«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника предприятия –
руководитель комплекса аэродромных сооружений
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
___________________С.Б. Калмыков
ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ МАЛОЙ СТОИМОСТИ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ТРУБ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
Заказчик – ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России», тел. +7(495)797-44-41, 789-44-71,
электронный адрес: [email protected]
Почтовый адрес Заказчика: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 1.
1. Предмет закупки малой стоимости: право заключения договора на поставку труб из
полиэтилена.
2. Наименование, количество товара, работ, услуг приведены в техническом задании к
настоящей закупке (Приложение № 1).
3. Место поставки товара выполнения работ, оказания услуг: Краснодарский край, склад
аэродрома «Кореновск».
4. Условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: оплата по факту поставки в
течение 5 (пяти) банковских дней.
5. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
6. Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 1 110 507 (Один миллион
сто десять тысяч пятьсот семь) рублей 34 коп., в том числе НДС (18%).
7. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих
дней после подписания договора.
8. Цена товара, выполнения работ, оказания услуг должна быть указана с учетом затрат на
доставку до места поставки, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей.
9. В случае согласия принять участие в поставке товара, выполнения работ, оказания услуг
просим предоставить заявку в письменной форме по адресу: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова д.6, стр.1, кабинет 104 - Сафроновой С.Б., контактный телефон +7(495) 797-44-41, 789-4471 (доб. 209).
Заявка должна быть подготовлена по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей
документации.
10. Место, дата и время окончания подачи заявок:
125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова, д. 6, стр. 1, каб. 104, 17.01.2014 года 18 часов 00 минут (время местное).
11. Место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова д.6, стр.1, каб. 202.
12. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: в течение 10 дней с даты
окончания приема заявок.
13. По результатам рассмотрения и оценки предоставленных заявок, участнику закупки малой
стоимости, подавшему заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей
документации, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем,
будет направлен один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок и проект договора.
14. Срок подписания победителем в проведении закупки малой стоимости договора: проект
договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного участника в срок, не
превышающий двадцать дней со дня признания участника победителем закупки малой стоимости.
Победитель должен предоставить Заказчику подписанный договор в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения проекта договора.
Если в указанный срок победитель не предоставит Заказчику подписанный договор,
победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.
15. Участники закупки обязаны вместе с заявкой предоставить копии следующих документов:
а) бухгалтерский баланс вместе с отчетом о финансовых результатах за 2012 год или копии
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если
участник применяет упрощенную систему налогообложения;
б) для организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, предоставить
уведомление налогового органа;
в) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического лица
без доверенности;
г) копия доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать заявку на участие в
закупки малой стоимости и осуществлять иные действия от имени участника при проведении
процедур закупки малой стоимости – только в случае если Заявка подписана не руководителем
юридического лица-участника или не физическим лицом-участником;
д) для физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
16. Копии документов, указанные в пункте 15 настоящей документации должны быть
предоставлены в виде одного тома, прошитого нитью, скрепленного печатью и подписью
уполномоченного лица участника (если участник – юридическое лицо), либо подписью (если
участник - физическое лицо), с указанием на обороте последнего листа тома количества страниц.
17. Основания отклонения заявок:
При рассмотрении заявок участник не допускается Единой закупочной комиссией к участию в
закупке в следующих случаях:
а) заявка не соответствует требованиям, указанным в настоящей документации о закупке;
б) заявка подготовлена не по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящей
документации о закупке;
в) отсутствуют, либо в не надлежащем виде оформлены документы, в соответствии с
пунктами 15 и 16 настоящей документации.
Приложения:
1. Техническое задание на 1-м листе;
2. Форма заявки на 1-ом листе;
3. Проект договора на 4-х листах.
Приложение № 1
Техническое задание
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование и описание поставляемого товара
Труба из полиэтилена гофрированная DN/OD 110 SN8 (6м)
Электрокор
Муфта из полиэтилена соединительная DN/OD 110
Электрокор Тип 1
"Труба из полиэтилена гофрированная DN/OD 160 SN8 (6м)
Электрокор
"Муфта из полиэтилена соединительная DN/OD 160
Электрокор Тип 1
Кольцо резиновое уплотнительное Ø160мм SN8
Электрокор
Кольцо резиновое уплотнительное Ø110мм SN8
Электрокор
Труба из полиэтилена КОРСИС DN/OD 250 P SN 8 (12м)
Муфта из полиэтилена соединительная DN/OD 250
Электрокор тип 1
Кольцо резиновое уплотнительное КОРСИС 250мм SN 8
Труба из полиэтилена КОРСИС DN/OD 315 P SN 8 (12м)
Кольцо резиновое уплотнительное КОРСИС 315мм SN 8
Заглушка из полиэтилена DN 110
Заглушка из полиэтилена DN 160
Ед. изм.
Кол-во
м
2 694
шт
12
м
930
шт
23
шт
46
шт
24
м
78
шт
275
шт
м
шт
шт
шт
267
12
2
219
74
Приложение № 2
На бланке организации
В Единую закупочную комиссию
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
Заявка для участия в закупке малой стоимости на право заключения
договора________________________
«____» ____________ 2013г.
