ДОГОВОР № ________ строительств эксплуатационных наклонно-направленных и горизонтальных

ДОГОВОР № ________
на производство геофизических исследований и работ при сопровождении
строительств эксплуатационных наклонно-направленных и горизонтальных
скважин и реконструкции путем зарезки вторых стволов на
_____________________ месторождении, углерод-кислородный каротаж,
ядерно-магнитный каротаж.
г. Ханты-Мансийск
«___» _________ 20___ г.
Общество с
ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос»
(ООО «Газпромнефть-Хантос»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Доктора Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и _______________________________, (_____________________) именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения
Следующие термины имеют значения, установленные для них ниже:
- “Акт приемки-передачи” означает документ, подписанный обеими Сторонами и
свидетельствующий о приеме Заказчиком всей или части Работы, выполненной
Подрядчиком, как указано в этом документе.
- "Компетенция" означает опыт, знания, способность и специальные знания,
необходимые для добросовестного и качественного выполнения Работ с
соблюдением всех принятых в отрасли стандартов.
- "Договор" означает: настоящий Договор и Приложения к нему, перечень которых
определен в ст.17.
- "Документы Подрядчика" означает и включает, без ограничений, любую
информацию о ценах, прейскуранты, тарифные сетки, наряды на выполнение
технологических операций, расписки и квитанции или другие документы,
содержащие условия, которые могут каким бы то ни было образом иметь отношение
к Работам, подготовленные Подрядчиком и/или представленные Заказчику.
- “Договорное Оборудование и Системы” означает все и всякое оборудование и
системы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное,
полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком или любыми
субподрядчиками и используемое для Работ.
- “Материалы” означает все эскизы, чертежи, эксплуатационные записи, заявки,
заказы на покупку, спецификации, файлы с данными, расчеты, и любые другие
документы или записи, имеющие отношение к Договору.
- “Работы” означает все услуги и работы или любую их часть,
предоставляемые/выполняемые Подрядчиком в соответствии с требованиями
Договора и Приложений к нему, включая, без ограничения только этим, всю
сопутствующую деятельность, осуществление контроля и предоставление
консультаций, необходимых для надлежащего оказания/выполнения таких услуг и
работ.
- “Этап работ” означает технологически законченный объем работ по Договору,
переданный Заказчику по акту приемки выполненных работ.
“Данные” означает все геофизические исследования, записанные и
обработанные, а также сопутствующие данные, собранные Подрядчиком, и которые
должны быть представлены Заказчику в соответствии с настоящим Договором,
средства, на которых такие данные записаны, и любые отчеты, относящиеся к
Данным, как это указано в Договоре и Приложениях.
«Третья (и) Сторона (ы)» - любая организация, привлеченная Подрядчиком по
предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ
по Договору.
Буровая компания –
третье лицо, действующее в интересах Заказчика и
выполняющее для Заказчика бурение (строительство), освоение, реконструкцию
скважин, ремонтные и/или иные (не геофизические) работы на Объекте.
Объект –
собственно скважина и прилегающая к ней территория кустовой
площадки, на которой расположена скважина, согласно утвержденной схемы
расстановки геофизического оборудования при проведении ГИРС.
Должностное лицо - ответственный представитель, назначенный приказом по
предприятию.
Заявка – указание, выданное Заказчиком (Буровой компанией), Подрядчику в
соответствии с настоящим Договором для производства работ, указанных в
конкретной Форме Заявки.
Форма Заявки – документ, выдаваемый Заказчиком (Буровой компанией),
Подрядчику, которая включает в себя подробное описание работ, подлежащих к
исполнению Подрядчиком согласно Заявки.
АКТ проверки готовности скважины к производству ГИРС – документ, выдаваемый
Заказчиком или Буровой компанией, который подтверждает готовность территории и
скважины для информативного, качественного, безопасного и безаварийного
проведения ГИРС.
УТЭН – Управление по технологическому и экологическому надзору.
Авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и/или выброс
опасных веществ.
Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса,
нарушение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих
правила ведения работ на опасном производственном объекте.
Осложнение – нарушение технологических режимов, приведших к увеличению
времени для проведения ГИРС.
Ликвидация аварии (инцидента)– мероприятия, направленные на устранение причин
и последствий возникшей аварии (инцидента) для обеспечения дальнейшей
безаварийной и стабильной эксплуатации производственного объекта.
Простой – вынужденное непроизводительное время работы одной из Сторон.
«Холостой» проезд – ПЗР на базе (на скважине) и проезд геофизической партии
Подрядчика связанные с выездом геофизической партии (отряда) на
неподготовленный к ГИРС Объект.
ГИРС - геофизические исследования и работы в скважинах, включающие изучение
естественных и искусственных физических полей во внутрискважинном,
околоскважинном и межскважинном пространстве, геолого-технологические
исследовании в процессе бурения, а также работы связанные с вторичным
вскрытием продуктивных пластов перфорацией и интенсификацией притоков.
Каротаж – геофизические исследования, основанные на измерении параметров
физических полей в скважине и в околоскважинном пространстве с целью изучения
вскрытого скважиной геологического разреза, поисков, разведки и контроля
разработки месторождений полезных ископаемых, привязки по глубине к разрезу
других исследований и операций в скважинах, а также получения информации для
интерпретации данных скважинной и наземной геофизики.
ПГИ – промыслово-геофизические исследования.
ГТИ – геолого-технологические исследования.
ГДИ – гидродинамические исследования.
ПВР – прострелочно-взрывные работы.
ПЗР – подготовительно-заключительные работы.
КИП – контрольно-интерпретационная партия геофизического предприятия.
ПДС – производственно-диспетчерская служба геофизического предприятия.
РВР – руководитель взрывных работ
ПВА – прострелочно-взрывные аппараты
ТГХВ – термогазохимическое воздействие
РВ – радиоактивные вещества
ВМ – взрывчатые материалы
ИПТ – испытатель пластов на трубах
ГО – геологический отдел
ИТП – индивидуальный технический проект
СПО – спуско-подъемные операции
ПВО – противовыбросовое оборудование
НГВП – нефтегазоводопроявления
Скважина бурящаяся (находящаяся в бурении) – с момента забурки до выдачи
геофизическим предприятием заключения о качестве цементирования.
Скважина, выходящая из бурения – с момента выдачи геофизическим
предприятием заключения о качестве цементирования до передачи скважины на
баланс Заказчика (ТПП).
Скважина действующего фонда - с момента приема скважины на баланс до
ликвидации.
1. Предмет договора
1.1
Предметом Договора (далее - Работа) является:
а) проведение геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС), геологотехнологических исследований (ГТИ), и других геофизических работ в скважинах,
предоставленных Заказчиком (далее – Объект(ы)), при строительстве
эксплуатационных наклонно-направленных и горизонтальных скважин
и
реконструкции путем зарезки вторых стволов на ______________месторождении,
углерод-кислородный каротаж, ядерно-магнитный каротаж.
б) сбор, машинная обработка и интерпретация полученной информации.
1.2
Во исполнение предмета настоящего Договора Подрядчик обязуется
выполнить Работы в объемах, которые предварительно определяются Сторонами
согласно Приложениям № 2, 2.1, 2.2 к настоящему Договору, являющимся
неотъемлемой частью Договора, а Заказчик принять и оплатить эти Работы.
1.3
Объем фактически выполненных Работ может отличаться от указанных в
Приложениях № 2, 2.1, 2.2, если в ходе выполнения Работ Стороны убедятся в
нецелесообразности дальнейшего исследования Объекта или придут к пониманию
необходимости проведения дополнительных исследований.
1.4
Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик задействует
комплексные геофизические партии по обслуживанию бурящихся и действующих
скважин, перфораторные партии, инклинометрические (гироинклинометрические)
отряды и партии геолого-технологических исследований.
1.5
При
производстве
Работ
стороны руководствуются
действующим
федеральным законодательством РФ, нормативными документами, в том числе:
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ08-624-03);
«Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ,
освоения и эксплуатации скважин на кусте» (РД 08-435-02);
«Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых
фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой
промышленности» (РД 08-254-98);
ПБ-407-01. «Единые правила безопасности при взрывных работах»,
утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2001 г. № 3
(далее - ПБ-407-01);
«Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых
скважинах», М., 1999;
РД 153-39.0-072-01. «Техническая инструкция по проведению геофизических
исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», М., 2001; (далее
- РД 153-39.0-072-01);
Техническая инструкция по испытанию пластов на трубах (РД 153-39.0-062-00,
М2001);
Техническая
инструкция
по
проведению
геолого-технологических
исследований нефтяных и газовых скважин (РД 153-39.0-069-01, М2001);
1.6
Все права, обязанности и ответственность в части выполнения
(производства) работ по строительству скважин, в рамках настоящего Договора
Заказчик передаёт Буровой компании. В случае если Буровая компания не участвует
как третье лицо и/или не имеет такие юридические полномочия и разрешения,
предоставленные Заказчиком, то все права, обязанности и ответственность
реализуется непосредственно Заказчиком.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.
Стоимость работ по настоящему Договору, согласно предоставленному
объему Работ и Приложениям №№: 2, 2.1, 2.2 к настоящему Договору, составляет
_______ (____) руб. без НДС, кроме того НДС (18%) ______ (____) руб., всего с НДС
_____ (____) руб.
2.2.
