УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора
по экономическим вопросам
ФГУП «НТЦ «Атлас»
__________________И.В. Цветкова
«____» ____________ 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О РЕДУКЦИОНЕ
Предмет редукциона: Выполнение монтажных и наладочных работ для оборудования
помещений модернизированной системой видеонаблюдения
Форма проведения:
Открытый редукцион в электронной форме
Москва, 2015 г.
2
I. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая документация о редукционе подготовлена в соответствии с решением
Генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-технический центр «Атлас» (далее — Предприятие), Положением о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «НТЦ «Атлас» (далее – Положение),
опубликованном в единой информационной системе, а также с учетом требований
Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года.
1.2. Настоящая документация о редукционе применяется при размещении заказов для нужд
Предприятия путем проведения открытого редукциона в электронной форме (далее также редукцион) на право заключить договор. Проведение торгов обеспечивается оператором
электронной площадки, указанным в пункте 35 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА», на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
победителем в которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за
исключением случаев, установленных пунктом 20.2. Положения.
1.3. Заказчиком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг является Федеральное
государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Атлас», что указано
в пункте 1 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА». Заказчик проводит
редукцион
в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
документации о редукционе.
1.4.
Предмет договора настоящего редукциона указан в пункте 2 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
1.5. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о сроках, порядке проведения редукциона,
предмете договора, способе подачи заявок на участие в редукционе и других условиях и
требованиях в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» и в части III
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О РЕДУКЦИОНЕ».
1.6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
указаны в пункте 4 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» и части III
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О РЕДУКЦИОНЕ».
1.7. Заказчик информирует заинтересованных лиц о проведении редукциона путем публикации в
единой информационной системе Извещения о его проведении, которое содержит сведения
о закупке, установленные разделом 12 Положения.
1.8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в Извещении о проведении
редукциона и пункте 6 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
1.9. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг из источника финансирования, указанного в пункте 5 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
1.10. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в
пункте 13 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
1.11. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки.
1.12. Участники закупки должны соответствовать следующим обязательным требованиям:
1.12.1.устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
3
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки;
1.12.2.непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.12.3.неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупке;
1.12.4.отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не
принято;
1.12.5.отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
1.13.Участники закупки должны также соответствовать дополнительным требованиям,
изложенным в пунктах 10.2-10.4 Положения, опубликованного в Единой информационной
системе (далее – ЕИС), если такие установлены в пункте 17 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
1.14. Участие в процедурах закупок может быть ограничено только в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Положением.
1.15. Участники закупок имеют право участвовать в закупках как непосредственно, так и через
своих представителей. Полномочия представителей участников закупок подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией.
1.16. В соответствии с пунктом 9.4 Положения Заказчик вправе потребовать у участников
закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый и второй
номер, единственного участника закупки, заявка которого признана соответствующей
требованиям документации о закупке, заключить договор, а указанные участники не вправе
отказаться от заключения договора с Заказчиком. В случае если такие участники не
совершают действия по заключению договора, они признаются уклонившимися от
заключения договора.
1.17. Для принятия участия в открытых редукционах в электронной форме участник закупки
должен быть аккредитован в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и (или) Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или)
Положением на электронной площадке, на которой проводится редукцион.
1.18. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе
подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника закупки.
4
2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О РЕДУКЦИОНЕ
2.1. Документация о редукционе (документация о закупке) разрабатывается Заказчиком и
утверждается должностным лицом Заказчика. Содержание документации о редукционе
регулируется разделами 10, 12, 14 и 20 Положения.
2.2. Документация о редукционе содержит требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям Заказчика
2.3. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть
новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
2.4. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства в раздел III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
РЕДУКЦИОНЕ» включается проектная документация, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации выполнение указанных работ осуществляется на
основании проектной документации
2.5. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства в предмет договора на выполнение указанных работ и
документацию о закупке не может включаться поставка оборудования, стоимость которого
превышает десять процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
2.6. При закупке товара Заказчик вправе в документации о закупке установить один из
вариантов, характеризующих требования к товару, предусмотренных пунктом 14.7
Положения, что отражается в пункте 19 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА» и (или) в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
РЕДУКЦИОНЕ ».
2.7. При закупке машин и оборудования устанавливаются требования в соответствии с пунктом
14.10 Положения к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества,
к обслуживанию, к расходам на эксплуатацию, об обязательности осуществления монтажа
и наладки, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание, закупке, что
отражается в пункте 20 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» и (или)
в составе документов части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
РЕДУКЦИОНЕ»
2.8. При необходимости устанавливаются требования в соответствии с пунктом 14.10
Положения к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,
работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и обслуживание товара, закупке товара, что отражается в
пункте 20 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» и (или) в составе
документов части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О РЕДУКЦИОНЕ»
2.9. Заказчик вправе осуществлять закупки без указания количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг на товары, работы, услуги, перечисленные
в пункте 7.13 Положения, при этом соответствующая информация отражается в пунктах 811 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
2.10. Начальная (максимальная) цена договора формируется в порядке, установленном в разделе
6 Положения. Обоснование начальной (максимальной) цены договора приводится в пункте
5
7 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» и (или) в составе документов
части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О РЕДУКЦИОНЕ».
2.11. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей) приводится в пункте
12
части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА».
2.12. Для участия в редукционе участник закупки подает заявку на участие в закупке. Требования
к содержанию и составу заявки представлены в разделе 13 (пункты 13.5 – 13.8) Положения.
Инструкция по
заполнению заявки, представлена в Приложении 2 части III
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О РЕДУКЦИОНЕ».
2.12.1. Заявка на участие в открытом редукционе в электронной форме состоит из двух частей:
2.12.1.1. Первая часть заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме должна
содержать сведения, предусмотренные пунктами 13.1.9 – 13.1.11 раздела 13 Положения.
При этом подача участником закупки заявки на участие в редукционе является согласием
такого участника на поставку товара (работ, услуг), предусмотренных пунктами 13.1.9 –
13.1.11 раздела 13 Положения.
2.12.1.2. Вторая часть заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме должна
содержать документы и сведения, предусмотренные пунктами 13.1.1, 13.1.6, 13.1.8, 13.1.14
– 13.1.17 Положения. При этом предоставление документов, предусмотренных пунктом
13.1.6, не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает
максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении
сделок, которое в соответствии с пунктом 19.2.2.8 раздела 19 Положения содержится в
реестре аккредитованных на электронной площадке участников закупки.
