Проект - ramina.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
проект
Город Иркутск
"__" ___________ 2009 г.
Администрация г. Иркутска, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя
мэра-председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации г.
Иркутска Алферьевского Александра Михайловича, действующего на основании
распоряжения мэра г. Иркутска от 19.05.2006 №031-10-650/6, с одной стороны,
и_______________________,
именуемое
в
дальнейшем
"Подрядчик",
в
лице
_____________________, действующего
на
основании _________и лицензии
_______№___от_____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно "Стороны",
учитывая протокол от ___________ №_____ ,заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик принимает на себя
обязательства выполнить по заданию Заказчика ремонт кровли многоквратирного дома по
адресу: г.Иркутск, ул.Трудовая,107 (далее-объект)
согласно локальному ресурсному
сметному расчету на ремонт кровли по ул. Трудовая,107 (Приложение №1 к настоящему
Контракту), согласованному и утвержденному Заказчиком (далее-работы) и сдать их
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании локального ресурсного
сметного расчета на ремонт кровли по ул. Трудовая,107 (Приложение №1 к настоящему
Контракту), согласованного с отделом ценообразования в строительстве Департамента
экономики Комитета по экономике и финансам администрации г. Иркутска, и составляет с
учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС)_____(____)руб.____(____)коп. и
является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.
2.2. Расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком за выполненные
работы согласно локальному ресурсному сметному расчету на ремонт кровли по ул.
Трудовая,107 (Приложение №1 к настоящему Контракту) в течение 30-ти банковских дней
с момента представления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ на основании
подписанного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Заказчиком и
Подрядчиком и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Контракту в полном объеме.
Начальный срок выполнения работ по настоящему Контракту – с момента
подписания настоящего Контракта.
Конечный срок выполнения работ по настоящему Контракту – в течение 30
календарных дней с момента подписания настоящего Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1. Принять результат работ, в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5
настоящего Контракта.
4.1.2. Оплатить работы в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2
настоящего Контракта.
4.1.3. Обеспечить Подрядчику свободный доступ к объекту, указанному в п. 1.1.
настоящего Контракта.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1.
Проверять
ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в
деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1.
Выполнить работы по настоящему Контракту, соблюдая требования
законодательства РФ, установленные к работам, являющимся предметом настоящего
Контракта, с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные п. 3.1 настоящего
Контракта. Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, иным
нормативным правовым актам, подлежащим применению при выполнении работ по
настоящему Контракту.
4.3.2. Сдать
результат
работ, соблюдая требования законодательства РФ,
установленные для сдачи работ, являющихся предметом настоящего Контракта, в порядке
и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Контракта.
4.3.3. Соблюдать при выполнении работ по настоящему Контракту требования
природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной
безопасности.
4.3.4. В случае обнаружения недостатков результата выполненных работ в
течение гарантийного срока, установленного в соответствии с п. 10.3 настоящего Контракта,
устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
После окончания работ по устранению недостатков Сторонами составляется акт
приема-передачи выполненных работ по устранению недостатков. При этом гарантийный
срок на результат выполненных работ исчисляется вновь с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи выполненных работ по устранению недостатков.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Самостоятельно выбирать способы выполнения работ, указанных в разделе 1
настоящего Контракта.
4.4.2. В случае необходимости письменно запросить у Заказчика необходимые для
выполнения работ по настоящему Контракту документы, информацию и другие сведения.
4.5. Стороны обязуются:
4.5.1. Выделить для постоянной связи и согласования друг с другом различных
вопросов, связанных с исполнением настоящего Контракта, ответственных представителей,
о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее 3-х дней со дня их
назначения.
4.5.2. Письменно уведомлять друг друга о реорганизации, ликвидации, изменении
своих реквизитов (телефон, факс, почтовый адрес, банковские реквизиты и т.п.) в течение 3-х
дней со дня такого изменения.
4.5.3. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п. 4.5.2. настоящего
Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение
другой стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему
Контракту,
направлением другой стороне предусмотренных настоящим Контрактом
документов и уведомлений.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. Приемка работ по настоящему Контракту оформляется актом о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3).
5.2. В течение 3 дней с момента окончания работ, согласно локальному ресурсному
сметному расчету на ремонт кровли по ул. Трудовая,107 (Приложение №1 к настоящему
Контракту), Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о готовности результата
работ к приемке и направляет Заказчику подписанный им акт о приемке выполненных
работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х
экземплярах с приложением к ним исполнительной документации.
