Приложение Авторефрактокератометр HRK-7000A или Наличие, 1 шт.

Приложение
к извещению на проведение муниципального закупа
способом запроса котировок
№ п/п
1.
1.1
Характеристики * поставляемого товара
Авторефрактокератометр HRK-7000A или
эквивалент
Основные функции:
Непрерывная кератометрия и рефрактометрия (режим
K/R)
Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим
KER)
Периферическая кератометрия (режим KER-P) по пяти
точкам
Центральная
Назальная
Темпоральная
На 12 часов
На 6 часов
Базовая кривая контактных линз (режим CLBS)
Ретроиллюминационное обследование (Ret.ILLUM)
Режим отображения на экране карт аберраций для
каждого глаза в отдельности (режим Z-MAP)
Возможность получения распечатки карт аберраций на
встроенном принтере
Значение
параметра ТЗ
Наличие, 1 шт.
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
наличие
Наличие
Алгоритм работы прибора построен по методу анализа
по волновому фронту
наличие
Прибор должен быть оснащен датчиком работающим
по принципу Micro Lenslet Array (микро линзовый
массив) который генерирует и анализирует матрицу
точек в каждой из которых измеряется смещение
выходного луча относительно входного, что
необходимо для вычисления рефракции по методу
волнового фронта.
Наличие
Применение диода технологии SLD в приборе
Режим измерения остроты зрения пациентов с
имплантированной IOL или пациентов с катарактой
Измерение диаметра зрачка, роговицы или радужки в
режиме стоп кадра.
Автоматическое измерение межзрачкового расстояния
Функция автостарта
Способность работать в составе оптометрической
системы
Foggy-метод фиксации взгляда на мишени
Автоматический индикатор наведения и фокусировки
Моторизованное трехмерное автоматическое
наведение
Грубые фокусировка и наведение осуществляется при
Наличие
Наличие
Возможность
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
наличие
1.2.
помощи джойстика. Связь между джойстиком и
измерительной головой должна быть реализована
механическим путем.
Автоматическое точное наведение и фокусировка
Автоматический выстрел после точного наведения и
фокусировки
Функция сохранения энергии
Система блокировки при транспортировки трех
точечная винт и две стойки
Упор для подбородка пациента с электрической
регулировкой
Наличие блокировочного выключателя в
непосредственной близости (не далее 5 см.) от
джойстика для блокирования нежелательного
перемещения измерительной части прибора
Рефрактометрия:
Межвершинное расстояние (VD)
Сферические аберрации (SPH)
Цилиндрические аберрации (CYL)
Ось цилиндра (AX)
1.3.
Форма цилиндра
Расстояние между зрачками (PD)
Минимальный диаметр зрачка
Кератометрия:
Радиус кривизны
Преломляющая способность роговицы
Роговичный астигматизм
Ось
Диаметр роговицы
1.4.
наличие
наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
0.0, 12, 13.5, 15.0
-25.00 ~ +22.00 D
(в случае, когда
VD=12 мм)
0.00 ~ ±10.00 D (в
единицах 0.12/0.25
D)
1 ~ 180 (в
единицах 1)
-, +, MIX
10 ~ 85 мм
2.0 мм
5.0 ~ 10.2 мм (в
единицах 0.01 мм)
33.00 ~ 67.50 (в
случае, если
эквивалентный
показатель
преломления
роговицы
составляет 1.3375,
0.05/0.12/0.25 D)
0.0 ~ -15.00 D
(Шаги
увеличения:
0.05/0.12/0.25 D)
1 ~ 180 (в
единицах 1)
2.0 ~ 14.0 мм (в
единицах 0.1 мм)
Другие:
Корнеальный диаметр
Данных в памяти
2.0~14.0мм
(Шаг0.01мм)
10 измерений
Принтер
Дисплей
Выходной порт RS 232
Выходной порт VGA для подключения внешнего
монитора
Питающее напряжение
Режим экономии энергии
Размеры
Вес:
Условия эксплуатации
1.5.
1.6.
Принадлежности:
Силовой кабель
Модель глаза
Салфетки для подставки
Бумага для печати
Вентилятор (груша)
Пылезащитный чехол
Прочие требования:
Доставка, монтаж и обучение работе с прибором
осуществляется Поставщиком
Гарантийное обслуживание
каждого глаза
Встроенный
термопринтер
57мм
TFT LCD цветной
монитор, не менее
6.5”
Наличие
Наличие
AC100-240В,
50/60Hz
При отсутствии
измерений в
течение 5 минут
питание
отключается.
Включается
обратно при
нажатии любой
клавиши.
Не более
30смх50смх43см
не более 21 кг.
Температура 10-40
С,
Влажность 30-75%
1
1
больше 100 листов
2 рулона
1
1
Наличие
гарантийные
обязательства не
менее 12 месяцев
с момента ввода в
эксплуатацию.
При обнаружении
производственных
дефектов в товаре
при приемке, а
также при
монтаже, наладке
и эксплуатации в
период
гарантийного
срока вызов
2.
