. ДОГОВОР № на технологическое сопровождение (прокат) буровых долот г. Ханты-Мансийск «___» _________ 20___ г. ООО «Газпромнефть-Хантос», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые стороны заключили настоящий договор об оказании услуг по отработке долот (далее – Договор) о нижеследующем: Используемые термины Супервайзер - полномочный представитель Заказчика на кустовой площадке, являющийся координатором Услуг всех подрядчиков в процессе строительства скважины. Исполнитель - организация, являющаяся стороной Договора, которая обязуется выполнить Услуги по заданию другой стороны (Заказчика) определенные в п.п.1.1 и 1.2. настоящего Договора и сдать их результат Заказчику. Персонал исполнителя – штатные сотрудники Исполнителя или физические лица, привлеченные Исполнителем на договорной основе для выполнения Услуг или их части. Раздельный сервис – привлечение Заказчиком нескольких независимых подрядчиков для осуществления процесса строительства скважин с разделением по видам Услуг. Буровой подрядчик – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком по договору подряда и выполняющее работы по строительству скважин. Сервисный подрядчик – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком по договору подряда или по договору об оказании Услуг, выполняющее сопутствующие строительству скважин работы или оказывающее сопутствующие сервисные Услуги. Простой по вине Исполнителя - время, потраченное на ликвидацию аварии, осложнения, простоя или ожидания продолжения оказания Услуг, допущенного по вине Исполнителя. 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать Услуги по отработке долот при строительстве скважин (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется принять качественно оказанные Услуги и оплатить их. Услуги включают в себя: предоставление буровых долот (далее – оборудование) при строительстве вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин и при зарезке боковых стволов и углублении скважин; предоставление на кустовой площадке инженерно-технологического сопровождения отработки собственно поставляемого Оборудования. Исполнитель принимает на себя выполнение обязанностей и обязательств, которые указаны в настоящем Договоре и Перечне позиций, обеспечиваемых Исполнителем и Заказчиком (Приложение №1). 1.2. Услуги по настоящему договору оказываются в соответствии с утвержденным Заказчиком Графиком строительства эксплуатационных скважин на 20__ год (Приложение №2). Приблизительное количество скважин, на которых планируется оказание Услуг, составляет ___. 2. Стоимость услуг и порядок расчетов Приблизительная стоимость Услуг Исполнителя по Договору составляет: _________ рублей, кроме того НДС 18% _________ всего с НДС _______________ 2.2. Приблизительная стоимость Услуг определяется на основании Графика строительства эксплуатационных скважин на 20__ год (Приложение №2), и стоимости Услуг в соответствии с Протоколом соглашения о договорной стоимости Услуг (Приложение № 8). 2.3. Окончательная стоимость Услуг по договору складывается из стоимости Услуг, фактически оказанных Исполнителем на скважинах Заказчика за время действия договора. 2.1. 2.4. По окончании Услуг Исполнитель составляет Акт об оказанных Услугах с использованием собственно поставляемого оборудования в соответствии с Приложением №4. 2.5. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней, начиная с первого числа месяца, следующего за отчетным, на основании предъявления Заказчику оформленных и подписанных уполномоченными представителями сторон Акта приемки оказанных Услуг (КС-2, Приложение №10), Справки об оказанных Услугах и затратах (КС-3, Приложение №11); оформленных и подписанных Сторонами «Шкала оценки качества» (по форме Приложения №9) и счета-фактуры, оформленной в соответствии с действующим Российским законодательством. 2.6. Датой исполнения обязательств считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Окончательный расчет с Исполнителем Заказчик производит после возврата Исполнителем ранее полученных и не использованных при строительстве давальческих материалов или возмещения стоимости давальческих материалов. 2.7. Акт о приемке оказанных Услуг (КС-2), справка о стоимости оказанных Услуг и затратах (КС-3), счет-фактура оформляются в 4-х экземплярах и предоставляется Заказчику до первого числа месяца следующего за отчетным. Счет-фактура, акт приемки оказанных Услуг (КС-2), справка о стоимости оказанных Услуг и затратах (КС-3) оформляются на каждую скважину в 4 экземплярах. Срок предоставления документов может быть изменен в связи с корректировкой сроков сдачи отчетности. Согласованные сторонами формы КС-2, КС-3 прилагаются (Приложения №10, 11). В случае несвоевременного предоставления Исполнителем документов, объемы выполненных Услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения Услуг. 2.8. Заказчик не оплачивает Исполнителю Услуги по инженерному сопровождению в те периоды, когда данные Услуги фактически не предоставлялись в силу плановых мероприятий, проводимых на скважине Заказчиком или привлеченных им подрядчиками, в том числе подготовительно-заключительные работы (ПЗР) к передвижке, передвижка буровой установки, ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ) обсадных колонн, монтаж/демонтаж противовыбросового оборудования (ПВО) и при простое по вине Исполнителя. 2.9. В случае обнаружении ошибки в расчетах объема оказанных Услуг, выявленного до ввода скважины в эксплуатацию, Стороны договорились, что ошибки будут компенсированы потерпевшей стороне, будь то Исполнитель или Заказчик, в течение месяца со дня обнаружения. 2.10. Заказчик вправе применить «Шкалу оценки качества» (Приложение № 9) при приемке оказанных Услуг, если в процессе бурения скважины Исполнитель допускал нарушения или отклонения от установленных технологических регламентов или долотной программы. При этом изменение стоимости Услуг отражается в актах КС-2, справках КС-3 и в счетах-фактурах. 