Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению ОАО
«МРСК Урала»
_____________________ Е.Г. Попов
_________№___________
(указывается №, дата регистрации
в отделе закупок УМТОиЛ)
«_____» ___________________2010г.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора-директор
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
О.М. Жданов
«_____» _______________________г.
И.о. заместителя директора по экономике
и финансам филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
В.А. Примакина
«_____»________________________г.
Заместитель директора по техническим вопросам
- главный инженер филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Я.И. Кармазин
«_____»________________________г.
Заместитель директора по капитальному
Строительству филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
И.Д. Хайруллин
«_____»________________________г.
Техническое задание
на проведение открытого запроса предложений
Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством
кабельного канала, ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения логистического
центра по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 107.
Производственное отделение «Пермские городские электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Пермь, 2010г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.
2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений.
3. Требования к организации и ведению работ.
4. Требования к гарантийным обязательствам.
5. Требования по обеспечению оборудованием и материально-техническими ресурсами.
6. Требования по обеспечению цены открытого запроса предложений.
7. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок
открытого запроса предложений.
8. Предлагаемый порядок и условия расчетов с Подрядчиком.
9. Критерии выбора Победителя.
10. Объемы поручаемых работ.
11. Дополнительные сведения.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Порядок страхования рисков при проведении работ по реконструкции и строительству
объектов ОАО «МРСК Урала».
2. Разделительная ведомость МТР.
3. Проект договора подряда.
4. Приложение № 1 к договору подряда – техническое задание.
5. Приложение № 2 к договору подряда – ведомость договорной цены.
6. Приложение № 3 к договору подряда – график выполнения этапов работ
1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений
1.1. Предмет открытого запроса предложений
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ПС 110/6 кВ
«Андроновская» со строительством кабельного канала, ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для
электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 107 в ПО
«Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».
1.2. Основание для проведения открытого запроса предложений
1.2.1. ГКПЗ на 2010 год, закупка № 8 лот № 108, протокол ЦЗО № 10-3/1 от 05.03.2010 г.
1.2.2. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на 2010 год.
1.3. Место выполнения работ: Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район.
Логистический центр -ул.Промышленная, 107,
ПС «Андроновская – ул.Верхнемулинская, 136.
1.4. Источник финансирования – амортизация, прибыль от технологического присоединения.
1.5. Срок выполнения работ по открытому запросу предложений:
1.5.1. Начало работ – апрель 2010 года;
1.5.2. Окончание этапов работ:
1.5.2.1. В апреле выполнить работы по установке фундаментов по БКТП, проложить кабельный
канал и КЛ-0,4 кВ по территории логистического центра по адресу г. Пермь, ул. Промышленная,
107;
1.5.2.2. В срок до 20.05.2010г. выполнить СМР по ВКЛ-6 кВ.
1.6. Ценовые показатели открытого запроса предложений (с учетом НДС):
Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, в текущих ценах 2 кв. 2010г. составляет – 23 192,38
тыс.руб. с НДС. Объявленная Участником общая стоимость, включающая в себя стоимость работ
и стоимость МТР Подрядчика, согласно разделительной ведомости в текущих ценах, является
окончательной и неизменной в течение всего периода исполнении договора.
2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений
Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационноправовая форма должна соответствовать законодательству РФ. В отношении Участника не должно
быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не
должен быть наложен арест. Участник должен иметь оборот за последний завершенный период,
равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее;
экономическая деятельность не должна быть приостановлена; не должен иметь убытки за
последний завершенный финансовый год и квартал; а также удовлетворять следующим
требованиям:
2.1. Участник должен быть членом саморегулируемой организации (СРО);
2.2. Наличие допуска СРО на право производства данного вида работ;
2.3. Наличие профессиональных знаний и опыта выполнения работ по строительству и
реконструкции объектов электроэнергетики, должен иметь за последние 3 (три) года не менее
одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ;
2.4. Наличие квалифицированного персонала, имеющего право на выполнение данного вида работ,
согласно главе 12 ПОТ РМ-016-2001, работ на высоте, работ с применением подъемных
сооружений, огневых работ;
2.5. Наличие собственной или арендованной спецтехники, инструмента для производства
строительно-монтажных работ (при использовании арендной спецтехники к заявке необходимо
приложить договор аренды).
2.6. Положительная деловая репутация (иметь не менее 3-х отзывов Заказчиков по предыдущим
контрактам);
2.7. Наличие собственных финансовых ресурсов для организации выполнения необходимого
перечня работ.
3. Требования к организации и ведению работ
3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектом и настоящим техническим
заданием, с соблюдением требований Проекта организации строительства и Проекта производства
работ, согласованного с Заказчиком, а также в соответствии с действующими СНиП,
требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора на
выполнение строительно-монтажных работ обеспечить заключение договора комбинированного
страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства
(реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве
(при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении
строительно-монтажных работ, согласно Порядку страхования рисков при проведении работ по
реконструкции и строительству объектов ОАО «МРСК Урала» - приложение №1.
3.3. Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (далее
– ППР), в том числе на пересечения автодорог и железных дорог. В составе ПОС/ППР необходимо
разработать детальный комплексный график строительства объекта в формате MS PROJECT
3.4. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и
используется за счет Подрядчика.
3.5. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о
назначении ответственного за производство работ.
3.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
3.6.1. Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых
оборудования и материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (ППР с
содержанием конкретных мероприятий по защите работающих, акт-допуск к производству работ,
список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.).
3.6.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о
содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи
нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности,
с предоставлением копий квалификационных удостоверений.
3.7. Ответственность за сохранность монтируемого и демонтируемого оборудования,
строительных конструкций и материалов на объекте несет Подрядчик до сдачи объекта в
эксплуатацию по акту Приемочной комиссии.
3.8. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного
устранения обнаруженных представителем Заказчика и надзорными органами нарушений
требований Проекта и СНиП в процессе производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставки оборудования и материально-технических ресурсов.
3.9. При выполнении ответственных, скрываемых в последующем,
работ (монтаж
фундаментов, монтаж заземляющих устройств, подготовка оснований и укладка кабельных линий,
организация переходов через коммуникации и т.д.) Подрядчик должен вызывать представителя
Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписания Акта.
3.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в
известность Заказчика.
3.11. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или
иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без
предварительного письменного согласия Заказчика.
3.12.Подрядчик должен обеспечить выполнение привлеченными организациями необходимых
мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и
соблюдение правил санитарии во время проведения строительно-монтажных работ на Объекте.
3.13. Подрядчик должен осуществлять контроль соблюдения специальных требований надзорных
органов.
3.14. По окончании работ Подрядчик принимает участие в работе приемочной комиссии по
вводу объекта в эксплуатацию.
3.15. Подрядчик должен обеспечить в течение 10 дней, с момента подписания Акта комиссии
Заказчика, вывозку со строительной площадки техники и имущества привлеченных
строительных организаций, демонтаж возведенных ими временных зданий и сооружений и
вывозку строительного мусора.
3.16. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном
порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению работ субподрядных
организаций.
3.17. Подрядчик должен заключить договор на авторский надзор за строительством данного
объекта с проектной организацией разработчиком рабочего проекта.
3.18. Подрядчик должен оформить в органах местного самоуправления разрешение (ордер) на
производство земляных работ. После завершения земляных работ Подрядчик должен обеспечить
закрытие ордера на производство земляных работ.
3.19. Подрядчик должен получить в Энергонадзоре разрешение на допуск электроустановки в
эксплуатацию.
3.20. После завершения работ, Подрядчик должен:
3.20.1. Выполнить благоустройство территории;
3.20.2. Передать заказчику исполнительную документацию, в объеме требований ст.55 п.3 ч.5, 6,
7, 8 Градостроительного кодекса РФ;
3.20.3. Выполнить исполнительную геодезическую съемку построенного объекта.
3.21. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с согласованным
Сторонами Графиком этапов работ (Приложение № 3 к договору подряда).
4. Требования к гарантийным обязательствам
4.1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы,
должен быть не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами Акта приемочной комиссии
(формы КС-11, КС-14).
4.2. Гарантийный срок на:
4.2.1. Приобретаемое оборудование должен соответствовать сроку, установленному заводомизготовителем и быть не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемочной комиссии
(формы КС-11, КС-14);
4.2.2. Приобретаемые материалы должен соответствовать сроку, установленному заводомизготовителем и быть не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемочной комиссии
(формы КС-11, КС-14);
4.3. Гарантийные обязательства на работы по сохранению асфальтобетонного покрытия, дорог и
тротуаров должен быть не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемочной комиссии
(формы КС-11, КС-14).
4.4. В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика, после приемки объекта в
эксплуатацию – Подрядчик производит их устранение за свой счёт.
5. Требования по обеспечению оборудованием и материально-техническими ресурсами
5.1. Все материально-технические ресурсы (далее МТР) и оборудование, необходимые для
выполнения работ, определяются разделительной ведомостью - приложение № 2, доставляются
Подрядчиком на объект самостоятельно. Подрядчик должен обеспечить охрану МТР.
5.2. Приобретаемые МТР и оборудование должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ,
иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические
заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенного оборудования и МТР
должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов
работ.
5.3. Приобретаемые Подрядчиком МТР и оборудование не должны быть бывшими в
употреблении и срок их изготовления должен быть не ранее 2009 года. На все оборудование
и материалы должна быть предоставлена вся необходимая техническая документация (паспорта,
схемы и др.). Предусмотреть на сложное поставляемое оборудование шеф - монтаж, где он
обязателен, для сохранения гарантийных обязательств или иных целей.
6. Требования по обеспечению цены заявки открытого запроса предложений
6.1. В обоснование цены заявки каждый Участник должен представить Таблицу оценки
стоимости работ данного Технического задания. Таблица стоимости работ составляется на
основе ведомости основных объемов строительно-монтажных работ. Цена заявки формируется в
текущем уровне цен, определяемом на основе действующих норм и цен 2010 года в соответствии с
ведомостью основных объемов строительно-монтажных работ настоящего технического задания.
6.2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной
и неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех
прочих работ и затрат.
6.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не превышает 5%
от стоимости договора, работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
6.4. В исключительных случаях по согласованию Сторон цена договора может быть изменена, а
именно:
6.4.1. Цена договора может быть уменьшена без изменения объемов выполняемых этапов работ в
случае конъюнктурных изменений на рынке.
6.5. Изменение цены договора в случаях, предусмотренных п.п. 6.4.1. оформляется
дополнительным соглашением к договору.
7. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявки на
открытый запроса предложений
7.1. Копия свидетельства (СРО) о допуске к работам по выполнению работ, указанных в
настоящем техническом задании.
7.2. Список персонала, предполагаемого на выполнение строительно-монтажных,
пусконаладочных работ с указанием квалификации, группы по электробезопасности, стажа
работы.
7.3. Сведения о материально-технической базе (перечень спецтехники, оборудования, приборов,
инструмента и т.п.).
7.4. Сведения об опыте выполнения работ на действующих объектах электроэнергетики за
последние 3 года.
7.5. Гарантийное письмо на выполненные работы и МТР.
7.6. Отзывы Заказчиков о выполнении аналогичных работ.
7.7. Сметная документация: формат – «Гранд-смета».
7.7. Календарный график выполнения этапов работ.
7.8. Подписанный договор подряда (в 2-х экземплярах) по форме и содержанию согласно
прилагаемой к настоящему открытому запросу предложений форме, с наличием всех
предусмотренных приложений. В договоре подряда в обязательном порядке следует указывать:
стоимость выполняемых работ, сроки выполняемых работ, полные реквизиты Подрядчика.
8. Предлагаемый порядок и условия расчетов с Подрядчиком
8.1. Платежи за выполненные работы производятся за фактически выполненные и принятые
установленным порядком работы.
8.2. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
8.2.1. Подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ по
форме № КС-2, составленных Подрядчиком согласно Ведомости договорной цены и смет,
разработанных проектной организацией;
8.2.2. Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
8.2.3. Актов сдачи-приемки работ по этапу
8.2.4. Счета-фактуры, оформленные в соответствии с положениями ст. 169 Налогового Кодекса
РФ.
8.3. Подрядчик представляет Заказчику формы № КС-2, № КС-3 в срок не позднее 25 числа
месяца окончания этапа работ.
8.4. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с момента
подписания Заказчиком актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок о
стоимости выполненных работ (форма КС-3), Актов сдачи-приемки работ по этапу и получения
Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового
законодательства.
8.5. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за
выполненные работы в рамках настоящего договора.
8.6. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8.7. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на строительной площадке
принадлежащие ему машины и механизмы строительные материалы, конструкции, и др.
Заказчик имеет право
задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты
освобождения им строительной площадки. В данном случае Заказчик имеет право на
возмещение своих расходов связанных с хранением имущества Подрядчика.
9. Критерии выбора Победителя
№ Наименование критерия
Ед.
изм.
1
Цена договора
Руб.
Весовое либо
максимальное
значение
35
2
Опыт выполнения
аналогичных работ за
последние 2 года
Руб.
15
3
Положительная
репутация (количество
отзывов от 3 до 7)
Шт.
15
4
Состав и квалификация
персонала заявленного
на организацию и
выполнение работ
Чел.
10
5
Гарантийные
обязательства
Мес.
10
6
Сроки выполнения работ
с момента заключения
договора
15
Кален
.
дней
Правила подсчёта баллов по критерию
Заявка, имеющая наименьшую цену,
признается лучшей. Ей присваивается
наивысший балл. Остальным заявкам
баллы присваиваются пропорционально
отношению их цены к наилучшей цене в
соответствии с формулой:
Бi = (Зl / Зi)*Бm
Заявка, имеющая наибольшую цену,
признается лучшей. Ей присваивается
наивысший балл. Остальным заявкам
баллы присваиваются пропорционально
отношению их цены к наилучшей цене в
соответствии с формулой:
Бi = З1/ Зi *Бm
Заявка, имеющая количество отзывов =
7, признается лучшей. Ей присваивается
наивысший балл. Остальным заявкам
баллы присваиваются пропорционально
их отношению к наилучшей в
соответствии с формулой:
Бi = З1/ Зi *Бm
Заявка, имеющая наибольшее
количество, признается лучшей. Ей
присваивается наивысший балл.
Остальным заявкам баллы
присваиваются пропорционально их
отношению к наилучшей в соответствии
с формулой:
Бi = З1/ Зi *Бm
Заявка, имеющая наибольшие
гарантийные обязательства, признается
лучшей. Ей присваивается наивысший
балл. Остальным заявкам баллы
присваиваются пропорционально
отношению их цены к наилучшей цене в
соответствии с формулой:
Бi = З1/ Зi *Бm
Заявка, имеющая наименьшие сроки,
признается лучшей. Ей присваивается
наивысший балл. Остальным заявкам
баллы присваиваются пропорционально
отношению их цены к наилучшей цене в
соответствии с формулой:
Бi = З1/ Зi *Бm
Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, будут оценивать следующим образом:
Каждой заявке по отдельно взятому критерию присваиваются баллы: заявке имеющей лучшее
значение по критерию присваивается наивысший предусмотренный таблицей балл. Остальным
заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с
формулой:
Бi = З1/ Зi *Бm,
где Бi – балл присваиваемый i-той заявке
Зi – значение показателя в i-той заявке
З1 – значение показателя, признанного наилучшим
Бm – весовое значение балла по критерию.
Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев.
Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.
10. Объем поручаемых работ
10.1. Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного канала, ВКЛ-6 кВ,
КЛ-0,4 кВ для электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул. Промышленная.
107 выполнить согласно проекта «Логистический центр по ул. Промышленная, 107», шифр 19-08,
выполненый ООО «ПрофРемонт» в 2008 году.
10.2.Технологические и конструктивные решения
10.2.1.Реконструкция ПС «Андроновская»
Электроснабжение 6,0 кВ блочной комплектной трансформаторной подстанции с двумя
трансформаторами по 1600 кВ установленной у парка логистики по ул. Промышленная, 107
предусматривается от ПС "Андроновская". Для этого от ПС "Андроновская" прокладываются две
кабельно-воздушные линии по 1700 м каждая. К прокладке принят одножильный кабель с
изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой не распространяющей горение типа АПвВнг-LS
Зх( 1x400/50). Из ПС "Андроновская" выходят две кабельные линии в существующий трубный
кабельный канал.
Для подключения кабельных линий 6 кВ в РУ-6 кВ ПС "Андроновская" устанавливаются две
ячейки типа КРУ-С-6-8.1ТЭ-630УЗ производства ЗАО "АРЕВА" г. Екатеринбург. Новые ячейки
номер 102 и 202 устанавливаются в один ряд с существующими ячейками 101 и 201.
Предусматривается заказ по одной ячейке "Левого" и "Правого" исполнения. Заказ ячеек
осуществляется по опросным листам.
Схемой релейного шкафа предусматриваются следующие виды защит кабельной линии:
- от замыкания на землю;
- токовая отсечка;
- максимально токовая защита.
В ячейках КРУ-С выполнены следующие блокировки:
а) блокировка, не допускающая включение или отключение линейных и шинных разъеденителей
при включенном высоковольтном выключателе;
б) блокировка между разъеденителем и заземлителем, не допускающая включения разъеденителей
при включенных заземлителях, либо включение заземлителя при включенных рабочих (главных)
ножах разъеденителя;
в) блокировка шинных разъеденителей с дверями шкафа, не допускающая открывания дверей при
включенных разъеденителях и не установленной инвентарной перегородки.
Заземление всех комплектующих элементов шкафов КРУ-С производится на шину заземления,
расположенную в области днища ячейки со стороны задней стенки. При установке ячеек в
распределительном устройстве производится монтаж общей шины заземления, монтаж на неё
заземляющих проводников внешних элементов и соединение ее с общим контуром заземления
10.2.2. Кабельно-воздушная линия 6,0 кВ.
Предусматривается прокладка двух воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "Андроновская" до
запроектированной 2БКТП-1600.
Для подключения кабельных линий на ПС "Андроновская" предусматривается установка двух
ячеек КРУ-С. От ПС "Андроновская" прокладка кабельных линий выполняется в существующем
кабельном канале. Существующий кабельный колодец К-2 демонтируется, на его месте
устанавливается кабельная камера КК-1. От кабельной камеры КК1 существующего кабельного
канала прокладываются кабельные линии и строится трубный кабельный канал (14 труб) длиной
93м , далее кабельные линии выполняются в земле до опор №1 и № 2. кабельного канала.
В воздушном варианте к прокладке принят провод СИП З сечением 120 мм². В начале и конце
линий устанавливаются концевые одноцепные опоры типа КтБ 10-24 ( по т.п. Л56-97). Для
удобства монтажа на концевые опоры устанавливаются траверсы М8 взамен траверс ТМ60 и
ТМ73. На концевых опорах, в начале воздушной линии устанавливаются нелинейные
ограничители перенапряжения типа ОПН-6УХЛ1. Воздушная линия выполняется в двухцепном
варианте. На опорах № 17 и №18 линия переходит в кабель и осуществляется переход через
автомагистраль (Западный обход г. Перми).
Переход через Западный обход г. Перми осуществляется способом прокола. Проект на прокол
выполняется отдельно, специализированной организацией, согласно технических условий
выданных Управлением автомобильных дорог Пермского края. Выполнение пересечения
предусматривается методом прокола с устройством защитного кожуха под углом 90°. Заложение
труб предусматривается на глубине не менее 1.5 м от подошвы насыпи. Концы труб выводятся на
расстояние не менее 5 метров от подошвы земляного полотна.
Прокладка кабеля осуществляется до опор №19 и № 20. Далее до опоры № 49 линия выполняется
в воздушном варианте. С опор № 50 и №51 кабельные линии прокладываются до проектируемой
2БКТП-1600. К установке приняты двухцепные железобетонные опоры согласно, т.п. Л57-97.
От ВЛ-6 кВ ф. "Осенцы" выполняется ответвление в сторону проектируемой 2БКТП-1600. Для
чего на расстоянии 5м от существующей опоры № 41 устанавливается анкерная опора № 41/1 типа
А10-2 (по т.п. 3.407.1-143.2.9) и через 13 м от нее устанавливается концевая анкерная опора №
41/2 типа А10-2 (по т.п. 3.407.1-143.2.9).С этой опоры кабель прокладывается в земле до
проектируемой 2БКТП-1600.
Заземлению подлежат все железобетонные опоры.
10.2.3. Электроснабжение 0,4 кВ.
Кабельные линии
В кабельных каналах прокладываются кабельные линии 0,4 кВ от 2КТПБ-1600/6,0/0,4 и от
существующей КТП-400-6/0,4 до вводно-распределительных устройств логистического центра.
Кабельные каналаы из лотков 900x1200(h) и 980x600(h).
К прокладке предусмотрены силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с низким
дымо- и газовыделением марки АПвВнг(А)-LS.
В канале кабели укладываются на кабельные конструкции. На кабельных подвесах кабели
закрепляются с помощью клейкой резины Р-162.
Для заземления кабельных конструкций в каналах предусмотрена стальная полоса 4x40 мм по
всей длине канала с обоих сторон с последующим присоединением её к контурам заземления
2БКТП-1600 и кабельных камер. У каждой кабельной камеры и кабельных колодцев
предусматривается выполнение заземляющего устройства. Заземляющее устройство выполняется
из трех вертикальных электродов (ст.угл.50x50x5) длиной Зм и горизонтальных электродов
(ст.4х40).
В качестве концевых муфт приняты муфты с болтовыми наконечниками марки ЕРКТ фирмы
"Райхем". Для соединения строительных длин кабелей предусмотрены соединительные муфты
марки POLJ фирмы "Райхем". Соеденительные кабельные муфты устанавливаются в кабельных
камерах и в траншеях.
10.2.4.Кабельные каналы
Общие указания
Зона сложности - нормальная. Вес снегового покрова - 2,24 кПа. Скоростной напор ветра - 0,3 кПа.
Расчётная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки -35°С, наиболее холодных
суток -39°С с коэффициентом обеспеченности 0,92 б соотбетстбии СНиП 23-01-99.
Согласно инженерно-геологических изысканий, выполненных ЗАО "ВерхнекамТИСИЗ" в 2007 г.
основанием канала будут служить глина коричневая тугопластичная, суглинки тугопластичные и
мягкопластичные.
Грунтовые воды на период изысканий встречены на глубине - 2м.
Конструктивная часть
Кабельные каналы выполнены из сборных жележобетонныхб лотков и плит перекрытия по
серии 3.600.1-2. Плиты перекрытия укладываются на цементном растворе марки 50. Стыки между
лотками заделать цементным раствором марки 50.
Стены камер выполняются из сборных блоков из бетона В7.5 по ГОСТ 13579-78 и балок по
серии 3.006.1-2.87. Монолитные заделки между фундаментными блоками выполнить из бетона кл.
В12.5. Фундаментные блоки укладывать с обязательной перевязкой швов. Днище монолитное из
бетона кл. В15. Плиты перекрытия приняты по чертежу 19-08-КЖ1.И-02.00.0.
Выход кабелей из канала осуществляется в полиэтиленовых трубах марки «Электрокор»
производства группы "Полипластик".
При стыковке труб с камерами и лотками выполнить водоупорный замок из плотно уложенной
перемятой глины, смешанной с битумными материалами.
Под днища каналов и камер выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 по щебню толщ. 100 мм.
Поверх бетона выполнить гидроизоляцию из 1 слоя бикроста марки ТПП.
По наружным боковым поверхностям каналов и камер выполнить гидроизоляцию из 1 слоя
бикроста марки ТПП.
Обратную засыпку пазух камер и каналов выполнить из крупнозернистого песка с тщательным
уплотнением до Y=1,6 т/м³ слоями 20-30 мм.
Во все трубы протянуть стальную проволоку ф 6А-1.
Люки приняты марки Т(С250)-ГКС.2-60 по ГОСТ 3634-99. На люках выполнить знак «молния».
Стремянки, швеллера для подвески кабельных конструкции покрасить масляной краской по
грунтовке ГФ-021.
При производстве опалубочных, арматурных и бетонных работ надлежит руководствоваться
требованиями СНиП 3.03.01-87.
При производстве работ под действующей ВЛ-6 кВ запрещается установка и работа
грузоподъемных кранов. Установка и работа стреловых самоходных и прицепных кранов на
расстоянии ближе 30 м от ВЛ-6 кВ должна производиться по наряду-допуску. Работа по нарядудопуску может быть допущена при условии, что расстояние по воздуху от подъёмной или
выдвижной части крана, а также от поднимаемого груза в различных их положениях (в том числе
и при наибрльшем подъёме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением,
будет находиться в определенных размерах (не менее одного метра). Наличие на стреловом
самоходном кране прибора, сигнализирующего об опасном приближении стрелы крана к
находящимся под напряжением проводам, не освобождает администрацию от выдачи крановщику
наряда-допуска. Наряд-допуск на производство работ краном вблизи ЛЭП-6 кв действителен в
течении суток после его выдачи. Если указанные в наряде-допуске условия работы изменились, то
должен быть выдан новый наряд-допуск.
Металлические конструкции всех кабельных камер и колодцев необходимо заземлить Для этого
у каждой камеры и каждого колодца выполняется заземляющее устройство, состоящее из
вертикальных электродов (сталь угловая 50x50x5) и горизонтальных электродов (ст. 40x4).
Соединение металлических конструкцийй кабельных камер и колодцев с заземляющим
устройством выполняется стальной полосой 25x4. Все соединения выполнять электросваркой,
обеспечив надёжный элетрический контакт.
Для отвода воды из кабельных камер, возле них устанавливаются дренажные колодцы
10.2.5.Комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-1600.
Подстанция 2БКТП-1600 полной заводской готовности выполнена из железобетона
прямоугольной конструкции размером в плане: 7500*6000 и соответствует ТУ5363-001-011020852004.
Для установки подстанции используются фундаментные кабельные приямки заводской
готовности, укладываемые на ранее подготовленную фундаментную плиту ПФ (400*8100*6600) с
подсыпкой из песчанно- гравийной смеси (ПГС).
Здание подстанции выполнено на четыре отсека. Два отсека - трансформаторные, третий отсек РУ-6 кВ, четвертый отсек - РУ-0,4 кВ.
В заводских условиях в подстанции монтируются:
компактное распределительное устрой-ство (КРУ) RM6, шкаф низкого напряжения (НКУ
2*4000А), ящик собственных нужд с АВР (ЯСН), внутренний контур заземления из стальной
полосы с четырмя выводами для присоединения к внешнему контуру заземления, высоковольтные
кабельные перемычки для соединения ячейки КРУ (защиты трансформатора) с силовым
трансформатором, секционные перемычки, цепи освещения, гибкая связь от силового
трансформатора до вводного выключателя нагрузки НКУ.
Электрооборудование 2БКТП-1600 включает в себя оборудование полной заводской готовности:
- компактное распределительное устройство (КРУ), состоящее из герметизированных шкафов
высокого напряжения с элегазовой изоляцией (типа RM6);
- силовые трансформаторы ТМГ-1600/6У1;
- распределительные устройства низкого напряжения (РУНН), состоящее из шкафов
распределительных НКУ 2*4000А;
- шкаф общего учета электроэнергии ШУ-1;
- ящик собственных нужд с АВР ЯСН;
- высоковольтные кабели;
- низковольтные кабели.
В качестве компактного распределительного устройства на напряжение 6 кВ применяется КРУ с
элегазовой изоляцией типа RM6 фирмы Schneider Electrik на 5 присоединений: четыре с
выключателем нагрузки - ввод, отходящие линии, секционная связь; и одно с вакуумным
выключателем.
В КРУ устанавливается микропроцессорное максимальное токовое реле типа VIP-300 для
защиты трансформаторов. Реле VIP-300 при защите замыканий на землю имеет следующие
диапазоны работы:
- время срабатывания защиты от 0,03 до 1,5 сек;
- ток срабатывания от 0,1 xIn до 1,2 In;
- время восстановления 17-20 мс.
Питание токового реле осуществляется от трансформаторов тока (без внешнего источника
питания). Так же токовое реле имеет функцию защиты от замыкания на землю.
Все коммутационные аппараты и рабочие механизмы находятся в полностью герметичном
корпусе из нержавеющей стали, наполненном элегазом, что обеспечивает высокий уровень
защиты и безопасности.
В 2БКТП-1600 устанавливаются силовые трансформаторы трёхфазные масляные типа ТМГ
мощностью 1600 кВА, напряжением 6/0,4 кВ со схемой соединения обмоток Δ/Y-l1. Диаметр
нулевой втулки трансформатора равен диаметру втулок фаз. Трансформаторы в герметичном
исполнении (внутренний объём не имеет сообщения с окружающей средой). Для контроля
полноты заполнения бака маслом, трансформаторы снабжаются поплавковым масло-указателем,
расположенным на крышке.
В качестве распределительного устройства 0,4 кВ применен шкаф распределительный низкого
напряжения типа НКУ 2*4000А УЗ на 12 отходящих фидеров с номинальным током 630 A.
Шкафы НКУ комплектуются оборудованием фирмы ABB: вводным автоматическим
выключателем Emax и секционным выключателем нагрузки типа OETL на номинальный ток
3150А, модульными вертикальными фидерами серии InLine типа XLBM2 и автоматическими
выключателями на 100А для питания ящика собственных нужд. Секционные выключатели
каждого блока соединяются между собой гибкой перемычкой из четырёх проводов ПВ-1 (1x240)
на каждую фазу.
В РУ-0,4 кВ устанавливается ящик собственных нужд ЯСН с АВР. От ЯСН запитывается
внутреннее освещение подстанции и отсеков трансформаторов напряжением ~220В,а также
отопление распредустройств высокого и низкого напряжения.
Кроме того, имеется возможность присоединения внешних потребителей с Iном. до 63А к
автоматическим выключателям ЯСН.
В 2БКТП-1600 устанавливается шкаф общего учета типа ШУ. В шкаф ШУ устанавливаются
трёхфазные счётчики СЭТ-4ТМ.02.2. Счётчик подключается к трансформаторам тока СТ12 фирмы
ABB.
Предусматривается установка электромагнитных замков. Щит питания электромагнитных
замков запитывается от ящика собственных нужд ЯСН с АВР.
10.2.6. Заземление.
Заземление 2БКТП-1600 выполняется в соответствии с главой 1.7 ПУЭ.
Заземляющее устройство принято общим для,РУ-6 кв и РУ-0,4 кВ. Внутренний контур
выполняется полосой 40x4 мм.
Внешний контур заземления выбирается в соответствии с проектом фундамента, обеспечивающий
соответствующее сопротивление менее 4 Ом в любое время года. В случае несоответствия
сопротивления контура заземления нормируемой величине при производстве монтажных работ,
для уменьшения сопротивления дополнительно могут быть добавлены электроды заземления.
Мероприятие по молниезащите 2БКТП выполнено, так как металлическая арматура каркаса
объёмного и кабельного блоков имеет металлическую связь с внутренним контуром заземления,
дополнительных мер не требуется.
10.2.7.Техника безопасности и противопожарная безопасность.
Предусматриваются следующие мероприятия:
1. По технике безопасности:
а) для предотвращения неправильных операций с оборудованием предусмотрены механические
блокировки в каждой ячейке КРУ с мнемосхемой указания подключений. Дополнительно имеется
возможность запирания приводов навесными замками.
б) в НКУ-0,4 кВ имеется механическая блокировка включения секционного выключателя нагрузки
при заземлении сборных шин 0,4 кВ, так же с навесными замками.
в) при утечке масла из трансформатора, в кабельном полуподвале устанавливается бак под полный
объём масла трансформатора.
2. По пожарной безопасности:
а) камеры каждой БКТП разделены перегородкой из негорючих материалов с пределом
огнестойкости 0,75 ч.
б) все отверстия в перекрытиях, панелях и кабельных блоках под прокладку кабелей (проводов) и
отверстия под временные схемы питания заглушены негорючим материалом.
в)предусмотрены комплекты защитных средств по технике безопасности и противопожарной
технике.
Категория помещения БКТП по пожарной безопасности (В4) согласно РД34.03.350-98.
10.2.8. Мероприятия по охране окружающей среды
При реконструкции и строительстве соблюдать требования законодательства об охране природы
и основ земельного законодательства Российской Федерации.
Направление трассы кабельно-воздушной линии 6 кВ выбрано с учетом местоположения
питающей подстанции и электроприемника, а также в соответствии с согласованиями с
заинтересованными организациями на стадии выбора направления трассы.
Технологический процесс строительства является безотходным и не сопровождается вредными
выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную).
В проекте организации работ, должен выполняться подрядной строительной организацией,и в
нем должны быть разработаны мероприятия:
1.По очистке скатов строительной техники от грязи при выезде из зоны строительства на
городскую территорию.
2.Не допускать на стройплощадке организацию заправки автотранспорта топливом и сбора
отработанных масел.
З.Не допускать слива загрязнения на стройплощадку.
Для исключения загрязнения территории вокруг 2БКТП-1600 при аварийном выбросе
трансформаторного масла и предотвращения распространения пожара, предусмотрено сооружение
под силовыми трансформаторами маслоприемников.
10.2.9. Охрана труда и техника безопасности.
Охрана труда и техника безопасности с строительстве и эксплуатации проектируемых объектов
обеспечиваются принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНИП 12-01-2004
и Правил техники безопасности электроустановок, требования которых учитывают условий
безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, пожаров и взрывов.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
Использование технически совершенного оборудования
Размещение оборудования, обеспечивающее его свободное обслуживание;
Выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой СНИП 12-012004
величиной сопротивления и конструкцией, соответствующей требованиям Техники
безопатности в строительстве;
Использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в
конструкции которых заложены принципы охраны труда;
Высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими
картами.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, чтобы строительные,
монтажные и наладочные работы и эксплуатация электроустановок производилась в соответствии
с РД-153-34.3-03.285-2002.
Строительство участков линий вблизи действующих, находящихся под напряжением, должны
выполняться в соответствии с с
РД-153-34.3-03.285-2002 и
Техникой безопасности в
строительстве с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и
механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности
ведения работ.
Втех случаях , когда требования по безопасности в части расстояния от находящихся под
напряжением элементов действующих электроустановок до работающих механизмов выполнить
нельзя. Необходимо отключать и заземлять эти электроустановки., Количество,
продолжительность и время таких отключений должно быть указано в проекте производства
работ и согласованы с энергоснабжающей организацией.
.
10.3. Земельный участок
Земельный участок отведен по существующую подстанцию площадью 5250,30 м².
Свидетельство о бессрочном пользовании № 4481 от 29.08.97 г.
10.4. Объемы основных строительных, монтажных и специальных работ
№
Наименование работ
Ед. изм.
Объем
Основание под 2БКТП-1600
1
2
3
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа
грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
4
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:
1, 2
5
6
Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс
груза 1
Устройство основания под фундаменты: щебеночного
7
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
8
9
10
11
12
Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность более 40мм
Армосетки и армопакеты
Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
ПГС
Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
13
Гидроизоляция горизонтальнаяобмазочная битумная в 2 слоя по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
1000 м3
грунта
0,136
100 м3 грунта
0,118
1000 м3
грунта
100 м3
уплотненного
грунта
1т
0,148
1 м3
основания
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
м3
т
10 м3
м3
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
10,69
0,13
238
0,214
21,72
0,95366
2,646
26,46
0,3915
0,5346
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160
мм2
Монтаж 2БКТП-1600
Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования на
открытой площадке. Масса оборудования, т: 5
Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования на
открытой площадке. Масса оборудования, т: 13
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 2,5
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 35
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 150
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 240
Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный
реактор, масса, т, до 7
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до
10 кВ, сечение, мм2, до: 240
Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования на
открытой площадке. Масса оборудования, т: 5
Пуско-наладочные работы
Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11,
мощностью, МВА: до 1,6
Трансформатор сухой однофазный напряжением , кВ, до: 1
Трансформатор выносной напряжением , кВ, до: 1
Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением , кВ,
до: 11
Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем
Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200
Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ
Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или
вакуумный напряжением до 11 кВ
Схема вторичной коммутации выключателя: напряжением до 11 кВ
с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до: 10
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю
до 20 м
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости
электрических машин и аппаратов
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением, кВ: св. 1
Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и
электрических машин
Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин
и аппаратов
Обмотка трансформатора силового
Обмотка трансформатора измерительного: первичная
Обмотка трансформатора измерительного: вторичная
Шины напряжением, кВ, до: 11
Аппарат коммутационный напряжением до 1 кВ (силовых цепей)
поверхности
10 шт
100 м
1,2
0,36
шт
2
шт
2
100 шт
0,06
100 шт
0,13
100 шт
0,03
100 шт
0,66
шт
2
шт
15
шт
2
шт
2
шт
шт
шт
2
20
6
шт
4
шт
2
шт
шт
6
2
схема
2
устройство
шт
измерение
1
2
1
100 точек
0,3
токоприемник
измерение
6
26
фазировка
2
измерение
6
диаграмма
линия
2
12
измерение
6
испытание
испытание
испытание
испытание
испытание
4
72
42
6
6
26
27
28
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
Аппарат коммутационный напряжением до 35 кВ
Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ
Цепи вторичной коммутации
Реконструкция ПС Андроновская
Шкаф комплектных распределительных устройств выключателем
напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1
Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до:
1,6
Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,4
Перемычка заземляющая: тросовая диаметром до 9,2 мм для
строительных металлических конструкций
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2: 160
РЗиА
Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением , кВ,
до: 11
Трансформатор нулевой последовательности: без подмагничивания
Выключатель напряжением до 20 кВ
Схема вторичной коммутации выключателя: напряжением до 11 кВ
с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40,
РСТ: тремя
Выключатель трехполюсный: с полупроводниковым расцепителем
максимального тока, номинальный ток, А, до: 1600
Защита с реле: ЗЗП-1
Устройство ТАПВ: однократного действия
Устройство фиксации отключения: по положению выключателей,
фиксации действия САПВ и БАПВ
Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для
питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1
кВА: со стабилизацией выходного напряжения
Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты,
автоматики электрических и
Схема образования участка сигнализации (центральной,
технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
Схема контроля: с помощью электроизмерительных приборов
Схема контроля: с применением релейно-контакторной аппаратуры
и бесконтактных элементов
Датчик с числом цепей управления до: 5
Трансформатор трехфазный напряжением , кВ, до: 11
Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
Цепи вторичной коммутации
Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт.
Схема, количество блокируемых аппаратов до: 10
Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств
(КРУ)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
КЛ-0,4 кВ
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Устройство постели при одном кабеле в траншее
Песок природный обогащенный для строительных работ средний
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 3
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 2
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
испытание
1 испытание
испытание
12
18
15
шт
2
100 м кабеля
2
100 шт
0,08
100 шт
10 шт
0,4
0,2
100 м
0,06
шт
6
шт
шт
схема
2
2
2
компл
4
шт
2
компл
устройство
устройство
2
2
2
устройство
2
сигнал
6
участок
1
схема
схема
2
2
шт
шт
диаграмма
испытание
присоединени
е
схема
компл.
