Приложение № 11
Проект
Государственный контракт
на выполнение проектно-сметной документации, осуществление функции заказчика и
генерального подрядчика по капитальному ремонту
административного здания
Межрайонной ИФНС России № 2 по Кировской области, по адресу г. Белая Холуница,
ул. Глазырина, д. 4
Регистрационный N______________
г. Киров
"____"________2007г.
Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области от имени
Российской Федерации в лице руководителя Зудина Александра Николаевича,
действующего на основании Положения утвержденного ФНС России 23.12.2005г. и
Приказа ФНС России от 08.05.2007 № ММ-2б-15/278@, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице __________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___» ______2007 г. № _____
заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1 Заказчик поручает, а
Исполнитель обязуется изготовить проектно-сметную
документацию, выполнить функции заказчика и генерального подрядчика по
капитальному ремонту административного здания Межрайонной ИФНС России № 2 по
Кировской области, по адресу г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 4,
1.2 Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы, указанные в п.1.1
настоящего контракта, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов, на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с
условиями настоящего контракта, задании Заказчика и проектной документацией.
1.3 Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ,
являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4 Все обусловленные настоящим контрактом работы должны быть закончены к
«
»_____________200___г.(при отсутствии письменного двухстороннего
дополнительного соглашения о переносе срока сдачи объекта капитального ремонта) и
сданы Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ.
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные и принятые объемы
работы, в соответствии с актами выполненных работ.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, определена протоколом
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от “___”______2007г, №____ и
определена в коммерческом предложении, которое является неотъемлемой частью
данного Контракта (Приложение № 3 к Контракту).
2.2 Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой, договорной и изменению не
подлежит.
1
2.2. Общая сумма настоящего Контракта, составляет ____ (____сумма прописью___)
рублей в соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом.
2.3. Стоимость выполненных работ указывается с учетом расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.4. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему Контракту производится в
рублях.
2.5. Превышение Исполнителем проектных объемов и стоимости работ, не
подтвержденных дополнительными соглашениями сторон (оформленным письменно), не
оплачиваются Заказчиком.
6. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения капитального ремонта
могут быть форсмажорные обстоятельства.
3. Порядок расчетов
3.1. Заказчик принимает обязательства по оплате контракта в пределах лимитов
денежных средств, ежегодно выделяемых из федерального бюджета на выполнение
работ, являющихся предметом настоящего контракта.
3.2.
Оплата
проектно-сметной
документации
по
капитальному
ремонту
административного здания Межрайонной ИФНС России № 2 по Кировской области по
адресу г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д.4, в течение 10 банковских дней по
безналичному расчету, с момента изготовления проектно-сметной документации в
полном объеме, после подписания акта выполненных работ обеими сторонами.
3.3. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту административного здания
Межрайонной ИФНС России № 2 по Кировской области по адресу г. Белая Холуница,
ул. Глазырина, д. 4, в течение 10 банковских дней по безналичному расчету, после
подписания акта выполненных работ за отчетный период.
3.4. Оплата функций Заказчика, в том числе технический надзор, в размере 1,4% от
фактически выполненных работ по капитальному ремонту за отчетный период.
4. Права и обязанности Сторон
Обязательства Исполнителя
4.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные
настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии,
позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
4.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, техническими
заданиями и строительными норма и правилами.
4.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование,
изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.
4.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки
все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ
по настоящему контракту.
4.5. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по
мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование
и адрес субподрядчика.
4.6. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по
настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.
4.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время
проведения работ, а также установить освещение.
4.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте
и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
4.9. Осуществить страхование строительных рисков.
4.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней
уличной площадки.
4.11. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию
2
завершенного ремонтом объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему
строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы,
инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и
сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные
Заказчиком.
4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
последующих статьях настоящего контракта.
Обязательства Заказчика
4.13. Заказчик обязуется контролировать ход выполнения Исполнителя работ по
Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
4.14. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию;
4.15. Принять и оплатить фактически выполненные и принятые объемы работы, в
соответствии с актами выполненных работ, в порядке и сроки, определенные настоящим
Контрактом.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы по настоящему договору Исполнитель должен начать производить и
завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ, являющимся
неотъемлемым приложением к настоящему договору.
5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Исполнителем и сдан Заказчику в срок,
указанный в пункте 1.4 настоящего Контракта. Указанная дата является исходной для
определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения
капитального ремонта.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Исполнитель за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности
отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был
информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию
Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию
Заказчика, а затем восстановить ее.
6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок
переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении
Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно
выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет
Исполнителя.
6.3. Исполнитель ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством
работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.
Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
Если он не удовлетворен ходом работ или записями Исполнителя, то он излагает свое
мнение в журнале.
Исполнитель обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению
недостатков, указанных Заказчиком.
6.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте капитального ремонта, который
от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку по акту выполненных
работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также
производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и
3
оборудования условиям договора и проектной документации.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Контракту Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
7.2. Исполнитель обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в
кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки
(дефекты) капитального ремонта согласно акту без дополнительной оплаты.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность
выполнения своих обязательств по Контракту, в 10 - дневный срок письменно извещает
другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Контракту с указанием
причин неисполнения.
7.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с
обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями
обеих Сторон. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий
производится в претензионном порядке.
В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Кировской области.
8. Приемка объекта после завершения капитального ремонта.
8.1. Приемка объекта после завершения капитального ремонта осуществляется после
выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в
соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта.
8.2. Исполнитель передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после
капитального ремонта два экземпляра исполнительной документации в составе,
определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной
документации фактически выполненным работам.
8.3. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения
Заказчиком письменного извещения Исполнителя о его готовности.
9. Гарантии.
9.1. Исполнитель гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполненных всех работ в соответствии с проектной документацией и
4
действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации объекта.
9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года (если другого срока не
установлено в оферте) с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после
капитального ремонта.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой
счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения Исполнитель обязан командировать на объект своего
представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны третьих лиц.
При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаружения
дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить
квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по
фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон
обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10. Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует
до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту
либо до его расторжения.
10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если
таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
11. Порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы
собственности Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом
Заказчика. В случае прекращения деятельности Исполнителя Стороной Контракта
является его правопреемник.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: по одному для Заказчика и
для Исполнителя, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. Особые условия.
12.1. Для заключения настоящего контракта Исполнитель обязан представить лицензию
на право осуществления строительной деятельности и производства ремонтностроительных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,
не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она
подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему контракту.
5
12.3. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормами
федерального законодательства.
12.4. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой
частью.
Заказчик:
Исполнитель:
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Расчетный счет № ____________
Расчетный счет: _______________
Телефон: ____________________
Телефон:
___________________________
Факс: _______________________
Факс: ______________________________
Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
1. Техническое задание (Приложение № 4,5,6,7,8,9,10);
2. Календарный план (график) .
Заказчик
________________________
Исполнитель
_________________________
м.п.
м.п.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель постоянно действующей
Единой комиссии по размещению заказов
путем проведения конкурсов, аукционов
и котировок на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд Управления ФНС России по Кировской области
«
» июля 2007 г.
6
А.Т.Анисимов
Скачать

Приложение № 11 - Управление ФНС России по Кировской