Изучив документацию _____________________________________________________
(наименование организации-участника)
Местонахождение: ___________________________________________________________________
Телефон/факс: _______________________________________________________________ _______
ИНН/КПП ________________________________________________________________ __________
ОГРН ____________________________________________________________________ __________
Банковские реквизиты: р/счет __________________в _________________________________ _____
(наименование банка)
К/счет _______________________ БИК __________________________________________________
В лице ______________________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя)
Предлагает поставить товар, выполнить работы, оказать услуги для нужд ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое России» на следующих условиях:
№
п/п
Наименование и описание
предлагаемого к поставке товара
Ед.
измерения
Кол-во
Цена за ед. (руб.) с
НДС (18%)
ИТОГО:
-------
-------
-------
Сумма всего (руб.) с
НДС (18%)
1
2
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:__________________________________
Цена товара, выполнения работ, оказания услуг указана с учетом затрат на:
_____________________________________________________________________________________
Срок поставки: _______________________________________________________________________
Условия оплаты: ______________________________________________________________________
В случае принятия нашей заявки, мы обязуемся осуществить поставку товара, выполнить работы,
оказать услуги на вышеуказанных условиях и подписать договор.
Приложения: копии документов в соответствии с пунктом 15 документации о закупке малой
стоимости на ___ листах.
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника
- юридического лица (в случае наличия печати)
Приложение №3
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Москва
«___» ___________ 201_г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление
строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства»
(ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны,
и_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________________, действующего на основании ____________________, с другой
стороны, далее вместе именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», заключили
настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору), в срок, предусмотренный настоящим Договором, а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, ассортимент, качественные или технические характеристики Товара,
цена, объем (количество), сроки поставки, место поставки, порядок оплаты определяются
Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, установленным на данный
вид Товара, и удостоверяться сертификатами (паспортами) качества.
2.2. Все документы должны быть составлены на русском языке и полностью соответствовать
действующим на момент поставки стандартам и требованиям действующего законодательства РФ.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и
увеличению не подлежит.
3.2. Если переданный Покупателю счет не соответствует требованиям действующего
законодательства РФ либо содержит ошибки, то Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара до
предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленного счета. В этом случае срок
оплаты начинает исчисляться только с момента предоставления надлежаще оформленного счета.
3.3. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента
списания денежных средств с его расчетного счета.
3.4. Положение п. 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ не применяется. С момента
поставки Товара и до полной его оплаты Покупателем Товар, не оплаченный Покупателем либо
оплаченный не полностью, не считается находящимся в залоге у Поставщика и Покупатель имеет
право распоряжаться Товаром по своему усмотрению.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик обязан поставить Товар в срок, согласованный Сторонами в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Датой поставки Товара является:
- в случае доставки Товара транспортом Покупателя – дата получения Покупателем Товара
на складе Поставщика и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12;
- в случае доставки Товара транспортом Поставщика – дата получения Товара на складе
Покупателя и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4.3. Право собственности на Товар, риск случайной утраты или повреждения Товара
переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара и подписания товарной
накладной по форме ТОРГ-12.
4.4. Право досрочной поставки допускается только с письменного согласия Покупателя.
4.5. Покупателю поставляется Товар, прошедший таможенную очистку и свободный от
уплаты всех необходимых налогов, акцизов, сборов и других законных, обоснованных и
подлежащих уплате платежей.
4.6. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы на поставленный
Товар:
- оригинал счет-фактуры на отгруженный Товар;
- _________документов, подтверждающих качество Товара;
- оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12;
- оригинал товарно-транспортной накладной.
4.7. Поставщик по требованию Покупателя обязан передать Покупателю любой иной
документ, относящийся к данной поставке, предусмотренный действующим законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка по качеству осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.
5.2. Приемка по количеству осуществляется согласно Инструкции о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.
5.3. Если Поставщик поставляет Товар с просрочкой более чем 7 (семь) календарных дней,
то Покупатель вправе отказаться от приемки Товара.
5.4. В случае несоответствия Товара по наименованию, количеств, (или) ассортименту,
техническим характеристикам Покупатель вправе требовать соразмерного изменения цены Товара
либо отказаться принимать такой Товар.
5.5. Качество Товара (скрытые недостатки) проверяется Покупателем в течение всего
гарантийного срока, установленного на данный вид Товара.
5.6. При несоответствии Товара заявленному качеству Покупатель вправе по своему выбору
потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения стоимости Товара;
- в срок, указанный Покупателем, заменить некачественный Товар качественным, в этом
случае расходы по вывозу некачественного Товара возлагаются на Поставщика;
- отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать от Поставщика принять
поставленный некачественный Товар обратно и потребовать возврата уплаченной денежной суммы
в полном объеме. В указанном случае Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения уведомления Покупателя вернуть уплаченные денежные средства за Товар.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара, установленного в соответствии
с условиями настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения срока поставки, установленного в соответствии с условиями
настоящего договора, Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя пени в размере 0,1%
от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
6.3. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии
на исполнение обязательств по Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
8.2. При недостижении согласия споры разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам осуществляется с
письменного согласия Сторон.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.4. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты
расторжения.
Покупатель вправе отказаться от части Товара, уведомив об этом Поставщика.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение
№ 1 – Спецификация.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
ПОСТАВЩИК: