ИНСТРУКЦИЯ - Муниципальный округ № 21

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21 СанктПетербурга
ИНСТРУКЦИЯ
Участникам размещения заказов (далее участник)
1.Общие сведения.
1.1. Предмет конкурса.
1.1.1. Муниципальный Заказчик – местная администрация муниципального образования
муниципальный округ №21 проводит открытый конкурс без предварительной
квалификации с целью определения подрядных организаций, с которыми будут
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по озеленению
придомовых территорий и дворов на территории МО МО №21. Место нахождения
и почтовый адрес местной администрации: 195265, Санкт-Петербург, ул.Лужская,
10. Банковские реквизиты: УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО МО №21, МА
МО МО №21,) лицевой счет 02921020010, р/сч 40204810500000000139, БИК
044030001. ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. СПб.
1.1.2. Контактное лицо заказчика: Довнар Виталий Васильевич, адрес электронной
почты: okrug21@ meil.ru, тел.531-38-58.
1.1.3. Контракты будут заключены между победителями конкурса и местной
администрацией МО МО №21 на условиях, определенных в настоящей конкурсной
документации и по предложениям в конкурсных заявках победителей.
1.1.4. Конкурс проводится по одному лоту:
Начальная (максимальная) цена контракта – руб.
Техническое задание на выполнение работ
настоящей конкурсной документации.
приведено в приложении №4 к
1.2. Источник финансирования.
Источник финансирования:
бюджет муниципального образования муниципальный округ №21 на 2007 год.
Общий объем финансирования: руб.
1.3. Одна конкурсная заявка от каждого участника.
1.3.1. Каждый участник может подать только одну конкурсную заявку по заявленному
лоту. В случае если участник подает более одной конкурсной заявки по заявленному лоту,
то все заявки с его участием откланяются, независимо от характера проведения и
результатов конкурса.
1.4. Затраты на участие в конкурсе.
1.4.1Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей
конкурсной заявки, а заказчик конкурса не отвечает и не имеет обязательств в связи с
этими расходами независимо от характера проведения конкурса.
1
1.5. Содержание конкурсной документации.
Конкурсная документация включает в себя:
-инструкция участникам;
-формы для заполнения конкурсной заявки;
-проект муниципального контракта;
-техническое задание.
1.6. Разъяснение конкурсной документации.
1.6.1. Заказчик конкурса не будет допускать конкурсные заявки участников, содержащие
неполную, противоречивую и/или ложную информацию, противоречащую требованиям
конкурсной документации. Подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей
требованиям конкурсной документации, дает право на отклонение конкурсной заявки.
1.6.2. Обмен информацией между заказчиком и участником осуществляется в письменной
форме.
1.6.3. Официальным обращением к заказчику будет признано обращение, направленное
участником письмом, телеграммой или электронным документом, содержащее исходящий
номер, дату отправления и подпись руководителя участника, направленное в адрес
заказчика.
1.6.4. При возникновении у участника вопросов по содержанию конкурсной
документации, он может обратиться к контактному лицу заказчика не позднее чем за
ПЯТЬ дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
1.6.5. В течение ДВУХ рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации. В течение ОДНОГО дня со дня направления
разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое
разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте
okrug21.hnet.spb.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого
поступил запрос.
1.7. Внесение поправок в конкурсную документацию.
1.7.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за ПЯТЬ дней до
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. В течение ПЯТИ рабочих дней со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение
ОДНОГО дня размещаются заказчиком в официальном печатном органе или на сайте, и в
течение ДВУХ рабочих дней направляются заказными письмами или в форме
электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная
документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен
так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем
ДВАДЦАТЬ дней.
1.8. Особые условия Заказчика.
1.8.1. Установленная контрактом (максимальная) цена работ или порядок ее определения
не могут быть изменены в одностороннем порядке.
2
1.8.2. Оплата выполненных работ осуществляется только в пределах годового и
квартального лимитов финансирования работ.
