Документация по открытому запросу предложений №278087/646

Документация по открытому запросу предложений
№278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к
распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд
Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5)
Пермь 2013
Содержание
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 5
1.1
Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений ................................... 5
1.2
Правовой статус процедур и документов ......................................................................... 5
1.3
Обжалование ....................................................................................................................... 6
1.4
Прочие положения .............................................................................................................. 6
2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ «ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ФИЛИАЛА ФГУП «ГОЗНАК» К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВАМ ЗАКАМСКОЙ ТЭЦ-5» ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА ОАО «ТГК-9»
«ПЕРМСКИЙ» (ЗАКАМСКАЯ ТЭЦ-5) ............................................................................................. 7
3.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ..................................................................................................................... 22
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ........................................................................................................................... 46
4.1.
Общий порядок проведения запроса предложений ...................................................... 46
4.2.
Публикация Уведомления о проведении открытого запроса предложений ............... 46
4.3.
Предоставление документации по открытому запросу предложений
участникам ........................................................................................................................ 46
4.4.
Подготовка предложений ................................................................................................ 46
4.4.1.
Общие требования к предложению .............................................................................. 46
4.5
4.4.2.
Требования к сроку действия предложения ................................................................. 47
4.4.3.
Требования к языку предложения ................................................................................ 47
4.4.4.
Предельная цена открытого запроса предложений ...................................................... 47
4.4.5
Требования к валюте предложения ............................................................................. 47
4.4.6
Разъяснение документации по запросу предложений .................................................. 47
Требования к участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям ...................................................................................................................... 48
4.5.1.
Требования к участникам ............................................................................................. 48
4.5.2.
Требования к документам, подтверждающим соответствие участника
установленным требованиям ....................................................................................... 49
4.5.3.
Участие генеральных подрядчиков .............................................................................. 50
4.5.4.
Участие коллективных участников ............................................................................... 51
4.6
Подача предложений и их прием .................................................................................... 51
4.7
Вскрытие поступивших на запрос предложений ........................................................... 52
4.8
Оценка предложений ....................................................................................................... 52
4.8.1.
Общие положения ........................................................................................................ 52
4.9.
4.8.2.
Отборочная стадия ...................................................................................................... 52
4.8.3.
Оценочная стадия ........................................................................................................ 53
Переторжка (регулирование цены) ................................................................................ 53
4.10. Определение победителя ................................................................................................. 55
4.11. Подписание договора ....................................................................................................... 55
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 2 из 77
4.12. Уведомление участников о результатах запроса предложений ................................... 57
4.13. Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса предложений
в форме неустойки ............................................................................................................ 57
5.
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ .................... 58
5.1.
Письмо о подаче оферты (форма 1) ................................................................................ 58
5.1.1.
Форма письма о подаче оферты ................................................................................... 58
5.1.2.
5.2.
Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) ....................................... 60
5.2.1.
Форма Технического предложения на выполнение работ ............................................ 60
5.2.2.
5.3.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 66
План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного
участника (форма 8) ......................................................................................................... 67
5.8.1.
Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри
коллективного участника ............................................................................................. 67
5.8.2.
5.9.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 64
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрячиками (форма 7) ................................................................... 66
5.7.1.
Форма плана распределения объемов выполнения работ между
генеральным подрядчиком и субподрядчиками............................................................ 66
5.7.2.
5.8.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 63
Протокол разногласий по проекту договора (форма 6) ................................................ 64
5.6.1.
Форма Протокола разногласий по проекту договора .................................................... 64
5.6.2.
5.7.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 62
График оплаты выполнения работ (форма 5)................................................................ 63
5.5.1.
Форма графика оплаты оказания услуг ........................................................................ 63
5.5.2.
5.6.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 61
Смета расходов (форма 4) ............................................................................................... 62
5.4.1.
Форма Сметы расходов ................................................................................................ 62
5.4.2.
5.5.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 60
График выполнения работ (форма 3) ............................................................................. 61
5.3.1.
Форма Графика выполнения работ .............................................................................. 61
5.3.2.
5.4.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 59
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 67
Анкета участника (форма 9) ............................................................................................ 68
5.9.1.
Форма Анкеты участника ............................................................................................. 68
5.9.2.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 69
5.10. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 10) ...................................................................................................... 70
5.10.1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров .................................................................................................................... 70
5.10.2.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 71
5.11. Справка о материально-технических ресурсах (форма 11) .......................................... 72
5.11.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах .................................................. 72
5.11.2.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 72
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 3 из 77
5.12. Справка о кадровых ресурсах (форма 12) ...................................................................... 73
5.12.1. Форма Справки о кадровых ресурсах ........................................................................... 73
5.12.2.
Инструкции по заполнению .......................................................................................... 74
5.13. Информационное письмо о наличии у участника связей, носящих
характер аффилированности с сотрудниками Организатора запроса
предложений (форма 13) ................................................................................................. 75
5.14. Опросный лист по соответствию Подрядчика требованиям по
промышленной безопасности и охране труда (Форма 14)............................................ 76
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 4 из 77
1.
Общие положения
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений
Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – Открытое
акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» (Россия, 614990, г.
Пермь, Комсомольский проспект, 48), Уведомлением о проведении открытого запроса
предложений, опубликованным на ЭТП B2B-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com) от
26.08.2013 года, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, копией уведомления,
опубликованной на сайте ОАО «ТГК-9» www.tgc-9.ru «Закупки» в разделе «Информация о
закупках», пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее —
участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений на право заключения
договора на выполнение работ «Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак»
к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала ОАО «ТГК-9»
«Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
Для справок обращаться к организатору запросу предложений:
Контактное лицо: Караваева Дарья Геннадьевна – главный специалист Управления
проведения закупок Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский», тел.(342) 243-68-14, факс (342)
243-61-07; e-mail: D.Karavaeva@ies-holding.com.
Секретарь Центрального закупочного органа Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский»:
Долматова Ирина Викторовна – начальник Управления проведения закупок Филиала ОАО
«ТГК-9» «Пермский», e-mail: I.Dolmatova@ies-holding.com.
Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее
ссылки относятся к настоящей документации по открытому запросу предложений). Проект
договора на выполнение работ для заключения по результатам данной процедуры запроса
предложений, приведен в разделе 3 к настоящей документации. Порядок проведения
запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке предложений,
приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в
составе предложения, приведены в разделе 5.
Организатор открытого запроса предложений также вправе отказаться от проведения
запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой материальной и иной
ответственности перед участниками.
Правовой статус процедур и документов
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура открытого запроса
предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств.
Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с настоящей
документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением,
являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками в
соответствии с этим.
Предложение участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться
организатором ОЗП в соответствии с этим.
Заключенный по результатам открытого запроса предложений договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
При определении условий договора с победителем используются следующие документы
с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
a)
протоколы преддоговорных переговоров между организатором ОЗП и победителем (по
условиям, не оговоренным ни в настоящей документации по открытому запросу
предложений, ни в предложении победителя);
b)
уведомление о проведении открытого запроса предложений и настоящая документация
по открытому запросу предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
c)
предложение победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими
требованиям заказчика.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 5 из 77
1.2.6
1.2.7
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
Иные документы организатора ОЗП и участников не определяют права и обязанности
сторон в связи с данным открытым запросом предложений.
Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого запроса
предложений и настоящей документации по открытому запросу предложений стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
Обжалование
Любой участник, который заявляет, что понес или может понести убытки в результате
нарушения своих прав Заказчиком, организатором закупки или отдельными членами ЦЗО
Филиала, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с
проведением закупок (далее — разногласий).
Рассмотрение разногласий:
До заключения договора разногласия направляются Генеральному директору ЗАО «КЭС» в
порядке, установленном нормативными документами ЗАО «КЭС».
На время рассмотрения разногласий процедура проведения закупки может быть
приостановлена до вынесения решения Генерального директора ЗАО «КЭС», если к тому
нет явных препятствий юридического или экономического характера.
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
При рассмотрении любых споров и разногласий, связанных с проведением данного запроса
предложений, стороны учитывают, что применению подлежит материальное и
процессуальное право Российской Федерации.
Прочие положения
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
предложения, а организатор ОЗП по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств,
независимо от хода и результатов данного открытого запроса предложений.
Организатор ОЗП обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех
полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях.
Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только
в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или настоящей документацией по открытому запросу предложений.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 6 из 77
2.
Техническое задание на выполнение работ «Присоединение электроустановок
филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд
Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5)
2.1. Общие положения:
2.1.1. Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ «Присоединение
электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд
Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5)
2.1.2. Срок выполнения работ: сентябрь - ноябрь 2013 года.
2.1.4. Условия оплаты: авансовый платеж 50% от стоимости МТР, приобретаемых Подрядчиком
по договору подряда, окончательная оплата по договору производится с отсрочкой не менее 30 и не более
60 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и
предъявления Подрядчиком соответствующего счета-фактуры.
2.1.5. Предельная стоимость закупки составляет 1 956 057,11
пятьдесят шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 11 копеек с учетом НДС 18%.
(Один миллион девятьсот
2.2. Технические требования:
Предусматривается модернизация трех ячеек ГРУ-6 кВ: яч. № 40 гр. сборки №3 (Гознак-5), яч. № 50
гр.сборки №5 (Гознак-4), яч. № 57 гр.сборки №7 (Гознак-6).
Для повышения пропускной способности ячеек с 600 до 1600 А в модернизируемых ячейках
предусматривается замена всего оборудования, ошиновки, проходных и опорных изоляторов.
Для замены существующих выключателей к установке приняты вакуумные выключатели ВВ/TEL-1020/1600 производства «Таврида Электрик».
Во всех ячейках заменяются линейные разъединители – 2 разъединителя на ячейку - на разъединители
РВЗ 10/1000 II УХЛ2. В яч.57 меняется шинный разъединитель – на разъединитель РВЗ 10/1600 II УХЛ2.
Взамен существующих бетонных реакторов на 600 А во всех ячейках устанавливаются сухие реакторы
РТСТ6-1600-0,35 У3 производства ЗАО «Группа «СВЭЛ» завод РосЭнергоТранс».
Во всех ячейках заменяются трансформаторы тока на ТПОЛ-10М, ТЗРЛ-100 ОАО «Свердловский завод
трансформаторов тока»
Для подключения вновь смонтированного
прокладываются новые контрольные кабели.
оборудования
к
существующим
вторичным
цепям
Предусмотрен монтаж нового освещения в ячейках 40,50,57.
2.3. Основные технические требования, объемы работ:
2.3.1. Ведомость работ по «Присоединению электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к
распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд филиала ОАО «ТГК9» «Пермский»:
№
п/п
Состав работ
Ед изм.
Кол-во
1т
конструкций
1т
0,248157
100 отверстий
0,72
Строительные работы (ячейка 40)
1
2
3
Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри
зданий и сооружений массой до 0,1 т (л.3+л.4)(СК1,СК3,СК4)
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1
м(монтаж химических анкеров для установки проектируемого
реактора) л.4
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
0,01
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 7 из 77
20 мм (отверст.в стене д.16 глубин.120)л.3-л.4(СК1,СК3,СК4)
100 отверстий
-0,72
100 отверстий
0,2
6
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-002-01
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм(отверст.в фундаменте реактора д.18 глубин.170)л.4
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-001-01
100 отверстий
-0,2
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен(косметический ремонт помещений)
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,15873
7
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(окраска шин эмалью НИТРА НЦ-11)
За 2 раза
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,095
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ021
10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
за 2 раза
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,1
9
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи,
кронштейны, тормозные конструкции и пр.
Монтажные работы
1т
конструкций
0,2457
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и
лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными условиями среды,
одноламповый
Выключатель или переключатель пакетный в металлической
оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с
количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
Монтажные работы (Электромонтаж)
100 м
0,3
100 шт.
0,04
1 шт.
3
1 компл. (3
фазы)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
5
1 компл. (3
фазы)
1 компл. (3
фазы)
1
4
5
Антикоррозийное покрытие
8
0,1
Изготовление металлоконструкций
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т
демонтаж
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т (прим.реактор РТСТ 61600-0,35 У3)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим.
выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1600)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим.
выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1000)
1
1
демонтаж
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (блок управления БУ/ТЕL-100/220-1202А,коммутационный блок, блок управления КУБ-3,резистор)
Разрядник напряжением: до 10 кВ (ОПН-РТ/ТЕL-6)
демонтаж
Разрядник напряжением: до 10 кВ (прим.ОПН-РТ/ТЕL-6/6,9 УХЛ2)
1
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 8 из 77
22
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А
(РВ-6/400)
1 шт.
2
23
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
1 шт.
4
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А
(РВЗ 10/1000 11 УХЛ2)
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (ПР-10А-11
УХЛ2)
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
1 шт.
2
1 шт.
4
1 шт.
10
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТПОЛ-10-М)
1 шт.
6
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТЗРЛ-100)
1 шт.
6
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ (ИП-10/1600(1000 А)
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ
1 шт.
6
1 шт.
10
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4 (ИО-10-7,5 УХЛ3)
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4
1 шт.
27
1 шт.
25
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 20
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 32
За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03545-03(48-32)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2 (А-60х8)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2
1 шт.
2
1 шт.
1
1 зажим
16
100 м
0,15
100 м
0,45
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2
100 м
0,42
100 м
0,05
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям,
сечение: до 16 мм2
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из
полосовой стали сечением 100 мм2
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (резистор, КСА)
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до
2,5 мм2
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6
мм2
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и
резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до
35 мм2
1 шт.
1
100 м
0,6
100 м
0,05
1 шт.
6
100 шт.
0,02
100 шт.
0,11
1 шт.
2
