ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № Приложение № 2

П ри ло ж ен ие № 2
к тендерной документации
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ №
г. Санкт-Петербург
« »______________2015 г.
ЗАО «ЛСР-Базовые», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________,
действующего на основании _________________--, с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проверке состояния
электрооборудования судна на соответствие требованиям правил эксплуатации электроустановок и на
пригодность к эксплуатации и подготовить письменный технический отчет, содержащий сведения об
итогах проверки состояния электрооборудования судна.
1.2. Задание Заказчика изложено в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.3. Работы выполняются на территории Заказчика по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, ул.
Кирпичная, д. 10.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. На момент подписания Договора стоимость работ (далее – Работы), указанных в п.1.1 настоящего
Договора, составляет: _____________________, в том числе НДС 18%.
2.2. Если появляется необходимость уменьшения либо увеличения объема Работ, подлежащих выполнению
на основании настоящего Договора, то новый объем Работ, их стоимость и сроки выполнения
согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к данному Договору.
2.3. Работы оплачиваются Заказчиком в течение 20 дней с момента подписания сторонами Акта
выполненных работ.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы должны быть выполнены в течение _____________ дней с момента заключения настоящего
Договора.
4.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ субподрядчиков всю полноту
ответственности за выполняемые ими работы несет Исполнитель.
4.2. Исполнитель обеспечивает и отвечает за выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности, Госгортехнадзора, природоохранного законодательства и санитарных норм при выполнении
им Работ и несет ответственность перед соответствующими государственными органами в случае
нарушения вышеперечисленных норм.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан обеспечить условия для выполнения Исполнителем Работ на судне и присутствие, в
случае необходимости, судовых специалистов.
5.2. Заказчик обязуется принять и оплатить в полном объеме выполненные Работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В случае
наступления указанных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону в течение 5 дней.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015
ЗАО «ЛСР-Базовые»
Адрес местонахождения: Российская Федерация,188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево д.12. Почтовый
адрес: Российская Федерация, 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 19, лит. А. т. (812) 777-7745 ИНН 4703124060 КПП 470301001
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» Р/с 40702810655200002190 К/с 30101810500000000653 БИК 044030653
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
7. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. В течение 5 дней после окончания Работ Исполнитель обязан передать Заказчику следующие
документы: два экземпляра Акта выполненных работ; письменный технический отчет в двух экземплярах,
содержащий сведения об итогах проверки состояния электрооборудования судна.
7.2. Заказчик обязан в течение 5 дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п.7.1
настоящего Договора, направить Исполнителю подписанный экземпляр Акта выполненных работ либо
мотивированный отказ от его подписания с указанием срока устранения выявленных Заказчиком
недостатков.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения Работ, установленного Договором, Заказчик
вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
8.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работ, установленного Договором, Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.
9. АРБИТРАЖ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами с выставлением претензии, которая
должна быть рассмотрена в течение 10 дней с даты ее получения.
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами обязательств по Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ЗАО «ЛСР-Базовые»
ИНН 4703124060 КПП 470301001
ОКПО 90334638
188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.
Разметелево, д.12
тел/факс: 406-71-22, 406-71-21
р/с 40702810655200002190
В ОАО Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк
России»
К/С 30101810500000000653 БИК 044030653
_________________
Страница | 2
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
Приложение №1
к Договору №_____ от ________
на выполнение работ по проверке состояния электрооборудования судна
на соответствие требованиям правил эксплуатации электроустановок и на пригодность к эксплуатации
Задание Заказчика
1.1. Проверка на соответствие требованиям правил эксплуатации электроустановок и пригодности к
эксплуатации следующего электрооборудования судна «гидроперегружатель-12»:
№
Наименование работ
Ед. изм. Кол-во
п/п
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных
1
Шт.
6
линий (напряжением до 10 кВ).
Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках
2
К-т
3
напряжением до 11кВ).
Испытание электрооборудования (напряжением до 35кВ)
К-т
3
3
повышенным напряжением.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
К-т
4
6
электрооборудования (напряжением до 11кВ).
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем
К-т
5
4
защиты, управления, сигнализации и измерения.
