Аукционная документация ОАЭ (шаблон) - Арена

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Арена-2000»
(ОАО «Арена-2000»)
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН №195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС
г. Ярославль
2014 г.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии ОАО
«Арена-2000»
__________________ Я.В.Кулянов
«11» июля 2014 г.
Раздел I. Общие положения
1.1. Предмет аукциона
1.1.1. ОАО «Арена-2000»(далее – заказчик) проводит открытый аукцион
№195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС (далее - аукцион) на право заключения
договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по
перепланировке помещения, обозначенного на техническом плане как "Корридор
№52"(помещение боулинга), расположенного на первом этаже УКРК "Арена2000. Локомотив" в 2014 г.
1.1.2. Аукцион проводится в автоматизированной информационной системе
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП).
1.1.3. Организатором аукциона является ОАО «РЖД» в лице Ярославского
регионального отделения Центра организации конкурсных закупок –
структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – организатор).
Представители, участвующие в организации и проведении открытого
аукциона – Роздова Елена Витальевна, контактный тел.: (4852) 79-85-48;
Белякова Алена Александровна, контактный тел.: (4852) 52-00-70; адрес
электронной почты: rkzs@nrr.ru.
1.1.4. Требования к работам приведены в техническом задании (раздел IV
настоящей аукционной документации).
1.1.5. Претендентом на участие в аукционе признается любое юридическое
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне
одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, зарегистрированные в автоматизированной информационной
системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее –
ЭТЗП) и подавшие в установленные сроки аукционную заявку на участие в
настоящем аукционе.
1.1.6. Участниками аукциона признаются претенденты, соответствующие
предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, аукционные
заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также
представившие
надлежащим
образом
оформленные
документы,
2
предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей аукционной документации,
техническим заданием.
1.1.7. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и
подачей своей аукционной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой
ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их
участием в аукционе.
1.1.8. Документы, представленные претендентами в составе аукционных
заявок, возврату не подлежат.
1.1.9. Аукцион может быть прекращен в любой момент до рассмотрения
аукционных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в
аукционе без объяснения причин. Заказчик и организатор не несут при этом
никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами,
которым такое действие может принести убытки.
1.1.10. Аукционная документация и иная информация об открытом
аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг
www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел
«Конкурсные процедуры») и на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте
www.arena.yar.ru (раздел «Закупки») (далее – сайты). За получение документации
плата не взимается.
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе
официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение
более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на
официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой
информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
Протоколы, оформляемые в ходе проведения аукциона, размещаются в
соответствии с требованиями настоящего пункта в течение трех дней с даты их
подписания.
1.1.11. Аукционная заявка рассматривается как обязательство претендента.
Заказчик вправе требовать от победителя аукциона заключения договора на
условиях настоящей аукционной документации.
1.1.12. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при
проведении настоящего аукциона, не может быть передана третьим лицам за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.1.13. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента
соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в
настоящем открытом аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 1
к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в
заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в
своих интересах.
1.1.14. Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме на ЭТЗП,
претендент должен:
3
получить сертификаты электронной подписи для своих представителей;
зарегистрироваться на ЭТЗП.
Порядок и правила регистрации на ЭТЗП размещены на сайте
www.etzp.rzd.ru.
Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и
пароль зарегистрированного лица, считаются произведенными от имени того
лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За
действия своего представителя и документы, подписанные его электронной
подписью, ответственность перед организатором несет лицо, зарегистрированное
на ЭТЗП.
Организатор\заказчик не несут ответственности перед владельцами
сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для
проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за
любые убытки, потери, иной ущерб, связанный с использованием сертификата,
независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и
совершения ими иных действий.
Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТЗП, а
также время их совершения фиксируются автоматически.
1.2. Разъяснения положений аукционной документации
1.2.1. Для разъяснения положений аукционной документации лица,
зарегистрированные на ЭТЗП, обращаются с запросами в электронной форме.
Запрос направляется организатору через «личный кабинет участника
электронных процедур» на сайте www.etzp.rzd.ru (далее – личный кабинет).
1.2.2. Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии
с требованиями пункта 1.1.10 настоящей аукционной документации извещения о
проведении открытого аукциона и аукционной документации и не позднее, чем
за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
1.2.3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления запроса.
1.2.4. Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с
пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации не позднее чем в течение
3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о
лице, от которого поступил запрос.
1.3. Внесение изменений и дополнений в аукционную документацию
1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания
срока подачи аукционных заявок, в том числе, по запросу лица,
зарегистрированного на ЭТЗП, могут быть внесены дополнения и изменения в
извещение о проведении аукциона и настоящую аукционную документацию.
1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении
аукциона и в настоящую аукционную документацию, размещаются в
соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации в течение
трех дней с даты принятия решения о внесении изменений.
4
1.3.3. Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по
уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в
аукционную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников
об итогах аукциона и не несут ответственности в случаях, когда
претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях,
разъяснениях, а также уведомлениях при условии их надлежащего размещения в
соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной документации.
1.4. Аукционная заявка
1.4.1. Аукционная заявка должна состоять из надлежащим образом
оформленных документов, указанных в пп. 3.1.1, и отсканированных документов в
формате pdf1 (требуемое разрешение при сканировании документов составляет
100-200dpi2, допускается сканирование в черно-белом режиме), предоставляемых в
соответствии с п. 3.2 настоящей аукционной документации.
1.4.2. Каждый претендент может подать только одну аукционную заявку
для участия в открытом аукционе.
1.4.3. Аукционная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати)
календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
1.4.4. Аукционная заявка оформляется в соответствии с разделом III
настоящей аукционной документации. Аукционная заявка претендента, не
соответствующая
требованиям
настоящей
аукционной
документации,
отклоняется. В случае предоставления претендентом только одной части заявки
(только документов, указанных в пункте 3.1.1 или только электронной части
заявки) такая заявка считается не поданной.
1.4.5. Аукционная заявка оформляется на русском языке. Если в составе
аукционной заявки предоставляются документы на иностранном языке, такие
документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен
нотариально. Вся переписка, связанная с проведением открытого аукциона,
ведется на русском языке. В случае если для участия в аукционе иностранному
лицу потребуется извещение, аукционная документация на иностранном языке,
перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой
счет.
1.4.6. В случае, если в составе заявки представлен документ, который не
поддается
прочтению
(ввиду,
например,
низкого
качества
копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом
и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.
1.5. Обеспечение аукционной заявки
1.6. Срок и порядок подачи аукционных заявок
1.6.1. Аукционные заявки на участие в аукционе предоставляются с
момента размещения извещения о проведении открытого аукциона и аукционной
PDF - Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных
документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated.
2
DPI – Dots per inch – количество точек на линейный дюйм.
1
5
документации в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной
документации, и не позднее 11 часов 00 минут московского времени
«07» августа 2014 г.
1.6.2. Для надлежащей подачи аукционных заявок на участие в аукционе
претенденты через личный кабинет подают на ЭТЗП электронные части
аукционной заявки, содержащие документы согласно пункту 3.2.3 настоящей
аукционной документации, а документы, указанные в пункте 3.1.1 настоящей
аукционной документации, представляют по адресу:
фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 корпус 4,
подъезд 2, оф. 209 (территория комплекса «Красный маяк»), Ярославское
региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного
подразделения ОАО «РЖД»;
почтовый адрес (в случае отправки почтой документов, указанных в
пункте 3.1.1): 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское
региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного
подразделения ОАО «РЖД»;
строго в сроки, указанные в пункте 1.6.1 настоящей аукционной
документации.
1.6.3. Электронная часть аукционной заявки должна быть подписана
электронной подписью.
1.6.4. Документы, указанные в пункте 3.1.1, по истечении срока, указанного
в пункте 1.6.1 настоящей аукционной документации, не принимаются.
Документы, указанные в пункте 3.1.1, полученные по почте по истечении срока,
указанного в пункте 1.6.1, не рассматриваются и возврату не подлежат. По
истечении срока подачи аукционных заявок претенденты не имеют возможности
подать электронную часть аукционной заявки.
1.6.5. Окончательный срок подачи аукционных заявок и, соответственно,
дата вскрытия аукционных заявок может быть перенесена на более поздний срок.
Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом
1.1.10 настоящей аукционной документации. В этом случае срок действия
аукционных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3
настоящей аукционной документации и не сокращается.
1.7. Изменения аукционных заявок и их отзыв
1.7.1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную аукционную
заявку в любое время до истечения срока подачи аукционных заявок.
1.7.2. Для внесения изменений в поданную аукционную заявку или отзыва
заявки необходимо следовать положениям «Руководства пользователя»,
размещенного на сайте www.etzp.rzd.ru в разделе «Нормативные документы».
1.7.3. Никакие изменения не могут быть внесены в аукционную заявку
после окончания срока подачи аукционных заявок.
1.8. Недобросовестные действия претендентов/участников
1.8.1. К недобросовестным действиям претендентов/участников относятся
действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или
6
косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу
(служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме
(материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая
услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения аукциона,
принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного
действия заказчиком/организатором.
1.8.2. В
случае
установления
недобросовестности
действий
претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от
участия в аукционе. Информация об этом и мотивы принятого решения
указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.
1.9. Обеспечение надлежащего исполнения договора
1.9.1. Обеспечение надлежащего исполнения договора не установлено.
1.10. Заключение договора
1.10.1. Положения договора (условия оплаты, сроки и т.п.) не могут быть
изменены по сравнению с аукционной документацией и аукционной заявкой
победителя аукциона, за исключением случаев, предусмотренных настоящей
аукционной документацией. При невыполнении победителем аукциона
требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения
договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником,
сделавшим предпоследнее предложение по цене договора в порядке,
предусмотренном настоящей аукционной документацией.
1.10.2. Участник, признанный победителем настоящего аукциона, должен
подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня
проведения аукциона на ЭТЗП.
1.10.3. Договор заключается в соответствии с законодательством
Российской Федерации согласно приложению № 7 к настоящей аукционной
документации.
1.10.4. В случае если победитель аукциона уклоняется от подписания
договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с
участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. Стоимость
договора определяется на основании предложения такого участника по цене без
НДС с учетом применяемой победителем системы налогообложения.
1.10.5. В течение срока действия аукционной заявки победитель аукциона
обязан заключить договор на условиях настоящей аукционной документации,
аукционной заявки, по цене победителя, заявленной в ходе проведения аукциона.
1.10.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на
основании требований настоящей аукционной документации.
1.10.7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по
итогам аукциона, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных
бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае
непредставления указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться
от заключения договора без каких либо последствий.
7
1.10.8. Результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями
настоящего аукциона, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все
права на результаты работ переходят Заказчику.
Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам
на участие в аукционе
2.1. Обязательные требования
Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо,
выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать
обязательным требованиям аукционной документации, а именно:
а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых
санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные
внебюджетные фонды;
б) не находиться в процессе ликвидации;
в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);
г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая
деятельность не должна быть приостановлена.
2.2. Квалификационные требования
Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица,
выступающие на стороне одного претендента в совокупности) должен
соответствовать квалификационным требованиям аукционной документации, а
именно:
а) претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету аукциона,
стоимость которых составляет не менее 20 (двадцати) процентов начальной
(максимальной) цены договора, установленной в настоящей аукционной
документации;
б) у претендента должен иметься квалифицированный административнопроизводственный персонал, необходимый для выполнения работ по предмету
настоящего аукциона, в том числе:
- инженерно-технических работников (ИТР) – не менее 2-х человек
- рабочих – не менее 16 человек, из них:
Электромонтажник не ниже 4 разряда – не менее 2-х человек;
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования не ниже 4 разряда –
не менее 2-х человек;
Плотник не ниже 4 разряда – не менее 1 человека;
Облицовщик не ниже 4 разряда – не менее 2х человек;
Маляр строительный не ниже 4 разряда – не менее 2х человек;
Штукатур не ниже 4 разряда – не менее 2х человек;
Бетонщик не ниже 4 разряда - не менее 2-х человек;
Столяр строительный не ниже 4 разряда - не менее 1 человека;
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха не ниже 4 разряда
- не менее 2-х человек.
8
2.3. Претендент в составе аукционной заявки, в том числе в
подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет
следующие документы:
1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью
претендента;
2) надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей
аукционной документации;
3) копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое
физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
4) учредительные документы в последней редакции с учетом всех
изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке
(предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного
претендента);
5) копию договора простого товарищества (копию договора о совместной
деятельности)
(предоставляется
в
случае,
если
несколько
юридических/физических лиц выступают на стороне одного претендента
закупки);
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не
ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о
проведении аукциона в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей аукционной
документации (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо,
выступающее на стороне одного претендента);
7) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц,
имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности;
8) доверенность на сотрудника, подписавшего аукционную заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий
по уставу с приложением документов, подтверждающих полномочия лица,
выдавшего доверенность;
9) бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах, за 2012-2013 года (с отметкой инспекции Федеральной
налоговой службы либо с приложением документа, подтверждающего получение
ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) Организации и
индивидуальные предприниматели, применявшие до 2013 года упрощенную
систему налогообложения представляют информационное письмо, иной
документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе
на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2002 №ММВ-73/829@);
10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о
проведении аукциона в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей
аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной
9
Приказом ФНС России от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ с учетом
внесенных в приказ изменений (оригинал или нотариально заверенная копия)
(предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на
стороне одного претендента).