2.13. В составе второй части заявки должны быть представлены следующие документы и
сведения:
2.13.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты и номер факса (при их наличии),
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика (для иностранного лица);
2.13.2. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
исполнения договора являются крупной сделкой;
2.13.3. в случаях, предусмотренных документацией о закупке, – копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам,
работам, услугам;
2.13.4. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию,
установленному пунктом 10.1.1 Положения в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие товары,
работы, услуги являются предметом закупки и данные требования предусмотрены
документацией о закупке
6
2.13.5. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию,
установленному в соответствии с пунктом 10.2.1 Положения, в случае, если такое
требование установлено в пункте 17 части
II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА»;
2.13.6. копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия
акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если
застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что Заказчиком
установлено требование, предусмотренное пунктом 10.3 Положения, в случае, если такое
требование установлено в пункте 17 части
II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА»;
2.13.7. сведения об исполненных участником закупки договорах, номера записей исполненных
договоров из реестра договоров (при наличии), копии исполненных договоров, копии актов
приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по таким договорам
или иные предусмотренные такими договорами копии документов, подтверждающие
исполнение договора, при условии, что Заказчиком установлено требование,
предусмотренное пунктом 10.4 Положения, в случае, если такое требование установлено в
пункте 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА»;
2.14. При необходимости
в пункте 18 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА» могут быть дополнительно указаны документы, подтверждающие
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным к ним в соответствии с
законодательством РФ.
2.15. Порядок, место и дата начала подачи заявок на участие в процедуре закупки указываются в
пункте 23 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА». При этом датой
начала срока подачи заявок на участие в процедуре закупки является первый рабочий день,
следующий за днем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении процедуры закупки.
2.16. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки указываются в
пункте 24 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
2.17. Дата и место рассмотрения заявок на участие в редукционе указаны в пункте 25 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
2.18. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе указана
в пункте 26 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
2.19. Дата проведения редукциона указана в пункте 27 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА РЕДУКЦИОНА».
2.20. Место и дата подведения итогов закупки указаны в пункте 28 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
2.21. Открытый редукцион в электронной форме на право заключить договор проводится по
условиям и правилам электронной площадки, указанной в пункте 35 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА», и осуществляется в порядке,
предусмотренном разделом 20 Положения.
2.22. Заказчик устанавливает требование обеспечения заявки на участие в редукционе в размере
не . менее чем 0,5 процента и не более, чем 5 процентов начальной (максимальной) цены
договора. Форма, размер, условия обеспечения заявки, реквизиты для перечисления
денежных средств указываются в пункте 30 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА». Требование обеспечения заявки на участие в открытом редукционе в
равной мере распространяется на всех участников закупки.
2.23. Заказчик вправе установить требование обеспечения договора, если начальная
(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. Заказчик обязан
установить такое требование, если начальная (максимальная) цена договора превышает
пять миллионов рублей. Порядок установления требования обеспечения исполнения
7
договора и другие условия регулируются разделом 26 Положения. Размер, порядок и
условия обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено Заказчиком,
отражаются в пункте 31 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА».
2.24. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере не менее десяти и не более
тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора. Срок действия
обеспечения исполнения договора должен превышать максимальный срок исполнения
обязательств поставщика (исполнителя, подрядчика) по договору не менее чем на тридцать
и не более чем на девяносто дней.
2.25.Заказчик вправе установить требование обеспечения гарантии качества поставщика
(исполнителя, подрядчика) на товары, работы, услуги в размере не менее двух и не более
десяти процентов от начальной (максимальной) цены договора. Порядок установления
требования обеспечения гарантии качества и другие условия регулируются разделом 26
Положения. Размер, порядок и условия обеспечения гарантии качества, если такое
требование установлено Заказчиком, отражаются в пункте 32 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА». Срок действия обеспечения гарантии
качества должен превышать максимальный срок гарантии качества на товары, работы,
услуги, предусмотренный договором, не менее чем на тридцать и не более чем на
девяносто дней.
2.26. Если Заказчик устанавливает требование о соответствии поставляемого товара образцу или
макету товара, закупка которого осуществляется, и данный образец или макет не может
быть приложен к документации о редукционе, Заказчик размещает в документации о
редукционе изображение товара в трехмерном измерении и организует проведение осмотра
участниками закупки указанного образца или макета товара в соответствии с датами,
временем, графиком, указанными в документации о редукционе. Осмотр проводится без
взимания платы и осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты
размещения в единой информационной системе извещения о проведении редукциона, но не
позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
редукционе.
2.27. При проведении Заказчиком закупки работ или оказываемых услуг в пункте 21 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» устанавливается требование к
участнику на представление в составе заявки описания их количественных и
качественных характеристик, условий исполнения договора. При этом указывается форма
предоставления таких сведений.
2.28. При закупке, услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению Заказчик имеет право заключить договор с несколькими участниками
закупки, если это отражено в пункте 22 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РЕДУКЦИОНА».
2.29. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
редукциона, документацию о редукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в
извещение о проведении редукциона, документацию о редукционе, такой срок составлял
не менее чем семь дней.
2.30. Заказчик вправе отказаться от проведения редукциона не позднее, чем за два дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.
3.УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ
3.1. Для участия в редукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, подает заявку на участие в редукционе, с включенными в нее сведениями и
8
документами, соответствующими требованиям, установленным в разделе 13 Положения,
части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» и части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О РЕДУКЦИОНЕ». Порядок подачи заявок на участие в
открытом редукционе в электронной форме установлен пунктом 19.5. Положения.
3.2. Любой участник закупки вправе направить в электронной форме Оператору электронной
площадки запрос о разъяснении положений документации о редукционе. Заказчик, в срок
не позднее двух дней со дня пересылки запроса Оператором о предоставлении разъяснений,
при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, размещает разъяснение положений
документации о редукционе в единой информационной системе с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений
документации о редукционе не должно изменять ее суть. При этом участник закупки вправе
направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации о редукционе
в отношении одного редукциона.
3.3. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме установлен пунктом 19.6. Положения. Срок рассмотрения первых
частей заявок на участие в редукционе не может превышать семь дней со дня окончания
срока подачи заявок на участие в редукционе.
3.4.
Порядок проведения открытого редукциона установлен пунктом 19.7. Положения.
Редукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении открытого редукциона в электронной форме.
3.5. «Шаг
редукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов от начальной
(максимальной) цены договора.
3.6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в редукционе установлен пунктом
19.8. Положения.
3.7. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом редукционе в
электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной
площадке протокола проведения редукциона.
3.7.3. Порядок заключения договора по результатам открытого редукциона в электронной форме
установлен пунктом 19.9. Положения.
3.7.4. Договор может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов открытого редукциона в
электронной форме.
3.7.5. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого договора,
если иное не предусмотрено документацией об открытом редукционе в электронной форме,
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
4. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
4.1. Если участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации
освобожден от уплаты НДС, то договор с таким участником закупки заключается по
предложенной им цене, сниженной на сумму НДС.
4.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
4.3. Если договором предусмотрено право стороны отказаться от исполнения договора в
одностороннем порядке, такой отказ осуществляется в случае существенного нарушения
договора одной из сторон, в том числе с учетом пунктов 28.2.1-28.2.3 раздела 28
Положения.
9
4.4. Заказчик обязан отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае
неполучения Заказчиком оригинала банковской гарантии в течение 20 дней с момента
заключения договора.
4.5. Отказ от заключения договора в одностороннем порядке, в случае если начальная
(максимальная) цена договора составляет двадцать миллионов рублей и менее,
регулируется пунктами 28.6, и 28.7, если более – пунктами 28.8 – 28.17 Положения.
5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, могут быть обжалованы участниками
размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
участника размещения заказа.
5.2. Участник закупки, в соответствии с разделом 30 Положения, имеет право обратиться в
Минкомсвязь России, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, с
жалобой на положения документации о закупке, действия (бездействие) Заказчика, его
закупочной Комиссии, специализированной организации (если такая привлекается для
осуществления функций по проведению закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика),
оператора электронной площадки, которую использует Заказчик для проведения
закупочных процедур. Адрес Минкомсвязи России: 125375, г. Москва ул. Тверская дом
7, контактный телефон:
8 (495) 771-80-00 доб. 80-54, адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru.
5.1.
10
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Название пункта
Наименование
Заказчика, контактная
информация
Текст пояснений
Ссылка на
разделы,
подразделы,
пункты и
подпункты части I
«ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
РЕДУКЦИОНА»
ФГУП «НТЦ «Атлас», г. Москва, ул. Образцова, д. 1.3.
38, e-mail: torgi@stcnet.ru
Контактное лицо: Аникин Владимир Геннадьевич
Тел. 8 (495) 727-10-14 (доб. 25-88).
Предмет договора
Выполнение монтажных и наладочных работ для 1.4.
(наименование товаров, оборудования
помещений
модернизированной
работ, услуг)
системой видеонаблюдения.
Количество
Объем монтажных и наладочных работ - в
поставляемого товара, соответствии с Договором (Приложение №1 к
объема выполняемых закупочной документации).
работ, оказываемых
услуг
Место, условия и срок ФГУП «НТЦ «Атлас», 127018 г. Москва, ул. 1.6.
поставки товаров,
Образцова, д.38, строение 1, корпус № 7, этажи 8-9.
выполнения работ,
Условия оказания услуг - в соответствии с
оказания услуг
Договором (Приложение № 1 к закупочной
документации).
Работы должны быть полностью выполнены в
течение 20 рабочих дней с момента заключения
Договора.
Работы на объекте Заказчика выполняются в
рабочие дни с 8-00 до18-00.
Источник
Собственные средства Предприятия.
1.9.
финансирования
закупки
Начальная
171 699,90 рубля, с учетом НДС
1.8.
(максимальная) цена
договора (цена лота)
Обоснование
Обоснование начальной (максимальной) цены 2.10.
начальной
договора представлено в Локальной смете
(максимальной) цены (Приложение № 4 к закупочной документации).
договора (цены лота)
Победитель
редукциона
корректирует
в
прилагаемой Локальной смете стоимость работ с
учетом
понижающего
коэффициента
и
предлагаемых оборудования, комплектующих и
материалов, при этом сумма затрат должна
соответствовать его ценовому предложению.
Откорректированная
Локальная
смета
представляется Заказчику на этапе подписания
Договора и будет являться приложением № 3 к
нему.
11
Начальная
(максимальная) цена
единицы работ, услуг
9. Начальная
(максимальная) цена
запасных частей
10. Начальная
(максимальная) цена
единицы услуги и (или)
работы по
техническому
обслуживанию и (или)
ремонту техники,
оборудования,
транспортных средств,
в том числе цена работ
по замене указанных
запасных частей
11. Перечень запасных
частей к технике,
оборудованию,
транспортным
средствам
12. Порядок формирования
цены договора
8.
13.
14.
15.
16.
____
2.9.
____
2.9.
____
2.9.
____
2.9.
Ценовое предложение участника должно включать 2.11., 4.1.
НДС и другие расходы Исполнителя (с учетом
расходов на приобретение и доставку оборудования,
комплектующих и материалов).
Если участник закупки в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
освобожден от уплаты НДС, он обязан предоставить
в составе заявки копию уведомления налогового
органа. Договор с таким участником закупки, при
выборе его Победителем,
заключается по
предложенной им цене, сниженной на сумму НДС.
Форма, сроки и
Оплата работ производится на основании 1.10.
порядок оплаты
выставляемого счета Подрядчика, не позднее 15
товаров, работ, услуг
рабочих дней после подписания Заказчиком Акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3).
Вид валюты
Российский рубль
Код продукции и услуг 4530783
ОК 004-93 (ОКДП)
Порядок применения
Не применяется.
установленного ЦБ РФ
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации при оплате
договора в
иностранной валюте
12
17. Требования к
участникам
редукциона
18. Документы, входящие
в состав заявки на
участие в редукционе
(лоте)
Требования к участникам изложены в пункте 1.12
части
I «УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
РЕДУКЦИОНА».
Инструкция по заполнению заявки представлена в
Приложении № 2 к закупочной документации.
В составе первой части заявки должны быть
документы, перечисленные в пункте 2.12. части I
«УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА».
В составе второй части заявки должны быть
документы, перечисленные в пункте 2.13. части I
«УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА».
19. Требования,
Требования
к
выполнению
монтажных
и
установленные
наладочных работ изложены
в Технических
Заказчиком к функтребованиях к системе видеонаблюдения на 8 и 9
циональным характе- этажах здания по ул. Образцова, д. 38, корпус № 7
ристикам (потребитель- (Приложение №2 к Договору).