Стоимость геофизических исследований и работ в скважинах
рассчитывается за фактически выполненный объем по расценкам «Прейскуранта на
производство геофизических исследований и работ в скважинах» (Приложение № 5
к настоящему договору), а также в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
договору. На ГИРС, отсутствующие в "Прейскуранте на производство промыслово геофизических исследований и работ в скважинах", могут устанавливаться
договорные цены путем подписания дополнительного соглашения с протоколом
соглашения о договорной цене. Если география района Заказчика при выполнении
ГИРС требует содержания подбазы для оперативного проведения ГИРС, то в этом
случае затраты по содержанию партии Подрядчика оплачивается по расценкам
сметного содержания (за исключением стоимости зарядочного комплекта и его
доставки, а также стоимости работ по интерпретации материалов ГИРС), в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору. При превышении суммы
фактически выполненных ГИРС, рассчитанных в соответствии с Приложением №
3, над стоимостью сметного содержания, к оплате предъявляется стоимость
фактически выполненных работ.
2.3.
Заказчик возмещает Подрядчику стоимость зарядочных комплектов,
комплектующих к ним, стоимость манжет, сальников и свёрл, а так же стоимость
работ канала спутниковой связи для передачи оперативной информации, на
основании подтверждающих документов, в пределах суммы договора.
В связи с изменением стоимости взрывчатых материалов, сумма настоящего
Договора пересматривается.
2.4.
Фактическая стоимость Работ выполненных по настоящему Договору,
будет зависеть от фактически выполненных Подрядчиком Работ.
2.5.
При проведении Работ с применением новой специализированной
аппаратуры, методик исследования и прочее (Наклонометрия, АГИП-К, ВСП и др.),
Заказчик данные виды работ оплачивает согласно условиям дополнительного
соглашения заключенным между Заказчиком и Подрядчиком или по отдельно
утвержденным расценкам, также Заказчик возмещает затраты Подрядчика
связанные с проездом специализированной партии, доставкой специализированной
аппаратуры и оборудования от базы до скважины и обратно. Затраты возмещаются
в пределах суммы договора.
2.6.
Положения, регулирующие оплату, могут изменяться по обоюдному
согласию Сторон в форме письменного подтверждения, при условии, что любой
вариант оплаты соответствует действующему законодательству и подзаконным
актам Российской Федерации.
2.7.
В остальных случаях применение температурного коэффициента
производится на основании ЕНВиР-99. В случае прекращении работ по
метеоусловиям (п.4.2.43.) оплата производится за фактически выполненный объем
Работ согласно расценкам «Прейскуранта на производство промыслово геофизических исследований и работ в скважинах».
Объем работ, не принятый Заказчиком оформляется претензионным письмом.
Корректировка объемов Работ, по согласованию с Подрядчиком, производится в
месяце следующим за отчетным. В случае отсутствия письменной претензии
корректировка объемов Работ не производится.
2.8.
Указанная стоимость работ Подрядчика
не подлежит изменению в
сторону увеличения в течение всего срока действия Договора. В стоимость работ,
оказываемых Подрядчиком согласно настоящему договору, включены все расходы и
затраты Подрядчика, связанные с оказанием работ по настоящему Договору.
2.9.
За выполнение работ Заказчик производит оплату денежными средствами
на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение
месяца, начиная с 1 числа месяца следующего за отчетным, после предоставления
в ООО "Газпромнефть-Хантос" акта сдачи-приемки оказанных работ, подписанного
обеими сторонами, и оригинала счета-фактуры, при условии их предоставления в
сроки, установленные Договором.
2.10. В тех случаях, когда в акт приемки выполненных работ не были включены
затраты по выполненным, но не оформленным в надлежащие сроки не по вине
Подрядчика Работам, такие затраты оплачиваются в течение трех месяцев со дня
оплаты основных промыслово-геофизических работ.
2.11. Работа считается принятой после подписания Акта приемки-передачи
выполненных работ Сторонами по настоящему Договору.
2.12. По завершению работ Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику «Акт
приемки-передачи выполненных работ», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные
сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение
3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее 1-го (первого) числа месяца,
следующего за отчетным.
2.13. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных
документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х
дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные
оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ в течение 3(трех) рабочих
дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика
по выполненным работам.
2.14. В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи
выполненных работ" Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение
срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.
2.15. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта
приемки-передачи выполненных работ» Стороны составляют Протокол по
исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных
недостатков.
2.16. В случае несвоевременного представления Подрядчиком указанных выше
документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем,
следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.
2.17. В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и
тарифов на работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее
Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и
тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются
при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения
изменений.
2.18. Ежемесячно
Стороны
обязаны
произвести
сверку
исполнения
обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20го числа месяца, следующего за отчетным.
2.19. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора
Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать
дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для
руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного
бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц –
приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от
организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей
вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные
полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и
предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
2.20. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по
настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны
содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
2.21. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом
(иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени
организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты
уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
2.22. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным
подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или
почтовым отправлением с описью вложения.
2.23. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом
заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счетафактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были
представлены ранее).
2.24. При
подписании
счетов-фактур
не
допускается
использование
факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной
подписи.
2.25. Подрядчик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с
требованиями законодательства о налогах и сборах.
2.26. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не
предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом
сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ) по настоящему Договору,
вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления
надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
2.27. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40
долларов США за баррель на основании данных официального информационного
источника «Platt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение
стоимости работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение
иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ,
объемов выполняемых работ, производственной программы выполнения работ,
срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное
соглашение.
2.28. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451
Гражданского Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Подрядчика по
истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты
(предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости
работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие
возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего договора,
возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения
Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 %
от разницы между стоимостью, определенной за все слуги по договору и частью
стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные работы.
2.29. Датой исполнения обязательств по оплате фактически выполненных работ
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Права и обязанности Подрядчика
3.1.
Обеспечить качественное и своевременное выполнение ГИРС в
соответствии с требованиями технологических регламентов на бурящиеся и
нефтедобывающие
скважины,
нормативно-технической
документации
на
производство ГИРС, правилами безопасности ведения работ. Обеспечить
качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с требованиями
технической инструкции по проведению ГТИ нефтяных и газовых скважин (РД 15339.0-069-01), правилами безопасности ведения работ и охраны окружающей среды.
3.2.
Соблюдать
действующее
законодательство
РФ,
включая
законодательство по недропользованию и минеральным ресурсам, по контролю за
окружающей средой, а также законы и нормативные акты, действующие на
территории, на которой ведутся работы. Иметь все необходимые лицензии,
сертификаты и разрешения государственных органов, которые требуются для
выполнения работ по настоящему Договору.
3.3.
Соблюдать
нормы
действующего
законодательства
Российской
Федерации в части привлечения работников для выполнения Работ на Объектах
согласно предмета настоящего Договора, а именно:

Оформление разрешения на занятие трудовой деятельностью на
территории РФ (для иностранных граждан);

Проведение медицинского обследования (психиатр, нарколог);

Постановка на налоговый учет работников, принимаемых на работу;

Заключение трудовых договоров с привлекаемыми работниками;
Подрядчик обязуется соблюдать настоящие требования в случае привлечения
Субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору.
3.4.
Остановить работы и немедленно известить Заказчика об обнаруженных в
ходе ГИРС отклонениях от предусмотренных техническими регламентами условий
работ (выбросы, НГВП, поглощение промывочной жидкости и т.п.).
3.5.
Информировать по требованию Заказчика о ходе выполнения Работ.
3.6.
В установленные статьей 7 настоящего Договора сроки предоставлять
Заказчику заключения по результатам работ.
3.7.
Принимать участие в рассмотрении и согласовании проектов
строительства скважин и разработки месторождений в части геофизических
исследований.
3.8.
Подрядчик за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с
требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении
выполняемых работ и работников Подрядчика, а также освобождает Заказчика от
всех затрат убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной
компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы)
или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого-либо
работника, привлекаемого для выполнения работ по Договору. Подрядчик несет все
риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора.
3.9. Настоящим
Подрядчик
обязуется
защищать
и
освобождать
от
ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих
лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут
возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также
нарушением Подрядчиком действующего законодательства. Кроме того, в случае
предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с
исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию
предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную
с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне
Заказчика в
разбирательствах таких претензий и исков. Если, несмотря на
положения настоящей статьи, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы,
затраты и иные убытки, связанные с выполнением Подрядчиком работ по Договору,
Подрядчик обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании
письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить
очередной платеж по Договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных
убытков.
3.10. Подрядчик обязуется выполнять требования регламента «Осуществление
ввоза и вывоза имущества и товарно-материальных ценностей на территории
ООО «Газпромнефть-Хантос», - утвержденного приказом Генерального директора
ООО «Газпромнефть-Хантос» №113 от 2 августа 2007 года.
3.11. При
передвижении
транспортных
средств
по
территории
ООО «Газпромнефть-Хантос» соблюдать скоростной режим, установленный на
территории месторождений подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос»
(Приказ ООО «Газпромнефть-Хантос» от 21.11.2007 №161-П с изменениями и
дополнениями).
3.12. Подрядчик обязуется соблюдать Требования ООО «Газпромнефть-Хантос»
определенные в Соглашении в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору
(Приложение № 15),. Соблюдение данных требований стороны признают
существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Подрядчиком
даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков.
Неспособность Подрядчика соблюдать данные требования может привести к
недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы работ на
объектах Заказчика.
3.13. Подрядчик обязан самостоятельно обеспечить электроэнергией свои
производственные и бытовые объекты и выполнить работы по договору от
собственного источника электроэнергии или при наличии технической возможности у
Подрядчика от его сетей при соблюдении Подрядчиком следующих условий:
1. Запросить у эксплуатирующей организации и выполнить в полном объёме
технические условия на присоединение электроустановок к сети;
2. Заключить договор на поставку энергоресурсов с энергосбытовой организацией;
3. Ежемесячно до 25 числа отчётного месяца предоставлять и согласовывать с
Управлением Энергообеспечения Заказчика объём фактически потреблённой
электроэнергии.
3.14. Подключение к сети электрооборудования Подрядчика производится
эксплуатирующей организацией по заявке установленной формы, после выполнения
в полном объеме требований технических условий на присоединение, в т.ч.
получения «Акта-допуска в эксплуатацию электроустановки» в Ростехнадзоре.
3.15. Ответственность
за
эксплуатацию
и
безопасное
обслуживание
электрооборудования
оформляется
«Актом
разграничения
балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности».
3.16. Оплату потребленной электроэнергии осуществляет Подрядчик за счет
собственных средств.
3.17. Ответственность за увеличение сроков выполнения работ по договору из-за
отсутствия точки подключения к электрической сети по какой-либо причине в полном
объёме лежит на Подрядчике.
3.18. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,
Подрядчик самостоятельно, в счет Договорной цены заключает Договора на
потребление тепловой энергии и воды на собственные нужды.
3.19. Подрядчик обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений
действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить
возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных
санкций, предъявленных контролирующими органами при нарушении Подрядчиком
действующего законодательства в области охраны окружающей среды,
подтвержденного двухсторонним актом.
3.20. Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды,
утвержденные Заказчиком в части нарушений, возникших при выполнении работ
Подрядчиком и письменно извещать отдел охраны окружающей среды Заказчика об
устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в плане мероприятий.
3.21. Подрядчик обязан оформлять разрешения, производить начисления платежей
и оплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную
среду и размещение отходов производства и потребления, образующихся в
процессе деятельности Подрядчика.
3.22. Подрядчик обязан заключать договоры на размещение отходов производства
и потребления, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика.
3.23. Ежемесячно в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным Подрядчик
представляет в отдел охраны окружающей среды Заказчика отчет об объеме
водопотребления и водоотведения согласно Приложению № 15 к настоящему
договору.
3.24. Подрядчик является собственником всех отходов производства и
потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ,
являющихся предметом настоящего Договора (как из собственного сырья и
материалов, так и из давальческого сырья и материалов, предоставляемых
Заказчиком).
3.25. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,
Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами в счет Договорной
цены систематическую уборку Объекта работ и мест базирования организации от
собственного мусора и всех иных отходов производства и потребления,
образующихся в его деятельности.
3.26. Подрядчик вправе получать от Заказчика всю информацию, необходимую для
успешного и безопасного выполнения работ, и дополнительно сведения о факторах
риска.
3.27. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком иметь возможность для
проведения опытно-методических и тематических работ, с представлением
Заказчику результатов данных работ в виде информационных отчетов, записок,
писем.
3.28. Подрядчик вправе на отдельные виды работ с письменного разрешения
Заказчика привлекать Субподрядчиков.
3.29. В случае использования Подрядчиком для своих производственных и бытовых
нужд водных ресурсов с водозаборных скважин Заказчика, Подрядчик обязан
заключить с Заказчиком договор на поставку данного ресурса.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1.
Предоставить Подрядчику до 27 числа предшествующего месяца графики
бурения на следующий месяц и графики освоения, обустройства, ремонта и сдачи
скважин на следующий месяц с указанием площадей, метража и количества
скважин.
4.2.
Не позднее 30(31) числа текущего месяца, представить Подрядчику планграфик Работ на следующий месяц. План-график согласовывается главным
инженером Буровой компании и утверждается главным геологом Заказчика.
4.3.
В начале календарного года представить Подрядчику список
ответственных представителей Буровой компании - должностных лиц, назначенных
приказом по предприятию, имеющих право подачи «Заявок (Заказов)», их переноса
и отмены, подтверждения готовности Объекта к ГИРС, а также право подписи в
«Актах готовности...», «Акт-заказах...», индивидуальных планах работ и других
производственно-нормативных и технологических документах, касающихся
производства Работ на Объекте.
4.4.
В начале календарного года представить Подрядчику список
ответственных представителей Заказчика - должностных лиц, назначенных приказом
по предприятию, имеющих право согласования «Заявок (Заказов)», контроля
производства ГИРС, а так же право подписи в «Актах готовности...», «Акт-заказах...»,
индивидуальных планах работ и других производственно-нормативных и
технологических документах, касающихся производства Работ на Объекте.
4.5.
В 10-ти дневный срок письменно уведомить Подрядчика о любых
изменениях, внесенных в списки ответственных представителей.
4.6.
Предоставить Подрядчику Объект согласно «Правилам геофизических
исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах» - 1999 г., г. Москва,
«Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» - 2003 г., г.
Москва и «Единых правил безопасности при взрывных работах», утвержденных
Постановлением Госгортехнадзора России от 30.01.2001г. №3 и введенных в
действие с 01.03.2002г. (далее при ссылках – ПБ 13-407-01), действующих правил, а
также технических условий и приказов.
4.7.
Обеспечить Подрядчика всеми данными, необходимыми для безопасного
и эффективного выполнения Подрядчиком своих обязанностей. Предоставить
техническую, геологическую (схемы кустования, карты текущего состояния
разработки
месторождения
и
т.д.),
геолого-геофизическую
информацию
(петрофизические зависимости для пластов коллекторов по месторождениям,
алгоритмы определения подсчетных параметров).
4.8.
За свой счет предоставить Подрядчику копии (бумажные и/или
электронные) всех необходимых видов каротажа и заключений по скважинам, на
которых работали другие Подрядчики, описание имеющегося кернового материала,
а также всю необходимую информацию для ГТИ.
4.9.
Средствами Буровой компании предоставить Подрядчику оборудование
находящиеся на Объекте и необходимое для проведения Работ (буровую установку,
станок капремонта или соответствующий подъемный кран, ППУ, агрегат ЦА,
компрессор, емкости и т.д.) и персонал обеспечивающий непрерывную работу
указанной техники (за исключением технологических) в период производства Работ.
4.10.
Предоставить работникам Подрядчика линии связи.
4.11.
В период проведения Работ поддерживать на территории, прилегающей к
Объекту, режим, необходимый для проведения Подрядчиком Работ, согласно
требованиям «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности – 2003
г.» и ПБ 13-407-01.
4.12.
По согласованным программам предоставить Подрядчику возможность
для проведения опытно-методических работ в скважинах.
4.13.
Предоставить Подрядчику сведения из ИТП, касающиеся комплекса ГИРС,
с затратами времени и стоимости, рассчитанными ООО «КогалымНИПИнефть».
4.14.
Принимать выполненные Подрядчиком Работы и производить все платежи
Подрядчику в соответствии с условиями Статей 7 и 8 настоящего Договора.
4.15.
Уведомить письменно Подрядчика о подлежащих выполнению ГТИ за 7
дней до начала работ на скважине по Форме Заявки, согласно Приложения № 8 к
настоящему Договору. Обеспечить подготовку скважин в соответствии с РД 153-39.0069-01, предоставить проектные материалы для составления программы работ и
утвердить их.
4.16.
Уведомить Подрядчика за сутки в письменном виде об окончании работ
партии ГТИ.
4.17.
Заказчик вправе требовать от Подрядчика выполнения Работ качественно,
в срок и в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической
документации на производство ГИРС в скважинах, «Каталогом задач ПГИ…» и
условиями настоящего Договора.
4.18.
Осуществлять контроль за производством работ на Объекте при
выполнении их Подрядчиком.
4.19.
Получать всю информацию от Подрядчика о ходе выполнения им своих
обязательств по каждой «Заявке (Заказу)» отдельно и требовать от Подрядчика
предоставление такой информации.
4.20.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой момент до
сдачи ему результата работы, компенсировав Подрядчику фактические затраты,
при наличии акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими
сторонами.
4.21.
Заказчик вправе проверять соблюдение требований правил и норм
промышленной, пожарной безопасности при проведении работ Подрядчиком на
объектах Заказчика. При выявлении нарушений правил и норм промышленной
безопасности при проведении работ Подрядчиком на объектах Заказчика,
приостановить работы до устранения нарушений.
4.22.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением
Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений
настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в
акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц,
привлекаемых Подрядчиком, В случае отказа Подрядчика/третьих лиц,
привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком
в одностороннем порядке.
4.23.
Заказчик
вправе
контролировать
с
использованием
приборов,
регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Подрядчика
(Автотранспортного предприятия, др.) скоростного режима движения по территории
ООО «Газпромнефть-Хантос».
5. Порядок выполнения и приемки работ
5.1.
Порядок оформления и подачи заявок на производство работ:
5.1.1.
О подлежащих выполнению Работах Заказчик (Буровая компания)
уведомляет Подрядчика путем подачи письменной Заявки, установленной Формы
(Приложения № 6, 7, 8 к настоящему Договору), в диспетчерскую службу Подрядчика
(ПДС). Допускается подача заявки путем факсимильной или электронной связи. В
любом случае оригинал заявки должен поступить в ПДС до выезда геофизической
партии на Заказ, либо вручен начальнику геофизической партии перед началом
ГИРС непосредственно на скважине.
5.1.2.
Заявка должна содержать всю информацию, необходимую для
безаварийного, качественного выполнения ГИРС и составления индивидуального
плана работ. Заявки в устной форме и не полностью заполненные в ПДС
Подрядчика не принимаются.
5.1.3.
В журнале регистрации поступления и выполнения заявок ПДС
Подрядчика фиксируются должность и фамилия лица, подавшего, отменившего,
перенесшего или подтвердившего Заявку, а также время подачи, отмены, переноса
или подтверждения Заявки.
5.1.4.
Заявки на все виды геофизических и простpелочно-взрывных работ
(кроме аварийных работ) принимаются ПДС Подрядчика, включая выходные и
праздничные дни, с 8 до 20 часов местного времени, за исключением тех случаев,
когда склады РВ и ВМ опечатаны органами УВД или Управлением по
технологическому и экологическому надзору, и работы, связанные с получением РВ
и ВМ, не проводятся.
5.1.5.
Заявки подаются не позднее, чем за 24 часа до начала проведения ГИРС
и нормативного времени, необходимого для проезда геофизической партии
Подрядчика от базы предприятия до скважины со скоростью движения 40 км/ч.
Заявки уточняются через 12 часов после первоначальной подачи.
5.1.6.
Заявки на производство инклинометрических замеров подаются не
позднее, чем за 12 часов до начала проведения ГИРС и нормативного времени,
необходимого для проезда геофизического отряда Подрядчика от базы предприятия
до скважины со скоростью движения 40 км/ч. Заявки уточняются через 6 часов после
первоначальной подачи.
5.1.7.
Заявки, связанные с проведением ИПТ, ОПК подаются за 48 часов, а с
закачкой жидких изотопов - за 72 часа до начала проведения ГИРС, проведением
ГТИ за 7 суток. Заявки, связанные с проведением редких и специализированных
методов ГИРС (ЯМК и т.п.) подаются за 72 часа до начала проведения ГИРС и
времени, необходимого для проезда геофизической партии Подрядчика от базы
предприятия до скважины. Заявки уточняются через 24 часа после первоначальной
подачи.
5.1.8.
Заявки на аварийные работы подаются без ограничения времени и
выполняются в первую очередь, при наличии согласованного с технической службой
Подрядчика, письменного плана работ.
5.1.9.
Заявки на проведение ГИРС, по которым требуется составление
индивидуальных планов работ должны помимо всего прочего содержать следующую
информацию: фамилия должностных лиц, согласовывающих эти планы, номера
контактных телефонов, факсов, по которым будет происходить уточнение и
согласование планов работ. Заявки на выполнение данных работ принимаются ПДС
Подрядчика в будние дни с 8 до 17 часов местного времени. Заявка не может быть
подтверждена без наличия согласованного индивидуального плана работ.
5.1.10.
Устанавливается следующий порядок согласования индивидуальных
планов работ:
В случае, когда индивидуальный план работ составляет Подрядчик.

Заказчик (Буровая компания) подает Заявку Подрядчику на
проведение ГИРС в установленном порядке.

Подрядчик на основании принятой Заявки в течение 4 (четырех) часов
составляет индивидуальный план работ, утверждает его и отправляет в адрес
Заказчика (Буровой компании) на утверждение по факсу, указанному в заявке (плане
работ).