В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента)
имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какойлибо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо,
выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть
дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо
нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующей инспекцией
ФНС России, в которой числится задолженность.
11) гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным
лицом, подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате
(перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные
фонды по форме приложения № 3 к настоящей аукционной документации
(представляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на
стороне претендента).
12) сведения по прилагаемой форме приложения № 9 о привлекаемых
претендентами субъектах малого и среднего предпринимательства в качестве 3-х
лиц к исполнению обязательств по договору (предоставляется если претендент
планирует привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства).
2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям
претендент также предоставляет в составе аукционной заявки следующие
документы:
1. В подтверждение опыта выполнения работ
- сведения по форме приложения № 5 к настоящей аукционной
документации о наличии опыта по предмету открытого аукциона с приложением
документов, подтверждающих указанную в них информацию:
-копии договоров на выполнение работ со всеми приложениями,
содержащими предмет договора;
и
-копии актов выполненных работ;
2. В подтверждение наличия квалифицированного административнопроизводственного персонала
- сведения по форме приложения № 6 к настоящей аукционной
документации о наличии квалифицированного административно-технического и
производственного персонала;
и
- документы, подтверждающие требуемую квалификацию персонала (на
инженерно-технический персонал – копии дипломов о высшем строительном
10
образовании, на рабочих – например, копии дипломов, удостоверений,
свидетельств).
2.5. Вскрытие заявок
2.5.1. По окончании срока подачи аукционных заявок для участия в
открытом
аукционе
в
11 часов
00 минут
московского
времени
«07» августа 2014 г. представленные заявки вскрываются на ЭТЗП, электронные
части заявок становятся доступны организатору/заказчику.
2.6. Рассмотрение аукционных заявок
2.6.1. Рассмотрение аукционных заявок осуществляется экспертной
группой
совместно
с
организатором
по
адресу:
г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 3 корпус 4, подъезд 2, оф. 209 (территория комплекса
«Красный маяк») «21» августа 2014 г.
2.6.2. Аукционные заявки претендентов рассматриваются на соответствие
требованиям, изложенным в настоящей аукционной документации, на основании
представленных в составе аукционных заявок документов, а также иных
источников
информации,
предусмотренных
настоящей
аукционной
документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе
официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
2.6.3. Организатор рассматривает только те заявки претендентов, которые
подписаны электронной подписью (в том числе с действующим закрытым
ключом) и направлены ему в сроки, указанные в пункте 1.6.1 настоящей
документации.
2.6.4. Электронные документы, заверенные электронной подписью, не
рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи,
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если
сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с
превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи
сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического
лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа
подписи). Организатор вправе требовать подтверждения по полученным
электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной
подписи и правомерности ее использования.
2.6.5. До истечения срока действия аукционной заявки претенденту,
участнику может быть предложено продлить срок действия заявок. Претенденты,
участники вправе отклонить такое предложение организатора. В случае отказа
претендента\участника от продления срока действия заявки его аукционная
заявка отклоняется от участия в аукционе.
2.6.6. Аукционная заявка претендента может быть отклонена при наличии
просроченной задолженности перед ОАО «Арена-2000» за последние три года,
предшествующие дате проведения аукциона, в случае невыполнения
обязательств перед ОАО «Арена-2000», причинения вреда имуществу
ОАО «Арена-2000» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной)
цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных
11
обязательств перед ОАО «Арена-2000», причинение вреда имуществу
ОАО «Арена-2000» должно быть подтверждено решением суда или документом,
подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств,
причинения вреда имуществу ОАО «Арена-2000».
2.6.7. Претендентам,
участникам,
государственным
учреждениям,
юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов
открытого аукциона может быть направлен запрос о предоставлении информации
и документов, необходимых для подтверждения соответствия работ,
предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым
требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение
заявок претендентов, участников.
Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в
соответствии с требованиями пункта 1.1.10 в течение трех календарных дней с
даты направления запроса без указания наименования участника.
При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы,
предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не
соответствуют требованиям, изложенным в документации, аукционная заявка
претендента, участника отклоняется.
2.6.8. Указание претендентом недостоверных сведений в аукционной заявке
может служить основанием для отклонения такой заявки.
2.6.9. В случае если претендент не соответствует требованиям,
содержащимся в аукционной документации, его аукционная заявка отклоняется.
2.6.10. Информация относительно процесса рассмотрения аукционных
заявок не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки
претендентов/участников получить такую информацию до размещения
протоколов согласно требованиям пункта 1.1.10 настоящей аукционной
документации, служат основанием для отклонения аукционных заявок таких
претендентов/участников.
2.6.11. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в
подпункте 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сведений
о претенденте (каждом из физических и/или юридических лиц, выступающих на
стороне претендента) может являться основанием для отклонения заявки такого
претендента.
2.6.12. Претендент также не допускается к участию в открытом аукционе в
случае:
1) непредставления определенных аукционной документацией документов
либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о
претенденте или о работах, на закупку которых размещается заказ, не
соответствующей действительности;
2) несоответствия
претендента
предусмотренным
аукционной
документацией требованиям;
3) несоответствия
аукционной
заявки
требованиям
аукционной
документации, в том числе если:
12
─ аукционная заявка не соответствует форме, установленной аукционной
документацией, и/или не является полной, то есть не имеет обязательной
информации согласно требованиям аукционной документации;
─ документы не оформлены и/или не подписаны должным образом (в
соответствии с требованиями аукционной документации).
4) отказа претендента от продления срока действия заявки.
2.6.13. Если в аукционной заявке имеются расхождения между
обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма,
указанная словами. Если в аукционной заявке имеются арифметические ошибки
или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются
суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом
применяемой претендентом системы налогообложения.
2.6.14. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на участие в открытом аукционе не подана ни одна аукционная заявка;
2) на участие в открытом аукционе подана одна аукционная заявка;
3) по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в открытом
аукционе допущен один претендент;
4) на аукцион явился один участник;
5) в ходе проведения открытого аукциона не поступили предложения о
более низкой цене договора, чем начальная (максимальная) цена договора, шаг
аукциона снижен до минимального размера и после троекратного объявления
последнего предложения о начальной (максимальной) цене договора не
поступило ни одного предложения с более низкой ценой договора;
6) к участию в аукционе не допущен ни один претендент.
2.6.15. В случае если к участию в аукционе допущен только один
претендент и аукцион признан несостоявшимся договор заключается с
единственным участником аукциона.
2.6.16. По результатам рассмотрения аукционных заявок принимается
решение о соответствии/несоответствии претендентов и представленных ими
аукционных заявок требованиям аукционной документации, об отклонении
аукционных заявок, не соответствующих требованиям документации,
допуске/недопуске претендентов к участию в открытом аукционе и признании
претендентов участниками аукциона.
2.6.17. Претенденты и их представители не вправе участвовать в
рассмотрении аукционных заявок.
2.7. Порядок проведения аукциона
2.7.1. Аукцион проводится в электронной форме на ЭТЗП в личном
кабинете участника «25» августа 2014 г. в 09 часов 30 минут московского
времени.
2.7.2. Аукцион проводится путем
снижения общей начальной
(максимальной) цены за весь объем закупаемых работ без учета НДС на «шаг
аукциона».
2.7.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов
начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.
13
2.7.4. Организатор перед началом проведения аукциона присваивает
регистрационные номера участникам аукциона.
2.7.5. Аукцион начинается во время, указанное в пункте 2.7.1 настоящей
аукционной документации, с объявления предложения о цене договора с учетом
шага аукциона. Предложение о цене договора действует в течение 5 минут, за
исключением предложения на последнем шаге аукциона, а также после каждого
предложения участника, где устанавливается 15 минут.
2.7.6. Участник, если он согласен заключить договор по такой цене,
соглашается с предложенной ценой, подписывая данное предложение
электронной подписью.
2.7.7. При предоставлении предложений участников в электронной форме
очередность представления предложений фиксируется автоматически.
2.7.8. С момента начала проведения аукциона до его окончания на
электронной странице данного аукциона указываются все предложения о цене
договора и время их поступления.
2.7.9. В случае если была предложена цена договора, сниженная в
соответствии с шагом аукциона, равная цене, предложенной другим участником
открытого аукциона, ЭТЗП фиксирует предложение о цене договора,
поступившее ранее других предложений.
2.7.10. В случае если в течение действия предложения после объявления
цены договора с учетом шага аукциона ни один из участников аукциона не
подтвердит свое согласие с предложенной ценой договора, шаг аукциона
понижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора,
объявляется цена договора с учетом снижения шага аукциона.
2.7.11. Шаг аукциона снижается каждые 5 минут до предоставления
предложения участника, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной)
цены договора.
2.7.12. Аукцион считается оконченным, если по истечении 15 минут после
последнего предложения о цене договора ни один из участников не предложил
новую цену договора (при этом шаг аукциона составляет не ниже 0,5 процента
начальной цены договора). Средствами ЭТЗП фиксируется последнее и
предпоследнее предложение по цене договора и регистрационные номера
участников сделавших такие предложения.
2.7.13. При
проведении
аукциона
какие-либо
переговоры
с
участниками/претендентами не допускаются в случае, если в результате таких
переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и/или
условия для разглашения конфиденциальных сведений.
2.7.14. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее низкую цену договора.
2.7.15. Информация о ходе аукциона, предложениях участников, в том
числе последнем и предпоследнем предложениях, отображается на странице
аукциона на сайте www.etzp.rzd.ru.
2.7.16. По результатам аукциона стоимость каждого наименования работ за
единицу без НДС подлежит снижению от начальной пропорционально
14
коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора без учета
НДС, полученной по итогам проведения аукциона.
2.7.17. Конкурсная комиссия может принять решение об изменении объема
выполняемых работ в пределах не более 30 (тридцати) процентов начальной
(максимальной) цены договора без учета НДС.
Раздел III. Порядок оформления аукционных заявок
3.1. Предоставление документов в составе аукционной заявки
3.1.1. В срок, указанный в п. 1.6.1 настоящей аукционной документации в
адрес организатора:
фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3 корпус 4,
подъезд 2, оф. 209 (территория комплекса «Красный маяк»), Ярославское
региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного
подразделения ОАО «РЖД»;
почтовый адрес (в случае отправки почтой документов, указанных в
пункте 3.1.1): 150003, г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, Ярославское
региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного
подразделения ОАО «РЖД», контактный тел.: (4852) 79-49-05 (почтовая
экспедиция);
претендентами должна быть предоставлена:
─ справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданная по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о
проведении аукциона в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей
аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ с учетом
внесенных в приказ изменений (оригинал или нотариально заверенная копия)
(предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на
стороне одного претендента).
В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента)
имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какойлибо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо,
выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть
дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо
нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующей инспекцией
ФНС России, в которой числится задолженность.
3.1.2. Представитель претендента должен иметь при себе:
─ доверенность на право подачи документов, с приложением паспорта,
документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность или
протокол/решение, иной документ о назначении должностных лиц (генерального
директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента без
доверенности (копия, заверенная печатью претендента).
15
─ 2 экземпляра расписки о получении документов на участие в открытом
аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 8 к настоящей
аукционной документации, подписанной со стороны претендента.
3.1.3. Рассмотрение представленных в составе заявки претендента
документов на соответствие требованиям, изложенным в документации,
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей документацией.
3.2. Оформление аукционной заявки на ЭТЗП
3.2.1. Аукционная заявка оформляется и подается из «Личного кабинета»
на ЭТЗП.
3.2.2. Аукционная заявка, подаваемая претендентом на ЭТЗП, состоит из
отсканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при
сканировании документов составляет 100-200 dpi, допускается сканирование в
черно-белом режиме) и представляет собой файл – архив, следующего формата
«Наименование претендента Аукцион №.rar (или .zip)». Общий размер архива
электронной части аукционной заявки не должен превышать 10 Мегабайт.
Допускается размещение многотомного файла – архива при условии, что размер
каждого тома не будет превышать 10 Мегабайт и их общее количество будет не
больше 15. Вместо набора символов «Наименование претендента» указать
наименование претендента, а вместо символа «№» претендент должен указать
номер аукциона.
3.2.3. Электронная часть аукционной заявки содержит следующие
документы и материалы:
─ опись представленных документов, заверенную подписью и печатью
претендента;
─ надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей
аукционной документации;
─ техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим
заданием, по форме приложения № 4 к настоящей аукционной документации;
─ документальные подтверждения соответствия претендента обязательным
и квалификационным требованиям, изложенным в разделе II настоящей
аукционной документации;
─ документальные подтверждения соответствия требованиям технического
задания, изложенным в разделе IV настоящей аукционной документации.
Раздел IV. Техническое задание
4.1. Предметом аукциона является право заключения договора на
выполнение комплекса строительно-монтажных работ по перепланировке
помещения, обозначенного на техническом плане как "Корридор
№52"(помещение боулинга), расположенного на первом этаже УКРК "Арена2000. Локомотив" в 2014 г.
4.2. Предмет аукциона неделим, то есть претендент в случае победы в
настоящем аукционе должен выполнить все работы в полном объеме,
предусмотренные аукционной документацией. В аукционной заявке претендента
16
должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического
задания либо более выгодные для Заказчика.
4.3.