6
2
31
49
6
линия
980
100 м3 грунта
0,4878
100 м3 грунта
100 м кабеля
м3
100 м кабеля
0,3252
1,06
16,26
12,5186
100 м кабеля
2,6288
100 м кабеля
113,5086
2
2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:
3
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:
2
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
Кольцо уплотнительное
Муфта
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Проволока светлая диаметром 6.0-6.3 мм
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,
длина, м: 2
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ,
сечение, мм2, до: 185
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ,
сечение, мм2, до: 240
Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля
напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 120
Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля
напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 240
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Устройство постели при одном кабеле в траншее
Песок природный обогащенный для строительных работ средний
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 3
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 2
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:
3
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:
2
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
Кольцо уплотнительное
Муфта
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Проволока светлая диаметром 6.0-6.3 мм
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,
длина, м: 2
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ,
сечение, мм2, до: 185
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ,
сечение, мм2, до: 240
Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля
напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 120
Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля
напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 240
ВЛ-6 кВ
Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ c траверсами с
одинарными приставками: одностоечных
Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ c траверсами с
одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом
Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ c траверсами с
одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе:
одностоечных железобетонных опор
100 м кабеля
8,1196
1 км
трубопровода
шт
шт
100 м
0,576
т
100 шт
100 м
0,128
0,06
0,021
шт
12
шт
112
шт
4
шт
34
100 м3 грунта
0,4878
100 м3 грунта
100 м кабеля
м3
100 м кабеля
0,3252
1,06
16,26
12,5186
100 м кабеля
2,6288
100 м кабеля
113,5086
100 м кабеля
8,1196
1 км
трубопровода
шт
шт
100 м
0,576
т
100 шт
100 м
0,128
0,06
0,021
шт
12
шт
112
шт
4
шт
34
1 опора
32
1 опора
15
1 опора
6
1 опора
80
96
48
5,76
96
48
5,76
5
6
7
8
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе:
материалов оснастки одностоечных опор
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе:
материалов оснастки сложных опор
Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением:
свыше 35 мм2 с помощью механизмов
9
Разрядник, напряжение, кВ, до: 10
10
14
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину
до 5 м
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества, марка стали
ВСт3пс5-1, диаметром 16 мм
Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп
15
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
КЛ-6 кВ
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Устройство постели при одном кабеле в траншее
На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1
Песок природный обогащенный для строительных работ средний
Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного
кабеля
Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого
последующего
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 3
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2
Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до:
2
Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до:
3
Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м
кабеля, кг, до: 2
Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м
кабеля, кг, до: 3
Скрепление кабеля в треугольник
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Проволока светлая диаметром 6.0-6.3 мм
Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2,
1 опора
32
1 опора
21
100 м кабеля
1 км линии (3
провода) при
10 опорах
компл. (3
фазы)
100 м3 грунта
88,8
0,015
100 м3 грунта
1
заземлитель
т
0,034
2
100 м
заземляющих
устройств
1 м шин
заземления
0,08
100 м3 грунта
0,1962
100 м3 грунта
100 м3 грунта
0,1308
0,617
100 м3 грунта
0,007
100 м3 грунта
0,021
100 м3 грунта
100 м3 грунта
0,4302
0,0468
100 м3 грунта
100 м кабеля
100 м кабеля
м3
100 м кабеля
0,0312
3,61
2,65
30
1,45
100 м кабеля
0,49
100 м кабеля
18,54
100 м кабеля
1,8
100 м кабеля
0,3
100 м кабеля
0,57
100 м кабеля
6,42
100 м кабеля
0,3
100 м кабеля
2,4
100 м кабеля
1 км
трубопровода
100 м
2,33
0,216
т
шт
0,04795
3
10
0,034
0,002
1
2,16
26
27
28
29
30
1
количество проводов в линии: 2
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные
помещения уплотнительной массой
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до
10 кВ, сечение, мм2, до: 240
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до
10 кВ, сечение, мм2, до: 70
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 400
Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,
длина, м: 2
Кабельный канал - 0,4 кВ
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
5
6
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт
растительного слоя (земля, перегной)
Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс
груза 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
7
Водоотлив из траншей
8
11
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
12
Водоотлив из траншей
13
Устройство основания под фундаменты щебеночного
14
Устройство бетонной подготовки
15
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
16
17
18
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
19
Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
20
Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т
21
Укладка перемычек до массой 0,3 т
2
3
4
9
10
проход
кабеля
шт
30
шт
36
100 шт
0,42
100 м
0,27
1000 м3
грунта
1,595628
100 м3 грунта
1,77292
за т груза
310,261
1т
3102,61
100 м3 грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1000 м3
грунта
100 м3 грунта
4,4323
0,177292
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
основания
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
1т
100 м2 стяжки
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
0,15855
6
1,3297
0,343611
0,38179
0,038179
0,4757
22,18
0,044352
0,1478
0,0513
0,7392
1,05
0,22
0,57
0,34
22
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
23
24
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
25
26
27
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины
стяжки добавлять или исключать к норме
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
28
29
Установка люка
Установка металлических решеток приямков
30
31
Конструкция сварная
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ021
32
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115
33
38
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слой
Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной
мастике
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слой
Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при
помощи асбестоцементных муфт диаметром: 200 мм
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Устройство основания под фундаменты щебеночного
39
Устройство бетонной подготовки
40
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
41
Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением: более
0,2 м2
42
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
43
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
44
45
46
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
47
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
34
35
36
37
100 шт
сборных
конструкций
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2 стяжки
100 м2 стяжки
0,14
0,6853
0,6853
0,6853
0,6853
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
1 шт
1т
металлически
х изделий
т
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2 стенок
0,01815
100 м2
изолируемой
поверхности
1 км
трубопровода
100 м
0,455
1 м3
основания
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 м2 стяжки
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
77,81
14
0,01939
0,41089
0,07735
0,07735
0,3245
0,3245
0,24
2,4
0,778128
7,78
1,2098
0,11
1,59
5,78608
5,78608
5,78608
13,06856
48
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слой
Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм
прямоугольных сооружений
49
50
Конструкция сварная
Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: резиной
51
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
52
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
53
58
Установка люка
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
59
Водоотлив из траншей
60
Устройство основания под фундаменты щебеночного
61
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных
колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых
62
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
63
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим
испытанием диаметром: 200 мм
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа
грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
54
55
56
57
64
65
66
67
69
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Водоотлив из траншей
70
Устройство основания под фундаменты щебеночного
71
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
68
изолируемой
поверхности
100 м3
железобетона
в деле
т
1 м2
обкладываем
ой
поверхности
1 км
трубопровода
100 м
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
1 шт.
1000 м3
грунта
100 м3 грунта
0,0832
4,96222
42,84
0,024
0,24
0,00595
4
0,111951
0,12439
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
основания
10 м3
железобетонн
ых и
бетонных
конструкций
колодцев
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
1 км
трубопровода
100 м
0,06092
1000 м3
грунта
0,04815
100 м3 грунта
0,0535
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
основания
100 м2
изолируемой
поверхности
0,00535
0,03732
0,112
1,58
0,728
0,00665
0,018
0,18
0,02871
0,0861
0,98
0,0606
72
73
74
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных
на трассе, устанавливаемых на пешеходной части: ККС-5
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слой
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
75
76
77
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
78
79
Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2: 100
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2: 160
Кабельный канал - 6 кВ
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
80
1
3
4
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
5
Водоотлив из траншей
6
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
щебня
7
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
песка
8
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
9
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм
10
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим
испытанием диаметром: 100 мм
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа
грунтов: 2
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2
м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
2
11
12
13
14
16
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Водоотлив из траншей
17
Устройство подстилающих слоев щебеночных
18
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных
на трассе, устанавливаемых на пешеходной части: ККС-5
15
1 колодец
2
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
100 м2 стяжки
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
10 шт.
100 м
0,4706
100 м
1,4
1000 м3
грунта
0,370827
100 м3 грунта
0,41203
100 м3 грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
1 км
трубопровода
1 км
трубопровода
1 км
трубопровода
100 м
2,58
0,041203
1000 м3
грунта
0,04815
100 м3 грунта
0,0535
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
подстилающе
го слоя
1 колодец
0,00535
0,0027
0,0865
0,0865
0,0865
2,1
0,3
0,744
0,1566
0,1044
0,5245
0,6995
0,091
13,15
0,02871
0,0861
1,95
2
19
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
20
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слоЙ
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
21
28
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные
помещения уплотнительной массой
(Демонтаж) Устройство колодцев железобетонных сборных
типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной
части: ККС-5
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
29
Водоотлив из траншей
30
Устройство подстилающих слоев щебеночных
31
Устройство бетонной подготовки
32
33
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
34
35
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
36
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
37
Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
38
Устройство перемычек
39
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
40
41
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
42
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
22
23
24
25
26
27
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
100 отверстий
0,0976
0,4706
0,00225
0,03
проход
кабеля
1 колодец
3
1000 м3
грунта
100 м3 грунта
0,038106
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
подстилающе
го слоя
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2 стяжки
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 м3
железобетона
в деле
100 шт.
сборных
конструкций
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2 стяжки
0,01776
1
0,04234
0,004234
0,0534
3,07
0,01024
0,1024
0,1024
0,1024
0,02048
0,12
0,21
0,00288
0,02
0,1024
0,1024
0,1024
43
44
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
45
46
Установка люка
Установка металлических решеток приямков
47
48
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ021
49
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115
50
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины
добавляется или исключается к расценке 46-03-002-12 (d
отверстий 100мм)
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные
помещения уплотнительной массой
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа
грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
51
52
53
54
55
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
56
57
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Водоотлив из траншей
58
Устройство подстилающих слоев щебеночных
59
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных
колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых
60
61
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм
Восстановление асфальто-бетонного покрытия дороги
62
Установка бардюрного камня
100 м2 стяжки
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
1 шт
1т
металлически
х изделий
1т
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 отверстий
0,1024
0,003
100 отверстий
0,02
проход
кабеля
1000 м3
грунта
2
2
0,0084
0,0081
0,05
0,05
0,02
0,015363
100 м3 грунта
0,01707
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
подстилающе
го слоя
10 м3
железобетонн
ых и
бетонных
конструкций
колодцев
100 отверстий
0,001707
0,00836
0,0251
0,225
0,8875
0,02
М2
200
М
15
Прокол
1
2
Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб
диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги и
другие коммуникации с помощью установок горизонтальнонаправленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием
40 Кн
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические
рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
1м
300
100 м
3
Телемеханика
1
2
3
4
5
6
Демонтаж телемеханики Гранит
Монтаж телемеханики Исеть
Монтаж оборудования радиканала ТМ
Монтаж агрегата бесперебойного питания ТМ
Наладка оборудования ТМ Исеть
Наладка оборудования радиоканала ТМ
компл
1
компл
1
компл
1
шт
1
компл
1
компл
1
11. Дополнительные сведения
11.1.Общая характеристика ПС
№
Наименование
1
Район и место реконструкции
2
3
4
РУ-6 кВ на ПС Андроновская
Вводы на ПС
ВКЛ-6 кВ
5
6
7
БКТП
ВЛ-0,4 кВ
Площадь земельного участка на котором
расположена ПС
Описание
Пермский край, г.Пермь, Индустриальный
район, микрорайон Первомайский
КРУ-С-6-8.1ТЭ-630У3 -2 шт
Кабель АПвПуг-3(1х400/50)
Две ВКЛ по 1700 м; АПвПуг-3(1х400/50);
СИП3, сеч.120мм²
2 БКТП-1600
АПвГнг-LS5250,3 кв.м
Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного канала, ВКЛ-6 кВ,
КЛ-0,4 кВ для электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул. Промышленная.
107 не окажет отрицательного влияния на компоненты окружающей среды и не приведет к
ухудшению существующей экологической обстановки.
Составитель технического задания:
Начальник отдела капитального строительства
Производственного отделения ПГЭС
филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго»
конт.тел.(342) 239-93-64
Согласовано:
Главный инженер
Производственного отделения ПГЭС
филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго»
Начальник управления капитального строительства
филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго»
В.Р.Черепанов
Локтин В.А.
Колмогоров А.В.
Приложение № 1
к техническому заданию
Порядок страхования рисков при проведении работ
по реконструкции или строительству объектов
ОАО «МРСК Урала», ДЗО ОАО «МРСК Урала»
1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы страхования рисков при проведении
работ по реконструкции или строительству объектов ОАО «МРСК Урала», ДЗО ОАО «МРСК
Урала».
2. Все условия настоящего Порядка являются для ОАО «МРСК Урала», ДЗО ОАО «МРСК
Урала» обязательными к исполнению.
3. Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора
на
выполнение
строительно-монтажных
работ
обеспечить
заключение
договора
комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в
строительстве (при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при
проведении строительно-монтажных работ на Объекте (далее - договор страхования) Договор
страхования должен предусматривать, что действие страховой защиты начинается с даты
подписания договора подряда между заказчиком и подрядчиком.
Страховая защита рисков ответственности при проведении подрядных работ оформляется
договором страхования, подписанным подрядчиком и страховой компанией, в 3-х подлинных
экземплярах, по одному для каждой из сторон и для заказчика
4. Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не
превышающем 1% (один процент) от полной стоимости работ по договору подряда.
5. Страховая компания подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим
требованиям:
-зарегистрирована на территории Российской Федерации;
-размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;
-опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
-размер собственных средств - не менее 1000 млн. рублей;
-отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая
организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не
должен быть наложен арест;
-текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;
-наличие отчетности по МСФО;
-наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий
российской электроэнергетики;
-наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;
-наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с
емкостью не менее 50 миллионов долларов США.
6.
Страхование
должно
покрывать
все
риски
прямого
материального
ущерба
в
результате
воздействия
какого-либо
внешнего,
по
отношению
к
имуществу вредоносного физического фактора, включая, но не ограничиваясь:
-пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;
-стихийных бедствий – града, бури, землетрясения, схода снежных лавин, наводнения,
обвала, паводка, ливня, урагана, смерча, тайфуна, селя, оползня;
-просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
-преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного
имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;
-аварии инженерных сетей – водопровода, канализации, теплоснабжения;
-ошибок при монтаже;
-обрушения или повреждения объекта, в том числе обвалившимися или подающими
частями
и другие события на строительной площадке внезапного и недвиденного характера.
7. Страховое покрытие должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые
застрахованные лица могут понести в связи:
-c причинением материального ущерба по застрахованному объекту строительства или
монтажа, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной
площадке;
-c причинением материального ущерба по материалам, строительным конструкциям и
вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением
строительных
машин
и
оборудования,
которое
может многократно использоваться подрядчиком на
других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами
строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.
8. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и
расходы, которые застрахованные лица могут понести в связи:
-c причинением материального
ущерба существующим объектам (имуществу) на
строительной площадке или в близи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным
объектам, принятым заказчиком;
-c причинением материального ущерба по застрахованным строительным машинам и
оборудованию подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных
строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);
-c выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская
ответственность перед третьими лицами);
-c послепусковыми гарантийными обязательствами подрядчика, включая затраты на
устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.
9. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть
предусмотрено
возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального
ущерба, а именно:
-затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего
строительства, и удаление строительного мусора;
-затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров
и
других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий
материального ущерба;
-дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в
сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также
транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ;
10. Франшизы в договоре страхования не устанавливаются.
11.Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом
следующих требований:
-страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть равной полной
стоимости работ, определенной договором подряда, включая
стоимость строительномонтажных и пусконаладочных работ, стоимость оборудования и материалов строительных
конструкций, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
-страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на
строительной
площадке
должна
быть
равной
новой восстановительной стоимости
оборудования машин и оборудования;
-страховая сумма по существующим объектам
(имуществу) на строительной
площадке или в непосредственной близости от нее, может устанавливаться в размере равном
новой восстановительной стоимости имущества
-страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных устранением
последствий
материального
ущерба,
устанавливаются соглашением сторон договора,
но не более 2% от полной стоимости строительно-монтажных работ;
-страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по
соглашению сторон договора, но не более 15% от полной стоимости работ, определенной
договором подряда.
12. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения строительных работ,
от момента начала строительства до момента приемки объекта заказчиком. По покрытию
послепусковых гарантийных обязательств период страхования может составлять 12 месяцев с
момента ввода объекта в эксплуатацию.
13. При привлечении подрядчика для страхования строительно-монтажных рисков
Общество обеспечивает включение в закупочную документацию по выбору подрядчика и в
договор подряда требований настоящего положения.
Приложение № 2
к техническому заданию
Разделительная ведомость МТР
Производственное отделение: ПО Пермские городские электрические сети филиала ОАО
"МРСК Урала" - "Пермэнерго"
ОБЪЕКТ: «Логистический центр по ул. Промышленная, 107 в Индустриальном районе
г.Перми (Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного
канала, ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ)»
Источник финансирования: плата за техприсоединение, амортизация
№ п/п
Наименование продукции
ГОСТ, ТУ
Ед. изм
Общее
кол-во
Поставщик
МТР
1. Электрооборудование (ЭП1)
1.
2.1
Ячейка среднего напряжения
для внутренней установки в
металлической оболочке с
воздушной изоляцией
2.Кабельная продукция(ЭП1)
Кабель контрольный с медной
жилой с изоляцией из ПВХ
пластиката сеч. 14х1,5 кв.мм
3. Материалы(ЭП1)
ИКЖМ.674512.001ТУ
КРУ-С-6-8.1ТЭ-630У3,
см. опросный лист 19-08ЭП1.ЛО
шт
2
КВВг, ГОСТ 1508-78
км
0,2
Заказчик
Подрядчик
3.1
Стойка кабельная, L=800
К1152У3
шт.
8
Подрядчик
3.2
Полка, L=160
К1160У3
шт.
40
Подрядчик
3.3
Скоба
К1157У3
шт.
16
Подрядчик
3.4
Сталь полосовая 40х4 мм
Клиновой анкер Ø12 мм,
L=150 мм
4. Электрооборудование (ЭП
2)
ГОСТ103-76
м/кг
6/7,6
Подрядчик
WAM12/150
шт.
10
3.5
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Блочная комплектная
трансформаторная подстанция
6/0,4 кВ с двумя
трансформаторами по 1600
кВА
Трансформатор силовой
маслянный,6/0,4 кВ,схема
соединения обмоток - Δ/Yн11, 1600 кВА
5. Кабельные изделия (ЭП2)
Изоляционный Т-образный
адаптор для одножильных
кабелей 10 кВ сеч. 240 мм2
Изоляционный Т-образный
адаптор для одножильных
кабелей 10 кВ сеч. 400 мм2
Муфта концевая
Муфта концевая без
наконечников
Арматура для непаянного
соединения заземляющего
провода
2БКТП-1600/6/0,4У1,см. опросный лист
19-08-ЭП2.ЛО
Заказчик
компл.
1
ТМГ11-1600/6/0,4 У1,
см. опросный лист 19-08ЭП2.ЛО
шт.
2
RICS-5133, про-ва
Rauchem
компл.
3
компл.
2
компл.
3
компл.
2
компл.
3
RSTI-36Lxx-CEE01, прова Rauchem
POLT-12D/1XI-L16, прова Rauchem
POLT-12E/1XI, про-ва
Rauchem
SOME 62589, про-ва
Rauchem
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Арматура для непаянного
соединения заземляющего
провода
6. Прочее оборудование (ЭП
2)
SOME 62872, про-ва
Rauchem
компл.
2
Индикатор напряжения 110500 В
МИН-1, ТУ 25-0432.02084
шт.
1
К-10
шт.
1
ГОСТ 13385-78
пара
2
ГОСТ 13385-78
пара
2
6.5
Клещи изолирующие
Галоши резиновые
диэлектрические
Перчатки резиновые
диэлектрические
Ковёр резиновый
диэлектрический 900х1500,
толщиной 6 мм
ГОСТ 13385-78
шт.
2
6.6
Очки защитные
шт.
1
Подрядчик
6.7
Огнетушитель углекислотный
Ящик металлический
700(h)х700х500 с песком 0.25
м. куб.
шт.
2
Подрядчик
шт.
1
шт.
2
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
ОУ-8
Подрядчик
Совок
7. Кабельная подукция (ЭС)
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 4х70
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 4х95
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 4х120
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 4х150
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 1х300
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 1х400
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 1х500
мм2
Муфта концевая для 4-х
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч. 50-150 мм2
Муфта концевая для 1-о
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией до 1
кВ с наконечником,
внутренней установки сеч.
300-400 мм2
Подрядчик
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
EPKT 0047-L12, про-ва
Rauchem
Подрядчик
Подрядчик
км
0,096
Подрядчик
км
0,206
Заказчик
км
0,775
Заказчик
км
0,601
Заказчик
км
2,720
Заказчик
км
4,856
Заказчик
км
4,424
Подрядчик
компл.
12
Подрядчик
1ПКВТпОН-3
компл.
80
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
Муфта концевая для 1-о
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией до 1
кВ с наконечником,
внутренней установки сеч. 500
мм2
Муфта соединительная для 4-х
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч. 70-120 мм2
Муфта соединительная для 4-х
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч. 150-240 мм2
Муфта концевая для 1-о
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч.300-400 мм2
Муфта концевая для 1-о
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч.500 мм2
8. Материалы (ЭС)
8.1
Двухслойная
профилированная труба из
высокомодульного
полиэтилена ЭЛЕКТРОКОР
Ø200/176 мм, SN8, L=12 м
8.2
Муфта для трубы
ЭЛЕКТРОКОР Ø200 мм
8.3
Уплотнительное кольцо для
трубы ЭЛЕКТРОКОР Ø200 мм
8.6
профиль монтажный К239У2
профиль монтажный К237У2
L=78 мм
Лист стальной 2,0 мм,
550х2100 мм
8.7
Подушка противопожарная,
300х100 мм
8.8
Песок
8.4
8.5
Подрядчик
1ПКВТпОН-4
POLJ-01/4X 70-120, прова Rauchem
POLJ-01/4X 15-240, прова Rauchem
компл.
32
Подрядчик
компл.
4
Подрядчик
компл.
2
Подрядчик
1ПСТпО-3
компл.
16
Подрядчик
1ПСТпО-4
ТУ 2248-010-593554922006, про-ва группы
"Полипластик"
ТУ 2248-010-593554922006, про-ва группы
"Полипластик"
ТУ 2248-010-593554922006, про-ва группы
"Полипластик"
компл.
16
Подрядчик
м
576
шт.
48
шт.
96
ТУ 36-1434-82
шт.
2
ТУ 36-1434-82
шт.
4
ГОСТ 19903
ППВ, про-ва НПТО
"Корда", ТУ 3400-01017297211-2000
шт.
1
шт.
580
м3
16,3
ШФ20-Г
шт.
300
ШФ20-В
шт.
8
ПС70-Д
шт.