Полные виды и объемы работ, подлежащие выполнению по контракту, приведены в
техническом задании (Приложение к проекту муниципального контракта).
1.8.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СН, СН и П.
1.8.4 Участник в составе своего конкурсного предложения представляет смету
выполнения работ и график производства работ. Участник вправе приложить к
конкурсному предложению пояснительную записку и иные обосновывающие материалы и
документы.
1.8.5. Расчет стоимости ценового предложения или локальная смета (далее – Расчет)
должен (должна) содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также
предусматривать использование материалов, предусмотренных техническим заданием, а
также учитывать соответствие наименований и объемов работ технологическим
процессам согласно СНиП-ам и ГОСТ-ам. Наименования и объемы работ, а также
материалы, не включенные в Расчет или локальную смету, считаются не включенными в
ценовое предложение. В таком случае считается, что участник представил ценовое
предложение на частичное выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащем
качеством, что не соответствует требованиям технического задания заказчика и является
основанием для отклонения конкурсного предложения участника.
Обоснование стоимости (договорной цены) на выполнение строительных работ
производится с определением источников снижения максимальной цены заказчика. Не
допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего
коэффициента к объемам выполняемых работ.
1.8.6. При составлении локальных смет на основании описи работ технического задания,
участник должен учитывать наименование, характеристику работ, оборудование и
материалы, соответствующие сборникам №№ 1, 23, 27, 47 Государственных элементных
сметных норм (ГЭСН-2001) и Территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга
на строительные (ТЕР-2001 СПб) и № 68 на ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб)
работы.
Последующая индексация стоимости строительной продукции производится
к уровню цен на момент составления сметной документации.
Составление сметной документации осуществляется по видам работ.
Цены на материалы определяются на основе Сборников средних сметных цен на дату
составления сметы. Допускается применение цен по материалам фактической поставки,
при этом участник должен дополнительно представить документы, подтверждающие факт
наличия приобретенных материалов на складе и их цену. Смета составляется в строгом
соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При составлении
сметной документации необходимо учесть:
- накладные расходы в соответствии с письмом Федерального агентства по
строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. № ЮТ – 260/06 «О порядке применения нормативов
накладных расходов в строительстве» (изменения опубликованы Санкт-Петербургским
Региональным Центром по ценообразованию и строительству);
- сметную прибыль в соответствии с МДС 81-25.2001 с учетом изменений,
введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом № АП – 5536/06
от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»
(изменения опубликованы Санкт-Петербургским Региональным Центром по
ценообразованию и строительству);
- НДС – 18%;
- затраты на тех.надзор.
Смета на выполнении работ и график производства работ прошиваются и
вкладываются отдельно от других документов, входящих в конкурсную заявку.
1.8.7. Авансирование подлежащих выполнению подрядчиком работ со стороны заказчика
производится в размере 30% от цены контракта, на срок не более одного месяца с момента
3
оплаты до фактического получения результатов работ (подписание акта выполненных
работ и передачи результата работ заказчику по первому этапу работ в соответствии с
календарным планом). Окончательный расчет за выполнение работы производится
заказчиком на основании подписанного сторонами акта приема-сдачи работ. Оплата
производится в рублях путем перечисления денежных средств платежным поручением
заказчика на расчетный счет подрядчика.
1.8.8. Сроки производства работ: начало работ – с момента подписания контракта и
внесение его в реестр муниципальных контрактов Санкт-Петербурга, окончание работ –
31 октября 2007 г.
1.8.9. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 3 лет.
1.8.10. Полная цена контракта с учетом НДС и всех действующих налогов не может
составлять более начальной (максимальной) цены контракта, установленной заказчиком.
Победителем конкурса не может быть признан участник, представляющий конкурсное
предложение с ценой, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.
1.8.11. Цена конкурсного предложения включает в себя все установленные налоги,
пошлины и другие обязательные платежи.
2. Инструкция по подготовке конкурсных заявок.
2.1. Язык конкурсной заявки.