Буровая компания в течение 2 (двух) часов утверждает
индивидуальный план работ и отправляет его на согласование Заказчику.

Заказчик в течение 2 (двух) часов с момента получения согласовывает
индивидуальный план работ и отправляет его в адрес Буровой компании и
Подрядчика по факсам, указанным в заявке и плане работ.
В случае, когда индивидуальный план работ составляет Заказчик (Буровая
компания).

Заказчик
(Буровая
компания)
совместно
с
утвержденным
индивидуальным планом работ подает заявку Подрядчику на проведение ГИРС в
установленном порядке.

Подрядчик на основании принятой заявки в течение 2 (двух) часов
утверждает индивидуальный план работ и отправляет в адрес Заказчика на
утверждение по факсу указанному в заявке.

Заказчик в течение 2 (двух) часов с момента получения согласовывает
индивидуальный план работ и отправляет его в адрес Буровой компании и
Подрядчика по факсам, указанным в заявке и плане работ.

В любом случае решение о необходимости согласования
индивидуального плана работ с Заказчиком принимает Буровая компания.
5.1.11.
Заказчик (Буровая компания) подтверждает готовность скважины к ГИРС
не менее чем за 2 (два) часа до начала проведения ГИРС и нормативного времени,
необходимого для проезда геофизической партии Подрядчика от базы предприятия
до скважины со скоростью движения 40 км/ч или имеет право сделать один перенос
заявки не более чем на 2 (два) часа.
5.1.12.
В исключительных случаях, по согласованию с Подрядчиком, Заказчик
(Буровая компания) может перенести Заявку более чем на 2 (два) часа, при условии,
что время ожидания готовности скважины будет оплачиваться Заказчиком, как
«Работа» указанной партии Подрядчика. Для переноса заявки более чем на 2 часа в
ПДС передается телефонограмма за подписью ответственного представителя
Буровой компании, служащая основанием для оплаты.
5.1.13.
Если за 2 (два) часа до первоначально заявленного времени начала
проведения ГИРС и времени, необходимого для проезда геофизической партии
Подрядчика от базы предприятия до скважины, подтверждения готовности скважины
или переноса Заявки со стороны Заказчика (Буровой компании) не последует, то такая
Заявка считается отмененной. Последующее выполнение ГИРС, предусмотренных на
данной скважине, производится по новой Заявке. Указанное ограничение времени не
распространяется на аварийные работы.
5.1.14.
В случае если Заказчик (Буровая компания) информирует Подрядчика о
неготовности скважины к проведению ГИРС после выезда геофизической партии с
базы Подрядчика, повторная Заявка на данную скважину принимается Подрядчиком
в обычном порядке (кроме аварийных работ); факт «холостого» проезда
геофизической партии оформляется в соответствующем разделе «Акт-заказа...» с
указанием причины неподготовленности скважины, в данном экземпляре «Актзаказа...» обязательно должны быть подписи начальника геофизической партии
Подрядчика, ответственного представителя Буровой компании, отвечающего за
подготовку скважины к ГИРС и ответственного представителя Заказчика.
5.1.15.
Готовность скважины к ГИРС после вторичного выезда партии
Геофизического подрядчика на одну и ту же неподготовленную скважину
определяется комиссией из ответственных представителей Заказчика, Буровой
компании и Подрядчика. При положительном решении комиссии (скважина готова к
производству ГИРС) новая Заявка на эту скважину принимается в обычном порядке.
5.1.16.
После подтверждения Заявки в ПДС Подрядчика переориентация партии
на другой вид работ не производится; изменение поставленной задачи (комплекса
ГИС) допускается с согласия Подрядчика, любое изменение должно быть
оформлено документально.
5.1.17.
Время ожидания геофизической партией готовности скважины на
скважине оплачивается Подрядчику, как «Работа» заказанной геофизической партии
на основании трехстороннего акта.
5.1.18.
При отмене Заказчиком Заявки на выполнение ГИРС на заявленной
скважине, переориентация геофизической партии на другие скважины,
подготовленные к работе аналогичным комплексом (решение аналогичной задачи),
допускается, если время начала работ соответствует первоначально заявленному
времени.
5.2.
Производство работ на объекте:
5.2.1.
Все виды ГИРС выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с
требованиями действующей нормативно-методической и нормативно-технической
документации на производство ГИРС, ГТИ в скважинах. Порядок взаимоотношений
между Заказчиком и Подрядчиком при выполнении работ определяется условиями
и требованиями настоящего Договора и «Положении о взаимоотношениях при
производстве ГИРС» - Приложение 14.
5.2.2.
Подрядчик выполняет Работы на рабочей площадке, расположенной у
скважины, и в самой скважине в соответствии с требованиями, применяемыми к
такого рода Объектам. Объекты располагаются на лицензионной территории
Заказчика. Объекты могут находиться в ведении третьих лиц (Буровые компании),
выполняющих для Заказчика буровые, ремонтные и/или иные (не геофизические)
работы на скважинах.
5.2.3.
На Объекте Подрядчик размещает свое оборудование и персонал,
необходимые ему для проведения Работ.
5.2.4.
Подрядчик, получив подтверждение «Заявки» на производство ГИРС,
перед выездом на скважину выполняет калибровки, подготовительнозаключительные и вспомогательные работы на базе Подрядчика.
5.2.5.
Начальник геофизической партии (отряда) Подрядчика, на основании
«Заявки», материалов, подготовленных инженером КИП, и требований
нормативно-технической документации, обеспечивает подготовку необходимой
геофизической аппаратуры, оборудования и материалов для своевременного и
качественного производства ГИРС.
5.2.6.
Аппаратура должна быть сертифицирована и метрологически
обеспечена. Наличие у начальника партии (отряда) данных о результатах последней
периодической калибровки (градуировки, эталонировки) используемой аппаратуры
обязательно.
5.2.7.
Все виды ГИРС на Объекте выполняются круглосуточно, кроме работ с
жидкими изотопами, которые проводятся только в светлое время суток.
5.2.8.
ГИРС на Объекте должны производиться непрерывно до их окончания в
полном объеме согласно Заявки.
5.2.9.
Прострелочно-взрывные работы в темное время суток выполняются
Подрядчиком только при условии обеспечения Заказчиком (Буровой компанией)
соблюдения существующих требований в отношении технологии и безопасности
работ: РД 08-200-98, ПБ-407-01 и И-01-002-2002.
5.2.10.
Буровая компания обеспечивает, а Подрядчик и Заказчик проверяют
подготовку Объекта для информативного, качественного, безопасного и
безаварийного проведения ГИРС.
При выполнении ГИРС по индивидуальному плану работ (проекту), подготовка
Объекта проводится с соблюдением, как технических условий, изложенных в
вышеуказанных документах («Правила ГИРС» и РД 153-39.0–072-01), так и
дополнительных требований, предусмотренных индивидуальным планом работ
(проектом).
5.2.11. Подготовка скважины к ГИРС включает подготовку прилегающей
территории, устья и ствола скважины, буровой установки и всего оборудования,
задействованного при проведении и обеспечении проведения ГИРС. Готовность
скважины к проведению ГИРС оформляется Подрядчиком «Актом готовности
скважины к проведению ГИРС» установленной формы (Приложения № 9, 10, 11к
настоящему Договору).
5.2.12. В отдельных случаях подготовка скважины ведется по специальному плану
работ. Специальный план подготовки скважины разрабатывается: при проведении
аварийных работ, при проведении работ в осложненных скважинах, при наличии в
разрезе скважины газовых пластов или зон с аномально-высоким пластовым
давлением, при проведении ГИРС, не предусмотренных ГТН; такой специальный
план согласовывается с Заказчиком, Подрядчиком и утверждается
Буровой
компанией (главным инженером и главным геологом).
5.2.13. Работы, предусмотренные ИТП на строительство скважин (перфорация на
НКТ и т.п. , любые воздействия на призабойную зону пласта геофизическими
методами) осуществляются по «Индивидуальному плану геофизических работ на
скважине», подготовленному Подрядчиком, согласованному с Заказчиком
(заместителем генерального директора ТПП по геологии и разработке или
начальником геологического отдела), утвержденным главным геологом и главным
инженером Буровой компании и главным геологом и главным инженером
Подрядчика.
5.2.14. Индивидуальный план геофизических исследований и работ должен
содержать информацию о нормативной продолжительности ГИРС и учитывать
технологические перерывы при производстве ГИРС, устанавливаемые по
требованию Заказчика (Буровой компании).
5.2.15. При производстве ГИРС в открытом стволе скважины Подрядчик обязан по
требованию Буровой компании прерывать геофизические работы через
регламентированный
промежуток
времени
(при
штатной
ситуации)
и
предоставлять скважину Буровой компании для технологических операций по
шаблонировке, промывке ствола скважины, а также в случае возникновение
затруднений спуска-подъема скважинных приборов. Время вынужденного простоя
Подрядчика фиксируется в «Акт-Заказе» и оплачивается, как «Технологическое
дежурство» указанной геофизической партии на основании трехстороннего акта.
5.2.16. Любые изменения «Индивидуального плана геофизических работ на
скважине» (при свабировании, перфорации и пр.) или типовой технологической
схемы из «Каталога Задач» должны быть взаимно согласованы и документально
подтверждены ответственными представителями Подрядчика, Заказчика и Буровой
компании, находящимися на скважине.
5.2.17. В отдельных случаях, когда по результатам проведенных (проводимых)
работ
требуется
корректировка
технологии,
оперативные
изменения
непосредственно на скважине вносятся представителем Заказчика и/или Буровой
компании, по согласованию с Заказчиком, записью в «Заявку» и/или в
индивидуальный план работ, находящихся у начальника геофизической партии
Подрядчика за подписью ответственного представителя Заказчика и/или Буровой
компании. О внесенных изменениях в «Заявку» и/или индивидуальный план работ,
производится запись в вахтовом журнале Буровой компании с указанием времени и
лица передавшего распоряжение (телефонограмму).
5.2.18. ГИРС и работы, связанные с применением радиоактивных источников,
проводятся Подрядчиком в соответствии с требованиями УТЭН и положениями
действующих нормативных документов.
5.2.19. Запрещается проведение ГИРС в бурящихся скважинах заполненных
