ДОГОВОР на выполнение работ по комплексному эксплуатационному обслуживанию здания/сооружения г. Москва «____» ___________ 201_ г. Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее ПАО «Аэрофлот»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________, действующего на основании доверенности (наименование должности, Ф.И.О.) от _______ №____, в дальнейшем с одной «Подрядчик», стороны в и ______________________, (наименование организации) лице_______________________, (наименование должности, Ф.И.О.) именуемое действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по комплексному эксплуатационному обслуживанию здания/сооружения (далее – Объект), расположенного по адресу: ____________, в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору). 1.2. Стоимость, объем, перечень и периодичность выполнения работ по п. 1.1 определяются техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору), ведомостью договорной цены (приложение 2 к настоящему Договору) и графиками выполнения работ, утвержденными Заказчиком. 1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить согласованную цену в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. Обязанности и права Сторон 11.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии технологиями выполнения работ, с действующими в период выполнения работ нормативно-правовыми актами, постановлениями, государственным стандартам (ГОСТ), нормами и правилами по охране труда и окружающей среды, техникой безопасности, требованиями промышленной безопасности, предписаниями и распоряжениями государственных органов (федеральных, субъектов федерации и т.п.), инстанций и отраслевых организаций, действующими на территории РФ, а также требованиями представителя Заказчика, оформленными в письменном виде. 2.1.2. Выполнить работы по настоящему Договору в объеме и в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 1 к настоящему Договору). 2.1.3. Выполнить работы в установленные сроки, в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками выполнения работ. 2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора утвердить акт разграничения эксплуатационной ответственности (по форме приложения 3 к настоящему Договору) и начать комплексное эксплуатационное обслуживание Объекта. 2.1.5. Обеспечить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначение ответственных лиц за выполнение работ, согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору). 2.1.6. Выполнить указания уполномоченного представителя Заказчика в пределах предмета настоящего Договора. 2.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора подготовить и утвердить у Заказчика графики выполнения работ согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору). 2.1.8. Осуществлять эксплуатацию электроустановок/лифтов/тепловых установок/систем вентиляции/систем безопасности/систем горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС)/систем теплоснабжения и т.д. подготовленными работниками, имеющими соответствующие удостоверения. 2.1.9. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего представителя, ответственного за безопасное производство работ, пожарную безопасность, электробезопасность, охрану труда и технику безопасности, экологическую безопасность, промышленную безопасность на объектах Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами, с указанием предоставленных ему полномочий. Информировать об этом Заказчика в письменном виде, согласовывать место, время, характер работ с представителем Заказчика. Подрядчик гарантирует получение согласия на обработку Заказчиком персональных данных работников, информация о которых передается Заказчику в рамках Договора. Для производства работ оформить допуск командированных работников к производству работ на объектах Заказчика в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТ (ПБ) ПЭЭ). 2.1.10. Эксплуатировать и обслуживать оборудование Заказчика, поддерживать его в технически исправном, работоспособном состоянии. 2.1.11. Выполнять предписания органов государственного энергетического надзора, охраны труда, МЧС и других надзорных организаций в части их касающейся. 2.1.12. Предоставить Заказчику при сдаче выполненных работ отчеты о комплексном эксплуатационном обслуживании Объекта, согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору). 2.1.13. Выполнить работы своевременно, в полном объеме, с надлежащим качеством и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленные в настоящем Договоре сроки в соответствии с установленным порядком. 2.1.14. Выполнить работы своими силами, техническими средствами и механизмами, из своих материалов, запасных частей и комплектующих изделий при необходимости с привлечением субподрядных организаций, по письменному согласованию с Заказчиком, без изменения стоимости настоящего Договора. 2.1.15. Нести полную ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками, а также полную материальную ответственность за нанесённый ущерб при выполнении работ по настоящему Договору. 2.1.16. Представить свидетельства, лицензии, разрешения и сертификаты на право выполнения работ по настоящему Договору до начала выполнения работ. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, запасные части и комплектующие изделия в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. 2.1.17. Перед началом выполнения работ по настоящему Договору оформить допуск работников и командированных работников для выполнения работ на Объекте Заказчика. При выполнении работ сторонними организациями, в период действия договора, оформить наряды-допуски на них. 2.1.18. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, запасные части и комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 2.1.19. Своевременно принять необходимые меры по устранению неисправностей или отклонений от заданных рабочих параметров и режимов работы, предшествующих аварийному состоянию инженерных сетей, систем и оборудования. 2.1.20. Устранить безвозмездно (за свой счет) все недостатки, связанные с выполнением работ по настоящему Договору и выявленные при подписании актов приема - передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору), актов о приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в разумные сроки, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения замечаний от Заказчика в письменном виде. 2.1.21. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о выявленных случаях работы оборудования с отклонениями от заявленных производителем технических (паспортных) характеристик, отказах оборудования. Сроки устранения неисправностей согласовать с Заказчиком. 2.1.22. Обеспечить выполнение за соблюдением своими работниками (работниками субподрядчика) требований, правил по охране труда, промышленной безопасности, техники безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды, а также санитарных правил, правил пожарной безопасности и поведения на Объекте и иных действующих правил и норм, установленных как уполномоченными на то органами, так и непосредственно Заказчиком. 2.1.23. Обеспечить недопущение своими работниками (работниками субподрядчика) действий, которые могут привести к нарушению функционирования инженерных сетей, систем и оборудования Объекта. 