2.1.1. Конкурсная заявка Участника, а также вся корреспонденция и документация,
связанные с Конкурсной заявкой, должны быть написаны на русском языке.
2.2. Состав конкурсной заявки, представляемой участником.
2.2.1. Форма №1 « Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе».
2.2.2. Форма №2 « Конкурсное предложение» с указанием названия лота. Цена
предложения по лоту проставляется цифрами и подписью, с указанием, в том числе
суммы налога на добавленную стоимость.
2.2.3. Форма №2-1 «Календарный план выполнения работ». Сроки выполнения работ,
указанные в форме №2 «Конкурсное предложение» и форме «Календарный план
выполнения работ», должны быть идентичными. В случае противоречия между
указанными формами конкурсная комиссия будет принимать во внимание сроки
выполнения работ, указанные участником в форме №2 «Конкурсное предложение».
2.2.4. Форма №2-2 « Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)».
Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение», «Расчет
стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)», должны быть идентичными.
1) для юридических лиц:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением №5 к Правилам ведения
Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.06.2002г. № 438 «О Едином государственном
реестре юридических лиц», выданная не ранее 30-ти дней от даты, установленной как
первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна в обязательном
порядке содержать сведения о лице, имеющим право без доверенности действовать от
имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ).
4
2) для индивидуальных предпринимателей:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением №5 к
Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.10.2003г. № 630 «О Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых
государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы,
а также о внесении изменений и дополнений в « Постановление Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2002г. № 438 и 439», выданная не ранее 30-ти дней от
даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.
.2.2.5. Любая другая дополнительная информация по желанию участника.
2.3. Форма, цена и валюта конкурсной заявки.
2.3.1. Участник производит расчет стоимости конкурсного предложения по
представленным заказчикам объемам работ, в форме локальных смет по каждому виду
работ и сводного сметного расчета на весь комплекс работ.
2.3.2. Обоснование стоимости (договорной цены) на выполнение ремонтных работ
проводится с определением источников снижения максимальной цены заказчика.
2.3.3. Цены в конкурсной заявке должны быть выражены в российских рублях. Расчеты
также будут производиться в российских рублях.
2.4. Обеспечение конкурсной заявки.
2.4.1 Обеспечение конкурсной заявки не требуется
2.5. Срок действия конкурсной заявки.
2.5.1. Конкурсная заявка остается в силе в течение 90 календарных дней с даты вскрытия
конвертов с конкурсными заявками, указанной в извещении и установленной конкурсной
комиссией, как первоначальная дата вскрытия конвертов. В случае, если участник
указывает более короткий срок действия конкурсной заявки, такая заявка отклоняется, как
не отвечающая условиям конкурса.
2.5.2. До истечения срока действия заявок на участие в конкурсе заказчик конкурса вправе
предложить участникам продлить этот срок. Участник вправе отклонить такое
предложение.
2.5.3. Участники, согласные на продление срока действия заявок на участие в конкурсе,
продлевают действие заявки на этот срок.
2.6. Оформление и подписание конкурсной заявки.
2.6.1. Участник должен подготовить конкурсную заявку следующим образом:
Все страницы Конкурсной заявки должны быть: пронумерованы, прошиты, скреплены
между собой, а вся заявка подписана уполномоченным лицом участника и скреплена
печатью участника – юридического лица. Сметный расчет с графиком производства работ
прошиваются и вкладываются отдельно от других документов, входящих в конкурсную
заявку.
5
2.7. Запечатывание конвертов и маркировка конкурсной заявки
2.7.1 Конкурсная заявка запечатывается в конверт, после этого конверт вкладывается во
внешний конверт и запечатывается.
2.7.2. Внутренний и внешний конверты должны быть адресованы Заказчику конкурса по
адресу: ул.Лужская, 10/1 для участия в открытом конкурсе без предварительной
квалификации на выполнение работ по озеленению придомовых территорий и дворов на
территории муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт-Петербурга.
«Не вскрывать до 10 часов 00 минут 03.09.2007 года.»
