«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги
advertisement
ОАО «СО ЕЭС» «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги ________________ О.А. Громов «__» _____________ 2010 года Документация по открытому запросу предложений НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 1-3 ЭТАЖЕЙ ОФИСНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (В ОСЯХ 8-29) И РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ СТОЛОВОЙ ЧАСТИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ОАО «СО ЕЭС», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. САМАРА, ПОЛЕВАЯ, Д.5 Самара 2010 год Документация по открытому запросу предложений 1 ОАО «СО ЕЭС» Содержание 1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............................................................................................... 4 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................... 7 2.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений..................................................... 7 2.2. Начальная (предельная) цена Договора .......................................................................... 8 2.3. Разъяснение Документации ............................................................................................. 8 2.4. Внесение изменений в Документацию ........................................................................... 9 2.5. Правовой статус документов ........................................................................................... 9 2.6. Обжалование ................................................................................................................... 10 2.7. Прочие положения .......................................................................................................... 10 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .......................................................................... 12 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ...................................................................................... 34 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ .............................................................................................. 50 5.1. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам .......................................... 50 5.2. Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям. ................................................................................................................... 50 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.......................... 55 6.1. Общий порядок проведения запроса предложений ..................................................... 55 6.2. Порядок подачи Предложений ...................................................................................... 55 6.3. Требования к сроку действия Предложения ................................................................ 57 6.4. Продление срока окончания приема Предложений .................................................... 58 6.5. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями ......................................................... 58 6.6. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений ............................................... 58 6.7. Определение Победителя ............................................................................................... 67 6.8. Заключение Договора ..................................................................................................... 67 6.9. Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах запроса предложений ..................................................................................................... 67 7. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ......................................................... 69 7.1. Письмо о подаче оферты (форма 1) .............................................................................. 69 7.2. Коммерческое предложение (форма 2) ......................................................................... 72 7.3. График выполнения работ (форма 3) .............................................................................. 74 Документация по открытому запросу предложений 2 ОАО «СО ЕЭС» 7.4. Техническое предложение (форма 4) ............................................................................ 76 7.5 Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5) ............................................... 78 7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) ......................................................................................................................... 81 7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) .......................................... 83 7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) ...................................................................... 85 7.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9)....................................................................................... 87 Документация по открытому запросу предложений 3 ОАО «СО ЕЭС» 1. Уведомление о проведении открытого запроса предложений 1 Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения согласно Уставу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д.5. 2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты: 2.1. По настоящему Договору Проектировщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) разработать проектную документацию по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д.5 (далее – Проектная документация) и передать Заказчику исключительное право на Проектную документацию (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять, оплатить результат Работ и исключительное право на Проектную документацию. 2.2. Сроки выполнения Работ: Срок начала выполнения Работ - не позднее 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора; Срок окончания выполнения Работ – не позднее 5 (пяти) месяцев с момента подписания настоящего Договора. 2.3. Оплата за выполненные по настоящему Договору Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и выставлении Проектировщиком счета, после предоставления счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, при условии безвозмездного устранения Проектировщиком выявленных в процессе приемки недостатков. 3. Потенциальным Участником открытого запроса предложений может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на Документация по открытому запросу предложений 4 ОАО «СО ЕЭС» победу в открытом запросе предложений могут Участники запроса предложений, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора; б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного и инженерного проектирования в части работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)); в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых); г) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства; д) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; е) на имущество не должен быть наложен арест. 4. Подробные требования к выполняемым работам условиям Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а также описание процедур открытого запроса предложений содержится в Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д.5, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги – http://www.odusv.so-ups.ru/. 5. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах открытого запроса предложений, иные необходимые действия Организатора запроса предложений совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 г. №372. 6. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Документация по открытому запросу предложений 5 ОАО «СО ЕЭС» Предложения предоставляются до 16 часов 00 минут 12 января 2011 года, по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5, комн. 215, ответственному секретарю Закупочной комиссии Катькову Сергею Дмитриевичу, тел. (846) 279-73-25, 27970-25, факс (846) 279-70-76. 7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Предложениями начиная с 14 часов 30 минут 13 января 2011 года на заседании Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. На процедуре вскрытия конвертов с Предложениями могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Предложения. 8. Начальная (предельная) цена Договора составляет 2 561 034 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча тридцать четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% - 460 986 (Четыреста шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 12 копеек. 9. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Потенциальным Участникам, Участникам и Победителю в связи с проведением запроса предложений и не влечет возникновения никаких обязанностей для Организатора запроса предложений (в том числе обязанности по заключению договора с Победителем). 10. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя. 11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. Уведомление об отказе от проведения открытого запроса предложений публикуется на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги - http://www.odusv.so-ups.ru/, а копия уведомления размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B energo.ru» -www.b2b-energo.ru. Документация по открытому запросу предложений 6 ОАО «СО ЕЭС» 2. Общие положения 2.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений Потенциальный Участник Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее (ий) намерение принять участие в открытом запросе предложений и подавшее (ий) Предложение в сроки, установленные Документацией. Участник Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений. Победитель Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Предложений. Заказчик, ОАО «СО ЕЭС» Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр.3. Закупочная комиссия Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 года №372. 2.1.1. Заказчик приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д.5 (далее – запрос предложений). 2.1.2. Текст Уведомления о проведении открытого запроса предложений приведен в разделе 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации, если по тексту не установлено иное). Уведомление о проведении открытого запроса предложений опубликовано на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги http://www.odusv.so-ups.ru/, копия Уведомления о проведении открытого Документация по открытому запросу предложений 7 ОАО «СО ЕЭС» запроса предложений размещена на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B energo.ru» -www.b2b-energo.ru. 2.1.3. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление Потенциальных Участников, Участников об итогах запроса предложений, иные необходимые действия Заказчика совершаются Закупочной комиссией. 2.1.4. Для справок обращаться: а) по организационным вопросам – ответственный секретарь Закупочной комиссии Катьков Сергей Дмитриевич, тел. (846) 279-73-25, электронный адрес: KatkovSD@odusv.ru; б) по техническим вопросам – начальник службы инженерного обеспечения Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги (846) 279-77-80, электронный адрес: KorotkovOV@odusv.ru. 2.1.5. Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 3. Проект Договора, заключаемого по результатам запроса предложений, приведен в разделе 4. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам, порядок подтверждения соответствия предъявляемым требованиям приведен в разделе 5. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 6. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 7. 2.2. Начальная (предельная) цена Договора Начальная (предельная) цена Договора составляет 2 561 034 (Два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча тридцать четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% - 460 986 (Четыреста шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 12 копеек. 2.3. Разъяснение Документации 2.3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений Документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме разъяснения положений Документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до дня окончания подачи Предложений. Документация по открытому запросу предложений 8 ОАО «СО ЕЭС» 2.3.2. Разъяснения положений Документации публикуются, копия разъяснений размещается способами аналогичными для Уведомления о проведении открытого запроса предложений (пункт 2.1.2). 2.4. Внесение изменений в Документацию 2.4.1. Заказчик в любой момент до окончания срока приема Предложений вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. В этом случае при необходимости Заказчик вправе изменить срок окончания приема Предложений. 2.4.2. Уведомление о внесении изменений в Документацию публикуются, копия Уведомления о внесении изменений в Документацию размещается способами аналогичными для уведомления о проведении открытого запроса предложений (пункт 2.1.2). 2.4.3. Заказчик не направляет Потенциальным Участникам Уведомление о внесении изменений в Документацию в письменной форме. В случае внесения Заказчиком изменений в Документацию в порядке, установленном пунктом 2.4.2, соответствие Предложения требованиям Документации с учетом изменений, внесенных Заказчиком, обеспечивает Потенциальный Участник. 2.5. Правовой статус документов 2.5.1. Уведомление о проведении открытого запроса предложений, опубликованное в соответствии с п. 2.1.2, Документация являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Потенциальными Участниками, Участниками в соответствии с этим. 2.5.2. Предложение Потенциального Участника, Участника имеет правовой статус оферты и рассматривается Заказчиком в соответствии с этим. 2.5.3. Процедура запроса предложений не является конкурсом и не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств (в том числе обязанности по заключению Договора с Победителем). 2.5.4. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением иерархии (в случае их противоречия): а) проект Договора, приведенный в разделе 4 Документации; Документация по открытому запросу предложений 9 ОАО «СО ЕЭС» б) Уведомление о проведении открытого запроса предложений и Документация со всеми дополнениями и разъяснениями (за исключением раздела 4); в) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями. Иные документы Заказчика и Потенциальных Участников, Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с запросом предложений. 2.5.5. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого запроса предложений и Документацией, Заказчик, Потенциальные Участники, Участники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации. 2.6. Обжалование 2.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Потенциальными Участниками, Участниками обязательств, связанных с проведением запроса предложений и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения. 2.6.2. Если претензионный порядок, указанный в пункте 2.6.1, не привел к разрешению разногласий, Потенциальные Участники, Участники имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с запросом предложений в Комитете по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС». 2.6.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, не урегулированные путем претензионного порядка и обращения в Комитет по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС», решаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.7. Прочие положения 2.7.1. Потенциальный Участник, Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 2.7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных Участников, Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации Документация по открытому запросу предложений 10 ОАО «СО ЕЭС» другим Потенциальным Участникам, Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Документацией. 2.7.3. Закупочная комиссия вправе отклонить Предложение Потенциального Участника, Участника на любом этапе запроса предложений, если он установит, что: - Потенциальный Участник, Участник дал, согласился дать или предложил служащему Заказчика вознаграждение в любой форме (работа, услуги, какая-либо ценность, имущественные права) с целью повлиять на принятие Закупочной комиссией решения об определении Победителя; - Потенциальные Участники, Участники заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя. 2.7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пп. 2.7.3, установлены после определения Победителя или заключения Договора, Заказчик вправе оспорить результаты запроса предложений в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2.7.5. Документы, входящие в состав Предложения и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащем образом. 