2.1.24. Обеспечить своих работников спецодеждой, следить за ее чистотой и опрятностью. Цвет спецодежды предварительно согласовать с Заказчиком. 2.1.25. Незамедлительно известить Заказчика и приостановить выполнение работ до получения указаний от него при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний его представителя по выполнению работ, иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок. 2.1.26. Принимать от Заказчика круглосуточно/ежедневно, включая выходные и праздничные дни, письменные заявки на проведение ремонтных работ (по форме приложения 6 к настоящему Договору) по факсу: _____________ и/или по эл. почте: _________, а также по телефону ___________ с последующей досылкой ее оригинала в адрес в течение 1 (одного) рабочего дня. Подрядчик подтверждает принятие заявок к исполнению в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения от Заказчика путем направления, в его адрес подписанных заявок по факсу: _____________ и/или по эл. почте: _________, а также по телефону ___________ с последующей досылкой оригиналов в течение 1 (одного) рабочего дня. 2.1.27. В случае возникновения аварийной ситуации (неисправностей аварийного характера) на Объекте, незамедлительно уведомить об этом Заказчика по тел.: _______ и соответствующие аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, и немедленно приступить к устранению возникшей неисправности, за исключением тех случаев, когда соответствующий ремонт или реагирование находятся в исключительной компетенции специализированных городских (федеральных) служб, либо служб Заказчика. 2.1.28. В случае необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ, в течение 24 часов, с момента составления Сторонами соответствующего дефектного акта, в котором указываются виды и объемы подлежащих к выполнению работ и сроки выполнения работ с учетом времени, необходимого для приобретения и поставки запасных частей и оборудования (форма согласовывается с Заказчиком), выполнить аварийновосстановительные работы. В случае если срок поставки запасных частей и оборудования превышает 24 часа, принять меры и выполнить работы по минимизации ущерба и последствий аварий. 2.1.29. Предупредить Заказчика о необходимости отключения каких-либо общих инженерных сетей, систем или оборудования, не менее чем за 72 часа до начала их отключения, за исключением аварийных ситуаций. Отключение любых инженерных сетей, систем и оборудования Объекта осуществляется только в рамках исполнения настоящего Договора (с учетом всех приложений) и не должно препятствовать работе Заказчика (за исключением аварийных ситуаций). 2.1.30. Принять участие в работе комиссий (в случае необходимости) по приёмке выполненных по настоящему Договору работ. 2.1.31. Сдать выполненные по настоящему Договору работы в соответствии с требованиями Заказчика, нормативными актами и постановлениями, в соответствии с утвержденными графиками выполнения работ. Оформить при сдаче выполненных работ акт приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору). 2.1.32. В процессе выполнения работ своими силами и за свой счет осуществлять систематическую, а по завершении выполнения работ окончательную уборку на Объекте и вывоз мусора. Ежемесячно, до 10 (десятого) числа следующего за отчетным месяца, представить Заказчику документы подтверждающие вывоз мусора, твердых коммунальных отходов с территории Заказчика и размещение его на полигоне с приложением талонов полигона. Отходы, образованные в результате производственной деятельности Подрядчика, являются его собственностью. 2.1.33. Обеспечить сохранность всей полученной от Заказчика технической и технологической документации, ее возврат Заказчику по окончании срока действия или расторжении настоящего Договора, а также передачу Заказчику документации, подготовленной в течение срока действия настоящего Договора. В случае утери или отсутствия такой документации или её части, обязан её восстановить в полном объеме за свой счет, в сроки, указанные Заказчиком. 2.1.34. Вести и хранить (на Объекте Заказчика) упорядоченную картотеку всех документов, относящихся к выполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, при этом, данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать: документы, относящиеся к комплексному эксплуатационному обслуживанию Объекта; техническую документацию, полученную от Заказчика; графики выполнения работ Объекта, инструкции; отчеты о комплексном эксплуатационном обслуживании Объекта, согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору); предусмотренную законом документацию по безопасной эксплуатации системы/сетей/оборудования и т.д., по безопасной организации труда в объеме требований действующих норм и правил; копии свидетельств, разрешений и лицензий на выполнение работ по настоящему Договору, в том числе лицензии и разрешения, привлекаемых к исполнению настоящего Договора субподрядчиков и поставщиков; иную аналогичную информацию, имеющую отношение к комплексному эксплуатационному обслуживанию Объекта. 2.1.35. Обеспечить надлежащую сохранность материалов, оборудования и другого имущества Заказчика от начала выполнения работ и до сдачи их Заказчику. 2.1.36. Энергоэффективно использовать предоставленные Заказчиком энергоресурсы без нанесения при этом убытков Объекту. 2.1.37. Оформить за свой счет пропуска для своих работников и допуск техники на Объект Заказчика. 2.1.38. Не позднее даты подписания настоящего Договора обязан представить Заказчику сведения в отношении всей цепочки своих собственников, включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава исполнительных органов по форме приложения 5 к настоящему Договору, с предоставлением подтверждающих документов. В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в том числе конечных бенефициаров, или в составе исполнительных органов Подрядчика последний обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов. В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), уведомив об этом Подрядчика за 3 календарных дня до даты расторжения. 2.1.39. Принять участие в составлении технических заданий при подготовке Заказчиком конкурсной (закупочной) документации. 2.1.40. Принять участие в проверке и согласовании проектной документации, разрабатываемой подрядными организациями для нужд Заказчика, с обязательной отметкой о согласовании на титульном листе. 2.1.41. Принять участие в освидетельствовании и приемке этапов работ, проведении индивидуальных и комплексных испытаний оборудования, приемке и сдаче работ, сетей, оборудования в эксплуатацию подрядными организациями Заказчика, с обязательным подписанием соответствующих актов, отчетов и т.п., предусмотренными договорами с такими организациями. 2.1.42. В случае привлечения для выполнения работ по договору граждан иностранных государств обеспечить, чтобы такие граждане имели все необходимые разрешительные документы согласно российскому миграционному и трудовому законодательству и владел русским языком в степени, необходимой для понимания технической и эксплуатационной документации, для корректного изъяснения по техническим вопросам, по вопросам эксплуатации, ремонта и т.