2.11. Заказчик вправе задержать оплату Услуг по настоящему Договору в случае нарушения требований настоящего Договора по оформлению счетов-фактур до их устранения. 2.12. В случае наличия у Заказчика претензий к Актам оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков. 2.13. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil Marketwire», Стороны согласовывают уменьшение стоимости Услуг (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных услуг, объемов выполненных услуг, графика выполнения услуг, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Исполнителя по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Услуг и/или изменения иных условий) Исполнителю. Убытки, подлежащие возмещению Исполнителю в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Исполнителем. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все Услуги по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные Услуги. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1. До 25 числа текущего месяца представить Исполнителю для согласования График запланированных на следующий месяц объемов и видов Услуг, в соответствии с графиком строительства эксплуатационных скважин на 20__ год. 3.1.2. Назначить ответственного представителя Заказчика, имеющего право подписи технических актов. 3.1.3. Обеспечить выполнение «Регламента распределения обязанностей в процессе бурения скважин между Заказчиком и сервисными подрядчиками» (Приложение №3), «Перечня позиций, обеспечиваемых Исполнителем и Заказчиком» (Приложение №1), «Мероприятий по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения скважин» (Приложение №5). 3.1.4. При необходимости и в соответствии с установленным порядком, предоставлять Исполнителю по акту приема-передачи имеющуюся у него техническую, геологическую и геофизическую информацию, необходимую для успешного оказания Услуг. 3.1.5. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги, поставленные Оборудование и Материалы согласно подписанным Сторонами, Актам в сроки, установленные в настоящем Договоре, а также в Дополнениях и Приложениях к нему. 3.2. Заказчик имеет право: 3.2.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуг качественно и в срок, в строгом соответствии с «Долотной программой на бурение скважины», разработанной и утвержденной в соответствии с Приложением №4. 3.2.2. Вносить изменения в проекты Программ, предоставляемых Исполнителем соответствие с Приложением №4. 3.2.3. При обнаружении отступлений от условий Договора или проектной документации, которые могут привести к ухудшению качества Услуг или увеличению сроков бурения, приостановить оказываемые Исполнителем Услуги до устранения обнаруженных недостатков. Такой простой расценивается как простой по вине Исполнителя. Заказчик вправе применить «Шкалу оценки качества» к Исполнителю, а Исполнитель компенсирует убытки Заказчика и привлеченным подрядчикам, участвующим в процессе бурения скважин. 3.2.4. Приостановить и возобновить оказание Исполнителем Услуг в случае, если ожидается простой по вине Заказчика, уведомив об этом Исполнителя. Во время такой приостановки Услуги Исполнителя не оплачиваются. 3.2.5. Получать от Исполнителя всю информацию о ходе выполнения им своих обязательств по настоящему Договору и требовать от Исполнителя предоставления такой информации. 3.2.6. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания Услуг, соблюдением сроков их выполнения и других обязательств Исполнителя по Договору. 3.2.7. Отдавать письменные или устные указания Исполнителю в отношении оказываемых Услуг в соответствии с Договором. Распоряжения Заказчика могут носить общий характер или могут касаться конкретных вопросов, относящихся к Услугам, выполняемым в соответствии с настоящим Договором, включая, без ограничения, указания о приостановке оказания Услуг 3.2.8. Заказчик в любое время пользуется исключительным правом доступа ко всей документации и техническим условиям, относящихся к оказанию Услуг по Договору независимо от того, были ли они разработаны Заказчиком или Исполнителем. 3.2.9. Контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя (Автотранспортного предприятия, др.) скоростного режима движения по территории Заказчика. 3.3. Исполнитель обязуется: 3.3.1. Обеспечить оказание Услуг и предоставить оборудование и материалы согласно «Регламенту распределения обязанностей в процессе бурения скважин между Заказчиком и сервисными подрядчиками» (Приложение №3). 3.3.2. Качественно оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и «Долотной программой на бурение скважины» (Приложение №4). 3.3.3. Планировать и фактически оказывать Услуги таким образом, чтобы не препятствовать выполнению работ другими подрядчиками, привлеченным Заказчиком. 3.3.4. За свой счет поставить оборудование и инструмент, используемые на период ликвидации аварии, если аварии произошли по вине Исполнителя. 3.3.5. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями, приведенными в групповом рабочем проекте, геолого-техническом наряде и индивидуальной программе на бурение скважины, утвержденными Заказчиком. 3.3.6. Услуги по технологическому сопровождению и контролю отработки оборудования, оказываемые Исполнителем, включают: сбор, обобщение и анализ первичных материалов по отработке оборудования на скважинах Заказчика по настоящему Договору; разработка, согласование с Заказчиком и внедрение долотных программ при бурении вертикальных и наклонно-направленных скважин; выявление основных конструктивных, технических, технологических и организационных факторов, влияющих на показатели работы оборудования по отдельным скважинам; подбор и обеспечение наличия на объекте оказания Услуг всех необходимых для бурения скважин типоразмеров оборудования; контроль использования оборудования и его инженерно-технологическое сопровождение бурения скважины согласно утверждённой программы работ; определение и анализ характера износа опытных и серийных конструкций оборудования, разработка для технологических служб Заказчика рекомендаций по рациональным режимам использования оборудования; осуществление систематического контроля соблюдения режимов и технологии использования и эффективности отработки оборудования на площадях Заказчика; участие в расследовании аварий с оборудованием и разработка рекомендаций по недопущению их в дальнейшем; обучение и консультирование персонала Заказчика по вопросам, связанным с рациональной отработкой оборудования. 3.3.7. Иметь лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, которые требуются для оказания Услуг по Договору. 3.3.8. На месте оказания Услуг обеспечивать выполнение «Мероприятий по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения скважин» (Приложение №5). 3.3.9. Принимать участие в разработке плана ликвидации аварий. 3.3.10. Привлекать субисполнителей к оказанию Услуг по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика. При заключении договора с субисполнителем Исполнитель предоставляет Заказчику копию заключенного договора с лицензией субисполнителя на право производства работ. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субисполнителем по настоящему Договору возлагается на Исполнителя, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором. В случае привлечения субисполнителей Исполнитель обязан включить в договоры с субисполнителями условия, предусмотренные в Договоре. 3.3.11. Не допускать к работе иностранных граждан, не имеющих регистрации и выданного в установленном порядке разрешения. В случае неоднократного выявления нарушений Исполнителем правил привлечения иностранной рабочей силы, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 3.3.12. Предоставлять отчёты об оказанных Услугах в согласованной сторонами форме и в установленные сроки, но не позднее трех календарных дней после окончания бурения скважины. 3.3.13. Согласовать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевым правилам по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001). 3.3.14. Выполнять требования нормативно-методического документа СК-12.01.02 «Организация пропускного и внутриобъектового режима», утвержденного Приказом ООО «Газпромнефть-Хантос» №375-П от 15.08.2011. 3.3.15. При передвижении транспортных средств по территории Заказчика соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных Заказчику (Приказ ООО «Газпромнефть-Хантос» от 21.11.2007 №161-П с изменениями и дополнениями). 3.3.16. За свой счет осуществлять все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении Услуг и работников Исполнителя, а также освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого–либо работника, привлекаемого для выполнения Услуг по Договору, для всех случаев, возникших не по вине Заказчика. Исполнитель несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора. 3.3.17. Защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем Договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков. Если, несмотря на положения настоящего пункта Договора, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки по вине Исполнителя, связанные с оказанием Исполнителем Услуг по Договору, Исполнитель обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков. 3.3.18. Исполнитель является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком). В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обеспечивает собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта работ и мест базирования организации от собственного мусора и всех иных отходов производства и потребления, образующихся в его деятельности. 3.3.19. Обязан иметь разработанный проект нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимиты на размещение отходов, заключить договоры на размещение отходов производства и потребления с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 3.3.20. Исполнитель несет ответственность за нарушение экологических требований при размещении отходов в местах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в указанных местах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению. 3.3.21. Исполнитель оформляет разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов. Самостоятельно производит начисления и платежи за загрязнение окружающей природной среды при осуществлении следующих видов воздействия на окружающую природную среду: выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ и размещение отходов. 3.3.22. При заключении договора на выполнение услуг Исполнитель представляет Заказчику паспорт или исходные данные на все виды отходов, передаваемых Заказчику. 3.3.23. В случае размещения отходов бурения в объекте размещения Заказчика, передача отходов бурения Заказчику осуществляется на основании акта приема-передачи после окончания бурения последней скважины на кусту. Исполнитель прилагает к акту приемапередачи отходов бурения протокол биотестирования на отходы бурения. 3.3.24. При бурении безамбарным способом Исполнитель заключает договоры на переработку или транспортировку отходов бурения для последующего размещения, с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 3.3.25. Исполнитель ежемесячно в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным представляет ежемесячный Отчет об объеме водопотребления и водоотведения в отдел охраны окружающей среды Заказчика согласно Приложению № 13 Договора. 3.3.26. Исполнитель обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Исполнитель действующего законодательства в области охраны окружающей среды, подтвержденного двухсторонним актом. 3.3.27. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком, в части нарушений возникших при выполнении Услуг Исполнителем и письменно извещать отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в мероприятиях. 3.3.28. Исполнитель обязан выполнять работы по настоящему Договору от собственного источника электроснабжения, либо от сети Бурового подрядчика за счёт Бурового подрядчика (при наличии технической возможности), либо от сети Заказчика за счёт собственных средств (при наличии технической возможности). В случае оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору с подключением к сети Бурового подрядчика или сети Заказчика, Исполнитель обязан запросить и выполнить технические условия на технологическое присоединение электроустановок Исполнителя к сети, при необходимости заключить договор с энергосбытовой организацией на поставку энергоресурсов. Подключение к сети электрооборудования Исполнителя производится после выполнения в полном объеме требований технических условий на технологическое присоединение. 3.3.29. В случае задержки выполнения работ по Договору в связи с отсутствием подключения к сети Бурового подрядчика или сети Заказчика, ответственность за задержку лежит на Исполнителе. 3.3.30. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 3.4. Обязательства Исполнителя по повышению показателей эффективности 3.4.1. В течение срока действия настоящего Договора в каждый конкретный период времени (квартал, полугодие или год) Исполнитель обязан обеспечивать выполнение определенных ключевых показателей эффективности в соответствии с Приложением №12 Договора, невыполнение которых или не устранение в согласованные сроки недостатков, рассматривается, как неспособность Исполнителя выполнять Работы. Выполнение ключевых показателей эффективности является существенным условием Договора, в случае нарушения которого Заказчик имеет право расторгнуть Договор в соответствии с пунктами раздела 8 настоящего Договора. 4. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг 4.1. Услуга считается принятой Заказчиком после проведения всех работ, предусмотренных Долотной программой на бурение скважины, достижения запланированных результатов и подписания Акта приемки-передачи оказанных Услуг (Приложение №7) на каждой скважине в соответствии с графиком бурения скважин. 4.2. Исполнитель в течение трех дней с момента завершения Услуг на скважине, представляет Заказчику в 4-х экземплярах Акт о приемке оказанных Услуг (КС-2), Справку о стоимости оказанных Услуг и затратах (КС-3). 4.3. Заказчик в течение 5 календарных дней с даты получения Акта приемки оказанных Услуг подписывает его либо возвращает Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта приемки. В случае не поступления мотивированного отказа Заказчика, принять оказанные Исполнителем Услуги в срок, установленный настоящим договором, Услуги считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с актом, подписанным в редакции Исполнителя. 4.4. По завершению Услуг Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи оказанных услуг», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после оказания Услуг, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным. 4.5. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи оказанных услуг в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по оказанным услугам. 4.6. В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемкипередачи оказанных услуг» Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков. 4.7. В случае несвоевременного представления Исполнителем указанных выше документов, объемы оказанных услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода оказания услуг. 4.8. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора цен и тарифов на услуги Исполнителя Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами услуг и применяются при расчете стоимости объема услуг, согласуемого Сторонами после внесения изменений. 4.9. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 4.10. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 4.11. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. 4.12. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). 4.13. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. 4.14. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счетафактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). 4.15. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 4.16. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. Взаимоотношения сторон 4.17. Исполнитель оказывает Услуги по отработке долот в процессе бурения, в соответствии с условиями настоящего Договора под надзором и контролем Заказчика или его полномочного представителя в лице супервайзера. 4.18. Взаимоотношения Сторонами определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, «Распределением обязанностей в процессе строительства скважин между Заказчиком и сервисными подрядчиками» (Приложение №3), «Мероприятиями по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения скважин» (Приложение №5), «Требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС» (Приложение №6). 4.19. По согласию сторон, Исполнитель может использовать материально-технические ресурсы Заказчика, находящиеся на его балансе по давальческой схеме. При этом Исполнитель обязуется вести приемку, учет движения и отчетность по установленной форме. Стороны обязаны определить материально ответственное лицо (МОЛ), ответственных за организацию учета и отчетности по использованию давальческого сырья. 