294
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
9.3
9. Электрооборудование (ЭС1)
Изолятор фарфоровый
линейный высоковольтный
Изолятор фарфоровый
линейный высоковольтный
Изолятор стеклянный
подвесной высоковольтный
9.4
Колпачок
КП22
шт.
300
Подрядчик
9.5
Колпачок
К-6
шт.
8
Подрядчик
9.6
Штырь
Ш22-80
шт.
24
Подрядчик
9.7
Ушко однолапчатое
У1-7-16
шт.
72
Подрядчик
9.8
Серьга
Звено промежуточное
трёхлапчатое
СРС-7-17
шт.
12
Подрядчик
ПРТ-7-48
шт.
153
9.1
9.2
9.9
Подрядчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
9.11
Зажим натяжной болтовой
заклинивающийся
Зажим натяжной болтовой
заклинивающийся
9.12
Зажим плашечный петлевой
ПС-2-1
шт.
85
Подрядчик
9.13
Зажим плашечный болтовой
ПА
шт.
42
Подрядчик
9.14
Зажим плашечный болтовой
ПА-1-1
шт.
15
Подрядчик
9.15
Зажим плашечный болтовой
ПА-2
шт.
3
Подрядчик
9.16
Зажим плашечный болтовой
Зажим аппаратный
прессуемый
ПА-3-2
шт.
30
Подрядчик
А2А-95
шт.
6
ВС-17-01
к-т
32
ОПН-6УХЛ1
шт.
30
9.10
9.17
НБ-2-7
шт.
72
Н3-2
шт.
72
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
9.19
Спиральная пружинная вязка
Неленейный ограничитель
перенапряжения
10. Железобетонные изделия
(ЭС1)
10.1
Стойка железобетонная
С112-2
шт.
76
Заказчик
10.2
Стойка железобетонная
СВ110-3,5
шт.
4
Заказчик
11.1
11. Металл (ЭС1)
Металлоконструкции для
сборки опор
тн.
2,31
шт./кг
24/266
тн.
0,198
ГОСТ 2590-88
м/кг
776/689
ГОСТ 8509-93
м/кг
10/38
9.18
Подрядчик
Подрядчик
11.5
Траверса
Металлоконструкции для
сборки опор при устройстве
ответвления
Круг стальной Ø12 мм для
заземления опор
Сталь угловая равнополочная
50х50х5 мм
11.6
Сталь полосовая 25х5мм
ГОСТ 103-76
м/кг
8/8
Подрядчик
11.7
Швеллер №10П
ГОСТ 8240-97
м/кг
2,5/22
Подрядчик
11.8
Швеллер №18П
Труба стальная толстостенная
Ø250х22
12. Кабельно-проводниковая
продукция (ЭС1)
ГОСТ 8240-97
м/кг
24/391
Подрядчик
ГОСТ 8734-75
м/тн
300/37,2
11.2
11.3
11.4
11.9
12.1
12.2
12.3
Кабель с алюминиевой жилой
с изоляцией из сшитого
полиэтилена с оболочкой из
полиэтилена увеличенной
толщиныс продольной
гермитизацией
водоблокирующими лентами,
сеч. 1х400/50 мм2
Кабель с алюминиевой жилой
с изоляцией из сшитого
полиэтилена с оболочкой из
ПВХ пластиката пониженной
пожароопастности, сеч.
1х400/50 мм2
Кабель с алюминиевой жилой
с изоляцией из сшитого
полиэтилена с оболочкой из
полиэтилена увеличенной
М8
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Заказчик
АПвПуг-10, ТУ 16.К71025-96
км
2
Заказчик
АПвВнг-LS-10,
ТУ16.К71-355-2004
АПвПу-10, ТУ 16.К71025-96
км
1,23
Подрядчик
км
0,15
толщины сеч. 1х240/35 мм2
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.10
12.11
12.12
Провод самонесущий
изолированный защищённый
сеч. 120 мм2
Провод неизолированный
сталеалюминиевый
Провод медный голый
Муфта кабельная внутренней
установки (комплект для 3-х
фаз)
Муфта кабельная внутренней
установки (комплект для 3-х
фаз)
Муфта кабельная наружной
установки (комплект для 3-х
фаз)
Муфта кабельная наружной
установки (комплект для 3-х
фаз)
Арматура для непаянного
соединения заземляющего
провода
13. Строительные материалы
(ЭС1)
СИПЗ, ГОСТ Р 523732005
км
8,9
Заказчик
АС-95/16, ГОСТ 839-80
кг
18
МГГ, ГОСТ 20685-75
м
3
POLT-12D/1XI-L12B,
про-ва Rauchem
шт.
1
POLT-12E/1XI-L12, прова Rauchem
шт.
4
POLT-12D/1XО-L12B,
про-ва Rauchem
шт.
1
POLT-12E/1XО-L12,
про-ва Rauchem
шт.
8
EAKT 1658, про-ва
Rauchem
к-т
14
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
13.1
Песок
м3
30
Подрядчик
13.2
Кирпич красный полнотелый
Труба гибкая гофрированная
двустенная из ПНД/ПВД
Ø200/172
шт.
1 710
Подрядчик
м
216
м3
15
13.3
про-ва ДКС, ТУ 224847022248-2006
13.4
Песчано-гравийная смесь
14. Кабельный канал от
2БКТП-1600 (КЖ1)
14.1
ФБС24.4.6-Т
ГОСТ 13579-78
14.2
ФБС12.4.6-Т
ГОСТ 13579-78
14.3
ФБС9.4.6-Т
ГОСТ 13579-78
14.4
ФБС12.4.3-Т
ГОСТ 13579-78
14.5
Балка Б-2
Серия 3 006.1-2.87 вып.6
14.6
Балка Б-1
Серия 3 006.1-2.87 вып.6
14.7
Плита ПК 1а
4С 10АIII-200/10АIII-200
355*355 75/75
14.8
ГОСТ 23279-85
14.10
d6 АI L=450
4С 10АIII-100/10АIII-100
45*45
ГОСТ 23279-85
14.11
d16 АI L=450
ГОСТ 5781-82
14.12
Стремянка См2
19-08-КЖ1И-02.00.0
14.13
Стремянка См1
19-08-КЖ1И-02.00.0
14.9
ГОСТ 5781-82
Подрядчик
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
57/1300
22/640
52/470
53/310
18/220
14/130
14/2750
7/78,79
252/0,19
7/2,77
84/0,71
8/16,1
6/16,1
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
Подрядчик
14.14
Кольцо стеновое КС 7.3.
Серия 3.900.1-14
14.15
Кольцо опорное К06
Серия 3.900.1-14
14.16
Люк С (В125) ГКС 2-60
14.17
Изделие закладное МН117-5
серия 1400-15 вып. 1
14.18
Стойка Ст1
19-08-КЖ1И-01.00.0
14.19
Уключина У1
19-08-КЖ1И-01.00.0
14.20
Бетон кл В15
м3
18,9
Подрядчик
14.21
Бетон кл.В7,5
11,2
Подрядчик
14.22
Лоток Л9-15
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.23
Лоток Л9-15/2
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.24
Лоток Л9д-15
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.25
Лоток Л7-15
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.26
Лоток Л7-15/2
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.27
Лоток Л7д-15
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.28
Плита П9-15
сер.3.006.1-2-87 вып.2
14.29
Плита П9д-15
сер.3.006.1-2-87 вып.2
14.30
Плита ПО2
сер.3.006.1-2-87 вып.6
14.31
Кольцо стеновое КС 7.3.
сер.3.900.1-14.1. вып.1
14.32
Кольцо стеновое КС 7.9.
сер.3.900.1-14.1. вып.1
14.33
Кольцо опорное
сер.3.900.1-14.1. вып.1
м3
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
14.34
Колодец кабельный
14.35
Люк С (В125) ГКС 2-60
ГОСТ 3634-99
14.36
Труба ст. 219х4 мм
14.37
Колодец дренажный
Заземляющее устройство
кабельных камер и колодцев
Сетка 4С(10А-III-150)/ (10AIII-150) 125х100
Сетка 4С(10А-III-150)/ (10AIII-150) 115х100
14.38
14.39
14.40
14.41
14.42
14.43
14.44
Д 6А1 ГОСТ 5781-82*, м.п.
Сальник набивной Ду 100
L=200
Труба асбестоцементная d
=200 мм L=5м
Муфта асбестоцементная
d=200 мм
15. КК от ПС Андроновская
(19-08-КЖ)
ГОСТ 3634-99
ККС5-80
13/130
42/50
14/95
20/2,7
17/18,57
1119/0,8
35/5100
2/2550
5/650
41/2700
4/1350
6/350
158/104
0
11/260
4/550
5/130
1/380
17/50
ГОСТ 10704-91
шт
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
18/21,21
19-08-КЖ1, листы 21-27
шт
7
19-08-КЖ1 лист 20
шт
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
9
1/15,23
620/0,22
2
сер/5/900-2
шт
2
ГОСТ 1839-80
шт
48
ГОСТ 1839-80
шт
24
ГОСТ 2379-85
ГОСТ 2379-85
2
20/95
2/16,23
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
19-08-КЖ.И-Ст2У1
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
154/0,8
ГОСТ 13579-78
шт/маса ед.
кг
21/640
ГОСТ 13579-78
шт/маса ед.
кг
7/470
ГОСТ 13579-78
шт/маса ед.
кг
2/310
ГОСТ 13579-78
шт/маса ед.
кг
3/240
19-08-КЖ.И-П1
шт
2
шт
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
3
серия 3.900.1-14в.1
15.2
Кольца стеновые КС 7.3
Люк чугунный С(В125)
ГКС.2-60
15.3
Закладная деталь МН 117-6
серия 1.400-15 в.1
15.4
Стоика Ст 1
19-08-КЖ.И-Ст 1
15.5
Стремянка См 1
Сальник набивной Ду 100
L=200
19-08-КЖ.И-См 1
15.1
15.6
ГОСТ 3634-99
Серия 5.900-2
15.11
Уключина У1
Фундаментные блоки
ФБС12.4.6-Т, ООО "ЖБК-7",
ООО "Завод ЖБИ"
Фундаментные блоки
ФБС9.4.6-Т, ООО "ЖБК-7",
ООО "Завод ЖБИ"
Фундаментные блоки
ФБС12.4.3-Т, ООО "ЖБК-7",
ООО "Завод ЖБИ"
Фундаментные блоки
ФБС9.4.3-Т, ООО "ЖБК-7",
ООО "Завод ЖБИ"
15.12
Плиты с отверстиями П1
15.13
Перемычки монолитные Пм 1
19-08-КЖ.И-Пм1
15.14
ГОСТ 5781-82*
15.15
Отд. Стержни D= 16А1, L=450
Сальник набивной Ду 100
L=500
15.16
Решетка Р 1
19-08-КЖ.И-Р1
15.17
Изделие закладное МН117-5
15.18
15.20
Стойка Ст 2
фиксатор d=6АI ГОСТ 578182*, L=850
Сетка 4С (10AIII-200)/(10AIII200) 355х355(75/75)
15.21
Бетон кл.В15, марки W6
15.22
Кольца стеновые КС 10.9
серия 3.900.1-14в.1
15.23
Кольца стеновые КС 10.3
серия 3.900.1-14в.1
15.24
Плиты перекрытий ПП10-2
серия 3.900.1-14в.1
15.25
Плиты днища
серия 3.900.1-14в.1
15.26
Люк С (В 125) ТС.1-60
15.27
Трубы "Политек" d=172/160
15.28
Трубы "Политек" d=233/200
ГОСТ 3634-99
ТУ2248-011-523843982006
ТУ2248-011-523843982006
15.29
Труба d=108х4, L=91,0 м.п.
ГОСТ 10704-91
15.30
Стержень d=6AI, L=1224 п.м.
ГОСТ 5781-82
15.7
15.8
15.9
15.10
15.19
Серия 5.900-2
Серия 1.400-15в.1
19-08-КЖ.И-Ст 2 У1
ГОСТ 23279-85
м3
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
8/130
5/95
8/2,4
8/21,5
4/12
3/8.2
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
12/0,71
2/13,9
1/8,4
3/2,7
3/44,6
36/0,2
2/78,9
2,9
3/600
2/200
1/250
1/450
1/95
м.п.
699,5
м.п.
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
524,5
/934,0
/271,8
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
15.31
Сальник набивной Ду 100
L=200
16.1
16. 2БКТП-1600 (АС)
Сетка 1С (10AIII-150)/(10AIII150) 650х800(25/25)
16.2
Арматурный каркас
16.3
Стержень d=8АI, L=6500 п.м.
ГОСТ 5781-82
16.4
Стержень d=8АI, L=420 п.м.
ГОСТ 5781-82
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
16.5
В15
м3
21,4
Подрядчик
Исеть
компл
1
Подрядчик
17.1
Бетон
Аппаратура телемеханики
«Исеть» ООО «Интерфейс, г.
Екатеринбург в составе:
Синком IP/RS (организация
обмена с верхним уровнем )
шт
1
17.2
Синком IP/САN
шт
1
17.3
Синком Т
шт
1
17.4
Модуль САN- ТC.ТИИ430
шт
6
17.5
Модуль САN- ТИТ430
шт
2
17.6
Модуль САN- ТУ430
шт
4
17.7
шт
6
17.8
Блок питания +5В
Блок питания внешних цепей
ТС+24В
шт
2
17.9
Блок питания реле ТУ +24В
шт
4
17.10
Модем с блоком питания
УПСТМ-02/03
шт
1
17.11
Реле ТУ (.220В. 8А)
Шкаф компактныйАЕ
800×600×250
Лицензия на 500
телепараметров для ОИК
диспетчера
Агрегат бесперебойного
питания с наличием разъема
DB-9S c дополнительной
аккумуляторной батареей
Шкаф настенный с замком для
установки АБП
Радиостанция с диапазоном
частот 458-468 МГц
Блок питания для
радиостанции 15А
Грозоразрядник, 400 Вт в
комплекте с разъемами
Направленная антенна с
петлевым вибратором, полоса
частот 435-475МГц
Finder 95.05
шт
128
Подрядчик
АЕ 1058.600
шт
2
Подрядчик
шт
1
Подрядчик
компл
1
Подрядчик
шт
1
Подрядчик
Разъем для кабеля
Разъем телеметрический для
подключения ТМ
Шкаф настенный с замком для
установки радиостанции
Кабель радиочастотный
17
17.12
17.13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Cерия 5.900-2
ГОСТ 23279-85
КР-1
шт/маса ед.
кг
POWERWARE- 9020
УТ-300
2/8,2
2/433,7
12/7,8
2/2,6
22/0,09
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Motorola GM340
шт
2
Подрядчик
ANLI DP-15
DIAMOND CA-35 RS
DC-1000MHz 400Bi
шт
2
Подрядчик
шт
2
Подрядчик
2
Подрядчик
Radial Y6 UHF(H)
шт
BNC FOR RG 8/U
шт
4
Подрядчик
шт
2
Подрядчик
шт
км
1
Подрядчик
0,1
Подрядчик
УТ-300
RG-213U
Приложение № 3
к техническому заданию
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
г. Пермь
«___»____________2010г.
ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора
по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Хайруллина
Ильдара Джавдетовича, действующего на основании доверенности №043-73-09 от 14.04.2009г., с
одной стороны, и______________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
___________________________________________,
действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона», по результатам проведения
открытого запроса предложений, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по
оценке предложений и выбору Победителя от ________ № ______, заключили настоящий Договор
о следующем:
1.Предмет Договора
1.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ПС 110/6 кВ
«Андроновская» со строительством кабельного канала, ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для
электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 107»,
(далее по тексту договора – работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы в полном соответствии с условиями проектной
документации: «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного
канала, ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул.
Промышленная, 107», (далее по тексту настоящего договора - Проект), разработанной ООО
«ПрофРемонт» в 2009 году и Техническим заданием, являющимся приложением №1 к настоящему
договору.
1.3.Место выполнения работ: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул.
Промышленная, 107.
1.4.Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в техническом
задании (Приложение№1), Проекте и Ведомости согласования договорной цены (Приложение №2
к Договору).
1.5.Подрядчик осуществляет работы, определенные в настоящем Договоре на основании:
____________________________________________________________________________________.
2. Сроки выполнения работ
2.1.Начало выполнения работ - _______________ 2010 года. Окончание выполнения работ,
в том числе подготовка Объекта к сдаче в эксплуатацию – _________ 2010 года.
2.2.Сроки выполнения конкретных этапов работ определяются Графиком выполнения
этапов работ (Приложение №3) и согласованны сторонами настоящего договора.
3. Обязательства Подрядчика
По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
3.1. Разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (далее – ППР), в
том числе на пересечения автодорог и железных дорог. В составе ПОС/ППР необходимо
разработать детальный комплексный график строительства объекта в формате MS PROJECT.
3.2. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
договором, Проектом, Техническим заданием, с соблюдением требований проекта организации
строительства и Проекта производства работ, согласованного с Заказчиком, а также в
соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством
Российской Федерации и сдать результат работы Заказчику.
3.3. В случае если в соответствии с законодательством для выполнения работ требуется
наличие разрешения уполномоченных органов государственной власти, то перед началом их
выполнения обеспечить получение такого разрешения.
3.4. В случае если в соответствии с законодательством требуется получение в
уполномоченных государственных органах акта приемки и разрешения на ввод, то перед
приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение такого акта приемки и разрешения на ввод.
3.5.Производить работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора,
приложениями к нему и строительными нормами и правилами.
3.6.До начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за
производство работ, подписку ответственного за производство работ для предоставления
последней в Госархстройнадзор и оформить требуемые законодательством Российской Федерации
разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.
3.7. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
3.7.1. Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых
оборудования и материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (ППР с
содержанием конкретных мероприятий по защите работающих, акт-допуск к производству работ,
список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.).
3.7.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений
о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи
нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности,
с предоставлением копий квалификационных удостоверений.
3.8. В соответствии с условиями закупочной документации поставить на место выполнения
работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и
инструмент, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану.
3.9. Нанимать и использовать за свой счет, технику необходимую для выполнения работ, в
том числе специальную.
3.10. В рамках настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить работы лично.
Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору других
лиц (субподрядчиков) только после получения от Заказчика письменного согласия.
3.11. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по
настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.12.Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время
проведения работ.
3.13.Соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения
с отходами, в том числе:
а) самостоятельно осуществлять расчет, оплачивать сборы и иные платежи за негативное
воздействие на окружающую среду в Федеральный и иные бюджеты;
б) соблюдать требования природоохранного законодательства, действующие санитарно
эпидемиологические и технологические нормы и правила;
в) самостоятельно от своего имени и за свой счет осуществлять все операции с отходами
производства и потребления, связанные с их обращением (сбор, временное размещение, передача
специализированным организациям на утилизацию или захоронение и пр.) в соответствии со
статьей 4 федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ;
г) самостоятельно разрабатывать природоохранную документацию (проекты нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов,
проекты предельно-допустимых сбросов и пр.).
В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил
обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного
законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
3.14.При выполнении ответственных, скрываемых в последующем, работ (монтаж
фундаментов, подготовка оснований и укладка кабельных линий, организация переходов через
коммуникации, устройство контура заземления и т.д.) вызывать представителя Заказчика для
совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписания Акта.
3.15.Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование
прилегающей к строительной площадки территории для целей выполнения работ (доставки и
складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и
уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
3.16.Вывезти в недельный срок со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы
строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
3.17. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта
приемочной комиссии, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов
и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором. Подрядчик
несет перед Заказчиком полную ответственность за сохранность указанного имущества, и в случае
необеспечения такой сохранности, вне зависимости от причин, Подрядчик обязан обеспечить
восстановление имущества или проведение необходимых дополнительных работ на объекте за
свой счет.
3.18. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
 возможности наступления неблагоприятных для Заказчика последствий в результате
выполнения его указаний;
 иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой
работы, а также способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых
работ.
При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после
незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные
на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого
ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
3.19. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по
настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в
любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.
3.20. Не использовать какие либо документы, поступившие от Заказчика, или иную
поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без
предварительного письменного согласия Заказчика.
3.21.Оформить в органах местного самоуправления разрешение (ордер) на производство
земляных работ. После завершения земляных работ Подрядчик должен обеспечить закрытие
ордера на производство земляных работ.
3.22. Подрядчик должен получить в Энергонадзоре разрешение на допуск
электроустановки в эксплуатацию.
3.23. После завершения работ, Подрядчик должен передать заказчику исполнительную
документацию, в объеме требований РД-11-02-2006, а также в объеме требований ст.55 п.3
ч.5,6,7,8 Градостроительного кодекса РФ, предоставить протоколы испытаний и наладки
электротехнического оборудования, выполнить исполнительную геодезическую съемку
построенного объекта.