Начальная (максимальная) цена договора учитывает стоимость
всех налогов, включая НДС, материалов, изделий, конструкций и затрат,
связанных с их доставкой на Объект, стоимость оборудования и затрат,
связанных с его хранением, доставкой на Объект, и погрузочно-разгрузочными
работами, пусконаладочные работы, инфляцию, расходы, связанные со
страхованием, а также все затраты и расходы претендента, связанные с
выполнением работ, и составляет 8 017 841,65 (Восемь миллионов семнадцать
тысяч восемьсот сорок один) рубль 65 копеек без учета НДС / 9 461 053,15
(Девять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча пятьдесят три) рубля 15
копеек с учетом НДС, в том числе:
начальная
(максимальная)
стоимость
комплексного
страхования
строительных рисков составляет 194 688,00 (Сто девяносто четыре тысячи
шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС 18%, и 229 731,84
(Двести двадцать девять тысяч семьсот тридцать одни) рубль 84 копейки;
начальная (максимальная) цена оборудования поставки претендентом
составляет 1 149 365,00 (один миллион сто сорок девять тысяч триста шестьдесят
пять) рублей 00 копеек без учета НДС и 1 356 250,70 (Один миллион триста
пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 70 копеек с учетом НДС.
Перечень оборудования поставки претендентом и начальная (максимальная)
цена за единицу оборудования указаны в таблице пункта 4.10. технического
задания.
4.4.
Место проведения работ: г. Ярославль, ул. Гагарина д. 15, УКРК
«Арена-2000. Локомотив»
4.5.
№
пп
Наименование и объемы работ:
Наименование работ
Демонтаж конструкций.
Перегородки
1Разборка перегородок (каркасно-обшивных) с одним дверным
проемом
Двери
2 Демонтаж металлических дверей
Ед. изм.
Кол.
100 м2
перегородок (за
вычетом
проемов)
0,4319
100 м2
0,084
3 Разборка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в
100 м2 проемов 0,02121
перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема
до 3 м2 21-10 Кол-во: 2,1*1,01=2,121 м2
ТЗМ=1,2
17
4 Разборка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в
100 м2 проемов 0,04032
перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема
более 3 м2 21-20 Кол-во: 2,1*1,92=4,032 м2
Потолки
5 Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля
Полы
6 Разборка покрытий полов из линолеума и релина
7 Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований
(ламинат)
8 Разборка подиума
100 м2
поверхности
облицовки
5,66
100 м2
покрытия
100 м2
основания
100 м2
основания
2,65
0,84
0,43
Раздел 2. Закладка проемов
9 Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических
100 м2
0,11025
или силикатных неармированных при высоте этажа до 4 м Кол- перегородок (за
во: (1,16*2,1*2+1,92*2,1+1,01*2,1)=11,025 м2
вычетом
проемов)
10 Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером
1000 шт.
0,689
250х120х65 мм, марка 200
Демонтаж оборудования ТХ
Административная стойка
11 Демонтаж стойки, шкафов и пр.
100 шт.
0,13
изделий
12 Разборка столешницы
100 м2
0,0516
поверхности
облицовки
Боулинг
13 Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 2,5
1 шт.
4
м2 (пинспоттеры)
14 Механизм исполнительный, масса до 20 кг (система возврата
шара)
15 Аппарат настольный, масса до 0,015 т (система подсчета очков)
1 шт.
4
1 шт.
4
16 Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (система управления
боулинг-центром)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудование, пригодное для дальнейшего
использования, со снятием с места установки, необходимой
(частичной) разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременного хранения. ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
2. Производство строительных и других работ в существующих
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и
других предметов, мешающих нормальному производству работ
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
17 Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект
преобразователей (излучатель, фотоприемник) (датчик заступа)
1 шт.
1
1 компл.
4
18
Дорожки
18 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
19 Разборка покрытий полов в два слоя
20 Разборка желобов
Ограждение
21 Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых
Полы
22 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
толщиной 20 мм (при неровности пола 1-20 мм - 50% площади)
100 м2
основания
100 м2
покрытия
100 м плинтуса
1,566
100 м2
0,48
1,566
1,536
100 м2 стяжки
0,5706
23 Устройство стяжек (из выравнивающих смесей) толщиной 20 мм 100 м2 стяжки
(при неровности пола 20-80 мм - 50% площади)
0,5706
24 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
100 м2 стяжки
0,5706
100 м2
изолируемой
поверхности
м3
1,1412
100 м2
покрытия
м2
100 м плинтуса
1,1412
25 Устройство (прим) тепло- и звукоизоляции сплошной из плит
или матов минераловатных (подложка)
26 Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола,
толщина 3 мм
27 Устройство покрытий из досок паркетных (прим)
28 Ламинат (прим) Quick Step Квик Степ, 33 класс
29 Устройство плинтусов (прим) поливинилхлоридных (ПВХ)
4,702
118,7
0,611
П-2 Помещения: раздевалка на 20 чел., инвентарная, кладовые, коридор.
30 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
толщиной 20 мм (при неровности пола 1-20 мм - 50% площади)
100 м2 стяжки
1,167
31 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
100 м2 стяжки
толщиной 20 мм (при неровности пола 20-80 мм - 50% площади)
1,167
32 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
33 Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
100 м2 стяжки
1,167
100 м2
покрытия
м2
100 м плинтуса
2,334
34 Линолеум (прим) коммерческий гомогенный (толщина 5 мм)
35 Устройство плинтусов (прим) поливинилхлоридных (ПВХ)
238,1
1,249
П-3 Раздевалка для юных хоккеистов
36 Устройство стяжек (из выравнивающих смесей) толщиной 20 мм 100 м2 стяжки
(при неровности пола 1-20 мм - 50% площади)
0,4395
37 Устройство стяжек (из выравнивающих смесей) толщиной 20 мм 100 м2 стяжки
(при неровности пола 20-80 мм - 50% площади)
0,4395
19
38 Устройство покрытий из релина на клее «Бустилат»
39 Покрытие спортивное (Регупол Classic)
40 Устройство плинтусов поливинилхлоридных (ПВХ)
100 м2
покрытия
м2
100 м плинтуса
0,879
89,66
0,47
П-4 Помещения: санузлов, тамбуров, для хранения уборочного инвентаря.
41 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
100 м2 стяжки
толщиной 20 мм (при неровности пола 1-20 мм - 50% площади)
0,1937
42 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
100 м2 стяжки
толщиной 20 мм (при неровности пола 20-80 мм - 50% площади)
0,1937
43 Устройство гидроизоляции (прим) полимерцементным составом
Mapelastic Mapei (с учетом 100 мм на стену)
100 м2
поверхности
0,395
44 Устройство покрытий (прим) на растворе их сухой смеси с
приготовлением раствора в построечных условиях из плиток
гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
100 м2
покрытия
0,3874
100 м плинтуса
0,415
100 м деталей
0,04
45 Устройство плинтусов из плиток керамических
46 Установка (прим) цементных деталей (порогов) высотой до 100
мм
47 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
Душевые
48 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
толщиной 20 мм (Душевая 06)
49 Устройство стяжек (из выравнивающих смесей) толщиной 20 мм
(Душевая 06 возле лотка)
50 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
толщиной 20 мм (Коридор возле душевой 06)
51 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2
кирпича при высоте этажа до 4 м
52 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
толщиной 20 мм (Душевая 16)
53 Устройство стяжек (прим) (из выравнивающих смесей)
толщиной 20 мм (Коридор возле душевой 16)
54 Устройство гидроизоляции (прим) полимерцементным составом
Mapelastic Mapei (с учетом 300 мм на стену)
55 Устройство (прим) тепло- и звукоизоляции сплошной из плит
или матов
56 Нагревательный мат Thermomat марки TVK-180
м3
0,00816
100 м2 стяжки
0,0555
100 м2 стяжки
0,034
100 м2 стяжки
0,011
100 м2
перегородок (за
вычетом
проемов)
100 м2 стяжки
0,005
0,1784
100 м2 стяжки 0,00915
100 м2
поверхности
100 м2
изолируемой
поверхности
м2
0,294
0,2798
27,98
57 Устройство (прим) покрытий на растворе их сухой смеси с
100 м2
приготовлением раствора в построечных условиях из плиток
покрытия
гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
58 Устройство плинтусов из плиток керамических
100 м плинтуса
0,285
59 Установка (прим) цементных деталей (порогов) высотой до 100
мм
0,014
20
100 м деталей
0,299
60 Раствор готовый кладочный цементный марки 200
м3
0,003
Отделка помещений
Раздел 1. Помещения: 01-03, 09, 11-13, 17 (Зал, раздевалки, коридоры, кладовые)
Потолок.
61 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу
100 м2
4,393
из оцинкованного профиля
поверхности
облицовки
Стены или перегородки
62 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
100 м2
6,846
улучшенная по штукатурке стен
окрашиваемой
поверхности
Раздел 2. Помещения: 07, 08, 10 (Санузлы, душевые, для хранения уборочного инвентаря)
Потолок.
63 Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу
100 м2
0,1825
из оцинкованного профиля
поверхности
облицовки
Стены и перегородки.
64 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без
100 м2
0,7961
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток поверхности
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и
облицовки
бетону
Раздел 3. Помещения 05, 06, 15, 16 (Санузел, душевая)
Потолок.
65 Подшивка потолков досками обшивки
100 м2 потолка
0,44
66 Покрытие лаками по окрашиваемой или огрунтованной
поверхности потолков за 1 раз
100 м2
0,44
окрашиваемой
поверхности
или покрытия
т
0,00484
67 Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный),
глянцевый (для бань и саун)
Стены и перегородки.
68 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без
100 м2
карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток поверхности
туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и
облицовки
бетону
Раздел 4. Помещения 04, 14 (тамбур)
Потолок.
69 Подшивка потолков досками обшивки
100 м2 потолка
70 Покрытие лаками по окрашиваемой или огрунтованной
поверхности потолков за 1 раз
71 Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный),
глянцевый (для бань и саун)
Стены или перегородки
72 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная по штукатурке стен
0,0585
100 м2
0,0585
окрашиваемой
поверхности
или покрытия
т
0,00064
100 м2
окрашиваемой
поверхности
Раздел 5. Окраска перегородок со стороны сущестующих помещений
21
1,4272
0,2711
Стены или перегородки
73 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная по штукатурке стен
100 м2
окрашиваемой
поверхности
Двери
Раздел 1. Заполнение дверных проемов
Двери противопожарные
74 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 100 м2 проемов
каменных стенах площадью проема более 3 м2 Кол-во:
2,125*1,5=3,19 м2
0,651
0,0319
75 Металлические противопожарные двери Н RUS 30 C-2
шт
1
2125х1500 Hormann 56930/1.18/4,25*1,03
76 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 100 м2 проемов 0,02125
каменных стенах площадью проема до 3 м2 Кол-во:
2,125*1=2,125 м2
77 Металлические противопожарные двери Н RUS 30 C-1
шт
1
2125х1000 Hormann 46930/1.18/4,25*1,03
78 Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание
компл.
2
двупольных
79 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из
компл.
2
латуни
80 Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной
100 м
0,135
лентой ЛТСМ-1 Кол-во: 8,2+6,34+7,2+6,8+6,6+6+6=47,14 м
81 Установка доводчиков
100 компл.
0,02
82 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом
шт.
корпусе
Двери внутренние
83 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 100 м2 проемов
перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема
до 3 м2 21-7, 21-8, 21-9, 21-10 Колво:1,47*2+1,68*6+1,89*2+2,1*2=21 м2
84 Двери внутренние ZK 21-7 Hormann 10326/1.18/4,25*1,03
шт
85 Двери внутренние ZK 21-7Л Hormann 10326/1.18/4,25*1,03
шт
86 Двери внутренние ZK 21-8 Hormann 10326/1.18/4,25*1,03
шт
87 Двери внутренние ZK 21-8Л Hormann 10326/1.18/4,25*1,03
шт
88 Двери внутренние ZK 21-9 Hormann 10326/1.18/4,25*1,03
шт
89 Двери внутренние ZK 21-10 Hormann 10880/1.18/4,25*1,03
шт
90 Скобяные изделия для блоков входных однопольных
компл.
91 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из
компл.
латуни
92 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 100 м2 проемов
перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема
более 3 м2 21-15 Кол-во: 3,15*3=9,45 м2
93 Двери внутренние ZK 21-15 Hormann 26577/1.18/4,25*1,03
94 Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание
двупольных
95 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из
латуни
22
2
0,21
1
1
3
3
2
2
12
12
0,0945
шт
компл.
3
3
компл.
3
96 Установка доводчиков
100 компл.
97 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом
шт.
корпусе
Водопровод и канализация
98 Раздел 1. Водопровод В1 (л.1,2)
99 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
шт.
100 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
шт.
101 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
шт.
102 Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм (прим)
шт.
103 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 63 мм
0,09
9
2
1
19
16
0,04
104 Труба из полипропилена PN 20/63
м
105 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 32 мм
4
0,23
106 Труба из полипропилена PN 20/32
м
107 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 25 мм
108 Труба из полипропилена PN 20/25
м
109 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 20 мм
110 Труба из полипропилена PN 20/20
м
111 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
100 м
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
трубопровода
23
0,12
112 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
0,04
100 м
трубопровода
12
0,39
39
0,74
113 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110x63x110
мм
114 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x32 мм
115 Муфта полипропиленовая (прим) переходная диаметром 63x20
мм
116 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32
мм
117 Тройник полипропиленовый (прим) переходной диаметром
20x25x20 мм
118 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм
119 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм
120 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм
шт.
4
шт.
шт.
2
1
шт.
2
шт.
1
шт.
шт.
шт.
4
4
6
121 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм
шт.
12
122 Угольник 90 град, (прим) полипропиленовый диаметром 32 мм
шт.