2.7.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях. Документация по открытому запросу предложений 11 ОАО «СО ЕЭС» 3. Техническое задание на разработку проектной документации по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д. 5 СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ТЕХЗАДАНИЯ. СКВ – система кондиционирования воздуха СВКВЗ – система вентиляции и кондиционирования воздуха здания СИО – служба инженерного обеспечения СНиП – строительные нормы и правила ТЗ – техническое задание ПУЭ – правила устройства электроустановок ПТЭ – правила технической эксплуатации ППБ – правила пожарной безопасности ПД – проектная документация РД – рабочая документация СБГЭ – система бесперебойного гарантированного электропитания СМР – строительно-монтажные работы ЩСГ – щит силовой гарантированного питания КЛ – кабельные линии ЩР – щит распределительный ГРЩ – главный распределительный щит ГРЩГ – главный распределительный щит гарантированного питания АПС – автоматическая пожарная сигнализация АПТ – автоматическое пожаротушение СОУЭ – система оповещения управления эвакуацией ТПРТТ - «Типовые проектные решения и технические требования для подготовки рабочих проектов строительства и реконструкции зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» РДУ» (утвержденные Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 06.10.2009г. №391). 1. ЦЕЛИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 1.1. Заказчик работ: ОАО «СО ЕЭС» . 1.2. Цели выполнения работ: 1.2.1 . Разработка проектной документации по реконструкции систем промышленного кондиционирования следующих технологических Документация по открытому запросу предложений 12 ОАО «СО ЕЭС» помещений: Наименование Филиала № помещения 320 122 Филиал ОАО «СО ЕЭС» 111 ОДУ Средней Волги 222 113 Филиал ОАО «СО ЕЭС» 322а Самарское РДУ 316 Наименование помещения Гермозона серверной № 1 и серверной № 2 АТС (автозал) Кроссовая Линейно-аппаратный зал (ЛАЗ) Гермозона диспетчерского щита ЦТПП Узел связи Самарского РДУ (Кроссовая) Серверная № 1 Гермозона диспетчерского щита Самарского РДУ 1.2.2. Разработка проектной документации по созданию высоконадёжной СВКВЗ с высокой ремонтопригодностью элементов для офисных помещений 1-3 этажей в осях 8-29, помещений технической библиотеки, зала аппаратных совещаний, складских, служебных, технических помещений, санузлов и помещений гаража. 1.2.3. Разработка проектной документации по замене технологического оборудования, реконструкции инженерных сетей столовой и создания интерьера столовой. 1.3. Основные технические требования: 1.3.1. Системы промышленного кондиционирования должны обеспечивать в технологических помещениях температуру, влажность, кратность воздухообмена, скорость воздушного потока, воздухораспределение в соответствии с существующими нормами. Параметры микроклимата (температурного и влажностного режимов) в технологических помещениях с активным оборудованием предусмотреть согласно СН-512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронновычислительных машин», приведенных в таблицах 1.1., 2.6., 2.11., ТПРТТ: В холодный период года: температура Т=21±2°С; относительная влажность воздуха 52±7%. В теплый период года: температура Т=22±2°С; относительная влажность воздуха 52±7%. Системы кондиционирования должны быть автоматизированы. Системы кондиционирования должны предусматривать автоматическое регулирование, контроль, блокировку, дистанционное управление с устройствами индикации, сигнализации и обнаружения пожара на ранней стадии. Системы Документация по открытому запросу предложений 13 ОАО «СО ЕЭС» кондиционирования должны иметь автоматику управления для возобновления режима работ при восстановлении (после перерыва) электроснабжения. Основные технические требования: 1.3.2. Систему вентиляции и кондиционирования воздуха здания выполнить с учетом раздела 4 ТПРТТ. Назначение СВКВЗ – обеспечение воздухообмена в помещениях для удаления избытков тепла, влаги, вредных и других веществ, обеспечивающего допустимые климатические параметры и чистоту воздуха в обслуживаемой зоне помещений на постоянных и непостоянных рабочих местах для создания благоприятных условий и эффективной работы сотрудников. Для обеспечения подачи свежего воздуха должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Помещения, обслуживаемые приточными и вытяжными агрегатами, объединить в функциональные группы по назначению, удобству трассировки воздуховодов и мощности вентиляционного оборудования. Самостоятельные системы вытяжной вентиляции предусмотреть для: помещений аккумуляторных и агрегатов бесперебойного электропитания; санузлов; курительных; помещений общественного питания; складских помещений. В помещениях, оборудованных системой газового пожаротушения, предусмотреть устройство аварийной вентиляции для удаления огнегасящей газовой смеси. Скорость воздуха воздухозаборных и воздуховыбросных решетках не должна превышать 3м/с. Предусмотреть механическую вентиляцию с переменным расходом, с регулированием расходов по зонам. Предусмотреть электродвигатели всех вентиляторов приточных и вытяжных вентсистем здания с частотными регуляторами. Частотные регуляторы приточных вентустановок всех вентсистем должны управляться независимо от вытяжных вентустановок этих же вентсистем. Согласно действующим нормативам предусмотреть установку сертифицированных огнезадерживающих клапанов с электромеханическим приводом. Управление огнезадерживающими клапанами системы вентиляции должно быть выполнено в виде единого щита управления, расположенного в помещении дежурного по инженерным системам. В качестве огнезадерживающих клапанов использовать клапаны моделей типа «КЛОП-1» заводов «Вингс-М» или «VKT»с электромеханическим приводом «Belimo». Проектом предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования при пожаре, устройство противодымной вентиляции (ПДВ) в соответствии с действующими нормами, а также мероприятия по включению ПДВ по сигналу «ПОЖАР» системы автоматической пожарной сигнализации. Документация по открытому запросу предложений 14 ОАО «СО ЕЭС» 1.4. Основание для проектирования: 1.4.1. Приказ ОАО «СО ЕЭС» от 10.03.2009 № 71 «О вводе в действие Положения о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2012 года». 1.4.2. СН 512-78 «Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники». 1.4.3. Дефекты, выявленные в процессе эксплуатации (дефекты, занесенные в журнал дефектов, технические паспорта кондиционеров, акты о неисправности и акты об устранении неисправностей). 1.4.4. Обследование строительных конструкций и разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации административного здания Филиала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» ОДУ Средней Волги в г. Самаре, выполненное 06.07.2007г. ООО «КОМВАС». 1.4.5. Предписание об устранении выявленных нарушений №94 от 13 апреля 2007г. Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области. 1.4.6. Увеличение мощности технологического оборудования СЭПАК, СТМиС в помещениях АТС, ЛАЗ, гермозоны серверной № 1 и серверной № 2, кроссовой ОДУ Средней Волги, серверной Самарского РДУ, узел связи Самарского РДУ. 1.4.7. Существующие системы промышленного кондиционирования морально и технически устарели, не обеспечивают микроклимат в технологических помещениях. Применение сплит-систем влечет за собой образование застойных зон. Температура в технологических помещениях превышает требуемые параметры микроклимата помещений по причине ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования. 1.4.8. В настоящее время охлаждение внутреннего воздуха в помещении гермозоны серверных №1, №2 осуществляется прецизионными кондиционерами YORK FA 15/15 BSWS, YORK FA 25 BSWS, YORK FA 25 BSWS, смонтированными в 2004 году. Указанные кондиционеры физически и морально устарели, по причине увеличения тепловых нагрузок не обеспечивают требуемых климатических параметров внутреннего воздуха. Из-за отсутствия рассредоточенной подачи воздуха наблюдается образование застойных зон. Требуется замена кондиционеров York на современные аналоги с большей производительностью и возможностью использовать рассредоточенную подачу воздуха. 1.4.9. В помещениях 1-3 этажей части нежилого здания (в осях 8-29) отсутствует система механической приточно-вытяжной вентиляции и система центрального кондиционирования. 1.5. Основными задачами разработки ПД являются: замена сплит-систем на прецизионные кондиционеры; техническое перевооружение систем кондиционирования технологических помещений; создание требуемых климатических условий в технологических помещениях Документация по открытому запросу предложений 15 ОАО «СО ЕЭС» для надежной работы оборудования средств связи и вычислительной техники; проектирование системы центрального кондиционирования; проектирование системы механической приточно-вытяжной вентиляции; создание нормативных климатических параметров в офисных и производственных помещениях; замена технологического оборудования столовой; реконструкция инженерных сетей (вентиляции и кондиционировании воздуха, электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, электроосвещения, систем противопожарной защиты) в помещениях столовой; обеспечение нормативных климатических условий в помещениях; создание интерьера столовой с применением современных отделочных материалов; определение сметной стоимости работ. 1.6. СКВ должна соответствовать требованиям следующих документов: ПТЭ - в части обеспечения надежности в нормальных, ремонтных и аварийных режимах; «Положение о технической политике ОАО «СО ЕЭС» до 2012 года» (утверждено Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 10.03.2009 г. № 71).; «Типовые проектные решения и технические требования для подготовки рабочих проектов строительства и реконструкции зданий для размещения диспетчерских центров ОАО «СО ЕЭС» РДУ» (утвержденные Приказом ОАО «СО ЕЭС» от 06.10.2009г. №391) п. 4; Руководящие документы по проектированию (СНиП, ГОСТ и т.д.); СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (применяется в части не противоречащей действующему законодательству). СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания». СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». СНиП 31-06-2008 «Общественные здания». СП 7.13130.2009 «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование. Противопожарные требования». ГОСТ 21.1101-2009 – «Основные требования к проектной и рабочей документации» ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы». СО-153- 34.48. 151 (РД 34.48. 151) «Нормы технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем», (утверждено Минэнерго Документация по открытому запросу предложений 16 ОАО «СО ЕЭС» СССР 03.08.72; Разработано «Энергосетьпроект»). СН 512-78 «Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники» 1.7. При подготовке сметной документации необходимо дать предложения на применение соответствующих коэффициентов для пересчета цен на время выполнения СМР (применение индексов дефляторов). 1.8. При подготовке сметной документации необходимо учесть работы по восстановлению реконструируемых помещений. 1.9. Применяемые в проекте оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТ, ПУЭ, ППБ, своему назначению и другим нормативным документам. 1.10. Проектируемое в составе ПД оборудование должно применяться с учетом имеющихся на территории Самарской области сервисных центров. 1.11. Основанием для начала разработки ПД является договор. 1.12. Перед началом разработки проекта провести комплексное обследование помещений, в которых предполагается разместить проектируемое оборудование. 1.13. Срок выполнения работ – 5 месяцев с момента подписания договора. 1.14. ПД согласовать со всеми заинтересованными структурными подразделениями надзорных органов и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. 1.15. Окончание проектных работ оформляется документально актом приемапередачи. 1.16. Представить проектную документацию Заказчику в пяти экземплярах на бумажном носителе, а так же копию в электронном виде на CD-диске в формате: текстовая информация – MS Word 2007, графическая – AutoCAD (*.dwg), сметные расчёты – MS Excel). 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 2.2. Общие требования к составу ПД: Проектная документация должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 2.3. Состав каждого из разделов (указанных в п.1.2.1., 1.2.2., 1.2.3.) проектной документации: - Пояснительная записка; - Конструктивные и объемно-планировочные решения; - Система электроснабжения; - Система водоснабжения и водоотведения; - Система вентиляции и кондиционирования воздуха; - Проект организации строительства; - Система мониторинга; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Сметная документация. Документация по открытому запросу предложений 17 ОАО «СО ЕЭС» 2.4. В ПД необходимо выполнить расчеты необходимых параметров, на основании которых осуществляется выбор оборудования, расчеты нагрузок на плиты покрытия и перекрытия, расчеты общей потребляемой мощности устанавливаемого оборудования на предмет обеспечения электроснабжения. 2.5. Проектная документация должна содержать: расчет суммарных тепловыделений; план расположения оборудования; схемы пневматических и гидравлических соединений; схемы электрических соединений; схема заземления оборудования и материалов; спецификацию оборудования и материалов 3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ. Системы промышленного технологических помещений. 3.1. кондиционирования 3.1.1. Для работы систем промышленного кондиционирования в зимний период предусмотреть низкотемпературные комплекты, которые позволяют работать кондиционерам при температуре наружного воздуха - 40 С. При прокладке кабельных и дренажных коммуникаций должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (фальшполы, подвесные потолки и т.п.). При открытой проводке коммуникаций в помещениях должны использоваться декоративные кабель-каналы (короба). Монтажные материалы, используемые для прокладки кабельных линий и канализационных трасс промышленного кондиционирования, должны обеспечивать их надежную защиту от физических и климатических воздействий. Все оборудование промышленного кондиционирования должно быть в исполнении «только холод». Кондиционеры должны иметь модификации с электропитанием от сети переменного тока 380/220В (3 фазы – 50 Гц). Допустимые отклонения в электропитании для сети переменного тока 380В (3 фазы - 50 Гц) +/- 10%. При подаче охлажденного воздуха в технологических помещениях непосредственно в устройства (стойки с аппаратурой) температура его на входе не должна быть ниже 14°С, относительная влажность не более 75%. Подача охлажденного воздуха должна осуществляться по воздуховодам или из подпольного пространства. Все воздуховоды должны быть класса «П» - плотные. Толщина листовой стали для воздуховодов должна составлять 1,2 мм. Все металлические приточные воздуховоды должны быть покрыты тепло-, пароизоляцией расчетной толщины. Воздуховоды, прокладываемые в шахтах должны иметь изоляцию с расчётной огнестойкостью. Кондиционеры должны быть снабжены функцией самодиагностики, обеспечивающей выявление следующих неисправностей: неисправности компрессора (перегрев, перегрузка по току); Документация по открытому запросу предложений 18 ОАО «СО ЕЭС» - превышение и понижение давления; неисправности теплообменников; неисправности мотора вентилятора; загрязнение фильтра; неисправности датчиков температуры, давления и влажности; ошибка межблочных связей; перефазировка электропитания. 3.1. 2. Система кондиционирования, обслуживающая помещение АТС 1-го этажа. 3.1.2.1. Принять количество теплопритоков от технологического оборудования в помещении (HiPath 4000) – 16 000 Вт. 3.1.2.2. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет солнечной инсоляции; - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б). 3.1.2.3. Принять ориентацию наружных стен и остекления: Ю-З. 3.1.2.4. Площадь остекления принять – 16 м2. 3.1.2.5. Площадь помещения принять – 73,2 м2. 