3.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
3.25. Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
настоящего договора н обеспечить заключение договора комбинированного страхования рисков
случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции),
материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при
реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении
строительно-монтажных работ в соответсвии с разделом 11 настоящего договора.
3.26. Подрядчик обязан при осуществлении работ, составляющих предмет настоящего
договора, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о
безопасности работ, в том числе, обеспечивать выполнение нормативных требований по охране
труда при производстве работ, правил внутреннего трудового распорядка, установленного у
Заказчика (в производственном отделении Пермские городские электрические сети филиала ОАО
«МРСК Урала» - «Пермэнерго»). Подрядчик несет ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение указанных требований.
3.27. Подрядчик должен заключить договор на авторский надзор за строительством данного
объекта с проектной организацией разработчиком рабочего проекта
4. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
4.1. Представить Подрядчику по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию
по объекту: «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного
канала, ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения логистического центра по адресу г.
Пермь, ул. Промышленная, 107».
4.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи, на период выполнения работ,
предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления
таких работ.
4.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему
Договору вправе:
- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством
выполняемых работ с инженерными организациями;
- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации,
для проверки соответствия ей выполняемых работ.
4.5. По заявке Подрядчика предоставить отключения действующего оборудования по
условиям правил техники безопасности, необходимых для исполнения настоящего договора.
4.6. По заявке Подрядчика в пятидневный срок согласовать время отключения
действующих инженерных коммуникаций при необходимости отключения.
4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего Договора.
5. Цена Договора
5.1. Цена Договора определяется _____________________в соответствии с Ведомостью
договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору), которая составляет _____________
(________________________)
рублей,
кроме
того
НДС
____________
(_________________________________) рублей.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет ________________
(_______________________________________) рублей.
5.2. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в
дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости
настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной
оплаты.
5.3. Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение
материально-технических ресурсов и оборудования, уплату налогов, оплату всех прочих работ и
затрат в чем бы они не заключались.
6. Оплата работ и взаиморасчеты
6.1. Расчеты за выполненные работы производятся за фактически выполненные и принятые
установленным порядком работы.
6.2 Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика
обязан представить все необходимые документы, в том числе:
- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку
материалов, машин и оборудования;
- счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;
- платежные поручения на оплату материалов и оборудования;
-товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и
оборудования.
6.3.Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
6.3.1. Подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ
по форме № КС-2, составленных Подрядчиком согласно Ведомости договорной цены и смет,
разработанных проектной организацией;
6.3.2. Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
6.3.3. Актов сдачи-приемки работ по этапу;
6.3.4. Счета-фактуры оформленные в соответствии с положениями ст.169 Налогового
Кодекса РФ.
6.4. Подрядчик представляет Заказчику формы № КС-2, № КС -3 (утверждены
Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 года №100) в срок не позднее 25 числа
месяца окончания этапа работ.
6.5. При соблюдении условий, указанных в пункте 6.3. настоящего раздела, Заказчик в
течение 3 рабочих дней должен подписать указанную справку (форма №КС-3), акт (форма №
КС-2) и Акт сдачи-приемки работ по этапу, или представить мотивированный отказ от
подписания. В случае подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу. Подрядчик в течение двух
дней представляет Заказчику к оплате счет-фактуру.
6.5.1. В случае, если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо
выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 Налогового Кодекса РФ,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость,
которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при
условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения
настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу
Заказчику счет-фактуру. Стороны также признают, что для взыскания неустойки,
предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых
органов в представлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы налога на
добавленную стоимость
6.6. Оплата за выполненные работы производится в форме перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре по истечении 6 (шести) месяцев
с момента получения Заказчиком в надлежащем виде оформленных документов, указанных в п.
6.3. настоящего Договора. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по
осуществлению платежей за выполненные работы.
6.7. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.8. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на строительной площадке
принадлежащие ему машины и механизмы строительные материалы, конструкции, и др.
Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты
освобождения им строительной площадки. В данном случае Заказчик имеет право на
возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и
работы, выполненные Подрядчиком по договору.
7.2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы составляет ________ месяцев со дня подписания сторонами Акта приемочной комиссии
(форма КС-11, КС-14) , если иное не указано в пп. 7.3. и 7.4. настоящего договора.
7.3. На материалы и оборудование предоставляются следующие гарантийные сроки:
7.3.1. Минимальный гарантийный срок на приобретаемое оборудование составляет
__________ месяцев с момента подписания акта приемочной комиссии (форма КС-11, КС-14). В
случае если заводом-изготовителем на поставляемое оборудование установлены более
продолжительные гарантийные сроки, то гарантийные сроки на поставляемое оборудование
считаются равным гарантийным срокам, установленным заводом-изготовителем на данное
оборудование.
7.3.2. Минимальный гарантийный срок на приобретаемые материалы составляет
__________ месяцев с момента подписания акта приемочной комиссии (форма КС-11, КС-14). В
случае если заводом-изготовителем на поставляемые материалы установлены более
продолжительные гарантийные сроки, то гарантийные сроки на поставляемые материалы
считаются равным гарантийным срокам, установленным заводом-изготовителем на данные
материалы.
7.4. Гарантийный срок на выполненные работы по сохранению асфальто - бетонного
покрытия, дорог и тротуаров составляет __________ месяцев со дня подписания сторонами Акта
приемки (форма КС-11, КС-14).
7.5. В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика, после приемки
объекта в эксплуатацию – Подрядчик производит их устранение за свой счёт.
7.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине
Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком
сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.
При выявлении дефекта Подрядчик должен:
- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного)
часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта
и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов.
7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а
равно не прибытие в десятидневный срок представителя подрядчика Заказчик составляет
односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В
случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний
дополнительно компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием
8.1. Все материально-технические ресурсы (далее МТР) и оборудование, необходимые для
выполнения работ, определяются в соответствии с разделительной ведомостью, являющейся
приложением к Техническому заданию, приобретаются Подрядчиком, доставляются на объект
самостоятельно. Подрядчик должен обеспечить охрану МТР.
8.2. Приобретаемые МТР и оборудование должны по качеству соответствовать ГОСТ и
ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарноэпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенного
оборудования и МТР должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения
соответствующих видов работ.
8.3. МТР и оборудование должны приобретаться по спецификациям, согласованным с
Заказчиком. Перечень основного поставляемого оборудования и материалов указан в
разделительной ведомости оборудования и МТР, указанных в Техническом задании (приложение
№1 к настоящему договору).
8.4. Приобретаемые МТР и оборудование не должны быть бывшими в употреблении и
срок их изготовления должен быть не ранее 2009 года. На все оборудование и материалы
должна быть предоставлена вся необходимая техническая документация (паспорта, схемы и др.).
Предусмотреть на сложное поставляемое оборудование шеф - монтаж, где он обязателен, для
сохранения гарантийных обязательств или иных целей.
9. Порядок производства работ
9.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с
настоящим договором и прилагаемым к нему Графиком выполнения этапов работ (Приложение №
3 к настоящему Договору).
9.2. Производит строительно-монтажные работы в полном соответствии с утвержденным
Проектом, графиком выполнения этапов работ и действующими Строительными нормами и
правилами.
9.3. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок, правила пожарной безопасности, правила внутреннего трудового
распорядка, действующие в филиале ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».
9.4.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает
свое мнение в журнале.
Форма
журнала
должна
соответствовать
типовой
межотраслевой
Форме
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, и
согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства
работ по Договору.
Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
9.5.В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ
замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться
Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую
часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а
затем восстановить ее.
9.6.Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих
представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять
приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также
производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования
условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в
любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.7. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ (оказываемых услуг), в том числе, обеспечивать контроль за соблюдением требований
охраны труда, пожарной безопасности и других требований на рабочих местах как работников
Подрядчика, так и работников привлеченных Подрядчиком ими третьих лиц (субподрядчиков).
Заказчик вправе отстранить работников Подрядчика (Субподрядчика) от работы при выявлении
нарушений вплоть до отказа от их дальнейшего допуска в действующие электроустановки с
последующим уведомлением Подрядчика. В случае указанного отстранения
Заказчиком,
Подрядчик обязан обеспечить замену отстраненных работников и возместить Заказчику убытки.
9.8.Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его
мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта,
если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение,
обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения
комплексной реконструкции объекта.
9.9.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте
и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
9.10.Подрядчик организует своевременное устранение замечаний технического надзора и
других контролирующих органов.
9.11.Ответственность за сохранность монтируемого и демонтируемого оборудования,
строительных конструкций и материалов на Объекте несет Подрядчик, до получения акта
приемки и разрешения на ввод.
9.12.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на
строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках
подключения осуществляет Подрядчик.
10. Порядок сдачи-приемки работ
10.1.Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в
соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика
о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования
(трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика.
Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
10.2.Приемка отдельных этапов работ осуществляется рабочей приемочной комиссией.
Состав комиссии утверждается Заказчиком.
10.3.Результаты работы комиссии оформляются актами рабочих комиссий в установленном
Заказчиком порядке.
10.4.Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии
утверждается Заказчиком.
Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном
Заказчиком порядке.
10.5.В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки,
Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок
устранить выявленные недостатки.
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет
Подрядчика.
10.6. Стороны вправе по соглашению между собой скорректировать этапы выполнения
работ, предусмотренные настоящим Договором, путем согласования и приемки работ на
основании актов выполнения работ формы КС-2 и справок формы КС-3 в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящего договора. В случае согласования и подписания
Сторонами указанных актов выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, стороны
согласились считать указанный в них объем работ отдельным этапом работ по настоящему
договору. Корректировка этапов выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет
изменения общего и (или) промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных
Приложением №3 к настоящему Договору, в части, не затронутой такой корректировкой.
11. Страхование объекта
11.1. Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
договора на выполнение строительно-монтажных работ обеспечить заключение договора
комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в
строительстве (при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при
проведении строительно-монтажных работ на Объекте (далее - договор страхования) Договор
страхования должен предусматривать, что действие страховой защиты начинается с даты
подписания договора подряда между заказчиком и подрядчиком.
11.2. Страховая защита рисков ответственности при проведении подрядных работ
оформляется договором страхования, подписанным подрядчиком и страховой компанией, в 3-х
подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и для заказчика
11.3. Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не
превышающем 1% (один процент) от полной стоимости работ по договору подряда.
11.4. Страховая компания подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим
требованиям:
11.4.1. зарегистрирована на территории Российской Федерации;
11.4.2. размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн. рублей;
11.4.3. опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
11.4.4. размер собственных средств - не менее 1000 млн. рублей;
11.4.5. отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая
организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не
должен быть наложен арест;
11.4.6. текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;
11.4.7. наличие отчетности по МСФО;
11.4.8. наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий
российской электроэнергетики;
11.4.9. наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных
рисков;
11.4.10. наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с
емкостью не менее 50 миллионов долларов США.
11.5.
Страхование
должно
покрывать
все
риски
прямого
материального
ущерба
в
результате
воздействия
какого-либо
внешнего,
по
отношению
к
имуществу вредоносного физического фактора, включая, но не ограничиваясь:
11.5.1. пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;
11.5.2. стихийных бедствий – града, бури, землетрясения, схода снежных лавин,
наводнения, обвала, паводка, ливня, урагана, смерча, тайфуна, селя, оползня;
11.5.3. просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
11.5.4. преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение
застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;
11.5.5. аварии инженерных сетей – водопровода, канализации, теплоснабжения;
11.5.6. ошибок при монтаже;
11.5.7. обрушения или повреждения объекта, в том числе обвалившимися или подающими
частями
и другие события на строительной площадке внезапного и недвиденного характера.
11.6. Страховое покрытие должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые
застрахованные лица могут понести в связи:
11.6.1. c причинением материального ущерба по застрахованному объекту строительства
или монтажа, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной
площадке;
11.6.2. c причинением материального ущерба по материалам, строительным конструкциям
и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением
строительных
машин
и
оборудования,
которое
может многократно использоваться подрядчиком на
других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами
строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.
11.7. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и
расходы, которые застрахованные лица могут понести в связи:
11.7.1. c причинением материального ущерба существующим объектам (имуществу) на
строительной площадке или в близи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным
объектам, принятым заказчиком;
11.7.2. c причинением материального ущерба по застрахованным строительным машинам
и оборудованию подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных
строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);
11.7.3. c выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская
ответственность перед третьими лицами);
11.7.4. c послепусковыми гарантийными обязательствами подрядчика, включая затраты на
устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.
11.8. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено
возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального
ущерба, а именно:
11.8.1. затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего
строительства, и удаление строительного мусора;
11.8.2. затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и
других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий
материального ущерба;
11.8.3. дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в
сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также
транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ;
11.9. Франшизы в договоре страхования не устанавливаются.
11.10. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом
следующих требований:
11.10.1. страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть равной полной
стоимости работ, определенной договором подряда, включая
стоимость строительномонтажных и пусконаладочных работ, стоимость оборудования и материалов строительных
конструкций, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
11.10.2. страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика
на строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости
оборудования машин и оборудования;
11.10.3. страховая
сумма
по
существующим
объектам
(имуществу)
на
строительной площадке или в непосредственной близости от нее, может устанавливаться в
размере равном новой восстановительной стоимости имущества
11.10.4. страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных устранением
последствий
материального
ущерба,
устанавливаются соглашением сторон договора,
но не более 2% от полной стоимости строительно-монтажных работ;
11.10.5. страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами
назначается по соглашению сторон договора, но не более 15% от полной стоимости работ,
определенной договором подряда.
11.11. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения строительных
работ, от момента начала строительства до момента приемки объекта заказчиком. По покрытию
послепусковых гарантийных обязательств период страхования может составлять 12 месяцев с
момента ввода объекта в эксплуатацию.
11.12.. При привлечении подрядчика для страхования строительно-монтажных рисков
Общество обеспечивает включение в закупочную документацию по выбору подрядчика и в
договор подряда требований настоящего положения.
12. Право собственности
12.1Право собственности на результат работ, выполненных Подрядчиком по настоящему
договору, возникает у Заказчика в момент подписания актов выполненных работ формы КС-2,
справок формы КС-3.
12.2.До момента приемки Заказчиком объекта в целом (п. 10.4. настоящего Договора) все
риски случайной гибели объекта и результатов работ, выполненных Подрядчиком по настоящему
договору, вне зависимости от их приемки Заказчиком по актам выполненных работ формы КС-2,
справками формы КС-3, а также бремя содержания указанного имущества несет Подрядчик.
Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п. 12.1. настоящего
договора не освобождает Подрядчика от обязанности устранения недостатков работ, выявленных
Заказчиком после подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3, и
иной
ответственности
за
указанные
недостатки,
предусмотренной
действующим
законодательством и настоящим договором.
12.3.Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный
объект, или отдельную его часть, а также документацию на него третьей стороне без письменного
разрешения Заказчика.
13. Имущественная ответственность
13.1.Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика - пени в размере
0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества - пени в размере 0,1% фактической стоимости работ по Договору за каждые 10 (десять)
дней до фактического исполнения обязательства;
- за нарушение сроков, предусмотренных приложением № 3 (График выполнения этапов
работ) к настоящему Договору, - пени в размере 0,1% стоимости невыполненных работ (не
поставленных материалов и оборудования, не оказанных услуг) за каждый день просрочки
выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;
- за задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в
работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день
просрочки;
- за нарушение п. 3.11., 3.12, настоящего договора Подрядчик возмещает Заказчику убытки,
связанные с ненадлежащим выполнением указанных пунктов.
13.2.Подрядчик обязуется уплатить начисленные пени в течение 20 (двадцати) рабочих
дней со дня получения претензии.
13.3.Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2.Если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы результатам
работ угрожает или был нанесен ущерб, то одна из Сторон обязана уведомить об этом другую в 7дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка
ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
14.3.Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и
непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого
атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими
опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти,
гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению
настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торговопромышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или
органом власти.
14.4.В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух)
месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения
настоящего Договора.
15. Разрешение споров между Сторонами
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке
фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания
неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору
другая Сторона обязана ей направить в течение 30 (тридцати) календарных дней
соответствующую претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок
рассмотрения претензии составляет 20 (Двадцать) календарных дней с даты её получения.
15.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия
и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе
связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением,
прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
16. Изменение, прекращение и расторжение Договора
16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его
подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению
Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При
этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты
приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.
16.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора без возмещения убытков (расходов) Подрядчику путем направления письменного
уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в следующих
случаях:
задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;
 систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных
работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
 несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более
чем на 30 (тридцать) дней;
 аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других актов
государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках
законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
16.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством.
17. Конфиденциальность
17.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу
юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением
настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее
поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является
служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна
раскрываться.
17.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при
условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом
Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
17.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с
условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой
Стороны.
17.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении
конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия
настоящего Договора.
18. Особые условия
18.2. В нижеуказанных случаях цена настоящего договора может быть изменена, а именно:
18.2.1. При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых работ в пределах
15 % от стоимости настоящего договора;
18.2.2. Цена настоящего договора может быть уменьшена без изменения объемов работ в
случае конъюнктурных изменений на рынке.
18.3. Изменение цены настоящего договора в случаях, предусмотренных п.18.2, оформляется
дополнительным соглашением к настоящему договору.
19. Заключительные положения
19.1. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права
и обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны
Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед
Заказчиком.
19.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
19.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
19.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному для каждой из Сторон.
20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
Приложения к настоящему Договору:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Ведомость договорной цены;
- Приложение № 3 – График выполнения этапов работ.
21. Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «МРСК Урала»
Заказчик:
ОАО «МРСК Урала»
620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140
ИНН 6671163413; КПП 660850001
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48
ИНН 6671163413, КПП 590432002
Рас. счет 40702810400320700549 в филиале
«Газпромбанк» (ОАО) г. Пермь
ИНН банка 7744001497 КПП банка 590402001;
БИК банка 045773808
Кор. Счет 30101810200000000808 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю.
Заместитель директора по
капитальному строительству
И.Д.Хайруллин
Приложение №1 к договору
от «____» ___________2010г. №_______________
Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного канала, ВКЛ-6
кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул.
Промышленная, 107»
1. Пояснительная записка:
Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ПС
110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного канала, ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для
электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 107 в ПО
«Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».
Срок выполнения работ по открытому запросу предложений:
Начало работ – март 2010 года;
Окончание этапов работ:
В срок до 15.04.2010г. выполнить работы по установке фундаментов по БКТП, проложить
кабельный канал и КЛ-0,4 кВ по территории логистического центра по адресу г. Пермь, ул.
Промышленная, 107;
В срок до 20.05.2010г. выполнить СМР по ВКЛ-6 кВ.
2. Выполняемые работы:
Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного канала, ВКЛ-6 кВ, КЛ0,4 кВ для электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул. Промышленная. 107
выполняется согласно проекта «Логистический центр по ул. Промышленная, 107», шифр 19-08,
выполненый ООО «ПрофРемонт» в 2008 году.
2.1. Технологические и конструктивные решения
2.1.1. Реконструкция ПС «Андроновская»
Электроснабжение 6,0 кВ блочной комплектной трансформаторной подстанции с двумя
трансформаторами по 1600 кВ установленной у парка логистики по ул. Промышленная, 107
предусматривается от ПС "Андроновская". Для этого от ПС "Андроновская" прокладываются две
кабельно-воздушные линии по 1700 м каждая. К прокладке принят одножильный кабель с
изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой не распространяющей горение типа АПвВнг-LS
Зх( 1x400/50). Из ПС "Андроновская" выходят две кабельные линии в существующий трубный
кабельный канал.
Для подключения кабельных линий 6 кВ в РУ-6 кВ ПС "Андроновская" устанавливаются две
ячейки типа КРУ-С-6-8.1ТЭ-630УЗ производства ЗАО "АРЕВА" г. Екатеринбург. Новые ячейки
номер 102 и 202 устанавливаются в один ряд с существующими ячейками 101 и 201.
Предусматривается заказ по одной ячейке "Левого" и "Правого" исполнения. Заказ ячеек
осуществляется по опросным листам.
Схемой релейного шкафа предусматриваются следующие виды защит кабельной линии:
- от замыкания на землю;
- токовая отсечка;
- максимально токовая защита.