ским свойствам) и
Характеристики и технические требования к
качественным характе- оборудованию, комплектующим и материалам
ристикам товара,
(Товар) установлены в Приложении № 3 к
качеству работ, услуг, закупочной документации (варианты закупки товара
требования к их
№№ 3 и 4).
безопасности
Победитель
редукциона
в
соответствии
с
Техническими требованиями к поставляемому
товару (Приложение № 3 к закупочной
документации) и подготовленными на их основании
предложениями должен разработать Спецификацию
1.12.; 1.13.;
2.13.5.; 2.13.6.;
2.13.7.
2.13.; 2.14.
2.6.
на поставляемое оборудование, комплектующие и
материалы, которая представляется Заказчику на
20.
21.
22.
23.
этапе подписания договора и будет являться
Приложением № 1 к нему.
В составе первой части заявки Участник должен
представить Согласие участника по форме,
приведенной в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ О РЕДУКЦИОНЕ»
Требования к сроку и Срок
гарантии
на
работы,
выполненные 2.7.; 2.8.
(или) объему
Подрядчиком, составляет 12 месяцев со дня
предоставления
подписания сторонами акта о приемке выполненных
гарантий качества
работ.
Срок гарантии на закупаемые Подрядчиком
материалы и оборудование устанавливается равным
гарантийному сроку завода-изготовителя.
Требования к описанию Не устанавливаются.
2.27.
участниками
выполняемых работ
(оказываемых услуг)
Возможность
____
2.28.
заключения договора с
несколькими
участниками закупки
Порядок, место и дата 31.07.2015
2.15.
начала подачи заявок Порядок подачи заявок указан в пункте 19.5
на участие в процедуре Положения.
13
закупки
24. Дата и время
окончания приема
заявок на участие в
процедуре закупки
25. Дата и место
рассмотрения первых
частей заявок на
участие в редукционе
26. Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок и
публикации протокола
27. Дата проведения
редукциона
28. Место и дата
подведения итогов
закупки и публикации
протокола
29. Даты начала и
окончания срока
предоставления
разъяснений
положений
документации о
редукционе, их форма и
порядок представления
30. Обеспечение заявок
31. Обеспечение
исполнения договора
32. Обеспечение гарантии
качества
33. Срок подписания
проекта договора
победителем
редукциона
Место подачи: электронная торговая площадка www.roseltorg.ru (Коммерческие закупки).
2.16.
13.08.2015 10:00
13.08.2015
ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д.38.
2.17.
14.08.2015
2.18.
17.08.2015 10:00
2.19.
18.08.2015
ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д.38.
2.20.
Дата начала: 31.07.2015
3.2.
Дата окончания: 11.08.2015
Порядок и форма предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о
закупке представлены в пункте 3.2 части I
«УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА»
Для участников устанавливается обеспечение заявки 2.22.
в размере 5 500,00 рублей.
Порядок
и
условия
обеспечения
заявки
регулируются разделом 19 Положения и правилами
Электронной площадки, на которой проводится
редукцион.
Не устанавливается.
2.23.; 2.24.
Не устанавливается.
2.25
Договор, представленный в Приложении № 1 части
III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О
РЕДУКЦИОНЕ» может быть заключен не ранее,
чем через десять дней со дня размещения в единой
информационной системе протокола подведения
итогов открытого редукциона в электронной форме.
34. Срок, место и порядок Документация о редукционе предоставляется 2.21.
предоставления
Участникам
с
момента
ее
опубликования
документации о
Оператором электронной площадки (пункт 35 части
редукционе
II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА
РЕДУКЦИОНА») в порядке и на условиях,
установленных данным оператором.
35. Адрес
электронной www.roseltorg.ru (Коммерческие закупки).
1.2.; 2.21.
площадки
в
14
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
36. Дополнительная
Контактное лицо по техническим вопросам:
информация
Комаров Владимир Владимирович
тел. (495) 727-10-14 (доб. 22-83)
15
III. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О РЕДУКЦИОНЕ»
Приложение № 1
к закупочной документации
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _______
г. Москва
«__» ______ 20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Атлас»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании
__________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_______, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор по результатам закупочной процедуры, протокол №___ от
_______20__ г., о нижеследующем:
Статья 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению
монтажных и наладочных работ для оборудования помещений модернизированной системой
видеонаблюдения на объекте Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38, строение 1,
корпус № 7, этажи 8-9.
Работы выполняются в соответствии с документами: «Технические требования к системе
видеонаблюдения на 8 и 9 этажах на объекте заказчика» (Приложение № 2 к настоящему
Договору) и «Локальная смета» (Приложение № 3 к настоящему Договору).
1.2. Все материалы, оборудование и комплектующие, необходимые для выполнения работ по
настоящему Договору, закупаются Подрядчиком в соответствии с документом «Спецификация на
поставляемое оборудование, комплектующие и материалы». (Приложение № 1) и доставляются к
месту проведения работ за свой счет.
1.3. Все работы по настоящему Договору выполняются в строгом соответствии с действующими
нормами СНиП, СанПиН, СП, НПБ и иными нормативными документами.
Статья 2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с «Локальной сметой»
(Приложение № 3 к настоящему Договору) составляет - ______________ ( __________ )
руб.
______________________________________________________________ коп.,
кроме того НДС 18% - ______________ ( ___________ ) руб. __ коп., всего с НДС -_____________
( _________ ) руб. __ коп.
Статья 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ.
3.1. Оплата работ производится на основании выставляемого счета Подрядчика, после
подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.2. Перечисление Заказчиком денежных средств производится платежным поручением на
расчетный счет Подрядчика не позднее 15 рабочих дней после подписания Акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3).
16
Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1. Работы должны быть полностью выполнены в течение 20 рабочих дней с момента
заключения Договора.
4.2. Работы на объекте Заказчика выполняются в рабочие дни с 8-00 до18-00.
Статья 5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
5.1. Подрядчик не позднее срока окончания работ направляет в адрес Заказчика извещение
(уведомление) о готовности работы к сдаче, а Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан
произвести приемку выполненных работ, подписать представленные Подрядчиком документы,
либо направить мотивированный отказ.
5.2. К приемке выполненной работы Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей
стороны Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру и исполнительную документацию.