3.1.2.6. Параметры внутреннего воздуха: температура +21±20С, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с, влажность воздуха 52±70С. 3.1.2.7. Для обеспечения требуемых климатических параметров воздуха запроектировать прецизионные кондиционеры. 3.1.2.8. Холодоноситель – 40 % раствор этиленгликоля. 3.1.2.9. Трубопроводы принять по рекомендациям завода изготовителя кондиционеров. 3.1.2.10. Внутренний блок запроектировать в помещении АТС, наружный блок на - отмостке здания. 3.1.2.11. Предусмотреть рассредоточенную подачу воздуха. Тип воздухораспределителей определяется проектом. 3.1.2.12. Предусмотреть слив конденсата в существующую систему канализации. 3.1.2.13. Для водоснабжения кондиционеров предусмотреть использование системы водопровода, выполненной в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.). 3.1.2.14. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали. Предусмотреть выполнение изоляции воздуховодов. 3.1.2.15. Предусмотреть 100 % резервирование по холодопроизводительности СКВ. 3.1.2.16. Предусмотреть автоматическое включение резервного кондиционера в случае аварийной остановки основного кондиционера. 3.1.2.17. Режим работы системы прецизионного кондиционирования – круглосуточный, круглогодичный. Документация по открытому запросу предложений 19 ОАО «СО ЕЭС» 3.1.3. Система кондиционирования, обслуживающая помещение ЛАЗ 2 – го этажа. 3.1.3.1. Принять количество теплопритоков от технологического оборудования в помещении (ТКШ-25, ТКШ-41,42,43,44 (MS-3600) – 17 000 Вт. 3.1.3.2. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет солнечной инсоляции; - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б). 3.1.3.3. Принять ориентацию наружных стен и остекления: Ю-З. 3.1.3.4. Площадь остекления принять – 24 м2. 3.1.3.5. Площадь помещения принять – 152.5 м2. 3.1.3.6. Параметры внутреннего воздуха: температура +23±20С, влажность ≤65%. 3.1.3.7. Для обеспечения требуемых климатических параметров воздуха запроектировать прецизионные кондиционеры. 3.1.3.8. Холодоноситель – 40 % раствор этиленгликоля. 3.1.3.9. Трубопроводы принять по рекомендациям завода изготовителя кондиционеров. 3.1.3.10. Внутренний блок запроектировать в помещении ЛАЗ, наружный блок на -кровле 3-го этажа здания. 3.1.3.11. Предусмотреть рассредоточенную подачу воздуха. Тип воздухораспределителей определяется проектом. 3.1.3.12. Предусмотреть слив конденсата в существующую систему канализации. 3.1.3.13.Для водоснабжения кондиционеров предусмотреть использование системы водопровода, выполненную в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.). 3.1.3.14. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали. Предусмотреть выполнение изоляции воздуховодов. 3.1.3.14. Предусмотреть 100 % резервирование по холодопроизводительности СКВ. 3.1.3.15. Предусмотреть автоматическое включение резервного кондиционера в случае аварийной остановки основного кондиционера. 3.1.3.16. Режим работы системы прецизионного кондиционирования – круглосуточный, круглогодичный. 3.1.4. Система кондиционирования, обслуживающая помещение гермозоны серверной № 1 и серверной № 2. 3.1.4.1. Для расчета теплопоступлений от технологического оборудования принять: Документация по открытому запросу предложений 20 ОАО «СО ЕЭС» Устройство Количеств о Коммутатор 2 Cisco 4503 Коммутатор Cisco 6509 2 (проект) Сервер IBM 3650 Всего по гермозоне Центр обработки данных (ЦОД) 2 (проект) Тепловыделения 2x1320Вт=2640 Вт 2x5000ВТ=10 000 ВТ 10 Стойки МСС и 2 СЗП Pw Min 10x360Вт=3600 Min 10x290=2 900 ВТ Вт Max 10x1000=10 000 Max ВТ 10x970Вт=9 700Вт На 4 шкафа – 1500Вт 7 500 ВТ На 2 шкафа – 7500 Вт Max 30 140 ВТ 2х20 000 ВТ 3.1.4.2. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет солнечной инсоляции; - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б). 3.1.4.3.Принять ориентацию наружных стен и остекления: Ю-З. 3.1.4.4. Площадь остекления принять – 8 м2. 3.1.4.5. Площадь помещения принять – 27.5 м2 3.1.4.6. Параметры внутреннего воздуха: температура +23±20С, влажность ≤65%. 3.1.4.7. Рассмотреть возможность применения системы водяного охлаждения для центра обработки данных или дать предложения по применению другой системы для охлаждения шкафов, процессоров, чипсетов. 3.1.4.8. Для обеспечения требуемых климатических параметров воздуха запроектировать прецизионные кондиционеры. 3.1.4.9. Холодоноситель – 40 % раствор этиленгликоля. 3.1.4.10. Трубопроводы принять по рекомендациям завода изготовителя кондиционеров. 3.1.4.11. Внутренний блок запроектировать в помещении № 322, наружный блок на кровле 3-го этажа здания. 3.1.4.12. Предусмотреть рассредоточенную подачу воздуха. Тип воздухораспределителей определяется проектом. Документация по открытому запросу предложений 21 ОАО «СО ЕЭС» 3.1.4.13. Предусмотреть слив конденсата в существующую систему канализации. 3.1.4.14. Для водоснабжения кондиционеров предусмотреть использование системы водопровода, выполненную в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.) 3.1.4.15. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали. Предусмотреть выполнение изоляции воздуховодов. 3.1.4.16. Предусмотреть 100 % резервирование СКВ по холодопроизводительности. 3.1.4.17. Предусмотреть автоматическое включение резервного кондиционера в случае аварийной остановки основного кондиционера. 3.1.4.18. Режим работы системы прецизионного кондиционирования – круглосуточный, круглогодичный. 3.1.5. Система кондиционирования, обслуживающая помещение серверной № 1 Самарского РДУ 3-го этажа. 3.1.5.1. Принять количество теплопритоков от технологического оборудования в помещении – 19 000 Вт. 3.1.5.2. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет солнечной инсоляции; - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б). 3.1.5.3. Принять ориентацию наружных стен и остекления: Ю-З. 3.1.5.4. Площадь остекления принять – 4 м2. 3.1.5.5. Площадь помещения принять – 55.98 м2. 3.1.5.6. Параметры внутреннего воздуха: +21±20С, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с, влажность воздуха 52±70С. 3.1.5.6. Для обеспечения требуемых климатических параметров воздуха запроектировать прецизионные кондиционеры. 3.1.5.7. Холодоноситель – 40 % раствор этиленгликоля. 3.1.5.8. Трубопроводы принять по рекомендациям завода изготовителя кондиционеров. 3.1.5.9. Внутренний блок запроектировать в помещении серверной Самарского РДУ, наружный блок - на кровле 3-го этажа здания. 3.1.5.10. Предусмотреть рассредоточенную подачу воздуха. Тип воздухораспределителей определяется проектом. 3.1.5.11. Предусмотреть слив конденсата в существующую систему канализации. 3.1.5.12. Для водоснабжения кондиционеров предусмотреть использование системы водопровода, выполненную в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.) 3.1.5.13. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали. Предусмотреть выполнение изоляции воздуховодов. Документация по открытому запросу предложений 22 ОАО «СО ЕЭС» 3.1.5.14. Предусмотреть 100 % резервирование СКВ по по холодопроизводительности. 3.1.5.15. Предусмотреть автоматическое включение резервного кондиционера в случае аварийной остановки основного кондиционера. 3.1.5.16. Режим работы системы прецизионного кондиционирования – круглосуточный, круглогодичный. 3.1.6. Система кондиционирования, обслуживающая помещение узла связи Самарского РДУ 1-го этажа. 3.1.6.1 Принять количество теплопритоков от технологического оборудования в помещении – 11 000 Вт. 3.1.6.2. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет солнечной инсоляции; - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б). 3.1.6.3. Принять ориентацию наружных стен и остекления: С-В. 3.1.6.4. Площадь остекления принять – 8 м2. 3.1.6.5. Площадь помещения принять – 32 м2 3.1.6.6. Параметры внутреннего воздуха: +21±20С, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с, влажность воздуха 52±70С. 3.1.6.7. Для обеспечения требуемых климатических параметров воздуха запроектировать прецизионные кондиционеры. 3.1.6.8. Холодоноситель – 40 % раствор этиленгликоля. 3.1.6.9. Трубопроводы принять по рекомендациям завода изготовителя кондиционеров. 3.1.6.10. Внутренний блок запроектировать в помещении кроссовой ОДУ Средней Волги, наружный блок - на отмостке здания. 3.1.6.11. Предусмотреть рассредоточенную подачу воздуха. Тип воздухораспределителей определяется проектом. 3.1.6.12. Предусмотреть слив конденсата в существующую систему канализации. 3.1.6.13. Для водоснабжения кондиционеров предусмотреть использование системы водопровода, выполненную в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.). 3.1.6.14. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали. Предусмотреть выполнение изоляции воздуховодов. 3.1.6.15. Предусмотреть 100 % резервирование СКВ по холодопроизводительности. 3.1.6.16. Предусмотреть автоматическое включение резервного кондиционера в случае аварийной остановки основного кондиционера. 3.1.6.17. Режим работы системы прецизионного кондиционирования – круглосуточный, круглогодичный. Документация по открытому запросу предложений 23 ОАО «СО ЕЭС» 3.1.7. Система кондиционирования, обслуживающая помещение кроссовой ОДУ Средней Волги 1-го этажа. 3.1.7.1. Принять количество теплопритоков от технологического оборудования в помещении – 1 300 Вт. 3.1.7.2. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет солнечной инсоляции; - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б). 3.1.7.3. Принять ориентацию наружных стен и остекления: С-В. 3.1.7.4. Площадь остекления принять – 8 м2. 3.1.7.5. Площадь помещения – 32,7 м2. 3.1.7.6. Параметры внутреннего воздуха: температура +23±20С, влажность ≤65%. 3.1.7.7. Для обеспечения требуемых климатических параметров воздуха запроектировать прецизионные кондиционеры. 3.1.7.8. Холодоноситель – 40 % раствор этиленгликоля. 3.1.7.9. Трубопроводы принять по рекомендациям завода изготовителя кондиционеров. 3.1.7.10. Внутренний блок запроектировать в помещении кроссовой ОДУ Средней Волги, наружный блок - на отмостке здания. 3.1.7.11. Предусмотреть рассредоточенную подачу воздуха. Тип воздухораспределителей определяется проектом. 3.1.7.12. Предусмотреть слив конденсата в существующую систему канализации. 3.1.7.13. Для водоснабжения кондиционеров предусмотреть использование системы водопровода, выполненную в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.). 3.1.7.14. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали. Предусмотреть выполнение изоляции воздуховодов. 3.1.7.15. Предусмотреть 100 % резервирование СКВ по холодопроизводительности. 3.1.7.16. Предусмотреть автоматическое включение резервного кондиционера в случае аварийной остановки основного кондиционера. 3.1.7.17. Режим работы системы прецизионного кондиционирования – круглосуточный, круглогодичный. 3.1.8. Система кондиционирования, обслуживающая помещение гермозоны диспетчерского щита Самарского РДУ 3-го этажа. 3.1.8.1. Принять количество теплопритоков от технологического оборудования в помещении – 3 000 Вт. 3.1.8.2. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия Документация по открытому запросу предложений 24 ОАО «СО ЕЭС» (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б). 3.1.8.3. Площадь помещения принять – 7,6 м2 3.1.8.3. Параметры внутреннего воздуха: температура +21±20С, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с, относительная влажность воздуха 52±7%. 3.1.8.4. Для обеспечения требуемых климатических параметров воздуха запроектировать прецизионные кондиционеры. 3.1.8.5. Холодоноситель – 40 % раствор этиленгликоля. 3.1.8.6. Предусмотреть избыточное давление воздуха в размере 15 Па. 3.1.8.7. Уровень шума, производимый системой кондиционирования, не должен превышать 40 дБА. 3.1.8.8. Трубопроводы принять по рекомендациям завода изготовителя кондиционеров. 3.1.8.9. Внутренний блок запроектировать в помещении № 318, наружный блок на кровле 3-го этажа здания. 3.1.8.10. Предусмотреть рассредоточенную подачу воздуха. Тип воздухораспределителей определяется проектом. 3.1.8.11. Предусмотреть слив конденсата в существующую систему канализации. 3.1.8.12. Для водоснабжения кондиционеров предусмотреть использование системы водопровода, выполненную в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.). 3.1.8.13. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали. Предусмотреть выполнение изоляции воздуховодов. 3.1.8.14. Предусмотреть 100 % резервирование СКВ по холодопроизводительности. 3.1.8.15. Предусмотреть автоматическое включение резервного кондиционера в случае аварийной остановки основного кондиционера. 3.1.8.16. Режим работы системы прецизионного кондиционирования – круглосуточный, круглогодичный. 3.1.9. Система кондиционирования, обслуживающая помещение гермозоны диспетчерского щита ЦТПП 3-го этажа. 3.1.9.1. Принять количество теплопритоков от технологического оборудования в помещении – 9 000 Вт. 3.1.9.2. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б). 3.1.9.3. Параметры внутреннего воздуха: температура +21±20С, скорость движения воздуха не более 0,2 м/с, относительная влажность воздуха 52±7%. 3.1.9.4. Для обеспечения требуемых климатических параметров воздуха запроектировать прецизионные кондиционеры, при невозможности - сплит системы. 3.1.9.5. Холодоноситель – 40 % раствор этиленгликоля. Документация по открытому запросу предложений 25 ОАО «СО ЕЭС» 3.1.9.6. Трубопроводы принять по рекомендациям завода изготовителя кондиционеров. 3.1.9.7.Предусмотреть рассредоточенную подачу воздуха. Тип воздухораспределителей определяется проектом. 3.1.9.8. Предусмотреть слив конденсата в существующую систему канализации. 3.1.9.9. Для водоснабжения кондиционеров предусмотреть использование системы водопровода, выполненную в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.). 3.1.9.10. Воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали. Предусмотреть выполнение изоляции воздуховодов. 3.1.9.11. Предусмотреть 100 % резервирование СКВ. 3.1.9.12. Предусмотреть автоматическое включение резервного кондиционера в случае аварийной остановки основного кондиционера. Режим работы системы прецизионного кондиционирования – круглосуточный, круглогодичный. 3.1.10. Автоматизация. 3.1.10.1. Применяемые кондиционеры должны иметь возможность последующей интеграции в ранее запроектированную систему мониторинга инженерных систем «Мониторинг инженерных систем нежилого помещения (литера А-А3) ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», расположенного по адресу: г.Самара, ул. Полевая, д.5» шифр 1880-ДП. Предусмотреть в проекте возможность дистанционного контроля температур и влажности в технологических помещениях из помещения дежурного персонала инженерных систем. 3.1.10.2. При выполнении проекта предусмотреть интеграцию автоматики в существующие системы оповещения о пожаре и системы автоматического пожаротушения. 3.1.10.3. В промышленном кондиционировании технологических помещений все кондиционеры должны быть объединены цепями управления с согласователем работы кондиционеров для автоматического управления работой всех кондиционеров и мониторинга состояния их рабочих параметров. При работе кондиционеров должны автоматически обеспечиваться следующие функции: Попеременное включение рабочих и резервного кондиционеров с целью равномерной выработки ресурса всех кондиционеров, установленных в одном помещении. Включение всех кондиционеров, если температура воздуха в помещении превысит заданное значение. Блокировку несанкционированного изменения параметров работы кондиционеров с индивидуального пульта управления. Режим настройки должен обеспечивать: задание интервала времени переключения кондиционеров; Документация по открытому запросу предложений 26 ОАО «СО ЕЭС» задание с пульта управления режимных параметров на каждый кондиционер и возможности их работы в штатном режиме; Предусмотреть необходимое количество датчиков температуры, которые позволят обеспечить дополнительный контроль за соблюдением температурного режима в серверной и электрощитовой. Предусмотреть установку датчиков протечек хладоносителя и воды. Оборудование должно позволять производить мониторинг работы дистанционно с автоматизированного рабочего места оператора. 3.2. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) . 3.2.1.Вентиляция. 3.1.10.1. Предусмотреть системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений 1-3 этажей в осях 8-29. 