6
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов.
К-т
2
7
Испытания силового трансформатора ТМЗ 1000/10.
К-т
1
Испытания трансформаторного масла на электрическую
К-т
8
1
прочность.
9
Испытания трансформатора напряжения НТМИ – 6.
К-т
1
10
Проверка характеристик вакуумных выключателей и их приводов.
К-т
3
11
Испытание трансформаторов тока и схем соединения.
К-т
8
Испытания реле и настройка установок релейной защиты в
К-т
12
соответствии с требованиями правил эксплуатации
3
электроустановок.
13
Проверка релейной защиты первичным током.
К-т
3
Проверка трансформатора тока с твёрдой изоляцией (напряжением
Шт.
14
8
до 10 кВ).
Проверка и регулировка выключателя вакуумного или масляного
Шт.
15
3
(напряжением до 20 кВ).
Проверка максимальной токовой защиты от перегрузки с реле
К-т
16
3
РТ-40.
17
Проверка токовой отсечки с двумя реле РТ-40.
К-т
3
18
Проверка защиты от замыкания на землю с реле РТ-40.
К-т
3
Испытание повышенным напряжением аппарата коммутационным
К-т
19
3
напряжением до 11 кВ.
Испытание повышенным напряжением силового кабеля
Шт.
20
6
напряжением до 10 кВ
Испытание повышенным напряжением переменного тока
к-т
21
изоляции электрооборудования РУ-6 кВ и высоковольтных
7
электродвигателей.
Испытание повышенным напряжением постоянного тока
К-т
22
6
кабельных перемычек в РУ-6 .
Испытание высоковольтного электродвигателя напряжением выше
Шт.
23
2
1000 В.
Шт.
Измерение сопротивления обмоток высоковольтного
24
2
электродвигателя постоянным током.
Страница | 3
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
1.2. Проверка на соответствие требованиям правил эксплуатации электроустановок и пригодности к
эксплуатации следующего электрооборудования судна «гидроперегружатель-15»:
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1
2
Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных
линий (напряжением до 10 кВ).
Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках
напряжением до 11кВ).
Испытание электрооборудования (напряжением до 35кВ)
повышенным напряжением.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
электрооборудования (напряжением до 11кВ).
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем
защиты, управления, сигнализации и измерения.
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов.
Испытания силового трансформатора ТМЗ 1000/10.
Испытания трансформаторного масла на электрическую
прочность.
Испытания трансформатора напряжения НТМИ – 6.
Проверка характеристик вакуумных выключателей и их приводов.
Испытание трансформаторов тока и схем соединения.
Испытания реле и настройка установок релейной защиты в
соответствии с требованиями правил эксплуатации
электроустановок.
Проверка релейной защиты первичным током.
Проверка трансформатора тока с твёрдой изоляцией (напряжением
до 10 кВ).
Проверка и регулировка выключателя вакуумного или масляного
(напряжением до 20 кВ).
Проверка максимальной токовой защиты от перегрузки с реле
РТ-40.
Проверка токовой отсечки с двумя реле РТ-40
Проверка защиты от замыкания на землю с реле РТ-40
Испытание повышенным напряжением аппарата коммутационным
напряжением до 11 кВ.
Испытание повышенным напряжением силового кабеля
напряжением до 10 кВ.
Испытание повышенным напряжением переменного тока
изоляции электрооборудования РУ-6 кВ и высоковольтных
электродвигателей.
Испытание повышенным напряжением постоянного тока
кабельных перемычек в РУ-6 .
Испытание высоковольтного электродвигателя напряжением
выше 1000 В.
Измерение сопротивления обмоток высоковольтного
электродвигателя постоянным током.
3
4
Шт.
6
К-т
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
От Исполнителя
К-т
К-т
К-т
3
6
4
К-т
К-т
К-т
2
1
К-т
К-т
К-т
К-т
1
3
8
1
3
К-т
Шт.
Шт.
К-т
К-т
К-т
К-т
Шт.
3
8
3
3
3
3
3
6
К-т
7
К-т
Шт.
Шт.
6
3
3
От Заказчика
Страница | 4