10
123 Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм
шт.
6
23
124 Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм
шт.
125 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой
шт.
диаметром 32x1"
126 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой
шт.
диаметром 20x1"
127 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных
100 м
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
трубопровода
(гильзы) д.65, 79, 80
128 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или
стены подвала диаметром до 100 мм
1 сальник
Раздел 2. Горячий водопровод ТЗ (л. 2,3)
129 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
шт.
130 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
шт.
131 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
шт.
132 Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм (прим)
шт.
133 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 63 мм
134 Труба из полипропилена PN 20/63
м
135 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 32 мм
24
2
30
0,0153
9
2
1
9
6
0,04
4
0,23
136 Труба из полипропилена PN 20/32
м
137 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 25 мм
23
0,12
138 Труба из полипропилена PN 20/25
м
139 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 20 мм
12
0,24
140 Труба из полипропилена PN 20/20
141 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
142 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
м
100 м
трубопровода
100 м
трубопровода
24
0,59
143 Установка смесителей
10 шт.
0,6
144 Смеситель для умывальника Oras Safira 1015
145 Установка смесителей (прим) для душа
шт
10 шт.
6
1
шт
10
шт.
4
шт.
шт.
2
2
146 Смеситель для душа настенный, латунный хромированный Oras
с душевой сеткой на гибком шланге
147 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110x63x110
мм
148 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x32 мм
149 Муфта полипропиленовая (прим) переходная диаметром 63x25
мм
24
0,04
150 Муфта полипропиленовая (прим) переходная диаметром 63x20
мм
151 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32
мм
152 Тройник полипропиленовый (прим) переходной диаметром
20x25x20 мм
153 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм
154 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм
156 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
шт.
шт.
3
3
4
157 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм
шт.
4
158 Угольник 90 град, (прим) полипропиленовый диаметром 32 мм
шт.
6
159 Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм
160 Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм
161 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 32x1"
162 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 25x1"
163 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20x1"
164 Раздел 3. Канализация К1 (л.3)
165 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и
горячей воды
шт.
шт.
шт.
4
12
2
шт.
2
шт.
20
10 компл.
0,6
166 Умывальник керамический с сифоном с пьедесталом IDO
шт
6
167 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
168 Унитаз керамический с косым выпуском ido
10 компл.
шт
0,7
7
169 Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
10 компл.
0,1
170 Установка писсуаров настенных
10 компл.
0,3
171 Писсуар Ido
шт
172 Установка трапов диаметром 50 мм
10 компл.
3
0,3
173 Трап с горизонтальным выпуском с решеткой 150х150 DN 50
HL510N интерма
шт
1
174 Трап с горизонтальным выпуском с решеткой 150х150 DN 50
HL72.1N интерма
шт
2
175 Установка (прим) душевых лотков
10 компл.
176 Плоский душевой лоток HL50F.0/130 для линейного отведения
воды общей длиной 1300мм, с монтажными регулировочными
винтами, сифоном (50 мм), Q =0.8 л/с, для решётки длиной 1200
мм
25
шт
0,7
6
177 Плоский душевой лоток HL50W.0/110 для линейного отведения
воды общей длиной 1100мм, с монтажными регулировочными
винтами, сифоном (50 мм), Q =0.8 л/с, для решётки длиной 1000
мм
178 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 50 мм
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и
других предметов, мешающих нормальному производству работ
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
179 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм
КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы,
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
2. Производство строительных и других работ в существующих
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и
других предметов, мешающих нормальному производству работ
ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
180 Установка лючков-прочистки (прим)
181 Лючок-прочистка HL98 для труб из ПВХ, ПП DN 110
7886/1,18/4,25*1,03=1619,66
182 Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм
183 Тройник (прим) Т 900гр 50х50 диаметром 50 мм
184 Тройник (прим) Т 900гр 110х110 диаметром 110 мм
185 Отвод 90° полиэтиленовый (прим), диаметр 50мм
186 Отвод 90° полиэтиленовый (прим), диаметр 110 мм
187 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб
диаметром до 100 мм
188 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,
ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
189 Воздушный клапан для невентилируемых канализационных
стояков DN 110
Электорооборудование
Раздел 1. Демонтажные работы.
Светотехническое оборудование и электроустановочные изделия.
190 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на
подвесках, количество ламп в светильнике до 2
191 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на
подвесках, количество ламп в светильнике до 4
26
шт
1
100 м
трубопровода
0,18
100 м
трубопровода
0,36
1 шт.
5
шт
5
10 шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1 шт.
0,1
4
8
4
6
1
шт.
1
шт
1
100 шт.
0,88
100 шт.
0,3
192 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами
или болтами для помещений с нормальными условиями среды,
одноламповый
100 шт.
0,04
193 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с
количеством ламп в светильнике 2
100 шт.
0,04
194 Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с
количеством ламп в светильнике 2
100 шт.
0,04
195 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с
количеством ламп в светильнике 1
100 шт.
0,01
196 Транспарант световой (табло)
1 шт.
4
197 Патрон стенной или потолочный
100 шт.
0,01
198 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой
проводке
199 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина
до 600х600х350 мм
200 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой
проводке
Кабельные трассы
201 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по
основанию пола, диаметр до 63 мм
100 шт.
0,06
202 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса
1 м кабеля до 1 кг
1 шт.
1
100 шт.
0,39
100 м
1,4
100 м кабеля
8,9
203 Короб (прим) по стенам и потолкам, длина 2 мК
100 м
0,8
204 Провод в коробах, сечением до 6 мм2
100 м
0,6
205 Провод в коробах, сечением до 35 мм2
100 м
0,5
100 шт.
0,13
207 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на
подвесках, количество ламп в светильнике до 4
100 шт.
0,33
208 Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с
количеством ламп в светильнике 1
209 Транспарант световой (табло)
100 шт.
0,05
Раздел 2. Монтажные работы
Светотехническое оборудование
206 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на
подвесках, количество ламп в светильнике до 2
1 шт.
6
210 Приборы, (прим) ЭПРА, масса до 5 кг
1 шт.
24
Аппараты назнечения до 1000В
211 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина
до 600х600х350 мм
1 шт.
1
27
212 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
1 шт.
1
213 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов
до 6
214 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
1 шт.
6
1 шт.
2
Электроустановочные изделия.
215 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой
проводке
216 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой
проводке
217 Розетка штепсельная (прим) с заземлением
100 шт.
0,16
100 шт.
0,04
100 шт.
0,16
218 Коробка, размер до 200х200 мм
1 шт.
39
Кабельные трассы
219 Короб (прим) по стенам и потолкам, длина 2 м
100 м
0,11
100 м кабеля
1,635
100 м кабеля
0,1
100 м
1,4
100 шт.
0,12
100 шт.
0,1
1 шт.
50
шт
1
шт
33
220 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1
кг
221 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2
кг
222 Проводник заземляющий из медного изолированного провода
сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
Монтаж существующих изделий
223 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на
подвесках, количество ламп в светильнике до 4
224 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на
подвесках, количество ламп в светильнике до 2
225 Коробка, размер до 200х200 мм
Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником
226 Светильник для люминесцентных ламп 2х18 OWP/R 218
встраиваемые в п/потолок
227 Светильник для люминесцентных ламп 4х18 OWP/R 418
встраиваемые в п/потолок
228 Светильник для люминесцентных ламп ALD 218 встраиваемые в
п/потолок
229 Лампы люминесцентные (прим) Т8 18Вт, G13
230 Табло аварийного выхода ВS-7141-1х8
шт
12
шт.
шт
160
6
231 Эвакуационный знак
шт
4
шт
12
шт
24
NPU-3110.05
232 Светильник для люминесцентных ламп Feo 2036/1W 1х8
настенный влагозащищенный
233 Электронный пускорегулирующий аппарат QTIS e 4х18/198-254
28
234 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
235 Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
236 Розетка штепсельная (прим) с заземляющим контактом
237 Коробка (прим) для установки всех механизмов
238 Коробка монтажная для скрытого монтажа AU17.2
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
16
4
16
38
1
239 Короб со стандартной крышкой 20х10
м
100
240 Короб со стандартной крышкой 100х40
м
10
241 Кабель силовой ППГнг-HF 3х1,5
242 Кабель силовой ППГнг-HF 3х2,5
243 Кабель силовой ППГнг-HF 5х10
244 Кабель силовой ППГнг-HF 3х1,5
245 Провода силовые для электрических установок на напряжение
до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2
м.
м.
м.
м.
1000 м
150
1285
100
200
0,14
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией
Раздел 1. Демонтажные работы
246 Оросители, насадки установок водяного и пенного
100 шт.
0,7
пожаротушения спринклерные
247 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
248 Прокладка трубопроводов отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
Раздел 2. Монтажные работы
249 Оросители, насадки установок водяного и пенного
пожаротушения спринклерные
250 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
1 шт.
5
100 м
трубопровода
0,85
100 шт.
0,7
1 шт.
23
251 Прокладка трубопроводов отопления из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
100 м
трубопровода
0,85
252 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
253 Шкаф (пульт) (прим) управления навесной, высота, ширина и
глубина до 600х600х250 мм
100 м
трубопровода
1 шт.
0,85
1 шт.
110
254 Колодка клеммная на стене
1
255 Сварное соединение (заглушка, муфта), диаметр труб наружный 10 соединений
и условный 15х6 мм
10,7
256 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с
креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1
кг
100 м кабеля
32,5
257 Прибор (прим) измерения и защиты, количество подключаемых
концов до 2 (автоматический выключатель, DIN-рейка)
1 шт.
29
4
258 Реле
1 шт.
1
259 Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный
1 шт.
1
260 Аппарат (прим) (кнопка, ключ управления, сигнальная лампа) )
количество подключаемых концов до 2 (индикатор, кнопка)
261 Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,
магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР
Раздел 4. Материалы
262 Провод ПВ3х0,75
263 Кабель КПСнг-FRHF 4х2х0,5
264 Кабель КПСнг-FRHF 1х2х0,5
265 Кабель КПСнг-FRHF 1х2х1,0
266 Кабель силовой ППГнг-HF 3х2,5
267 Клемма Wago проходная 3-провод серый
1 шт.
39
1 шт.
2
м
м
м
м
м.
шт.
150
2600
270
180
50
110
268 Перемычка на 1 дел. (серая) Wago серый 1
шт.
2
269 Концевая пластина для клеммы на трипроводника Wago
шт.
2
270 Стопор для клемм Wago
271 DIN-рейка 60 см. Wago
272 Оповещатель речевой потолочного исполнения РА-620Т Roxton
шт.
шт.
шт.
4
3
7
273 Оповещатель речевой потолочного исполнения CS-10 Inter-M
шт.
7
274 Оповещатель речевой настенного исполнения WP-06T Roxton
шт.
2
275 Оповещатель речевой настенного исполнения со степенью
защиты IP54 CN-10T Roxton
276 Хомут трубный д. 32 мм с гайкой
277 Заглушка стальная эллиптическая приварная 32х3 Wago
шт.
2
шт.
шт.
40
38
278 Муфта стальная приварная 1/2"
279 Реле пром.~220В 3пк 5А РЭК78/3 б/роз
шт.
шт.
69
1
280 Разъем для реле РЭК78/3
шт.
1
281 Индикатор светодиодный AD-22DS матрица d22 мм 24 В
AC/DC зеленый
282 Индикатор светодиодный AD-22DS матрица d22 мм 24 В
AC/DC
283 Кнопка AEAL-22 "Грибок" с фиксацией д. 22мм
шт.
19
шт.
19
шт.
1
284 ИПР535-8/G МСР3А-G000-SF-S214-01 ручной пожарный
извещатель
Перегородки
Раздел 1. Строительные работы
Перегородки из ГКЛ с обеих сторон
285 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих
шт
2
30
100 м2
перегородок (за
вычетом
проемов)
2,8393
286 Листы гипсокартонные (прим) влагостойкие, ГИПРОК,
м2
толщиной 13 мм
287 Плиты минераловатные (прим) «Лайт-Баттс» ROCKWOOL,
м2
толщина 50 мм, кол-во: толщина 100 мм
288 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по
100 м2
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и
перегородок (за
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным
вычетом
проемом
проемов)
289 Листы гипсокартонные (прим) влагостойкие, ГИПРОК,
м2
толщиной 13 мм
290 Плиты минераловатные (прим) «Лайт-Баттс» ROCKWOOL,
м2
толщина 50 мм, кол-во: * 2 до толщина 100 мм
291 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по
100 м2
системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и
перегородок (за
двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с двумя дверными
вычетом
проемами
проемов)
292 Плиты минераловатные (прим) «Лайт-Баттс» ROCKWOOL,
м2
толщина 50 мм, кол-во: толщина 100 мм
293 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов
100 м2
при высоте помещений до 6 м
горизонтальной
проекции
Технологические решения
71,59
584,8
1,5154
66,03
312,2
0,3756
77,38
0,225
Раздел 1. Технологическое оборудование
295 Монтаж 3632*0,04/1,18/3,6=34,2
шт
20
296 Монтаж 609*0,04/1,18/3,6=5,73
шт
20
297 Монтаж 13500*0,04/1,18/3,6=127,12
шт
60
298 Монтаж 7000*0,04/1,18/3,6=65,91
шт
15
299 Монтаж 2160*9,8*0,01/1,18/3,6=49,83
шт
1
300 Монтаж 828*0,01/1,18/3,6=1,95
шт
3
301 Монтаж 1515*0,01/1,18/3,6=3,57
шт
1
302 Монтаж 394,7*0,01/1,18/3,6=0,93
шт
4
303 Монтаж 1070*0,01/1,18/3,6=2,52
шт
4
304 Монтаж 2160*0,01/1,18/3,6=5,08
шт
11
305 Монтаж 400*0,04/1,18/3,6=3,77
шт
9
306 Монтаж 5681*0,04/1,18/3,6=53,49
шт
2
307 Монтаж 5983*0,04/1,18/3,6=56,34
шт
3
31
308 Монтаж 5052*0,04/1,18/3,6=47,57
шт
3
309 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
1,38
310 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
12,58
311 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,53
312 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
2,73
313 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
2,75
314 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
1,89
315 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
1,27
316 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,64
317 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,96
318 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,85
319 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,53
320 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,64
321 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,49
322 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,93
323 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
0,66
324 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
7,62
325 Монтаж 122,4*0,04/1,18/3,6=1,15
м
14
326 Монтаж 2700*0,04/1,18/3,6=25,42
м2
13,34
Пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации и оповещения
Раздел 1. Монтажные работы
327 Автоматизированная система управления I категории
1 система
технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20
328 Автоматизированная система управления I категории
технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за
каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05
Система вентиляции и кондиционирования.