3.2.1.2. Для обеспечения общеобменной вентиляции офисных помещений 1-3 этажей в осях 8-29 рассмотреть возможность установки крышной приточновытяжной установки и вентиляционного оборудования на кровле или дать другие предложения по их установке. 3.2.1.3. Для установки оборудования на кровле предусмотреть устройство основания по плитам перекрытия со вскрытием гидротеплоизоляционного покрытия и его последующим восстановлением. Выполнить расчет несущей способности плит покрытия в местах установки климатического оборудования. 3.2.1.4. Рассмотреть возможность устройства вертикальных шахт или дать другие предложения для прокладки магистральных воздуховодов. 3.2.1.5. Запроектировать прокладку магистральных воздуховодов по коридору с частичной разборкой стен, пробивкой плит перекрытий, разборкой потолков коридора. По возможности использовать существующие технологические отверстия при трассировке магистральных воздуховодов, а так же для забора и выброса воздуха. 3.2.1.6. Предусмотреть пробивку отверстий в стенах для прокладки ответвлений в кабинеты. Магистральные воздуховоды запроектировать из оцинкованной стали класса «П» - плотные, ответвления предусмотреть гибкими изолированными воздуховодами. Толщина листовой стали для вертикальных магистральных воздуховодов должна составлять 1,2 мм. Запроектировать тепловую изоляцию магистральных воздуховодов негорючими материалами. Предусмотреть огнезащиту магистральных воздуховодов и установить противопожарные клапана на поэтажных ответвлениях. Предусмотреть подключение клапанов к существующей системе противопожарной охраны и запроектировать силовой шкаф управления. 3.2.1.7. Перечень помещений для устройства системы вентиляции: - офисные помещения в осях 8-29 1, 2, 3 этажей; - помещение технической библиотеки; Документация по открытому запросу предложений 27 ОАО «СО ЕЭС» - складские помещения; санузлы; помещение зала аппаратных совещаний; помещение гаража; служебные и технические помещения. 3.2.2. Теплоснабжение. 3.1.11.1. Для теплоснабжения приточно-вытяжных установок в тепловом узле № 1 запроектировать насосную станцию с подключением к нему по независимой схеме или предложить другие варианты теплоснабжения. 3.2.2.2. Предусмотреть в тепловом узле емкость для аварийного слива теплоносителя. 3.2.2.3. Магистраль теплоснабжения запроектировать из стальных труб с применением изоляции из вспененного каучука. 3.2.2.4. В помещении гаража предусмотреть устройство воздушно-тепловых завес. 3.2.2.5. Теплоснабжение воздушно-тепловых завес предусмотреть от теплового узла № 1, с использованием пластинчатых теплообменников. 3.2.2.6. Трубопроводы для калориферов приточных установок предусмотреть отечественного производства по ГОСТ 3262-75* из стальных лёгких чёрных водогазопроводных или электросварных труб ГОСТ 10704-75*. Прокладку магистральных трубопроводов теплоснабжения воздухонагревателей приточных систем вентиляции и кондиционеров, фанкойлов и воздушно-тепловых завес предусмотреть в подшивном пространстве потолка. Удаление воздуха из систем предусмотреть с помощью автоматических воздухоотводчиков в верхних точках систем. Спуск воды в случае необходимости запроектировать спускными кранами, установленными в низших точках систем в дренажную линию с разрывом струи в ближайший приямок. Для гидравлической увязки систем теплоснабжения предусмотреть установку балансировочных клапанов.В качестве запорной арматуры применить шаровые краны и поворотные дисковые затворы. 3.2.3. Кондиционирование и холодоснабжение. Систему холодоснабжения запроектировать по схеме чиллер-фанкойл. Предусмотреть устройство интеллектуальной системы кондиционирования с рекуперацией тепла. Расчетную нагрузку различных функциональных зон определить расчетом. В качестве источников холода запроектировать единый холодильный центр в составе: холодильные машины; расширительные баки; теплообменники; насосы. Документация по открытому запросу предложений 28 ОАО «СО ЕЭС» 3.2.3.1. В помещениях 1, 2 и 3 этажей запроектировать под потолком корпусные горизонтальные фанкойлы с дренажными насосами. 3.2.3.2. Для установки оборудования на кровле выполнить обследование несущей способности плит перекрытия. Предусмотреть установку Чиллера на кровле с устройством основания по плитам перекрытия и со вскрытием гидротеплоизоляционного покрытия с его последующим восстановлением. 3.2.3.3. Прокладку магистральных трубопроводов холодоснабжения предусмотреть в шахте с воздуховодами. 3.2.3.4. На поэтажных ответвлениях трубопроводов предусмотреть установку балансировочных клапанов с автоматической регулировкой. 3.2.3.5. Подводку к фанкойлам предусмотреть из полипропиленовых труб, монтаж согласно инструкции производителя. 3.2.3.6. Предусмотреть емкость для аварийного слива холодоносителя (холодоноситель- 40% этиленгликоль). 3.2.3.7. Запроектировать систему дренажа от фанкойлов, с подключением к существующей системе канализации. 3.2.3.8. При расчете теплопритоков учесть: - тепло, поступающее за счет солнечной инсоляции; - тепло, поступающее за счет инфильтрации; - тепло, поступающее из смежных помещений через стены и перекрытия (внутренние стены кирпичные, наружные ж/б, перекрытия ж/б);. - тепло, поступающее от оборудования. 3.2.3.9. Перечень помещений для устройства системы кондиционирования: - офисные помещения в осях 8-29 1, 2, 3 этажей. - помещения технической библиотеки; - помещение зала аппаратных совещаний; - служебные и технические помещения. 3.2.3.10. Дать предложения по использованию существующих сплит-систем в качестве резерва. 3.2.3.11. При составлении сметной документации учесть работы по переносу или демонтажу существующих сплит-систем. 3.2.4. Электроснабжение. 3.2.4.1. Для электроснабжения проектируемого климатического оборудования предусмотреть установку отдельных распределительных щитов (ЩР) в центрах нагрузок. Вводные выключатели щитов должны иметь отключающие приставки для их отключения при срабатывании устройств пожарной автоматики. Предусмотреть подключение запроектированных щитов к резервным автоматам ГРЩ 1 в электрощитовой № 1. Произвести расчёт автоматов в ГРЩ на возможность их использования, в случае необходимости предусмотреть их замену. В ЩР предусмотреть установку не менее 20% резервных автоматов от устанавливаемых, но не менее одного. В РД приложить расчёт селективности всех автоматов в схеме электропитания здания. Документация по открытому запросу предложений 29 ОАО «СО ЕЭС» 3.2.4.2. Предусмотреть включение ЩР в проектируемую СМИС с контролем нагрузок по фазам, напряжения, состояния вводного автомата, световой индикацией наличия напряжения на вводах. Всё применяемое электрооборудование должно быть концерна АВВ. 3.2.4.3. На вводных аппаратах ЩР предусмотреть приставки для отключения ЩР при возникновении сигнала «Пожар». Для организации отключения вентоборудования в режиме «Пожар», РД предусмотреть блоки сигнальнопусковые С2000-СП1. 3.2.4.4. Распределительные сети запроектировать кабелем ВВГнг-LS, проложенным в пространстве подвесного потолка в ПВХ трубе, в металлических лотках по строительным конструкциям, в кабельных вертикальных и горизонтальных каналах. Произвести расчёт кабелей по потерям напряжения и термической устойчивости при к.з. 3.2.4.5. Все металлические части электрооборудования, в нормальном режиме не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ-6, 7 изд., СНиП 3.05.06.-85 и СНиП II35-76. 3.2.4.6. Предусмотреть заделку проходов огнестойкими материалами в местах прохода кабелей через стены и перекрытия. 3.2.4.7. Предусмотреть работы по восстановлению помещений после проведения СМР 23.2.4.8. Места установки ЩР и трассы КЛ уточнить (согласовать) при проектировании на месте. 3.2.4.9. Предусмотреть замену КЛ, проложенной по временной схеме для электроснабжения чиллера, установленного на кровле 4-го этажа в осях ЛК 1 по проекту 59204-01-ОВК.С, АС/17-2004-ОВК.С,АС с подключением к одному из запроектированных щитов или установить дополнительный щит. 3.2.4.10. На стадии проектирования проводить согласования с заказчиком. 3.2.5. Автоматизация. 3.2.5.1. Предусмотреть интеграцию автоматики СВКВЗ в существующие системы оповещения о пожаре и системы автоматического пожаротушения. 3.2.5.2. Предусмотреть автоматическое включение и выключение воздушнотепловой завесы при открывании и закрывании ворот гаража. 3.2.5.3. Проектируемые кондиционеры должны иметь возможность последующего включения в ранее запроектированную систему мониторинга инженерных систем. 3.2.5.4. Оборудование должно позволять производить мониторинг его работы дистанционно с автоматизированного рабочего места оператора. 3.3. Реконструкция помещений столовой. 3.3.1. Разработать архитектурное решение помещений столовой с учетом размещения 50 посадочных мест в обеденном зале, а так же холла в осях 23-24 с Документация по открытому запросу предложений 30 ОАО «СО ЕЭС» применением современных отделочных материалов и обновлением всех инженерных систем и осветительных сетей. 3.3.2. Разработать новый проект технологического блока столовой с заменой всего существующего технологического оборудования для приготовления и хранения пищи, с заменой всех инженерных систем; силовых, розеточных, осветительных сетей с установкой новых силовых щитов, щитов освещения и светильников, согласно существующих норм и правил. 3.3.3. Для электроснабжения технологического оборудования, СВК, силового электрооборудования и электроосвещения столовой необходимо: 3.3.3.1. Предусмотреть замену существующего силового кабеля ААШв-13x120 от щита ГРЩ 1 в электрощитовой №1 до существующего шкафа ввода и учёта столовой. Вместо него запроектировать 2 КЛ с 5-ю медными жилами в негорючей изоляции от 1-й и 2-й секций щита ГРЩ 1 в электрощитовой №1. 3.3.3.2. Коммутационные аппараты 0,4 кВ определить расчётом, который должен быть в составе проекта. 3.3.3.3 Сечение жил кабелей определить расчётом с проверкой на потери напряжения и на термическую устойчивость при коротком замыкании. 3.3.3.4. Для установки вводного и распределительного устройств, запроектировать помещение электрощитовой. 3.3.3.3. Все электроаппараты должны быть концерна АВВ, в щитах предусмотреть установку не менее 20% резервных автоматов. 3.3.3.6. В электрощитовой столовой запроектировать вводное устройство с электронным счётчиком электрической энергии для технического учёта с цифровым выходом в ранее запроектированную систему мониторинга инженерного оборудования. 3.3.3.7. Для электроснабжения технологического оборудования и СВК, в электрощитовой предусмотреть распределительное устройство, в котором должны быть 1-но и 3-х полюсные автоматы с расчётом их селективности, в проекте должен быть приложен расчёт селективности защит. 3.3.3.8. Для электроснабжения СВК предусмотреть установку отдельного щита, с устройством для отключения вводного аппарата щита при пожаре. 3.3.3.9. Проектом предусмотреть удаленный мониторинг состояния и параметров вводного и распределительного устройств, а также контроль потребления электроэнергии с включением в ранее запроектированную систему мониторинга инженерных систем здания. 3.3.3.10. Рабочее освещение предусмотреть от щита освещения, установленного вне электрощитовой. 3.3.3.11. Аварийное освещение запроектировать в соответствии с требованиями ПУЭ, изд.7, п.6.1.21- 6.1.29 и СНиП 23-05-95*. 3.3.3.12. Электроснабжение часов выполнить с учетом плана их расположения, согласованного со службой ТМиС. 3.3.3.13. Проектом предусмотреть всю электропроводку с изоляцией, не распространяющей горение с 5-ю или 3-мя медными жилами (кабель ВВГ нг-LS). 3.3.4. Разработать архитектурное решение всех помещений столовой. Документация по открытому запросу предложений 31 ОАО «СО ЕЭС» Разработать системы: вентиляции, отопления, кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения, канализации. 3.3.5. Разработать систему дымоудаления и установку противопожарных клапанов в воздуховодах. 3.3.6. Проектными решениями предусмотреть сохранность существующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) или учесть её демонтаж и восстановление с учетом перепланировки и функционального назначения помещений. 3.3.7. Проектными решениями предусмотреть сохранность существующей системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) или учесть её демонтаж и восстановление с учетом перепланировки и функционального назначения помещений. 3.3.8. На системе канализации запроектировать установку жироуловителей, канализационные стояки и подводки к сантехническому оборудованию запроектировать из труб ПВХ. 3.3.9. Для холодного водоснабжения предусмотреть использование системы водопровода, выполненной в соответствии с проектом 1508-01 (разработанный ООО «Куйбышевский Промстройпроект» в 2008г.). 3.3.10. В системах отопления в качестве нагревательных приборов в проектных решениях принять биметаллические радиаторы. Стояки и разводку запроектировать трубами из сшитого полиэтилена (Rehau) c подключением к существующей системе. 3.3.11. В системе холодного и горячего водоснабжения разводку запроектировать из сшитого полиэтилена (Rehau) с подключением к существующей системе. 3.3.12. Проектными решениями систему вентиляции предусмотреть: местную вытяжную, общеобменную приточно-вытяжную с механическим побуждением. В местной вытяжной вентиляции предусмотреть установку жироуловителей. В санузлах вытяжную вентиляцию выполнить с механическим побуждением. 3.3.13. Кондиционирование воздуха запроектировать на базе системы центрального кондиционирования. 3.3.14. При разработке ПД необходимо учесть: 3.3.14.1. Замена оконных блоков предусмотрена при реализации рабочей документации 214/10-01 АС «Реконструкция фасада здания, принадлежащего ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5». 3.3.14.2. Замена двери запасного выхода предусмотрена при реализации рабочей документации 214/10-01 АС «Реконструкция фасада здания, принадлежащего ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5». 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. Документация по открытому запросу предложений 32 ОАО «СО ЕЭС» 4.1. Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного и инженерного проектирования в части работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 4.2.Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком состав субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ при возникновении такой необходимости. Субподрядные организации обязаны иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного и инженерного проектирования в соответствии с перечнем работ утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 в части выполняемых ими проектных работ. 4.3. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ. 4.4. Подрядчик должен иметь кадровые ресурсы, материально-техническую базу, достаточные для выполнения работ в соответствии с ТЗ. 4.5. Подрядчик не должен передавать третьим лицам информацию о составе, технических характеристиках, функциональном назначении технологических помещений Объекта. 4.6. Работы осуществляются согласно календарному плану работ, составленному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком в соответствии с расшифровкой стоимости работ. Документация по открытому запросу предложений 33 ОАО «СО ЕЭС» 4. Проект Договора ДОГОВОР № г. Самара «__» ________ 20__ г. Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги» О.А. Громова, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности нотариусом г. Москвы Гуниной Т.П. от 10.06.2010 г. за № 7-148, с одной стороны, и _______________ (необходимо указать полное наименование контрагента с расшифровкой организационно-правовой формы и его сокращенное наименование), именуемый в дальнейшем «Проектировщик», в лице ___________ (указать должность и Ф.И.О. уполномоченного на подписание договора лица), действующего на основании_____________(Устава либо доверенности с указание ее реквизитов), с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Проектировщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) разработать проектную документацию (далее – Работы) по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания Заказчика, расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д. 5 (далее – Проектная документация) и передать Заказчику исключительное право на Проектную документацию, а Заказчик обязуется принять, оплатить результат Работ и исключительное право на Проектную документацию. 