Приложение 1-5 - Территориальная Генерирующая Компания №9

Протокол ЦЗО от 11.03.2009 № 135
Распоряжение от 12.03.2009
Разместить от 12.03.2009
ОАО «ТГК-9» уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право
заключения Договора на поставку продукции «Релейная аппаратура» для нужд филиалов
ОАО «ТГК-9», расположенных на территории Республики Коми.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 849/09
г. Сыктывкар
12.03.2009
1.
Заказчик Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая
компания № 9» (Россия, 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект, 48) (далее – Организатор
запроса предложений) в лице начальника Управления материально-технического снабжения по
Республике Коми, председателя Закупочной комиссии Дудорова Максима Александровича,
настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщики) подавать свои
предложения на право заключения Договора на поставку продукции «Релейная аппаратура»
для нужд филиалов ОАО «ТГК-9», расположенных на территории Республики Коми в
соответствии с приложением №1.
Срок поставки: до 01.04.2009.
2.
Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи
Поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
3.
Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к
настоящему запросу предложений, и быть действительным не менее чем 90 календарных дней со
дня, следующего за днем окончания приема предложений. Предложение должно быть подписано
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать
от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Поставщика.
Кроме того, Поставщик должен предоставить заполненные в соответствии с приложениями №3 и
№4 к настоящему запросу предложений анкету участника и справку о перечне и объемах
выполнения аналогичных договоров и копию действующего сертификата дилера заводаизготовителя, либо копию действующего договора с заводом-изготовителем, либо копию
гарантийного письма завода-изготовителя.
4.
Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные
платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые
Поставщиком.
5.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены в российских рублях.
6.
Предложение должно быть подано на бумажном носителе по адресу: Россия,
Республика Коми, 167004, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 9, каб. 312, либо по электронной
почте в отсканированном виде, либо по факсу до 14 часов 00 минут (по московскому времени)
19 марта 2009 года.
7.
При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема
Предложений, установленный в Уведомлении о проведении запроса предложений с уведомлением
всех участников.
8.
Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по
какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
9.
Начальная (предельная) цена запроса предложений не установлена.
10. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право
заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен
отвечать следующим требованиям:
Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом,
иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и
иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках
Договора);
Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора,
не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена;
Участник запроса предложений не должен состоять в Реестре недобросовестных
контрагентов («черном» списке) ОАО «ТГК-9». Закупочная комиссия вправе отклонить участника,
информация о котором содержится в Реестре недобросовестных контрагентов.
11. Организатор запроса предложений может воспользоваться правом проведения
переговоров после рассмотрения и оценки Предложений. Возможность участвовать в переговорах
предоставляется всем участникам, предложения которых не были отклонены. Переговоры могут
проводиться в один или несколько туров.
12. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем окончания
приема предложений, определит Победителя. Победителем запроса предложений будет признан
участник, предложивший в совокупности наилучшие технико-экономические условия в
соответствии с условиями настоящего запроса предложений.
13. В течение 20 дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и
подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции (приложение №5 к настоящему запросу
предложений) на условиях настоящего запроса предложений и предложения Победителя.
14. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой
Организатора. Данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения
конкурса. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой
причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом
никакой ответственности перед Поставщиками.