Раздел 1. Демонтажные работы
329 Установка воздухораспределителей, предназначенных для
подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг (диффузор).
32
1
1 канал
5
1
воздухораспред
5
(Демонтаж)
елитель
330 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм
диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм
331 Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм
диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
332 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2.
(Демонтаж)
333 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2.
(Демонтаж)
100 м2
поверхности
воздуховодов
100 м2
поверхности
воздуховодов
1 решетка
0,4497
0,14
1
1 решетка
1
1 калорифер
1
335 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса до 5 кг (регулятор темпер., датчик, привод,
адаптер)
336 Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и
контроля
337 Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до
200х200 мм (бокс)
1 шт.
10
1 шт.
2
1 шт.
2
338 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб
диаметром до 25 мм
339 Установка блоков присоединительных БП-1
производительностью до 10 тыс.м3/час (фанкойл)
1 шт.
5
1 блок
3
340 Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте
стойки
341 Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом диаметром до 560 мм
1 шт.
3
1 шт.
2
342 Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом диаметром до 355 мм
1 шт.
4
343 Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом диаметром до 250 мм
1 шт.
2
1
воздухораспред
елитель
1 решетка
25
1 клапан
7
1 клапан
8
1 клапан
4
Раздел 2. Вентиляция
334 Установка калориферов массой до 0,1 т (нагреватель)
344 Установка воздухораспределителей, предназначенных для
подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг (диффузор)
345 Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
346 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
347 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200
мм
348 Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500
мм
33
4
349 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром
4000 мм
350 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром
до 200 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
100 м2
поверхности
воздуховодов
351 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром
до 250 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,4082
352 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром
до 355 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
1,2858
353 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром
до 450 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,1633
354 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром
от 500 до 560 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,0785
355 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
до 600 мм
356 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром
от 1100 до 1600 мм
357 Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2,
сечение провода до 6 мм2
358 Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной
100 м2
поверхности
воздуховодов
100 м2
поверхности
воздуховодов
100 м трубок
0,03
0,188
100 м кабеля
0,04
359 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
100 м
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным трубопровода
диаметром 25 мм
360 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из
100 м
стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
трубопровода
361 Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
100 шт.
0,3
362 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука
(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
трубками
363 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой
алюминиевой дублированной
0,04
1,4737
2,6
0,16
0,01
10 м
трубопровода
2
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,2
364 Раздел 3. Материалы, неучтенные расценками, в текущих ценах
365 Нагреватель водяной двухрядныйVBC-160-2
шт.
1
366 VBC-315-2
шт.
1
367 Регулятор температурыAqua 24TF
шт.
2
34
368 Блок питанияPSS20
шт.
2
369 Бокс пластиковыйU+EK
шт.
2
370 Датчик температурыTG-K330
шт.
2
371 Привод с трехточечным управлениемRVAZ4-24
шт.
2
372 Клапан двухходовой, Ду15, Kvs 0.6ZTV 15-0,6
шт.
1
373 Клапан двухходовой, Ду15, Kvs 1.6ZTV 15-1,6
шт.
1
374 ФанкойлFWF-BT 05
шт.
3
375 Декоративная панельBYFQ60B
шт.
3
376 ПультBRC315D
шт.
3
377 Трехходовой крапанEKMV3C09B7
шт.
3
378 Плата управления с креплениемEKRP1C11 + KRP1BA101
шт.
3
379 Привод клапана 2 позиционных, без возвратной пружины, 4 Нм,
220 ВAST04
шт.
2
380 АдаптерZ01DN08
шт.
1
381 АдаптерZ01DN12
шт.
1
382 Клапан воздушный:КВК-500Р
шт.
1
383 Клапан воздушный: КВК-400Р
шт.
1
384 Клапан воздушный: КВК-315Р
шт.
4
385 Клапан воздушный: КВК-250Р
шт.
2
386 Диффузор универсальный:ДПУ-М 100
шт.
9
387 Диффузор универсальный: ДПУ-М 160
шт.
5
388 Диффузор универсальный: ДПУ-М 200
шт.
2
389 Диффузор универсальный: Диффузор конический:ДКУ-М 250
шт.
2
390 Диффузор универсальный: ДКУ-М 315
шт.
7
391 Решетка:АМР-К 400х200
шт.
1
392 Решетка: АМР-К 200х100
шт.
1
393 Решетка: АМР-К 500х200
шт.
2
394 Клапан протипожарный, НО, 60 мин, 220В, с клеммной
коробкой, с электромеханическим приводом с возвратной
пружинойКПС-1м(60)-НО-МS(220)-д200-К
шт.
1
35
395 Клапан протипожарный, НО, 60 мин, 220В, с клеммной
коробкой, с электромеханическим приводом с возвратной
пружиной КПС-1м(60)-НО-МS(220)-д250-К
396 Клапан протипожарный, НО, 60 мин, 220В, с клеммной
коробкой, с электромеханическим приводом с возвратной
пружиной КПС-1м(60)-НО-МS(220)-д315-К
шт.
5
шт.
1
397 Клапан протипожарный, НО, 60 мин, 220В, с клеммной
коробкой, с электромеханическим приводом с возвратной
пружиной КПС-1м(60)-НО-МS(220)-1000х1000-К
шт.
7
398 Клапан протипожарный, НО, 60 мин, 220В, с клеммной
коробкой, с электромеханическим приводом с возвратной
пружиной КПС-1м(60)-НО-МS(220)-800х600-К
399 Клапан протипожарный, НО, 60 мин, 220В, с клеммной
коробкой, с электромеханическим приводом с возвратной
пружиной КПС-1м(60)-НО-МS(220)-1200х600-К
400 Клапан протипожарный, НО, 60 мин, 220В, с клеммной
коробкой, с электромеханическим приводом с возвратной
пружиной КПС-1м(60)-НО-МS(220)-1400х500-К
401 Переход1000х1000/д1000-ф/нп
шт.
1
шт.
2
шт.
2
шт.
14
402 Воздуховод:Д100
м
16
403 Воздуховод: Д160
м
27
404 Воздуховод: Д200
м
14
405 Воздуховод: Д250
м
40
406 Воздуховод: Д315
м
130
407 Воздуховод: Д400
м
13
408 Воздуховод: Д500
м
5
409 Воздуховод: 200х100
м
5
410 Воздуховод: 400х200
м
4
411 Воздуховод: 500х200
м
10
412 Фасонные детали из оцинкованой стали (б=0,5мм):
м2
120
413 Воздуховод гибкий нетеплоизолированный:Д250
м
12
414 Хомут вентиляционный под болт М8:Д160
шт.
3
415 Хомут вентиляционный под болт М8: Д200
шт.
3
416 Хомут вентиляционный под болт М8: Д250
шт.
24
36
417 Хомут вентиляционный под болт М8: Д315
шт.
70
418 Хомут вентиляционный под болт М8: Д400
шт.
8
419 Хомут вентиляционный под болт М8: Д500
шт.
4
420 Хомут для трубы под болт М8:д20
6
421 Хомут для трубы под болт М8 д30
4
422 ШпилькаМ8х2000
шт.
140
423 Скоба монтажная вентиляционная с болтомМ8
шт.
40
424 Анкер с болтом (СМ430850)М8
шт.
140
425 Профиль PSLBPL2906
шт
12
426 Кабель:МКЭШ 3х0.75
м
64
427 ВВГнг 4х1.5
м
200
428 Гофрированная трубад25
м
260
429 Труба полипропилен для холодной воды PN10 (SDR11)25x2.3
м
30
430 Труба стальная водогазопроводная:15х2.5
м
10
431 Труба стальная водогазопроводная 25х2.8
м
6
шт.
1
шт.
10
434 Изоляция труб, толщина 13, трубки длной 2 м13х22
м
10
435 Изоляция труб, толщина 13, трубки длной 2 м 13х30
м
10
432 Переключатель на два положения, цвет черный, 220ВC2SS2-10B11
433 Лента алюминиевая самоклеющаяся, ширина 50ЛАМС
436 Изоляция воздуховода, толщина 10, в рулонах,
м2
самоклеющаясяAD ALU 10
Пусконаладочные работы системы вентиляции и кондиционирования.
Раздел 1. Пусконаладочные работы
437 Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при
1
количестве сечений до 10
вентиляционна
я сеть
438 Кондиционер местный автономный шкафного типа со
1 кондиционер
встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по
воздуху свыше 1 тыс. м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве
однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5
439 Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий 1 устройство
Пусконаладочные работы электорооборудования.
Раздел 1. Пусконаладочные работы
37
20
1
3
19
440 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с
электромагнитным, тепловым или комбинированным
расцепителем
441 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с
устройством защитного отключения
442 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
443 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
элементами
444 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к распределительным устройствам,
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям
445 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением до 1 кВ
1 шт.
0,03
1 шт.
0,06
1
токоприемник
100 точек
4
0,04
1 линия
8
1 фазировка
4
Претендент вправе предложить материалы марок, эквивалентных тем,
что указаны в техническом задании. При этом в техническом предложении
претендент обязан указать характеристики данных материалов, позволяющие
определить их эквивалентность.
4.6. Порядок выполнения работ:
4.6.1. Работы, включая их обеспечение материалами и оборудованием,
должны быть выполнены Участником/победителем аукциона в объеме,
поручаемом Заказчиком, собственными силами и (или) силами привлеченных
субподрядных организаций в соответствии с условиями Договора и
утвержденной проектно-сметной документацией.
4.6.2. Привлечение субподрядных организаций допускается только после
предварительного согласования с Заказчиком. Факт такого согласования
удостоверяется Протоколом согласования. При этом Заказчик вправе запросить у
Подрядчика любые сведения, подтверждающие соответствие привлекаемых
субподрядных организаций требованиям законодательства РФ.
4.6.3. Если Подрядчик при выполнении работ использует материалы и
оборудование, качество которых не было подтверждено сертификатами и
необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами
освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены
данных материалов и оборудования без дополнительной оплаты.
Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование
прибывающих в место выполнения работ материалов и оборудования.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для
реализации Договора оборудования, материалов и конструкций.
4.6.4.
Все демонтируемое на объекте оборудование является
собственностью Заказчика и подлежит передаче Заказчику по акту.
4.6.5.
Работы должны быть выполнены в соответствии с
нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.). Сдача
38
выполненных работ оформляется актом приемки выполненных работ формы КС
– 2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
4.6.6.
Работы должны выполняться с обеспечением необходимых
противопожарных мероприятий с соблюдением правил по технике безопасности
и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении
правил электробезопасности.
4.7.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее 5ти дней с даты передачи объекта; окончание - не позднее 30.11.2014г.
4.8.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в
него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 24
(Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами последнего Акта
приемки выполненных работ формы КС-2.
4.9. Порядок оплаты работ:
1. Аванс в объёме 25% от общей стоимости Договора.
2. Окончательный расчет по договору осуществляется в течение 90 дней
после подписания сторонами акта выполненных работ, включая устранение
дефектов и замечаний, выявленных как в ходе выполнения работ, так и при их
приёмке, и возмещения нанесённого ущерба Заказчику или третьему лицу, с
зачётом ранее перечисленных средств. Расчет производится на основании
подписанного Акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2) за
соответствующий месяц с приложением к нему Реестра счетов-фактур, Актов о
приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3, технической и
исполнительной документации, иных предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации документов.
39
4.10. Перечень оборудования поставки претендента
№
п/п
Наименование оборудования
Марка, № чертежа
Щит распределительный 63А
1304/1,18/3,6=306,97
серия EUROPA
12474 с замком
305х350х95
32А С S203-С32
786/1,18/3,6=192,87
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Выключатель автоматический
400 В, 32А,
Дифференциальный автомат на
16/0,03 220,
Дифференциальный автомат на
25/0,03 220,
Выключатель автоматический
1Р
Шкаф металлический
Трансформатор 220/24В 400 Вт
Автоматический выключатель
Шкаф для одежды 2-х ярусный
закрытый 600(ш)х300(д)
Скамья для переодевания
450(h)х300(ш)х600(д)
Скамья для переодевания со
спинкой и крючками
двухсторонняя
Скамья для переодевания со
спинкой и крючками
односторонняя
Зеркало 1800(h)х9800
Единица
измерения
Колво
Начальная
(максимальная)
стоимость
оборудования
без НДС, руб
Начальная
(максимальная)
стоимость
оборудования с
НДС, руб
1 105,00
1 105,00
1 303,90
695,00
695,00
820,10
1 919,00
1 919,00
2 264,42
2 006,00
10 030,00
11 835,40
369,00
738,00
870,84
5 508,00
3 702,00
255,00
5 508,00
3 702,00
255,00
6 499,44
4 368,36
300,90
3 208,30
64 166,00
75 715,88
538,00
10 760,00
12 696,80
11 925,30
715 518,00
844 311,24
6 183,33
92 750,00
109 445,00
18 698,00
18 698,00
22 063,64
шт
1
шт.
1
шт.
DS201L C16 AC 30
1
шт.
DS201L C25 AC 30
5
шт.
S201-C2, 2А
ЩМП 6.6.2-074У2
220/24В 400 Вт
АВВ S 201-D6
Начальная
(максимальная)
цена за единицу
оборудования без
НДС, руб
шт.
шт.
шт.
шт
2
1
1
1
20
шт
20
шт
60
шт
15
1
шт
40
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Зеркало настенное
600(ш)х1200(h)
Зеркало настенное
1300(ш)х1200(h)
Диспенсер для жидкого мыла
Диспенсер для бумажных
полотенец
Урна
Вешалка для полотенец на 6
крючков нерж. сталь, 390 мм
Стеллаж для мыла
Шкаф для хранения уборочного
инвентаря и дезсредств
Стеллажный комплекс
1300х500 h-1850 мм
Фен настенный
23
Фен настенный
24
25
26
27
28
29
30
31
Дверь сантехническая 700х1996
мм
Дверь сантехническая 800х1996
мм
Простенок угловой шириной
250мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
1290мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
650мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
890мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
200мм H=2,118м
шт
3
шт
1
4
шт
шт
4
11
шт
шт
9
2
шт
шт
3
шт
3
CONNEX HAD600. 700 вт
CONNEX HAD600А 1000 вт
шт.
2
шт
2
м2
Hormann
1,38
м2
Hormann
12,58
м2
Hormann
0,53
м2
Hormann
2,73
м2
2,75
м2
Hormann
1,89
м2
Hormann
1,27
41
732,00
2 196,00
2 591,28
1 339,00
1 339,00
1 580,02
348,25
1 393,00
1 643,74
945,00
3 780,00
4 460,40
1 908,00
20 988,00
24 765,84
353,22
3 179,00
3 751,22
5 018,50
10 037,00
11 843,66
5 284,67
15 854,00
18 707,72
4 462,67
13 388,00
15 797,84
5 123,00
10 246,00
12 090,28
5 123,00
10 246,00
12 090,28
2 384,06
3 290,00
3 882,20
2 385,21
30 006,00
35 407,08
2 384,91
1 264,00
1 491,52
2 385,35
6 512,00
7 684,16
2 385,09
6 559,00
7 739,62
2 384,66
4 507,00
5 318,26
2 384,25
3 028,00
3 573,04
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Простенок угловой шириной
300мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
455мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
400мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
845мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
150мм H=2,118м
Простенок угловой шириной
230мм H=2,118м
Простенок шириной 440мм
H=2,118м Hormann
Простенок шириной 310мм
H=2,118м
Панель разделительная
промежуточная 1200мм,
H=2,118м
Обвязка верхняя
сантехническая 20х19.1х1,5мм
Душевая перегородка 900мм,
H=2,118м
Терморегулятор
м2
Hormann
0,64
м2
Hormann
0,96
м2
Hormann
0,85
м2
Hormann
1,79
м2
Hormann
0,64
м2
Hormann
0,49
м2
Hormann
0,93
м2
Hormann
0,66
2 384,38
1 526,00
1 800,68
2 385,42
2 290,00
2 702,20
2 384,71
2 027,00
2 391,86
2 385,47
4 270,00
5 038,60
2 384,38
1 526,00
1 800,68
2 387,76
1 170,00
1 380,60
2 384,95
2 218,00
2 617,24
2 383,33
1 573,00
1 856,14
2 384,91
18 173,00
21 444,14
108,00
1 512,00
1 784,16
2 385,08
31 817,00
37 544,06
3 803,50
7 607,00
8 976,26
1 149 365,00
1 356 250,70
м2
Hormann
7,62
м
Hormann
14
м2
13,34
TI 900 Thermoreg
TI 900
ИТОГО:
шт
2
Претендент вправе предложить Оборудование марок, эквивалентных тем, что указаны в техническом задании. При
этом в техническом предложении претендент обязан указать характеристики данного Оборудования, позволяющие
определить их эквивалентность.
42
Приложение № 1
к аукционной документации
На бланке претендента
ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ №№195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС
В Конкурсную комиссию
ОАО «Арена-2000»
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени
________________ (далее - претендент) (указать наименование претендента или
в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника наименования
таких лиц), а также полностью изучив всю документацию, я,
нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом аукционе
№195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС (далее – аукцион) на право заключения
договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по
перепланировке помещения, обозначенного на техническом плане как "Корридор
№52"(помещение боулинга), расположенного на первом этаже УКРК "Арена2000. Локомотив" в 2014 г.
Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим
предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с
целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной
заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным
органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями
относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится
ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию,
необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей
заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящим подтверждается, что ________________ (наименование
претендента) ознакомилось(ся) с условиями аукционной документации, с ними
согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, ________________ (наименование претендента), подавая
настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
 результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных,
представленных ________________ (наименование претендента), а также иных
сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика, Организатора;
 за любую ошибку или упущение в представленной ________________
(наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет
лежать на ________________ (наименование претендента);
43
 аукцион может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок
и принятия решения о допуске к участию в открытом аукционе без объяснения
причин.
В случае признания ________________ (наименование претендента)
победителем мы обязуемся:
1. придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не
менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;
2. до заключения договора представить сведения о своих владельцах,
включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.
________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при
непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться
от заключения договора;
3. подписать договор на условиях настоящей аукционной заявки и на
условиях, объявленных в аукционной документации;
4. исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором
строго в соответствии с требованиями такого договора;
5. не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями
аукционной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
─ результаты работ, предлагаемые ________________ (наименование
претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц,
________________ (наименование претендента) согласно(сен) передать все
права на результаты работ в случае признания победителем Заказчику;
─ ________________ (наименование претендента) не находится в процессе
ликвидации;
─ ________________ (наименование претендента) не признан(о)
несостоятельным (банкротом);
─ на имущество ________________ (наименование претендента) не
наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения,
представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от
имени
________________________________________________
(Полное наименование претендента)
________________________________________________
Печать
(должность, подпись, ФИО)
«___» _____________ 201_ г.
44
Приложение № 2
к аукционной документации
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)
(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц,
сведения предоставляются на каждое лицо)
1. ________________ Наименование претендента (если менялось в течение
последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
Адрес местонахождения ____________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
2. Руководитель
3. Банковские реквизиты
4. ИНН
5. КПП
6. ОГРН
7.ОКПО
8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
9. Является ли претендент субъектом малого и среднего предпринимательства
_______ (указать да или нет)
10. Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства
(в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):
Средняя численность работников за предшествующий календарный год:
__________________________________________________
Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный
год
(без
НДС):
__________________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
________________________________________________
45
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в
уставном капитале: _______________________
11. Претендент выступает в качестве производителя: _______________ (указать
да/нет)
Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться
со следующими лицами для получения дополнительной информации о
претенденте:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Имеющий полномочия действовать от имени претендента
________________________________________________________
(Полное наименование претендента)
________________________________________________________
Печать
(должность, подпись, ФИО)
46
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)
(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц,
сведения предоставляются на каждое лицо)
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________
2. Паспортные данные ________________________________________
3. ИНН _____________________________________________________
4. Место жительства __________________________________________
5. Телефон (______) __________________________________________
6. Факс (______) _____________________________________________
7. Адрес электронной почты __________________@________________
8. Банковские реквизиты _______________________________________
9. Является ли претендент субъектом малого и среднего предпринимательства
_______ (указать да или нет)
10. Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства
(в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):
Средняя численность работников за предшествующий календарный год:
__________________________________________________
Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год (без НДС):
__________________________________________________
11. Претендент выступает в качестве производителя: _______________ (указать
да/нет)
Имеющий полномочия действовать от имени претендента
________________________________________________________
(Полное наименование претендента)
________________________________________________________
Печать
(должность, подпись, ФИО)
47
Приложение № 3
к аукционной документации
Гарантийное письмо
Дата, номер
Настоящим, я, (ФИО, должность) (наименование претендента или лица,
выступающего на стороне претендента), и действующий на основании _______
гарантирую и подтверждаю, что у _______ (наименование претендента или лица,
выступающего на стороне претендента) отсутствуют задолженности по уплате
страховых взносов и обязательных платежей в государственные внебюджетные
фонды.
Также подтверждаю, что сделанные заявления об отсутствии
задолженностей (наименование претендента или лица, выступающего на
стороне претендента) по уплате страховых взносов и обязательных платежей в
государственные внебюджетные фонды являются полными, точными и верными.
Уполномоченное лицо:
Должность
М.П.
(ФИО, Подпись)
48
Приложение № 4
к аукционной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
Аукцион №195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС
1.
Порядок выполнения работ:
2.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее 5-ти
дней с даты передачи объекта; окончание - не позднее 30.11.2014г.
3.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в
него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 24
(Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами последнего Акта
приемки выполненных работ формы КС-2.
4. Место проведения работ: г. Ярославль, ул. Гагарина д. 15, УКРК «Арена2000. Локомотив»
5.
Наименование и объемы работ:
№
Наименование работ
6.
Перечень оборудования поставки претендента
Ед. изм.
Кол.
пп
№
п/п
Наименование оборудования
Марка, № чертежа
Единица
измерения
*Оформляется в соответствии с требованиями технического задания
Имеющий полномочия действовать от имени претендента
________________________________________________________
(Полное наименование претендента)
________________________________________________________
Печать
(должность, подпись, ФИО)
49
Колво
Приложение № 5
к аукционной документации
Сведения об имеющемся у ________________ (наименование претендента) опыте выполнения работ, по предмету
аукциона №195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС
Контрагент
(с
указанием
филиала,
представительства,
№ Реквизиты
подразделения
п/п договора
которое выступает
от
имени
юридического
лица)
Срок действия
договора
(момент
вступления в
силу,
срок
действия, дата
окончательного
исполнения)
Сумма договора
(в руб., без учета
НДС,
с
указанием
стоимости в год
либо
иной
отчетный
период)
Предмет
договора
(указываются
только
договоры по
предмету
аналогичному
предмету
аукциона)
Наличие
жалоб,
претензий,
исковых заявлений
со
стороны
контрагента
в
связи
с
ненадлежащим
исполнением
претендентом
обязательств
по
договору
Х
Х
ИТОГО:
Сведения
об
обоснованности и
удовлетворении
требований
Реквизиты актов
контрагента
по
выполненных
итогам
работ по договору
рассмотрения
жалоб претензий,
исковых
заявлений
Х
Х
Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________
(Полное наименование претендента)
__________________________________________________
Печать
(должность, подпись, ФИО)
50
Приложение № 6
к аукционной документации
Сведения о квалифицированном административно-производственном персонале
________________, (наименование претендента), который будет задействован
для выполнения работ по предмету аукциона №195/ОАЭ-ОАО «Арена2000»/14/РЯРС
Административный персонал
№
п/п
1
Занимаемая
должность
2
Образование и
специальность
4
Ф.И.О.
3
Производственный персонал, не включенный
в предыдущий список
№п/п
Занимаемая
должность
Ф.И.О.
Образование и
специальность
1
2
3
4
Реквизиты документа,
подтверждающего
квалификацию
5
Имеющий полномочия действовать от имени претендента
________________________________________________________
(Полное наименование претендента)
________________________________________________________
Печать
(должность, подпись, ФИО)
51
Приложение № 7
к аукционной документации
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение строительных работ
Г. Ярославль
«____»________2014года
Открытое акционерное общество «Арена-2000», именуемое
в дальнейшем
"Заказчик",в лице Генерального директора Попова Сергея Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании
_________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
7.
Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
комплекс строительно-монтажных работ (далее – работы) по перепланировке помещения,
обозначенного на техническом плане как «Коридор № 52» (помещение боулинга) (далее Объект), расположенного на 1-ом этаже здания УКРК «Арена-2000. Локомотив», по
адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина15.
1.2.Подрядчик обязан выполнить работы, включая их обеспечение материалами в
объеме, поручаемом Заказчиком, собственными силами и силами привлеченных
субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора и
утвержденной проектно-сметной документацией. Привлечение субподрядных организаций
допускается только после предварительного согласования с Заказчиком. Факт такого
согласования удостоверяется Протоколом согласования. При этом Заказчик вправе
запросить у Подрядчика любые сведения, подтверждающие соответствие привлекаемых
субподрядных организаций требованиям законодательства РФ и проектной документации.
Все демонтируемое на объекте оборудование является собственностью Заказчика и
подлежит передаче Заказчику по акту.
1.3.Подрядчик обязуется завершить работы и сдать Объект готовым к эксплуатации,
в установленном порядке и в установленный настоящим Договором срок.
2.
Стоимость работ
2.1. Общая стоимость комплекса строительно-монтажных работ по настоящему
Договору, определенная на основании результатов проведенных ОАО «Арена-2000»
конкурсных процедур (открытый аукцион №_____, протокол №___ от ______), составляет
__________________ (__________________) рублей, кроме того
НДС
-18%
___________(_________) рублей.
Всего с учетом НДС-18%: _________________(сумма прописью), в том числе:
- стоимость оборудования поставки Подрядчика _____________ (_______________)
рублей с учетом НДС.