В ячейках КРУ-С выполнены следующие блокировки:
а) блокировка, не допускающая включение или отключение линейных и шинных разъеденителей
при включенном высоковольтном выключателе;
б) блокировка между разъеденителем и заземлителем, не допускающая включения разъеденителей
при включенных заземлителях, либо включение заземлителя при включенных рабочих (главных)
ножах разъеденителя;
в) блокировка шинных разъеденителей с дверями шкафа, не допускающая открывания дверей при
включенных разъеденителях и не установленной инвентарной перегородки.
Заземление всех комплектующих элементов шкафов КРУ-С производится на шину заземления,
расположенную в области днища ячейки со стороны задней стенки. При установке ячеек в
распределительном устройстве производится монтаж общей шины заземления, монтаж на неё
заземляющих проводников внешних элементов и соединение ее с общим контуром заземления
2.1.2. Кабельно-воздушная линия 6,0 кВ.
Предусматривается прокладка двух воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "Андроновская" до
запроектированной 2БКТП-1600.
Для подключения кабельных линий на ПС "Андроновская" предусматривается установка двух
ячеек КРУ-С. От ПС "Андроновская" прокладка кабельных линий выполняется в существующем
кабельном канале. Существующий кабельный колодец К-2 демонтируется, на его месте
устанавливается кабельная камера КК-1. От кабельной камеры КК1 существующего кабельного
канала прокладываются кабельные линии и строится трубный кабельный канал (14 труб) длиной
93м , далее кабельные линии выполняются в земле до опор №1 и № 2. кабельного канала.
В воздушном варианте к прокладке принят провод СИП З сечением 120 мм². В начале и конце
линий устанавливаются концевые одноцепные опоры типа КтБ 10-24 ( по т.п. Л56-97). Для
удобства монтажа на концевые опоры устанавливаются траверсы М8 взамен траверс ТМ60 и
ТМ73. На концевых опорах, в начале воздушной линии устанавливаются нелинейные
ограничители перенапряжения типа ОПН-6УХЛ1. Воздушная линия выполняется в двухцепном
варианте. На опорах № 17 и №18 линия переходит в кабель и осуществляется переход через
автомагистраль (Западный обход г. Перми).
Переход через Западный обход г. Перми осуществляется способом прокола. Проект на прокол
выполняется отдельно, специализированной организацией, согласно технических условий
выданных Управлением автомобильных дорог Пермского края. Выполнение пересечения
предусматривается методом прокола с устройством защитного кожуха под углом 90°. Заложение
труб предусматривается на глубине не менее 1.5 м от подошвы насыпи. Концы труб выводятся на
расстояние не менее 5 метров от подошвы земляного полотна.
Прокладка кабеля осуществляется до опор №19 и № 20. Далее до опоры № 49 линия выполняется
в воздушном варианте. С опор № 50 и №51 кабельные линии прокладываются до проектируемой
2БКТП-1600. К установке приняты двухцепные железобетонные опоры согласно, т.п. Л57-97.
От ВЛ-6 кВ ф. "Осенцы" выполняется ответвление в сторону проектируемой 2БКТП-1600. Для
чего на расстоянии 5м от существующей опоры № 41 устанавливается анкерная опора № 41/1 типа
А10-2 (по т.п. 3.407.1-143.2.9) и через 13 м от нее устанавливается концевая анкерная опора №
41/2 типа А10-2 (по т.п. 3.407.1-143.2.9).С этой опоры кабель прокладывается в земле до
проектируемой 2БКТП-1600.
Заземлению подлежат все железобетонные опоры.
2.1.3. Электроснабжение 0,4 кВ.
Кабельные линии
В кабельных каналах прокладываются кабельные линии 0,4 кВ от 2КТПБ-1600/6,0/0,4 и от
существующей КТП-400-6/0,4 до вводно-распределительных устройств логистического центра.
Кабельные каналаы из лотков 900x1200(h) и 980x600(h).
К прокладке предусмотрены силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с низким
дымо- и газовыделением марки АПвВнг(А)-LS.
В канале кабели укладываются на кабельные конструкции. На кабельных подвесах кабели
закрепляются с помощью клейкой резины Р-162.
Для заземления кабельных конструкций в каналах предусмотрена стальная полоса 4x40 мм по
всей длине канала с обоих сторон с последующим присоединением её к контурам заземления
2БКТП-1600 и кабельных камер. У каждой кабельной камеры и кабельных колодцев
предусматривается выполнение заземляющего устройства. Заземляющее устройство выполняется
из трех вертикальных электродов (ст.угл.50x50x5) длиной Зм и горизонтальных электродов
(ст.4х40).
В качестве концевых муфт приняты муфты с болтовыми наконечниками марки ЕРКТ фирмы
"Райхем". Для соединения строительных длин кабелей предусмотрены соединительные муфты
марки POLJ фирмы "Райхем". Соеденительные кабельные муфты устанавливаются в кабельных
камерах и в траншеях.
2.1.4. Кабельные каналы
Общие указания
Зона сложности - нормальная. Вес снегового покрова - 2,24 кПа. Скоростной напор ветра - 0,3 кПа.
Расчётная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки -35°С, наиболее холодных
суток -39°С с коэффициентом обеспеченности 0,92 б соотбетстбии СНиП 23-01-99.
Согласно инженерно-геологических изысканий, выполненных ЗАО "ВерхнекамТИСИЗ" в 2007 г.
основанием канала будут служить глина коричневая тугопластичная, суглинки тугопластичные и
мягкопластичные.
Грунтовые воды на период изысканий встречены на глубине - 2м.
Конструктивная часть
Кабельные каналы выполнены из сборных жележобетонныхб лотков и плит перекрытия по
серии 3.600.1-2. Плиты перекрытия укладываются на цементном растворе марки 50. Стыки между
лотками заделать цементным раствором марки 50.
Стены камер выполняются из сборных блоков из бетона В7.5 по ГОСТ 13579-78 и балок по
серии 3.006.1-2.87. Монолитные заделки между фундаментными блоками выполнить из бетона кл.
В12.5. Фундаментные блоки укладывать с обязательной перевязкой швов. Днище монолитное из
бетона кл. В15. Плиты перекрытия приняты по чертежу 19-08-КЖ1.И-02.00.0.
Выход кабелей из канала осуществляется в полиэтиленовых трубах марки «Электрокор»
производства группы "Полипластик".
При стыковке труб с камерами и лотками выполнить водоупорный замок из плотно уложенной
перемятой глины, смешанной с битумными материалами.
Под днища каналов и камер выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 по щебню толщ. 100 мм.
Поверх бетона выполнить гидроизоляцию из 1 слоя бикроста марки ТПП.
По наружным боковым поверхностям каналов и камер выполнить гидроизоляцию из 1 слоя
бикроста марки ТПП.
Обратную засыпку пазух камер и каналов выполнить из крупнозернистого песка с тщательным
уплотнением до Y=1,6 т/м³ слоями 20-30 мм.
Во все трубы протянуть стальную проволоку ф 6А-1.
Люки приняты марки Т(С250)-ГКС.2-60 по ГОСТ 3634-99. На люках выполнить знак «молния».
Стремянки, швеллера для подвески кабельных конструкции покрасить масляной краской по
грунтовке ГФ-021.
При производстве опалубочных, арматурных и бетонных работ надлежит руководствоваться
требованиями СНиП 3.03.01-87.
При производстве работ под действующей ВЛ-6 кВ запрещается установка и работа
грузоподъемных кранов. Установка и работа стреловых самоходных и прицепных кранов на
расстоянии ближе 30 м от ВЛ-6 кВ должна производиться по наряду-допуску. Работа по нарядудопуску может быть допущена при условии, что расстояние по воздуху от подъёмной или
выдвижной части крана, а также от поднимаемого груза в различных их положениях (в том числе
и при наибрльшем подъёме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением,
будет находиться в определенных размерах (не менее одного метра). Наличие на стреловом
самоходном кране прибора, сигнализирующего об опасном приближении стрелы крана к
находящимся под напряжением проводам, не освобождает администрацию от выдачи крановщику
наряда-допуска. Наряд-допуск на производство работ краном вблизи ЛЭП-6 кв действителен в
течении суток после его выдачи. Если указанные в наряде-допуске условия работы изменились, то
должен быть выдан новый наряд-допуск.
Металлические конструкции всех кабельных камер и колодцев необходимо заземлить Для этого
у каждой камеры и каждого колодца выполняется заземляющее устройство, состоящее из
вертикальных электродов (сталь угловая 50x50x5) и горизонтальных электродов (ст. 40x4).
Соединение металлических конструкцийй кабельных камер и колодцев с заземляющим
устройством выполняется стальной полосой 25x4. Все соединения выполнять электросваркой,
обеспечив надёжный элетрический контакт.
Для отвода воды из кабельных камер, возле них устанавливаются дренажные колодцы
2.1.5. Комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-1600.
Подстанция 2БКТП-1600 полной заводской готовности выполнена из железобетона
прямоугольной конструкции размером в плане: 7500*6000 и соответствует ТУ5363-001-011020852004.
Для установки подстанции используются фундаментные кабельные приямки заводской
готовности, укладываемые на ранее подготовленную фундаментную плиту ПФ (400*8100*6600) с
подсыпкой из песчанно- гравийной смеси (ПГС).
Здание подстанции выполнено на четыре отсека. Два отсека - трансформаторные, третий отсек РУ-6 кВ, четвертый отсек - РУ-0,4 кВ.
В заводских условиях в подстанции монтируются:
компактное распределительное устрой-ство (КРУ) RM6, шкаф низкого напряжения (НКУ
2*4000А), ящик собственных нужд с АВР (ЯСН), внутренний контур заземления из стальной
полосы с четырмя выводами для присоединения к внешнему контуру заземления, высоковольтные
кабельные перемычки для соединения ячейки КРУ (защиты трансформатора) с силовым
трансформатором, секционные перемычки, цепи освещения, гибкая связь от силового
трансформатора до вводного выключателя нагрузки НКУ.
Электрооборудование 2БКТП-1600 включает в себя оборудование полной заводской готовности:
- компактное распределительное устройство (КРУ), состоящее из герметизированных шкафов
высокого напряжения с элегазовой изоляцией (типа RM6);
- силовые трансформаторы ТМГ-1600/6У1;
- распределительные устройства низкого напряжения (РУНН), состоящее из шкафов
распределительных НКУ 2*4000А;
- шкаф общего учета электроэнергии ШУ-1;
- ящик собственных нужд с АВР ЯСН;
- высоковольтные кабели;
- низковольтные кабели.
В качестве компактного распределительного устройства на напряжение 6 кВ применяется КРУ с
элегазовой изоляцией типа RM6 фирмы Schneider Electrik на 5 присоединений: четыре с
выключателем нагрузки - ввод, отходящие линии, секционная связь; и одно с вакуумным
выключателем.
В КРУ устанавливается микропроцессорное максимальное токовое реле типа VIP-300 для
защиты трансформаторов. Реле VIP-300 при защите замыканий на землю имеет следующие
диапазоны работы:
- время срабатывания защиты от 0,03 до 1,5 сек;
- ток срабатывания от 0,1 xIn до 1,2 In;
- время восстановления 17-20 мс.
Питание токового реле осуществляется от трансформаторов тока (без внешнего источника
питания). Так же токовое реле имеет функцию защиты от замыкания на землю.
Все коммутационные аппараты и рабочие механизмы находятся в полностью герметичном
корпусе из нержавеющей стали, наполненном элегазом, что обеспечивает высокий уровень
защиты и безопасности.
В 2БКТП-1600 устанавливаются силовые трансформаторы трёхфазные масляные типа ТМГ
мощностью 1600 кВА, напряжением 6/0,4 кВ со схемой соединения обмоток Δ/Y-l1. Диаметр
нулевой втулки трансформатора равен диаметру втулок фаз. Трансформаторы в герметичном
исполнении (внутренний объём не имеет сообщения с окружающей средой). Для контроля
полноты заполнения бака маслом, трансформаторы снабжаются поплавковым масло-указателем,
расположенным на крышке.
В качестве распределительного устройства 0,4 кВ применен шкаф распределительный низкого
напряжения типа НКУ 2*4000А УЗ на 12 отходящих фидеров с номинальным током 630 A.
Шкафы НКУ комплектуются оборудованием фирмы ABB: вводным автоматическим
выключателем Emax и секционным выключателем нагрузки типа OETL на номинальный ток
3150А, модульными вертикальными фидерами серии InLine типа XLBM2 и автоматическими
выключателями на 100А для питания ящика собственных нужд. Секционные выключатели
каждого блока соединяются между собой гибкой перемычкой из четырёх проводов ПВ-1 (1x240)
на каждую фазу.
В РУ-0,4 кВ устанавливается ящик собственных нужд ЯСН с АВР. От ЯСН запитывается
внутреннее освещение подстанции и отсеков трансформаторов напряжением ~220В,а также
отопление распредустройств высокого и низкого напряжения.
Кроме того, имеется возможность присоединения внешних потребителей с Iном. до 63А к
автоматическим выключателям ЯСН.
В 2БКТП-1600 устанавливается шкаф общего учета типа ШУ. В шкаф ШУ устанавливаются
трёхфазные счётчики СЭТ-4ТМ.02.2. Счётчик подключается к трансформаторам тока СТ12 фирмы
ABB.
Предусматривается установка электромагнитных замков. Щит питания электромагнитных
замков запитывается от ящика собственных нужд ЯСН с АВР.
2.1.6. Заземление.
Заземление 2БКТП-1600 выполняется в соответствии с главой 1.7 ПУЭ.
Заземляющее устройство принято общим для,РУ-6 кв и РУ-0,4 кВ. Внутренний контур
выполняется полосой 40x4 мм.
Внешний контур заземления выбирается в соответствии с проектом фундамента, обеспечивающий
соответствующее сопротивление менее 4 Ом в любое время года. В случае несоответствия
сопротивления контура заземления нормируемой величине при производстве монтажных работ,
для уменьшения сопротивления дополнительно могут быть добавлены электроды заземления.
Мероприятие по молниезащите 2БКТП выполнено, так как металлическая арматура каркаса
объёмного и кабельного блоков имеет металлическую связь с внутренним контуром заземления,
дополнительных мер не требуется.
2.1.7.Техника безопасности и противопожарная безопасность.
Предусматриваются следующие мероприятия:
1. По технике безопасности:
а) для предотвращения неправильных операций с оборудованием предусмотрены механические
блокировки в каждой ячейке КРУ с мнемосхемой указания подключений. Дополнительно имеется
возможность запирания приводов навесными замками.
б) в НКУ-0,4 кВ имеется механическая блокировка включения секционного выключателя нагрузки
при заземлении сборных шин 0,4 кВ, так же с навесными замками.
в) при утечке масла из трансформатора, в кабельном полуподвале устанавливается бак под полный
объём масла трансформатора.
2. По пожарной безопасности:
а) камеры каждой БКТП разделены перегородкой из негорючих материалов с пределом
огнестойкости 0,75 ч.
б) все отверстия в перекрытиях, панелях и кабельных блоках под прокладку кабелей (проводов) и
отверстия под временные схемы питания заглушены негорючим материалом.
в)предусмотрены комплекты защитных средств по технике безопасности и противопожарной
технике.
Категория помещения БКТП по пожарной безопасности (В4) согласно РД34.03.350-98.
2.1.8. Мероприятия по охране окружающей среды
При реконструкции и строительстве соблюдать требования законодательства об охране природы
и основ земельного законодательства Российской Федерации.
Направление трассы кабельно-воздушной линии 6 кВ выбрано с учетом местоположения
питающей подстанции и электроприемника, а также в соответствии с согласованиями с
заинтересованными организациями на стадии выбора направления трассы.
Технологический процесс строительства является безотходным и не сопровождается вредными
выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную).
В проекте организации работ, должен выполняться подрядной строительной организацией,и в
нем должны быть разработаны мероприятия:
1.По очистке скатов строительной техники от грязи при выезде из зоны строительства на
городскую территорию.
2.Не допускать на стройплощадке организацию заправки автотранспорта топливом и сбора
отработанных масел.
З.Не допускать слива загрязнения на стройплощадку.
Для исключения загрязнения территории вокруг 2БКТП-1600 при аварийном выбросе
трансформаторного масла и предотвращения распространения пожара, предусмотрено сооружение
под силовыми трансформаторами маслоприемников.
2.1.9. Охрана труда и техника безопасности.
Охрана труда и техника безопасности с строительстве и эксплуатации проектируемых объектов
обеспечиваются принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНИП 12-01-2004
и Правил техники безопасности электроустановок, требования которых учитывают условий
безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, пожаров и взрывов.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
Использование технически совершенного оборудования
Размещение оборудования, обеспечивающее его свободное обслуживание;
Выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой СНИП 12-012004
величиной сопротивления и конструкцией, соответствующей требованиям Техники
безопатности в строительстве;
Использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в
конструкции которых заложены принципы охраны труда;
Высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими
картами.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, чтобы строительные,
монтажные и наладочные работы и эксплуатация электроустановок производилась в соответствии
с РД-153-34.3-03.285-2002.
Строительство участков линий вблизи действующих, находящихся под напряжением, должны
выполняться в соответствии с с
РД-153-34.3-03.285-2002 и
Техникой безопасности в
строительстве с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и
механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности
ведения работ.
Втех случаях , когда требования по безопасности в части расстояния от находящихся под
напряжением элементов действующих электроустановок до работающих механизмов выполнить
нельзя. Необходимо отключать и заземлять эти электроустановки., Количество,
продолжительность и время таких отключений должно быть указано в проекте производства
работ и согласованы с энергоснабжающей организацией.
2.1.10. Земельный участок
Земельный участок отведен по существующую подстанцию площадью 5250,30 м².
Свидетельство о бессрочном пользовании № 4481 от 29.08.97 г.
2.2. Объемы основных строительных, монтажных и специальных работ
№
Наименование работ
Ед. изм.
Объем
Основание под 2БКТП-1600
1
2
3
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа
грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
4
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов:
1, 2
5
Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс
груза 1
Устройство основания под фундаменты: щебеночного
6
1000 м3
грунта
0,136
100 м3 грунта
0,118
1000 м3
грунта
100 м3
уплотненного
грунта
1т
0,148
1 м3
основания
10,69
0,13
238
7
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
8
9
10
11
12
Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) крупность более 40мм
Армосетки и армопакеты
Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
ПГС
Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
13
Гидроизоляция горизонтальнаяобмазочная битумная в 2 слоя по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
14
15
Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160
мм2
Монтаж 2БКТП-1600
Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования на
открытой площадке. Масса оборудования, т: 5
Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования на
открытой площадке. Масса оборудования, т: 13
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 2,5
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 35
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 150
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 240
Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный
реактор, масса, т, до 7
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до
10 кВ, сечение, мм2, до: 240
Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования на
открытой площадке. Масса оборудования, т: 5
Пуско-наладочные работы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11,
мощностью, МВА: до 1,6
Трансформатор сухой однофазный напряжением , кВ, до: 1
Трансформатор выносной напряжением , кВ, до: 1
Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением , кВ,
до: 11
Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем
Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или
комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200
Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ
Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или
вакуумный напряжением до 11 кВ
Схема вторичной коммутации выключателя: напряжением до 11 кВ
с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до: 10
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю
до 20 м
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости
электрических машин и аппаратов
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением, кВ: св. 1
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
м3
т
10 м3
м3
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
10 шт
100 м
0,214
21,72
0,95366
2,646
26,46
0,3915
0,5346
1,2
0,36
шт
2
шт
2
100 шт
0,06
100 шт
0,13
100 шт
0,03
100 шт
0,66
шт
2
шт
15
шт
2
шт
2
шт
шт
шт
2
20
6
шт
4
шт
2
шт
шт
6
2
схема
2
устройство
шт
измерение
1
2
1
100 точек
0,3
токоприемник
измерение
6
26
фазировка
2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и
электрических машин
Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин
и аппаратов
Обмотка трансформатора силового
Обмотка трансформатора измерительного: первичная
Обмотка трансформатора измерительного: вторичная
Шины напряжением, кВ, до: 11
Аппарат коммутационный напряжением до 1 кВ (силовых цепей)
Аппарат коммутационный напряжением до 35 кВ
Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ
Цепи вторичной коммутации
Реконструкция ПС Андроновская
Шкаф комплектных распределительных устройств выключателем
напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1
Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до:
1,6
Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до: 0,4
Перемычка заземляющая: тросовая диаметром до 9,2 мм для
строительных металлических конструкций
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2: 160
РЗиА
Трансформатор выносной с твердой изоляцией напряжением , кВ,
до: 11
Трансформатор нулевой последовательности: без подмагничивания
Выключатель напряжением до 20 кВ
Схема вторичной коммутации выключателя: напряжением до 11 кВ
с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40,
РСТ: тремя
Выключатель трехполюсный: с полупроводниковым расцепителем
максимального тока, номинальный ток, А, до: 1600
Защита с реле: ЗЗП-1
Устройство ТАПВ: однократного действия
Устройство фиксации отключения: по положению выключателей,
фиксации действия САПВ и БАПВ
Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для
питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1
кВА: со стабилизацией выходного напряжения
Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты,
автоматики электрических и
Схема образования участка сигнализации (центральной,
технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
Схема контроля: с помощью электроизмерительных приборов
Схема контроля: с применением релейно-контакторной аппаратуры
и бесконтактных элементов
Датчик с числом цепей управления до: 5
Трансформатор трехфазный напряжением , кВ, до: 11
Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
Цепи вторичной коммутации
Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт.