5.3. Заказчик в течение 10 дней с момента получения от Подрядчика акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3) обязан принять результат
работ
и
направить
Подрядчику
подписанный акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) или мотивированный отказ
от приемки результата работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами
составляется
двусторонний
акт с перечнем выявленных в работах недостатков
(недоработок) и сроками их устранения, который после подписания его Сторонами будет
являться неотъемлемой
частью настоящего Контракта. При этом указанные в
двустороннем акте недостатки работ Подрядчик обязан устранить своими силами и за
счет собственных средств, после чего сдать результат работ Заказчику в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Контрактом.
6.2. За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных пп. 3.1,
5.2 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от
цены настогящегоКонтракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после
дня истечения сроков, установленных пп. 3.1, 5.2 настоящего Контракта, до момента
полного исполнения обязательств, предусмотренных пп. 4.3.1, 4.3.2 настоящего Контракта.
6.3. За нарушение сроков устранения недостатков в работах, установленных
согласно п. п. 4.3.4., 5.4 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в
размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения сроков, предусмотренных п.п. 4.3.4, 5.4 настоящего
Контракта,
до
момента
полного
исполнения соответствующих обязательств по
настоящему Контракту.
6.4. При неисполнении обязательств, предусмотренных п. 4.3.3. настоящего
Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от цены настоящего
Контракта и возмещает причиненные ему в результате неисполнения данных обязательств
убытки в полном объеме.
6.5. За нарушение Заказчиком сроков оплаты работ, установленных п. 2.2
настоящего Контракта, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в
размере
одной
трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от
стоимости не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки, начиная со
дня, следующего после дня истечения сроков установленных п. 2.2 настоящего
Контракта, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1.2.
настоящего Контракта.
6.6. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Контракту,
обязана произвести уплату пени и (или) штрафа, предусмотренных пп. 6.2 – 6.5.
настоящего Контракта, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного
требования об этом другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа и возмещение убытков
не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему
Контракту и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном
законодательством РФ порядке.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон
или
по
решению
суда
по
основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств,
предусмотренных п.п. 4.3.1.-4.3.4. настоящего Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о расторжении настоящего Контракта.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны, не исполнившие или
ненадлежащим
образом исполнившие
обязательства по настоящему Контракту,
освобождаются от ответственности, если
докажут, что надлежащее исполнение обязательств
по
настоящему
Контракту
оказалось
невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения
обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия
указанных обстоятельств.
9.2.
Каждая
из
Сторон
обязана письменно сообщить о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3-х рабочих дней с начала их действия.
9.3.
Не уведомление
либо
несвоевременное уведомление о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при
невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление
названных обстоятельств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом,
регулируются действующим законодательством.
10.2. Риск случайной гибели результата работ до его приемки Заказчиком несет
Подрядчик.
10.3. Гарантийный срок на результат выполненных видов работ составляет 24
месяца со дня подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) по
видам работ.
10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.5.
К
настоящему
Контракту прилагаются
и являются
его
неотъемлемой
частью:

Приложение №1: Локальный ресурсный сметный расчет на ремонт кровли по ул.
Трудовая,107.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Администрация г. Иркутска
664025 г. Иркутск, ул. Ленина,14б
Зам.мэра-председатель комитета
по управлению Октябрьским
округом администрации г.Иркутска
ИНН 3808131271 КПП 380832010
УФК по Иркутской области
р/с 40204810400000000382
ГРКЦ ГУ Банка России
по Иркутской области г. Иркутска
БИК 042520001
л/с 02343015250 (№ л/с 03907080511)
___________________ А.М.Алферьевский
Согласовано:
Вице-мэр- председатель
Комитета по ЖКХ
Н.С.Хиценко
Зам.мэра- председатель
Комитета по управлению
Октябрьским округом
А.М.Алферьевский
Начальник отдела анализа и
планирования расходов по
городскому хозяйству ДФ КЭФ
С.В.Юрьева
Начальник отдела ценообразования в
строительстве ДЭ КЭФ
О.П.Парахина
Начальник юридического отдела
УЖКХ Комитета по управлению
Октябрьским округом
М.Г.Катаева
Исполнитель:
Начальник отдела жилищного
хозяйства УЖКХ комитета по управлению
Октябрьским округом
520241
О.А.Кожевникова