1.2. Разрабатываемая по настоящему Договору Проектная документация должна соответствовать требованиям технических регламентов, нормам, правилам и стандартам по проектированию и строительству, иным нормативным актам Российской Федерации, государственных органов Самарской области и органов исполнительной власти г. Самара, а также Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), иным исходным данным на проектирование. 1.3. Результатом работ по настоящему договору является Проектная документация. 1.4.Сроки выполнения Проектировщиком предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора: Документация по открытому запросу предложений своих обязательств, 34 ОАО «СО ЕЭС» - начало: не позднее 3 (трех) дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами; - окончание: ___.___.___. При этом: сроки выполнения разделов Проектной документации, а также сроки передачи исключительного права на Проектную документацию Заказчику определяются Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору); 1.5. Проектировщик передает Заказчику исключительные имущественные права, указанные в Разделе 12 настоящего Договора, на использование объекта авторского права, созданного в результате исполнения обязательств по настоящему Договору. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Проектировщик обязуется: 2.1.1. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), других исходных данных, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика. 2.1.2. Разработать Проектную документацию по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору). 2.1.3. Организовать согласование и утверждение у Заказчика готовой Проектной документации. 2.1.4. Согласовать Проектную документацию с надзорными органами г. Самары (при необходимости). 2.1.5. Передать Заказчику готовую Проектную документацию на материальных носителях в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора и исключительные имущественные права на нее. 2.1.6. Не передавать Проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика. 2.1.7. Возместить Заказчику все убытки, причиненные предъявлением требований в отношении защиты прав на объекты авторского права со стороны третьих лиц. 2.1.8. Согласовывать с Заказчиком участие субпроектировщиков при разработке Проектной документации по настоящему Договору, в случае их привлечения к таким работам, и нести ответственность за надлежащее выполнение Работ. 2.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническое задание или проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Документация по открытому запросу предложений 35 ОАО «СО ЕЭС» настоящему Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты. 2.2. Проектировщик по настоящему Договору гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать разработке Проектной документации или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком Проектной документации. 2.3. Заказчик обязуется: 2.3.1. Принять результат Работ в соответствии с настоящим Договором и исключительные имущественные права на Проектную документацию. 2.3.2. Оплатить результат Работ и исключительные имущественные права на Проектную документацию в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.4. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Проектировщика по исполнению настоящего Договора. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена Договора определена в размере стоимости разработки Проектной документации, приведенных в Смете (Приложение № 2 к настоящему Договору), в сумме ______ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% _________ рублей (______________________) рублей __ копеек и равна стоимости отчуждаемого исключительного права на Проектную документацию. 3.2. Договорная цена является твердой и окончательной на весь период разработки Проектной документации и изменению не подлежит. 3.3. Оплата за выполненные по настоящему Договору Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и выставлении Проектировщиком счета, после предоставления счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, при условии безвозмездного устранения Проектировщиком выявленных в процессе приемки недостатков. 3.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3.5. В случае обнаружения недостатков в Работах Проектировщика срок оплаты (п. 3.4.) отодвигается, соразмерно сроку для устранения соответствующих недостатков. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. Проектировщик обязуется полностью завершить выполнение Работ по настоящему Договору и сдать их результат Заказчику до «__» _______ 20__ года. 4.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания выполнения Документация по открытому запросу предложений 36 ОАО «СО ЕЭС» Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору. 4.3. Состав Работ, а также перечень Проектной документации, подлежащей сдаче Заказчику, определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 4.4. При завершении Работ Проектировщик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. 4.5. В трехдневный срок после окончания выполнения Работ Проектировщик передает Заказчику предусмотренные Договором Проектную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 4.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает полученную от Проектировщика Проектную документацию и направляет Проектировщику подписанный и заверенный печатью Заказчика Акт о приемке выполненных работ либо письменный отказ от его подписания с указанием обнаруженных недостатков и сроков их устранения. 4.7. После устранения недостатков приемка Работ выполняется в соответствии с п.4.5. – 4.6. настоящего Договора. 4.8. Документация, прилагаемая к Акту о приемке выполненных работ, должна быть согласована и утверждена в соответствии с п. 2.1.3, п. 2.1.4, п.2.1.5. настоящего Договора. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, выражающееся в несоответствии результата Работ Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), предоставленным Заказчиком исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правилам устройства электроустановок и правилам пожарной безопасности. Проектировщик несет ответственность за недостатки Проектной документации, включая обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации. 5.2. При обнаружении недостатков Проектировщик по требованию Заказчика обязан за свой счет и в установленный срок переделать Проектную документацию. 5.3. При нарушении сроков выполнения Работ Проектировщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного и надлежащего исполнения Проектировщиком своих обязательств. 5.4. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Заказчика после признания Проектировщиком выставленной ему претензии и счета на уплату штрафных санкций, либо после вступления в законную силу решения суда о присуждении штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней. Документация по открытому запросу предложений 37 ОАО «СО ЕЭС» 5.5. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 6.1. Сохранность конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, правообладателями которой являются договаривающиеся Стороны, регулируется Соглашением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну от «____» ______ 2010 г. № _. Данное Соглашение действует в течение всего периода договорных обязательств между договаривающимися Сторонами. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора. 7.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора являются действительными в том случае, если они вносятся по письменному согласию обеих Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Договору. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по письменному соглашению между Заказчиком и Проектировщиком. 8.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком при условии письменного уведомления Проектировщика. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора до сдачи ему Проектировщиком результатов Работ он выплачивает Проектировщику только стоимость фактически выполненных им Работ на момент получения официального извещения об одностороннем отказе от исполнения Договора. Приемка фактически выполненных Работ осуществляется согласно п.п. 4.5-4.6 настоящего Договора. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при Документация по открытому запросу предложений 38 ОАО «СО ЕЭС» данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм. 9.2. В случае возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основании освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана: 9.2.1. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и предоставить необходимые подтверждения. 9.2.2. Предпринять необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором. 9.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему Договору. 9.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 9.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 (трех) месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, установленном действующим законодательством. 10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения принятых обязательств. 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Документация по открытому запросу предложений 39 ОАО «СО ЕЭС» 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 12.1. Проектировщик передает Заказчику исключительное право на созданные в рамках настоящего договора объекты авторского права в полном объеме, а именно права на использование объекта авторского права следующими способами: Воспроизведение объекта авторского права; Распространение объекта авторского права; Импорт экземпляров объекта авторского права в целях распространения; Перевод и другая переработка объекта авторского права, модификация; Практическая реализация объекта авторского права; Доведение объекта авторского права до всеобщего сведения; Иные действия, право на осуществление которых имеет правомерно владеющее объектом авторского права лицо, обладающее исключительными правами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12.2. В рамках настоящего Договора Проектировщик дает Заказчику согласие на обнародование объекта авторского права, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает объект авторского права доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом. 12.3. Проектировщик не вправе использовать объекты авторского права, созданные в рамках настоящего Договора, в том числе не вправе использовать для собственных нужд, в течение всего срока действия исключительного права. 12.4. Проектировщик гарантирует, что результат Работ, выполненный в рамках настоящего Договора, не нарушает интеллектуальные права третьих лиц на объекты соответствующих прав. В случае предъявления иска, связанного с интеллектуальными права на объект авторского права, Проектировщик возмещает Заказчику понесенные в связи с эти убытки. 12.5. Срок полезного использования исключительного права на созданную в рамках настоящего Договора Проектную документацию равен сроку полезного использования соответствующего объекта основного средства, созданного на основании данной Проектной документации. 12.6. Проектировщик гарантирует, что автор созданных по настоящему Договору объектов авторского права не будет иметь каких бы то ни было требований и претензий в отношении настоящего Договора. 12.7. Объект авторского права может быть использован Заказчиком на всей территории Российской Федерации. Документация по открытому запросу предложений 40 ОАО «СО ЕЭС» 13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 13.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 13.1.1. Приложение № 1 – Техническое задание; 13.1.2 Приложение № 2 - Смета; 13.1.3. Приложение № 3 – Календарный план. 14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик Проектировщик ОАО «СО ЕЭС» Юридический адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3. Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Местонахождение: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5, тел.(846)279-70-14, факс (846) 279-70-16 ИНН 7705454461, КПП 631502001 ОГРН 1027700201352 Платежные реквизиты: Р/с 40702810454020101200 в Поволжском банке Сбербанка РФ, г. Самара, К/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги __________________О.А.Громов М.П. ___________________Ф.И.О. М.П. Документация по открытому запросу предложений 41 ОАО «СО ЕЭС» Приложение № 1 к Договору № __ от «__» ______ 20__г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги __________________О.А.Громов М.П. Проектировщик ___________________Ф.И.О. М.П. Документация по открытому запросу предложений 42 ОАО «СО ЕЭС» Приложение № 2 к Договору № __ от «__» ______ 20__г. СМЕТА Сметная стоимость в сумме Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ _______________________________________ Наименование проектной (изыскательской) организации _______________________ Наименование организации заказчика ______________________________________ руб. Номер частей, глав, Расчет стоимости: таблиц, процентов, (a+bx)*Кj или параграфов и (объем пунктов указаний к строительноХарактеристика разделу монтажных № предприятия, Справочника работ)*проц. Стоимость пп здания, сооружения базовых цен на или виды работ проектные и изыскательские 100 или количество * цена работы для строительства 1 2 3 4 5 Итого по смете _______________________________________________________ (сумма прописью) Главный инженер проекта _____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Составитель сметы ____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Генеральный директор Проектировщик Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги __________________О.А.Громов _____________ / / М.П. М.П. Документация по открытому запросу предложений 43 ОАО «СО ЕЭС» Приложение № 3 к Договору № __ от «__» _______ 20__г. Календарный план № Разделы проектирования Дата начала Дата окончания Отчетные документы 1 2 3 ... ИТОГО по договору, с НДС В том числе НДС (18%), руб. Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги __________________О.А.Громов М.П. Проектировщик ___________________Ф.И.О. М.П. Документация по открытому запросу предложений 44 ОАО «СО ЕЭС» Соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну г. «___»_________20__ г. Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») (или полное наименование филиала), именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице (должность, фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании Устава (или доверенности от «___» _________ 200__ г.), и (полное наименование предприятия, организации), именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона» в лице (должность, фамилия, имя, отчетсво), действующего на основании Устава (или доверенности от «__» ________ 200__ г.), заключили настоящее соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является «Передающая сторона». 1. Предмет соглашения Организация взаимного доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны. Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением. 2. Термины и определения Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Правообладатель информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну – лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны. Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). Информация, составляющая коммерческую тайну – научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет Документация по открытому запросу предложений 45 ОАО «СО ЕЭС» действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны. Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну – ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации. Передача информации, составляющей коммерческую тайну – передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданскоправовому договору. 3. Обеспечение конфиденциальности Положения настоящего соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Информации, составляющей «Коммерческая тайна». коммерческую тайну, присваивается гриф Доступ работников Принимающей стороны к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну Передающей стороны, и передача им такой информации производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Принимающей стороны, с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации. 4. Права Передающей стороны Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, определять перечень и состав такой информации. Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации. Документация по открытому запросу предложений 46 ОАО «СО ЕЭС» Разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации; Без согласования с Принимающей стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Требовать от Принимающей стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности. Требовать от работников Принимающей стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 5. Права Принимающей стороны Принимающая сторона в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определяют способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей по соглашению. Однако при этом должны быть обеспечены: - исключение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия Принимающей стороны; - возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, работниками без нарушения режима коммерческой тайны. 6. Обязанности Принимающей стороны Ограничивать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, полученной от другой стороны в рамках настоящего соглашения, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка. На документах, предоставляемых указанным в частях 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» органам и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, наносить гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). Вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, и (или) лиц, которым такая информация была передана. Документация по открытому запросу предложений 47 ОАО «СО ЕЭС» Регулировать отношения со своими работниками, которые получают доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или которым такая информация передается на основании трудовых договоров, предусматривающих обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, полученную на основании настоящего соглашения. В этих целях Принимающая сторона обязана: - ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой является Передающая сторона, а также с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение; - создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны. Исключать доступ других лиц к переданной информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, кроме указанных в обращении, без согласия Передающей стороны. Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Принимающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, третьими лицами. 7. Ответственность сторон Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего Соглашения возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8. Срок действия Соглашения Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до момента прекращения действия Соглашения. Досрочное прекращение или истечение срока действия Соглашения не освобождает Принимающую сторону от выполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия Соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения данного Соглашения. Документация по открытому запросу предложений 48 ОАО «СО ЕЭС» 9. Прочие условия Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Требования настоящего Соглашения обязательны для исполнения сторонами, их законными представителями и правопреемниками. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в суде. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению согласовываются сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений. 10. Реквизиты сторон ОАО «СО ЕЭС» Должность Должность _______________ Ф.И.О. М.П. _______________ Ф.И.О. М.П. Документация по открытому запросу предложений 49 ОАО «СО ЕЭС» 5. Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 5.1. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам 5.1.1. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора; 5.1.2. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного и инженерного проектирования в части работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)); 5.1.3. Наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых); 5.1.4. Непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства; 5.1.5. Неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской федерации об административных правонарушениях; 5.1.6. На имущество не должен быть наложен арест. 5.2. Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям. 5.2.1. Потенциальный Участник включает в состав Предложения следующие документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным к Потенциальным Участникам, Участникам: № Кол-во Вид документа Ориг инал Примечания Копии Заверенная Нотариально Потенциальным заверенная Участникам Организационные и правоустанавливающие документы: 1 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 - 1 Документация по открытому запросу предложений Если зарегистрировано до 01.07.2002 50 ОАО «СО ЕЭС» № Кол-во Вид документа Ориг инал Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Свидетельство о регистрации юридического лица (инд.предпринимателя) Выписка из ЕГРЮЛ - 5 6 Статистические коды Решение об учреждении юридического лица - 7 Устав 2 3 4 Примечания Копии Заверенная Нотариально Потенциальным заверенная Участникам 1 - 1 - 1 Дата выдачи не должна превышать 30 дней до истечения срока окончания приема Предложений (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия) 1 Предоставляется нотариально заверенная копия с оригинала в ФНС в действующей редакции. Либо оригинал ФНС 1 1 Для Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ (редакция от 30.12.2008 №312-ФЗ) Не требуется для товариществ. 8 Документы об изменениях к Уставу (если вносились): а) Решение о внесении изменений б) Свидетельство из ФНС о государственной регистрации изменений 9 Решение о назначении (избрании) директора (руководителя) – лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (согласно Выписке из ЕГРЮЛ) 10 Решение о совершении 1 Со штампом ФНС (если проставлен) 1 1 1 Документация по открытому запросу предложений Срок полномочий должен соответствовать указанному в Уставе Если цена 51 ОАО «СО ЕЭС» № Кол-во Вид документа Ориг инал Заверенная Нотариально Потенциальным заверенная Участникам планируемого договора превышает установленную законом или учредительными документами для данного юридического лица (Внимание! В ст.46 14-ФЗ «Крупные сделки» внесены изменения.) крупной сделки (протокол общего собрания участников или иного органа управления, имеющего право принимать решения о совершении крупной сделки) 11 Решение о совершении сделки с заинтересованностью Примечания Копии Решение предоставляется в случае, если договор, заключаемый по результатам запроса предложений, является для данного Потенциального Участника сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации 1 Финансово−экономические документы (за два полных предыдущих года и за завершившийся отчетный период текущего года, поданных в установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Потенциального Участника): 12 13 14 15 16 17 18 Баланс (форма 1) Отчет о прибылях и убытках (форма 2) Отчет об изменениях капитала (форма 3) Отчет о движении денежных средств (форма 4) Приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительные записки Аудиторское заключение 1 1 1 При наличии 1 При наличии 1 При наличии 1 Только для юридических лиц. Подлежащих обязательному аудиту При упрощенной системе налогообложения (в бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н) и Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ Документация по открытому запросу предложений 52 ОАО «СО ЕЭС» № Кол-во Вид документа Ориг инал Примечания Копии Заверенная Нотариально Потенциальным заверенная Участникам 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н): А) Налоговая декларация Б) Книга доходов и расходов 1 1 В) Свидетельство (уведомление) о переводе на упрощенную систему налогообложения Г) Упрощенный баланс по итогам последнего отчетного периода 1 Предоставляется за текущий отчетный период 1 Другие документы: 19 Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку 1 20 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией в области архитектурностроительного и инженерного проектирования в части работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 1 21 Справка о непроведении ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства 1 В свободной форме 22 Справка о неприостановлении деятельности 1 В свободной форме 23 Анкета Потенциального Участника Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных 1 По Форме 5 1 По Форме 6 24 Документация по открытому запросу предложений В соответствии с п. 6.2.4. Документации (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия) 53 ОАО «СО ЕЭС» № Кол-во Вид документа Ориг инал 25 26 договоров Справка о материальнотехнических ресурсах Справка о кадровых ресурсах. 27 Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года 28 Иные документы, которые, по мнению Потенциального Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов Примечания Копии Заверенная Нотариально Потенциальным заверенная Участникам 1 По Форме 7 1 По форме 8 1 По форме 9 5.2.2. Все документы, указанные в п. 5.2.1., прилагаются Потенциальным Участником к Письму о подаче оферты. Документация по открытому запросу предложений 54 ОАО «СО ЕЭС» 6. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений 6.1. Общий порядок проведения запроса предложений 6.1.1. С учетом положений Документации запрос предложений проводится в следующем порядке и в следующие сроки: № п/п Наименование процедуры Сроки (время московское) Начало 1. Публикация Уведомления о проведении открытого запроса предложений 2. Предоставление Документации заинтересованным лицам. Подготовка с 21.12.2010 г. Предложений, подача Предложений 3. Окончание до 21.12.2010 г. Вскрытие конвертов с Предложениями до 16-00 12.01.2011 г.* 13.01.2011 г. с 14-30 4. Заключение Договора 20 дней с момента определения Победителя * Заказчик вправе продлить срок окончания приема Предложений. Последующие процедуры переносятся соразмерно изменению срока окончания приема Предложений. 6.2. Порядок подачи Предложений 6.2.1. Для участия в запросе предложений Потенциальный Участник подает Предложение в письменной форме в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта определяются пунктами 6.2.8, 6.2.9. 6.2.2. Предложение должно содержать: а) Письмо о подаче оферты по форме 1; б) Коммерческое предложение по форме 2; в) График выполнения работ по форме 3; г) Техническое предложение по форме 4; д) документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника требованиям Документации (подраздел 5.2.1). Документация по открытому запросу предложений 55 ОАО «СО ЕЭС» 6.2.3. Потенциальный Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования Заказчик отказывает в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в запросе предложений. 6.2.4. Каждый документ, входящий в Предложение (за исключением документов, которые в соответствии с п. 5.2.1 должны быть нотариально заверены), подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Потенциального Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо) и скрепляется печатью Потенциального Участника. В случае если документы подписывает уполномоченное лицо, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению. 6.2.5. Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. 6.2.6. Потенциальный Участник проводит нумерацию всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутреннюю нумерацию листов отдельных приложений, так и сквозную нумерацию всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится. Все документы, входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. 6.2.7. Потенциальный Участник также предоставляет 2 (две) копии Предложения в письменной форме. Копии Предложения изготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц. 6.2.8. Предложение запечатывается во внутренний конверт, на котором указывается слово «Оригинал». Копии Предложения запечатываются во внутренние конверты, обозначаемые словами «Копия». На каждом из внутренних конвертов указывается полное фирменное наименование Потенциального Участника и его почтовый адрес. 6.2.9. Внутренние конверты с оригиналом и копией Предложения запечатываются в один внешний конверт, на котором указывается следующая информация: а) Слова: «Получателю: Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. Почтовый адрес: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5»; б) слова: «Предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции систем промышленного Документация по открытому запросу предложений 56 ОАО «СО ЕЭС» кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д.5»; в) слова: «Не вскрывать до 14 часов 30 минут 13.01.2011 года. Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии». г) полное фирменное наименование и юридический адрес Потенциального Участника (по желанию). 6.2.10. Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Потенциального Участника) оригиналы всех материалов, вложенных в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение о допуске либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений. 6.2.11. Потенциальные Участники обеспечивают доставку Предложений в сроки, указанные в п. 6.1.1, по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5, ком. 215. При этом Потенциальным Участникам рекомендуется предварительно по телефону (846) 279-73-25, 279-70-25 уведомить о дате и времени подачи Предложений ответственного секретаря Закупочной комиссии Катькова Сергея Дмитриевича. 6.2.12. Заказчик заканчивает принимать Предложения в 16 часов 00 минут 12 января 2011 года. 6.2.13. Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени получения. 6.2.14. В случае если по окончании срока подачи Предложений, установленного пунктом 6.1.1, подано только одно Предложение либо не подано ни одного Предложения, Закупочная комиссия принимает решение о признании запроса предложений несостоявшимся. 6.3. Требования к сроку действия Предложения 6.3.1. Предложение действительно в течение срока, указанного Потенциальным Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (п. 6.1.1). Указание меньшего срока действия может служить основанием для отказа в допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений. 6.3.2. Заказчик также вправе предложить Потенциальному Участнику продлить срок действия Предложения. Потенциальный Участник вправе согласиться с таким предложением, либо отклонить его. Отклонение предложения Документация по открытому запросу предложений 57 ОАО «СО ЕЭС» Заказчика о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий, и Предложение такого Потенциального Участника действует в течение первоначально установленного срока. 6.4. Продление срока окончания приема Предложений 6.4.1. При необходимости Заказчик имеет право продлить срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 6.1.1. 6.4.2. Уведомление о продлении срока окончания приема Предложений публикуется, копия Уведомления размещается способами аналогичными для уведомления о проведении открытого запроса предложений (пункт 2.1.2). 6.5. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями 6.5.1. Заказчик публично вскрывает конверты с Предложениями начиная с 14 часов 30 минут 13 января 2011 года по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5, в присутствии не менее двух членов Закупочной комиссии. 6.5.2. Потенциальные Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. Для присутствия на данной процедуре Потенциальным Участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (846) 279-73-25, 279-70-25 предупредить о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов ответственного секретаря Закупочной комиссии Катькова Сергея Дмитриевича. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Предложениями представителям Потенциальных Участников следует иметь при себе доверенность на право представлять интересы Потенциального Участника на запросе предложений, письмо-направление на данную процедуру на бланке Потенциального Участника, подписанное уполномоченным лицом Потенциального Участника, с указанием регистрационного номера Предложения, оригинал расписки Заказчика в получении конверта с Предложением. 6.5.3. При вскрытии конвертов с поступившими Предложениями, Закупочной комиссией объявляются следующие сведения: а) наименование и юридический адрес Потенциального Участника; б) краткое описание Предложения Потенциального Участника и общей цены Предложения; в) иные сведения, которые Закупочная комиссия считает нужным огласить. 6.5.4. Вскрытие конвертов с Предложениями оформляется протоколом заседания Закупочной комиссии. 