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 9 из 77
47
48
49
50
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 4
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 7
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Металлические конструкции
1 шт.
2
1 шт.
2
100 м кабеля
5,3
1т
1
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов,
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу
03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние
до 1 км I класс груза
Пусконаладочные работы
1 т груза
3,7
1 т груза
3,7
1 т груза
3,7
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости
электрических машин и аппаратов (реактор по к-ву фаз)
Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
(реактор по к-ву фаз)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и
аппаратов(реактор по к-ву фаз)
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11
кВ, с твердой изоляцией
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
1 измерение
3
1 испытание
3
1 измерение
3
1 шт.
12
1 шт.
2
1 шт.
1
1 схема
1
1 испытание
33
1 испытание
3
1 измерение
3
100 точек
0,1
1т
конструкций
1т
0,248157
100 отверстий
0,72
демонтаж
Вывоз мусора
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или
вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с
дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным
или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
Испытание изолятора опорного: отдельного
одноэлементного(проходного)
Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением
до 75 кВ
Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
Строительные работы (ячейка 50)
Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри
зданий и сооружений массой до 0,1 т (л.3+л.4)(СК1,СК3,СК4)
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1
м(монтаж химических анкеров для установки проектируемого
реактора) л.4
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм (отверст.в стене д.16 глубин.120)л.3-л.4(СК1,СК3,СК4)
0,01
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 10 из 77
68
69
70
71
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-002-01
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм(отверст.в фундаменте реактора д.18 глубин.170)л.4
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-001-01
Антикоррозионное покрытие
100 отверстий
-0,72
100 отверстий
0,2
100 отверстий
-0,2
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен (косметический ремонт помещений)
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,15873
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи,
кронштейны, тормозные конструкции и пр.
Монтажные работ (электроосвещение)
1т
конструкций
0,2457
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и
лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными условиями среды,
одноламповый
Выключатель или переключатель пакетный в металлической
оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с
количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
Монтажные работ (электромонтаж)
100 м
0,3
100 шт.
0,04
1 шт.
3
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т
1 компл. (3
фазы)
1
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т(прим.реактор РТСТ 61600-0,35 У3)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
(прим.выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1600)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
(прим.вакуумный ВВ/ТЕL-10/1000)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
5
1 компл. (3
фазы)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
73
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(окраска шин эмалью НИТРА НЦ-11)
за 2 раза
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ021
74
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
за 2 раза
72
0,095
0,1
0,1
Изготовление металлоконструкций
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
демонтаж
1
демонтаж
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (блок управления БУ/ТЕL-100/220-1202А,коммутационный блок, блок управления КУБ-3,резистор)
Разрядник напряжением: до 10 кВ(ОПН-РТ/ТЕL-6)
демонтаж
Разрядник напряжением: до 10 кВ (прим.ОПН-РТ/ТЕL-6/6,9 УХЛ2)
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А
(РВ-6/400)
1
2
демонтаж
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 11 из 77
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
1 шт.
4
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А
(РВЗ 10/1000 11 УХЛ2)
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (ПР-10А-11
УХЛ2)
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
1 шт.
2
1 шт.
4
1 шт.
10
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТПОЛ-10-М)
1 шт.
6
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТЗРЛ-100)
1 шт.
6
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ (ИП-10/1600(1000 А)
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ
1 шт.
6
1 шт.
6
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4 (ИО-10-7,5 УХЛ3)
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4
1 шт.
27
1 шт.
25
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 20
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 32
За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03545-03(48-32)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2 (А-60х8)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2
1 шт.
2
1 шт.
1
1 зажим
16
100 м
0,15
100 м
0,45
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2(А-100х10)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2
100 м
0,42
100 м
0,05
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям,
сечение: до 16 мм2
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из
полосовой стали сечением 100 мм2
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (резистор,КСА)
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до
2,5 мм2
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6
мм2
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и
резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до
35 мм2
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 4
1 шт.
1
100 м
0,6
100 м
0,05
1 шт.
6
100 шт.
0,02
100 шт.
0,11
1 шт.
2
1 шт.
2
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 12 из 77
112
113
114
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 7
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Металлические конструкции
1 шт.
2
100 м кабеля
5,3
1т
0,1
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов,
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу
03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние
до 1 км I класс груза
Пусконаладочные работы
1 т груза
3,6
1 т груза
3,6
1 т груза
3,6
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости
электрических машин и аппаратов (реактор по к-ву фаз)
Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
(реактор по к-ву фаз)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и
аппаратов(реактор по к-ву фаз)
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11
кВ, с твердой изоляцией
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
1 измерение
3
1 испытание
3
1 измерение
3
1 шт.
12
1 шт.
2
1 шт.
1
1 схема
1
1 испытание
33
1 испытание
3
1 измерение
3
100 точек
0,1
1т
конструкций
1т
0,270983
100 отверстий
0,78
100 отверстий
-0,78
демонтаж
Вывоз мусора
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или
вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с
дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным
или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
Испытание изолятора опорного: отдельного
одноэлементного(проходного)
Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением
до 75 кВ
Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
Строительные работы (ячейка 57)
Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри
зданий и сооружений массой до 0,1 т (л.3+л.4)(СК1,СК2,СК3,СК4)
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1
м (монтаж химических анкеров для установки проектируемого
реактора) л.4
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм (отверст.в стене д.16 глубин.120)л.3-л.4(СК1,СК2,СК3,СК4)
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-002-01
0,01
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 13 из 77
133
134
135
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм(отверст.в фундаменте реактора д.18 глубин.170)л.4
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-001-01
Антикоррозионное покрытие
100 отверстий
0, 2
100 отверстий
-0, 2
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен (косметичекий ремонт помещений)
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,15873
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи,
кронштейны, тормозные конструкции и пр.
Монтажные работ (электроосвещение)
1т
конструкций
0,2683
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и
лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными условиями среды,
одноламповый
Выключатель или переключатель пакетный в металлической
оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с
количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
Монтажные работ (электромонтаж)
100 м
0,3
100 шт.
0,04
1 шт.
3
1 компл. (3
фазы)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
5
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
1 шт.
6
138
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(окраска шин эмалью НИТРА НЦ-11)
за 2 раза
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ021
139
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
за 2 раза
140
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
за 2 раза
136
0,095
0,1
0,0921
0,1
Изготовление металлоконструкций
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т
демонтаж
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т (прим.реактор РТСТ 61600-0,35 У3)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
демонтаж
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
(прим.выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1600)
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (блок управления БУ/ТЕL-100/220-1202А,коммутационный блок, блок управления КУБ-3,резистор)
Разрядник напряжением: до 10 кВ (прим.ОПН-РТ/ТЕL-6/6,9 УХЛ2)
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А
(РВ-6/400)
1
1
3
демонтаж
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
демонтаж
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 14 из 77
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
176
177
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А
(РВЗ 10/1000 11 УХЛ2)
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (ПР-10А-11
УХЛ2)
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 4000
А(РВЗ 10/1600 11 УХЛ2)
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (ПР-10А-11
УХЛ2)
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
1 шт.
2
1 шт.
4
1 шт.
1
1 шт.
2
1 шт.
8
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТПОЛ-10-М)
1 шт.
6
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТЗPЛ-100)
1 шт.
6
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ (ИП-10/1600(1000 А)
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ
1 шт.
9
1 шт.
9
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4 (ИО-10-7,5 УХЛ3)
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4
1 шт.
27
1 шт.
28
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 20
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 32
За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03545-03(48-32)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2 (А-60х8)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2
1 шт.
3
1 шт.
1
1 зажим
16
100 м
0,15
100 м
0,55
100 м
0,45
1 шт.
1
100 м
0,6
100 м
0,05
1 шт.
8
100 шт.
0,02
100 шт.
0,25
1 шт.
2
1 шт.
2
1 шт.
2
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2(А-100х10)
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям,
сечение: до 16 мм2
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из
полосовой стали сечением 100 мм2
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (резистор,КСА)
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до
2,5 мм2
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6
мм2
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и
резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до
35 мм2
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 4
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 15 из 77
178
179
180
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 7
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Металлические конструкции
1 шт.
2
100 м кабеля
7,3
1т
0,1
1 т груза
2,5
1 т груза
2,5
1 т груза
2,5
1 измерение
3
1 испытание
3
1 измерение
3
1 шт.
12
1 шт.
1 шт.
3
демонтаж
Вывоз мусора
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов,
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу
03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние
до 1 км I класс груза
Пусконаладочные работы
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости
электрических машин и аппаратов (реактор по к-ву фаз)
Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
(реактор по к-ву фаз)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и
аппаратов(реактор по к-ву фаз)
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11
кВ, с твердой изоляцией
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или
вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с
дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным
или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
Испытание изолятора опорного: отдельного
одноэлементного(проходного)
Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением
до 75 кВ
Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
1 схема
1 испытание
1 испытание
1 измерение
100 точек
1
1
36
3
3
0,1
2.3.2. Ведомость материалов и оборудования поставки Подрядчика:
№
п/
п
1
2
3
4
Наименование материала, тип, марка
Электрооборудование напряжением выше 1000 В
Изолятор проходной керамический, для внутренней установки,
напряжение 10 кВ, ток 1600 А. ИП-10/1600-7,5 УХЛ2; ГОСТ 22229-83
Изолятор проходной керамический, для внутренней установки,
напряжение 10 кВ, ток 1000 А. ИП-10/1000-7,5 УХЛ2; ГОСТ 22229-83.
Изолятор опорный керамический, для внутренней установки,
напряжение 10 кВ. ИО-10-7,50 УХЛ3;
ГОСТ 9984-85.
Электрооборудование напряжением до 1000 В
Выключатель автоматический двухполюсный=220В, Iн=63А, Iр=2,5А
ед. изм.
шт.
шт.
шт.
шт
количе
ство
15
6
81
3
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 16 из 77
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Iэм.=8,75А АП50Б-2МТ-3,5In 2,5А У3
ТУ 16-522.139-92Д
Резистор 100Вт, 110 Ом+5% С5-35
Блок-контакты КСА-8
Блок-контакты КСА-4
Электроосвещение
Светильник настенный ~220В НПП-03-100-005.03
Суперкомпактная люминесцентная лампа «Старт» 11Вт «Старт» 11W
SPC Е27 2700К
Выключатель пакетный однополюсный ~220В, 16А ПВ1-16УХЛ167Б
исп.IV ТУ 16-642.051-86
Кабель силовой, сечением 3х2,5мм2 -1,0кВ ВВГНГ
ТУ 16-705.499-2010
Коробка ответвительная У995У2
Скоба К729У2
Кабельные изделия
Кабель силовой с медными жилами: ТУ 16-705.499-2010
2х2,5мм2 – 1кВ ВВГНГ
Кабель контрольный с медными жилами: ТУ 16.К01-37-2003
4х4мм2 КВВГНГ
7х4мм2 КВВГНГ
14х1,5мм2 КВВГНГ
Провод силовой с медными жилами ТУ 16-705.501-2010
1х2,5мм2 – 450/750В ПуВ
1х4мм2 – 450/750В ПуВ
Шины
Шина алюминиевая электротехническая прямоугольного сечения,
разм. 100х10 мм. АД31Т-100х10; ГОСТ 15176-89.
Шина алюминиевая электротехническая прямоугольного сечения,
разм. 60х8 мм. АД31Т-60х8;
ГОСТ 15176-89.
Электромонтажные изделия
Шинодержатель. ШППБ-3кВ-2 У3; ТУ 34-43-11025-86.
Коробка клеммная на 48 клемм КЗНС 48 У2
ТУ 3434-002-01395331-2006
Коробка клеммная на 20 клемм У615 У2
ТУ 3434-002-01395331-2006
Стяжка кабельная СК-300х4
Металл
26
Труба стальная водогазопроводная, 20х3,2. ГОСТ 3262-75
27
Сталь полосовая 25х4мм ГОСТ 103-2006
28
29
30
31
32
АС.С
Швеллеры стальные горячекатаные:
[ 10П ГОСТ 8240-97
С245 ГОСТ 27772-88
Уголки стальные горячекатаные равнополочные:
 70х6 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88
Сталь листовая горячекатаная:
S=8 ГОСТ 19903-74
С245 ГОСТ 27772-88
Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый:
Ø 16 ГОСТ 2590-2006
Ст.20 ГОСТ 27772-88
Резьбовые шпильки: Каталог HILTI
HIT-V-R M16х200
А4-70
шт
шт
шт
6
7
7
шт
шт
12
шт
м
12
9
90
шт
шт
12
84
м
300
м
м
м
90
1200
200
м
м
90
90
м
129
м
45
шт.
шт
шт
81
3
7
упак.
6
м/кг
14/
26,0
15/
11,7
м/кг
кг
388,8
кг
114,4
кг
189,9
кг
66,6
шт
60
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 17 из 77
Химический анкер-капсула: Каталог HILTI
HVU M 16x125
Эмаль НИТРА НЦ11: ГОСТ 9198-83
шт
60
34
Желтая
кг
2,7
35
Зеленая
кг
2,7
36
Красная
кг
2,7
37
Черная
кг
2,7
38
Краска водоэмульсионная ГОСТ 28196-89
30
39
Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9467-75
кг
кг
25,9
40
Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
кг
3,6
41
Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76
кг
11,4
33
2.3.3. Ведомость давальческих материалов и оборудования:
№
п/
п
Наименование материала, тип, марка
ед. изм.
количе
ство
компл.
3
компл.
3
шт.
9
компл.
1
компл.
6
шт.
6
Электрооборудование напряжением выше 1000 В.
1
2
3
4
5
6
Реактор сухой токоограничивающий, трёхфазный, одинарный,
система охлаждения естественная воздушная, расположение фаз
вертикальное, установка внутренняя в бетонной ячейке ГРУ-6 кВ;
класс напряжения 6 кВ, номинальный ток 1600 А, номинальное
индуктивное сопротивление 0,35 Ом, ток термической стойкости 10
кА при времени короткого замыкания 3 сек.. РТСТ 6-1600-0,35 У3;
ТУ 0ЭТ.517.002;
Выключатель вакуумный трёхфазный, номинальное напряжение 10
кВ, номинальный ток 1600 А, номинальный ток отключения 20 кА коммутационный комплект для ретрофита бетонной ячейки в ГРУ-6
кВ разм.2750х1450;
в комплект входит:
1.2.1. Коммутационный блок ISM15_Shell_2
- 1 компл.
1.2.2. Комплект установки блока КУБ-3
- 1 компл.
1.2.3. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-02А
- 1 компл.
1.2.4. Резистор С35В, 100 Вт, 220 Ом - 2 шт..
1.2.5. Типовой комплект металлоконструкций на ток 1600 А ТКМ №
22 - 1 компл.
ВВ/TEL-10-20/1600 У2- 115; ТУ 3414-017-84861888-2010;
Ограничитель перенапряжений нелинейный, класс напряжения 6 кВ.
ОПН-РТ/TEL-6/6,9 УХЛ2;
ТУ 3414-002-57002326-2003
Разъединитель внутренней установки, трёхполюсный, номинальное
напряжение 10 кВ, номинальный ток 1600 А, с заземляющими ножами
со стороны шарнирных контактов, с приводами для главных и
заземляющих ножей ПР-10А-II УХЛ2, с вилками прямыми ВП-21/16 (2
шт.) и гнутыми ВГ-21/16 (2 шт.). РВЗ 10/1600 II УХЛ2; ТУ 16-520.09576.
Разъединитель внутренней установки, трёхполюсный, номинальное
напряжение 10 кВ, номинальный ток 1000 А, с заземляющими ножами
со стороны шарнирных контактов, с приводами для главных и
заземляющих ножей ПР-10А-II УХЛ2, с вилками прямыми ВП-21/16 (2
шт.) и гнутыми ВГ-21/16 (2 шт.). РВЗ 10/1000 II УХЛ2; ТУ 16-520.09576.
Трансформатор тока проходной, номинальное напряжение 10 кВ,
номинальные первичный и вторичный токи 2000/5 А, количество
вторичных обмоток 4, классы точности вторичных обмоток
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 18 из 77
7
8
0,5S/0,5/10Р/10Р, назначение вторичных обмоток: учёт, измерение,
МТЗ, диф.защита. ТПОЛ-10М-0,5S/0,5/10Р/10Р-2000/5 УХЛ2; ТУ162010 ОГГ.671 225.612 ТУ.
Трансформатор тока проходной, номинальное напряжение 10 кВ,
номинальные первичный и вторичный токи 1000/5 А, количество
вторичных обмоток 2, классы точности вторичных обмоток 0,5/10Р,
назначение вторичных обмоток: измерение, диф.защита. ТПОЛ-10М0,5/10Р-1000/5 УХЛ2; ТУ16-2010 ОГГ.671 225.612 ТУ.
Трансформатор тока нулевой последовательности, для сигнализации
замыкания на землю в кабельных линиях 6кВ; номинальное
напряжение 0,66кВ; номинальный ток 200А; количество обмоток – 1;
внутренний диаметр 100мм. ТЗРЛ-100 ТУ 16-2011 ОГГ.671211.059
шт.
12
шт.
18
2.4. Объемы работ и требования к их выполнению:
Строительно-монтажные работы предусматривается выполнять в 3 очереди – по 1 ячейке в каждую
очередь.
2.4.1. Демонтаж оборудования ячейки.
2.4.2. Строительные работы
2.4.3. Монтаж оборудования в ячейке: выключателя, разъединителей, реакторов, трансформаторов
тока, шин и изоляторов.
2.4.4. Прокладка кабелей вторичной коммутации.
2.4.5. Монтаж освещения в ячейке.
2.4.6. Заземление оборудования и металлоконструкций.
2.4.7. Монтаж вторичной коммутации.
2.4.8. Пусконаладочные работы.
2.5. Перечень квалификационных требований к участникам:
2.5.1. Участники должны предоставить:
a) Копии документов, определяющих юридический статус Участника;
b) Копия свидетельства СРО (устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно,
установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты,
пусконаладочные работы коммутационных аппаратов).
c) Копию Устава предприятия (предоставляется Заказчику по его запросу в процессе проведения
открытого запроса предложений).
d) Копии документов должны быть заверены подписью руководителя предприятия, скрепленной печатью
предприятия.
2.5.2. Участники должны предоставить сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по
характеру и объему работ в течение последних 3 лет по годам.
2.5.3. Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и
технических специалистов, которые предлагаются для выполнения договора:
a) Руководитель договора должен иметь опыт предлагаемой работы - 5 лет, включая не менее 5 лет в
качестве Руководителя договора или его заместителя;
b) Инженерно-технические работники и кадровые рабочие должны иметь стаж работ не менее 3-х лет;
c) Персонал участника открытого запроса предложений должен иметь достаточную квалификацию;
d) В случае отсутствия необходимого персонала участник открытого запроса предложений должен
предоставить сведения о привлекаемых специалистах.
2.5.4. Участники должны предоставить подтверждение о наличии основных видов оборудования и
инструмента или предложения по его своевременному приобретению (в собственность, аренду и т.д.):
a) Специальное оборудование и инструменты для производства работ;
b) Грузозахватные приспособления общего и специального назначения;
c) Измерительный инструмент общего назначения;
d) Электроизмерительные приборы;
e) Электромонтажный инструмент;
f) Пневмо- и электроинструмент для производства специальных работ;
g) Передвижное электросварочное оборудование, работающее как от электросети, так и автономно;
h) Передвижное вентиляционное оборудование;
i) Средства защиты персонала, спецодежда.
2.5.5. Персонал подрядчика должен иметь квалификацию в соответствии требованиям правил
предъявляемым к выполняемой работе, а также иметь и использовать по назначению при выполнений
работ исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства защиты.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 19 из 77
2.5.6. Участник должен знать конструкцию монтируемого объекта, иметь положительный опыт по
монтажу и наладке высоковольтного оборудования.
Участник должен разработать проекты производства работ (ППР), сметы, графики производства
работ (линейные и сетевые).
Участник должен иметь технологические карты и выполнять работы по ним.
Участник должен знать условия производства работ на электростанциях, знать требования
действующих Правил техники безопасности, других Правил и норм.
2.5.7. Участник должен иметь организационную структуру по контролю качества выполняемых
работ.
2.5.8. Участник должен иметь организационную структуру для разработки и заполнения
исполнительной документации.
2.5.9. Участник должен иметь производственную базу на территории ЗТЭЦ-5 или обеспечить извне
бесперебойную работу своего персонала.
2.5.10. Участник должен иметь бытовые помещения на территории ЗТЭЦ-5, или должен решить
вопросы аренды помещений, или должен самостоятельно обеспечить свой персонал условиями для работы
и отдыха.
2.5.11. Участник должен предоставить:
Сведения о персональном составе службы охраны труда на предприятии (наименование должности
специалиста, последняя дата и место прохождения обучения и проверки знаний); копию приказа о
создании комиссии по проверке знаний персонала организации; копии приказов о назначении
ответственных лиц за соблюдение требований по охране труда при выполнении специальных работ
(перемещение грузов кранами, эксплуатация электроустановок, и др); копии удостоверений работников,
дающих право на выполнение специальных работ и быть ответственным лицом при выполнении
специальных работ.
2.6. Особые условия выполнения работ:
2.6.1. Работы по модернизации ячеек выполняются вблизи действующего оборудования
находящегося под напряжением. В связи с этим Подрядчик обязан разработать ППР на производство
работ, указанных в п.1 данного технического задания.
При разработке ППР необходимо предусмотреть:
 Необходимость обслуживания и ремонта оперативным персоналом действующего оборудования,
попадающего в зону производства работ.
 Места безопасного прохода оперативного персонала в зоне монтируемого оборудования.
 Мероприятия и пути безопасной транспортировки демонтируемых деталей и металлоконструкций,
расстановку ГПМ.
 Ограждение зоны производства работ.
 Места складирования строительных отходов, демонтируемых и монтируемых металлоконструкций и
деталей, пути их транспортировки согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
 Работы выполнять согласно проекту «Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к
распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» и ППР.
 Затраты по производству работ и материальные ресурсы для работ, определенных ППР предусмотреть
при составлении документации.
2.6.2. При выполнении работ должны соблюдаться следующие правила:
- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
ПОТ РМ-016-2001
- «Межотраслевые правила по охране труда погрузо-разгрузочных работ и размещению грузов ПОТ РМ007-98»;
- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000;
- Правила организации и осуществления производственного контроля – постановление Правительства РФ
№ 263 от 10.03.1999г.;
- Регламент управления подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны
труда на предприятиях ГК «Ренова»
2.6.3. Требования к объемам выполняемых работ: Все работы должны быть выполнены качественно
в полном объеме, согласно требованиям перечисленных в п. 2, СНиП и Правил, Проекту, а также
разработанному и утвержденному графику производства работ.
2.6.4. Требования к последовательности выполнения работ и этапам работ:
Подрядчик разрабатывает и согласовывает с заказчиком:
- проект производства работ (ППР);
- график (линейный) выполнения работ; в графике указать освоение финансовых средств по месяцам.
В ППР необходимо разработать меры техники безопасности при работе в действующем цехе.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 20 из 77
2.6.5. Требования к механизмам, оснастке и прочим средствам, необходимым для выполнения работ
Для производства строительно-монтажных работ подрядчик использует собственные оснастку и
механизмы, а также имеющиеся в электроцехе станции по согласованию с руководством станции. При
выполнении работ соблюдать Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ
10-382-00 и Правила по технике безопасности СНиП 12-03-2001.
2.6.6. Заказчик передает материалы Подрядчику (либо указанному Подрядчиком субподрядчику) по
накладным на отпуск материалов, в которых указываются реквизиты настоящего Договора, номенклатура,
количество и стоимость переданных материалов.
2.6.7. Предоставленные Заказчиком материалы Подрядчик обязан использовать в соответствии с
установленными нормами и после окончания работ предоставить Заказчику Отчет о расходовании
полученных материалов.
2.6.8. Если после выполнения работ по настоящему Договору имеется неизрасходованный остаток
переданных Заказчиком материалов, Подрядчик обязан возвратить данный остаток Заказчику в течение 5
(Пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ либо с согласия Заказчика уменьшить цену
работы на стоимость оставшегося у Подрядчика неиспользованного материала.
2.6.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных
Заказчиком, до сдачи-приемки работ несет Подрядчик.
2.6.10. Подрядчик предоставляет Заказчику:
- копию уведомления о начале работ инспектора Ростехнадзора;
- исполнительную документацию в объеме требований, действующих на момент сдачи объекта;
- акт на сдачу объекта после проведения реконструкции, подписанный в органах Ростехнадзора.
2.6.11. Гарантийный срок на произведенные работы должен быть не менее 2-х лет.
2.6.12. Предусмотреть лимит средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%, при
производстве работ обосновать фактическими затратами.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 21 из 77
3.
Проект договора
ДОГОВОР
подряда на капитальное строительство № _________
с предоставлением материалов Генеральным подрядчиком и Заказчиком
Город _________
«___»______________ 20__ года
_____________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице __________,
действующего на основании _______________, и Открытое акционерное общество «Территориальная
генерирующая
компания
№9»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Генеральный подрядчик обязуется в предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора срок выполнить
следующие работы: ___________________ (далее – Объект) собственными силами и средствами
и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и
материалов, а также с использованием материалов Заказчика в соответствии с условиями
настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Сводной
сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), Графиком производства работ (Приложение № 3
к настоящему Договору).
1.2. Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ по
строительству объекта, принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную
настоящим Договором цену.
1.3. Адрес Объекта: __________________________________________________________________.
1.4. Исполнение настоящего Договора Заказчик осуществляет в лице своего филиала «Пермский».
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость поручаемых Генеральному подрядчику работ по строительству Объекта в соответствии с
настоящим Договором составляет __________________________________________________, в т.ч.
НДС (18%) в размере _______________________________________________, и является твердой.
2.2. Цена договора, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, не может быть увеличена в период действия
настоящего Договора и является твердой. Сметы, составляемые в соответствии с условиями
настоящего Договора, должны быть выполнены в текущих ценах и не могут содержать в себе
объемы работ, стоимость которых превышает установленную пунктом 2.1 настоящего Договора
цену.
2.3. Генеральный подрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтенные в технической
документации, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения
сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента их обнаружения.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ Генеральным подрядчиком:
начало работ - _______________________20_ года;
окончание работ – ________________________20_ года.
3.2. Отдельные виды работ выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ
(Приложение № 3).
3.3. Генеральный подрядчик с согласия Заказчика имеет право выполнить работы досрочно.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
4.1. Генеральный подрядчик в срок, достаточный для закупки и предоставления Заказчиком материалов,
необходимых для проведения конкретного объема работ, согласует с Заказчиком перечень
(номенклатуру) материалов и их количество, который после согласования становится неотъемлемой
частью настоящего Договора – Приложением № 4.
Заказчик передает материалы Генеральному подрядчику (либо указанному Генеральным
подрядчиком субподрядчику) по накладным на отпуск материалов (форма № М-15), в которых
указываются реквизиты настоящего Договора, номенклатура, количество и стоимость переданных
материалов.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 22 из 77
4.2. Предоставленные Заказчиком материалы Генеральный подрядчик обязан использовать в соответствии
с установленными нормами, и после окончания работ представить Заказчику отчет о расходовании
полученных материалов.
4.3. Если после выполнения работ по Договору имеется неизрасходованный остаток переданных
Заказчиком материалов, Генеральный подрядчик обязан возвратить данный остаток Заказчику в
течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания выполнения работ либо с согласия Заказчика
уменьшить цену работы на стоимость оставшегося у Генерального подрядчика неиспользованного
материала.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных
Заказчиком, до окончательной сдачи-приемки работ несет Генеральный подрядчик.
4.5. Дополнительным соглашением Стороны могут возложить на Генерального подрядчика обязанность
обеспечить выполнение части работ по настоящему Договору из его материалов, конструкций и
комплектующих изделий, соответственно, изменив сумму договора. При этом все используемые в
ходе выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
5.1. Для надлежащего исполнения настоящего договора Генеральный подрядчик обязуется:
5.1.1. выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
договором и приложениями к нему, согласно действующим СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный
объем работ в целом в установленном порядке;
5.1.2. предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;
5.1.3. своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и
в течение гарантийного срока;
5.1.4. обеспечить содержание и уборку строительной площадки, сохранность используемых при
выполнении работ строительных материалов;
5.1.5. вывезти в 15-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненного объема работ за
пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы,
мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания
и сооружения;
5.1.6. при полном завершении работ в 3-х дневный срок известить об этом Заказчика;
5.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ, иных не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
5.1.8. осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества на территории
строительной площадки от начала работ до их завершения, с подписанием Акта приемки законченного
строительством Объекта;
5.1.9. обеспечить завершение работ в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, с качеством в
соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими СНиП и ГОСТ РФ. Под
требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении
строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия,
стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора;
5.1.10.
контролировать качество выполняемых работ на объекте, осуществлять технический
надзор за их выполнением, вести общий журнал работ по форме КС-6;
5.1.11.
выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора своими силами и
средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования
и материалов, а также материалов Заказчика;
5.1.12.
предоставлять Заказчику по его запросам документы и информацию, относящиеся к
предмету настоящего Договора;
5.1.13.
нести затраты на общую инфраструктуру при выполнении работ, благоустройство места
выполнения работ и прилегающей территории;
5.1.14.
производить предоставление материалов (оборудования) (за исключением материалов и
оборудования поставки Заказчика) с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком:
- производителей и поставщиков материалов (оборудования);
- технических требований, предъявляемых к материалам (оборудованию) в ходе выполнения работ;
- стоимости;
- порядка поставки.
5.1.15.
использовать в процессе строительства оборудование и материалы, сертифицированные
на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ на объекте, а также
оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 23 из 77
инженерных и вспомогательных систем объекта в соответствии с проектной документацией и техническим
заданием, требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ;
5.1.16.
при необходимости совместно с Заказчиком участвует в оформлении разрешения на
строительство и разрешения (ордера) на производство работ по строительству (ремонту) инженерных
коммуникаций, а также в получении Постановления на закрытие движения городского общественного
транспорта;
5.1.17.
назначает ответственного производителя работ;
5.1.18.
доставлять за свой счет строительные материалы и оборудование с приобъектного
склада до места выполнения работ
6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
6.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Генеральный подрядчик обязуется:
6.1.1. соблюдать
нормы
действующего
законодательства
Российской
Федерации,
включая
законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной
безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на
территории выполнения работ;
6.1.2. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда,
охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной
безопасности объекта, на котором выполняются работы;
6.1.3. соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика;
6.1.4. Направлять информацию о происшедших на предприятии несчастных случаях с легким, тяжелым
исходами, групповых и смертельных несчастных случаях с персоналом подрядных организаций.
Информация предоставляется круглосуточно, оперативно начальнику смены станции/диспетчеру тепловых
сетей; в течение 10 минут с момента начала события – техническому руководителю станции/тепловых
сетей.
Письменная передача в электронном виде оперативной информации о происшедших на предприятии
несчастных случаях с легким, тяжелым исходами, групповых и смертельных несчастных случаях с
персоналом подрядных организаций производится по форме оперативного сообщения не позднее 1 часа с
начала события, если оно имело место в рабочее время, или до 09.00 уральского времени следующего
после события рабочего дня, если оно произошло в другое время суток или в нерабочее время, - в отдел
охраны труда предприятия, на территории которого производятся работы подрядной организацией;
6.1.5. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаях в
соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также
требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними
требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Генерального
подрядчика и привлекаемых Генеральным подрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также
представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим
законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;
6.1.6. Привлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. Генеральный подрядчик
обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и
осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан
предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика
замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
6.2. Генеральный подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении
работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в
области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных
объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В
случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генерального
подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.3. При наличии вины Генерального подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с
работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить
Заказчику причиненные убытки;
6.4. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Генерального
подрядчика или третьего лица, привлеченного Генеральным подрядчиком, в случае установленного
расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, промышленной санитарии;
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 24 из 77
6.5.
6.6.
6.7.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком
и третьими лицами, привлекаемыми Генеральным подрядчиком, положений настоящей статьи
Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом
представителями Заказчика, Генерального подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Генеральным
подрядчиком. В случае отказа Генерального подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Генеральным
подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае если Генеральный подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних
требований Заказчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен
включат в себя мероприятия по приведению деятельности Генерального подрядчика в соответствие
требованиям Заказчика. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ
Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Заказчика.
Несоблюдение Генеральным подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Генеральным
подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий
настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Генерального подрядчика, связанных с
таким расторжением.
7.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1 Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
 Передать Генеральному подрядчику за 3 (Три) дня до начала выполнения конкретного вида работ
утвержденную проектно-сметную документацию на выполнение соответствующего вида работ;
 Передать Генеральному подрядчику на период строительства и до его завершения строительную
площадку, пригодную для производства работ;
 Передать Генеральному подрядчику разрешение на производство работ;
 Обеспечить Генерального подрядчика (либо указанного Генеральным подрядчиком субподрядчика)
строительными материалами, необходимыми для выполнения настоящего Договора;
 Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генеральным подрядчиком.
7.2 В случае внесения изменений в переданную Генеральному подрядчику техническую документацию,
Заказчик обязан передать Генеральному подрядчику уточненную документацию. Если вызываемые
внесением изменений в техническую документацию дополнительные работы по стоимости
превышают десять процентов от стоимости работ, указанной в п.2.1 договора, то Стороны обязаны
согласовать дополнительную смету и оформить дополнительное соглашение, изменив цену
Договора.
7.3 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Договора.
7.4 В случаях, когда работа выполнена Генеральным подрядчиком с отступлениями от требований
настоящего Договора, ухудшившими результат работ; с иными недостатками, которые делают
результат работ не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, а при отсутствии в
Договоре соответствующего условия – обычного использования, Заказчик вправе потребовать от
Генерального подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными
силами и/или силами третьих лиц.
8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
8.1 Заказчик назначает приказом на строительной площадке своего представителя, который от имени
Заказчика совместно с Генеральным подрядчиком ведет «Журнал учета выполненных работ» по
форме КС-6а. Заказчик подписывает «Акты о приемке выполненных работ» по форме КС-2;
«Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, осуществляет технический
надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ. Все замечания, итоги проверок, а также
принятые Генеральным подрядчиком меры отражаются в «Общем журнале работ» по форме КС-6.
Передает Генеральному подрядчику утвержденный Заказчиком перечень сдаточной документации,
организовывает сдачу-приемку готовых узлов и законченного строительством объекта приемочной
комиссии в соответствии с утвержденным перечнем и типовыми формами. Контролирует целевое
использование, полученных от Заказчика по настоящему Договору денежных средств, соблюдение
Графика производства работ, качество используемых Генеральным подрядчиком материалов и
соответствия используемого оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной
документации.
8.2 Осуществляя контроль над ходом работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную
деятельность Генерального подрядчика.
8.3 Генеральный подрядчик передает Заказчику:
 Приказ о назначении ответственного производителя работ;
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 25 из 77