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
Сертификат о внесении в реестр средств измерений
Стол приборный АТ-30 или «эквивалент»
2.1
Сведения о габаритных размерах и его массе.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Технические характеристики
Максимальная высота, не более, мм
Минимальная высота, не более, мм
Напряжение питания
Мощность , не более, ВА
Предохранители
Размер столешницы:
- ширина, не менее, мм
- глубина, не менее, мм
- толщина, не менее, мм
Управление
Стабилизатор напряжения
Грузоподъемность, не менее, кг
Предлагаемая комплектация оборудования:
Большой шестигранный болт
Большой шестигранный ключ
Крестовый болт
Шестигранный болт
Малый шестигранный ключ
Запасные предохранители
Розетки для подключения приборов
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
представителя
Поставщика
обязателен.
Наличие
Наличие
Наличие
Желательно
Наличие, 1 шт.
Ширина: не более
500 мм
Глубина: не более
500 мм
Высота: не менее
680 мм
мм (+/- 10 мм)
880
Вес:
не (+/более
680 мм
1029
мм)
кг.
АС 220 В (50/60
Гц)ВА
75
220 В, 7 А
500 мм
500 мм
24 мм
2 педали
Встроенный
36 кг
2 штуки
1 штука
4 штуки
4 штуки
1 штука
4 штуки
2 штуки
* В случае наличия в наименованиях, характеристиках товара указания на товарные знаки следует
рассматривать участниками размещения заказа как указания, сопровождающиеся словами "или
эквивалент".
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица):___________________________
________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место жительства (для физического лица):____________________________________________________
Сайт, e-mail:______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________КПП_____________________________________________________
Контактное лицо (ФИО), телефон___________________________________________________________
Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Дата: «____»____________20__г.
Уважаемые господа!
Изучив
запрос
котировки
цены,
мы,
нижеподписавшиеся,
предлагаем
осуществить
поставку________________________________________________________________________________
на сумму _______________(_________________________________________________________) рублей.
Поставляемый товар является новым товаром.
Цена товара включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия договора, указанные в
извещении о проведении запроса котировок №_____________________________________
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет выполнять
роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником
размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Наименование
Характеристики
Количество
поставляемых товаров
поставляемых товаров
(ед.изм.)
Руководитель _____________________/________________________/
Мп
Проект
Гражданско-правовой договор № ______
на поставку товаров для муниципальных нужд
г. Улан-Удэ
2012 г.
«___» __________
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Улан-Удэ «Городская больница
№ 5», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Мансоруновой Людмилы
Ринчиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________________, действующего на основании _______________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор
(далее - договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Авторефрактокератометр
(далее по тексту – товар) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приёмку и оплату
поставленных товаров.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара
определяются спецификацией поставки товара (приложение), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
II. Основания заключения Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок №_____ от _________2012 г.
III. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет _______________________________________, в том
числе НДС (в случае, если облагается) ______ ________________________.
3.2. Источник финансирования Договора - средства республиканского бюджета.
3.3. КБК: 0000 000 0000000 000 310.
3.4. В цену Договора включены расходы на поставку, монтаж и установку оборудования, на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные
платежи, т.е. является конечной.
3.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных настоящим Договором количества товаров и иных условий исполнения
настоящего Договора.
3.6. Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика по факту поставки, монтажа и установки оборудования до «01» октября
2012 г. на основании подписанных Актов поставки и ввода в эксплуатацию.
IV. Условия и сроки поставки товаров
4.1. Поставщик передает Заказчику товар в срок до «15» сентября 2012 г.
4.2. Датой поставки товара считается дата их доставки и монтажа по адрес: 670013, г. УланУдэ, ул. Гармаева, 9.
4.3. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара собственным
транспортом.
V. Качество поставляемых товаров
5.1. Качество и комплектность поставляемых товара должны соответствовать
_____________________________________________________________________________________
(указываются ГОСТы, ТУ, сертификаты соответствия, другие документы, дополнительные
сведения)
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой товара не менее 12 месяцев.
_____________________________________________________________________________________
(указывается срок гарантии или иной срок, установленный в извещении о проведении
запроса котировок, но не менее гарантийного срока установленного производителя)
5.3. Дополнительные гарантии качества
продукции, предоставляемые Поставщиком
_____________________________________________________________________________________
5.4. При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, а также при
монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика
обязателен. Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования)
устанавливается в течение ____ дней с момента предъявления претензии
VI. Порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров
6.1. При осуществлении приемки поставляемых товаров Заказчик обязан проверить количество
товара, его комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, настоящим Договором, а также их соответствие
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
6.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным
настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых
осуществляется в соответствии с Законом о размещении заказов.
6.3. При выявлении несоответствия или недостатков поставленных товаров Заказчик обязан
незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
6.4. По окончании сдачи-приемки товаров Заказчик составляет акт приемки товаров и (или)
подписывает _____________________________________________________________________.