Контактное лицо: Белый Роман Викторович, e-mail: R.Belyjj@ies-holding.com, тел. (8212) 284220,
факс 284269.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Плоцкий Валерий Васильевич, тел. (8212)
284252.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Наименование продукции
Монтаж компл к БМРЗ-100
ДИВГ.305659.006
Реле ВЛ-56 1-100м 220В п/п
Реле времени УТ24Щ1 двухканальное
микропроцессорное щитовое
Реле ЕЛ-11/380
Реле промежуточное RE-407ATLU
220В
Реле РВ-01/220 10с п/п
Реле РВ-01/220 50с п/п
Реле РВ-03/220 20с п/п
Реле РВ-03/380 20с з/п
Реле РВ-218 220В з/п
Реле РВ-218 220В п/п
Реле РВ-225 220В п/п
Реле РВ-235 380В
Реле РВ-238 220В
Реле РВ-238 380В
Реле РВ-245 220В
Реле РВ-247 220В п/п
Реле РВ-248 220В
Реле РВП-72
Реле РВП-72-3221-00 УХЛ4 220В
Реле РМ-11-18-1 110В
Реле РН-53/200 п/п
Реле РН-54/160 п/п
Реле РОФ-11 У3 380В 50Гц
Реле РП-21-004/220В на DIN-рейку
Реле РП-23/220
Реле РП-232/220
Реле РП-25/220
Реле РП-25/220 п/п
Реле РП-251/220
Реле РП-252/220
Реле РП-253/220
Реле РП-255/220
Реле РП-256/220
Реле РП-256/220 з/п
Реле РП-256/220 п/п
Реле РПВ-02 220В
Реле РПУ2М-211 220В
Реле РПУ2М-211 24В
Реле РСВ-01/220
Реле РСВ-14/220
Реле РСН-14-23-5
Реле РТ-40/0.2
Приложение №1
к запросу предложений от 12.03.2009 № 849/09
Место
Ед. Кол
Срок
поставки,
изм. -во
поставки
получатель
шт.
шт.
7
5
01.04.2009
01.04.2009
шт.
шт.
2
4
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
4
4
2
8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
6
1
1
4
4
30
25
2
22
14
2
2
2
2
2
2
5
5
90
20
2
2
2
3
Сыктывкарские
тепловые сети
ф-л ОАО "ТГК9"
Сыктывкарские
тепловые сети
ф-л ОАО "ТГК9"
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Реле РТ-40/50 з/п
Реле РТ-40/50 п/п
Реле РТ-40/6 з/п
Реле РТ-40/6 п/п
Реле РТД-01-11-220 п/п
Реле РТД-02-12-34 п/п
Реле РТЗ-51 п/п
Реле РУ 21/0.01
Реле РУ 21/0.01 п/п
Реле РУ 21/0.025
Реле РУ 21/0.05
Реле РУ 21/0.1 з/п
Реле РУ 21/0.15 з/п
Реле РУ 21/0.16
Реле РУ 21/0.25
Реле РУ 21/0.5
Реле РУ 21/0.5 з/п
Реле РЭУ11-11-5/0.05А
Реле РЭУ11-11-5/0.1А
Реле РЭУ11-11-5/0.25А
Реле РЭУ11-11-5/0.5А
Реле РЭУ11-21-5/0.01А
Реле РЭУ11-21-5/0.01А з/п
Реле РЭУ11-21-5/0.1А
Реле РЭУ11-21-5/0.5А
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
2
2
2
2
2
2
2
10
5
10
10
12
1
10
10
10
2
5
5
5
5
1
2
1
1
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
Условия поставки
№
п/п
Показатель
1.
Общие требования к
условиям поставки
2.
Технические
требования к
продукции.
Описание
- продукция должна быть поставлена получателю в сроки, указанные в
таблице.
- способ доставки продукции: ж/д транспортом.
- продукция должна быть новой, изготовлена не ранее 2008 г. и ранее не
быть в эксплуатации;
- предоставление заводских гарантий;
3.
Подтверждение
соответствия
продукции
предъявляемым
требованиям:
- все необходимые документы на продукцию (сертификаты качества
товарно-транспортные накладные и счет-фактура) должны быть
предоставлены Заказчику не позднее момента фактического получения
продукции;
4.
Требования к
Поставщику
- Поставщик должен являться заводом-изготовителем или официальным
представителем завода (наличие сертификата дилера, договора или
гарантийного письма завода изготовителя);
- Поставщик должен иметь опыт поставки данной продукции.
5.
Лимитная стоимость
без учета НДС.
Не устанавливается.
6.
Требования по
порядку расчетов
7.
Грузополучатель,
реквизиты
Предпоставка, окончательный расчет: 50% в течение 45 дней с момента
поступления продукции на склад получателя.