Копию квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации ответственным
производителем;
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые
Генеральным подрядчиком по настоящему Договору.
9.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
оборудования, материалов и работ устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца от даты
подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.
9.3 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то
Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов. Если срок для
устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты
должны быть устранены Генеральным подрядчиком в течение 15 дней с момента получения от
Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером
работ.
10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
10.1 Заказчик производит оплату по настоящему Договору в следующем порядке: авансовый платеж
составляет до 50% от стоимости МТР, приобретаемых Подрядчиком по договору подряда,
окончательная оплата по договору производится в срок не менее 30 (Тридцати) и не более 60
(Шестидесяти) календарных дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ (формы № КС-2 и № КС-3) и получения Заказчиком счета – фактуры.
10.2. По соглашению сторон возможно авансирование работ по Договору. Размер авансового платежа,
порядок и сроки оплаты согласовываются сторонами дополнительно.
9.1
11. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
11.1 Генеральный подрядчик производит сдачу-приемку работ путем подписания сторонами актов сдачиприемки выполненных работ (формы № КС-2 и КС-3).
11.2 Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) при
отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не
согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить
мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки
объекта дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является
основанием для устранения Генеральным подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за
свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
11.3 Генеральный подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (Пять) дней до начала приемки выполненных
работ исполнительную документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем
сдаточной документации.
11.4 Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех
предусмотренных Договором обязательств в соответствии с установленным порядком, действующим
на дату его подписания.
11.5 Приемка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в
порядке, установленном в соответствии с действующими территориальными строительными
нормами Пермского края.
11.6 Риск гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Генерального подрядчика
к Заказчику после приемки законченного строительством Объекта, в соответствии с настоящим
Разделом. Подписание промежуточных Актов сдачи-приемки выполненных работ (формы № КС-2 и
№ КС-3) не влечет перехода вышеуказанных рисков от Генерального подрядчика к Заказчику.
12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. До сдачи Объекта строительства Генеральный подрядчик несёт ответственность за риск случайного
его уничтожения или повреждения, кроме случаев связанных с обстоятельствами непреодолимой
силы.
12.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения
установленного п. 10.1 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает
по письменному требованию Генерального подрядчика неустойку, исчисляемую по ставке
рефинансирования ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных
средств за каждый день просрочки.
12.3. За нарушение срока начала и/или окончания работ, установленного в п. 3.1 настоящего Договора,
нарушение Графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Генеральный
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 26 из 77
подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчику неустойку в размере 0,1% от
стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки выполнения работ. Генеральный
подрядчик освобождается от ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ, если
такое нарушение вызвано ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств,
предусмотренных Разделом 4 и пунктом 7.1. настоящего Договора.
12.4. В случае утраты, порчи, кражи или иных событий, послуживших причиной порчи или утраты
строительных материалов по вине Генерального подрядчика, переданных Заказчиком в порядке п. 4.1
настоящего Договора, Генеральный подрядчик обязан за свой счет произвести закупку и поставку на
Объект утраченных и (или) испорченных по вине Генерального подрядчика материалов.
12.5. За нарушение указанных в пункте 9.3. настоящего Договора сроков устранения дефектов,
Генеральный подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере
0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
12.6. За нарушение Генеральным подрядчиком обязательств в области Промышленной безопасности и
Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 100 МРОТ, который
оплачивается Генеральным подрядчиком в следующем порядке:
12.6.1. Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или
групповой несчастный случай по вине Генерального подрядчика, что было установлено
проведенным расследованием, Генеральный подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика
единовременный штраф в размере 100% от предусмотренной п. 12.6 настоящего договора суммы
за каждый установленный случай.
12.6.2. Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой
трудоспособности работником Генерального подрядчика по вине Генерального подрядчика, что
было установлено проведенным расследованием, Генеральный подрядчик обязан уплатить по
требованию Заказчика единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 12.6
настоящего договора суммы за каждый установленный случай.
12.6.3. В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ»,
выявленных по результатам инспекций и внешних проверок, а также в случае имевших место
приостановок работ, выполняемых Генеральным подрядчиком с нарушениями требований ПБ и ОТ
(Приложение № 5 к настоящему Договору) Генеральный подрядчик обязан уплатить по требованию
Заказчика единовременный штраф в размере 25 % предусмотренной п. 12.6 настоящего договора
суммы.
12.7. В случае нарушения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору, он возмещает
Заказчику убытки, в том числе упущенную выгоду, которые понес Заказчик в связи с ненадлежащим
исполнением Генеральным подрядчиком договорных обязательств.
12.8. Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Ущерб, нанесенный в процессе выполнения работ по настоящему Договору третьему лицу в
результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется Генеральным подрядчиком
при наличии его вины. Генеральный подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по
ликвидации нанесенного ущерба третьим лицам.
13.2. Настоящий Договор вступает в силу при подписании всех следующих приложений к нему:
- Приложение № 1 Техническое задание;
- Приложение № 2 График производства работ;
- Приложение № 3 Сводная смета;
- Приложение № 4 Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком;
- Приложение № 5 Требования по ПБ и ОТ*.
* - Требования по ПБ и ТО, приведенные в приложении 5, содержат минимальные требования в области обеспечения безопасности
производства работ. Данные требования могут дополняться и изменяться с учетом специфики производственной деятельности
13.3. Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без
согласия Заказчика.
13.4. Генеральный подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие
документы:
13.4.1. копию устава со всеми изменениями;
13.4.2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя,
осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для
предпринимателя);
13.4.3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 27 из 77
13.4.4. копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности,
если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;
13.4.5. копию документа, подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, обладающих
статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;
13.4.6. копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид
деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.
14. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы и если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на неисполнение обязательств
по настоящему договору.
14.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 14.1. настоящего Договора, каждая сторона
должна без промедления (не позднее трех рабочих дней) известить о них в письменном виде другую
сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы
будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления РФ.
14.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из
сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из
сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности
рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.
15.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся
его
выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат
разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
16.2. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон незавершённое строительство
передаётся Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных работ
в объёме, определяемом Дополнительным соглашением сторон.
16.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой
стороне.
16.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по
следующим основаниям:
 в случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;
 в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении
Генеральным подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных
сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Генерального
подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ,
выполняемых по настоящему Договору Генеральным подрядчиком, и другой информации о
существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог
это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях;
 иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не
распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков
выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Генеральным
подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора.
16.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
16.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения и акты являются его неотъемлемой частью.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 28 из 77
16.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
16.8. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие
договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена
письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.
17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
________________/______________
____________________/________________
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 29 из 77
Приложение № 1
к договору подряда № ________
от «____» ____________ 20___ г.
Техническое задание
1. Предмет закупки:
Право заключения договора на выполнение работ «Присоединение
электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд
Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5)
2. Срок выполнения работ: сентябрь - ноябрь 2013 года.
3. Условия оплаты: авансовый платеж 50% от стоимости МТР, приобретаемых Подрядчиком по
договору подряда, окончательная оплата по договору производится с отсрочкой не менее 30 и не более 60
календарных дней с момента подписания Сторонами
акта сдачи-приемки выполненных работ и
предъявления Подрядчиком соответствующего счета-фактуры.
4. Ведомость работ по «Присоединению электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к
распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд филиала ОАО «ТГК-9»
«Пермский»:
№
п/п
Состав работ
Ед изм.
Кол-во
1т
конструкций
1т
0,248157
100 отверстий
0,72
100 отверстий
-0,72
100 отверстий
0,2
100 отверстий
-0,2
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,15873
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(окраска шин эмалью НИТРА НЦ-11)
За 2 раза
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,095
9
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ021
0,1
10
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
за 2 раза
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
1т
конструкций
0,2457
Строительные работы (ячейка 40)
6
Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри
зданий и сооружений массой до 0,1 т (л.3+л.4)(СК1,СК3,СК4)
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1
м(монтаж химических анкеров для установки проектируемого
реактора) л.4
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм (отверст.в стене д.16 глубин.120)л.3-л.4(СК1,СК3,СК4)
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-002-01
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм(отверст.в фундаменте реактора д.18 глубин.170)л.4
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-001-01
7
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен(косметический ремонт помещений)
1
2
3
4
5
0,01
Антикоррозийное покрытие
8
0,1
Изготовление металлоконструкций
11
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи,
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 30 из 77
кронштейны, тормозные конструкции и пр.
Монтажные работы
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и
лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными условиями среды,
одноламповый
Выключатель или переключатель пакетный в металлической
оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с
количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
Монтажные работы (Электромонтаж)
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т
демонтаж
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т (прим.реактор РТСТ 61600-0,35 У3)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим.
выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1600)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (прим.
выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1000)
100 м
0,3
100 шт.
0,04
1 шт.
3
1 компл. (3
фазы)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
5
1 компл. (3
фазы)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
1
1
демонтаж
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (блок управления БУ/ТЕL-100/220-1202А,коммутационный блок, блок управления КУБ-3,резистор)
Разрядник напряжением: до 10 кВ (ОПН-РТ/ТЕL-6)
демонтаж
Разрядник напряжением: до 10 кВ (прим.ОПН-РТ/ТЕL-6/6,9 УХЛ2)
1
22
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А
(РВ-6/400)
23
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
1 шт.
4
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А
(РВЗ 10/1000 11 УХЛ2)
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (ПР-10А-11
УХЛ2)
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
1 шт.
2
1 шт.
4
1 шт.
10
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТПОЛ-10-М)
1 шт.
6
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТЗРЛ-100)
1 шт.
6
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ (ИП-10/1600(1000 А)
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ
1 шт.
6
1 шт.
10
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4 (ИО-10-7,5 УХЛ3)
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4
1 шт.
27
1 шт.
25
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 20
1 шт.
2
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 31 из 77
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 32
За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03545-03(48-32)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2 (А-60х8)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2
1 шт.
1
1 зажим
16
100 м
0,15
100 м
0,45
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2
100 м
0,42
100 м
0,05
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям,
сечение: до 16 мм2
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из
полосовой стали сечением 100 мм2
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (резистор, КСА)
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до
2,5 мм2
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6
мм2
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и
резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до
35 мм2
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 4
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 7
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Металлические конструкции
1 шт.
1
100 м
0,6
100 м
0,05
1 шт.
6
100 шт.
0,02
100 шт.
0,11
1 шт.
2
1 шт.
2
1 шт.
2
100 м кабеля
5,3
1т
1
1 т груза
3,7
1 т груза
3,7
1 т груза
3,7
1 измерение
3
1 испытание
3
демонтаж
демонтаж
демонтаж
Вывоз мусора
51
52
53
54
55
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов,
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу
03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние
до 1 км I класс груза
Пусконаладочные работы
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости
электрических машин и аппаратов (реактор по к-ву фаз)
Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
(реактор по к-ву фаз)
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 32 из 77
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и
аппаратов(реактор по к-ву фаз)
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11
кВ, с твердой изоляцией
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
1 измерение
3
1 шт.
12
1 шт.
2
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или
вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с
дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным
или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
Испытание изолятора опорного: отдельного
одноэлементного(проходного)
Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением
до 75 кВ
Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
1 шт.
1
1 схема
1
1 испытание
33
1 испытание
3
1 измерение
3
100 точек
0,1
1т
конструкций
1т
0,248157
100 отверстий
0,72
100 отверстий
-0,72
100 отверстий
0,2
100 отверстий
-0,2
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,15873
1т
конструкций
0,2457
100 м
0,3
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
Строительные работы (ячейка 50)
Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри
зданий и сооружений массой до 0,1 т (л.3+л.4)(СК1,СК3,СК4)
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1
м(монтаж химических анкеров для установки проектируемого
реактора) л.4
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм (отверст.в стене д.16 глубин.120)л.3-л.4(СК1,СК3,СК4)
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-002-01
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм(отверст.в фундаменте реактора д.18 глубин.170)л.4
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-001-01
Антикоррозионное покрытие
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен (косметический ремонт помещений)
73
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(окраска шин эмалью НИТРА НЦ-11)
за 2 раза
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ021
74
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
за 2 раза
72
0,01
0,095
0,1
0,1
Изготовление металлоконструкций
75
76
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи,
кронштейны, тормозные конструкции и пр.
Монтажные работ (электроосвещение)
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и
лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 33 из 77
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными условиями среды,
одноламповый
Выключатель или переключатель пакетный в металлической
оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с
количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
Монтажные работ (электромонтаж)
100 шт.
0,04
1 шт.
3
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т
1 компл. (3
фазы)
1
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т(прим.реактор РТСТ 61600-0,35 У3)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
(прим.выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1600)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
(прим.вакуумный ВВ/ТЕL-10/1000)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
5
1 компл. (3
фазы)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
1 шт.
4
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А
(РВЗ 10/1000 11 УХЛ2)
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (ПР-10А-11
УХЛ2)
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
1 шт.
2
1 шт.
4
1 шт.
10
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТПОЛ-10-М)
1 шт.
6
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТЗРЛ-100)
1 шт.
6
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ (ИП-10/1600(1000 А)
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ
1 шт.
6
1 шт.
6
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4 (ИО-10-7,5 УХЛ3)
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4
1 шт.
27
1 шт.
25
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 20
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 32
1 шт.
2
1 шт.
1
демонтаж
1
демонтаж
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (блок управления БУ/ТЕL-100/220-1202А,коммутационный блок, блок управления КУБ-3,резистор)
Разрядник напряжением: до 10 кВ(ОПН-РТ/ТЕL-6)
демонтаж
Разрядник напряжением: до 10 кВ (прим.ОПН-РТ/ТЕL-6/6,9 УХЛ2)
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А
(РВ-6/400)
1
2
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 34 из 77
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03545-03(48-32)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2 (А-60х8)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2
1 зажим
16
100 м
0,15
100 м
0,45
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2(А-100х10)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2
100 м
0,42
100 м
0,05
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям,
сечение: до 16 мм2
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из
полосовой стали сечением 100 мм2
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (резистор,КСА)
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до
2,5 мм2
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6
мм2
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и
резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до
35 мм2
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 4
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 7
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Металлические конструкции
1 шт.
1
100 м
0,6
100 м
0,05
1 шт.
6
100 шт.
0,02
100 шт.
0,11
1 шт.
2
1 шт.
2
1 шт.
2
100 м кабеля
5,3
1т
0,1
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов,
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу
03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние
до 1 км I класс груза
Пусконаладочные работы
1 т груза
3,6
1 т груза
3,6
1 т груза
3,6
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости
электрических машин и аппаратов (реактор по к-ву фаз)
Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
(реактор по к-ву фаз)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и
аппаратов(реактор по к-ву фаз)
1 измерение
3
1 испытание
3
1 измерение
3
демонтаж
демонтаж
демонтаж
Вывоз мусора
115
116
117
118
119
120
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 35 из 77
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11
кВ, с твердой изоляцией
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
1 шт.
12
1 шт.
2
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или
вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с
дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным
или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
Испытание изолятора опорного: отдельного
одноэлементного(проходного)
Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением
до 75 кВ
Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
1 шт.
1
1 схема
1
1 испытание
33
1 испытание
3
1 измерение
3
100 точек
0,1
1т
конструкций
1т
0,270983
100 отверстий
0,78
100 отверстий
-0,78
100 отверстий
0, 2
100 отверстий
-0, 2
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
100 м2
окрашиваемо
й поверхности
0,15873
1т
конструкций
0,2683
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
Строительные работы (ячейка 57)
Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри
зданий и сооружений массой до 0,1 т (л.3+л.4)(СК1,СК2,СК3,СК4)
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1
м (монтаж химических анкеров для установки проектируемого
реактора) л.4
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм (отверст.в стене д.16 глубин.120)л.3-л.4(СК1,СК2,СК3,СК4)
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-002-01
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных
конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
20 мм(отверст.в фундаменте реактора д.18 глубин.170)л.4
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или
исключается: к расценке 46-03-001-01
Антикоррозионное покрытие
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке стен (косметичекий ремонт помещений)
138
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(окраска шин эмалью НИТРА НЦ-11)
за 2 раза
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ021
139
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
за 2 раза
140
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
за 2 раза
136
0,01
0,095
0,1
0,0921
0,1
Изготовление металлоконструкций
141
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи,
кронштейны, тормозные конструкции и пр.
Монтажные работ (электроосвещение)
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 36 из 77
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и
лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными условиями среды,
одноламповый
Выключатель или переключатель пакетный в металлической
оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с
количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
Монтажные работ (электромонтаж)
100 м
0,3
100 шт.
0,04
1 шт.
3
1 компл. (3
фазы)
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
1 шт.
1
1 шт.
5
1 компл. (3
фазы)
1 шт.
1
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный
1 шт.
6
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 1000 А
(РВЗ 10/1000 11 УХЛ2)
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (ПР-10А-11
УХЛ2)
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 4000
А(РВЗ 10/1600 11 УХЛ2)
Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный (ПР-10А-11
УХЛ2)
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
1 шт.
2
1 шт.
4
1 шт.
1
1 шт.
2
1 шт.
8
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТПОЛ-10-М)
1 шт.
6
Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ(ТЗPЛ-100)
1 шт.
6
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ (ИП-10/1600(1000 А)
Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем
напряжением: до 10 кВ
1 шт.
9
1 шт.
9
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4 (ИО-10-7,5 УХЛ3)
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек
крепления 4
1 шт.
27
1 шт.
28
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 20
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6
мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,
количество зажимов: до 32
1 шт.
3
1 шт.
1
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т
демонтаж
Реактор бетонный, масса комплектов: до 3 т (прим.реактор РТСТ 61600-0,35 У3)
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
демонтаж
Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом
(прим.выключатель ВВ/ТЕL-10-20/1600)
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (блок управления БУ/ТЕL-100/220-1202А,коммутационный блок, блок управления КУБ-3,резистор)
Разрядник напряжением: до 10 кВ (прим.ОПН-РТ/ТЕL-6/6,9 УХЛ2)
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А
(РВ-6/400)
1
1
3
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
демонтаж
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 37 из 77
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
176
177
178
179
180
За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03545-03(48-32)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2 (А-60х8)
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 500 мм2
1 зажим
16
100 м
0,15
100 м
0,55
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая
сечением: до 1000 мм2(А-100х10)
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям,
сечение: до 16 мм2
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из
полосовой стали сечением 100 мм2
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса: до 5 кг (резистор,КСА)
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до
2,5 мм2
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6
мм2
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и
резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до
35 мм2
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 4
Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной
жилы: до 6 мм2, количество жил до 7
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
Металлические конструкции
100 м
0,45
1 шт.
1
100 м
0,6
100 м
0,05
1 шт.
8
100 шт.
0,02
100 шт.
0,25
1 шт.
2
1 шт.
2
1 шт.
2
1 шт.
2
100 м кабеля
7,3
1т
0,1
1 т груза
2,5
1 т груза
2,5
1 т груза
2,5
1 измерение
3
1 испытание
3
1 измерение
3
1 шт.
12
1 шт.
1 шт.
3
1
демонтаж
демонтаж
Вывоз мусора
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных
профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке
027)
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов,
лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу
03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние
до 1 км I класс груза
Пусконаладочные работы
Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости
электрических машин и аппаратов (реактор по к-ву фаз)
Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
(реактор по к-ву фаз)
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и
аппаратов(реактор по к-ву фаз)
Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11
кВ, с твердой изоляцией
Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 38 из 77
190
191
192
193
194
вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
Схема вторичной коммутации масляного выключателя с
дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным
или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ
Испытание изолятора опорного: отдельного
одноэлементного(проходного)
Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением
до 75 кВ
Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
1 схема
1 испытание
1 испытание
1 измерение
100 точек
1
36
3
3
0,1
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 39 из 77
Приложение № 4
к договору подряда № ________
от «____» ____________ 20___ г.
Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком
№
п/
п
Наименование материала, тип, марка
ед.
изм.
количе
ство
компл.
3
компл.
3
шт.
9
компл.
1
компл.
6
шт.
6
шт.
12
шт.
18
Электрооборудование напряжением выше 1000 В.
1
2
3
4
5
6
7
8
Реактор сухой токоограничивающий, трёхфазный, одинарный, система
охлаждения естественная воздушная, расположение фаз вертикальное,
установка внутренняя в бетонной ячейке ГРУ-6 кВ; класс напряжения 6 кВ,
номинальный ток 1600 А, номинальное индуктивное сопротивление 0,35 Ом, ток
термической стойкости 10 кА при времени короткого замыкания 3 сек.. РТСТ 61600-0,35 У3;
ТУ 0ЭТ.517.002;
Выключатель вакуумный трёхфазный, номинальное напряжение 10 кВ,
номинальный ток 1600 А, номинальный ток отключения 20 кА коммутационный комплект для ретрофита бетонной ячейки в ГРУ-6 кВ
разм.2750х1450;
в комплект входит:
1.2.1. Коммутационный блок ISM15_Shell_2
- 1 компл.
1.2.2. Комплект установки блока КУБ-3
- 1 компл.
1.2.3. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-02А
- 1 компл.
1.2.4. Резистор С35В, 100 Вт, 220 Ом - 2 шт..
1.2.5. Типовой комплект металлоконструкций на ток 1600 А ТКМ № 22 - 1
компл.
ВВ/TEL-10-20/1600 У2- 115; ТУ 3414-017-84861888-2010;
Ограничитель перенапряжений нелинейный, класс напряжения 6 кВ. ОПНРТ/TEL-6/6,9 УХЛ2;
ТУ 3414-002-57002326-2003
Разъединитель внутренней установки, трёхполюсный, номинальное напряжение
10 кВ, номинальный ток 1600 А, с заземляющими ножами со стороны
шарнирных контактов, с приводами для главных и заземляющих ножей ПР-10АII УХЛ2, с вилками прямыми ВП-21/16 (2 шт.) и гнутыми ВГ-21/16 (2 шт.). РВЗ
10/1600 II УХЛ2; ТУ 16-520.095-76.
Разъединитель внутренней установки, трёхполюсный, номинальное напряжение
10 кВ, номинальный ток 1000 А, с заземляющими ножами со стороны
шарнирных контактов, с приводами для главных и заземляющих ножей ПР-10АII УХЛ2, с вилками прямыми ВП-21/16 (2 шт.) и гнутыми ВГ-21/16 (2 шт.). РВЗ
10/1000 II УХЛ2; ТУ 16-520.095-76.
Трансформатор тока проходной, номинальное напряжение 10 кВ, номинальные
первичный и вторичный токи 2000/5 А, количество вторичных обмоток 4,
классы точности вторичных обмоток 0,5S/0,5/10Р/10Р, назначение вторичных
обмоток: учёт, измерение, МТЗ, диф.защита. ТПОЛ-10М-0,5S/0,5/10Р/10Р2000/5 УХЛ2; ТУ16-2010 ОГГ.671 225.612 ТУ.
Трансформатор тока проходной, номинальное напряжение 10 кВ, номинальные
первичный и вторичный токи 1000/5 А, количество вторичных обмоток 2,
классы точности вторичных обмоток 0,5/10Р, назначение вторичных обмоток:
измерение, диф.защита. ТПОЛ-10М-0,5/10Р-1000/5 УХЛ2; ТУ16-2010 ОГГ.671
225.612 ТУ.
Трансформатор тока нулевой последовательности, для сигнализации замыкания
на землю в кабельных линиях 6кВ; номинальное напряжение 0,66кВ;
номинальный ток 200А; количество обмоток – 1; внутренний диаметр 100мм.
ТЗРЛ-100 ТУ 16-2011 ОГГ.671211.059
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 40 из 77
Приложение № 5
к договору подряда № ________
от «____» ____________ 20___ г.
Требования по ПБ и ОТ
1.
Введение
Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда
(далее – «ПБ и ОТ») и требует от Генерального подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной
политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ПБ и ОТ.
В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения
Генеральным подрядчиком требований ПБ и ОТ, Заказчик и Генеральный подрядчик согласуют план и
сроки устранения таких нарушений. Неспособность Генерального подрядчика принять надлежащие меры к
выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего
расторжения Заказчиком настоящего договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков
Генерального подрядчика, связанных с таким расторжением.
2.
Соблюдение требований законодательства
Генеральный подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства,
утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ПБ и ОТ.
Генеральный подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану
окружающей среды в процессе выполнения работ.
3.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Весь персонал Генерального подрядчика и Субподрядчика(ов) должен быть, как минимум, обеспечен
следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами
жилых помещений на рабочей площадке:

Защитная обувь с жёстким подноском;

Каска;

Защитные очки;

Спецодежда;

Рабочие перчатки.
 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен
соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами
рисков.
4.
Транспорт Генерального подрядчика
4.1. Все транспортные средства Генерального подрядчика, используемые при проведении работ, должны
быть оборудованы следующим:

Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено
конструкцией транспортного средства). Ремни должны использоваться все время во время
движения транспортного средства;

Аптечка первой помощи;

Огнетушитель;

Передние и задние зимние шины (где применимо) в течение зимнего периода (для стран с
холодным климатом: Россия, Украина).
Генеральный подрядчик должен обеспечить:

Обучение и достаточную квалификацию водителей;

Проведение регулярных ТО транспортных средств.
4.2. При производстве работ Генеральный подрядчик обеспечивает соблюдение требований Транспортной
Безопасности, установленных Заказчиком.
5.
Работы повышенной опасности
5.1. Генеральный подрядчик должен определить и разработать перечень работ повышенной опасности.
Минимально, этот перечень должен включать:

Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без
инвентарных лесов и подмостей;

Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

Ремонтные работы мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути

Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы

Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях
электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 41 из 77

Проведение огневых работ на взрывопожароопасных объектах.
5.2. Генеральный подрядчик должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ
повышенной опасности.
6.
Обучение персонала
6.1 Прежде чем приступить к работе на Рабочей площадке персонал Генерального подрядчика должен
выполнить следующие мероприятия:

Пройти вводный инструктаж по ПБ и ОТ, проводимый представителями Заказчика для
работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.

Пройти вводный инструктаж по ППБ, ОТ и Э, проводимый представителем Генерального
подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.
Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего
обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.
6.2. Генеральный подрядчик обязан гарантировать, что персонал, выполняющий работы обладает
необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения,
касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий
профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)
6.3. Заказчик вправе возражать против использования Генеральным подрядчиком и требовать от него
отстранения от работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим
образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии
могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для
Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.
7.
Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических
веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.
Генеральный подрядчик обязан:
7.1. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Генерального подрядчика (а в случае
привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте
(Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии
абстинентного синдрома, установленного проведенным медицинским освидетельствованием.
7.2. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления
производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).
7.3.
В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить
проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую
площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то
транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Генерального подрядчика не
допускается на рабочее место.
7.4. Фиксация факта появления работника на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для
целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Генеральным подрядчиком может,
осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
7.5. медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика
и/или Генерального подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика
и/или Генерального подрядчика (Субподрядчика), другими способами.
7.6. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Генеральным подрядчиком
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о
наличии на Объектах работников Генерального подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения,
Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих
работников и направить их на медицинское освидетельствование.
8.
Текущие проверки
8.1. В ходе проведения работ подрядчиками организовываются и проводятся периодические проверки
соответствия деятельности Генерального подрядчика требованиям безопасности. Требуется проведение
двух видов проверок: внутренних и внешних.
8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации силами
собственных специалистов по ПБ и ОТ. Порядок проведения проверок Генеральный подрядчик вправе
определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт.
8.1.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность
проведения проверок – не реже 1 раза в неделю, кроме подрядчиков, занимающихся постоянным
техническим обслуживанием оборудования Заказчика, проверки которых осуществляются не реже 1 раза в
месяц. В проверке принимают участие: специалист по ПБ и ОТ Заказчика, представитель участка
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 42 из 77
Заказчика, где выполняются работы; представители Генерального подрядчика присутствуют при
проведении проверок в качестве сопровождающих. В ходе проведения проверки должно быть проверено:
реализация требований договора, мероприятии «Плана по ПБ и ОТ», соблюдение требований
законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется
акт. Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Генерального подрядчика для
устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у руководителя участка, где проводятся работы.
8.2. В ходе проведения работ подрядчиками, организовываются и проводятся совместные совещания по
анализу соблюдения Генеральным подрядчиком требований ПБ и ОТ. Совещания должны проводиться
регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих
ответственных лиц Заказчика и Генерального подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять
не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ПБ и ОТ составляются в двух
экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.
9.
Требования к отчётности
9.1 Если не установлено иное, Генеральный подрядчик представляет ежеквартальный отчет о результатах
работы Генерального подрядчика и Субподрядчика(ов) в области ПБ и ОТ за предыдущий отчетный
период в отношении безопасности выполняемых работ. Отчёт предоставляется в срок до 5-го числа
месяца следующего за отчетным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет
включаются следующее:

все несчастные случаи;

все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда
Генеральный подрядчик выполнял работы для Заказчика;

все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия на
работников, и окружающую среду, которые привели или могут привести к значительным телесным
повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено уполномоченным
компетентным государственным органам;

любые другие события, о которых необходимо сообщать уполномоченным компетентным
государственным органам;

оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Генерального подрядчика
на месте проведения работ, общее число работников Генерального подрядчика на месте
проведения работ;

сведения о поощрениях и взысканиях по промышленной безопасности и охране труда;
 сведения о потенциально опасных ситуациях, возникавших в процессе производства работ.
9.2. В дополнение к представлению отчёта, Генеральный подрядчик обязан соблюдать требования
Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры
расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их закрепления в качестве
неотъемлемой части договора.
10.
Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья
Все работники, предложенные Генеральным подрядчиком для выполнения Работ, должны быть
годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями
законодательства. Все работники, предложенные Генеральным подрядчиком для выполнения Работ,
должны, при наличии законодательных требований к конкретным профессиям, проходить периодический
медицинский осмотр. Генеральный подрядчик обязан предоставить соответствующие подтверждающие
документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу.
11. Состояние мест проведения работ
11.1. В месте проведения подрядной организацией строительных, строительно-монтажных работ,
продолжительностью не менее месяца, на границе рабочей зоны подрядная организация должна
разместить информационную табличку с указанием:

Наименования подрядной организации;
ответственных:

Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;

Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 43 из 77

по вопросам ППБ, ОТ и Э - Ф.И.О., должность, телефон.
11.2. Генеральный подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Генеральным
подрядчиком для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это
практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных
повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.
11.3. По завершении Работ Генеральный подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места
проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и
порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.
12.
Требования к оборудованию
12.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев
в ходе выполнения работ, Генеральным подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в
технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных
стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты,
инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
12.2. Использование Генеральным подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с
его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил
охраны труда, правил пожарной безопасности, а также требований действующего законодательства.
12.3. Все оборудование, используемое Генеральным подрядчиком должно поддерживаться в безопасном,
рабочем состоянии.
12.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или
при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления,
и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.
12.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего
принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками)
Генеральный подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии
разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять предприятиеизготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
12.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации,
несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не
должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным
уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.
Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
12.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного
оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с
Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ПБ и ОТ.
12.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем
Заказчика.
12.9. Работники Генерального подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь
необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии
удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
12.10. Генеральный подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии
с действующим законодательством и договором.
13.
Охрана Окружающей Среды
13.1. Генеральный подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на
охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Генерального подрядчика
включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения
окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, а также охрану диких животных, водных
объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и соседней недвижимости.
13.2. В случае нарушения Генеральным подрядчиком положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о
таком нарушении Генерального подрядчика, который по получении такого уведомления обязан
незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном
случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет
устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Генерального подрядчика, вызванных
таким расторжением.
13.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за уборку с объектов Заказчика всех
производственных отходов, в том числе:
 пустых контейнеров;
 твердых и жидких промышленных и бытовых отходов.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 44 из 77
Порядок обращения с образующимися отходами определяется в договоре подряда.
Генеральный подрядчик запрещает своим работникам использовать неподобающим образом какиелибо товары или продукцию, как на объектах Заказчика, так и за их пределами.
Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются
только при наличии соответствующего наряда-допуска.
13.4. При выполнении Работ Генеральный подрядчик при любых обстоятельствах:
 выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны
окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию
отходов;
 принимает меры к сокращению количества отходов;
несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды
погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с
вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их
транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
________________/______________
____________________/________________
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 45 из 77
4. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке предложений
4.1.
Общий порядок проведения запроса предложений
4.1.1.
С учетом положений пункта 1.1.4 открытый запрос предложений проводится в следующем
порядке:
a) публикация Уведомления о проведении открытого запроса предложений (подраздел 4.2);
b) предоставление документации по открытому запросу предложений участникам
(подраздел 4.3);
c) подготовка участниками своих предложений и разъяснение организатором ОЗП
документации по открытому запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4);
d) подача предложений и их прием (подраздел 4.6);
e) вскрытие предложений (подраздел 4.7);
f) оценка предложений (подраздел 4.8);
g) проведение переторжки (регулирование цены) - при необходимости (подраздел 4.9);
h) определение победителя (подраздел 4.10);
i)
подписание договора (подраздел 4.11);
j) уведомление участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.12).
4.2.
Публикация Уведомления о проведении открытого запроса предложений
4.2.1.
Уведомление о проведении открытого запроса предложений было опубликовано в порядке,
указанном в пункте 1.1.1.
4.3.
Предоставление документации по открытому запросу предложений участникам
4.3.1.
Участники могут получить документацию по открытому запросу предложений в соответствии
с правилами и регламентами, действующими на ЭТП В2В-КЭС.
4.4.
Подготовка предложений
4.4.1.
Общие требования к предложению
4.4.1.1.
Участник должен подготовить предложение, включающее:
a)
письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.1);
b)
Техническое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по открытому запросу предложений
(подраздел 5.2);
c)
График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей документации по открытому запросу предложений (подраздел 5.3);
d)
Смету расходов по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
документации по открытому запросу предложений (подраздел 5.4);
e)
График оплаты выполненных работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по открытому запросу предложений (подраздел
5.5);
f)
подписанный участником договор с приложениями, согласно разделу 3. Требования
Организатора запроса предложений – не присваивать договору дату и номер;
g)
протокол разногласий к проекту договора по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по открытому запросу предложений
(подраздел 5.6);
h)
документы, подтверждающие соответствие участника требованиям настоящей
документации по запросу предложений (раздел 2, подраздел 4.5).
Участник имеет право подать несколько ценовых предложений в соответствии с правилами и
регламентами работы ЭТП B2B-КЭС. При этом после окончания торгов на ЭТП участник должен
представить организатору ОЗП окончательное предложение в соответствии с порядком,
изложенным в пп.4.6.5.
Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника без
доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании
4.4.1.2.
4.4.1.3.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 46 из 77
4.4.1.4.
доверенности, выданной в соответствии и с порядком согласно гражданскому
законодательству Российской Федерации (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае
оригинал доверенности прикладывается к предложению.
Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен оттиском печати
участника.
4.4.2.
Требования к сроку действия предложения
4.4.2.1.
Предложение действительно в течение срока, указанного участником в письме о подаче
оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных
дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 4.6.1).
4.4.3.
Требования к языку предложения
4.4.3.1.
4.4.3.3.
Все документы, входящие в предложение, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут
быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих
документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При
выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке
организатором ОЗП будет принимать решение на основании русского перевода.
Организатор ОЗП вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
4.4.4.
Предельная цена открытого запроса предложений
4.4.4.1
Предельная стоимость закупки составляет 985 300,00 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч
триста) рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
ЦЗО Филиала вправе отклонить предложение участника, стоимость которого превышает
предельную стоимость, указанную в данном пункте.
4.4.3.2.
4.4.4.2
4.4.5
Требования к валюте предложения
4.4.5.1
Все суммы денежных средств в документах, входящих в предложение, должны быть выражены
в российских рублях за исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами с выражением сумм
денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии,
что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские
рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
4.4.5.2
4.4.6
Разъяснение документации по запросу предложений
4.4.6.1
Участники вправе обратиться к организатору ОЗП за разъяснениями настоящей документации.
Вопросы по документации должны задаваться через ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.iesholding.com) в разделе «Запросы разъяснений».
Организатор ОЗП обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не
позднее, чем за 4 дня до истечения срока приема предложений. При этом ответ будет
автоматически
направлен
всем
участникам
закупки
системой
ЭТП
b2b-КЭС
(http://www.tender.ies-holding.com).
4.4.6.2
4.4.7
4.4.7.1
4.4.7.2
4.4.8
4.4.8.1
Срок проведения запроса предложений
При проведении запроса предложений на ЭТП B2B-КЭС один участник имеет возможность
предоставить несколько предложений в рамках одной процедуры закупки. При этом
информация о предложениях участников, по мере поступления заявок, публикуется на ЭТП
B2B-КЭС (в онлайновом режиме).
Если в последние 30 (тридцать) минут до момента окончания срока проведения процедуры
(пункт 4.6) поступит очередное предложение от одного из участников, то срок окончания
данной процедуры будет автоматически перенесен еще на 30 (тридцать) минут с момента
поступления последнего предложения по данному лоту.
Продление срока окончания приема предложений
При необходимости организатор ОЗП имеет право продлевать срок окончания приема
предложений, установленный в пункте 4.6. с уведомлением всех участников.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 47 из 77
4.4.8.2
4.5
Все участники, официально получившие настоящую документацию по запросу предложений
(подраздел 4.3), незамедлительно уведомляются об этом через ЭТП B2B-КЭС.
Требования к участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям
4.5.1. Требования к участникам
4.5.1.1.
4.5.1.2.
4.5.1.3.
Участвовать в данной процедуре открытого запроса предложений может быть любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки, способное на законных основаниях
выполнить работы (коллективный участник).
Чтобы претендовать на победу в данной процедуре открытого запроса предложений и на
право заключения договора, участник самостоятельно или коллективный участник в целом
должен отвечать следующим требованиям:
a)
участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом,
иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными,
трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
b)
участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения договора (должен быть создан в установленном законодательством
порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности
в рамках договора);
c)
участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом (должно
отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии
конкурсного производства), находится в процессе ликвидации, на имущество участника в
части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая
деятельность участника не должна быть приостановлена;
d)
участник должен составлять заявку по форме, установленной закупочной
документацией. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием
(акцептом) всех условий Организатора закупки.
Квалификация участников:
a)
Участники должны иметь членство в СРО (устройство сетей электроснабжения
напряжением до 35 кВ включительно, установка распределительных устройств,
коммутационной аппаратуры, устройств защиты, пусконаладочные работы коммутационных
аппаратов).
b)
Участники должны иметь опыт выполнения аналогичных по характеру и объему работ в
течение последних 3 лет по годам.
c)
Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте руководителей и
технических специалистов и рабочих, которые предлагаются для выполнения договора:
- Руководитель договора должен иметь опыт предлагаемой работы - 5 лет, включая не менее 5
лет в качестве Руководителя договора или его заместителя;
- Инженерно-технические работники должны иметь высшее-техническое образование, и иметь
стаж работ не менее 3-х лет;
- Персонал участника должен иметь достаточную квалификацию;
- В случае отсутствия необходимого персонала участник должен предоставить сведения о
привлекаемых специалистах.
d)
Участники должны иметь подтверждение о наличии основных видов оборудования и
инструмента или предложения по его своевременному приобретению (в собственность, аренду
и т.д.):
- Специальное оборудование и инструменты для производства работ;
- Грузозахватные приспособления общего и специального назначения;
- Измерительный инструмент общего назначения;
- Электроизмерительные приборы;
- Электромонтажный инструмент;
- Пневмо- и электроинструмент для производства специальных работ;
- Передвижное электросварочное оборудование, работающее как от электросети, так и
автономно;
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 48 из 77
- Передвижное вентиляционное оборудование;
- Средства защиты персонала, спецодежда..
e)
Персонал подрядчика должен иметь квалификацию в соответствии требованиям правил
предъявляемым к выполняемой работе, а также иметь и использовать по назначению при
выполнений работ исправный и испытанный инструмент, приборы, приспособления и средства
защиты.
f)
Участник должен знать конструкцию монтируемого объекта, иметь положительный опыт
по монтажу и наладке высоковольтного оборудования.
g)
Участник должен разработать проекты производства работ (ППР), сметы, графики
производства работ (линейные и сетевые).
h)
Участник должен иметь технологические карты и выполнять работы по ним.
i)
Участник должен знать условия производства работ на электростанциях, знать
требования действующих Правил техники безопасности, других Правил и норм.
j)
Участник должен иметь организационную структуру по контролю качества выполняемых
работ.
k)
Участник должен иметь организационную структуру для разработки и заполнения
исполнительной документации.
l)
Участник должен иметь производственную базу на территории ЗТЭЦ-5 или обеспечить
извне бесперебойную работу своего персонала.
m)
Участник должен иметь бытовые помещения на территории ЗТЭЦ-5, или должен решить
вопросы аренды помещений, или должен самостоятельно обеспечить свой персонал
условиями для работы и отдыха.
n)
Участник должен предоставить:
Сведения о персональном составе службы охраны труда на предприятии (наименование
должности специалиста, последняя дата и место прохождения обучения и проверки знаний);
копию приказа о создании комиссии по проверке знаний персонала организации; копии
приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение
требований по охране труда при выполнении специальных работ (перемещение грузов
кранами, эксплуатация электроустановок, и др); копии удостоверений работников, дающих
право на выполнение специальных работ и быть ответственным лицом при выполнении
специальных работ.
4.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие участника
установленным требованиям
4.5.2.1.
В связи с вышеизложенным участник должен включить в состав предложения следующие
документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
a) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающих полномочия лица, подписавшего
Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по
результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности,
предоставляется заверенная участником копия доверенности и вышеуказанные документы
на лицо, выдавшее доверенность;
b) копию устава;
c) письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей документации по запросу предложений (подраздел 5.1);
d) техническое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по открытому запросу
предложений (подраздел 5.2);
e) график выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей документации по открытому запросу предложений (подраздел 5.3);
f) смету расходов по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
документации по открытому запросу предложений (подраздел 5.4);
g) график оплаты выполненных работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по открытому запросу предложений (подраздел
5.5);
h) договор с приложениями, подписанный участником согласно разделу 3. Требования
Организатора запроса предложений – не присваивать договору дату и номер;
i) протокол разногласий к проекту договора по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по открытому запросу предложений
(подраздел 5.6);
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 49 из 77
4.5.2.2.
4.5.2.3.
j) анкету по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме —
Анкета участника (форма 9);
k) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых
договоров по установленной в настоящей документации по запросу предложений форме —
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10);
l) справку о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках
выполнения договора по установленной в настоящей документации по запросу
предложений форме — Справка о материально-технических ресурсах (форма 11);
m) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора, по
установленной в настоящей документации по запросу предложений форме — Справка о
кадровых ресурсах (форма 12);
n) информационное письмо о наличии у участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности с сотрудниками Заказчика запроса предложений (форма 13);
o) заверенный участником опросный лист по соответствию Исполнителя требованиям по
промышленной безопасности и охране труда (форма 14);
p) локальный сметный расчет;
q) копию свидетельства СРО (устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ
включительно, установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты, пусконаладочные работы коммутационных аппаратов);
r) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником к предложению.
В случае, если по каким-либо причинам участник не может предоставить требуемый документ,
он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину
отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения организатору ОЗП в
соответствии участника данному требованию.
4.5.3.
Участие генеральных подрядчиков
4.5.3.1.
Генеральный подрядчик должен доказать организатору открытого запроса предложений, что
каждый из привлекаемых им субподрядчиков:
a)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;
b)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения
работ;
c)
отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений (подраздел
4.5).
Генеральный подрядчик также должен доказать организатору открытого запроса
предложений, что у него имеется продуманная схема управления договором и
субподрядчиками.
Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных
подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в данной процедуре
открытого запроса предложений.
Субподрядчики не могут входить в состав коллективных участников (подраздел 4.5.4). Каждый
генеральный подрядчик может подать только одно предложение и не может быть
субподрядчиком у других генеральных подрядчиков. В случае невыполнения этих требований
заявки с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит предложение с учетом следующих
дополнительных требований:
a)
в предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал;
составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в
качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него услуг, а
также сроков оказания этих услуг;
b)
предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого
субподрядчика установленным требованиям (пункт a));
c)
предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов услуг