5.3. Заказчик имеет право принимать выполненные работы частями по факту их выполнения, а
также оплачивать их по фактическим объемам.
Статья 6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ.
6.1. Срок гарантии на работы, выполненные Подрядчиком, составляет 12 месяцев со дня
подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.
6.2. Срок гарантии на закупаемые Подрядчиком материалы устанавливается равным
гарантийному сроку завода-изготовителя. В случае отсутствия в паспорте на оборудование
(изделия) гарантийного срока завода изготовителя, срок гарантии устанавливается в соответствии
со статьей 724 Гражданского кодекса РФ (2 года).
Статья 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
7.1. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА:
7.1.1. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора весь комплекс работ и сдать
Заказчику в установленные Договором сроки в строгом соответствии с действующими
нормативными документами.
7.1.2. В период проведения работ в соответствии с настоящим Договором должностные лица
Подрядчика несут личную ответственность за соблюдение их подчиненными Правил техники
безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности.
7.1.3. Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные на объекте
Заказчика.
7.1.4. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
и до начала работ предоставить Заказчику список сотрудников, которые будут заняты
выполнением работ по Договору. В случае необходимости внесения изменений в этот список,
Подрядчик уведомляет Заказчика об указанных изменениях за два рабочих дня.
7.1.5. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
и до начала работ назначить своего полномочного представителя и письменно уведомить об этом
Заказчика.
7.1.6. Подрядчик имеет право привлекать соисполнителей, для выполнения работ по настоящему
Договору по согласованию с Заказчиком.
7.1.7. По завершении всех работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную
документацию в соответствии с требованиями СНиП.
7.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
7.2.1. Производить оплату согласно статье 3 настоящего Договора.
17
7.2.2. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на рабочий объект для проведения работ по
настоящему Договору и контроль за их производством.
7.2.3. На период проведения работ по Договору Заказчик обязан предоставить Подрядчику
бытовое помещение для складирования и хранения материалов, инструмента и оборудования.
Помещение на время проведения работ передается Подрядчику по Акту приема-передачи
помещения (Приложение № 4 к настоящемудоговору).
7.2.4. Проинструктировать персонал Подрядчика по действующим на объекте ведомственным и
специальным инструкциям по технике безопасности и Правилам внутреннего распорядка.
7.2.5. Заказчик в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и до
начала работ передает Подрядчику график выполнения работ по помещениям Заказчика в рамках
сроков, указанных в п. 4.1 настоящего Договора.
7.2.6. Принять от Подрядчика работы, выполненные в установленные Договором сроки.
Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, предусмотренных
настоящим договором Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей цены
настоящего договора. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока выполнения Подрядчиком обязательства.
8.2. За нарушение сроков устранения выявленных недостатков, замечаний Заказчика, указанных в
мотивированном акте об отказе от приемки работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в
размере 0,05 % от общей цены настоящего Договора. Пени начисляются за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения выявленных
недостатков.
8.3. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей цены
настоящего Договора. Штраф начисляется за каждый факт нарушения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором.
8.4. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев,
когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств Заказчиком),
а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением Подрядчиком настоящего Договора, Заказчиком взыскивается неустойка в виде
штрафа в размере 14% от общей цены по договора.
8.5. Подрядчик уплачивает Заказчику убытки, понесенные вследствие ненадлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, сверх неустойки.
8.6. За нарушение сроков оплаты Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплату пени в
размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы Договора. Пени начисляются за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
8.7. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором,
произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8. Заказчик вправе удержать суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении
оплаты настоящего Договора.
Статья 9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни преодолеть своими силами.
18
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
Статья 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с
его исполнением, будут по возможности разрешаться между Сторонами в претензионном порядке.
10.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами при условии
предоставления Подрядчиком обеспечения Договора, предусмотренного документацией о
редукционе и действует до выполнения Сторонами всех обязательств по нему.
11.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
11.3. Отказ от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке допускается в случае
существенного нарушения Договора, которое влечет для Заказчика либо Подрядчика такой ущерб,
что Заказчик либо Подрядчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении
Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:
•
в случае выявления факта несоответствия Подрядчика требованиям к участнику закупок,
выявленного после проведения закупочной процедуры;
•
в случае если Подрядчиком осуществлено выполнение работы ненадлежащего качества с
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, либо
существенного или неоднократного нарушения сроков выполнения работ, не предоставление
документов, которые являются обязательными в соответствии с договором;
•
в случае существенного или неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты
работы, либо необоснованного отказа в принятии работы Заказчиком.
Статья 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам,
изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до вступления Договора в силу, считаются
недействительными с момента вступления Договора в силу.
12.2.
Во всех вопросах, неурегулированных настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны вместе с
Приложениями №№ 1-4.
12.4. Настоящий Договор должен быть подписан уполномоченными представителями обеих
Сторон и скреплен их печатью.
Статья 13. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ.
13.1. Приложение №1. «Спецификация на поставляемое оборудование, комплектующие и
материалы ».
Приложение № 2. - «Технические требования к системе видеонаблюдения на 8 и 9 этажах на
объекте заказчика».
Приложение № 3 - « Локальная смета»
Приложение № 4 - «Форма акта приема-передачи помещения».
13.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
19
13.3. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих «Сторон» и скреплены их печатью.
Статья 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Заказчик»:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
Адрес: 127018 г. Москва, ул. Образцова,
д. 38
Тел./факс: 689-23-52
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Р/с 40502810138320100021
К/с 30101810400000000225
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
БИК 044525225
Код по ОКПО 07507593
«Заказчик»:
«Подрядчик»:
Адрес:
Телефон:
ИНН:
КПП:
Р/с:
К/с:
Банк:
«Подрядчик»:
__________________
____________________
М.П.
М.П.
Приложение № 1
к Договору № ___
от «__» _______ 20__ .
Спецификация
на поставляемое оборудование, комплектующие и материалы
№
п/п
Наименование товара
Технические
характеристики
Кол-во
товара
Единица
измерения
1.
IP-Камера
4
шт.
2.
Видеорегистратор
1
шт.
1
шт.
1
шт.
4.
Жесткий диск для цифрового
режима
Жесткий диск под аналоговый
режим
5.
Коммутатор POE
1
шт.
6.
Трубка аудиодомофона
2
шт.
7.
Вызывная панель
1
шт.
8.
Контроллер
1
шт.
9.
Кнопка выхода
1
шт.