п. 11.2. Подрядчик имеет право: 2.2.1. Самостоятельно определить способы выполнения работ по настоящему Договору и привлечь к выполнению работ субподрядные организации, продолжая нести ответственность за их действия/бездействие, качество и своевременность выполнения работ, соблюдение противопожарных процедур и электробезопасности, требований внутриобъектового режима ПАО «Аэрофлот», уведомив об этом Заказчика. При этом стоимость выполняемых работ по настоящему Договору не меняется. 11.3. Заказчик обязан: 2.3.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим Договором. 2.3.2. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора своего представителя, ответственного за контроль над исполнением работ по настоящему Договору, известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных ему полномочий. 2.3.3. Обеспечить невмешательство своих работников или третьих лиц в работу инженерных сетей, систем и оборудования без уведомления Подрядчика. 2.3.4. Обеспечить выполнение пользователями Объекта законных требований Подрядчика, согласованных с Заказчиком, связанных с использованием инженерных сетей, систем и оборудования. 2.3.5. Оформить заявки на проведение ремонтных работ (по форме приложения 6 к настоящему Договору), согласно порядку и срокам, указанным в п.2.1.26. 2.3.6. Организовать работу комиссий (в случае необходимости) по приёмке выполненных по настоящему Договору работ. 2.3.7. Если в процессе выполнения работ для Заказчика выявится нецелесообразность дальнейшего их проведения или потребуется приостановление работ, Заказчик обязан в течение 10 календарных дней с даты выявления указанных обстоятельств письменно уведомить об этом Подрядчика. В течение 20 календарных дней с даты выявления указанных обстоятельств Заказчик принимает окончательное решение о приостановлении выполнения работ или их завершении и возмещении Подрядчику стоимости фактически выполненных работ, согласованной Сторонами. 11.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. Совместно с Подрядчиком проводить регулярные совещания для решения вопросов, возникающих в процессе выполнения работ. 2.4.2. Заказчик и его уполномоченные представители имеют право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода действия настоящего Договора. 2.4.3. Приостановить выполнение работ на Объекте в любое время, если это приводит к нарушению правил и норм комплексного эксплуатационного обслуживания и технического обслуживания Объекта, прочих действующих на момент исполнения договора, норм и правил. Выполнение работ приостанавливается до полного устранения нарушений. При этом сумма и сроки выполнения работ не изменяются. 2.4.4. Выдавать Подрядчику письменные предписания после проведенных проверок по выполнению требований действующих норм и правил при выполнении работ по настоящему Договору. 3. Порядок выполнения и приемки работ 3.1. Выполнение работ по настоящему Договору производится в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему Договору). 3.2. Для производства ремонтных работ, согласно п. 2.1.26, составляются заявки на проведение ремонтных работ (по форме приложения 6 к настоящему Договору) и локальные сметы, в которых указывается стоимость работ, расходных материалов и оборудования. Локальные сметы, составляются на основании сметно-нормативной базы ТСН-2001, с применением коэффициентов пересчета, утвержденных ОАО «Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены». Письменно согласовать (утвердить) с Заказчиком стоимость оборудования, материалов и графики производства работ перед началом работ. После согласования с Заказчиком указанных выше документов приступает к производству работ. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента начала производства работ по аварийному ремонту Заказчик утверждает указанные выше документы, согласованные Сторонами. 3.3. Выполненные по комплексному эксплуатационному обслуживанию ________ работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемапередачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору) в количестве двух экземпляров и отчет по требованию Заказчика на основании технического задания (приложение 1 к настоящему Договору), которые обязан не позднее последнего числа текущего календарного месяца предоставить Заказчику. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта приема-передачи выполненных работ от Подрядчика должен подписать их или в тот же срок направить мотивированный отказ от их подписания. 3.4. Выполненные по настоящему Договору ремонтные работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), в соответствии с заявкой на проведение ремонтных работ (по форме приложения 6 к настоящему Договору), который обязан в количестве двух экземпляров не позднее 25 числа текущего календарного месяца после окончания работ, предоставить Заказчику. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акта от Подрядчика должен подписать или в тот же срок дать мотивированный отказ от подписания. 3.5. При отказе от подписания акта приема - передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору) и/или акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) одной из Сторон об этом делается в нем отметка. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в указанном акте, либо для этого составляется отдельный документ. 3.6. В течение 7 (семи) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора и по исполнению всех обязательств по настоящему Договору в полном объёме подписывается двусторонний акт о закрытии Договора (по форме приложения 7 к настоящему Договору). 4. Стоимость работ и порядок оплаты 4.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору определяется на основании ведомости договорной цены (приложение 2 к настоящему Договору) и не превышает __________руб. (__________ рублей _____копеек), в том числе НДС 18% - ________ руб. (__________ рублей _____ копеек). 4.2. Указанная сумма включает стоимость комплексного эксплуатационного обслуживания Объекта в объеме согласно приложению 1. 4.3. Отчетным периодом по настоящему Договору принят месяц/квартал. Фактом, подтверждающим выполнение работ по окончании отчетного периода, предусмотренного настоящим Договором, является подписанный Сторонами акт приема - передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору). 4.4. Оплата выполненных по комплексному эксплуатационному обслуживанию работ, осуществляется Заказчиком ежемесячно/ежеквартально в размере, определенном в ведомости договорной цены (приложение 2 к настоящему Договору) на основании подписанных Сторонами актов приема - передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания этих актов и получения Заказчиком счетов и счетов-фактур, при соблюдении п. 3.3 Договора путём безналичного перечисления денег на расчётный счёт Подрядчика. Счет-фактура выписывается Подрядчиком в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. За период с даты подписания Заказчиком акта по приемке работ по настоящему пункту до даты оплаты Заказчиком принятых работ законные проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не начисляются. 4.5. Оплата за выполненные ремонтные работы по заявкам, согласно п. 2.1.26 осуществляется Заказчиком на основании оформленных заявок на проведение ремонтных работ (по форме приложения 6 к настоящему Договору), подписанных Сторонами дефектных актов, локальных смет, графиков производства работ, утвержденных Заказчиком, актов приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами указанных актов, и получения Заказчиком счетов и счетов-фактур, при соблюдении п. 3.4 Договора, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. За период с даты подписания Заказчиком акта по приемке работ по настоящему пункту до даты оплаты Заказчиком принятых работ законные проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не начисляются. 4.6. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком в полном объеме и надлежащим образом с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 5. Обеспечение исполнения договора Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком в форме: 11.1. Вариант I: в форме безотзывной банковской гарантии по форме Приложения 8 к настоящему Договору, не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора; 5.1.1. Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией и соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 5.1.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору и которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.3 настоящего Договора. 5.1.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, а именно: указание на стороны настоящего Договора, название Договора и предмет Договора, его номер и дату заключения. 5.1.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 5.1.5. Безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения настоящего Договора должна быть выдана на срок, превышающий срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц. 5.1.6. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договору обязуется переоформить безотзывную банковскую гарантию в течение 10 (десяти) рабочих дней. 5.1.7. Расходы на получение банковской гарантии возлагаются на Подрядчика. 5.1.8. Оригинал Банковской гарантии предоставляется Заказчику в срок, указанный в п. 5.1. настоящего Договора. 11.2. Вариант II: путем внесения денежных средств на счет ПАО «Аэрофлот» по реквизитам указанным в разделе 13 настоящего Договора, не позднее 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Законные проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не начисляются. 5.2.1 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе из денежных средств, произвести удержание любых сумм, причитающихся Заказчику по Договору, в т.ч. убытков, неустойки и т.п., в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты установления Заказчиком фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. По требованию Подрядчика Заказчик обязан предоставить копии документов, подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, и расчета удержанной суммы. Подрядчик обязан произвести пополнение денежных средств в течение ___ рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случаях когда обеспечение не покрывает размер затрат Заказчика, Стороны урегулируют разногласия в порядке, определенном статьей 11 настоящего Договора. 5.2.2 Возврат Подрядчику денежных средств внесенных в качестве обеспечения, Заказчик осуществляет в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта о закрытии Договора (приложение 4к настоящему Договору) или в случае досрочного расторжения Договора – с даты полного исполнения Подрядчиком своих обязательств на реквизиты, указанные в разделе 14. 11.3. Обеспечение представляется на сумму не менее 5% от стоимости работ по п.4.1. настоящего Договора, если по условиям настоящего Договора выплата аванса не предусмотрена или обеспечение предоставляется в размере аванса, если предусмотрена выплата аванса Заказчиком. 11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора. 11.5. В случае нарушения Подрядчиком условий статьи 5 (Обеспечение исполнения Договора) настоящего Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без компенсации Подрядчику затрат и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, уведомив об этом Подрядчик не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. При этом Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней возместить Заказчику убытки, вызванные таким расторжением Договора. 6. Ответственность Сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Подрядчику таким неисполнением/ненадлежащим исполнением, обязательств, кроме случаев просрочки оплаты выполненных работ. 6.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим Договором, направляет Заказчику уведомление о просрочке оплаты работ. Если Заказчик по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного уведомления не исполнит своих обязательств по оплате, вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,03 % от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа, но всего не более 3 % от суммы задолженности. 6.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ, включая возмещение убытков, причиненных Заказчику и/или третьим лицам при использовании результатов работ (установленного оборудования). Срок возмещения убытков – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. 6.4. Подрядчик несёт ответственность за любой ущерб, причиненный имуществу Заказчика или третьих лиц в ходе выполнения работ по Договору в результате действий/бездействия Подрядчика (его работников/работников субподрядчика). Срок возмещения ущерба – 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. 6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Гарантийный срок на материалы и оборудование определяется согласно паспорту производителя (завода-изготовителя), но в любом случае не может составлять менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки соответствующих работ, при которых были использованы материалы/установлено оборудование. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет Подрядчика об обнаружении дефектов в гарантийный период с приложением перечня выявленных дефектов и сроками их устранения. Заказчик вправе по своему выбору как потребовать устранения дефектов от Подрядчика, так и привлечь третье лицо для замены оборудования/материалов с возмещением расходов за счет Подрядчика. Все такие расходы возмещаются Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Подрядчика. 6.6. Подрядчик несет ответственность за предоставление (установку на объекте Заказчика) материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц или не прошедших надлежащее таможенное оформление, и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные в результате предъявления Заказчику (удовлетворения Заказчиком) соответствующих претензий третьих лиц или в результате изъятия таких материалов и оборудования государственными органами. Срок возмещения убытков 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора. 6.7. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков исполнения своих обязательств (сроков, установленных настоящим Договором) Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных/несвоевременно выполненных обязательств (работ) за каждый день просрочки. Пеня начисляется с даты начала просрочки выполнения обязательства и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени. 6.8. Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет устранение дефектов, выявленных в процессе производства работ, их приемки или в период гарантийного срока, установленного на результаты работ, который составляет 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ (по форме приложения 4 к настоящему Договору), акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) (по последнему акту). 6.9. В случае несоблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков устранения замечаний и недостатков Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,05 % от стоимости работ по пункту 4.1 Договора. Пеня начисляется с даты начала просрочки устранения недостатков и уплачивается Подрядчиком при условии направления Заказчиком письменного требования (претензии) об уплате пени. 6.10. Все штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами в связи с деятельностью Подрядчика по настоящему Договору (несоблюдение порядка производства работ, нарушение правил безопасности, нарушение Подрядчиком и его субподрядчиками правил привлечения на работу иностранных граждан и т.п.), будут полностью компенсироваться Подрядчиком в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора. 6.11. Подрядчик несет ответственность за выполнение своими работниками и работниками субподрядчиков требований правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Если в результате действия/бездействия указанных работников (работников субподрядчика) их здоровью/жизни будет нанесен вред, обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать претензии пострадавших, а также возместить Заказчику суммы всех штрафных санкций, наложенных на него уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора. 6.12. В случае, если в результате действия/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков) или в результате воздействия дефекта результатов работ/оборудования, возникшего в результате действий/бездействия Подрядчика (его субподрядчиков), здоровью или жизни иных людей будет нанесен вред (в т.ч. в течение гарантийного срока на результаты работ), обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном порядке, а также возместить суммы всех штрафных санкций, наложенных на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с такими инцидентами. Срок возмещения убытков -10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора. 6.13. В случае просрочки выполнения работ, части эксплуатации и обслуживания оборудования по утвержденным графикам выполнения работ более чем на 30 календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки результатов работ, расторгнуть Договор, а также потребовать уплаты неустойки в размере 10 % от стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора, и возмещения убытков в сумме, не покрытой неустойкой. При этом обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в оплату невыполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика об отказе от приемки работ/о расторжении Договора. Датой отказа от приемки работ/расторжения Договора считается дата направления указанного уведомления Заказчиком, если иное не указано в уведомлении. 6.14. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение Федерального закона от 27.07.2014 №152-ФЗ «О персональных данных» при обработке персональных данных своих работников, работников субподрядчиков (в т.ч. при передаче их Заказчику). Если в случае невыполнения Подрядчиком требований ФЗ «О защите персональных данных» с Заказчика будут взысканы какие-либо суммы, Подрядчик обязан возместить Заказчику такие суммы и все документально подтвержденные расходы, понесенные им в результате урегулирования претензий субъектов персональных данных, предъявленных как в досудебном, так и в судебном порядке, а также штрафы, наложенные на Заказчика уполномоченными государственными органами в связи с нарушениями порядка обработки персональных данных. Срок возмещения всех взысканных сумм, расходов, штрафов – 10 (десять) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего требования от Заказчика. Положения данного пункта действуют также в течение трех лет с даты прекращения действия настоящего Договора. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе - ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц. 7.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения) обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу действия таких обстоятельств. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 7.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 7.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить официальный документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС. 7.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения их последствий, если Стороны не договорились об ином. 7.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение Договора. 8. Срок действия Договора 8.1. .1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее ___________________, кроме пунктов, в которых прямо предусмотрено, что они действуют и после прекращения Договора. Период выполнения работ по настоящему Договору с _______ по _______. 8.2. Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и скрепленного печатями обеих Сторон. 9. Изменение и расторжение Договора 9.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора. 9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 9.3. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере 10% от стоимости работ по п. 4.1 Договора и возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой. 9.4. Все взаиморасчеты Сторон должны быть завершены в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора. 9.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты расторжения, а также от обязательств по пунктам, в которых прямо указано, что они действуют и после истечения срока действия/ расторжения Договора. 10. Конфиденциальность 10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации. 10.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя. 10.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение. 10.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения. 11. Разрешение споров 11.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора, Стороны стремятся разрешить путем переговоров. 11.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в п.11.1, в досудебном (претензионном) порядке. 11.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное требование заявителя. 11.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. 11.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 12. Заверения об обстоятельствах Настоящим Исполнитель заверяет, что: 14.1 Основные заверения: 14.1.1 Исполнитель является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 14.1.2 Исполнитель имеет все необходимые лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства о членстве в саморегулируемых организациях, разрешения, свидетельства и иные аналогичные документы, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения и исполнения Договора, и, насколько известно Исполнитель, отсутствуют основания для их отзыва, аннулирования и/или прекращения действия; 14.1.3 Исполнитель были получены или совершены и являются действительными все требуемые для заключения и исполнения Договора по законодательству Российской Федерации и уставу Исполнителем разрешения, одобрения, согласия его органов управления и органов власти, в том числе одобрение сделки в качестве крупной или сделки с заинтересованностью, и все их условия соблюдаются; 14.1.4 Исполнителем будут своевременно направлены уведомления, извещения и иные документы в органы власти и иные уполномоченные организации, требуемые законодательством Российской Федерации в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе для его регистрации либо регистрации прав, их перехода, ограничений и обременений по Договору; 14.1.5 Договор подписан от имени Исполнителя лицом, которое имеет право или уполномочено на его подписание от имени Исполнителя; 14.1.6 Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит и не приведет к нарушению либо неисполнению законодательства Российской Федерации, положений учредительных документов Исполнителя, принятых судебных или административных актов, актов органов власти, прав третьих лиц, какого-либо договора или односторонней сделки, стороной по которым является Исполнитель и/или его участники, либо затрагивающим его имущество, необходимое для исполнения Договора; 14.1.7 Вся информация, представленная Исполнителем в связи с настоящим Договором, является достоверной, полной и точной во всех существенных аспектах, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, сделать представленную информацию неверной или вводящей Заказчика в заблуждение, или отрицательно повлиять на решение Заказчика о заключении и/или исполнении настоящего Договора. Дополнительные заверения1: 14.1.8 Бухгалтерская и налоговая отчетность, которая была или будет представлена Исполнителем по Договору, содержит достоверные и точные сведения, подготовлена в соответствии с требованиями законодательства и РСБУ, и с последней даты, на которую отчетность была составлена, не произошло каких-либо изменений в финансовом положении Исполнителя, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на способность Исполнителя исполнять Договор; 14.1.9 Не принято каких-либо судебных, арбитражных или административных решений и, насколько известно Исполнителем, не существует угрозы подачи каких-либо исковых или иных заявлений в суд или органы власти, которые могут повлечь невозможность исполнения им своих обязательств по Договору либо существенно их затруднить, в том числе существенно уменьшить имеющееся в его распоряжении имущество или изменить юридический статус; 14.1.10 В отношении Исполнителя не применяются меры/действия и не осуществляются судебные разбирательства в соответствии с законодательством о банкротстве, не существует оснований для принятия уполномоченными органами решения договор включаются пункты из «Дополнительных заверений» с учетом предмета договора, заключаемого с субъектами малого и среднего предпринимательства, и его значимости для деятельности ПАО «Аэрофлот». 1В о его реорганизации или ликвидации, Исполнитель не предпринял каких-либо действий, направленных на собственную ликвидацию или реорганизацию; 14.1.11 Между участниками Исполнителя или его участниками и третьими лицами не заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Заказчика или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору; 14.1.12 Исполнитель является на дату заключения настоящего Договора субъектом малого или среднего предпринимательства и включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также будет поддерживать соответствующий статус в течение всего срока действия настоящего Договора. 24.1 Исполнитель осведомлен и соглашается с тем, что заверения об обстоятельствах, указанные в п. 12.1, имеют существенное значение для заключения Исполнителем Договора, его исполнения или прекращения и Заказчиком полностью полагается на них при принятии решения о заключении и исполнении Договора. 34.1 Исполнитель обязуется поставить Заказчика в известность относительно любого события, которое делает указанные в п. 12.2 заверения неполными, недостоверными либо вводящими в заблуждение, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Исполнителю стало о них известно. 44.1 В случае предоставления Исполнителем при заключении Договора недостоверных заверений об указанных в п. 12.1 обстоятельствах Исполнитель обязан во внесудебном порядке возместить Заказчику по выбору последнего убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере ____ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика. 54.1 Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки в соответствии с п. 12.4 Заказчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор), направив в адрес Исполнителя письменное уведомление. 13. Прочие условия 11.1. После подписания настоящего Договора все предварительные соглашения, переговоры и переписка по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 11.2. В случае изменения своих адресов (места нахождения (места жительства), почтового), банковских реквизитов каждая из Сторон обязана в 5-дневный срок уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения. 11.3. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде в адрес места нахождения (места жительства) другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку, а также могут передаваться по e-mail, указанному в разделе 14. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail, считаются доставленными с момента их направления, а направленные курьером или по почте – с момента их получения адресатом. Указанные уведомления могут быть продублированы по факсу № __________. 11.4. Вариант I2: Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Включается в договор, заключаемый по результатам проведения конкурентных процедур закупки (конкурс, аукцион, иной способ предусмотренный законом). 2 Вариант II3: Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый контрагент является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 11.5. Во избежание сомнений не направление Заказчиком каких-либо претензий, требований, уведомлений, исков и прочие или не совершение Заказчиком каких-либо действий, направленных на заявление/фиксацию требования, не означает отказ Заказчика от своего права на предъявление таких претензий, требований, уведомлений, исков и прочие. 11.6. Во избежание сомнений любая переписка Сторон по электронной почте или с помощью иных электронных средств связи в связи с исполнением, изменением или расторжением Договора не является предложением изменить/расторгнуть Договор (офертой) или принятием предложения изменить/расторгнуть Договор (акцептом). Данная переписка ведется исключительно с намерением обсудить изменения в Договор/условия его расторжения для принятия в дальнейшем решения о его изменении/расторжении. При этом молчание (несовершение действий) Заказчиком не является акцептом/согласием на изменение условий Договора либо на его расторжение. 11.7. Во избежание сомнений неосуществление либо просрочка в осуществлении каких-либо из прав Заказчиком по настоящему Договору не ограничивает, не прекращает и не является отказом Заказчика от таких прав, а разовое или частичное осуществление любых таких прав не ограничивает дальнейшего осуществления таких или любых других прав Заказчика. 11.8. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение 1 – «Форма технического задания»; Приложение 2 – «Форма ведомости договорной цены»; Приложение 3– «Форма акта разграничения эксплуатационной ответственности»; Приложение 4 – «Форма акта приёма-передачи выполненных работ»; Приложение 5– «Форма для заполнения информация о контрагенте»; Приложение 6– «Форма заявки на выполнение ремонтных работ»; Приложение 7– «Форма акта о закрытии Договора»; Приложение 8– «Форма банковской гарантии»; 14. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон ЗАКАЗЧИК Публичное акционерное общество ___________________________________ (название организации) «Аэрофлот – российские авиалинии» Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 Адрес: Тел.: (499) 500-68-68, (499)500-68-69 Тел.: факс: (499) 500-68-67 факс: ИНН 7712040126 ИНН Включается в договор, заключаемый по результатам проведения неконкурентных процедур закупки (запрос предложений, единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), прямая безальтернативная закупка, малая закупка, иной способ предусмотренный законом). 3 КПП 997650001 р/с № 40702810400020106099 в ПАО «Сбербанк России» г. Москвы к/с № 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525225 Электронный адрес __________________ КПП ОГРН р/с к/с БИК Электронный адрес __________________ Реквизиты для перечисления обеспечения ЗАКАЗЧИК Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 ИНН 7712040126 КПП 997650001 р/с № 40702 81040 00201 06099 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва к/с № 30101 81040 00000 00225 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044 525 225 От Заказчика: От Подрядчика: __________________________ ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ М.П. М.П. (наименование должности.) (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) Окончание типовой формы Директор департамента строительства и эксплуатации зданий и сооружений А.Л.Шариков Приложение 1 к Договору от «___»__________20__г. №_____. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № п/п Перечень основных требований 1 Наименование работ 2 Заказчик 3 Адрес выполнения работ 4 Основание для разработки технического задания 5 Техническая характеристика объекта(ов) (площадь, этажность, назначение и т.д.) 6 Основные требования к выполнению работ (СНиП, ГОСТ, нормативные документы и т.д.) Описание работ - виды выполняемых работ - тип, вид применяемого оборудования, материалов и т.д. 7 - требования к технологии производства работ - требования по безопасности - требования по надежности - условия эксплуатации Содержание требований - специальные условия -………………………… 8 Особые условия выполнения работ 9 Исполнительная документация (состав, условия передачи и т.д.), паспорта, сертификаты, отчеты по требованию Заказчика 10 Дополнительные требования 11 Требования к оферентам и контрагентам 12 … Принимать участие в составлении технических заданий при подготовке конкурсной документации. Принимать участие в поверке и согласовании проектной документации с обязательной отметкой о согласовании. Принимать участие в освидетельствовании и приемке этапов работ, проведении индивидуальных и комплексных испытаний оборудования, приемке и сдаче работ, сетей, оборудования в эксплуатацию с обязательным подписанием соответствующих актов, отчетов и т.п. От Заказчика: От Подрядчика: __________________________ ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ М.П. М.П. (наименование должности.) (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) Приложение 2 к Договору от «___»__________20__г. №_____. ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ № п/п Наименование вида работ ПлоСтоимость щадь, в год, кв.м. руб. с НДС 18% Стоимость в месяц, руб. с НДС 18% месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц месяц 1. 2. 3. … Примечание: __________________________________________________________________ От Заказчика: _ __________________________ (наименование должности) _____________/________________/ (подпись) М.П. (инициалы, фамилия) От Подрядчика: ___________________________ (наименование должности) _____________/________________/ (подпись) М.П. (инициалы, фамилия) месяц месяц месяц Приложение 3 к Договору от «___»__________20__г. №_____. УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ _________________________ _________________________ « » « » __________ Фамилия, инициалы __________ Фамилия, инициалы « ____ » _______________ 201_ г. « ____ » ______________ 201_ г. АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ эксплуатационной ответственности ____________________________________________ (Объект, система и т.д.) ___________________________________________________________________________ (адрес Объекта) № п/п Наименование области ответственности Граница эксплуатационной ответственности Примечание Исполнительная схема 1 2 Исполнительная схема От Заказчика: От Подрядчика: __________________________ ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ М.П. М.П. (наименование должности.) (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) Приложение 4 к Договору от «___»__________20__г. №_____. АКТ № _____ приема-передачи выполненных работ «___»____________ 20___г. Мы, нижеподписавшиеся: - - _____________________________, с одной стороны, и - Заказчик - ____________________с другой Стороны, составили настоящий Акт о том, что сдал, а Заказчик принял работы согласно Договору № ____ от ______________ в полном/неполном объёме с надлежащим/ненадлежащим качеством в составе: Стоимость Сумма к работ в Штраф, № оплате в Наименование работ месяц, руб. п/п месяц, руб. руб. с НДС с НДС 18% 18% 1 2 3 … Итого: Работы выполнены в период: с «__» _______ 20____ г. по «___» _______ 20___ г. Документ, подтверждающий наличие нарушений ______________________ прилагается (наименование, №, дата составления). К выплате Подрядчику следует ________________________руб. ____________коп., сумма прописью в т. ч. НДС 18 % __________________________________________ руб.______________ коп. Стороны взаимных претензий к объему, срокам и качеству выполненных работ не имеют. Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчётов между Заказчиком и Подрядчиком. Представители Заказчика: __________________ Инициалы, фамилия __________________ Инициалы, фамилия Представители Подрядчика: _______________ Инициалы, фамилия _______________ Инициалы, фамилия От Заказчика: От Подрядчика: __________________________ ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ (наименование должности.) (подпись) М.П. (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись) М.П. (инициалы, фамилия) Приложение 5 к Договору от «___»__________20__г. №_____. Информация о контрагенте Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Код ОКВЭД № ИН Н Наимено вание ОГРН контраге нта Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) Орган и номер Фамилия, документа, Иные Цена имя, удостоНомер Предмет Срок сущест(млн. отчество веряющего и дата договора действия венные руб.) руководителя личность условия руководител я 1 Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) № Серия и Информация о номер Руководител подтверждаю Адрес места документа, ь/ участник/ щих Наимено нахождения удостоверяю акционер/ документах ИНН ОГРН вание/ / адрес щего бенефициар/ (наименовани ФИО регистраци личность данные об е, и (для ном органе реквизиты и физичест.д.) кого лица) 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 … 1.2 1.2.1 … Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________ Печать подпись /дата/ Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров: 1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня); 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня) и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1) От Заказчика: От Подрядчика: __________________________ ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ М.П. М.П. (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) Приложение 6 к Договору от «___»__________20__г. №_____. ________________________ ________________________ ________________________ ЗАЯВКА от «___»_________20__ г.№ _______ на выполнение ремонтных работ от «_____» _______________ 20___г. В соответствии с Договором №____ от ______ г. прошу произвести (аварийновосстановительные или планируемые) работы _____________________________________________________________________________ (подробный перечень работ) _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ на Объекте: наименование и инвентарный номер здания, сооружения, инженерной сети, номера и названия помещений, сооружений с указанием наименования подразделения Заказчика. Время направления Заявки Подрядчику_____________________________. Срок выполнения работ с «__»__________20___г. по «__»______________20___г. Оформил Заявку ответственный представитель Заказчика: ___________________ ____________ /_____________________/ должность, подпись, расшифровка подписи «____»_____________20___г. От Заказчика: __________________________ Фамилия, инициалы От Заказчика: От Подрядчика: __________________________ ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ М.П. М.П. (наименование должности.) (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) Приложение 7 к Договору от «___»__________20__г. №_____. АКТ о закрытии Договора от ____________№ ___ на __________________________________________ Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей Заказчика: ________ _____________________________________________________________________________ и представителя Подрядчика: ___________________________________________________ составили настоящий Акт о том, что сдал, а Заказчик принял работы по ____ _____________________________________________________________________________ ________________________________________ по Договору № ___ от _______________ Работы выполнены в полном объеме согласно _______________________________. Стоимость выполненных работ составила _______________________________ руб. _________________________________________________________ руб. ________ коп. сумма пропись в т. ч. НДС 18 % ______________________________________________ руб. ________ коп. Работы выполнены с надлежащим качеством в установленные сроки. Стороны взаимных претензий не имеют. Техническая документация и картотека согласно п.______ сдана в полном объеме. Инженерные сети, системы, оборудование и системы автоматики находятся в технически исправном состоянии и соответствуют нормам и правилам Российской Федерации. От Заказчика: От Подрядчика: __________________________ ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ М.П. М.П. От Заказчика: От Подрядчика: __________________________ ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ М.П. М.П. (наименование должности.) (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование должности.) (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) Приложение 8 к Договору от «___»__________20__г. №_____. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______ г. Москва «____»____________ 20 __ г. ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________, действующего на основании Устава, извещено о том, что ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, и публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», именуемое в дальнейшем «Бенефициар», и в лице ___________________, действующего на основании _______________, заключат Договор _______________________________________. 1. По поручению Принципала Гарант настоящим принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару по его первому требованию денежную сумму, не превышающую ____________________ рублей, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору № _______ от ________ года, сторонами которого являются Принципал и Бенефициар и предметом которого является _______________________ (далее - Договор). 2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничены суммой, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии. 3. Настоящая банковская гарантия является безотзывной, вступает в силу с момента выдачи банковской гарантии и срок ее действия превышает срок действия договора на один месяц. 4. Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия Гаранта. 5. Любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии. 6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору Гарант обязуется, не вдаваясь в существо нарушения Принципалом своих обязательств по Договору и не принимая во внимание никакие возражения Принципала, по первому требованию Бенефициара выплатить требуемую им сумму, исчисленную в соответствии с условиями Договора, но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии. 7. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей банковской гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме с приложением следующих документов: документ, подтверждающий полномочия единоличного ного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность) с приложением копии банковской гарантии и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. 8. Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии должно быть направлено Гаранту по адресу, указанному в пункте 13 настоящей банковской гарантии, с приложением копий банковской гарантии и претензии Бенефициара к Принципалу о невыполнении им условий Договора. Претензия составляется Бенефициаром в произвольной форме, копии заверяются печатью Бенефициара. 9. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на банковский счет Бенефициара. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей банковской гарантии, несет Гарант. 10. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если заявление Бенефициара с требованием платежа по настоящей банковской гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия определенного настоящей банковской гарантии. 11. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в связи с: уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая банковская гарантия; истечением срока, на который выдана настоящая банковская гарантия; вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей банковской гарантии и возвращения её Гаранту. 12. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Реквизиты и адрес Гаранта: ________________Инициалы, фамилия _____________________Инициалы, фамилия ________________Инициалы, фамилия _____________________Инициалы, фамилия От Заказчика: __________________________ От Подрядчика: ___________________________ _____________/________________/ _____________/________________/ (наименование должности, Ф.И.О.) (подпись) М.П. (инициалы, фамилия) (наименование должности, Ф.И.О.) (подпись) М.П. (инициалы, фамилия)