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей
документации по открытому запросу предложений форме (План распределения объемов
выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрячиками (форма 7)).
Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в
процессе данной процедуры открытого запроса предложений до подписания договора
4.5.3.2.
4.5.3.3.
4.5.3.4.
4.5.3.5.
4.5.3.6.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 50 из 77
выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от оказания услуг, а
оставшиеся субподрядчики, с точки зрения организатора открытого запроса предложений, не
способны самостоятельно выполнить договор.
4.5.4.
Участие коллективных участников
4.5.4.1.
Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать
требованиям настоящей документации по открытому запросу предложений (подраздел 4.5).
Организации, представляющие коллективного участника, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее следующим требованиям:
a)
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках
участия в данной процедуре открытого запроса предложений, так и в рамках
исполнения договора;
b)
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости,
выполняемых каждой организацией, а также сроков выполнения работ;
c)
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет
интересы каждой из организаций, входящих в коллективного участника, во
взаимоотношениях с организатором ОЗП/заказчиком;
d)
в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность за своевременное
и полное исполнение договора;
e)
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению договора в
целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию
организатора ОЗП или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
Любая организация может входить только в одного коллективного участника и не имеет права
принимать участие в данной процедуре открытого запроса предложений самостоятельно.
Организация, входящая в состав к.-л. коллективного участника, не имеет права принимать
участие в данной процедуре открытого запроса предложений в качестве генерального
исполнителя/подрядчика или соисполнителей/субподрядчиков (подраздел 4.5.3). В случае
невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций будут отклонены без
рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит предложение с учетом следующих
дополнительных требований:
a)
предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой
организации, составляющей коллективного участника, установленным требованиям
(пункт a));
b)
предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то,
что он представляет интересы коллективного участника;
c)
в состав предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия
соглашения между организациями, составляющими коллективного участника;
d)
предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов
выполнения работ/оказания услуг между организациями, составляющими коллективного
участника, по установленной в настоящей документации по открытому запросу
предложений форме (План распределения объемов выполнения работ внутри
коллективного участника (форма 8)).
При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры
суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у
одного члена объединения.
Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в процессе
данной процедуры открытого запроса предложений до подписания договора выяснится, что из
состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся
организации, с точки зрения организатора ОЗП, не способны самостоятельно исполнить
договор.
4.5.4.2.
4.5.4.3.
4.5.4.4.
4.5.4.5.
4.5.4.6.
4.5.4.7.
4.6
Подача предложений и их прием
4.6.1.
Предложения предоставляются в электронном виде через ЭТП B2B-КЭС (http://www.tender.iesholding.com) в срок до 12 час. 00 мин. (по московскому времени) 02 сентября 2013
года
в соответствии с правилами и регламентами, действующими на ЭТП b2b-КЭС
(http://www.tender.ies-holding.com).
При проведении процедуры запроса предложений на ЭТП B2B-КЭС один участник имеет
возможность предоставить несколько ценовых предложений в рамках одной процедуры
4.6.2.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 51 из 77
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
закупки. При этом информация о предложениях участников, по мере поступления заявок,
публикуется на ЭТП (в онлайновом режиме).
Если в последние 30 (тридцать) минут до момента окончания срока проведения процедуры
поступит очередное предложение от одного из участников, то срок окончания данной
процедуры будет автоматически перенесен еще на 30 (тридцать) минут с момента
поступления последнего предложения по данному лоту.
Так будет продолжаться до тех пор, пока в последние 30 (тридцать) минут до истечения
срока проведения процедуры ни от кого из участников не поступит ни одного нового
предложения по данному лоту.
После окончания торгов в Системе b2b-КЭС участники должны предоставить предложение с
последней ценой в соответствии с правилами и регламентами, действующими на ЭТП b2b-КЭС
(http://www.tender.ies-holding.com)
либо
в
электронном
виде
на
e-mail:
D.Karavaeva@ies-holding.com в срок до 12 час. 00 мин. (по московскому времени) 03
сентября 2013 года. В случае нарушения этого требования все предложения такого
участника могут быть отклонены ЦЗО Филиала без рассмотрения по существу.
Организатор ОЗП оставляет за собой право в любой момент после вскрытия электронных
Заявок запросить любого участника (или всех участников) любой документ, входящий в
заявку участника или всю заявку целиком на бумажном носителе с предоставлением
необходимых документов в трехдневный срок.
4.7
Вскрытие поступивших на запрос предложений
4.7.1.
Вскрытие предложений происходит на ЭТП B2B-КЭС автоматически по истечении срока приема
предложений в соответствии с порядком, описанным в пунктах 4.6.1-4.6.4.
4.8
Оценка предложений
4.8.1.
Общие положения
4.8.1.2.
Оценка предложений осуществляется Центральным закупочным органом Филиала (далее - ЦЗО
Филиала) и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными ЦЗО Филиала.
Оценка предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2) и оценочную стадию (пункт
4.8.3).
4.8.1.1.
4.8.2.
Отборочная стадия
4.8.2.1.
4.8.2.1.1.
В рамках отборочной стадии ЦЗО Филиала проверяет:
правильность оформления предложений и их соответствие требованиям настоящей
документации по открытому запросу предложений по существу;
соответствие участников требованиям настоящей документации по открытому запросу
предложений;
соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей
документации по открытому запросу предложений;
соответствие участника критериям корпоративной безопасности Заказчика;
соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей документации.
В рамках отборочной стадии ЦЗО Филиала может запросить участников разъяснения или
дополнения их предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом
ЦЗО Филиала не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть
предложения.
При проверке правильности оформления предложения ЦЗО Филиала вправе не обращать
внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо предложения.
ЦЗО Филиала с письменного согласия участника также может исправлять очевидные
арифметические и грамматические ошибки.
По результатам проведения отборочной стадии ЦЗО Филиала имеет право отклонить
предложения, которые:
в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации по
открытому запросу предложений;
поданы участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации по
открытому запросу предложений;
поданы участниками, которые не соответствуют критериям корпоративной безопасности
Заказчика;
4.8.2.1.2.
4.8.2.1.3.
4.8.2.1.4.
4.8.2.1.5.
4.8.2.2.
4.8.2.3.
4.8.2.4.
4.8.2.4.1.
4.8.2.4.2.
4.8.2.4.3.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 52 из 77
4.8.2.4.4.
4.8.2.4.5.
4.8.2.4.6.
4.8.2.5.
поданы участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией,
либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об участнике или о
предлагаемых им работах;
содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или
договорным требованиям настоящей документации по открытому запросу предложений;
содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не
согласился участник.
В случае если подавшие заявки участники удовлетворяют любому из следующих условий:
 В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица
(юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний
превышает 50%;
 Одна из компаний владеет более чем 50% другой;
 Исполнительный орган один и тот же,
то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц,
и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае ЦЗО Филиала
имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.
4.8.3.
Оценочная стадия
4.8.3.1.
В рамках оценочной стадии ЦЗО Филиала оценивает и сопоставляет предложения и проводит
их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика в соответствии с
утвержденным Положением о Центральном закупочном органе Филиала ОАО «ТГК-9»
«Пермский», исходя из следующих критериев:
a) стоимость предложения;
b) оценка условий оплаты;
c) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
d) условия и график выполнения работ;
e) опыт, ресурсные возможности участника;
f) соответствие участника критериям корпоративной безопасности;
g) соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей документации.
4.9.
Переторжка (регулирование цены)
4.9.1.
Организатор ОЗП
может предоставить участникам открытого запроса предложений
возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения
первоначальной (указанной в предложении) цены (далее - процедура переторжки,
переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения без изменений.
Решение о проведении процедуры переторжки принимает Председатель ЦЗО Филиала.
Переторжка обязательно проводится в случаях, если цены, заявленные участниками в заявках
либо предложениях, завышены относительно цен, полученных по результатам исследования
рынка.
На переторжку приглашаются все участники, заявки которых не были отклонены. ЦЗО Филиала
также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников, при наличии
таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с
основными.
Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного
ранжирования неотклоненных заявок. При этом результаты оценки заявок по неценовым
критериям могут как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты
оценки участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем
участникам открытого запроса предложений, приглашенным на переторжку, одновременно в
единой форме и объеме.
В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных.
Участник открытого запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не
участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.
Представители таких участников на процедуру переторжки не допускаются.
Переторжка может иметь очную либо очно-заочную форму проведения. Очно-заочная форма
переторжки применяется в случае, если участник до начала переторжки сообщил организатору
письменно о невозможности прибыть на переторжку лично.
На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие предложение, либо лица,
уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять
обязательные для участника цены. В любом случае такие лица должны перед началом
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
4.9.6.
4.9.7.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 53 из 77
4.9.8.
4.9.9.
4.9.10.
4.9.11.
4.9.12.
4.9.13.
4.9.14.
переторжки представить в ЦЗО Филиала документы, подтверждающие их полномочия (паспорт,
а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о
назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).
Эти лица должны иметь с собой конверты, в которых содержится документ, в котором (в
свободной форме) четко указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой
прибывший на переторжку представитель участника торговаться не вправе. Эта цена
заверяется двумя подписями — руководителя участника и руководителя экономической службы
участника (при отсутствии — главным бухгалтером), а также скрепляется оттиском печати
участника. Лица, уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре
переторжки, имеют право представить организатору вместо конвертов с документом с
минимальной ценой документ, заверенный аналогичным образом, удостоверяющий право
такого лица торговаться без ограничений.
Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой либо
документы, удостоверяющие право представителя участника торговаться без ограничений, под
роспись сдаются в ЦЗО Филиала. Участники, представители которых не сдали конверт с
документом с минимальной ценой либо документ, удостоверяющий право представителя
участника торговаться без ограничений, в переторжке не участвуют, и их предложения
остаются действующими с ранее объявленной ценой. При обнаружении существенных
нарушений в заполнении и подписании указанных документов, любая цена участника,
заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой
процедуре.
При очной переторжке организатор ОЗП в лице председателя или ответственного секретаря
ЦЗО Филиала вскрывает поданные участниками конверты с документами с указанными
минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым только членов ЦЗО Филиала (без
оглашения участникам), предлагает всем приглашенным участникам публично объявлять новые
цены. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов ЦЗО Филиала. ЦЗО
Филиала имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае
организатор открытого запроса предложений предупредит об этом участников в момент
приглашения их на переторжку), либо по согласованию с участниками определит его в процессе
проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом
пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том,
что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае если шаг переторжки
был определен заранее, ЦЗО Филиала по согласованию с участниками переторжки вправе его
уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага.
Если окончательная цена, заявленная участником по результатам переторжки, окажется выше
или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного участника, ЦЗО
Филиала принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает
соответствующее объявление.
Если цена, заявленная участником в ходе переторжки, в какой-то момент окажется ниже, чем
это указано в конверте в документе с минимальной ценой у данного участника, ЦЗО Филиала
огласит содержащуюся в таком конверте цену с занесением ее в протокол и будет считать
такую цену окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет; при этом
данный участник не вправе давать новые предложения по цене.
По ходу проведения переторжки организатор ОЗП вправе вести аудио- или видеозапись, о чем
заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке
результаты процедуры переторжки оформляются протоколом. Участники переторжки также
имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры.
При очно-заочной переторжке участники открытого запроса предложений, которые были
приглашены организатором ОЗП на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих
уполномоченных представителей) либо выслать в адрес организатора ОЗП конверт с
документом с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного участника.
Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того,
что после сдачи всех запечатанных конвертов с документом с минимальной ценой, до начала
публичного объявления новых цен очно присутствующими участниками, ЦЗО Филиала
вскрывает конверты с документом с минимальной ценой от участников, не присутствующих на
переторжке («заочное участие»), и объявляет указанные там цены.
Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается
членами ЦЗО Филиала, присутствовавшими на переторжке, и представителями участников,
присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из участников
этой процедуры. Организатор ОЗП в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 54 из 77
4.9.15.
4.9.16.
4.9.17.
4.9.18.
переторжки обязан направить всем участникам открытого запроса предложений информацию о
новых, полученных в результате переторжки ценах.
Участники открытого запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою
цену, обязаны дополнительно представить в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведения
переторжки, откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки,
документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения
не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки либо предложения, кроме
ценовых.
Предложения участника открытого запроса предложений по повышению цены не
рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке.
После проведения переторжки ЦЗО Филиала производит необходимые подсчеты в соответствии
с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при
оценке заявок и построении итоговой ранжировки предложений. Заявки участников,
приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении
итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.
Участие в переторжке не расценивается организатором ОЗП как нарушение требований пункта
4.4.1.2.
4.10.
Определение победителя
4.10.1.
4.10.4.
ЦЗО Филиала на своем заседании принимает решение либо по определению победителя, либо
по завершению данной процедуры открытого запроса предложений без определения
победителя и заключения договора (пункт 1.1.4):
ЦЗО Филиала оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени
предпочтительности для заказчика в соответствии с утвержденным Положением о Центральном
закупочном органе Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский».
В случае, если самое лучшее предложение не удовлетворит организатора ОЗП полностью, ЦЗО
Филиала вправе принять решение об отказе от дальнейшего проведения процедуры открытого
запроса предложений и выбора победителя.
Решение ЦЗО Филиала оформляется протоколом заседания ЦЗО Филиала.
4.11.
Подписание договора
4.11.1.
Договор между заказчиком и победителем подписывается в течение 30 (тридцати) дней после
подписания Протокола заседания ЦЗО Филиала по определению Победителя запроса
предложений.
В целях заключения договора Участнику необходимо будет представить следующий пакет
документов:
a) Устав, содержащий отметку Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) о регистрации,
и все внесенные в него изменения, содержащие отметку ФНС о регистрации. В случае если
юридическое лицо, его устав или внесенные в него изменения были зарегистрированы до
01.07.2002, возможно представление нотариально заверенных копий устава и внесенных в него
изменений, содержащих отметку органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц до
01.07.2002.
b) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002.
c) Выписка из ЕГРЮЛ, выданная территориальным подразделением ФНС не ранее, чем за 1
месяц до даты предоставления.
d) Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица.
e) Протокол общего собрания акционеров/участников (выписка из него) об избрании
(назначении) единоличного исполнительного органа либо решение совета директоров (выписка
из него), если уставом контрагента предусмотрено образование совета директоров и решение
вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета
директоров.
f) Протокол общего собрания акционеров/участников (выписка из него) об избрании совета
директоров в составе, действующем на дату избрания единоличного исполнительного органа (в
случае, если уставом контрагента в редакции, действующей на дату избрания единоличного
исполнительного органа, решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа
было отнесено к компетенции совета директоров).
4.10.2.
4.10.3.
4.11.2.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 55 из 77
4.11.3.
4.11.4.
4.11.5.
g) Протокол общего собрания акционеров/участников (выписка из него) об избрании совета
директоров в составе, действующем на текущую дату (в случае, если уставом контрагента в
редакции, действующей на текущую дату, предусмотрено избрание совета директоров и
принятие решения о заключении договора согласно уставу в действующей на текущую дату
редакции и/или согласно действующему законодательству Российской Федерации относится к
компетенции совета директоров).
h) Для контрагентов, являющихся акционерными обществами: протокол органа управления
контрагента, к компетенции которого согласно редакции устава, действующей на дату избрания
правления, было отнесено избрание правления контрагента, об избрании правления в составе,
действующем на текущую дату (в случае, если уставом контрагента в редакции, действующей
на текущую дату, предусмотрено избрание правления и принятие решения о заключении
договора согласно уставу в действующей на текущую дату редакции и согласно действующему
законодательству Российской Федерации относится к компетенции правления).
i)
В случае если функции единоличного исполнительного органа контрагента переданы
коммерческой
организации
или
индивидуальному
предпринимателю
(управляющей
организации), то представляются:

заверенная подписью уполномоченного лица и печатью контрагента копия протокола
общего собрания акционеров (выписка из него) о принятом решении о передаче полномочий;

заверенная подписью уполномоченного лица и печатью контрагента копия договора,
заключенного с управляющей организацией (управляющим) от имени контрагента
председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров (в этом
случае представляется также копия решения (выписка из него) совета директоров о
предоставлении указанных полномочий), пакет документов на управляющую организацию
(управляющего) (такой же, как на любого участника договора);

заключение Федеральной антимонопольной службы (ее территориального органа) о
согласии на передачу функций единоличного исполнительного органа управляющей
организации (в случае, если в соответствии с действующим законодательством требуется такое
согласие), либо справка об отсутствии оснований для получения согласия Федеральной
антимонопольной службы, если документ, оформляющий договор, не содержит гарантий
контрагента об отсутствии необходимости получения согласия.

заверенная подписью уполномоченного лица и печатью контрагента копия протокола
совета директоров об избрании председателя совета директоров, подписавшего от имени
контрагента договор с единоличным исполнительным органом контрагента (в случае, если
уставом контрагента в редакции, действующей на дату заключения трудового договора с
руководителем, предусмотрено создание совета директоров).
j) Доверенность на уполномоченных лиц (в случае, если предполагается заключение
договора от имени контрагента представителем по доверенности).
k) Внутренние документы контрагента (положения о совете директоров, правлении,
генеральном директоре и т.п.), если в уставе имеются ссылки на эти документы (в части
полномочий органов управления юридического лица на совершение сделок).
l)
Решение об одобрение крупной сделки / сделки, в которой имеется заинтересованность,
(либо выписка из него) общего собрания акционеров (в случае, если совет директоров не
предусмотрен уставом контрагента либо не избирался) либо совета директоров об одобрении
договора в случае, если необходимость одобрения договора предусмотрена действующим
законодательством либо уставными документами контрагента, либо справка уполномоченного
органа контрагента об отсутствии необходимости одобрения договора, если документ,
оформляющий договор, не содержит гарантий контрагента об отсутствии необходимости
одобрения договора.
m) Свидетельство, разрешения о допуске к соответствующему виду работ.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными
документами заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)
заключаемого на предложенных победителем условиях договора компетентными органами
управления заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с
победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а
указанный в п.4.11.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения,
утверждения).
По всем вопросам, не нашедшим отражение в уведомление о проведении открытого запроса
предложений, настоящей документации по открытому запросу предложений и предложение
победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход
переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.
Условия договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.2.5.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 56 из 77
4.12.
Уведомление участников о результатах запроса предложений
Уведомление участников о результатах запроса предложений осуществляется в соответствии с
правилами и регламентами ЭТП B2B-КЭС http://www.tender.ies-holding.com.
4.13.
Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса предложений в форме
неустойки
Обязательства Участников запроса предложений, связанные с подачей Предложения,
обеспечиваются неустойкой на сумму 2% от предлагаемой Участником цены Договора
(с учетом налогов).
Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Участника запроса предложений:
a) обязательство не изменять и не отзывать Предложение в течение срока ее действия
(пункт 4.4.2) после истечения срока окончания приема Предложений (пункт 4.6);
b) обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать
информацию или документы, приведенные в составе Предложения;
c) обязательство заключить Договор в установленном настоящей документацией порядке
(подраздел 4.11).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, Участник
запроса предложений обязан в десятидневный срок после выставления Организатором запроса
предложений требований об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в
этом требовании реквизитам.
Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе заявки предложения имеют силу
письменного соглашения о неустойке.
Организатор запроса предложений оставляет за собой право по своему усмотрению истребовать
только часть суммы неустойки.
Отсутствие в тексте Предложения обязательств Участника запроса предложений о выплате
неустойки в соответствии с документацией или отражение в заявке обязательств о неустойке, не
соответствующих вышеизложенным требованиям, может являться основанием для отклонения
Предложения Участника запроса предложений.
4.13.1.
4.13.2.
4.13.3.
4.13.4.
4.13.5.
4.13.6.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 57 из 77
5. Образцы основных форм документов, включаемых в предложение
5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)
5.1.1. Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив уведомление о проведении запроса предложений №278087/646/13, опубликованное по
адресу www.tender.ies-holding.com от 26.08.2013 г. в разделе «Торговая площадка» подраздел «Запросы
цен/предложений», и документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них
требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
______________________________________________________________________,
(юридический и почтовый адрес участника)
предлагает заключить договор на выполнение работ «Присоединение электроустановок
филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд
Филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5) на условиях и в соответствии с Техническим
предложением, Графиком выполнения работ, Сметой расходов и Графиком оплаты выполненных работ,
являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим
письмом предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость предложения с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует по «03» декабря
2013 года (включительно).
Настоящее письмо о подаче оферты по открытому запросу предложений также носит силу
письменного соглашения о неустойке в обеспечение исполнения наших обязательств по участию в запросе
предложений в размере 2% от предлагаемой участником цены договора с учетом налогов.
Настоящее предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые
приложения:
1. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) — на ____ л.;
2. График выполнения работ (форма 3) — на ____ л.;
3. Смета расходов (форма 4) — на ____ л.;
4. График оплаты выполнения работ (форма 5) — на ____ л.;
5. Подписанный договор (согласно разделу 3 Документации по открытому запросу предложений) –
на ________листах;
6. Протокол разногласий по проекту договора (форма 6) — на ____ л.;
7. План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрячиками (форма 7) — на ____ л.;
8. План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 8) —
на ____ л.;
9. Анкета участника (форма 9) — на ____ л.;
10. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 10) — на
____ л.;
11. Справка о материально-технических ресурсах (форма 11) — на ____ л.;
12. Справка о кадровых ресурсах (форма 12) — на ____ л.;
13. Информационное письмо о наличии у участника связей, носящих характер аффилированности с
сотрудниками Организатора запроса предложений (форма 13)– на ____ л;
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 58 из 77
14. Заверенный участником опросный лист по соответствию Исполнителя требованиям по
промышленной безопасности и охране труда (форма 14) – на ____ листах;
15. Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающих полномочия лица, подписавшего
Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам
запроса предложений; если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется
заверенная участником копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее
доверенность – на ___ листах;
16. Копию устава;
17. Документы, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям (согласно
п.4.5.2. Документации по открытому запросу предложений) — на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.1.2. Инструкции по заполнению
5.1.2.1.
Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму
дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
5.1.2.2.
Участник должен указать свое полное фирменное наименование (с указанием
организационно-правовой формы), юридический и почтовый адрес.
5.1.2.3.
Участник должен указать стоимость выполнении работ цифрами и словами, в рублях, с НДС
в соответствии со Сметой расходов (подраздел 5.2, графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует
указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами,
например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот
шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
5.1.2.4.
Участник должен указать срок действия предложения согласно требованиям подпункта
4.4.2.1.
5.1.2.5.
Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче
оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника.
5.1.2.6.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
подпунктов 4.4.1.3 и 4.4.1.4.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 59 из 77
5.2. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)
5.2.1. Форма Технического предложения на выполнение работ
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение на выполнение работ
Наименование и адрес участника: _________________________________
(Здесь участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект
Технического задания на выполнение работ в соответствии с требованиями разделов 2 и 3).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.2.2. Инструкции по заполнению
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3.
5.2.2.4.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых
условий договора (раздел 2). Участник вправе указать, что он согласен на проект
Технического задания, изложенного в разделе 2 документации по открытому запросу
предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).
Техническое предложение на выполнение работ/оказание услуг будет служить основой для
подготовки приложения к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и
времени организатора ОЗП и участника на подготовку договора данное предложение следует
подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 60 из 77
5.3. График выполнения работ (форма 3)
5.3.1. Форма Графика выполнения работ
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения работ
Наименование и адрес участника: _________________________________
Начало выполнения работ: «___»____________________года.
Окончание выполнения работ: «___»____________________года.
№
п/п
Наименование
этапа
График выполнения, в неделях с момента начала работ
1
2
3
4
5
6
7
8
…
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.3.2. Инструкции по заполнению
5.3.2.1.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
5.3.2.2.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму),
свой юридический и почтовый адрес.
5.3.2.3.
В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ
в рамках договора, перечисленных в Смете расходов (подраздел 5.4).
5.3.2.4.
Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или
затемнить соответствующее число граф, например:
График выполнения, в неделях с момента начала работ
№
Наименование
п/п
этапа
…
7
8
9
10
11
12
13
…
…
3.
работа 3
3.1
работа 3.1
3.2
работа 3.2
3.3
работа 3.3
…
5.3.2.5.
5.3.2.6.
График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения
управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).
График выполнения работ/оказания услуг будет служить основой для подготовки приложения
к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени организатора ОЗП и
участника на подготовку договора данный График выполнения работ следует подготовить так,
чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 61 из 77
5.4. Смета расходов (форма 4)
5.4.1. Форма Сметы расходов
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Смета расходов
Наименование и адрес участника: _________________________________
Статья расходов
№
п/п
Общая стоимость, руб. (с НДС)
Примечания
1.
2.
3.
…
ИТОГО с НДС, руб.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.4.2. Инструкции по заполнению
5.4.2.1.
5.4.2.2.
5.4.2.3.
5.4.2.4.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина
расходов по этой статье (с НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.
Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой связи
в целях снижения общих затрат сил и времени Организатора ОЗП и участника на подготовку
договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с
минимальными изменениями включить в договор.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 62 из 77
5.5. График оплаты выполнения работ (форма 5)
5.5.1. Форма графика оплаты оказания услуг
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График оплаты выполнения работ
Наименование и адрес участника: _________________________________
Наименование этапа
№
п/п
Номер этапа в
графике
выполнения работ
Срок платежа
Сумма платежа,
руб. (с НДС)
1.
2.
3.
…
ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
х
х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.5.2. Инструкции по заполнению
5.5.2.1.
5.5.2.2.
5.5.2.3.
5.5.2.4.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
График оплаты выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения
работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим
Графиком (подраздел 5.3).
График оплаты выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к
договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени организатора ОЗП и
участника на подготовку договора данный График оплаты выполнения работ следует
подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 63 из 77
5.6. Протокол разногласий по проекту договора (форма 6)
5.6.1. Форма Протокола разногласий по проекту договора
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту договора
Наименование и адрес участника: __________________________________________
№
п/п
1.
№ пункта проекта
договора (раздел 3)
«Обязательные» условия договора
Исходные
предложения
формулировки
участника
Примечания,
обоснование
№ пункта проекта
договора (раздел 3)
«Желательные» условия договора
Исходные
предложения
формулировки
участника
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
№
п/п
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.6.2. Инструкции по заполнению
5.6.2.1.
5.6.2.2.
5.6.2.3.
5.6.2.4.
5.6.2.5.
5.6.2.6.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой юридический и почтовый адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у участника требований или предложений по
изменению проекта договора (раздел 2), так и в случае отсутствия таких требований или
предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным
проектом договора».
В случае наличия у участника предложений по внесению изменений в проект договора,
участник должен представить в составе своем предложении данный протокол разногласий. В
подготовленном протоколе разногласий участник должен четко разделить обязательные и
желательные для него условия договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и
условия, в случае непринятия которых он откажется подписать договор. «Желательными»
здесь считаются предложения по условиям договора, которые он предлагает на рассмотрение
организатора ОЗП, но отклонение которых организатором ОЗП не повлечет отказа участника
от подписания договора в случае признания его победителем.
Условия договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.
Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 64 из 77
предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к
договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут
обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящей документации по
открытому запросу предложений и предложении победителя.
5.6.2.7.
В любом случае участник должен иметь в виду что:
5.6.2.7.1. если какое-либо из обязательных договорных предложений и условий, выдвинутых
участником, будет неприемлемо для заказчика, такое предложение будет отклонено
независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
5.6.2.7.2. в любом случае, предоставление участником протокола разногласий по подготовленному
организатором ОЗП исходному проекту договора не лишает участника и заказчика права
обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения
соглашения в отношении изменения этих условий.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 65 из 77
5.7. План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрячиками (форма 7)
5.7.1. Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: _________________
№
п/п
Наименование работ
Наименование
организации,
оказывающей
данный объем
работ
Стоимость работ
в денежном
выражении,
руб. (с НДС)
в % от
общей
стоимости
работ
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
*Генеральный подрядчик должен выполнять своими силами, без привлечения субподрядных организаций,
не менее 60% от общего объема работ на объекте.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.7.2. Инструкции по заполнению
5.7.2.1.
5.7.2.2.
5.7.2.3.
5.7.2.4.
5.7.2.4.1.
5.7.2.4.2.
5.7.2.4.3.
Данная форма заполняется только в том случае, если предложение подается генеральным
подрядчиком (подраздел 4.5.3).
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой юридический и почтовый адрес.
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
перечень оказываемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном
выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 5.4);
сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в
соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 5.3).
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 66 из 77
5.8. План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника
(форма 8)
5.8.1. Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри коллективного
участника
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№
п/п
Наименование работ
Наименование
организации,
оказывающей
данный объем
работ
Стоимость работ
в денежном
выражении,
руб. (с НДС)
в % от
общей
стоимости
работ
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.8.2. Инструкции по заполнению
5.8.2.1.
5.8.2.2.
5.8.2.3.
5.8.2.4.
5.8.2.4.1.
5.8.2.4.2.
5.8.2.4.3.
Данная форма заполняется только в том случае, если предложение подается коллективным
участником (подраздел 4.5.4).
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой юридический и почтовый адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
перечень оказываемых каждой организацией выполняемых работ;
распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со
Сметой расходов (подраздел 5.4) между всеми организациями, входящими в коллективного
участника;
сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного
участника, в соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 5.3).
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 67 из 77
5.9. Анкета участника (форма 9)
5.9.1. Форма Анкеты участника
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета участника
№
п/п
1.
Наименование
Сведения об участнике
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН участника
5.
ОГРН участника
6.
Юридический адрес
7.
Почтовый адрес
8.
Филиалы: перечислить наименования и адреса
постановки на налоговый учет Филиала, затем указать
почтовый адрес Филиала, в случае его отличия от
предшествующего адреса.
9.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета участника в банке, БИК,
корреспондентский счет, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
10.
Телефоны участника (с указанием кода города)
11.
Факс участника (с указанием кода города)
12.
Адрес электронной почты участника
13.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам участника, с указанием должности и
контактного телефона
14.
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера участника
15.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника
с указанием должности и контактного телефона
____________________________________
Организационно-правовая форма и полное фирменное
наименование участника
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 68 из 77
5.9.2. Инструкции по заполнению
5.9.2.1.
5.9.2.2.
5.9.2.3.
5.9.2.4.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой юридический и почтовый адрес.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы
при заключении договора.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 69 из 77
5.10.
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма
10)
5.10.1. Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес участника: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения (год
и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров — процент
выполнения)
заказчик
(наименование,
адрес,
контактное
лицо с
указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных
условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях по
перечисленным
договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за целый год [указать год, например «2010»]
х
ИТОГО за [указать год, например «2011» и т.д.]
х
ИТОГО за [указать год, например «2012» и т.д.]
х
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
Организатор ОЗП рекомендует участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе,
данные контрагентами.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 70 из 77
5.10.2. Инструкции по заполнению
5.10.2.1.
5.10.2.2.
5.10.2.3.
5.10.2.4.
5.10.2.5.
5.10.2.6.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой юридический и почтовый адрес.
В этой форме участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных
договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2
и 3.
Следует указать не менее пяти, но не более пятнадцати аналогичных договоров. Участник
может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом
характеризует его опыт.
В этой форме участник должен предоставить информацию о выполнении электротехнических
работ по монтажу оборудования.
Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 71 из 77
5.11.
Справка о материально-технических ресурсах (форма 11)
5.11.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес участника: _________________________________
№
Наименование
п/п
Местонахо
ждение
Право
собственности
или иное
право
(хозяйственно
го ведения,
оперативного
управления)
Предназначе
ние (с точки
зрения
выполнения
договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.11.2. Инструкции по заполнению
5.11.2.1.
5.11.2.2.
5.11.2.3.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой юридический и почтовый адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые участник
считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (склады,
транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе
перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 72 из 77
5.12.
Справка о кадровых ресурсах (форма 12)
5.12.1. Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес участника: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п
Фамилия, имя,
отчество
специалиста
Образование (какое
учебное заведение
окончил, год
окончания, полученная
специальность), группы
допуска, сертификаты,
лицензии и пр.
Должность
Стаж работы в данной
или аналогичной
должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный
юрист)
1.
2.
…
Специалисты (в том числе работники, которые будут непосредственно привлечены участником в ходе
выполнения договора (обязательно указать геодезиста)
1.
2.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
…
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 73 из 77
5.12.2. Инструкции по заполнению
5.12.2.1.
5.12.2.2.
5.12.2.3.
5.12.2.4.
5.12.2.5.
Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
(подраздел 5.1).
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой юридический и почтовый адрес.
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены участником в ходе выполнения договора.
В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов,
находящихся в штате участника.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы
(знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной
категории.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 74 из 77
5.13.
Информационное письмо о наличии у участника связей, носящих характер
аффилированности с сотрудниками Организатора запроса предложений (форма 13)
5.13.1. Форма письма о наличии у участника связей, носящих характер аффилированности с
сотрудниками Организатора запроса предложений
начало формы
Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего предложения просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование участника} связей, носящих характер аффилированности с лицами,
являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.}
{Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию,
спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса
предложений} а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по
мнению связи между данным лицом и участником могут быть расценены как
аффилированность};
2.
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между
данным лицом и участником могут быть расценены как аффилированность};
3.
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.13.2. Инструкции по заполнению
5.13.2.1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является
данное информационное письмо.
5.13.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.
5.13.2.3. Участники должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц,
которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по
мнению участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей
заявки просим учесть, что у {указывается наименование участника} НЕТ связей, которые
могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе
связанными с Организатором запроса предложений, или иной организацией, подготовившей
проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с
проведением данного запроса предложений.
5.13.2.4. При составлении данного письма участник должен учесть, что сокрытие любой информации о
наличии связей, носящих характер аффилированности между участником и любыми лицам так
или иначе связанными с Организатором запроса предложений, или иной организацией,
подготовившей документацию, спецификацию и другие документы непосредственно
связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано ЦЗО Филиала
существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение
предложения такого участника.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 75 из 77
5.14.
Опросный лист по соответствию Подрядчика требованиям по промышленной
безопасности и охране труда (Форма 14)
5.14.1. Форма опросного листа по соответствию
промышленной безопасности и охране труда
Исполнителя
требованиям
по
начало формы
Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
№
Примечание
Описание
Да
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
части
чно
Нет
Соблюдение требований законодательства: наличие
лицензий
и
разрешений,
сертификация
оборудования/материалов, инструктажи и обучение
задействованных
в
операциях
сотрудников,
производственный контроль.
Обеспеченность работников СИЗ (защитная обувь с
металлическим подноском, каска, очки, перчатки,
спецодежда, другие СИЗ, необходимые при производстве
работ)
Разработана и внедрена программа по Транспортной
безопасности (ремни безопасности, огнетушитель,
аптечка, обучение и квалификация водителей, зимние
шины, ТО транспортных средств, контроль на выпуске
ТС, оценка дорожных опасностей перед выездом и
инструктаж, ежедневные и периодические медицинские
осмотры водителей, ограничение скорости, запрет на
пользование мобильными телефонами во время
вождения).
Существует политика в отношении запрета на алкоголь и
наркотических средств (установлены и применяются
правила и санкции, ежедневные проверки водителей,
внеплановые проверки)
Существует внутренняя
процедура
расследования
происшествий, которая предусматривает определение
причин и разработку корректирующих мероприятий по
результатам расследования.
Разработка и внедрение «Плана по ПБ и ОТ»
Существует и внедрена система наряда-допуска для
работ повышенной опасности.
Имеется план действий в чрезвычайных ситуациях,
способных возникнуть при оказании услуг, которые Вы
предлагаете.
Имеются в наличии сертификаты на потенциально
опасные вещества, которые вы используете: паспорта
безопасности
химических
веществ,
санитарноэпидемиологические
заключения,
разрешения
на
использование.
Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 76 из 77
№
Примечание
Описание
Да
10.
Ведение
учета
количества
человеко-часов,
производстве работ, планируемых к выполнению
11.
Проводится инструктаж по ПБ и ОТ перед началом работ
12.
13.
части
чно
Нет
при
Наличие внутренней процедуры Аудитов и Инспекций по
ПБ и ОТ
Внедрена система обучения по ПБ и ОТ для обеспечения
компетентности персонала, задействованного
для
выполнения работ
14.
Наличие Системы управления ОТ и ПБ соответствующей
требованиям OHSAS 18001, имеется подтверждающий
сертификат.
15.
Наличие
Системы
Экологического
Менеджмента
соответствующей требованиям ISO 14001, имеется
подтверждающий сертификат.
16.
В случае невозможности выполнения всех необходимых
внутренних требований Заказчика по ПБ и ОТ к моменту
заключения договора, согласны ли Вы разработать
«План по ПБ и ОТ», который содержит мероприятия,
направленные на приведение Вашей деятельности в
соответствие с этими требованиями.
___________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.14.2. Инструкции по заполнению
Участник приводит номер и дату письмом о подаче оферты, приложением к которому является
данное Информационное письмо.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.

Участник должен заполнить приведенный выше опросный лист по всем позициям, проставляя «+»
в соответствующей графе. В случае отсутствия каких-либо данных указать «+» в графе «частично»
или «нет» и причину отрицательного ответа в примечании.
В позициях опросного листа с требованием – наличие сертификата, при положительном ответе
необходимо приложить к опросному листу копию требуемых сертификатов, заверенных печатью и
подписью руководителя.

Документация по открытому запросу предложений №278087/646/13 на право заключения договора на выполнение работ
«Присоединение электроустановок филиала ФГУП «Гознак» к распределительным устройствам Закамской ТЭЦ-5» для нужд Филиала
ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Закамская ТЭЦ-5).
стр. 77 из 77