Оставшиеся 50% в течение 90 дней с момента поступления продукции на
склад получателя.
Сыктывкарские тепловые сети ф-л ОАО "ТГК-9"
Для приема вагонов, контейнеров:
Получатель: ООО «Межрегионсервис»
Почтовый адрес: 167610, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 52а
Станция назначения: ст. Сыктывкар, Северной ЖД
Код станции: 283908
л/с ТехПД 4008510
Код грузополучателя 6211, ветка ООО «Межрегионсервис»
ИНН/КПП 1101108764/110101001;
р/с 40702810265120002420 в АКБ «Северный Народный Банк» (ОАО), г.
Сыктывкар;
БИК 048702781;
к/с 30101810000000000781
ОГРН 1021100516183;
ОКПО 51531963
Контактные телефоны (8212) 21-12-83, 21-11-56;
Для приема багажа:
Наименование грузополучателя: Филиал ОАО «ТГК-9» «Сыктывкарские
тепловые сети», 167610, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
пр., 84
Код плательщика: 3319866
Код грузополучателя (ТГНЛ): 9304
ОКПО: 75499141
КПП: 110102002
ИНН: 5904119383
Станция назначения: ст. Сыктывкар, Северной ЖД
Код станции: 283908
Адрес для отгрузки автотранспортом: г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 52А.
Приложение №2
к запросу предложений от 12.03.2009 № 849/09
Предложение на поставку продукции
Уважаемые господа!
Получив запрос предложений от 12.03.2009 № 849/09, предлагаем поставку следующей
продукции:
№
п/п
Наименование и
описание продукции
Производите
Требования
ль, страна
Ед.
к продукции происхожден изм.
ия
Цена
Общая цена,
Кол- единицы с
руб. с
во
учетом
учетом НДС
НДС, руб.
1.
2.
3.
…
ИТОГО
х
х
х
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также
следующие
сопутствующие
работы
(услуги):
{приводится
перечень
и
характеристики
сопутствующих работ (услуг)}.
Место поставки продукции: {указывается место поставки продукции}.
Срок поставки продукции: {указывается предлагаемый срок поставки продукции}.
Условия оплаты продукции: {указываются предлагаемые условия оплаты продукции}.
К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие
соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … {перечисляются
приложения к предложению}.
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до {указывается срок действия
предложения}.
С уважением,
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
Приложение №3
к запросу предложений от 12.03.2009 № 849/09
Анкета Участника запроса предложений
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
Наименование
п/п
1.
Организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата и
номер, кем выдано)
4.
ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД Участника
5.
Юридический адрес
6.
Почтовый адрес
7.
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
8.
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета Участника в банке,
телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
9.
Телефоны Участника (с указанием кода города)
10.
Факс Участника (с указанием кода города)
11.
Адрес электронной почты Участника
12.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника, с
указанием должности и контактного телефона
13.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
Сведения об Участнике запроса
предложений
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
Приложение №4
к запросу предложений от 12.03.2009 № 849/09
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
Сведения
договора
о
(объем и состав
рекламаци
Сумма
поставок,
договора,
ях по
описание
рублей
перечисле
основных
нным
условий
договорам
договора)
1.
2.
3.
…
ИТОГО за полный [указать год, например «2006»] год
х
ИТОГО за полный [указать год, например «2007»] год
х
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
ИТОГО за полный [указать год, например «I-III кварталы 2008»]
х
года
Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе,
данные контрагентами.
Приложение №5
к запросу предложений от 12.03.2009 № 849/09
ДОГОВОР
ПОСТАВКИ
№
г. _________
«___» ___________ 200_ г.