4.20. Ответственный Исполнитель (МОЛ), со стороны Исполнителя назначается приказом по предприятию, копия которого предоставляется Заказчику до начала оказания Услуг по Договору. До 28 числа отчетного месяца МОЛ оформляют материальный отчет по форме М19, М-29, с приложением документов, подтверждающих получение и использование давальческого сырья. В случае использования давальческого сырья не по целевому назначению, Исполнитель обязан возместить их стоимость. 4.21. Отчетность за материалы по каждой законченной скважине предоставляется по формам М-29 и М-19 не позднее последнего дня отчетного месяца. 4.22. Намерение Исполнителя опробовать оборудование новых разработок, при наличии всех разрешений и сертификатов от соответствующих организаций должно быть официально одобрено Заказчиком в письменной форме. Персонал Исполнителя. 4.23. За исключением тех случаев, когда в настоящем Договоре установлено иное, отбор, замена, рабочее время и вознаграждение персоналу Исполнителя производятся и определяются самим Исполнителем. Такой персонал является исключительно сотрудниками Исполнителя. Исполнитель предоставляет заверения и гарантии того, что его персонал обладает надлежащей квалификацией и навыками. Исполнитель обеспечит присутствие своего персонала на отведенной буровой, готового к оказанию Услуг в соответствии с настоящим Договором. 4.24. Исполнитель назначает одного из своих сотрудников полномочным представителем Исполнителя, ответственным за остальной персонал Исполнителя и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Исполнителем. Представитель назначается приказом по предприятию Исполнителя, копия которого направляется Заказчику до начала выполнения Договора. 4.25. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя замены его персонала и любых сотрудников Исполнителя, при условии, что Заказчик потребует этого в письменной форме, где изложит обоснование такого своего требования. Исполнитель обязан в течение 24 часов с момента получения письменного уведомления заменить персонал или сотрудника, несмотря на возможную субъективность требования. В случае невыполнения Исполнителем данного требования Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 4.26. Исполнитель предоставляет штатное расписание с указанием количества и квалификации требуемого персонала для оценки должного оказания услуг. 4.27. Исполнитель обеспечивает доступность получения и понимания указаний и инструкций представителей Заказчика сервисным инженером и полевым персоналом, а также всех вовлеченных служб. 4.28. Исполнитель обязан предоставить квалифицированный персонал, в т.ч. сервисного инженера с опытом работы по данному профилю не менее 10 лет. 4.29. Исполнитель обязан предоставить квалифицированный персонал, в т.ч. полевой персонал с опытом работы по данному профилю не менее 5 лет. Допускаются исключения с обязательным прохождением обучения только после предварительной консультации с представителями Заказчика. 4.30. Весь персонал Исполнитель должен быть ознакомлен и соблюдать Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, изложенные по тексту Соглашения (Приложение №6). 5. Ответственность сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора. 5.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки. 5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате. 5.4. За каждый факт появления работника Исполнителя (работника субисполнителя Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субисполнителя Исполнителя), находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субисполнителя Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субисполнителя Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть Договор без возмещения убытков Фиксация перечисленных фактов осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий, привлекаемых Заказчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя (тел.__________) о наступлении перечисленных событий Работник Исполнителя, виновный в наступлении этих событий, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа. Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субисполнителя Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субисполнителя Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков Исполнителю. 5.5. В случае нарушения Исполнителем и/или привлекаемыми им к оказанию услуг лицами скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений, подведомственных ООО "Газпромнефть-Хантос", зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем Заказчика на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Исполнитель уплачивает штраф в размере 15 000 рублей (пятнадцать тысяч рублей) за каждый такой случай. Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Исполнителю (Автотранспортному предприятию, др.) способом, позволяющим подтвердить его получением (нарочным, заказным письмом и т.п.) требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом. После получения копии Акта Исполнитель в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с Актом, то Акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора в отношении Исполнителя. 5.6. В связи с исполнением Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить оказание Услуг, при этом Исполнитель возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушения 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей). 5.7. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по Договору по вине Исполнителя или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения работ по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД-39139-95)», который подписывается уполномоченными представителями Сторон. 5.8. Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителю, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя. При составлении акта представитель Исполнителя имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя Исполнителя от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте. В течение 14 дней с момента составления указанного акта Заказчик обязан направить его копию Исполнителю. После получения копии акта Исполнитель в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика». В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом. 5.9. Исполнитель несет материальную ответственность (несет риск случайной гибели) перед Заказчиком за сохранность переданных ему Заказчиком материалов, оборудования, иного имущества, а также документов, полученных от Заказчика, либо сформированных в процессе исполнения Договора. При повреждении, либо уничтожении указанного оборудования, иного имущества и документов Исполнитель возмещает Заказчику стоимость поврежденного (утраченного) имущества, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по восстановлению документов. 5.10. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 5.11. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме. 5.12. Исполнитель может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Исполнителем без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования. 5.13. В случае привлечения для оказания услуг субисполнителей, не согласованных с Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 3% (три процента) от Договорной цены за каждый отдельный случай. 5.14. В случае разглашения информации, составляющей Коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением, уплачивает другой стороне штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай. 5.15. Убытки, причиненные Исполнителем третьим лицам в процессе оказания услуг по Договору, компенсируется за счет Исполнителя. 5.16. Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей аварии или осложнении расследуется комиссией с участием представителей заинтересованных Сторон, включая супервайзера. Акт расследования аварии должен быть оформлен в течение 5-ти дней с момента ликвидации аварии, осложнения или принятия решения о прекращении аварийных работ. В Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны) и сумма фактических затрат, понесенных при ликвидации аварии. Отказ от подписания акта не допускается. 5.17. За простои Заказчика, произошедшие по вине Исполнителя, Исполнитель оплачивает простои в размере 15 000,00 руб. за 1 час, без корректировки объемов Услуг, первые два часа простоя не учитываются. 5.18. Исполнитель гарантирует качественное и добросовестное оказание Услуг в соответствии с принятыми правилами и практикой. Исполнитель в рамках настоящего Договора несет полную ответственность за нарушение требований законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов. В случае нарушения вышеупомянутых норм Исполнитель компенсирует Заказчику убытки, в том числе понесенные последним при оплате штрафов. 6. Порядок разрешения споров 6.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений. 6.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается: а) требования заявителя претензии; б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке; в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты; д) перечень прилагаемых к претензии документов; е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 6.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается: а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора; б) фактические доказательства, обосновывающие отказ; в) перечень прилагаемых к претензии документов. 6.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на указанные обстоятельства. 7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 8. Порядок изменения и расторжения договора 8.1. Стороны при необходимости изменения стоимости, объема, перечня и срока исполнения оказываемых услуг заключают дополнительное соглашение к настоящему договору. 8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Исполнителя о предстоящем расторжении не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора, при этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги, без возмещения убытков. 8.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших в период его действия. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»____________ и действует по «___» _________________,(включительно), а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 9.2. Срок оказания Услуг по договору: начало – ________, окончание – _________. 9.3. Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 9.4. Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности №___ 9.5. Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью. 9.6. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора теряет силу. 9.7. При изменении банковских реквизитов Исполнитель обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия. 9.8. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ. 9.9. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 9.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1. Приложение № 2. Приложение № 3. Приложение № 4. Приложение № 5. Приложение № 6. Приложение № 7. Приложение № 8. Приложение № 9. Приложение № 10. Приложение № 11. Приложение № 12. Приложение № 13. Перечень позиций, обеспечиваемых Исполнителем и Заказчиком; График строительства эксплуатационных скважин на 20__ год; Регламент распределения обязанностей; Долотная программа на строительство скважин; Мероприятия по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения скважин; Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты; Акт приемки передачи оказанных услуг; Протокол соглашения о договорной стоимости услуг; Шкала качества; Акт приемки оказанных услуг (КС-2); Справка о стоимости оказанных услуг и затратах (КС-3); Контрольные показатели эффективности (КПЭ); Отчет о фактическом водопотреблении и водоотведении Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон Заказчик: Исполнитель: Заказчик: Исполнитель: _____________/ _____________/