10.
Замок электромагнитный
2
шт.
11.
Монитор настенный 15,6”
1
шт.
12.
Камера аналоговая
2
шт.
13.
Видеорегистратор канальный
1
шт.
14.
Жесткий диск
1
шт.
15.
Источник бесперебойного питания
2
шт.
16.
Блок питания постоянного тока
1
шт.
17.
Муляж купольной видеокамеры
4
шт.
18.
Кабель
250
М
19.
Кабель комбинированный
50
М
20.
Труба гофрированная
115
М
21.
Клипсы на гофру
2
Уп.
22.
Комплект расходных
электроматериалов
1
шт.
23.
Коннектор ..
30
шт.
24.
Коннектор
10
шт.
25.
Коннектор питания 12В
4
шт.
26.
Коробка коммутационная
10
шт.
27.
Стяжка-хомут
1
Уп.
3.
Цена
единицы
товара,
с НДС, руб.
Общая
стоимость
с НДС,
руб.
21
28.
Дюбель пластиковый
1
Уп.
29.
Саморез
1
Уп.
Итого:
В т.ч. НДС 18%
Итого:__________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС 18%
копейки.
_________ (______) рубля __
Заказчик
Поставщик
___________________
___________________
М.П.
М.П.
Приложение № 2
к Договору № ___
от «__» _______ 20__ .
Технические требования
к системе видеонаблюдения на 8 и 9 этажах здания по ул. Образцова д.38, корпус 7
Назначение системы
Система видеонаблюдения (далее - система) предназначена для непрерывного наблюдения на
экране мониторов, подсоединенных кабелями к центральному регистратору, ситуаций на
входах и внутренних коридорах с целью контроля за соблюдением порядка, предотвращения
хищения материальных ценностей, фиксации на внешнем носителе некорректного поведения
посетителей и сотрудников, проникновения посторонних лиц в коридоры и в служебные
помещения на 8, 9 этажа (Смотри раздел 5.Схема размещения камер и муляжей по этажам)
при необходимости, обеспечить доказательную базу в конфликтных ситуациях.
1. Краткое описание объектов системы видеонаблюдения
1.1
Система видеонаблюдения должна обеспечивать круглосуточное разборчивое
наблюдение и запись на регистратор в несколько потоков одновременно в дневном
режиме – не менее 25 к/с., в ночное время осуществлять запись по датчику движения с
ИК подсветкой указанных ниже объектов, а именно:
1.2
Лифтовая площадка центрального входа-выхода на 9 этаже (32 кв.м)
1.3
Лифтовая площадка центрального входа-выхода на 8 этаже (32 кв.м)
1.4
Коридор 8 этажа 100 м, шириной 2,5 м. (Наблюдение с двух сторон на глубину до
разделительной двери)
1.5
Коридор 9 этажа 100 м, шириной 2,5 м. . (Наблюдение с двух сторон на глубину до 30
м.)
1.6
Площадка у грузового лифта на 9 этаже 12кв.м (защита от проникновения через лифт)
1.7
Площадка у грузового лифта на 8 этаже 12кв.м (защита от проникновения через лифт)
2. Описание функционирования системы видеонаблюдения
2.1 Видеоизображение с центральных лифтовых входов каждого этажа (как на 8, так и на 9)
должно непрерывно транслироваться в реальном времени на два настенных монитора,
которые установить в помещение №932 – (комната секретарей).
23
2.2 В помещение №932 установить в дополнение к существующим 2 вызывным домофонам
еще два вызывных домофона для управления проходом на 8 этаж. Вызывные панели
домофонов установить на входных дверях с магнитным замком на 8 этаже. Там же
необходимо смонтировать электромагнитные замки, которые должны разблокировать
входные двери на 8 и 9 этажах по сигналу с соответствующих телефонных трубок из
помещения №932.
Переговорные вызывные трубки домофонов должны быть
установлены в помещении №932 таким образом, чтобы можно было переговорить с
потенциальным посетителем, который будет виден на экране настенного монитора, и
принять решение о его допуске на соответствующий этаж.
2.3 Обеспечить доступ на 8 и 9 этажи, сотрудникам, имеющих личные карты с правом
самостоятельного прохода на 9 и 8 этажи. На дверях центрального входа на 8 этаж
установить дополнительный контроллер считывания RFID ключей (125 KHz).
Обеспечить обучение 1 сотрудника Заказчика программированию дополнительных
ключей прохода. Также передать Заказчику
мастер карту для самостоятельного
программирования RFID ключей.
2.4 Предусмотреть получение мульти-экранного изображения одновременно от всех камер
системы. Обеспечить сетевой доступ с видеорегистратора к любой видеокамере.
Видеорегистратор должен располагается в помещении №928. Режим записи для камер
контроля у грузовых лифтов в рабочее время - непрерывный с частотой не менее 12 к/с.
В нерабочее время - по детектору движения.
2.5 Обеспечить функционирование системы после отключения штатного электропитания продолжение сбора и регистрации видеоинформации в течение не менее 40 минут, с
момента отключения штатного электропитания независимо по каждому этажу путем
применения локального электро резервирования.
2.6 Длительность архивирования - одна календарная неделя.
2.7 Записи с камер в ночное время производятся по сигналам датчиков движения.
2.8 Поиск записи в архиве должен осуществляется: по дате, времени, тревоге и детектору
движения.
2.9 Оператор видеонаблюдения или уполномоченное лицо должны иметь возможность
управлять функциями визуального отображения информации, но не должны влиять на
установленные режимы записи и удаление записи. Режим записи для камер контроля
центральных входов-выходов - непрерывный с частотой не менее 25 кадров в секунду.
24
2.10
Установить
муляжи видеокамер, как указано на рисунке расположения камер
(схема в разделе 5). В зонах грузовых лифтов обеспечить мобильный обмен местами
ближайшей видеокамеры и камеры-муляжа. Для этого дополнительно выполнить
проводку кабеля к месту установки камеры муляжа.
2.11
В
системе
видеонаблюдения
обязательно
использовать
IP-решения,
структурировать их с элементами существующей СКС и PoE.