2.7.3. На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес
участника для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, если она
будет объявлена «опоздавшей».
2.8. Окончательный срок подачи конкурсных заявок.
2.8.1 Конкурсные заявки должны быть доставлены и сданы по адресу: 195265,
ул.Лужская, д.10 или по электронной почте до 10-00 03.09.2007г..
2.8.2. Заказчик конкурса может продлить срок подачи заявок, внеся поправку в
конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей
заказчика конкурса и участника продлевается с учетом изменения окончательной даты.
2.8.3. Конкурсные заявки, полученные после окончательной даты их подачи, указанной
заказчиком конкурса, считаются «Опоздавшими», будут отклонены и возвращены
участнику невскрытыми.
2.9. Порядок изменения и отзыва конкурсных заявок.
2.9.1 Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до
истечения срока подачи заявок. Такое изменение или уведомление об отзыве
действительно, если оно поступило к заказчику до истечения срока подачи конкурсных
заявок.
2.9.2. Конкурсная заявка, заменяющая ранее представленную, а также изменения в заявке
на участие в конкурсе должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.2.6., 2.7
настоящей конкурсной документации. Внешний и внутренний конверты дополнительно
маркируются словом «Изменение». Заменяемая конкурсная заявка в нераспечатанном
конверте незамедлительно возвращается участнику.
2.9.3. Уведомление об отзыве конкурсной заявки является основанием для
незамедлительного возвращения участнику нераспечатанной конкурсной заявки.
2.10. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.
2.10.1. Публично в день, во время и месте, указанные в извещении открытого конкурса,
конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и
осуществляется открытие доступа к поданной в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе.
2.10.2. В день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия объявляет присутствующим о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
6
2.10.3 Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам в
электронной форме.
2.10.4. Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических
лиц) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на участие в конкурсе
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявки
которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке
и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2.10.5. Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к электронной форме ведется
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов и открытия доступа к
электронной форме, протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после
дня его подписания на официальном сайте.
2.10.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе.
Любой участник, присутствующий при вскрытии конвертов и открытия доступа к
электронной форме, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов
и открытия доступа к таким заявкам.
3. Оценка конкурсных заявок.
3..1 Порядок определения соответствия требованиям конкурсной документации.
3.1.1. Конкурсная комиссия предварительно изучает конкурсные заявки на предмет их
полноты, наличия ошибок в расчетах, наличие необходимого обеспечения, всех подписей
на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом.
3.1.2. Конкурсная комиссия устанавливает соответствие заявки требованиям конкурсной
документации. Заявка допускается к дальнейшему участию в конкурсе, если она
соответствует требованиям конкурсной документации без существенных нарушений или
оговорок.
3.1.3. Нарушения считаются существенными, если:
- представленные в конкурсном предложении или по дополнительному требованию
конкурсной комиссии расчеты и обоснования содержат грубые арифметические или
технические ошибки, исправление которых меняет относительный рейтинг участника;
- информация, представленная участником , является ложной,
неполной или неточной в соответствии с запрашиваемыми сведениями.
3.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается
решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании его
участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе и
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии и
заказчиком в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок размещается заказчиком на официальном сайте.
3.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок.
3.2.1. При оценке конкурсных заявок конкурсная комиссия вправе потребовать от
участников разъяснения заявок, сведений об участнике и конкурсных предложений.
Разъяснения должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать
7
никаких просьб, предложений или разъяснений на изменение цены или сути конкурсной
заявки.
3.2.2. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет только те конкурсные заявки,
которые были признаны по существу отвечающими требованиям конкурсной
документации по оформлению и получившие положительное подтверждение
квалификации. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать ДЕСЯТЬ
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
3.2.3. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные предложения на предмет их
соответствия требованиям заказчика конкурса, изложенным в техническом задании
конкурсной документации.
3.2.4. Участник, предложения которого не соответствуют требованиям заказчика,
отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.
3.2.5. Ни один из участников не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо
вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками
до момента присуждения контракта.