промывочной жидкостью с вязкостью более 120 с. по СПВ-5, и содержанием песка
или шлама более 5%; в поглощающих (с понижением уровня более 15 м/ч),
переливающих или газирующих скважинах. Работы в скважинах, в которых
указанные условия не выполняются, а также в скважинах заполненных нефтью или
промывочной жидкостью с примесью нефти более 10%, а также при наличии других
осложнений, могут проводиться лишь по особому согласованному решению
руководства Подрядчика и Заказчика.
5.2.20. Оборудование и приборы Подрядчика рассчитаны на Работу в условиях,
нормально встречающихся в скважине и вокруг нее. В случае аномальных или
необычных условий оборудование Подрядчика может давать сбои, выходить из
строя, застревать в скважине, а также стать неизвлекаемым или серьезно
поврежденным.
5.2.21. Аномальными или необычными условиями считаются выбросы, разрушения
или нарушение целостности обсадной колонны, повышенная температура и
давление, буровой раствор с содержанием газа, наличие препятствий в стволе
скважины, коррозионный газ или химические реагенты, перекрученные или
разорванные остатки кабелей, остатки строительных отходов и прочее.
5.2.22. Заказчик (Буровая компания) уведомляет Подрядчика до начала
выполнения Подрядчиком Работ об аномальных или необычных условиях на
Объекте и делает соответствующую отметку в «Акте проверки готовности скважины
…». При наличии аномальных и необычных условий Стороны договариваются о
разработке специального плана работы в данных условиях и распределении между
Сторонами возможных рисков. Любая ситуация, создавшаяся в результате
отклонения от нормальных условий производства работ, следствием которой может
быть предъявление Сторонами взаимных претензий, должна быть оформлена
двухсторонним актом. Акт подписывается обеими Сторонами, в случае отказа
подписания Акта одной из Сторон, отказавшаяся Сторона обязана письменно
мотивировать свой отказ, в случае отсутствия письменной мотивировки Акт является
действительным за подписью одной Стороны.
5.2.23. Момент подписания Подрядчиком «Акта проверки готовности скважины...» к
производству ГИРС (Приложения № 9, 10, 11 к настоящему Договору) считается
началом работ на Объекте. Означенный «Акт проверки...» подписывается
начальником партии (отряда) Подрядчика непосредственно на Объекте после
проверки, осуществляемой с участием ответственных представителей Буровой
компании и Заказчика, всех записей в «Акте проверки...» и исправности и готовности
к работе подъемных механизмов и устьевого оборудования. В «Акте готовности
скважины...» обязательно указывается время, в течение которого подготовка
скважины обеспечивает беспрепятственное прохождение геофизических приборов
по всей скважине. Это время определяется Буровой компанией и/или Заказчиком,
исходя из геологических условий, применяемого бурового раствора, профиля
скважины и иных условий.
5.2.24. Если в результате первого спуска скважинного прибора текущий забой,
указанный в Заявке, не достигнут Подрядчик вносит запись о факте «недохода» в
«Акт-Заказ», целесообразность дальнейшего производства работ согласовывается с
Заказчиком.
Документальным подтверждением «недохода» является планшет, содержащий
диаграммы методов ГИС, показания датчика натяжения,
скорости движения
скважинного прибора, на котором имеются подписи Подрядчика, ответственных
представителей Буровой компании и/или Заказчика. Один экземпляр планшета
хранится у Заказчика, второй - у Подрядчика, копия (при необходимости) - у Буровой
компании.
5.2.25. В случае возникновения препятствий прохождению приборов в течение
времени, указанного в «Акте готовности скважины...», скважина считается не
подготовленной к проведению ГИРС. Составляется трехсторонний акт, делается
соответствующая запись в буровом журнале. Дальнейшее проведение работ по
согласованному решению руководства Подрядчика и Заказчика.
5.2.26. Окончанием работ на скважине считается момент подписания
ответственными представителями Буровой компании, Заказчика и Подрядчика
(начальник партии или отряда) «Акта-заказа» (Приложение № 12 к настоящему
Договору). Документы оформляются в 2-х экземплярах каждый.
5.2.27. Подрядчик выполняет подготовительно-заключительные, калибровочные и
вспомогательные работы на скважине в соответствии с требованиями действующей
нормативно-технической документации и поставленной задачей. После прибытия на
скважину Подрядчик (начальник
партии)
должен ознакомить под роспись
ответственных представителей Буровой компании и Заказчика с утвержденным
«Индивидуальным
планом
геофизических
работ
на
скважине»
(при
свабировании, перфорации и пр.) для скважин выходящих из бурения, или
комплексом ГИРС - для бурящихся скважин, указанном в Заявке.
5.2.28. При подготовке к производству и непосредственно при производстве ГИРС
на скважине, где находится бригада Буровой компании, работники данной бригады
по указанию начальника геофизической партии (отряда) Подрядчика оказывают
помощь в установке роликов, участвуют в проведении скважинных операций с
испытателями пластов на трубах (ИПТ), автономными приборами и
перфораторами, спускаемыми в скважину на НКТ, буровом инструменте и др., несут
ответственность за сохранность переданного оборудования и строгое соблюдение
требований индивидуальных планов работ.
5.2.29. Подрядчик обеспечивает качественное выполнение ГИРС в соответствии с
требованиями технологических регламентов, действующей нормативно-технической
документацией на производство ГИРС, правилами безопасного ведения работ и
охраны окружающей среды.
5.2.30. ГИРС на Объекте должны проводиться в присутствии ответственных
представителей Буровой компании (мастер бурения, освоения, геолог и пр.).
5.2.31. Начальник партии (отряда) Подрядчика по мере выполнения работ
знакомит ответственных представителей Буровой компании и Заказчика с
полученными материалами, сообщает данные о текущем забое, подвеске труб и
иную информацию по требованию ответственных представителей Буровой компании
или Заказчика.
5.2.32. Подрядчик немедленно извещает ответственного представителя Буровой
компании, находящегося на Объекте, об обнаруженных в ходе исследований
скважины отклонениях от предусмотренных технологическими регламентами
условий работ и, по согласованию с ответственным представителем Заказчика,
приостанавливает ГИРС до восстановления нормальных условий.
5.2.33. Подрядчик немедленно извещает ответственного представителя Заказчика,
находящегося на Объекте, о действиях Буровой компании,
препятствующих
выполнению ГИРС в соответствии с Заявкой (Заказом) и регламентированной
нормативными документами методикой ГИРС.
Решение о прекращении, приостановлении или продолжении ГИРС на Объекте
принимает ответственный представитель Заказчика и уведомляет об этом
соответствующим Актом начальника партии (отряда) Подрядчика и ответственного
представителя Буровой компании.
5.2.34.
Во всех случаях некачественного выполнения ГИРС, при имеющих место
авариях и ошибочных вскрытиях пластов, Подрядчик немедленно уведомляет об
этом ответственных представителей Буровой компании и Заказчика.
5.2.35.
В случаях простоев бригад Буровой компании из-за задержки
Подрядчиком начала работ на Объекте, а так же «холостых» проездов,
преждевременного завершения ГИРС, недовыполнения комплекса ГИС, простоев
партий Подрядчика и иных отклонениях при производстве ГИРС, непосредственно
на Объекте составляется трехсторонний Акт (в трех экземплярах), который должен
быть подписан начальником партии (отряда) Подрядчика и ответственными
представителями Буровой компании и Заказчика, находящимися на Объекте.
Представитель Стороны, отказавшийся от подписи, в обязательном порядке должен
мотивировать причину отказа, соответствующей записью в акте. При
необоснованном отказе одной из Сторон от участия в совместном расследовании и
подписания акта, акт, составленный другой Стороной, и выводы, в нем
содержащиеся, признаются обеими Сторонами в равной степени, как составленные
с участием обеих Сторон. Не позднее пяти суток после происшедшего случая, Акт
должен быть утвержден ответственными представителями участвующих Сторон.
Окончательные выводы в Акте должны содержать конкретную причину отклонения и
виновную Сторону.
В случае разногласий по определению причин отклонения Стороны проводят
техническую экспертизу.
5.2.36.
Решение о выполнении Заявки
- окончании ГИРС принимается
начальником партии (отряда) Подрядчика совместно с находящимися на Объекте
ответственными представителями Буровой компании и Заказчика после каротажа
последнего интервала данной скважины.
5.2.37.
Объем выполненных исследований и работ на Объекте оформляется
двухсторонним Акт-заказом согласно установленной формы Приложение № 12,
подписанным непосредственно на Объекте ответственными представителями
Подрядчика, Буровой компании или Заказчика.
5.2.38.
Подрядчик принимает все необходимые меры для предотвращения
загрязнения рабочей площадки, находящейся в ведении Буровой компании,
собственной и прилегающей территории Заказчика, включая недра, соблюдая при
этом требования и правила по охране окружающей среды. В случае допущения по
вине Подрядчика загрязнения рабочей площадки Буровой компании, собственной и
прилегающей территории Заказчика, включая недра, Подрядчик устраняет
загрязнение своими силами и за свой счет, либо возмещает соответственно Буровой
кампании через Заказчика или Заказчику затраты по устранению загрязнения.
5.2.39.
Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного
оборудования, материалов или иного имущества Буровой компании и Заказчика,
оказавшегося во владении Подрядчика в связи с производством ГИРС на Объекте.
5.2.40.
До окончания ГИРС и момента убытия с Объекта Подрядчик приводит
Объект в состояние, в котором Объект находился до проведения ГИРС, за
исключением нормальных изменений, неизбежно вызываемых проведением Работ.
5.2.41.
Аварийное состояние на Объекте или наступление несчастного случая во
время проведения ГИРС на Объекте, определяемое, исходя из существующих
технических требований, принятых в нефтяной отрасли, и требований органов
УТЭН, в рамках настоящего Договора считается Инцидентом. Обо всех инцидентах,
произошедших за истекшие сутки, Подрядчик предоставляет информацию до 8-00
часов следующего дня.

В случае наступления Инцидента в период проведения ГИРС на Объекте,
Подрядчик, в лице начальника партии (отряда), немедленно оповещает
ответственных представителей Буровой компании и Заказчика, находящихся на
Объекте, а так же руководство Подрядчика, о создавшейся аварийной ситуации
(прихват, затяжка скважинного прибора или кабеля) и принимает экстренные меры
для освобождения кабеля или прибора в соответствии с РД 153-39.0-072-01. Если
освободить кабель или прибор в месте прихвата или затяжки не удается, то
дальнейшие аварийные работы ведутся по плану, согласованному с ответственными
представителями Буровой компании и Заказчика.

Независимо от характера произошедшего на Объекте Инцидента, начальник
партии (отряда) Подрядчика и ответственные представители Заказчика и Буровой
компании, находящиеся на Объекте должны составить «Акт» согласно Приложению
1 к «Положению о порядке технического расследования причин аварии на опасных
производственных объектах» утвержденному постановлением Госгортехнадзора
России от 08.06.99 г.».

Работы по ликвидации Инцидента проводятся по плану, составленному и
подписанному соответствующими службами Подрядчика, Буровой компании и
Заказчика. Данный план регламентирует совместные действия Подрядчика и
Буровой компании по ликвидации Инцидента.

В течении десяти суток со дня наступления Инцидента, ответственные
представители
Сторон
производят
расследования
причин
Инцидента,
устанавливают виновников и составляют акт расследования, утверждаемый
руководством Подрядчика, Буровой компании и Заказчика.
В случае разногласий по определению причин Инцидента Стороны проводят
техническую экспертизу.

Ответственный Подрядчик ГИРС - начальник партии (отряда) Подрядчика
покидает Объект после составления первичного акта об Инциденте и получения
разрешения руководства Подрядчика.
5.2.42.
При Инцидентах, для установления причин которых требуется подъем
насосно-компрессорных труб (НКТ), Заказчик не позднее 6-ти (шести) месяцев с
момента наступления Инцидента поднимает НКТ и совместно с Подрядчиком и
Буровой компанией определяют причины Инцидента. Если по истечении указанного
срока такая работа не будет проведена или проведена без представителей
Подрядчика и Буровой компании, за последствия Инцидента отвечает Заказчик.
Если будет установлено несоответствие скважинной компоновки «Акту проверки
готовности скважины...» (Приложения № 9, 10, 11 к настоящему Договору), за
последствия Инцидента отвечает Заказчик. При установлении вины Подрядчика, за
последствия Инцидента отвечает Подрядчик. При умышленном обрыве кабеля или
прибора (в следствии превышения скорости спуско-подьема прибора и т.п.)
виновником аварии (Инцидента) считается Подрядчик. При установлении вины
Буровой компании, за последствия Инцидента отвечает Буровая компания.
Стоимость работ по подъему НКТ возмещается виновной Стороной.
5.2.43. Производство ГИРС по температурному фактору в соответствии с п.1В
решения № 194 от 20.07.92г. Главы администрации Ханты-Мансийского автономного
округа, прекращается:
без ветра
при скорости ветра до 5 м/сек.
при скорости ветра от 5 до10 м/сек.
при ветре свыше 10 м/сек.
- 38 º С
- 36 º С
- 35 º С
- 32 º С.
Основанием для приостановления работ служит метеосводка по
месторождениям Заказчика.
5.2.44.
В случае необходимости проведения работ при температуре ниже
предельно допустимых значений, работы проводятся по согласованию и
специальному плану, утвержденному руководством Заказчика и Подрядчика, с
оплатой этих работ в соответствии с п.2.8., настоящего Договора.
5.2.45.
В случае прекращения работ по метеоусловиям оплата производится за
фактически выполненный объем работ.
5.2.46.
По окончании работ на скважине начальником партии письменно
сообщаются представителям Заказчика следующие предварительные сведения (в
случае,
если
регистрация
соответствующих
параметров
предусмотрена
технологической схемой исследования):

Глубина текущего забоя скважины;

Глубина установки подземного оборудования (БНКТ, пакера,
репера);

Глубины уровней, ВНР и времени их регистрации (КВУ);

Уровень осадка;

Приемистость по расходометрии в нагнетательных скважинах;

Фактический интервал перфорации (после вторичного вскрытия
пласта);

Давление: закачки, буферное, забойное.
5.3.
Особые условия:
5.3.1.
Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с объемом
представленной Заказчиком исходной информации. Заказчик не вправе требовать от
Подрядчика использования официально не переданной информации либо тех
данных, которые стали известны Заказчику после проведения работ. Подрядчик
вправе интересоваться поступлением новой информации по исследуемым объектам
и требовать от Заказчика своевременного ее представления.
5.3.2.
Объем работ, количество партий, стоимость объема Работ и порядок
расчетов, предусмотренные настоящим Договором, в зависимости от действия
обстоятельств непреодолимой силы, изложенные в Статье 8 настоящего Договора,
могут по инициативе Заказчика в период действия настоящего Договора
ежеквартально корректироваться на основании дополнительного соглашения,
подписанного Сторонами. Также производится ежеквартально корректировка
объемов работ, в зависимости от действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.4.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ:
5.4.1.
Подрядчик (начальник партии или отряда) при завершении ГИРС на
Объекте заполняет соответствующие позиции «Акт-заказа...» (Приложение № 12 к
настоящему Договору). Документы оформляются в 2-х экземплярах каждый.
По одному экземпляру Акт-заказа и «Планом работ на скважине», в обязательном
порядке, передается Заказчику, а второй - остается у Подрядчика.
5.4.2.
Передача полученных на скважине материалов ГИРС в обработку с
оценкой их качества (наличие дефектных и бракованных записей) и уточнением
фактически выполненных объемов подтверждается начальником КИП Подрядчика в
экземпляре «Акт-заказа», который находится у Подрядчика.
5.4.3.
Подрядчик предоставляет Заказчику информацию в виде твердых
копий (планшетов, диаграмм, заключений и др.) и на магнитных носителях,
обеспечивая соответствие материалов единым условиям и требованиям на
передаваемую информацию, изложенным в документе: «Техническое задание на
представление геофизического материала в цифровой форме для загрузки в Банк
Данных». Допускается передача «Заключений» по факсимильной связи, E-mail, с
обязательной последующей передачей оригинала с курьером или по почте.
5.4.4.
Заключения по интерпретации данных геофизических исследований
скважин (ГИРС), выполненных Подрядчиком, выдаются в два этапа.
5.4.5.
I Этап. Предварительное заключение может быть передано по факсу или по
электронной почте (E-mail), но с обязательной последующей передачей оригинала
окончательного заключения в бумажном и/или электронном виде с курьером или по
почте после возвращения партии на базу (без учета ночного времени)

данные сводного замера выдаются в течение 24 часов.

материалы промежуточного и окончательного каротажа в течение 24
часов. Предварительное заключение по каротажу в течение 24 часов.

материалы по цементированию колонны кондуктора и эксплуатационной
колонны с заключением в течение 24 часов.

(выполняет НТЦ).

Оперативное (предварительное) заключение по цементажу э/колонны и
промыслово-геофизическим исследованиям выдаются в течение 24 часов факсом
или по телефону.

предварительное заключение по определению эксплуатационных
характеристик пласта, технического состояния скважин и сведения о
гидродинамических испытаниях (ИПТ) передаются Заказчику в двух экземплярах в
течение 24-х часов после прибытия партии на базу. В случае необходимости
переезда партии на другую скважину, после окончания работ, Подрядчик обязан
доставить материал в КИП для выдачи заключений в сроки, оговоренные в данном
пункте.