Схема, количество блокируемых аппаратов до: 10
Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств
(КРУ)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и
измерение
6
диаграмма
линия
2
12
измерение
6
испытание
испытание
испытание
испытание
испытание
испытание
1 испытание
испытание
4
72
42
6
6
12
18
15
шт
2
100 м кабеля
2
100 шт
0,08
100 шт
10 шт
0,4
0,2
100 м
0,06
шт
6
шт
шт
схема
2
2
2
компл
4
шт
2
компл
устройство
устройство
2
2
2
устройство
2
сигнал
6
участок
1
схема
схема
2
2
шт
шт
диаграмма
испытание
присоединени
е
схема
компл.
6
2
31
49
6
линия
980
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
КЛ-0,4 кВ
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Устройство постели при одном кабеле в траншее
Песок природный обогащенный для строительных работ средний
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 3
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 2
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:
3
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:
2
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
Кольцо уплотнительное
Муфта
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Проволока светлая диаметром 6.0-6.3 мм
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,
длина, м: 2
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ,
сечение, мм2, до: 185
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ,
сечение, мм2, до: 240
Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля
напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 120
Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля
напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 240
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Устройство постели при одном кабеле в траншее
Песок природный обогащенный для строительных работ средний
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 3
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 2
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:
3
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:
2
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
Кольцо уплотнительное
Муфта
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Проволока светлая диаметром 6.0-6.3 мм
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,
длина, м: 2
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ,
сечение, мм2, до: 185
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ,
100 м3 грунта
0,4878
100 м3 грунта
100 м кабеля
м3
100 м кабеля
0,3252
1,06
16,26
12,5186
100 м кабеля
2,6288
100 м кабеля
113,5086
100 м кабеля
8,1196
1 км
трубопровода
шт
шт
100 м
0,576
т
100 шт
100 м
0,128
0,06
0,021
шт
12
шт
112
шт
4
шт
34
100 м3 грунта
0,4878
100 м3 грунта
100 м кабеля
м3
100 м кабеля
0,3252
1,06
16,26
12,5186
100 м кабеля
2,6288
100 м кабеля
113,5086
100 м кабеля
8,1196
1 км
трубопровода
шт
шт
100 м
0,576
т
100 шт
100 м
0,128
0,06
0,021
шт
12
шт
112
96
48
5,76
96
48
5,76
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
сечение, мм2, до: 240
Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля
напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 120
Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля
напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 240
ВЛ-6 кВ
Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ c траверсами с
одинарными приставками: одностоечных
Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ c траверсами с
одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом
Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ c траверсами с
одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе:
одностоечных железобетонных опор
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе:
материалов оснастки одностоечных опор
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе:
материалов оснастки сложных опор
Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением:
свыше 35 мм2 с помощью механизмов
9
Разрядник, напряжение, кВ, до: 10
10
14
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину
до 5 м
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества, марка стали
ВСт3пс5-1, диаметром 16 мм
Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп
15
Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
КЛ-6 кВ
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Устройство постели при одном кабеле в траншее
На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1
Песок природный обогащенный для строительных работ средний
Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного
кабеля
Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого
последующего
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1
м, кг, до: 3
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 3
Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 2
Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до:
шт
4
шт
34
1 опора
32
1 опора
15
1 опора
6
1 опора
80
1 опора
32
1 опора
21
100 м кабеля
1 км линии (3
провода) при
10 опорах
компл. (3
фазы)
100 м3 грунта
88,8
0,015
100 м3 грунта
1
заземлитель
т
0,034
2
100 м
заземляющих
устройств
1 м шин
заземления
0,08
100 м3 грунта
0,1962
100 м3 грунта
100 м3 грунта
0,1308
0,617
100 м3 грунта
0,007
100 м3 грунта
0,021
100 м3 грунта
100 м3 грунта
0,4302
0,0468
100 м3 грунта
100 м кабеля
100 м кабеля
м3
100 м кабеля
0,0312
3,61
2,65
30
1,45
100 м кабеля
0,49
100 м кабеля
18,54
100 м кабеля
1,8
100 м кабеля
0,3
100 м кабеля
0,57
10
0,034
0,002
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до:
3
Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м
кабеля, кг, до: 2
Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м
кабеля, кг, до: 3
Скрепление кабеля в треугольник
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Проволока светлая диаметром 6.0-6.3 мм
Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2,
количество проводов в линии: 2
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные
помещения уплотнительной массой
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до
10 кВ, сечение, мм2, до: 240
Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до
10 кВ, сечение, мм2, до: 70
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение,
мм2, до: 400
Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам,
длина, м: 2
Кабельный канал - 0,4 кВ
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
5
6
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт
растительного слоя (земля, перегной)
Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс
груза 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
7
Водоотлив из траншей
8
11
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
12
Водоотлив из траншей
13
Устройство основания под фундаменты щебеночного
14
Устройство бетонной подготовки
15
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
2
3
4
9
10
100 м кабеля
6,42
100 м кабеля
0,3
100 м кабеля
2,4
100 м кабеля
1 км
трубопровода
100 м
2,33
0,216
т
шт
0,04795
3
проход
кабеля
шт
30
шт
36
100 шт
0,42
100 м
0,27
1000 м3
грунта
1,595628
100 м3 грунта
1,77292
за т груза
310,261
1т
3102,61
100 м3 грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1000 м3
грунта
100 м3 грунта
4,4323
0,177292
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
основания
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
0,15855
2,16
6
1,3297
0,343611
0,38179
0,038179
0,4757
22,18
0,044352
0,1478
16
17
18
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
19
Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
20
Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т
21
Укладка перемычек до массой 0,3 т
22
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
23
24
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
25
26
27
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины
стяжки добавлять или исключать к норме
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
28
29
Установка люка
Установка металлических решеток приямков
30
31
Конструкция сварная
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ021
32
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115
33
38
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слой
Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной
мастике
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слой
Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при
помощи асбестоцементных муфт диаметром: 200 мм
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Устройство основания под фундаменты щебеночного
39
Устройство бетонной подготовки
40
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
41
Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением: более
0,2 м2
34
35
36
37
1т
100 м2 стяжки
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2 стяжки
100 м2 стяжки
0,0513
0,7392
1,05
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
1 шт
1т
металлически
х изделий
т
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2 стенок
0,01815
100 м2
изолируемой
поверхности
1 км
трубопровода
100 м
0,455
1 м3
основания
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м3
сборных
железобетонн
77,81
0,22
0,57
0,34
0,14
0,6853
0,6853
0,6853
0,6853
14
0,01939
0,41089
0,07735
0,07735
0,3245
0,3245
0,24
2,4
0,778128
7,78
1,2098
42
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
43
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
44
45
46
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
47
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слой
Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм
прямоугольных сооружений
48
49
50
Конструкция сварная
Обкладка мелких изделий площадью до 0,1 м2: резиной
51
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
52
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
53
58
Установка люка
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
59
Водоотлив из траншей
60
Устройство основания под фундаменты щебеночного
61
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных
колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых
62
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
63
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим
испытанием диаметром: 200 мм
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа
грунтов: 2
54
55
56
57
64
65
ых
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 шт
сборных
конструкций
100 м2 стяжки
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м3
железобетона
в деле
т
1 м2
обкладываем
ой
поверхности
1 км
трубопровода
100 м
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
1 шт.
1000 м3
грунта
100 м3 грунта
0,11
1,59
5,78608
5,78608
5,78608
13,06856
0,0832
4,96222
42,84
0,024
0,24
0,00595
4
0,111951
0,12439
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
основания
10 м3
железобетонн
ых и
бетонных
конструкций
колодцев
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
1 км
трубопровода
100 м
0,06092
1000 м3
грунта
0,04815
0,03732
0,112
1,58
0,728
0,00665
0,018
0,18
66
67
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
69
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Водоотлив из траншей
70
Устройство основания под фундаменты щебеночного
71
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
72
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных
на трассе, устанавливаемых на пешеходной части: ККС-5
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слой
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
68
73
74
75
76
77
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
78
79
Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2: 100
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из
полосовой стали, сечение, мм2: 160
Кабельный канал - 6 кВ
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
80
1
3
4
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
5
Водоотлив из траншей
6
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
щебня
7
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
песка
8
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
9
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм
10
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим
испытанием диаметром: 100 мм
Затягивание ст проволоки в проложенные трубы и металлические
рукава.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа
грунтов: 2
2
11
12
100 м3 грунта
0,0535
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
основания
100 м2
изолируемой
поверхности
1 колодец
0,00535
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
100 м2 стяжки
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
10 шт.
100 м
0,4706
100 м
1,4
1000 м3
грунта
0,370827
100 м3 грунта
0,41203
100 м3 грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
100 м3
материала
основания (в
плотном теле)
1 км
трубопровода
1 км
трубопровода
1 км
трубопровода
100 м
2,58
0,041203
1000 м3
грунта
0,04815
0,02871
0,0861
0,98
0,0606
2
0,0027
0,0865
0,0865
0,0865
2,1
0,3
0,744
0,1566
0,1044
0,5245
0,6995
0,091
13,15
13
14
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2
м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
16
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Водоотлив из траншей
17
Устройство подстилающих слоев щебеночных
18
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных
на трассе, устанавливаемых на пешеходной части: ККС-5
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
15
19
20
21
Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по
выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1
слоЙ
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
28
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные
помещения уплотнительной массой
(Демонтаж) Устройство колодцев железобетонных сборных
типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной
части: ККС-5
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
29
Водоотлив из траншей
30
Устройство подстилающих слоев щебеночных
31
Устройство бетонной подготовки
32
33
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
34
35
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
36
Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
22
23
24
25
26
27
100 м3 грунта
0,0535
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
подстилающе
го слоя
1 колодец
0,00535
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
100 отверстий
0,0976
0,02871
0,0861
1,95
2
0,4706
0,00225
0,03
проход
кабеля
1 колодец
3
1000 м3
грунта
100 м3 грунта
0,038106
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
подстилающе
го слоя
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2 стяжки
100 м3
бетона,
бутобетона и
железобетона
в деле
100 шт
сборных
конструкций
0,01776
1
0,04234
0,004234
0,0534
3,07
0,01024
0,1024
0,1024
0,1024
0,02048
0,12
37
Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
38
Устройство перемычек
39
Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
40
41
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1
слой
42
43
44
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм
Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
45
46
Установка люка
Установка металлических решеток приямков
47
48
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ021
49
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115
50
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины
добавляется или исключается к расценке 46-03-002-12 (d
отверстий 100мм)
Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные
помещения уплотнительной массой
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа
грунтов: 2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунтов: 2
51
52
53
54
55
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
56
57
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов
Водоотлив из траншей
58
Устройство подстилающих слоев щебеночных
59
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных
колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых
60
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
100 шт
сборных
конструкций
100 м3
железобетона
в деле
100 шт.
сборных
конструкций
100 м2 стяжки
100 м2
изолируемой
поверхности
100 м2 стяжки
100 м2 стяжки
100 м3
сборных
железобетонн
ых
конструкций
1 шт
1т
металлически
х изделий
1т
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 отверстий
0,21
0,00288
0,02
0,1024
0,1024
0,1024
0,1024
0,003
2
0,0084
0,0081
0,05
0,05
0,02
100 отверстий
0,02
проход
кабеля
1000 м3
грунта
2
0,015363
100 м3 грунта
0,01707
1000 м3
грунта
1000 м3
грунта
100 м3
мокрого
грунта
1 м3
подстилающе
го слоя
10 м3
железобетонн
ых и
бетонных
конструкций
колодцев
100 отверстий
0,001707
0,00836
0,0251
0,225
0,8875
0,02
61
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм
Восстановление асфальто-бетонного покрытия дороги
М2
200
62
Установка бардюрного камня
М
15
Прокол
1
2
1
2
3
4
5
6
Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб
диаметром 160 мм, через автомобильные, железные дороги и
другие коммуникации с помощью установок горизонтальнонаправленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием
40 Кн
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические
рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
Телемеханика
Демонтаж телемеханики Гранит
Монтаж телемеханики Исеть
Монтаж оборудования радиканала ТМ
Монтаж агрегата бесперебойного питания ТМ
Наладка оборудования ТМ Исеть
Наладка оборудования радиоканала ТМ
1м
300
100 м
3
компл
1
компл
1
компл
1
шт
1
компл
1
компл
1
3. Обеспечение оборудованием и материально-техническими ресурсами для производства
работ:
3.1. Все материально-технические ресурсы (далее МТР) и оборудование, необходимые для
выполнения работ, определяются разделительной ведомостью, доставляются Подрядчиком на
объект самостоятельно. Подрядчик должен обеспечить охрану МТР.
3.2. Приобретаемые МТР и оборудование должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ,
иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические
заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенного оборудования и МТР
должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов
работ.
3.3. Приобретаемые Подрядчиком МТР и оборудование не должны быть бывшими в
употреблении и срок их изготовления должен быть не ранее 2009 года. На все оборудование
и материалы должна быть предоставлена вся необходимая техническая документация (паспорта,
схемы и др.). Предусмотреть на сложное поставляемое оборудование шеф - монтаж, где он
обязателен, для сохранения гарантийных обязательств или иных целей.
3.4. Разделительная ведомость основного оборудования и МТР:
№ п/п
Наименование продукции
ГОСТ, ТУ
Ед. изм
Общее
кол-во
Поставщик
МТР
1. Электрооборудование (ЭП1)
1.
2.1
Ячейка среднего напряжения
для внутренней установки в
металлической оболочке с
воздушной изоляцией
2.Кабельная продукция(ЭП1)
Кабель контрольный с медной
жилой с изоляцией из ПВХ
пластиката сеч. 14х1,5 кв.мм
3. Материалы(ЭП1)
ИКЖМ.674512.001ТУ
КРУ-С-6-8.1ТЭ-630У3,
см. опросный лист 19-08ЭП1.ЛО
шт
2
КВВг, ГОСТ 1508-78
км
0,2
Заказчик
Подрядчик
3.1
Стойка кабельная, L=800
К1152У3
шт.
8
Подрядчик
3.2
Полка, L=160
К1160У3
шт.
40
Подрядчик
3.3
Скоба
К1157У3
шт.
16
Подрядчик
3.4
Сталь полосовая 40х4 мм
ГОСТ103-76
м/кг
6/7,6
Подрядчик
3.5
4.1
Клиновой анкер Ø12 мм,
L=150 мм
4. Электрооборудование (ЭП
2)
Блочная комплектная
трансформаторная подстанция
6/0,4 кВ с двумя
трансформаторами по 1600
кВА
Трансформатор силовой
маслянный,6/0,4 кВ,схема
соединения обмоток - Δ/Yн11, 1600 кВА
5. Кабельные изделия (ЭП2)
WAM12/150
2БКТП-1600/6/0,4У1,см. опросный лист
19-08-ЭП2.ЛО
шт.
10
Подрядчик
Заказчик
компл.
1
ТМГ11-1600/6/0,4 У1,
см. опросный лист 19-08ЭП2.ЛО
шт.
2
RICS-5133, про-ва
Rauchem
компл.
3
компл.
2
компл.
3
компл.
2
SOME 62589, про-ва
Rauchem
компл.
3
SOME 62872, про-ва
Rauchem
компл.
2
Индикатор напряжения 110500 В
МИН-1, ТУ 25-0432.02084
шт.
1
К-10
шт.
1
ГОСТ 13385-78
пара
2
ГОСТ 13385-78
пара
2
6.5
Клещи изолирующие
Галоши резиновые
диэлектрические
Перчатки резиновые
диэлектрические
Ковёр резиновый
диэлектрический 900х1500,
толщиной 6 мм
ГОСТ 13385-78
шт.
2
6.6
Очки защитные
шт.
1
Подрядчик
6.7
Огнетушитель углекислотный
Ящик металлический
700(h)х700х500 с песком 0.25
м. куб.
шт.
2
Подрядчик
шт.
1
шт.
2
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.8
Изоляционный Т-образный
адаптор для одножильных
кабелей 10 кВ сеч. 240 мм2
Изоляционный Т-образный
адаптор для одножильных
кабелей 10 кВ сеч. 400 мм2
Муфта концевая
Муфта концевая без
наконечников
Арматура для непаянного
соединения заземляющего
провода
Арматура для непаянного
соединения заземляющего
провода
6. Прочее оборудование (ЭП
2)
6.9
Совок
7. Кабельная подукция (ЭС)
7.1
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 4х70
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 4х95
мм2
7.2
RSTI-36Lxx-CEE01, прова Rauchem
POLT-12D/1XI-L16, прова Rauchem
POLT-12E/1XI, про-ва
Rauchem
Заказчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
ОУ-8
Подрядчик
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
Подрядчик
Подрядчик
км
0,096
Подрядчик
км
0,206
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 4х120
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 4х150
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 1х300
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 1х400
мм2
Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена на
напряжение 1 кВ, сеч. 1х500
мм2
Муфта концевая для 4-х
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч. 50-150 мм2
Муфта концевая для 1-о
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией до 1
кВ с наконечником,
внутренней установки сеч.
300-400 мм2
Муфта концевая для 1-о
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией до 1
кВ с наконечником,
внутренней установки сеч. 500
мм2
Муфта соединительная для 4-х
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч. 70-120 мм2
Муфта соединительная для 4-х
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч. 150-240 мм2
Муфта концевая для 1-о
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч.300-400 мм2
Муфта концевая для 1-о
жильного кабеля с
пластмассовой изоляцией 0,4
кВ сеч.500 мм2
8. Материалы (ЭС)
8.1
Двухслойная
профилированная труба из
высокомодульного
полиэтилена ЭЛЕКТРОКОР
Ø200/176 мм, SN8, L=12 м
8.2
Муфта для трубы
ЭЛЕКТРОКОР Ø200 мм
8.3
Уплотнительное кольцо для
трубы ЭЛЕКТРОКОР Ø200 мм
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
АПвВГнг-LS-1, ТУ
16.К71-090-2002
EPKT 0047-L12, про-ва
Rauchem
Заказчик
км
0,775
Заказчик
км
0,601
Заказчик
км
2,720
Заказчик
км
4,856
Заказчик
км
4,424
Подрядчик
компл.
12
Подрядчик
1ПКВТпОН-3
компл.
80
Подрядчик
1ПКВТпОН-4
POLJ-01/4X 70-120, прова Rauchem
POLJ-01/4X 15-240, прова Rauchem
компл.
32
Подрядчик
компл.
4
Подрядчик
компл.
2
Подрядчик
1ПСТпО-3
компл.
16
Подрядчик
1ПСТпО-4
ТУ 2248-010-593554922006, про-ва группы
"Полипластик"
ТУ 2248-010-593554922006, про-ва группы
"Полипластик"
ТУ 2248-010-593554922006, про-ва группы
"Полипластик"
компл.
16
Подрядчик
м
576
шт.
48
шт.
96
Подрядчик
Подрядчик
8.6
профиль монтажный К239У2
профиль монтажный К237У2
L=78 мм
Лист стальной 2,0 мм,
550х2100 мм
8.7
Подушка противопожарная,
300х100 мм
8.8
Песок
8.4
8.5
ТУ 36-1434-82
шт.
2
ТУ 36-1434-82
шт.
4
ГОСТ 19903
ППВ, про-ва НПТО
"Корда", ТУ 3400-01017297211-2000
шт.
1
шт.
580
м3
16,3
ШФ20-Г
шт.
300
ШФ20-В
шт.
8
ПС70-Д
шт.
294
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
9.3
9. Электрооборудование (ЭС1)
Изолятор фарфоровый
линейный высоковольтный
Изолятор фарфоровый
линейный высоковольтный
Изолятор стеклянный
подвесной высоковольтный
9.4
Колпачок
КП22
шт.
300
Подрядчик
9.5
Колпачок
К-6
шт.
8
Подрядчик
9.6
Штырь
Ш22-80
шт.
24
Подрядчик
9.7
Ушко однолапчатое
У1-7-16
шт.
72
Подрядчик
9.8
СРС-7-17
шт.
12
Подрядчик
ПРТ-7-48
шт.
153
НБ-2-7
шт.