Режим работы системы – круглосуточный
3. Характеристики камер наблюдения
3.1 В системе используются стационарные камеры, с разрешением не менее 450 TB
3.2 Общее количество камер - 10, в том числе цифровые, аналоговые и муляжи со
следующей расстановкой:
3.2.1. Видеокамеры контроля с двух сторон длинных коридоров, цветные IP - 4 шт.;
3.2.2. Видеокамеры контроля в лифтовых холлах входа-выхода на 8 и 9 этажах - 2
аналоговые камеры;
3.2.3. Мобильные камеры-муляжи на площадках у грузовых лифтов 8 и 9 этажей - 4 шт.
3.3 Охрана может управлять функциями визуального отображения информации, но не
может влиять на установленные режимы записи, а также удалять записи.
3.4 Режим записи для камер контроля лестничных входов - непрерывный с частотой не
менее 25 кадров в секунду. Возможность мульти-экранного изображения одновременно
от всех камер.
3.5 .Длительность архива - одна календарная неделя. Поиск записи в архиве - по дате и
времени и по тревоге/ движению. Запись для камер наблюдения во внутренних
коридорах - по детектору движения. Для остальных камер - непрерывная запись с
частотой не менее 25 кадров в секунду. Система видеонаблюдения
должна
поддерживать возможность установки индивидуальных настроек для каждой камеры.
3.6 . Все камеры цветные с режимом день/ночь. Глубина архива - 1 неделя. Видеозапись в
рабочее время - непрерывная. Запись в ночное время осуществляется по движению и/или
сигналу тревоги отдатчиков, подключенных к регистраторам.
3.7 Поиск записи в архиве - по дате, времени и по тревоге.
25
4. Порядок предъявления работ Исполнителем
4.1 Исполнитель после завершения
монтажа и наладки оборудования составляет Акт
технической приемки и производит предъявление выполненных работ заказчику.
4.2 По Акту технической приемки Заказчиком проверяется соответствие выполненных
работ настоящим Техническим требованиям к системе видеонаблюдения на 8 и 9 этажах
здания ул. Образцова д.38, корпус 7.
4.3
В присутствии Заказчика или его уполномоченного представителя должно быть
проверено:
4.3.1. Полнота функционирования камер IP системы видеонаблюдения на 8 и 9 этажах;
4.3.2. Проверяются функции системы дистанционного управления проходом на 8 и 9
этажи из помещения 932;
4.3.3. Проверяется аналоговое видеонаблюдение на функционирование в режиме
разборчивости лиц посетителей на экранах мониторов в пом. 932;
4.3.5. В Акте технической приемки также должны быть зафиксированы фактические
установленные параметры оборудования, полученные по результатам пусконаладочных
работ.
4.4
После подписания Акта технической приемки Исполнитель предъявляет все
финансовые документы, предусмотренные Договором Исполнителя с ФГУП "НТЦ
"Атлас".
Примечание: Зеленый цвет - муляжи в местах установки. Желтый цвет камер - реально работающие IP-камеры по месту установки. Красный
цвет - работающие аналоговые камеры.
Приложение № 4
к Договору № ___
от «__» _______ 20__ .
ФОРМА
г. Москва
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
«___»__________2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр «Атлас»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», составили и подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Для выполнения работ по Договору №_____ от ____________2015 г. «Заказчик» передает
«Подрядчику» на время действия Договора в пользование нежилые помещения общей
площадью - _______ кв. м. Номера помещений по БТИ: _______________ по адресу:
_____________________________, для размещения раздевалки работников «Подрядчика»
непосредственно занятых исполнением работ по Договору, складирования инструмента,
применяемого при выполнении работ по Договору.
2. Передаваемые по настоящему Акту помещения находятся в удовлетворительном
техническом состоянии.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. «Заказчик» не несет ответственности за какие-либо недостатки переданного помещения,
если они были обнаружены «Подрядчиком» после осмотра помещения и его передачи в
пользование.
4. «Подрядчик» обязуется использовать преданные помещения в целях, указанных в п.1
настоящего Акта и по окончании работ по Договору передать вышеперечисленные помещения
«Заказчику» в том же виде, в каком получил их.
5. В случае нанесения ущерба переданным помещениям «Подрядчик» в разумный срок
устраняет ущерб за свой счет.
6. Данный акт не является документом на право собственности и/или аренды переданного во
временное пользование нежилого помещения.
Подписи сторон:
«Заказчик»
_______________
М.П.
«Подрядчик»
_______________
М.П.
28
Приложение № 2
к закупочной документации
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки
Порядок подготовки и содержание заявки отражены в разделах 10, 13, 19, 20 Положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-технический центр «Атлас», ознакомиться с которым может любой участник на
официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте заказчика:
web.stcnet.ru/ в разделе «Закупки».
29
Приложение
к первой части
Заявки на участие в
редукционе
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА
Мы согласны произвести работы в соответствии с требованиями документации о
редукционе и предлагаем товар, удовлетворяющий следующим характеристикам, а именно:
Данные по торговым маркам и моделям поставляемого товара в соответствии с
требованиями пункта 19 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА» и в форме,
соответствующей установленному Заказчиком варианту.
Приложение № 3
к закупочной документации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к поставляемому товару
Параметры
эквивалентности,
показатели
соответствия
Ед.
изм.
Кол-во
товара
IP-Камера
RVi-IPC32S (3.6mm)
антивандальная, или эквивалент:
- форматы сжатия Н.264;
- объектив М12-3,6 мм
- механический ИК фильтр;
- развертка прогрессивная;
- протокол НТТР,
- питание РоЕ 802.3аf;
- матрица 1/3”;
- габариты 95х85мм.
Класс защиты не менее
IP66;
Разрешение не менее 2
Mпикс;
Фокусное расстояние oт 2
– до 3,6 мм;
Количество потоков - до
2;
Подсветка до 20м.
шт.
4
Видеорегистратор
RVi-IPN8/1-4P, или эквивалент:
- с POE;
- алгоритм кодирования Н.264
/MJPEG;
- видеовыходы-1VGA,1HDMI, 2 USB
порта;
- размещение настольное.
Объем НDD от1 до 4ТБ;
Не менее 4-х каналов с
разрешением 1920х1080,
1280x960 или
1280х720;Скорость
съемки до 25 кадров/сек;
Поддержка не менее 5
IPкамер; Питание до 20 вт;
Вес не более 760 г.
шт.
3
Жесткий диск для
цифрового режима
WDPurpleWD20PURX или
эквивалент:
-встраиваемый в IP цифровой
SATAIII;
- буферная память: 64Мb.
Емкость от 2-4Тб;
Наработка на отказ до
1000000час;
Потребляемая мощность:
до 4.4 w.