ОАО «ТГК-9», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника управления
материально-технического снабжения по Республике Коми Дудорова Максима Александровича,
действующего на основании доверенности № 129 от «29» декабря 2008 г, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на
основании
___________________________________________________________, с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор *на основании Протокола о результатах
конкурса №___ от «___»______________ о нижеследующем:
I.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик
обязуется
поставить,
а
Покупатель
принять
и
оплатить
_____________________________________________________________________________________
(наименование продукции в соответствии с наименованием соответствующего лота конкурса)
(далее – Продукция) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Количество, ассортимент, сроки, цены каждой партии Продукции определяются
соответствующими спецификациями, которые подписываются обеими сторонами и являются
приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью.
1.3. Поставляемая Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в
консервации), если иное не предусмотрено спецификацией, по своему качеству должна соответствовать
ГОСТу, ОСТу, ТУ, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом
качества завода-изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на Продукцию,
сертификат качества и соответствия, накладную, товарно-транспортную накладную не позднее момента
фактического получения Продукции.
1.4. Поставщик обязуется поставить Продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т.е.
Продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п.). За
нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.
1.5. Поставщик обязуется застраховать Продукцию (риск ее утраты, порчи, повреждения при
перевозке). Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции, до момента её поступления на склад
Покупателя, несет Поставщик.
1.6. Общая стоимость настоящего договора на условиях франко-склад Покупателя составляет
__________________________________ рублей, в том числе НДС ___________________ рублей. Цена
Продукции не может меняться в течение срока действия настоящего договора.
1.7. В случае изменения рыночных цен на аналогичную продукцию более чем на 2%, цена
продукции, поставляемой по настоящему договору, подлежит пересмотру сторонами путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему договору. Документом, подтверждающим изменение
рыночных цен, будет являться справка Торгово-промышленной палаты РФ.
II.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Продукции осуществляется партиями в соответствии со спецификациями на условиях
франко-склад Покупателя. Реквизиты грузополучателей (филиалов Покупателя) указываются в
соответствующей спецификации.
2.2. Оплата Покупателем каждой партии Продукции осуществляется ____________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________. В случае неполной поставки либо
поставки Продукции, несоответствующей требованиям спецификации, оплата всей партии не
производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений.
2.3. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.
2.4. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции в отдельной партии поставки, обязан
восполнить недопоставку в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не указаны
Покупателем.
Покупатель:__________________
Код структурного подразделения: 044
Ф.И.О., тел. (8212) 28-42-
Поставщик:_______________
2.5. Покупатель вправе отказаться от принятия Продукции по согласованной спецификации: если
поставка по ней просрочена более чем на десять календарных дней или если нарушены условия п.1.3.
настоящего договора.
2.6. Приемка Продукции по количеству и качеству должна быть произведена уполномоченным
представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента поступления Продукции на склад грузополучателя. Подтверждением факта приемки является
подписание товарной накладной и/или акта приема-передачи Продукции.
III.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору
потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения
недостатков продукции в срок не позднее 10 календарных дней; возмещения своих расходов на
устранение недостатков продукции; отказаться от исполнения договора поставки и потребовать
возврата уплаченной за продукцию суммы; потребовать замены в течение 10 дней продукции
ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации.
3.2. За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушение сроков замены некачественной
Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % от стоимости не
поставленной или поставленной с нарушением сроков Продукции за каждый день просрочки, а в случае
просрочки замены некачественной Продукции - от стоимости некачественной Продукции.
3.3. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент принятия им Продукции
на складе соответствующего грузополучателя.
3.4. Указанная в пункте 3.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день
фактического исполнения договорного обязательства.
3.5. Покупатель осуществляет оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора.
За
несвоевременную оплату поставленной Продукции Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку,
в размере банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа.
3.6. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по
настоящему договору.
3.7. Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на
счет Поставщика или иным, не запрещенным законодательством способом. Момент оплаты считается
дата списания денежных средств с р/сч Покупателя.
IV.
ФОРС-МАЖОР
4.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение договора одной из сторон, а именно: военные действия всех видов, стихийные бедствия
(наводнения, землетрясения), пожары, эпидемии и другие возможные обстоятельства непреодолимой
силы,
не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему договору
продлеваются на то время, в течение которого действуют данные обстоятельства.