3.2.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией
каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
контракта, присваивается ПЕРВЫЙ номер. В случае, если в нескольких заявках на участие
в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок
на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
4. Признание конкурсной заявки, выигравшей конкурс.
Заключение контракта.
4.1. Порядок определения победителя конкурса.
4.1.1. Для определения победителя конкурса, конкурсная комиссия сравнивает только
предложения участников конкурса, которые признаны соответствующими всем
требованиям заказчика, установленными конкурсной документацией.
В случае равенства стоимости контракта, предложенной участником конкурса,
преимущество отдается тому, кто предложил наибольший срок гарантийных обязательств.
4.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
ПЕРВЫЙ номер.
4.1.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения и
оценки и сопоставления заявок. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у заказчика, второй экземпляр протокола заказчик в течение ТРЕХ дней
со дня подписания протокола передает победителю конкурса вместе с проектом
контракта.
4.1.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола и опубликовывается в официальном печатном издании заказчиком в течение
ПЯТИ дней после подписания указанного протокола.
8
4.2. Заключение контракта.
4.2.1. Контракты заключаются между заказчиком и победителем конкурса на условиях,
содержащихся в настоящей конкурсной документации.
4.2.2. Контракт не может быть заключен в случае отклонения всех заявок или
прекращения процедуры конкурса заказчиком.
4.3. Подписание контракта.
4.3.1. По истечении 10 (десяти) дней победителю конкурса необходимо подписать
муниципальный контракт с приложениями. В случае, если победитель конкурса в
указанный срок не представит заказчику подписанный контракт он признается
уклонившимся от заключения муниципального контракта.
4.3.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо
заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен ВТОРОЙ номер,
является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить
контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
4.3.3. Обеспечение выполнения контракта не требуется.
4.4. Законодательное регулирование.
4.4.1. Взаимоотношения участников конкурса и заказчика, возникшие в связи с
проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской
Федерации.
4.4.2. За нарушение требований, установленных законодательством о проведении
конкурсов на размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд, заказчик конкурса и участники конкурса несут гражданско-правовую,
административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Право на обжалование.
5.1. Любой Участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
конкурса. Заказчик в течение ДВУХ рабочих дней со дня поступления такого запроса
обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного
документа соответствующие разъяснения.
5.2. Любой Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса.
9
Форма №1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе»
Настоящим_________________________(участник должен обязательно указать
(заполнить) фирменное наименование. Сведения об организационно-правовой форме,
почтовый адрес (для участника – юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения
о месте жительства (для физического лица) подтверждает, что для участия в
конкурсе___________________________(указать наименование конкурса) направлены
нижеперечисленные документы и формы, и что содержание описи и состав заявки на
участие в конкурсе совпадают.
Наименование документов и форм
Номер
Количество
листа
листов
Форма №1 «Опись документов и форм, представляемых для
участия в конкурсе»
Форма №2 «Конкурсное предложение»
Форма №2-1 «Календарный план выполнения работ»
Форма №2-2 «Расчет стоимости ценового предложения
(сметный расчет, смета)
Выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в
соответствии с приложением №5 к Правилам ведения Единого
государственного реестра юридических лиц, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от
19.06.2002г. № 438.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия,
оформленная в соответствии с приложением №5 к Правилам
ведения Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и предоставления содержащихся в нем
сведений, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.10.2003г. № 630.
Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности,
подтверждающая полномочия лица подписывать конкурсное
предложение по форме №2 и осуществлять иные действия от
имени участника при проведении конкурсной процедуры в
случае, если конкурсное предложение подписано не
руководителем
юридического
лица-участника
или
не
физическим лицом-участником.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью
участника -юридического лица (в случае наличия печати).
10
Форма №2 «Конкурсное предложение»
Для участия в конкурсе на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по озеленению придомовых территорий и дворов на территории
муниципального образования муниципальный округ №21 Санкт-Петербурга
В муниципальную комиссию
по размещению
муниципального заказа
МО МО №21 СПб.