- расходы, связанные со страхованием, - _____________ (_______________) рублей с
учетом НДС.
Стоимость отдельных видов работ, входящих в комплекс строительно-монтажных
работ, подлежащих выполнению по настоящему договору определена в Ведомости
договорной цены (Приложение № 1 к договору).
52
2.2. Цена комплекса работ по настоящему Договору учитывает стоимость всех
налогов, включая НДС, материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их
доставкой на Объект, стоимость оборудования и затрат, связанных с его хранением,
доставкой на Объект, и погрузочно-разгрузочными работами, пусконаладочные работы,
инфляцию, расходы, связанные со страхованием, а также все затраты и расходы
Подрядчика, связанные с выполнением работ. Указанные виды затрат компенсируются в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Цена Договора является твердой и неизменной на весь период действия
Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством.
2.4. Выполнение Подрядчиком комплекса работ, превышающего проектный, без
письменного согласования с Заказчиком, лишает его права требовать от Заказчика оплаты
выполненных работ и возмещения убытков.
2.5. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть
пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на
выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Обязанности Заказчика
В целях исполнения настоящего Договора Заказчик обязан:
3.1. Передать Подрядчику в течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего
Договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период производства работ
по договору помещение «Коридор №52» (помещение боулинга).
3.2.
Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном в разделах 2 и 10 настоящего Договора.
3.3. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов,
изделий, конструкций и
оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика, без привлечения представителя Подрядчика.
4.
Обязанности Подрядчика.
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:
4.1. Выполнить все работы по перепланировке, предусмотренные настоящим
Договором и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленный
срок в состоянии, обеспечивающем эксплуатацию Объекта в соответствии с его
функциональным назначением, определенным проектной документацией.
4.2. Не допускать нарушения технологий при производстве работ, угрожающих
безопасности жизни, сохранности инженерных коммуникаций в месте выполнения работ, а
также причинения ущерба имуществу Заказчика.
4.3. Разработать проект производства работ (ППР) включающий в себя:
-календарный график производства Комплекса работ подлежащих выполнению в
течение каждого календарного месяца (промежуточные сроки выполнения работ) и их
стоимость;
-график поступления строительных конструкций, изделий, материалов и
оборудования;
-график движения рабочих кадров по объекту;
-технологические карты на выполнение видов работ;
-пояснительную записку, содержащую режимы труда и отдыха; решения по
производству работ; потребность в энергоресурсах; мероприятия по охране труда и
безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.
ППР разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала работ.
53
4.4.Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией,
строительными нормами и правилами;
качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной
документацией, строительными нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ
и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
4.5. Обеспечить в месте производства работ выполнение необходимых мероприятий
по охране труда, производственной санитарии, технике
безопасности, пожарной
безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды.
4.6. Согласовать с Заказчиком перечень поставщиков и других сторонних организаций,
привлекаемых для монтажа оборудования и выполнения отдельных видов работ до начала
производства соответствующих работ.
4.7. Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил.
4.8. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания последнего акта о приемке
выполненных работ (форма КС -2) за пределы строительной площадки принадлежащие
Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое
имущество и строительный мусор.
4.9. Известить Заказчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности
ответственных конструкций и скрытых работах. Приступить к выполнению
последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию
Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
4.10. По мере завершения всего объема работ по договору (полная готовность
Объекта к сдаче) известить об этом Заказчика в течение 10 рабочих дней.
4.11. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и
принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.
4.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
при выполнении
Подрядчиком работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, влияющих на качество результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Субподрядчиками.
4.14. Передать по окончании выполнения работ Заказчику исполнительную
документацию о выполненных строительных и монтажных работах. Состав исполнительной
документации должен соответствовать действующим нормативным документам.
4.15. Обеспечить сохранность строящихся и действующих инженерных
коммуникаций, находящихся в зоне проведения Комплекса работ.
4.16. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев
Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах, в срок не
позднее 5(пяти) календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения Подрядчиком
указанной обязанности Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке (отказаться от договора).
4.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего договора.
54
5. Проектно-сметная документация
5.1.
Утверждение проектно-сметной документации производится Заказчиком.
5.2.
Заказчик передает утвержденную проектно-сметную документацию по
объекту Подрядчику в двух экземплярах в 2-х недельный срок со дня подписания
настоящего Договора.
5.3. В случае внесения Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию он
передает измененную часть проектно-сметной документации в двух экземплярах
Подрядчику.
5.4. В случае изменения проектных решений по инициативе Заказчика расходы
Подрядчика, связанные с указанными изменениями в проектной документации
проведением дополнительных работ, компенсируются Заказчиком на основании Задания на
корректировку проектных решений и согласованной дополнительной сметы.
5.5.
Подрядчик не вправе отступить от утвержденной проектно-сметной
документации без письменного согласия Заказчика.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Сроки выполнения работ определены на основании результатов проведенных
ОАО «Арена-2000» конкурсных процедур (открытый аукцион №_____, протокол №___ от
______) - начало выполнения работ не позднее 5-ти дней с даты передачи объекта,
окончание работ: не позднее 30 ноября 2014 г.
6.2. Дата окончания этапов работ, предусмотренная Календарным планом
производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, является
исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков
выполнения работ.
6.3. Датой фактического окончания работ на Объекте считается дата подписания
Сторонами последнего Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) с учетом
устранения Подрядчиком всех выявленных замечаний и недоделок.
7. Поставка оборудования и материалов
7.1.Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, указанные в п.
1.1 настоящего договора с использованием собственных строительных материалов,
изделий и конструкций.
7.2. Все поставляемые для строительства материалы и конструкции должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены
Заказчику за 15 календарных дней до начала производства работ, выполняемых с
использованием этих материалов и оборудования.
7.3. Если Подрядчик при выполнении работ использует материалы и оборудование,
качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями
образцов или соответствующими актами освидетельствования, Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика замены данных материалов и оборудования без
дополнительной оплаты.
7.4. Работы, признанные Заказчиком, выполненными неудовлетворительно или с
использованием недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан исправить в
установленный предписанием Заказчика срок без возмещения понесенных Подрядчиком
при этом убытков.
7.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование
прибывающих в место выполнения работ материалов и оборудования.
7.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для
реализации Договора оборудования, материалов и конструкций.
55
8. Право собственности, риски
8.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит
Заказчику.
8.2. Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ
переходит к Заказчику после приемки всего комплекса работ по договору.
8.3. До момента приемки всего комплекса выполненных работ Подрядчик несет
полную ответственность за риск его случайной гибели (повреждения), в том числе риск
случайной гибели (повреждения) оборудования, поставленного для комплектации объекта
строительства, а также оборудования, переданного в монтаж от Заказчика к Подрядчику.
8.4. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную
документацию никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9. Сдача и приемка работ
9.1. Подрядчик представляет Заказчику ежемесячно акты о приемке выполненных
работ по унифицированной форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и
затрат по унифицированной форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие
фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). Акт о
приемке выполненных работ составляется на основании Журнала учета выполненных работ
(форма №КС-6а).
Работы по монтажу оборудования и их стоимость включаются в акт о приемке
выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат
формы № КС-3.
9.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных
работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет
Подрядчику обоснованный отказ от их подписания.
9.3. Представитель Заказчика
и уполномоченные им лица имеют право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществления контроля качества
используемых материалов и работ, присутствия при проведении проверок и испытаний.
Проверку хода выполнения работ Заказчик осуществляет в любое время и на любом участке
работ. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику все условия для проверки хода выполнения
работ.
9.4. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ,
выполнения работ ненадлежащим образом и с ненадлежащим качеством, выявленных как в
ходе проведения работ, в процессе сдачи-приемки работ так и в ходе эксплуатации Объекта,
и других нарушений условий настоящего Договора, Заказчик выдает Подрядчику
предписание о приостановке работ или устранении указанных нарушений в срок, указанный
в предписании Заказчика.
9.5. При невыполнении Подрядчиком предписания Заказчика последний вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора на основании ст. 715 ГК РФ.
9.6. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, являющихся
предметом настоящего Договора, исправляются им за свой счет в согласованные с
Заказчиком сроки.
9.7. Заказчик, принявший работу без проверки, имеет право ссылаться на недостатки
работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные
недостатки).
9.8. Подрядчик передает Заказчику за 5 календарных дней до начала окончательной
приемки всего комплекса выполненных работ Объекта два экземпляра исполнительной
документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации
фактически выполненным Работам.
56
10. Оплата работ
10.1. Порядок оплаты по настоящему Договору предусматривает авансирование
Комплекса работ в объёме 25% от общей стоимости Договора.
10.2 Окончательный расчет по договору осуществляется в течение 90 дней после
подписания сторонами акта выполненных работ, включая устранение дефектов и
замечаний, выявленных как в ходе выполнения работ, так и при их приёмке, и возмещения
нанесённого ущерба Заказчику или третьему лицу, с зачётом ранее перечисленных средств.
Расчет производится на основании подписанного Акта приемки выполненных работ (по
форме № КС-2) за соответствующий месяц с приложением к нему Реестра счетов-фактур,
Актов о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3, технической и
исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации документов.
10.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не
оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
10.4. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета с
Подрядчиком за выполненные работ, если Подрядчиком не выполнены обязательства по
настоящему Договору.
10.5. Проверку хода выполнения работ Заказчик осуществляет в любое время и на
любом участке работ. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все условия для проверки
хода выполнения работ.
10.6. Заказчик имеет право своими силами или силами привлеченных подрядных
организаций устранять возникшие в ходе проведения работ недостатки, а также исправлять
некачественно выполненные работы, с последующим возмещением Подрядчиком расходов,
понесенных Заказчиком на основании ст. 723 ГК РФ.
11. Гарантии качества по сданным работам
11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по Договору.
11.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта на протяжении
гарантийного срока, указанного в п. 11.3, и несет ответственность за отступление от них.
11.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 24 (Двадцать четыре)
месяца с даты подписания сторонами последнего Акта приемки выполненных работ
формы КС-2.
11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой
счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
11.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения результата работ со стороны третьих лиц.
11.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт, имеющий законную силу.
12. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора
12.1. Контроль осуществления работ.
12.1.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством
выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых
материалов.
57
12.1.2. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за строительством,
вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством
выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом,
имеющим соответствующее разрешение на данный вид деятельности.
12.1.3. Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический
надзор и контроль соблюдения Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а
также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования
условиям Договора и проектной документации. Инженерная организация имеет право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода
строительства.
12.1.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с
производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
12.1.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная
организация, не вмешиваются в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.
13. Изменение условий реализации договора
13.1. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей,
спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них
недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 5 календарных дней с
момента обнаружения. Затраты, возникающие по этой причине у Подрядчика в связи с
исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх установленной
стоимости работ в пределах непредвиденных затрат (предусмотренных сводной сметой) и
по акту и смете, предъявленных Подрядчиком на утверждение Заказчику.
13.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, упомянутых в п. 1.1.
настоящего Договора, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
13.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный
Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
13.4. При невыполнении Подрядчиком обязанности, указанной в п. 13.3. настоящего
Договора, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать
от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
13.5. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не
подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие
по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не
вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
13.6. В случае принятия законодательных и нормативных актов либо внесения изменений
в действующие законодательные и нормативные акты, ухудшающих положение Сторон по
сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к
дополнительным затратам времени и денежных средств, а также в случае наступления на
территории Российской Федерации экономического кризиса, банковского кризиса, дефолта,
Стороны согласовывают в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Договора, новые условия о сроках выполнения и стоимости работ по настоящему
Договору.
13.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
58
13.8. Если, по мнению Сторон, работы мoгyт быть продолжены в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
14. Имущественная ответственность
14.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:
- за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пени в размере
0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 91
дня после предъявления счета, но не более 10 % цены объекта.
14.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков окончания выполнения работ по вине Подрядчика - штраф в
размере 1,0 % от договорной цены объекта за каждые 10 календарных дней просрочки. При
задержке окончательной сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере
2,0 % договорной цены за каждые последующие 10 календарных дней до фактического
исполнения обязательства, но не более 10 % цены объекта;
- за несвоевременное освобождение места выполнения работ от принадлежащего
ему имущества – штраф в размере 50000,00 рублей за каждый день просрочки;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков,
предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, штраф в размере 0,1 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки, но не
более 10% стоимости этих работ по договору;
- за отступления от проектных решений, предусмотренных в рабочей и/или проектной
документации, переданной Подрядчику для производства работ по настоящему Договору,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, в размере 10% (Десяти процентов) от договорной
цены работ, выполненных с нарушением;
- за задержку устранения недостатков выполненных работ, выявленных в ходе
эксплуатации Объекта на срок более чем 1 (Один) месяц с даты выявления указанных
недостатков – штраф в размере 0,1 % договорной цены выполненных с нарушением работ за
каждый день просрочки до устранения выявленных недостатков.
14.3. Подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками
Подрядчика, повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, расположенных в пределах
территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора в течение всего
срока их проведения, от момента предоставления объекта Подрядчику для начала производства
работ и вплоть до передачи законченного Объекта от Подрядчика к Заказчику, в связи с чем,
Подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с
Заказчиком) устранить выявленные повреждения либо возместить Заказчику расходы по
приобретению материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений,
а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Заказчиком
организацией.