6.6. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений 6.6.1. Общие положения Документация по открытому запросу предложений 58 ОАО «СО ЕЭС» 6.6.1.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений осуществляется Закупочной комиссией. 6.6.1.2. Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Предложений Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов и специалистов. 6.6.1.3. Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 6.6.2) и оценочную стадию (пункт 6.6.3). 6.6.2. Рассмотрение Предложений (отборочная стадия) 6.6.2.1 В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия рассматривает: а) соответствие Потенциальных Участников требованиям Документации в соответствии с подразделом 5.1. Документации; б) соответствие Предложений условиям запроса предложений. 6.6.2.2 Заказчик вправе отказать в допуске к участию в запросе предложений Потенциальному Участнику, подавшему Предложение позже установленного срока, без рассмотрения по существу. 6.6.2.3 В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия вправе запросить у Потенциальных Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. 6.6.2.4 При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. 6.6.2.5 На основании результатов рассмотрения Предложений Закупочная комиссия вправе отказать в допуске к участию в запросе предложений Потенциальным Участникам в случае: а) несоответствия Потенциального Участника требованиям Документации (подраздел 5.1.); б) предоставления предложений; Предложения, не отвечающего условиям запроса в) предоставления Предложения: оформленного с существенными отклонениями от требований Документации; содержащего предложение с превышением начальной (предельной) цены договора, указанной в подразделе 2.2; содержащего более одной оферты; Документация по открытому запросу предложений 59 ОАО «СО ЕЭС» г) несогласия Потенциального Участника с предложениями Закупочной комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в документах, входящих в состав Предложения; д) в иных случаях, предусмотренных Документацией. 6.6.2.6 Подавая Предложение, Потенциальный Участник безусловно соглашается с тем, что Предложение считается участвующим в запросе предложений только в том случае, если оно подано в сроки, установленные Документацией, и допущено Закупочной комиссией к участию в запросе предложений на основании результатов рассмотрения Предложений. 6.6.2.7 На основании результатов рассмотрения Предложений Потенциальных Участников Закупочная комиссия принимает решение о допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений и признании такого Потенциального Участника Участником либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в запросе предложений. 6.6.2.8 В случае если на основании результатов рассмотрения Предложений Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех Потенциальных Участников или о допуске к участию в запросе предложений только одного Потенциального Участника, Закупочная комиссия признает запрос предложений несостоявшимся. 6.6.3. Оценка и сопоставление Предложений (оценочная стадия) 6.6.3.1. Для определения лучших условий исполнения Договора Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения по степени выгодности для Заказчика исходя из следующих критериев: № п/п Наименование критерия Обозначение, выставленного по критерию балла/суммы баллов Значимость критерия Обозначение значимости критерия 1. Оценка технического предложения, в том числе: КОТП 35% ВОТП 1.1. Полнота Технического предложения и его соответствие требованиям Технического задания Заказчика Срок выполнения Работ k1.1 70% p1.1 k1.2 ККО 30% 15% p1.2 ВКО K2.1 40% P2.1 k2.2 20% P2.2 k2.3 20% P23 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. Оценка компетенции организации, в том числе: Опыт работы организации: количество и стоимость аналогичных работ за последние 2 года с адресами заказчиков и телефонами контактных лиц Наличие в штате квалифицированных специалистов Наличие материально-технической базы Документация по открытому запросу предложений 60 ОАО «СО ЕЭС» 2.4. Репутация у заказчиков (отзывы о выполненных работах, качестве и сроках, участие в арбитражных процессах) k2.4 20% P24 3. Возможные риски при совершении сделки, в том числе: КР 20% ВР 3.1. Экономические риски (с учетом финансово-экономического состояния организации) Юридические риски при совершении сделки k3,1 50% p3.1 k3.2 50% p3.2 4. Оценка стоимости 30% 4.1. 4.2. 4.3. Цена договора Структура цены Условия оплаты КЦ k 4.1 k 4.2 k 4.3 ВЦ p 4.1 p 4.2 p 4.3 3.2. 50% 30 % 20% 6.6.3.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения в соответствии с критериями, указанными в п. 6.6.3.1, в следующем порядке: 6.6.3.1.1. По критериям 1-4: присвоение баллов (от «1» до «5») по каждому подкритерию (кроме 4.1) осуществляется отдельно по мере убывания выгодности предложений. 5 баллов присваивается лучшему показателю по подкритерию, 1 балл – худшему. В случае равенства показателей по подкритерию, Предложению в отношении данного подкритерия присваиваются одинаковые баллы; 6.6.3.1.2. Присвоение баллов по критерию 4.1 «Цена договора» осуществляется на основании сравнения цен, предложенных Участниками, и шкалы распределения баллов: «5» баллов присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше начальной (предельной) цена более чем на 15% (включительно); «4» балла присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше начальной (предельной) цены более чем на 10% (включительно), но менее чем на 15%; «3» балла присваивается Участнику, предложенная цена которого меньше начальной (предельной цены более чем на 5% (включительно), но менее чем на 10%; «2» балла присваивается Участнику, предложенная цена договора которого меньше начальной (предельной) цены менее чем на 5%; «1» балл присваивается Участнику, предложенная цена договора которого соответствует начальной (предельной) цене договора. Документация по открытому запросу предложений 61 ОАО «СО ЕЭС» 6.6.3.1.3. Присвоение баллов Предложениям по критерию 1 «Оценка технического предложения» осуществляется на основании суммы баллов по подкритериям с учетом их значимости, определяемой по формуле: К k1.1 ОТП k1.2 p 1.1. p 1.2. где: – сумма баллов (с учетом значимости) по подкритериям критерия 1 «Оценка технического предложения»; k1.1, k1.2 − балл (сумма баллов) по соответствующим подкритериям критерия 1; p1.1, p1.2 − значимость каждого подкритерия критерия 1 «Оценка технического предложения». К ОТП 6.6.3.1.4. Присвоение баллов Предложениям по критерию 2 «Оценка компетенции организации» осуществляется на основании суммы баллов набранной Участником по подкритериям с учетом их значимости, определяемой по формуле: К КО k 2.1 p 2.1. k 2.2 p 2.2. k 2.3 p 2.3. k 2.4 p 2.4. где: – сумма баллов по подкритериям критерия 2 «Оценка компетенции организации»; k2.1, k2.2, k2.3, k2.4 − балл (сумма баллов) по соответствующим подкритериям критерия 2; p2.1 , p2.2 p2.3, p2.4 − значимость каждого подкритерия критерия 2; К КО 6.6.3.1.5. Присвоение баллов Предложениям по критерию 3 «Возможные риски при совершении сделки» осуществляется на основании суммы баллов по подкритериям с учетом их значимости, определяемой по формуле: К Р k 3.1 p 3.1. k 3.2 p 3.2. где: – сумма баллов по подкритериям критерия 3 «Возможные риски, при совершении сделки»; k3.1 ,k3.2, − балл ( сумма баллов) по соответствующим подкритериям критерия 3; p3.1 , p3.2 − значимость каждого подкритерия критерия 3. К Р 6.6.3.1.6. Присвоение баллов Предложению по критерию 4 «Оценка стоимости» осуществляется на основании суммы баллов по подкритериям с учетом их значимости, определяемой по формуле: К Ц k 4.1 p 4.1. k 4.2 p 4.2. k 4.3 p 4.3. 6.6.3.1.7. Итоговое значение Предложений (сумма баллов) рассчитывается после суммирования баллов, набранных Предложениями по каждому из критериев с учетом их значимости, по следующей формуле: Документация по открытому запросу предложений 62 ОАО «СО ЕЭС» И СБ К ОТП ВОТП К КО ВКО К Р ВР К Ц ВЦ где: – итоговая сумма баллов Предложения; – сумма баллов Предложения по критерию «Оценка технического ОТП предложения»; ВОТП – значимость критерия «Оценка технического предложения»; К КО – сумма баллов Предложения по критерию «Оценка компетенции организации»; В КО – значимость критерия «Оценка компетенции организации»; К Р – сумма баллов Предложения по критерию «Возможные риски, при совершении сделки»; В Р – значимость критерия «Возможные риски, при совершении сделки»; К Ц – балл Предложению по критерию «Оценка стоимости»; ВЦ – значимость критерия «Оценка стоимости». И К СБ 6.6.3.3. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений Закупочной комиссией каждому Предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких Предложениях Участников содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается Предложению, которое поступило ранее других Предложений, содержащих такие условия. 6.6.3.4. В случае проведения переторжки (подраздел 6.6.4), оценка и сопоставление Предложений Участников являются предварительными. По окончании переторжки Закупочная комиссия производит окончательную оценку и сопоставление Предложений, в соответствии с ранее объявленными критериями и учетом цен, полученных в ходе переторжки. Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при окончательной оценке и сопоставлении Предложении. 6.6.4. Переторжка (регулирование цены) 6.6.4.1. Заказчик вправе до определения Победителя предоставить Участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной цены, указанной в Предложении, – т.е. провести процедуру переторжки. Решение о проведении переторжки, а также порядок ее проведения принимает Закупочная комиссия. Документация по открытому запросу предложений 63 ОАО «СО ЕЭС» 6.6.4.2. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки после предварительной оценки и сопоставления Предложений в следующих случаях: - если Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в Предложениях, могут быть снижены Участниками; - на основании письменного заявления любого из Участников, Предложению которого по результатам предварительной оценки и сопоставления Предложений присвоен номер с первого по четвертый. 6.6.4.3. К переторжке допускаются Участники, Предложениям которых по результатам предварительной оценки и сопоставления Предложений присвоен номер с первого по четвертый. 6.6.4.4. Решение о проведении переторжки оформляется протоколом, в котором указывается основание для проведения переторжки, наименования и юридические адреса Участников, допущенных к участию в переторжке, способ проведения переторжки (очная, заочная, очно-заочная). Заказчик незамедлительно после принятия решения о проведении переторжки направляет по факсу или по электронной почте Участникам, указанным в п. 6.6.4.3, Приглашение к участию в переторжке. 6.6.4.5. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. Представители Участников, отказавшихся от участия в переторжке, на процедуре переторжки не присутствуют. 6.6.4.6. На очную переторжку должны лично прибыть лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и объявлять обязательные для Участника цены (имеющие при себе соответствующую доверенность в соответствии с подпунктом 6.2.4). 6.6.4.7. Участник готовит Письмо об участии в переторжке с указанием минимальной цены Предложения, включая налоги, ниже которой представитель Участника, прибывший на переторжку, не вправе предложить. Письмо об участии в переторжке должно быть подписано уполномоченным лицом и главным бухгалтером Участника. К письму об участии в переторжке прилагаются: - Коммерческое предложение (форма 2), График выполнения работ, (форма 3), откорректированные Участником с учетом цены, указанной в Письме об участии в переторжке (только для заочной переторжки); - документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших указанное Письмо об участии в переторжке. 6.6.4.8. При очной переторжке Участники, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Документация по открытому запросу предложений 64 ОАО «СО ЕЭС» Заказчика откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки либо предложения кроме ценовых. 6.6.4.9. Письмо об участии в переторжке запечатывается в конверт, оформленный в соответствии с п. 6.2.9, за исключением следующего: вместо слов «Предложение на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д.5» указываются слова «Письмо об участии в переторжке, к Предложению № ____» (указывается регистрационный номер, присвоенный при подаче Предложения). 6.6.4.10. Для присутствия на процедуре переторжки участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (846) 279-73-25 предупредить о своем намерении присутствовать на данном процедуре ответственного секретаря Закупочной комиссии. 6.6.4.11. При переторжке Участники, получившие Приглашение в участию в переторжке, представляют конверты с Письмом об участии в переторжке ответственному секретарю Закупочной комиссии в срок, указанный в Приглашении к участию в переторжке. Представители Участников, не представившие конверты с Письмом об участии в переторжке в указанный срок, к участию в переторжке не допускаются. Такой Участник считается не участвовавшим в переторжке. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая цена, заявленная Участником в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре. 6.6.4.12. При заочной переторжке конверт с Письмом об участии в переторжке может быть направлен заказным письмом с уведомлением или через курьера по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5. 6.6.4.13. В случае проведения переторжки непосредственно на процедуре вскрытия конвертов новая цена может быть заверена присутствующим представителем Участника, имеющим соответствующую доверенность. 6.6.4.14. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов Закупочной комиссии. 6.6.4.15. При очной переторжке руководитель Закупочной комиссии или ответственный секретарь Закупочной комиссии вскрывает поданные Документация по открытому запросу предложений 65 ОАО «СО ЕЭС» Участниками конверты с письмами об участии в переторжке, ознакомив с их содержимым только членов Закупочной комиссии предлагает всем приглашенным Участникам публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех пор, пока каждый из присутствующих представителей Участников не объявит о том, что заявил окончательную цену и далее ее уменьшать не будет. 6.6.4.16. Цены, указанные в письмах об участии в переторжке, не оглашаются Закупочной комиссией Участникам, за исключением случая, если объявленная представителем Участника окончательная цена окажется ниже, чем это указано в письме об участии в переторжке, в этом случае Закупочная комиссия огласит ее, и будет считать цену, содержавшуюся в Письме об участии в переторжке, окончательной ценой заявки данного Участника, полученной в ходе переторжки, а объявленную отклонит. При этом данный Участник не вправе давать новые предложения по цене. 6.6.4.17. Если объявленная представителем Участника окончательная цена окажется выше или равной указанной в Письме об участии в переторжке данного Участника, Закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление. 6.6.4.18. При заочной переторжке Участники, которые были приглашены Заказчиком на эту процедуру, вправе предоставить запечатанный конверт с Письмом об участии в переторжке по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5 в срок, указанный в Приглашении к участию в переторжке. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем двух членов Закупочной комиссии, при этом окончательная цена, указанная в Письмах об участии в переторжке, объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из Участников, своевременно представивших конверт с новой ценой. 6.6.4.19. При очно-заочной переторжке Участники, которые были приглашены Заказчиком на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес, указанный Заказчиком, конверт с письмом об участии в переторжке с указанием минимальной цены, являющейся окончательной ценой Предложения данного Участника. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с Письмами об участии в переторжке, до начала публичного объявления новых цен присутствующими представителями Участников, Закупочная комиссия вскрывает конверты с письмами об участии в переторжке от Участников, не присутствующих на переторжке, и объявляет указанные в письмах цены. Документация по открытому запросу предложений 66 ОАО «СО ЕЭС» 6.6.4.20. По результатам переторжки оформляется протокол, в котором указываются наименования и юридические адреса Участников, участвовавших в переторжке, и окончательные цены заявок Участников, участвовавших в переторжке. 