1. Изучив конкурсную документацию_______________________________(участник
должен обязательно указать (заполнить) фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника – юридического
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительства
(для физического лица, далее – участник), в лице_____________(указывается
фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника) сообщает о согласии
участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации к
настоящему конкурсу и направляет заявку на участие в конкурсе (далее – заявка).
2. Участник предлагает выполнить работы по озеленению придомовых территорий и
дворов на территории муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга на следующих условиях:
№
Наименование показателя критерия
Единица измерения
Значение (цифрами
п.п.
оценки заявок
и прописью)
1.
2.
1.
2.
Срок выполнения работ
Срок
предоставления
гарантии
качества работ
Объем предоставления гарантий
качества работ
Цена контракта (с учетом НДС)
3.
4.
3.
4.
3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к
настоящему конкурсу в полном объеме. Участник согласен с тем, что в случае если
им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы,
требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана
заявка, не отвечающая требованиям законодательства РФ и конкурсной
документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в
конкурсе.
4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке
информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления
недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть
отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе
на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.
5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является
экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением
требований конкурсной документации.
6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям,
предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством РФ:
11
-требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющимся предметом
конкурса;
7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет
признано лучшим, участник берет на себя обязательство выполнить работы в
соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно и согласно его
конкурсному предложению.
В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник
берет на себя обязательства пописать контракт с заказчиком в соответствии с
требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участником в
срок.
В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного
предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан
уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный
контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным
предложением участника.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью
участника – юридического лица.
Форма №2-1
«Календарный план выполнения работ по озеленению придомовых территорий и
дворов на территории муниципального образования муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга»
начало:______________________
окончание:___________________
Наименование
работ
Объем работ
Ед.
изм.
1
2
График работ
(недели, месяцы)
Месяц
Кол- Стоим.
во
Тыс.руб.
3
4
1
недел.
5
2
недел.
6
3
недел.
7
4
недел.
8
И
Т.д.
9
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью
участника-юридического лица.
Графы 1,2,3 календарного плана выполнения работ заполняются по видам работ в
соответствии с описью работ, приведенных в техническом задании.
12
Форма № 2-2 «Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)»
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_____
(локальная смета)
на__________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:___________________________________________________________________
Сметная стоимость___________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда______________________________________________тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_______________200__г.
№
п.п
Шифр и
Номер
Позиции
норматива
Наименование
Работ и
затрат,
Ед.измерения
Кол-во
Стоимость ед-цы
всего
экспл.
а/м
Опл.
труда
1
2
3
4
5
В т.ч.
Оплта
труда
6
всего
7
Общая стоимость
Оплата
Экс-ия
труда
машин
8
В т.ч.
Опл-та
труда
9
Затраты труда
Рабочих, чел.-час,
Не занятых
Обслуживанием
машин
На
всего
Еди-цу
10
11
Составил______________________________________________________________
(ДОЛЖНОСТЬ, ПОДПИСЬ, ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ)
Проверил_______________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью
участника -юридического лица.
13
Приложение №1
к конкурсной документации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №21 СанктПетербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации
Кривошеенко Валерия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и______________________в лице_______________________, действующего на основании
____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе
именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту подрядчик обязуется исключительно своими силами
в установленный срок по заданию заказчика выполнить следующие работы:
озеленение придомовых территорий и дворов согласно адресной программе
(Приложение № 1) и
передать их, а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения
работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему контракту.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №2),
согласованной сторонами, и утвержденной в установленном порядке технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним
требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и
сроки их выполнения.
2. Срок выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту____________________.
2.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту:_______________.
2.3. Сроки выполнения отдельных работ в рамках периода, определенного п.2.1 и
2.2 настоящего контракта, определяются сторонами в графике производства работ
(Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.4. В случае производственной необходимости, которую стороны не могли
предвидеть при заключении контракта, стороны вправе изменить сроки выполнения
работ, как отдельных этапов работ, так и начальный и конечный сроки, путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему контракту.