при одновременном проведении окончательного каротажа на 2-х и более
скважинах, очередность выдачи графических заключений и материалов
определяется ЗАКАЗЧИКОМ.
5.4.6.
II Этап. Окончательное заключение передается ответственным
представителям Заказчика (в геологический отдел – ГО) на бумажных носителях
(___ экземпляра в цветном виде и ___ копия в черно-белом).
- Окончательное заключение (планшет) по качеству цементирования колонны
передается в течение 120 часов.
5.4.7. В окончательном заключении возможны уточнения и дополнения информации,
содержащейся в предварительном (оперативном) заключении.
5.4.8. Предварительное заключение может быть подписано инженероминтерпретатором Подрядчика, и не является окончательным для принятия
дальнейших решений Заказчиком.
5.4.9. Доставка всех окончательных заключений Заказчику осуществляется
Подрядчиком с передачей их ответственному представителю Заказчика под роспись.
5.4.10.Все окончательные заключения и диаграммы на бумажном носителе,
выданные Заказчику, по Работам,
должны быть подписаны инженероминтерпретатором, начальником КИП и утверждены главным геологом Подрядчика и
являются официальным документом для принятия дальнейших решений
Заказчиком.
5.4.11. Заказчик рассматривает представленные ему Подрядчиком «Акт-наряды» в
течение 3-х дней после их получения от Подрядчика. По истечении этого срока,
Заказчик подписывает представленные ему Подрядчиком «Акт-наряды» или
направляет письменный мотивированный отказ по тем «Акт-нарядам», с которыми
он не согласен. Если по истечении 3-х дней Заказчик не направит Подрядчику
подписанные им (Заказчиком) «Акт-наряды» или мотивированный отказ,
представленные Подрядчиком «Акт-наряды» считаются принятыми Заказчиком.
5.4.12. В соответствии с принятой Заказчиком системы учета затрат сдача-приемка
Работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
Подрядчик подтверждает выполненные объемы Работ «Акт-нарядами». Стоимость
выполненных Работ подтверждается актами приемки-передачи выполненных работ.
5.4.13.
Работа считается принятой после подписания Акта приемки-передачи
выполненных работ Сторонами по настоящему Договору.
5.4.14.
По завершению работ Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику
«Акт приемки-передачи выполненных работ»,
и оригинал «Счета-фактуры»,
подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных
документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ, но не позднее 1-го
(первого) числа месяца, следующего за отчетным.
5.4.15.
В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных
документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х
дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные
оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ в течение 3(трех) рабочих
дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны
Заказчика по выполненным работам.
5.4.16.
В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи
выполненных работ" Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в
течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.
5.4.17.
При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания
«Акта приемки-передачи выполненных работ» Стороны составляют Протокол по
исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных
недостатков.
5.4.18.
В случае несвоевременного представления Подрядчиком указанных выше
документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем,
следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.
5.4.19.
В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и
тарифов на работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее
Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и
тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются
при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения
изменений.
5.4.20.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом
заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных
подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счетафактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя,
для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера,
для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации,
доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией
образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих
вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об
этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в
отношении указанных лиц.
5.4.21.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по
настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером,
должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
5.4.22.
Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным
подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или
почтовым отправлением с описью вложения.
5.4.23.
При подписании счетов-фактур не допускается использование
факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной
подписи.
5.4.24.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не
предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в
установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату
товаров (работ) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий
платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала
счета-фактуры.
Интерпретация
5.4.25.
Только для целей настоящей Статьи: Любая интерпретация Подрядчика
основывается на понимании условий в скважине и на заключениях и
предположениях, в отношении которых могут существовать разные мнения. При
интерпретации
каротажных
диаграмм
Подрядчик
представит
наиболее
обоснованные выводы.
5.4.26.
В случае получения результатов противоположных заключению ГИРС,
данный объем работ исключается из объемов работ текущего месяца, после
комиссионного совещания и утверждения. Из рассмотрения исключаются объекты
(интервалы разреза), в которых имеется хотя бы одно из следующих нарушений
оптимальной технологии вскрытия, исследования и опробования пластов:
5.4.27.
- негерметичность колонн, отсутствие цемента или низкое качество
цементирования колонн, допускающие межпластовые перетоки;
5.4.28.
- объекты испытаний находятся в скважинах, пробуренных по
уплотняющей сетке, если время между освоением объекта и проведением
окончательного каротажа превышает срок, за который может обводниться
исследованный интервал (срок определяется согласно проекту разработки
месторождения).
5.4.29.
- в случае получения притоков нефти из неколлектора, если расстояние
от кровли или подошвы интервала перфорации до ближайшего коллектора меньше
допустимого расхождения в определении глубин, согласно технической инструкции
на проведение ГИС.
5.4.30.
- если интервал перфорации захватывает различные по насыщению
участки пласта.
5.4.31.
В случае расхождения результатов испытания скважины при освоении
после бурения или после капитального ремонта, испытания скважины испытателем
или опробователем пластов на трубах или на кабеле (в открытом стволе) и
заключением по интерпретации ГИРС Заказчик и Подрядчик назначают комиссию из
ответственных представителей обеих Сторон для определения причин расхождения.
Результаты работы комиссии оформляются соответствующим актом, с указанием
причин расхождения.
5.4.32.
При выдаче недостоверной информации по работе пласта, что
повлекло за собой неверный подбор глубинно-насосного оборудования (ГНО) и
дополнительные работы, комиссия из представителей Заказчика и Подрядчика
должна определить причины расхождения работы скважины и заключения по
интерпретации данных ГДИ.
5.4.33.
В том случае, если причиной расхождения является техническая
ошибка Подрядчика, то может рассматриваться вопрос о компенсации ущерба
причиненного Заказчику (потерпевшей стороне).
5.4.34.
Вопрос о компенсации ущерба Заказчику не рассматривается если:
- расхождение результатов испытаний скважин, и заключений по интерпретации,
является следствием ранее неизвестной причины (геологический риск).
- официальная информация результатов испытаний скважин, полученная
Заказчиком и подтверждающая расхождение с заключениями по интерпретации, не
передана Подрядчику в течение трех суток после вывода скважины на режим.
5.4.35. Заказчик без предварительного уведомления Подрядчика произвел
технологические
операции
в
скважине,
препятствующие
достоверному
установлению причин расхождения.
5.4.36. Заказчик отказывается от участия в работе совместной с Подрядчиком
комиссии.
5.4.37. В данных случаях заключение по интерпретации ГИРС считается принятым
Заказчиком и претензии к Подрядчику по нему не рассматриваются.
5.4.38. Все материалы, переданные Заказчиком Подрядчику для выполнения работ,
являются собственностью Заказчика. Подрядчик несет полную имущественную
ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком материалов,
оборудования или иного имущества, необходимого для надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.4.39. Право собственности на все результаты, полученные Подрядчиком по
настоящему Договору, Заказчик получает после подписания «Актов о приемке
выполненных работ» (форма КС-2) и «Справок о стоимости выполненных работ и
затрат» (форме КС-3).
5.4.40. Ни одна из Сторон не имеет права продавать, передавать или каким-либо
иным образом отчуждать принадлежащие другой Стороне материалы третьим
лицам без предварительного письменного согласия этой Стороны или её прямого
поручения.
6.
Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего
Договора.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает
Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно выполненных работ
за каждый день просрочки.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных
обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные
статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения
срока исполнения обязательств по оплате.
6.4. В случае простоя буровой бригады или бригады освоения по причине
ожидания партии, ответственные представители Подрядчика, Буровой компании и
Заказчика составляют и подписывают трехсторонний акт о простое. Простои в
ожидании ликвидации последствий аварии или брака вызванных по вине
Подрядчика, компенсируются в таком же размере, как при простоях в ожидании
партии. Подрядчик возмещает Заказчику затраты за простои бригад по расчетам
Заказчика, предъявленным с приложением подписанных актов. Расчет выполняется
исходя из фактического времени простоя и стоимости 1 часа затрат, зависящих от
времени по сметному расчету, но не больше стоимости выполняемых Подрядчиком
работ, в которых был допущен простой или брак. Подрядчик не возмещает Заказчику
фактические расходы в случае, если партия уложилась в нормативное время и
получила качественный материал, а так же в случае выхода из строя аппаратуры и
оборудования на скважине по причине эксплуатации в условиях низких температур
(ниже предельно допустимых.
6.5. При обнаружении брака Подрядчик немедленно уведомляет об этом
представителя Заказчика и в согласованное время проводит повторные работы за
свой счет. Убытки, понесенные Заказчиком по вине Подрядчика, компенсируются в
размере исходя из фактически затраченного на ликвидацию брака времени и
стоимости 1 час работы бригады, зависящих от времени по сметному расчету,
согласованных с Заказчиком, но не больше стоимости выполняемых Подрядчиком
работ, в которых был допущен брак. Дополнительно будут учитываться все затраты,
необходимые для проведения работ не входящие в стоимость 1 часа работ бригады,
зависящих от времени по ПСД (материалы, транспортные расходы, услуги
сторонних организаций и др.).
6.6. Подрядчик
несет
ответственность
за
техническое
состояние
и
работоспособность всей промыслово-геофизической, прострелочно-взрывной и
другой аппаратуры, спускаемой в скважину, как на геофизическом кабеле, так и на
трубах.
6.7. При инциденте (аварии, произошедшей по вине Подрядчика, Подрядчик
возмещает Заказчику затраты понесенные Заказчиком по ликвидации инцидента
(аварии) на основании актов фактически выполненных работ по ликвидации
инцидента (аварии) и актов расследования причин инцидента (аварии). Составление
Сторонами акта о расследовании причин инцидента (аварии) обязательно.
6.8. Инцидент, произошедший при выполнении ГИС по вине Подрядчика,
расследуется комиссией, состоящей из ответственных представителей Подрядчика
и Заказчика. Комиссией составляется двухсторонний акт, подписанный
ответственными представителями Сторон, в котором указывается место, причины
инцидента, сумма ущерба, виновники инцидента, а также намечаются мероприятия
по предупреждению инцидентов подобного типа. Виновная Сторона возмещает
другой Стороне реальный ущерб, связанный с инцидентом (время простоя,
стоимость выведенного из строя оборудования и т.п.), но не более стоимости
геофизических работ, в процессе выполнения которых произошел инцидент.
6.9. Заказчик несет ответственность за стабильность, соответствие и безопасность
предоставленного им для производства работ устьевого оборудования, другого
вспомогательного оборудования и материалов.
6.10. В случае предоставления ошибочных данных для проведения ГИС в
скважинах или их изменения после выезда отряда, не повлекших за собой
изменение плана работ или применение дополнительного оборудования и
аппаратуры, уточнения вносятся в оперативном порядке представителем Заказчика
письменно в заявке либо в плане работ. В случае предоставления Заказчиком
ошибочных данных для проведения ГИС Подрядчик не несет ответственность за
возможные инциденты и аварии, связанные с предоставлением неверных данных по
скважине.
6.11. Если Заказчик не информировал Подрядчика соответствующей записью в
Акте готовности скважины к проведению ГИРС об условиях, несоответствующих их
паспортным, техническим и технологических характеристикам эксплуатации
аппаратуры и оборудования Подрядчика, то в случае выхода из строя, по вине
Заказчика, аппаратуры и оборудования Подрядчика Заказчик компенсирует
Подрядчику 100% фактических затрат на восстановление или приобретение
вышедшей из строя аппаратуры и оборудования в претензионно-исковом порядке на
основании заключения экспертной комиссии, свидетельствующего о выходе из строя
аппаратуры или оборудования. Расходы по проведению экспертизы оплачивает
виновная сторона согласно заключения экспертизы.
6.12. Заказчик не освобождает от ответственности Подрядчика в случае
загрязнения, заражения или радиоактивного ущерба, включая расходы по его
локализации, удалению и по возмещению ущерба природным ресурсам, утраты или
уничтожения недвижимости и собственности Заказчика, если такие обстоятельства
наступили по вине Подрядчика или по причине применения Подрядчиком
неисправного и/или некачественного оборудования.
6.13. В случае использования РВ и ВМ должны соблюдаться все разумные меры
защиты и предосторожности при обращении с такими материалами в связи с
работами, выполняемыми Подрядчиком.
6.14. Последствия потери, повреждения и прихвата геофизических приборов
(оборудования) устраняются Заказчиком. Такие последствия, произошедшие по вине
Заказчика, устраняются Заказчиком за свой счет, при этом стоимость утерянных
приборов, а также стоимость ремонта и восстановления, выведенных из строя
приборов (оборудования), возмещаются Заказчиком Подрядчику при наличии вины
Заказчика. При отсутствии вины Заказчика такие последствия устраняются
Подрядчиком за его счет, при этом стоимость утерянных приборов, а также
стоимость ремонта и
восстановления, выведенных из строя приборов
(оборудования), не возвращаются Подрядчику Заказчиком.
6.15. В случаях отмены заявки после выезда геофизического отряда на скважину,
неудовлетворительной подготовки скважины к проведению геофизических работ,
выхода из строя геофизического аппаратуры и оборудования по вине Заказчика,
отсутствия подъездных путей к месту проведения работ и т.п., Заказчик возмещает
Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на основании оформленных
соответствующим образом документов (п.6.1, п. 6.4., п.6.5. настоящего договора).
6.16. Стороны не предъявляют взаимные претензии в случаях ожидания
Заказчиком
геофизического отряда или ожидания
Подрядчиком готовности
скважины к исследованиям (ожидания спецтехники Заказчика, необходимой для
производства геофизических работ), если время такого ожидания не превышает 2-х
часов.
6.17. Подрядчик освобождается от ответственности за задержку начала Работ на
Объекте и за задержку выдачи Заключения, если она вызвана транспортной
недоступностью Объекта. Факт транспортной недоступности Объекта работ
оформляется Актом.
6.18. Подрядчик несет ответственность за состояние места базирования в течение
всего периода работ. При снятии с места базирования, обязан зачистить
территорию.
6.19. За каждый факт появления работника Подрядчика (работника субподрядчика
Подрядчика) на территории производственных объектов и вахтовых поселков
Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо
токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика (работников