14.4. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно
как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на
отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии
(уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба
(неустойки, иных санкций). Направление указанного уведомления является обязательным
условием.
14.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от
исполнения своих обязательств в натуре.
14.6. Если Заказчиком будет установлено, что на объекте выполняются работы
сотрудниками субподрядной организации, которая не была согласована с Заказчиком в
59
порядке, установленном п. 1.2 настоящего Договора, заказчик вправе приостановить
выполнение таких работ до решения вопроса о согласовании кандидатуры субподрядчика.
Указанное в настоящем пункте приостановление работ не является основанием для
продления срока выполнения работ, установленного п. 6.1 настоящего Договора.
15. Внесение изменений в Договор
15.1.Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению,
необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется перепланировка. В случае
необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить
письменное распоряжение обязательное для выполнения Подрядчиком, с указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в
настоящий договор;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для
завершения строительства.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения
перепланировки, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания
Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, становящегося с момента
его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства,
непредусмотренные
настоящим
Договором,
считается
действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
16. Разрешение споров между Сторонами
16.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной Работы либо Комплекса работ в целом и невозможности
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть
назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. В случае, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего
Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками, Заказчик, в случае, если экспертиза назначена по его требованию,
компенсирует Подрядчику понесенные расходы в полном объеме, либо, в случае, если
экспертиза назначена по соглашению Сторон – в размере 50%.
16.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить
возникший между Сторонами спор в порядке, предусмотренном п.п. 16.1 и 16.2 настоящего
Договора, то он разрешается в Арбитражном суде Ярославской области в установленном
порядке.
16.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств Заказчик
вправе привлечь к устранению дефектов другую организацию с последующим обращением
в судебные органы для возмещения Подрядчиком понесенных затрат в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
17. Прекращение договорных отношений
17.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
17.2. Заказчик вправе в любое время до подписания акта выполненных работ
отказаться от Договора и расторгнуть его без объявления причин, уведомив об этом
Подрядчика. При этом, Заказчик вправе требовать передачи ему незавершенной работы с
компенсацией Подрядчику произведенных затрат и возмещением убытков, обусловленных
60
прекращением договорных отношений, в пределах разницы между ценой установленной
Договором за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Подрядчиком и
принятую Заказчиком часть работы.
17.3. Заказчик вправе отказаться от договора расторгнуть его без возмещения Подрядчику
убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения строительства с
заменой Подрядчика в случаях:
 задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 дней по
причине или обстоятельствам, независящим от Заказчика;
 вследствие признания нецелесообразным дальнейшее ведение работ по вине Подрядчика;
 невыполнения Подрядчиком Календарного плана выполнения работ более чем на
30 дней;
 неоднократных нарушений Подрядчиком условий Договора и не исполнения указаний представителя Заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в
журнале производства работ;
 несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества строительно-монтажных работ;
 выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной
документации, без согласования таких отступлений с представителем Заказчика;
 при остановке Подрядчиком строительства на срок более 30 дней по независящим
от Заказчика причинам;
 неоднократных грубых нарушений установленных проектом организации
строительства правил ведения строительства и выполнения отдельных видов работ;
 не устранения недостатков Работ в срок более чем 2 (Два) месяца;
 несоблюдением Подрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми
для выполнения отдельных специальных работ Подрядчиком, требований пожарной
безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума,
выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
 аннулирования, отзыва или приостановке действия допусков к выполняемым работам,
предусмотренных законодательством;
 объявления Подрядчика банкротом в установленном Законом порядке, наложения
ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления;
 требования Подрядчика расторгнуть Договор по причинам, не предусмотренным условиями Договора.
17.4. Подрядчик вправе отказаться от Договора и расторгнуть его в случаях финансовой
несостоятельности Заказчика;
17.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное
уведомление другой Стороне за 10 календарных дней до даты расторжения, указанной в
уведомлении.
17.6. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные
работы передаются Заказчику по актам передачи и производятся сверки взаиморасчетов
между Заказчиком и Подрядчиком.
17.7. При расторжении настоящего Договора в соответствии с п.п. 17.3. и 17.4.,
Стороны в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о расторжении
настоящего Договора производят взаиморасчеты, на основании актов сверок. Заказчик
оплачивает Подрядчику имеющуюся кредиторскую задолженность.
18. Особые условия
18.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в
61
документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего
Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
18.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме,
отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление
считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования
вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления
телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
Вся корреспонденция в адрес Заказчика в рамках настоящего Договора (в том числе
исполнительная и бухгалтерская документация, уведомления, претензионные письма и т.п.)
должна направляться на указанный в настоящем Договоре почтовый адрес. В случае
направления корреспонденции предназначенной для Заказчика по иным адресам, данная
документация считается не представленной должным образом в распоряжение Заказчика и
подлежит повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.
18.3. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров
телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в
письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные
уведомления и требования, направляемые сторонами друг другу, отправляются по адресам,
указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу
более не находится.
18.4. При выполнении
настоящего Договора Стороны руководствуются
нормативными актами и нормами законодательства РФ, г. Ярославля и Ярославской
области и субъектов РФ, на территории которых ведется строительство Объекта.
18.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до полного выполнения принятых Сторонами обязательств, в том числе
гарантийных либо до момента получения уведомления о расторжении Договора в
одностороннем порядке в соответствии с условиями раздела 18 настоящего Договора.
19. Общие условия
19.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной,
если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
19.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
20. Страхование
Подрядчик обязуется на срок действия настоящего Договора заключить договор
комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных с гибелью и/или
повреждением имущества, являющегося объектом строительства и с ответственностью за
причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения
строительно-монтажных работ указанных в настоящем договоре (далее – Договор
страхования).
Страховая сумма Договора страхования устанавливается в размере стоимости
комплекса
работ
и
стоимости
поставленного
Подрядчиком
оборудования,
предусмотренных настоящим Договором (без НДС).
Подрядчик обязуется заключить договор страхования оборудования, поставленного
Заказчиком для использования при проведении строительно-монтажных работ, на срок с
момента подписания Подрядчиком Акта по форме ОС-14 до окончания действия
настоящего Договора.
Подрядчик обязан в срок 5 календарных дней с момента заключения настоящего
Договора представить Заказчику доказательства заключения им Договоров страхования
62
(копии договоров и страховых полюсов) с указанием данных о страховщике,
застрахованных рисках, размерах страховых сумм, а также доказательства вступления
Договора в силу.
Затраты Подрядчика по уплате страховых взносов учтены в стоимости комплекса
работ в размере 3 % от цены комплекса работ и стоимости оборудования поставки
Подрядчика.
Выгодопреобретателем по заключенным договорам страхования в соответствии с
настоящим Договором является Подрядчик.
При наступлении страхового случая и получении суммы страхового возмещения,
Подрядчик обязуется за счет данных средств, а при их недостаточности – за собственный
счет выполнить работы во восстановлению объекта до готовности, которая имелась на
момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки. В случае
принятия Заказчиком решения о нецелесообразности восстановления объекта, Подрядчик
обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских
дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые
меры для предотвращения наступления страхового случая.
В случае продления срока действия настоящего договора по причине
несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств, договор страхования
подлежит продлению на новый срок за счет Подрядчика.
При расторжении настоящего Договора возмещение затрат Подрядчика по уплате
страховых взносов прекращается с момента расторжения.
По требованию Заказчика Стороны подписывают дополнительное соглашение,
определяющее общую стоимость настоящего Договора с учетом суммы затрат на
страхование.
Приложения к настоящему Договору:
1. Ведомость договорной цены – Приложение № 1.
2. Календарный график производства Комплекса работ - Приложение № 2.
3. Перечень оборудования поставки Подрядчиком – Приложение №3.
20. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:
Заказчик
ОАО «Арена-2000»
Адрес: 150023, г. Ярославль, ул.
Гагарина, д.15
р/с 407 028 100 162 500 026 39
в филиале ОАО Банк ВТБ в г.
Воронеже
к/с 301 018 101 000 000 00 835
БИК 042 007 835
ИНН 7606028688
Подрядчик
от Исполнителя
от Заказчика
Генеральный директор С.Ю. Попов
«_____» _______________ 2014 г.
«_____» _______________ 2014 г.
63
Приложение № 1
ВЕДОМОСТЬ договорной цены
по объекту:_________________________________________________________________________________
на ___________________________
ст-ть
Стоимость комплекса работ по договору
комплекс ст-ть
ВСЕГО
на 2014 год
а работ по комплекса
№
утвержде работ по
Обосно Наименование
№
нной
утвержден ст-ть в
ст-ть в
ст-ть в ценах
вание
объектов и затрат
п.п
ПСД в
ной ПСД в ценах
текущих
2000г., руб.
ценах
текущих
2000г., руб. ценах, руб.
2000г.,
ценах, руб.
руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1.1
1.2
Виды работ
ИТОГО по п.1.
2.
Оборудование в
текущих ценах
2.1
3.
ИТОГО с
оборудованием
Прочие работы
(затраты)
64
ст-ть в текущих
ценах, руб.
9
3.1
3.2
3.3
Всего с прочими
ВСЕГО за
объект
НДС
ВСЕГО за
объект с НДС
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
65
Приложение №2
К Договору строительного подряда
№ _________ от «___» _____________ 20__ г.
Календарный график производства Комплекса работ по объекту:
_________________________________________________________________
на ___________________________
Сроки выполнения работ по дням, в том числе:
№ Наименование объекта и
п/п видов работ
Цена
работ в
текущих
ценах,
тыс. руб.
Ед. изм.
Объем
2014 г.
Демонтаж конструкций
Перегородки
Двери
Потолки
Полы
Закладка проемов
Демонтаж оборудования ТХ
Боулинг
Дорожки
Ограждение
Монтаж перегородок
Отделка помещений
66
полы
потолки
стены и перегородки
Монтаж дверей
Устройство полов
Монтаж водопровода и
канализации
демонтаж водопровода и
канализации
водопровод
канализация
Электрооборудование
демонтаж
монтаж
пусконаладочные работы
Вентиляция
демонтаж
монтаж
пусконаладочные работы
Противопожарная защита
демонтаж
монтаж
пусконаладочные работы
Монтаж оборудования ТХ
67
Итого:
Подрядчик:
Заказчик:
68
Приложение № 8
к аукционной документации
Расписка о получении документов
на участие в открытом аукционе №195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС
г. Ярославль
«___» _____________ 201_ г.
Настоящая расписка о получении документов на участие в открытом аукционе
№195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС на право заключения договора на
выполнение комплекса строительно-монтажных работ по перепланировке
помещения, обозначенного на техническом плане как "Корридор
№52"(помещение боулинга), расположенного на первом этаже УКРК "Арена2000. Локомотив" в 2014 г составлена о том, что организатор – Ярославское
региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного
подразделения ОАО «РЖД» принял, а Претендент – ____________ (наименование
претендента) передал документы в соответствии с пунктом 3.1. аукционной
документации для участия в открытом аукционе №195/ОАЭ-ОАО «Арена2000»/14/РЯРС на право заключения договора на выполнение комплекса
строительно-монтажных работ по перепланировке помещения, обозначенного
на техническом плане как "Корридор №52"(помещение боулинга),
расположенного на первом этаже УКРК "Арена-2000. Локомотив" в 2014 г.
Перечень документов:
№
п/п
Наименование документа
Кол-во
страниц
1.
Справка(и) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, выданная по состоянию на дату не ранее дня
размещения извещения в соответствии с требованиями пункта 1.1.10,
аукционной документации о проведении аукциона налоговыми
органами по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 21 января
2013 года № ММВ-7-12/22@ с учетом внесенных в приказ изменений
(оригинал либо нотариально заверенная копия)
Рассмотрение представленных документов, их содержания и оценка их
соответствия требованиям, изложенным в аукционной документации, осуществляется
в составе аукционной заявки ________________ (наименование претендента) в
порядке, предусмотренном аукционной документацией.
Принял ___________________________
Сдал ____________________________
Ярославское региональное отделение
Центра организации конкурсных
закупок – структурного подразделения
ОАО «РЖД»
От имени претендента
69
Приложение № 9
к аукционной документации
Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства (субъектах МСП), привлекаемых претендентами в качестве 3-х
лиц к исполнению обязательств по договору по итогам открытого аукциона №195/ОАЭ-ОАО «Арена-2000»/14/РЯРС
Наименов
ание
претенден
та/ лица,
выступаю
щего на
стороне
претенден
та
Наименов
ание
привлекае
мого в
качестве
третьего
лица
субъекта
МСП/ИН
Н
Адрес,
телефон,
факс, адрес
электронно
й почты
субъекта
МСП,
ФИО
контактного
лица
Предмет
договора
заключаем
ого
претенден
том с
субъектом
МСП
Сумма
договора,
заключаемого
претендентом
с субъектом
МСП в
рублях с
учетом и без
учета НДС
Средняя
численность
работников
субъекта
МСП за
предшествую
щий
календарный
год
Выручка от
реализации товаров
или балансовая
стоимость активов
субъекта МСП
(остаточная
стоимость основных
средств и
нематериальных
активов) за
предшествующий
календарный год
(без НДС)
Суммарная доля участия
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, иностранных
юридических лиц,
общественных и религиозных
организаций (объединений),
благотворительных и иных
фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом
фонде) субъекта МСП
Уполномоченное лицо:
Должность
(ФИО, Подпись)
М.П.
70
Суммарная доля участия,
принадлежащая одному или
нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами
малого и среднего
предпринимательства в уставном
капитале субъекта МСП