(товарно-транспортные документы, накладные поставщика и др.)
Подписание Заказчиком акта, товарно-транспортных документов, накладных означает
проведение проверки в полном объеме.
6.5. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику
с момента доставки товара в адрес, указанный в Договоре, и подписания товарно-транспортных
накладных и иных документов.
6.6. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается
поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством
и такими
характеристиками товара, указанными в Договоре. В этом случае в реестр контрактов, заключенных
по итогам размещения заказов, вносятся сведения, предусмотренные пунктом 8 части 2 статьи 18
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
VII. Права и обязанности Сторон
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке, осуществить
монтаж со дня заключения настоящего Договор до «15» сентября 2012 г. путём доставки.
7.1.2. Товар должен быть новым и ранее неиспользуемым.
7.1.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на качественный в 7дневный срок.
7.1.4. Одновременно с передачей товара передать Заказчику технический паспорт,
инструкцию по эксплуатации товара, сертификаты качества на товар, сертификаты соответствия,
гарантийные документы и т.д.
7.1.5. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.
7.1.6. При исполнении Договор предъявить документы, подтверждающие страну
происхождения товара.
7.1.7. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов,
указанных в Договоре.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. В течение 1 дня с момента монтажа обеспечить приемку товара.
7.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.3. Заказчик не обязан возвращать Поставщику тару и упаковку
7.4. Заказчик вправе:
7.4.1. В случае поставки товаров ненадлежащего качества потребовать безвозмездного
устранения недостатков товара в 3-дневный срок.
7.4.2. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных
расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества
товаром, соответствующим условиям Договор.
7.4.3. В случае недопоставки товаров потребовать доукомплектования товаров в разумный
срок.
VIII. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в
размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательств.
8.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных
настоящим Договором, за исключением указанных в п.8.1, 8.4, 8.5 настоящего Договора, с
Поставщика взыскивается неустойка за каждый день до момента фактического устранения
Поставщиком нарушения условий настоящего Договора в размере 1/100 действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.4. В случае непредставления документов, указанных в п. 7.1.4, одновременно с передачей
товара Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день до момента фактического
устранения Поставщиком данного нарушения в размере 1/100 действующей на день уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.5. В случае установления факта передачи Заказчику товара, обремененного правами третьих
лиц, Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день до момента фактического устранения
Поставщиком данного нарушения в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
8.6. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8.7. В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства по
договору заказчик вправе произвести оплату договора путем выплаты поставщику суммы,
уменьшенной на сумму неустойки, пеней.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в день до
момента фактического устранения Заказчиком нарушения условий настоящего Договора, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства.
8.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.10. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
IX. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.
9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры,
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить
другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней
после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого события форс-мажора.
X. Срок действия и расторжение Договора
10.1. Срок действия настоящего Договора: со дня заключения Договора по «01» октября 2012 г.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
10.3. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.
XI. Прочие условия
11.1. Изменения в настоящий Договор действительны лишь в том случае, если они оформлены
в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в Реестр
Договоров в соответствии со ст.18 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
11.2. При исполнении настоящего Договора перемена Поставщика не допускается, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по
Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем направления претензии одной Стороной Договора другой стороне. Претензия
подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5-ти дней с момента ее получения. При не
достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий Договор приобретает силу при подписании уполномоченными
представителями Сторон каждой страницы Договора.
11.6. Приложение является неотъемлемой частью Договора:
Приложение «Спецификация поставки товара».
11.7. Договор на __ листах составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
каждый из которых находится у Сторон Договора.
XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
МБУЗ г. Улан-Удэ «Городская больница № 5»
Главный врач
Л.Р. Мансорунова
Поставщик
Приложение
к Договору
№ _____________
от «__» ________ 2012г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
№
Код
ОКДП
Наименование
товара
Единица Количество Цена за Стоимость,
измерения
единиц
единицу,
руб.
руб.
ИТОГО:
в т.ч. НДС
Заказчик
Поставщик
МБУЗ г. Улан-Удэ «Городская больница № 5»
Главный врач
_____________________ /Л.Р. Мансорунова
м.п.
_____________________ /
_____________________
м.п.
Протокол рассмотрения цен
на поставку медицинского оборудования
МБУЗ г. Улан-Удэ «Городская больница № 5»
Торговое наименование
Авторефрактокератометр HRK 7000A или эквивалент
Цена, руб.
Ед.
измерен
ия
Поставщик 1
Поставщик 2
Поставщик 3
Руб.
235 000,00
202 000,00
197 000,00
Средняя цена, руб.
211 333,30
Изучив цену на поставку Авторефрактокератометр HRK -7000A или эквивалент, указанную в коммерческих предложениях, поступивших в адрес
учреждения комиссия определила начальную (максимальную) цену договора в сумме 211 300 (Двести одиннадцать тысяч триста) рублей 00 коп., равную
среднему арифметическому значению запроса цен на поставку оборудования поставщиков ((235 000+202 000+197 000)/3)=211 333,30 рублей.