3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Цена подлежащих выполнению подрядчиком работ определяется сметой
(Приложение №2), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.
Цена контракта составляет_________________________________, в том
числе НДС______________________.
Установленная настоящим контрактом цена работ или порядок ее определения не
могут быть изменены в одностороннем порядке.
3.2. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего контракта
выполненных подрядчиком работ (окончательный расчет) является справка о стоимости
выполненных работ и затрат и акт сдачи-приемки работ, подписанные сторонами в
порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта.
3.3. Авансирование подлежащих выполнению подрядчиком работ со стороны
Заказчика производится в размере 30% от цены контракта, на срок не более одного месяца
14
с момента оплаты до фактического получения результата работ (подписания акта
выполненных работ и передачи результата работ заказчику по первому этапу работ в
соответствии с календарным планом).
3.4 Работы, выполненные подрядчиком с отклонениями от требований нормативноправовых актов, задания на проектирование и иных исходных данных или иными
недостатками, не подлежат оплате заказчиком до устранения подрядчиком обнаруженных
дефектов.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику в срок_______________________утвержденную и
согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию.
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в
установленном порядке.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а
также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность подрядчика.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий
настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных
недостатков, немедленно заявить об этом подрядчику в письменной форме, назначив срок
их устранения.
4.1.6. Оплачивать выполненные подрядчиком работы на условиях настоящего
контракта.
4.1.7. По окончании выполнения подрядчиком работ организовать и осуществить
приемку их результата.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными
нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская
выполнения объемов работ сверх цены контракта, установленной в п.3.1. настоящего
контракта.
4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной
безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и
земельного участка.
4.2.3. Обеспечить уборку территории.
4.2.4. Немедленно письменно предупредить заказчика при обнаружении не
зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения их в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, которые
заносятся в соответствующий журнал по учету работы, а также в срок, установленный
предписанием заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе
или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.2.6. Обеспечивать заказчику возможность контроля и надзора за ходом
выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по
их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.7. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии,
предварительно очистив ремонтную площадку от строительного мусора, передав при этом
заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
15
4.2.8. Обеспечить соответствие объекта условиям настоящего контракта о качестве
в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года со дня
приемки результата работ.
4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае
полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.5. Заказчик при исполнении контракта вправе в одностороннем порядке изменить
объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на 10% такого объема в
случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при
прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по
согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более
чем на 10% такой цены.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, подрядчик письменно извещает
заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение подрядчика, в срок не позднее 3-х дней приступает
к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.
5.3. Сдача объекта подрядчиком в эксплуатацию и приемка его заказчиком оформляется
актом, подписанным обеими сторонами.
5.4. При обнаружении заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной
работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень
дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. При отказе (уклонении)
подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и
подписанный заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третей стороной
(экспертом) по выбору заказчика.
5.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта
или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там
оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.6. Устранение подрядчиком в указанные сроки выявленных заказчиком недостатков не
освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной этим контрактом.
5.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается прав ссылаться на недостатки
работы (явные недостатки), которые могли быть устранены при приемке.
5.8.Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков,
которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены подрядчиком или
заказчиком.
6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
6.1. В случае непредставления по вине заказчика исходных данных в установленные
настоящим контрактом сроки подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу
приостановить на время просрочки заказчика.
При наличии указанных обстоятельств подрядчик не вправе отказаться от
исполнения настоящего контракта.
16
6.2. В случае нарушения конечного срока выполнения работ подрядчик уплачивает
заказчику в муниципальный бюджет пени в размере 0,1% от установленной настоящим
контрактом цены работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае нарушения исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, он выплачивает неустойку (штраф) подрядчику в размере
1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования
Центрального банка РФ..
6.4. Уплата неустойки не освобождает подрядчика от выполнения обязательств в натуре.
6.5. Гарантийный срок составляет:______________.
7. Срок муниципального контракта и его прекращение
7.1 Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и регистрации
в Реестре муниципальных контрактов Санкт-Петербурга и действует до исполнения
сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки, но не позднее
31.10.2007г.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений исполнителем
условий настоящего контракта:
- если задержка в сроках выполнения работ подрядчиком, предусмотренных календарным
планом работ, составляет более 30 (тридцати) дней;
- если подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменении
объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и
отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных
данным контрактом;
- если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее
результате в установленные заказчиком сроки не были устранены подрядчиком либо
являются существенными и неустранимыми;
- в случае привлечения подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без
соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
При этом контракт считается расторгнутым с момента получения подрядчиком
письменного уведомления от заказчика о расторжении настоящего контракта.
7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в
случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.
8. Прочие условия
8.1.Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем
переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может передан на
рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу об изменении своего места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
8.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим
гражданским законодательством РФ.
8.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.6. К настоящему контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью:
-Адресная программа (Приложение №1);
17
-Смета (Приложение №2);
-График производства работ (Приложение №3).
9. Место нахождения и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ №21
Санкт-Петербурга
ИНН 7804077461
КПП 780401001
ОКАТО 40273564000
УФК по г. Санкт-Петербургу
(МА МО МО №21, МА МО МО №21)
лицевой счет 02921020010,
р/сч 40204810500000000139,
БИК 044030001
ГРКЦ ГУ Банка России по
г. Санкт-Петербургу г. СПб.
ПОДРЯДЧИК:
Приложение №1
к муниципальному контракту.
1. Адресная программа текущего ремонта асфальтовых покрытий на территории
муниципального образования муниципальный округ №21 на 2007г. (вручается
участнику размещения заказа при представлении участков местности, на которых
планируется выполнять ремонтные работы).
18
Приложение №2
к муниципальному контракту.
Образец формы см. на стр.__13___
Приложение №3
к муниципальному контракту.
Образец формы см. на стр.__12___
Приложение №4
к муниципальному контракту.
УТВЕРЖДЕНО:
и.о. Главы местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ № 21
________________ А.Н.Фаер
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по озеленению территории муниципального образования
муниципальный округ № 21 по адресу: Гражданский пр., д.115-3
- установка декоративного ограждения ограждения стилизованы под цветы,
габаритные размеры секции: 1800х500 мм.,
окраска в три цвета порошковыми красками,
установка на глубину 400 мм. методом бетонирования.
311 п.м.
- установка входных арок арка с двухсторонним информационным таблом,
габаритные размеры арки: 2000х2700мм.,
окраска порошковыми красками;
установка на глубину 600 мм. методом бетонирования.
2 шт.
19
- установка двухуровневых вазонов с садовым грунтом диаметр 1180 мм., высота 550 мм., объем 220 л.
3 шт.
- установка информационных табличек «выгул собак запрещен» -
2 шт.
- устройство клумбы-альпинария из серо-зеленого песчаника (3 куб.м) -
1 шт.
- обкладка существующих клумб серо-зеленым песчаником
на высоту не менее 300 мм. -
67 п.м.
- выемка грунта -
120 куб.м
- завоз плодородного грунта -
121 куб.м
- устройство газона -
800 кв.м
- посев семян газонной травы -
800 кв.м
- посадка зеленых насаждений
Барбарис Тумберга Спирия японская Хоста подорожниковая Лилейник Ирис сибирский Колокольчик карпатский Летники в ассортименте -
20 шт.
50 шт.
5 шт.
15 шт.
15 шт.
10 шт.
4 кв.м
- устройство набивных дорожек -
244 кв.м.
- корчевка пней -
2 шт.
- обрезка кустарника и веток деревьев -
3 куб.м.
- эскиз арки и секции ограждения утверждается Заказчиком по представлению
Подрядчика;
- стоимость работ должна включать в себя все налоги, пошлины и сборы, стоимость
всех материалов, работ, доставки и установки на месте.
Максимальная цена контракта – 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00
копеек.
20