72
9.11
Серьга
Звено промежуточное
трёхлапчатое
Зажим натяжной болтовой
заклинивающийся
Зажим натяжной болтовой
заклинивающийся
Н3-2
шт.
72
9.12
Зажим плашечный петлевой
ПС-2-1
шт.
85
Подрядчик
9.13
Зажим плашечный болтовой
ПА
шт.
42
Подрядчик
9.14
Зажим плашечный болтовой
ПА-1-1
шт.
15
Подрядчик
9.15
Зажим плашечный болтовой
ПА-2
шт.
3
Подрядчик
9.16
Зажим плашечный болтовой
Зажим аппаратный
прессуемый
ПА-3-2
шт.
30
Подрядчик
А2А-95
шт.
6
ВС-17-01
к-т
32
ОПН-6УХЛ1
шт.
30
9.1
9.2
9.9
9.10
9.17
Подрядчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
9.19
Спиральная пружинная вязка
Неленейный ограничитель
перенапряжения
10. Железобетонные изделия
(ЭС1)
10.1
Стойка железобетонная
С112-2
шт.
76
Заказчик
10.2
Стойка железобетонная
СВ110-3,5
шт.
4
Заказчик
11.1
11. Металл (ЭС1)
Металлоконструкции для
сборки опор
тн.
2,31
шт./кг
24/266
тн.
0,198
м/кг
776/689
9.18
11.2
11.3
11.4
Траверса
Металлоконструкции для
сборки опор при устройстве
ответвления
Круг стальной Ø12 мм для
заземления опор
М8
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
ГОСТ 2590-88
Подрядчик
11.5
Сталь угловая равнополочная
50х50х5 мм
ГОСТ 8509-93
м/кг
10/38
11.6
Сталь полосовая 25х5мм
ГОСТ 103-76
м/кг
8/8
Подрядчик
11.7
Швеллер №10П
ГОСТ 8240-97
м/кг
2,5/22
Подрядчик
11.8
Швеллер №18П
Труба стальная толстостенная
Ø250х22
12. Кабельно-проводниковая
продукция (ЭС1)
ГОСТ 8240-97
м/кг
24/391
Подрядчик
ГОСТ 8734-75
м/тн
300/37,2
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.10
12.11
12.12
Кабель с алюминиевой жилой
с изоляцией из сшитого
полиэтилена с оболочкой из
полиэтилена увеличенной
толщиныс продольной
гермитизацией
водоблокирующими лентами,
сеч. 1х400/50 мм2
Кабель с алюминиевой жилой
с изоляцией из сшитого
полиэтилена с оболочкой из
ПВХ пластиката пониженной
пожароопастности, сеч.
1х400/50 мм2
Кабель с алюминиевой жилой
с изоляцией из сшитого
полиэтилена с оболочкой из
полиэтилена увеличенной
толщины сеч. 1х240/35 мм2
Провод самонесущий
изолированный защищённый
сеч. 120 мм2
Провод неизолированный
сталеалюминиевый
Провод медный голый
Муфта кабельная внутренней
установки (комплект для 3-х
фаз)
Муфта кабельная внутренней
установки (комплект для 3-х
фаз)
Муфта кабельная наружной
установки (комплект для 3-х
фаз)
Муфта кабельная наружной
установки (комплект для 3-х
фаз)
Арматура для непаянного
соединения заземляющего
провода
13. Строительные материалы
(ЭС1)
Подрядчик
Подрядчик
Заказчик
АПвПуг-10, ТУ 16.К71025-96
км
2
Заказчик
АПвВнг-LS-10,
ТУ16.К71-355-2004
км
1,23
Подрядчик
АПвПу-10, ТУ 16.К71025-96
км
0,15
СИПЗ, ГОСТ Р 523732005
км
8,9
АС-95/16, ГОСТ 839-80
кг
18
МГГ, ГОСТ 20685-75
м
3
POLT-12D/1XI-L12B,
про-ва Rauchem
шт.
1
POLT-12E/1XI-L12, прова Rauchem
шт.
4
POLT-12D/1XО-L12B,
про-ва Rauchem
шт.
1
POLT-12E/1XО-L12,
про-ва Rauchem
шт.
8
EAKT 1658, про-ва
Rauchem
к-т
14
Заказчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
13.1
Песок
м3
30
Подрядчик
13.2
шт.
1 710
Подрядчик
13.3
Кирпич красный полнотелый
Труба гибкая гофрированная
двустенная из ПНД/ПВД
Ø200/172
м
216
13.4
Песчано-гравийная смесь
м3
15
про-ва ДКС, ТУ 224847022248-2006
Подрядчик
Подрядчик
14. Кабельный канал от
2БКТП-1600 (КЖ1)
14.1
ФБС24.4.6-Т
ГОСТ 13579-78
14.2
ФБС12.4.6-Т
ГОСТ 13579-78
14.3
ФБС9.4.6-Т
ГОСТ 13579-78
14.4
ФБС12.4.3-Т
ГОСТ 13579-78
14.5
Балка Б-2
Серия 3 006.1-2.87 вып.6
14.6
Балка Б-1
Серия 3 006.1-2.87 вып.6
14.7
Плита ПК 1а
4С 10АIII-200/10АIII-200
355*355 75/75
14.8
ГОСТ 23279-85
57/1300
22/640
52/470
53/310
18/220
14/130
14/2750
7/78,79
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
14.10
d6 АI L=450
4С 10АIII-100/10АIII-100
45*45
ГОСТ 23279-85
14.11
d16 АI L=450
ГОСТ 5781-82
14.12
Стремянка См2
19-08-КЖ1И-02.00.0
14.13
Стремянка См1
19-08-КЖ1И-02.00.0
14.14
Кольцо стеновое КС 7.3.
Серия 3.900.1-14
14.15
Кольцо опорное К06
Серия 3.900.1-14
14.16
Люк С (В125) ГКС 2-60
14.17
Изделие закладное МН117-5
серия 1400-15 вып. 1
14.18
Стойка Ст1
19-08-КЖ1И-01.00.0
14.19
Уключина У1
19-08-КЖ1И-01.00.0
14.20
Бетон кл В15
м3
18,9
Подрядчик
14.21
Бетон кл.В7,5
11,2
Подрядчик
14.22
Лоток Л9-15
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.23
Лоток Л9-15/2
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.24
Лоток Л9д-15
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.25
Лоток Л7-15
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.26
Лоток Л7-15/2
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.27
Лоток Л7д-15
сер.3.006.1-2-87 вып.1
14.28
Плита П9-15
сер.3.006.1-2-87 вып.2
14.29
Плита П9д-15
сер.3.006.1-2-87 вып.2
14.30
Плита ПО2
сер.3.006.1-2-87 вып.6
14.31
Кольцо стеновое КС 7.3.
сер.3.900.1-14.1. вып.1
м3
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
14.9
ГОСТ 5781-82
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
ГОСТ 3634-99
252/0,19
7/2,77
84/0,71
8/16,1
6/16,1
13/130
42/50
14/95
20/2,7
17/18,57
1119/0,8
35/5100
2/2550
5/650
41/2700
4/1350
6/350
158/104
0
11/260
4/550
5/130
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
14.32
Кольцо стеновое КС 7.9.
сер.3.900.1-14.1. вып.1
14.33
Кольцо опорное
сер.3.900.1-14.1. вып.1
14.34
Колодец кабельный
14.35
Люк С (В125) ГКС 2-60
ГОСТ 3634-99
14.36
Труба ст. 219х4 мм
14.37
Колодец дренажный
Заземляющее устройство
кабельных камер и колодцев
Сетка 4С(10А-III-150)/ (10AIII-150) 125х100
Сетка 4С(10А-III-150)/ (10AIII-150) 115х100
14.38
14.39
14.40
14.41
14.42
14.43
14.44
Д 6А1 ГОСТ 5781-82*, м.п.
Сальник набивной Ду 100
L=200
Труба асбестоцементная d
=200 мм L=5м
Муфта асбестоцементная
d=200 мм
15. КК от ПС Андроновская
(19-08-КЖ)
ККС5-80
18/21,21
19-08-КЖ1, листы 21-27
шт
7
19-08-КЖ1 лист 20
шт
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
9
1/15,23
620/0,22
2
сер/5/900-2
шт
2
ГОСТ 1839-80
шт
48
ГОСТ 1839-80
шт
24
ГОСТ 2379-85
ГОСТ 2379-85
ГОСТ 13579-78
шт/маса ед.
кг
21/640
ГОСТ 13579-78
шт/маса ед.
кг
7/470
ГОСТ 13579-78
шт/маса ед.
кг
2/310
ГОСТ 13579-78
шт/маса ед.
кг
3/240
19-08-КЖ.И-П1
шт
2
шт
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
3
серия 1.400-15 в.1
15.4
Стоика Ст 1
19-08-КЖ.И-Ст 1
15.5
Стремянка См 1
Сальник набивной Ду 100
L=200
19-08-КЖ.И-См 1
ГОСТ 3634-99
Серия 5.900-2
15.11
Уключина У1
Фундаментные блоки
ФБС12.4.6-Т, ООО "ЖБК-7",
ООО "Завод ЖБИ"
Фундаментные блоки
ФБС9.4.6-Т, ООО "ЖБК-7",
ООО "Завод ЖБИ"
Фундаментные блоки
ФБС12.4.3-Т, ООО "ЖБК-7",
ООО "Завод ЖБИ"
Фундаментные блоки
ФБС9.4.3-Т, ООО "ЖБК-7",
ООО "Завод ЖБИ"
15.12
Плиты с отверстиями П1
15.13
Перемычки монолитные Пм 1
19-08-КЖ.И-Пм1
15.14
ГОСТ 5781-82*
15.15
Отд. Стержни D= 16А1, L=450
Сальник набивной Ду 100
L=500
15.16
Решетка Р 1
19-08-КЖ.И-Р1
15.10
2/16,23
154/0,8
Закладная деталь МН 117-6
15.9
20/95
19-08-КЖ.И-Ст2У1
15.3
15.8
2
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
15.2
15.7
17/50
ГОСТ 10704-91
серия 3.900.1-14в.1
15.6
1/380
шт
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
Кольца стеновые КС 7.3
Люк чугунный С(В125)
ГКС.2-60
15.1
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
Серия 5.900-2
8/130
5/95
8/2,4
8/21,5
4/12
3/8.2
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
12/0,71
2/13,9
1/8,4
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Изделие закладное МН117-5
15.18
15.20
Стойка Ст 2
фиксатор d=6АI ГОСТ 578182*, L=850
Сетка 4С (10AIII-200)/(10AIII200) 355х355(75/75)
15.21
Бетон кл.В15, марки W6
15.22
Кольца стеновые КС 10.9
серия 3.900.1-14в.1
15.23
Кольца стеновые КС 10.3
серия 3.900.1-14в.1
15.24
Плиты перекрытий ПП10-2
серия 3.900.1-14в.1
15.25
Плиты днища
серия 3.900.1-14в.1
15.26
Люк С (В 125) ТС.1-60
15.27
Трубы "Политек" d=172/160
15.28
Трубы "Политек" d=233/200
ГОСТ 3634-99
ТУ2248-011-523843982006
ТУ2248-011-523843982006
15.29
Труба d=108х4, L=91,0 м.п.
ГОСТ 10704-91
15.30
ГОСТ 5781-82
15.31
Стержень d=6AI, L=1224 п.м.
Сальник набивной Ду 100
L=200
16.1
16. 2БКТП-1600 (АС)
Сетка 1С (10AIII-150)/(10AIII150) 650х800(25/25)
16.2
Арматурный каркас
16.3
Стержень d=8АI, L=6500 п.м.
ГОСТ 5781-82
16.4
Стержень d=8АI, L=420 п.м.
ГОСТ 5781-82
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
16.5
В15
м3
21,4
Подрядчик
Исеть
компл
1
Подрядчик
17.1
Бетон
Аппаратура телемеханики
«Исеть» ООО «Интерфейс, г.
Екатеринбург в составе:
Синком IP/RS (организация
обмена с верхним уровнем )
шт
1
17.2
Синком IP/САN
шт
1
17.3
Синком Т
шт
1
17.4
Модуль САN- ТC.ТИИ430
шт
6
17.5
Модуль САN- ТИТ430
шт
2
17.6
Модуль САN- ТУ430
шт
4
17.7
шт
6
17.8
Блок питания +5В
Блок питания внешних цепей
ТС+24В
шт
2
17.9
Блок питания реле ТУ +24В
шт
4
17.10
Модем с блоком питания
шт
1
15.19
17
Серия 1.400-15в.1
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
15.17
19-08-КЖ.И-Ст 2 У1
ГОСТ 23279-85
Cерия 5.900-2
ГОСТ 23279-85
КР-1
УПСТМ-02/03
м3
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
3/2,7
3/44,6
36/0,2
2/78,9
2,9
3/600
2/200
1/250
1/450
1/95
м.п.
699,5
м.п.
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
шт/маса ед.
кг
524,5
/934,0
/271,8
2/8,2
2/433,7
12/7,8
2/2,6
22/0,09
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
Подрядчик
17.11
17.12
17.13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Реле ТУ (.220В. 8А)
Шкаф компактныйАЕ
800×600×250
Лицензия на 500
телепараметров для ОИК
диспетчера
Агрегат бесперебойного
питания с наличием разъема
DB-9S c дополнительной
аккумуляторной батареей
Шкаф настенный с замком для
установки АБП
Радиостанция с диапазоном
частот 458-468 МГц
Блок питания для
радиостанции 15А
Грозоразрядник, 400 Вт в
комплекте с разъемами
Направленная антенна с
петлевым вибратором, полоса
частот 435-475МГц
Finder 95.05
шт
128
Подрядчик
АЕ 1058.600
шт
2
Подрядчик
шт
1
Подрядчик
компл
1
Подрядчик
шт
1
Подрядчик
Разъем для кабеля
Разъем телеметрический для
подключения ТМ
Шкаф настенный с замком для
установки радиостанции
Кабель радиочастотный
POWERWARE- 9020
УТ-300
Motorola GM340
шт
2
Подрядчик
ANLI DP-15
DIAMOND CA-35 RS
DC-1000MHz 400Bi
шт
2
Подрядчик
шт
2
Подрядчик
2
Подрядчик
Radial Y6 UHF(H)
шт
BNC FOR RG 8/U
шт
4
Подрядчик
шт
2
Подрядчик
шт
км
1
Подрядчик
0,1
Подрядчик
УТ-300
RG-213U
4. Требования к организации, ведению и качеству работ
4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектом и настоящим техническим
заданием, с соблюдением требований Проекта организации строительства и Проекта производства
работ, согласованного с Заказчиком, а также в соответствии с действующими СНиП,
требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора на
выполнение строительно-монтажных работ обеспечить заключение договора комбинированного
страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства
(реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве
(при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении
строительно-монтажных работ, согласно Порядку страхования рисков при проведении работ по
реконструкции и строительству объектов ОАО «МРСК Урала».
4.3. Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (далее
– ППР), в том числе на пересечения автодорог и железных дорог. В составе ПОС/ППР необходимо
разработать детальный комплексный график строительства объекта в формате MS PROJECT.
4.4. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и
используется за счет Подрядчика.
4.5. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о
назначении ответственного за производство работ.
4.6. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
4.6.1. Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых
оборудования и материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (ППР с
содержанием конкретных мероприятий по защите работающих, акт-допуск к производству работ,
список работников для оформления пропуска на территорию предприятия и т.д.).
4.6.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием сведений о
содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи
нарядов, руководителей работ, членов бригады, их должности и группы по электробезопасности,
с предоставлением копий квалификационных удостоверений.
4.7. Ответственность за сохранность монтируемого и демонтируемого оборудования,
строительных конструкций и материалов на объекте несет Подрядчик до сдачи объекта в
эксплуатацию по акту Приемочной комиссии.
4.8. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного
устранения обнаруженных представителем Заказчика и надзорными органами нарушений
требований Проекта и СНиП в процессе производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставки оборудования и материально-технических ресурсов.
4.9. При выполнении ответственных, скрываемых в последующем,
работ (монтаж
фундаментов, монтаж заземляющих устройств, подготовка оснований и укладка кабельных линий,
организация переходов через коммуникации и т.д.) Подрядчик должен вызывать представителя
Заказчика для совместного освидетельствования данных скрытых работ и подписания Акта.
4.10. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее
продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в
известность Заказчика.
4.11. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или
иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без
предварительного письменного согласия Заказчика.
4.12.Подрядчик должен обеспечить выполнение привлеченными организациями необходимых
мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и
соблюдение правил санитарии во время проведения строительно-монтажных работ на Объекте.
4.13. Подрядчик должен осуществлять контроль соблюдения специальных требований надзорных
органов.
4.14. По окончании работ Подрядчик принимает участие в работе приемочной комиссии по
вводу объекта в эксплуатацию.
4.15. Подрядчик должен обеспечить в течение 10 дней, с момента подписания Акта комиссии
Заказчика, вывозку со строительной площадки техники и имущества привлеченных
строительных организаций, демонтаж возведенных ими временных зданий и сооружений и
вывозку строительного мусора.
4.16. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном
порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению работ субподрядных
организаций.
4.17. Подрядчик должен заключить договор на авторский надзор с проектной организациейразработчиком проекта.
4.18. Подрядчик должен оформить в органах местного самоуправления разрешение (ордер) на
производство земляных работ. После завершения земляных работ Подрядчик должен обеспечить
закрытие ордера на производство земляных работ.
4.19. Подрядчик должен получить в Энергонадзоре разрешение на допуск электроустановки в
эксплуатацию.
4.20. После завершения работ, Подрядчик должен:
4.20.1. Выполнить благоустройство территории;
4.20.2. Передать заказчику исполнительную документацию, в объеме требований ст.55 п.3 ч.5, 6,
7, 8 Градостроительного кодекса РФ;
4.20.3. Выполнить исполнительную геодезическую съемку построенного объекта.
4.21. Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с согласованным
Сторонами Графиком выполнения этапов работ (Приложение № 3 к договору подряда).
5. Требования к гарантийным обязательствам
5.1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
составляет ________ месяцев со дня подписания сторонами Акта приемочной комиссии (форма
КС-11, КС-14) , если иное не указано в пп. 5.2. и 5.3. настоящего технического задания.
5.2.На материалы и оборудование предоставляются следующие гарантийные сроки:
5.2.1.Минимальный гарантийный срок на приобретаемое оборудование составляет __________
месяцев с момента подписания акта приемочной комиссии (форма КС-11, КС-14). В случае если
заводом-изготовителем на поставляемое оборудование установлены более продолжительные
гарантийные сроки, то гарантийные сроки на поставляемое оборудование считаются равным
гарантийным срокам, установленным заводом-изготовителем на данное оборудование.
5.2.2.Минимальный гарантийный срок на приобретаемые материалы составляет __________
месяцев с момента подписания акта приемочной комиссии (форма КС-11, КС-14). В случае если
заводом-изготовителем на поставляемые материалы установлены более продолжительные
гарантийные сроки, то гарантийные сроки на поставляемые материалы считаются равным
гарантийным срокам, установленным заводом-изготовителем на данные материалы.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы по сохранению асфальто - бетонного покрытия,
дорог и тротуаров составляет __________ месяцев со дня подписания сторонами Акта приемки
(форма КС-11, КС-14).
5.4. В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Подрядчика, после приемки объекта в
эксплуатацию – Подрядчик производит их устранение за свой счёт.
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «МРСК Урала»
Филиал ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»
Заместитель директора
по капитальному
строительству
И.Д.Хайруллин
Приложение №2 к договору
от «____» ___________2010 г. №_______________
Ведомость договорной цены
Объект: «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного канала,
ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул.
Промышленная, 107»
№
п/п
№ сметы
Наименование сметы
Сметная
стоимость
СМР (руб.)
Оборудование
(руб.)
Прочие
работы
(руб.)
Общая
стоимость
(руб.)
1
2
3
4
5
Итого
Страхование
НДС 18%
Итого
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «МРСК Урала»
Филиал ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»
Заместитель директора
по капитальному
строительству
0,00
0,00
0,00
0,00
И.Д.Хайруллин
Приложение №3 к договору
от «____» ___________2010г. №_______________
График выполнения этапов работ
Объект: «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Андроновская» со строительством кабельного канала,
ВКЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения логистического центра по адресу г. Пермь, ул.
Промышленная, 107 »
Начало этапов работ:
«__» _______ 20__г.
Окончание этапов работ: «__» _______ 20__г.
№
п/п
Наименование этапов работ
График выполнения этапов работ
в месяцах (неделях)
1
1.
2.
3.
4.
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «МРСК Урала»
Филиал ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»
Заместитель директора
по капитальному
строительству
И.Д.Хайруллин
…
…