субподрядчика Подрядчика), находящихся на территории Объектов
веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Подрядки
уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.
Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Подрядчика (работников
субподрядчика Подрядчика) на территории производственных объектов и вахтовых
поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического
опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика (работников
субподрядчика Подрядчика), находящихся на территории Объектов, веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право
Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков.
6.20. Фиксация перечисленных фактов осуществляется в акте, составленном
работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо
работниками частных охранных предприятий, привлекаемых Заказчиком.
Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите
информации Заказчика информируют Подрядчика по телефону диспетчерской
службы Подрядчика (тел.__________) о наступлении перечисленных событий
Работник Подрядчика, виновный в наступлении этих событий, должен быть
ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в
акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в
порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием
для взыскания штрафа.
6.21. В случае нарушения Подрядчиком и/или привлекаемыми им к выполнению
работ лицами скоростного режима движения транспортных средств на территории
месторождений, подведомственных ООО "Газпромнефть-Хантос", зафиксированного
Актом, составленным уполномоченным представителем «Заказчика» на промысле в
присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора,
регистрирующего скорость, Подрядчик уплачивает штраф в размере 15 000 рублей
(пятнадцать тысяч рублей) за каждый такой случай.
Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом выдается под
расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а
также в течение 10 дней со дня составления направляется Подрядчику
(Автотранспортному предприятию, др.) способом, позволяющим подтвердить его
получением (нарочным, заказным письмом и т.п.) требованием об уплате штрафа.
При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая
отметка в Акте, в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом.
После получения копии Акта Подрядчик в течение 30 дней обязан направить свои
замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными
обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В
случае неполучения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и
замечаний по акту, либо согласия с Актом, то Акт является бесспорным основанием
для применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора
в отношении Подрядчика.
6.22. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право
производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-0162001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и
«Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных
Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом
Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других
Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай
нарушения 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей).
6.23. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя
электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Подрядчика или
по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по
настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000
(одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее
следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика
Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в
соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе
объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной
промышленности (РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными
представителями сторон.
6.24. Несоблюдение
Подрядчиком
и
третьими
лицами,
привлекаемыми
Подрядчиком, экологических требований, а также требований по промышленной
безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для
возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании,
технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении,
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании,
сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает
Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за
выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика,
связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются
актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии
представителя или работника Подрядчика.
При составлении акта представитель или работник Подрядчика имеет право давать
свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению),
которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа
представителя или работника Подрядчика от дачи объяснений, представители
Заказчика делают соответствующую отметку в акте.
Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. После получения копии акта
Подрядчик в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту,
либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно
известить Заказчика.
В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений
и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным
основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом.
6.25. Подрядчик несет материальную ответственность (несет риск случайной
гибели) перед Заказчиком за сохранность переданных ему Заказчиком материалов,
оборудования, иного имущества, а также документов, полученных от Заказчика,
либо сформированных в процессе исполнения настоящего Договора. При
повреждении, либо уничтожении указанного оборудования, иного имущества и
документов
Подрядчик
возмещает
Заказчику
стоимость
поврежденного
(утраченного) имущества, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по
восстановлению документов.
6.26. Подрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь
после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика
оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос»
Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по
настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика,
последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей за каждый случай уступки права требования.
6.27. В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчиков, не
согласованных с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3%
(три процента) от Договорной цены за каждый отдельный случай.
6.28. В случае разглашения информации, составляющей Коммерческую тайну и
иной конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на
то другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением,
уплачивает другой стороне штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за
каждый такой случай.
6.29. Убытки,
причиненные
Подрядчиком третьим
лицам
в
процессе
выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется за счет Подрядчика.
6.30. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента
полного или частичного письменного признания стороной по договору требования
(претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в
добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков
в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в
силу судебного решения.
6.31. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных
законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого
обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от
исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате
нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать
со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме.
7.
Порядок разрешения споров
7.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров.
Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
другой
стороной
своих
обязанностей,
предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить
другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных
нарушений.
7.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:
а) требования заявителя претензии;
б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной
оценке;
в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и
доказательства, подтверждающие их;
г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и
известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;
д) перечень прилагаемых к претензии документов;
е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
7.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или
отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на
претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в
претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе
на претензию указывается:
а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативноправовые акты и пункты настоящего Договора;
б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;
в) перечень прилагаемых к претензии документов.
7.4.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии,
фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на
претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту
нахождения Заказчика.
8.
Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное
бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства
и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон,
сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких
обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав
характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает
заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на указанные
обстоятельства.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух
месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения
обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой
стороны возмещения возможных убытков.
9.
Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Стороны при необходимости изменения стоимости, объема, перечня и срока
исполнения выполняемых работ заключают дополнительное соглашение к
настоящему договору.
9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются
действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке, уведомив Подрядчика о предстоящем расторжении не менее
чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора, при этом Заказчик обязан
оплатить Подрядчику фактически выполненные работы, без возмещения убытков.
9.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, возникших в период его действия.
10.
Обязательства Подрядчика по повышению показателей эффективности
10.1. В течение всего срока действия Договора Подрядчик обязуется исполнять и
поддерживать следующие ключевые показатели эффективности (КПЭ):
- снижение уровня аварийности от показателя 2012 года на 5% ежегодно;
- поддержание уровня простоев буровых бригад и бригад КРС в ожидании ГИС не
выше 3% от общего времени проведения ГИРС;
- обеспечение соответствия геофизической техники, приборов и оборудования
требованиям предусмотренным, группой компаний ОАО «Газпром Нефть»;
- развитие новых направлений и внедрение эксклюзивных технологий;
- выполнение плана работ;
- качество результатов работ, соответствие выполненных работ требованиям ОАО
«Газпром Нефть»;
- выполнение и соблюдение применимых требований, нормативов, стандартов ПЭБ,
ОТ и ГЗ, в том числе принятых в ОАО "Газпром нефть".
10.2. В течение срока действия настоящего Договора в каждый конкретный период
времени (квартал, полугодие или год) Подрядчик обязан обеспечивать выполнение
ключевых показателей эффективности в соответствии с п. 10.1., невыполнение
которых или не устранение в согласованные сроки недостатков, рассматривается,
как неспособность Подрядчика выполнять Работы.
10.3. Оценка выполнения КПЭ будет рассчитываться как процентное отношение
фактического исполнения к запланированному (при этом максимальная оценка
составляет 100%).
10.4. Начиная с 01.01.2013г. в каждый конкретный период времени, Подрядчик
обязан обеспечивать выполнение ключевых показателей эффективности.
Выполнение КПЭ является существенным условием Договора, в случае нарушения
которого Заказчик имеет право приостановить/прекратить работы и расторгнуть
Договор.
11.
Заключительные положения
11.1.
Настоящий Договор вступает в силу с «___»____________ и действует по
«___» _________________, (включительно), а в части расчетов – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2.
Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при
исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной
информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим
лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
11.3.
Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора,
связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее
конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности
11.4.
Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору
являются его неотъемлемой частью.
11.5.
После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка
между Сторонами по предмету настоящего Договора теряет силу.
11.6.
При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный
срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма
за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью
предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления
Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим
неблагоприятные последствия.
11.7.
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению
подлежат нормы действующего законодательства РФ.
11.8.
При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными
актами и нормами законодательства Российской Федерации.
11.9.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.10.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1
Протокол согласования договорной цены
Приложение № 2, 2.1, 2.2
Расчет стоимости промыслово-геофизических работ
Приложение № 3
Расценки на промыслово-геофизические работы
Приложение № 4
Расценки на проведение работ методом ядерномагнитного каротажа
Приложение № 5
Прейскурант
на
производство
исследований и работ в скважинах
Приложение № 6
Форма Заявки на проведение ГИРС в бурящихся
скважинах
Приложение № 7
Форма Заявки на проведение ГИРС в скважинах
выходящих из бурения
Приложение № 8
Форма
Заявки
на
проведение
технологических исследований
Приложение № 9
Форма Акта проверки готовности
скважины к проведению ГИРС
Приложение № 10
Форма Акта проверки готовности скважин выходящих
из бурения к проведению ГИРС
Приложение № 11
Форма Акта проверки готовности скважины к
проведению геолого-технологических исследовании
Приложение № 12
Форма АКТ-ЗАКАЗа на производство ГИРС
Приложение № 13
Форма СПРАВКИ по зарегистрированному материалу
Приложение № 14
Положение о взаимоотношениях при производстве
ГИРС
Приложение № 15
Соглашение в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты
геофизических
геологобурящейся
Приложение № 16
Перечень документов ПЭБ, ОТ и ГЗ.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Газпромнефть-Хантос»
Юридический адрес: 628508, ХМАОЮгра, Ханты-Мансийский район
д.Шапша, ул.Северная, д.6.
Тел: (3467) 354800,
Факс: (3467) 354844,
Почтовый адрес:628007 ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул. Мира 149,
ИНН:8618006063,
КПП:862450001,
Р/сч. № 40702810300030000945
в филиале ГПБ (ОАО) г. Югорск
К/с: № 30101810600000000758,
БИК: 047175758
ПОДРЯДЧИК:
От Заказчика:
От Подрядчика:
Генеральный директор
ООО «Газпромнефть-Хантос»
Генеральный директор
_________________________
_______________
С.А. Доктор
"______"____________20__г.
м.п.
_________________ _________
"______"____________20__г.
м.п.
Приложение № 1
к Договору № _______
от «___» __________ 20__г.
Протокол
согласования договорной цены
на производство геофизических исследований и работ при сопровождении
строительств эксплуатационных наклонно-направленных и горизонтальных
скважин и реконструкции путем зарезки вторых стволов на
_____________________ месторождении, углерод-кислородный каротаж,
ядерно-магнитный каротаж.
Мы,
нижеподписавшиеся,
от
лица
Заказчика:
Генеральный
директор
ООО «Газпромнефть-Хантос» Доктор Сергей Анатольевич действующий на
основании Устава,
и от лица Подрядчика: Генеральный директор _____________ ________________
действующий на основании Устава,
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены
выполненных работ в сумме:
________________ (______________) рублей 00 копеек,
в том числе НДС (18%) в сумме _________________ (________________) рублей, 00
копеек,
всего без НДС ________________ (______________) рублей 00 копеек.
Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора и основанием для
проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.
От Заказчика:
Генеральный директор
ООО «Газпромнефть-Хантос»
От Подрядчика:
Генеральный директор
_________________________
_______________ С.А. Доктор
________________ _________
"______"____________20__г.
м.п.
"______"____________20__г.
м.п.