4.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или
окончания
непреодолимых
обстоятельств
подтверждается
документом,
выдаваемым
ТПП
соответствующего субъекта РФ.
4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон
не может требовать от другой стороны возмещения убытков.
V.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и
соответствующими спецификациями.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Покупатель:__________________
Код структурного подразделения: 044
Ф.И.О., тел. (8212) 28-42-
Поставщик:_______________
6.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как
имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от
предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу
достоверности сведений, переданных посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и
достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и
факсимильной связи.
6.3. Поставщик обязуется представить Покупателю следующие документы:
6.3.1. копию устава;
6.3.2. копию
свидетельства
о
регистрации
юридического
лица
(предпринимателя,
осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и паспорт (для
предпринимателя);
6.3.3. копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;
6.3.4. копию Приказа (Протокола общего собрания) о назначении руководителя и
копию
доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;
6.3.5. копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий
вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
лицензированию;
6.3.6. паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия;
6.3.7. копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату;
6.3.8. справки за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица, что сумма
договора не превышает 25% от балансовой стоимости его активов;
Документы, предусмотренные п.п.6.3.1.-6.3.5, Поставщик предоставляет Покупателю в момент
оформления настоящего договора; п.п.6.3.6.-6.3.8. - не позднее момента фактического получения
Продукции.
6.4. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в
письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с
ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.
6.5. Поставщик не вправе без согласия Покупателя переуступать свои права и обязанности по
настоящему договору.
6.6. Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора и
спецификаций, разрешаются путем переговоров. О возникшем споре одна сторона обязана уведомить
другую в письменной форме путем направления претензии.
6.7. Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный
другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента
получения направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.
6.8. Договор составлен на четырех страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
стороны.
6.9. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности
рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок
рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии. В случае если разногласия и споры не
урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке, то они передаются заинтересованной
Стороной в Арбитражный суд г.Сыктывкара.
VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
______________________
м.п.
______________________
м.п.
* - указывается наименование арбитражного суда по месту нахождения Покупателя
Покупатель:__________________
Код структурного подразделения: 044
Ф.И.О., тел. (8212) 28-42-
Поставщик:_______________
Спецификация № _______
к договору поставки № __________ от « ___ » ____________ 2009 г.
г. Сыктывкар
« __ » __________ 2009 г.
ОАО «ТГК-9», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя главного инженера по
эксплуатации - начальник управления материально-технического снабжения по Республике Коми
Дудорова Максима Александровича, действующего на основании доверенности № 129 от «29» декабря
2008 г, с одной стороны и
_________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на
основании
___________________________________________________________, с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор *на основании Протокола о результатах
конкурса №___ от «___»______________ о нижеследующем:
По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:
№
п/п
Наименование продукции
Производи
тель,
страна
происхожд
ения
ЕИ
Колво
График
поставки
Цена с
НДС,
руб.
Сумма с
НДС, руб.
1
2
3
4
5
Итого:
в т.ч. НДС 18%
Сумма спецификации: _____________________________________________________
_____________ рублей 00 копеек (с учетом НДС 18%).
В цену продукции включены все скидки, налоги и обязательные платежи, в т.ч. платежи,
связанные с пересечением продукцией границы РФ, а также сопутствующие работы (услуги): упаковка и
доставка.
1.
2.
3.
4.
Срок поставки: в соответствии с графиком поставки, приведенным в таблице выше.
Место и способ поставки: ______________. Доставка Поставщика.
Срок и условия оплаты: ______________________________________________________________.
Отгрузочные реквизиты:
5. Реквизиты для счетов-фактур:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «ТГК-9»
ПОСТАВЩИК:
_____________________________
м.п.________________ М.А. Дудоров
м.п. _____________
__________________
Покупатель:__________________
Код структурного подразделения: 044
Ф.И.О., тел. (8212) 28-42-
Поставщик:_______________