6.6.4.21. Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке. 6.7. Определение Победителя 6.7.1. Победителем признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого присвоен первый номер. 6.7.2. Решение Закупочной комиссии об определении Победителя оформляется протоколом заседания Закупочной комиссии. 6.7.3. Участник, Предложению которого присвоен первый номер, незамедлительно уведомляется о признании его Победителем. 6.8. Заключение Договора 6.8.1. Договор между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента принятия Закупочной комиссией решения об определении Победителя. При этом в соответствии с пунктом 11 Уведомления о проведении открытого запроса предложений Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. 6.8.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 2.5.4. 6.8.3. В случае если Победитель в срок, предусмотренный п. 6.8.1, не заключит Договор на условиях, определенных Документацией, Закупочная комиссия признает Победителя уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Закупочная комиссия вправе признать запрос предложений несостоявшимся. 6.8.4. В случае признания Победителя уклонившимся от заключения Договора (пункт 6.8.3), Заказчик вправе заключить Договор с Участником, Предложению которого присвоен второй номер, если срок действия Предложения такого Участника не истек, либо объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений. 6.9. Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах запроса предложений 6.9.1. Заказчик в течение 7 (семи) дней с момента определения Победителя направляет Потенциальным Участникам, Участникам письменное уведомление, в котором указывает: Документация по открытому запросу предложений 67 ОАО «СО ЕЭС» а) наименование и адрес Победителя; б) краткое изложение предмета Договора. Документация по открытому запросу предложений 68 ОАО «СО ЕЭС» 7. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 7.1. Письмо о подаче оферты (форма 1) 7.1.1. Форма письма о подаче оферты начало формы «_____»_______________ года №________________________ Уважаемые господа! Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, [указывается источник и дата получения] и Документацию на право заключения Договора на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д.5, и принимая установленные в них требования и условия открытого запроса предложений, включая установленный претензионный порядок обжалования, ______________________________________________________________________, (полное наименование Потенциального Участника с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу: ______________________________________________________________________, (юридический адрес Потенциального Участника) предлагает заключить Договор на выполнение работ по разработке проектной документации по реконструкции систем промышленного кондиционирования технологических помещений, системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных помещений (в осях 8-29) и реконструкции помещений столовой части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Полевая, д.5, на условиях Проекта Договора (раздел 4 Документации) и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму (включая НДС) Документация по открытому запросу предложений 69 ОАО «СО ЕЭС» ______________________________________________________________________; (общая сумма Предложения, рублей, с НДС) Условия оплаты: ___________________________________________________; Сроки выполнения работ: __________. Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________года. Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Коммерческое предложение (форма 2)— на ____ л.; График выполнения работ (форма 3) — на ____ л.; Техническое предложение (форма 4) — на ____ л.; Анкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 5) — на ____ л.; Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) — на ____ л.; Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) — на ____ л.; Справка о кадровых ресурсах (форма 8) — на ____ л.; Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) Документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника установленным требованиям — на ____ л. ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 70 ОАО «СО ЕЭС» 7.1.2. Инструкции по заполнению 7.1.2.1. Письмо оформляется на официальном бланке Потенциального Участника. Потенциальный Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 7.1.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой юридический адрес. фирменное формы) и 7.1.2.3. Потенциальный Участник указывает цену Предложения цифрами и словами, в рублях. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 89 копеек». 7.1.2.4. Потенциальный Участник указывает срок действия Предложения. 7.1.2.5. Потенциальный Участник перечисляет и указывает объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть Коммерческого и Технического предложений Потенциального Участника. 7.1.2.6. Письмо должно содержать только одну оферту. В случае нарушения Потенциальным Участником указанного требования, Центральная закупочная комиссия отказывает в допуске такого Потенциального Участника к участию в запросе предложений. 7.1.2.7. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 71 ОАО «СО ЕЭС» 7.2. Коммерческое предложение (форма 2) 7.2.1. Форма коммерческого предложения начало формы Приложение 1 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №_________ Коммерческое предложение Наименование и адрес Потенциального Участника____________________ Таблица - 1. Расчет стоимости выполняемых работ (может быть предоставлен в виде сметного расчета) № п/п Вид работ Ед. изм. Кол-во Единичная расценка, руб. (без НДС) Общая стоимость, руб. (без НДС) Примечания … ИТОГО без НДС, руб. х НДС, руб. х ИТОГО с НДС, руб. х ИТОГО: __________________________________________________________ (общая цена Коммерческого предложения) Условия оплаты:_______________________________________________________ ___________________________________(подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 72 ОАО «СО ЕЭС» 7.2.2. Инструкции по заполнению 7.2.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данной коммерческое предложение. 7.2.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес. 7.2.2.3. В Коммерческом предложении приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье (с НДС). Могут быть приведены примечания и комментарии. 7.2.2.4. Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор. 7.2.2.5 Коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 73 ОАО «СО ЕЭС» 7.3. График выполнения работ (форма 3) 7.3.1. Форма Графика выполнения работ начало формы Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ График выполнения работ Наименование и адрес Потенциального Участника: ______________________________________________________________________ Начало выполнения работ: «___»____________________года. Окончание выполнения работ: «___»____________________года. № Разделы проектирования Дата начала Дата окончания Отчетные документы 1 2 3 ... ИТОГО по договору, с НДС В том числе НДС (18%), руб. ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 74 ОАО «СО ЕЭС» 7.3.2. Инструкции по заполнению 7.3.2.1 Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график. 7.3.2.2 Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес. 7.3.2.3 В Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки всех этапов выполнения работ в соответствии с требованиями Заказчика. 7.3.2.4 В целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Потенциального Участника на подготовку Договора данный График следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор. 7.3.2.5 График выполнения работ должен быть подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 75 ОАО «СО ЕЭС» 7.4. Техническое предложение (форма 4) 7.4.1. Форма Технического предложения начало формы Приложение 3 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Техническое предложение Наименование и адрес Потенциального Участника: ______________________________________________________________________ (Здесь Потенциальный Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническое задание в соответствии с требованиями раздела 4 Документации). ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 76 ОАО «СО ЕЭС» 7.4.2. Инструкции по заполнению 7.4.2.1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данной техническое предложение. 7.4.2.2. Потенциальный Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 7.4.2.3. В Техническом предложении описываются все позиции раздела 3 с учетом предлагаемых условий Договора (раздела 4.) Потенциальный Участник вправе указать, что он согласен на технические требования, изложенные в разделе 3 Документации, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их). 7.4.2.4. Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 77 ОАО «СО ЕЭС» 7.5 Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5) 7.5.1. Форма Анкеты Потенциального Участника начало формы Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Анкета Потенциального Участника Наименование и адрес Потенциального Участника: _____________ № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Наименование Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) Информация о принадлежности Потенциального Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства ОГРН Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ИНН Свидетельство по постановке на учет в налоговом органе 8 Банковские реквизиты 9 Устав Сведения о Потенциальном Участнике (заполняется Потенциальным Участником) Наименование организации (ФИО) учредителя Доля участия в уставном капитале Потенциального Участника дата выдачи номер кем выдано дата номер кем выдано номер расчетного счета наименование банка адрес банка прочие банковские реквизиты дата и номер решения об утверждении Документация по открытому запросу предложений 78 ОАО «СО ЕЭС» № п/п Наименование 10 Изменения к Уставу 11 Юридический адрес Фактический адрес Почтовый адрес (для переписки) Телефоны Потенциального Участника (в т.ч. код города) Факс Потенциального Участника (в т.ч. код города) Адрес электронной почты Потенциального Участника Лицо, имеющее право действовать от имени Потенциального Участника без доверенности Ответственное лицо Потенциального Участника по вопросам, связанным с проведением конкурса 12 13 14 15 16 17 18 Сведения о Потенциальном Участнике (заполняется Потенциальным Участником) дата и номер решения о внесении изменений дата и номер Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ФИО должность телефон ФИО должность телефон ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 79 ОАО «СО ЕЭС» 7.5.2. Инструкции по заполнению 7.5.2.1. Таблица заполняется по всем позициям, пустые графы оставлять не следует. В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к Потенциальному Участнику в соответствующих графах таблиц указываются слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно. 7.5.2.2. В строке 3 таблицы необходимо указать один из следующих вариантов: «является субъектом малого предпринимательства», «является субъектом среднего предпринимательства», «не является субъектом малого и среднего предпринимательства». 7.5.2.3. К Анкете Потенциального Участника рекомендуется приложить копии документов, сведения о которых приводятся. 7.5.2.4. Анкета Потенциального Участника должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 80 ОАО «СО ЕЭС» 7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 7.6.1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров начало формы Приложение 5 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________ № п/п Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) Сумма договор а, рублей Сведения о рекламация х по перечислен ным договорам 1. 2. 3. … ИТОГО за полный год [указать год, например «2008»] х ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2010 года», «I—II кварталы 2010 года» и т.д.] х 1. 2. 3. … ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 81 ОАО «СО ЕЭС» 7.6.2. Инструкции по заполнению 7.6.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 7.6.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес. 7.6.2.3. В этой форме Потенциальный Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам и прочим требованиям разделов 3 и 4. 7.6.2.4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Потенциальный Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 7.6.2.5. Потенциальный Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт. 7.6.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 82 ОАО «СО ЕЭС» 7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) 7.7.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах начало формы Приложение 6 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Справка о материально-технических ресурсах Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________ № п/ п Наименова ние Местонахож дение Право собственност и или иное право (хозяйственн ого ведения, оперативного управления) Предназначе ние (с точки зрения выполнения Договора) Состояние Примечани я 1. 2. 3. … ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 83 ОАО «СО ЕЭС» 7.7.2. Инструкции по заполнению 7.7.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 7.7.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес. 7.7.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Потенциальный Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное). 7.7.2.4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 84 ОАО «СО ЕЭС» 7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) 7.8.1. Форма Справки о кадровых ресурсах начало формы Приложение 7 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Справка о кадровых ресурсах Таблица-1. Кадровые ресурсы, планируемые для привлечения в ходе исполнения договора Средняя численность работников Потенциального Участника за предшествующий календарный год _______________________________________________________ № п/п Фамилия, имя, отчество специалиста Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет, указание группы по электробезопасности Руководящее звено 1. 2. … Специалисты 1. 2. … Прочий персонал 1. 2. … Таблица-2. Общая численность Потенциального участника Группа специалистов Штатная численность, чел. Руководящий персонал Инженерно-технический персонал Рабочие и вспомогательный персонал (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 85 ОАО «СО ЕЭС» 7.8.2. Инструкции по заполнению 7.8.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка 7.8.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес. 7.8.2.3. В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Потенциальным Участником в ходе выполнения Договора. 7.8.2.4. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Потенциального Участника. 7.8.2.5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), необходимо указать специальности работников и их общее число по указанным специальностям. 7.8.2.6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 86 ОАО «СО ЕЭС» 7.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) 7.9.1. Форма Справки об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года начало формы Приложение 8 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________ Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года Наименование и адрес Потенциального Участника: _________________________ № п/п Истец Ответчик Предмет и сумма иска Решение суда 1 2 … (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) конец формы Документация по открытому запросу предложений 87 ОАО «СО ЕЭС» 7.9.2. Инструкции по заполнению 7.9.2.1. Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка. 7.9.2.2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес. 7.9.2.3. Потенциальный Участник указывает стороны арбитражного процесса, предмет и сумму иска, резолютивную часть решения суда либо сведения о том, что решение суда по данному иску до настоящего времени не принято. 7.9.2.4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника. Документация по открытому запросу предложений 88