шт.
1
4
Жесткий диск под
аналоговый режим
Digital Сaviar Blue WD5000 или
эквивалент:
- интефейс SATA-III Western 3,5”.
Емкость от 500 до 1000
Gb.
шт.
1
Коммутатор POE
TantosTSn-4P5 или эквивалент:
-с POE;
- 2000 MAC адресов;
- встроенный Webserver;
- входов LAN– 5;
- портовый Протокол;
Ethernet 10/100 Мб/с.
шт.
1
Трубка
аудиодомофона
Tantos TS-203HA.2-х или эквивалент:
- проводная;
- дуплекс связь;
- сигнал вызова -телефонный звонок;
- питание 220-230 В.
Потребление до 1 Вт
(рабочий режим);
Рабочая температура от
-10 до +50 град. С.
шт.
2
Вызывная панель
KC-MD10(серебро) или эквивалент:
- питание 12 В;
- совместимость с трубками панелей
DP-203HA, KDP-601A, DP-906H,
Габариты не более
77×38×18 мм;
Масса не более 200 г.
шт.
1
№
п/
п
1
2
5
6
7
Наименование
товара
Технические и функциональные
характеристики, описание товара и
комплектация
Общее количество портов
до 5;
Пропускная способность
до 200 к/c в потоке.
1
31
KIP-222, KDP-602A/D.
8
9
10
11
12
13
14
15
Контроллер
Iron Logic Matrix-II-K (серый)
RFIDEM-Marine125 кГц, или
эквивалент:
- совместимые режимыACCEP,
TRIGGER;
- протокол DallasTouch Memory.
Входной протокол
обнаружение сигнала до
8см.
шт.
1
Кнопка выхода
Smartec ST-EX0 11SMили
эквивалент:
- накладной монтаж.
Коммутационная
нагрузка не более 3А по
току и не более 36В
постоянного напряжения.
шт.
1
Замокэлектромагни
тный
Smartec ST-EL050S для распашных
дверей или эквивалент:
- материал углеродистая сталь;
- покрытие анодированный
алюминий;
- размеры: 80 х 33 х 20 мм.
Сила тока удержания: от
50 до 150 кг.
Потребляемый ток не
более 100 мА в нормально
замкнутом состоянии
контактов.
шт.
2
Монитор
настенный 15,6”
LED TELEFUNKEN TF-LED15S27
"R"черный READY HD (720p) или
эквивалент:
-тип порта –USB;
- встроенные держатели для
настенной установки.
Разрешение цветного
экрана не менее: 1366 x
768 HDTV.
шт.
1
Камера аналоговая
VidStar VSD-8120VR Light или
эквивалент:
- для сети постоянного тока 12В /350
мА;
- матрица 1/3 ";
- протокол HDIS 960H;
- цветной экран;
- вес 520 г;
- габариты: 149x99 мм.
Разрешение не менее 800
ТВЛ и ИК подсветкой до
20 м;
Чувствительность не
менее 0,01 Люкс;
Эксплуатационная
температура от - 10°C до
+50°C.
шт.
2
Видеорегистратор
канальный
Cyfron DV461H - 4-канальный или
эквивалент:
- для аналоговых видеокамер.
Разрешение до 960H
(928×576) при частоте не
менее 12 кадров/сек или
D1 (704×576);
Запись до 25 кадров/сек.
шт.
1
Жесткий диск
Western Digital Blu WD5000AAKX
Caviar или эквивалент:
- протокол SATA- III,
- тип HDD;
-форм-фактор: 3.5 ".
Объем диска не менее 500
Гб;
Буферная память: до 16
Мб;
Скорость вращения не
менее 7200 об/мин.
шт.
1
Источник
бесперебойного
питания
APCBC650-RS Back-UPS650VA,
390Wс аккумулятором APCRBC 110,
или эквивалент:
- наличие USB-порта;
- входной разъем: EURO;
- ПО связи с компьютером.
Нагрузка не менее 390Вт.
шт.
2
32
Блок питания
постоянного тока
AccordTec AT-12/30 или эквивалент.
- выходное напряжение 12,6 В;
- входное напряжение 100 - 240 В,
- номинальный ток нагрузки 3,0А.
Муляж купольной
видеокамеры
Giraffe GF-AC05 или эквивалент.
Должен имитировать подсветку и
габаритные размеры работающей
видеокамеры.
- потолочное крепление.
18
19
Частота тока 47 ~ 63 Гц;
Защита от короткого
замыкания не более 30
МА.
шт.
1
шт.
4
Кабель
Четырехпарная витая пара cat.6.
Кабель медные жилы диам.0,57 мм.
Без биметалла, винтовой
пластиковый делитель.
М
250
Кабель
комбинированный
Кабель ККСВ с комбинированной
оболочкой противостоящий
возгоранию, для негрупповой
электропроводки.
М
50
20
Труба
гофрированная
Труба гофрированная ПВХ диаметр
16 мм.
Не поддерживает горение.
С металлическим зондом.
Диэлектрическая.
М
115
21
Клипсы на гофру
Уп.
2
22
Комплект
расходных
электроматериалов
Должен быть предназначен для
расключения и изолирования фаз в
электромонтажных коробках.
шт.
1
Коннектор..
RJ-45(8P6С)
Должен обеспечивают интерфейс
проводов системы для подводки
электропитания РоЕ.
шт.
30
24
Коннектор
BNC
Должен обеспечивать контакты в
проводке на коаксиальных кабелях.
шт.
10
25
Коннектор питания
12В
Должен обеспечивать подключение
к контактам постоянного тока.
шт.
4
26
Коробка
коммутационная
УК-2П. Размер 100х85х70. Для
защиты проводок и коммутации
кабелей совместно с позицией 22.
шт.
10
27
Стяжка-хомут
Размер 200х3,5, для крепления
кабелей за фальш-потолком.
В упаковке не менее 100
шт.
Уп.
1
28
Дюбель
пластиковый
Размер 6х35, для крепления клипс.
В упаковке не менее 100
шт.
29
Саморез
16
17
23
Клипсы под гофру диаметром16 мм.
Размер 3,5х35, каленый,
металлический, для крепления клипс
совместно с позицией 28.
Работоспособность при
имитации включенной
видеокамеры на основе
батарейки ААА не менее
50 суток.
В упаковке не менее 100
шт.
В упаковке не менее 100
шт.
Уп.
Уп.
1
1