Проект договора - Горэлектросеть

Приложение № 6 к документации по запросу
ценовых котировок
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____
г. Железногорск Красноярский край
"__"___________ 2015 г.
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» (МП
«Горэлектросеть»), в лице директора Коваля Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава и
Положения о закупке «Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Горэлектросеть»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________, действующий на основании __________________________
именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и учитывая протокол подведения итогов запроса ценовых котировок от «____»
_________2015 г. №________, заседания комиссии по осуществлению закупок заключили настоящий
Договор на поставку товара (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Закзчику Товар в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Заказчик принять и оплатить его.
1.2. Наименование, количество и цена товара определяются в Спецификации (Приложение № 1),
которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Качество товара должно соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТов,
ОСТов и других стандартов, образцам, а также требованиям, предъявляемым к товарам в соответствии с
техническими условиями завода-изготовителя, и подтверждаться сертификатами качества, выданными
заводом-изготовителем.
1.4.Передаваемый по Договору Товар должен находиться в исправном состоянии, отвечающем
требованиям, предъявляемым к эксплуатируемому Товару.
1.5.Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую
сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего договора в соответствии со Спецификацией составляет _____________ руб.
(_______________________________________ рубль ______ копеек), в том числе НДС 18% ___________
руб. (______________ рубль _______ копеек).
2.2. Цена договора включает все налоги (включая НДС (18%)) и другие обязательные платежи в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты Поставщика,
связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на упаковку (затаривание),
доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.3. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случая
снижения цены по согласованию сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров,
объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.
2.4.Оплата за фактически поставленный Товар производится Заказчиком в рублях по безналичному
расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной, на основании
выставленного Поставщиком и полученного Заказчиком счета и счета-фактуры.
3. Срок поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. Восточная,18 (помещение склада Заказчика), в течение 45 (сорока пяти) дней с
момента заключения настоящего Договора.
3.2. Транспортировка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика
одной партией.
3.3. Поставщик должен организовать перемещение и транспортировку Товара с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств и безопасности Товара. Поставщик
обязан известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.
18
Доставка, отгрузка (разгрузка) Товара должна быть произведена в рабочие дни силами Поставщика
по указанному в п. 3.1. настоящего Договора адресу.
3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе
изменить не более чем на десять процентов предусмотренный настоящим Договором объем поставляемого
Товара. При поставке дополнительного объема Товара, первоначальная стоимость настоящего Договора
изменяется пропорционально количеству Товара, а при внесении соответствующих изменений в настоящий
Договор в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара, Заказчик обязан изменить стоимость
настоящего Договора указанным образом.
3.5. Товар, несоответствующий условиям настоящего Договора о качестве, количестве,
комплектности и маркировки, считается не поставленным и подлежит возврату в количестве
неиспользованного Товара, за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с приемкой,
хранением и возвратом данного Товара.
3.6. В случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора,
Заказчик направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Товара и
подписания товарной накладной.
3.7. Моментом исполнения обязательств Поставщиком в части поставки Товара считается факт
подписания Заказчиком товарной накладной.
3.8. Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения реального ущерба, понесенного
Заказчиком, в связи с использованием поставленного Товара не соответствующего требованиям качества
по настоящему Договору.
4. Приемка Товара
4.1. Приемка Товара по количеству, наименованию и качеству.
4.1.1. Представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика на месте поставки
обеспечивает приемку Товара по количеству, наименованию и качеству в соответствии с указанным в
товарной накладной объемом и наименованием поставки. Приемка Товара должна быть полностью
завершена Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара.
4.1.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен соответствовать требованиям
количеству, наименованию и качеству Товара, указанным в Договоре, Техническом задании – Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
4.1.3. Приемка Товара оформляется товарной накладной, подписываемой Сторонами. Товарная
накладная, подписанная со стороны Поставщика, направляется Поставщиком Заказчику вместе с Товаром.
4.1.4. Заказчик должен вернуть Поставщику подписанную товарную накладную или направить
мотивированный отказ от приемки Товара с указанием замечаний и сроков их устранения в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента поставки Товара.
4.1.5. Подписание Заказчиком товарной накладной не лишает его права предъявлять Поставщику
претензии по качеству Товара.
4.1.6. В случае обнаружения некачественного Товара или его элементов Поставщик обязан
заменить Товар на качественный аналогичный.
В случае неполучения ответа в трехдневный срок и неявки представителя Поставщика для составления «Акта
приемки об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товара», Заказчик завершает приемку с
участием созданной комиссии, составляет Акт приемки по форме ТОРГ-2 с отражением нарушений условий договора
поставки или несоответствия сопроводительным документам и направляет претензию Поставщику с перечнем
недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.
4.1.7. Весь Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и не восстановленным.
4.1.8. На момент передачи Заказчику, Товар должен принадлежать Поставщику на праве
собственности и не должен быть обременен правами и притязаниями третьих лиц.
4.2. Комплектность Товара и требования к его характеристикам должны соответствовать
комплектности и характеристикам, указанным в Приложении 1, к настоящему Договору.
4.3. Требования к упаковке Товара.
4.3.1. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с
требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов,
технических условий, санитарных правил и норм, а также требований Технического задания – Приложение
№ 1 к настоящему договору.
4.3.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его
свойств, а также предотвращать его порчу при перевозке и хранении. Маркировка должна быть
осуществлена в соответствии с требованиями государственных стандартов. Товар, получивший при
19
загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющее его использование по прямому
назначению сразу по окончании приёмки), вследствие использования Поставщиком ненадлежащей
упаковки, считается не поставленным.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Права и обязанности Поставщика.
5.1.1. Поставщик обязан поставить в помещение Заказчика Товар надлежащего качества, в
количестве, ассортименте, в сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором (Приложение 1) к
настоящему Договору.
5.1.2. Поставщик обязан осуществить перевозку, отгрузку, разгрузку Товара по указанному в п.3.1.
настоящего Договора адресу.
5.1.3. Поставщик обязан передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.
5.1.4. Контактные
телефоны
Поставщика:
_______________________________________.
Контактные телефоны должны функционировать по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (Красноярское время).
5.1.5. Поставщик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по поставке
Товара в соответствии с настоящим Договором.
5.1.6. Поставщик не вправе передавать третьим лицам документацию, подготовленную в рамках
настоящего Договора, в целях, не связанных с исполнением настоящего Договора.
5.1.7. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать
содержание настоящего Договора другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.2 Права и обязанности Заказчика.
5.2.1. Заказчик обязан производить оплату за надлежащее выполнение настоящего Договора
Поставщиком в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.
5.2.2. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
начисляется штраф в размере 2,5% цены настоящего Договора.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных Договором (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 % от цены настоящего Договора.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору (в
том числе гарантийных обязательств), Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени за каждый
день просрочки в размере 0,5 % от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.6. Взыскание неустойки (штрафов, пени) не лишает Сторон права требовать возмещения
убытков.
6.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в
полном объеме.
20
7. Действие непреодолимой силы
7.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по
настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
7.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала их действия.
7.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не дает Сторонам права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности
по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.
8. Гарантийный срок на Товар
8.1. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является
предметом залога, ареста или иного обременения.
8.2. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 3 (трех) лет. Если в процессе эксплуатации
Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами
и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара
не может превышать 10 (десяти) дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках
Товара.
8.3. В случае выявления брака в поставленном Товаре Поставщик обязан за свой счет обеспечить
устранение недостатков или замену Товара, в пределах гарантийного срока. Если срок ремонта или замены
превышает 3 (три) рабочих дня с момента подписания акта, Поставщик обязан предоставить за свой счет
временную эквивалентную замену бракованного Товара.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения
обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются до передачи дела в суд урегулировать их в
претензионном порядке. Срок для предъявления и рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных
дней.
9.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется не обращаться в арбитражный суд до
получения ответа или истечения срока для ответа на претензию, заявленную надлежащим образом.
9.3. При
не
достижении
согласия,
спорные
вопросы
подлежат
передаче
на рассмотрение в арбитражный суд Красноярского края в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Порядок внесения изменений в Договор
10.1. Изменение условий настоящего Договора возможно путем письменного оформления и
подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения.
11. Порядок расторжения Договора
11.1. Расторжение настоящего Договора допускается:
- по соглашению Сторон, с обязательным письменным уведомлением Стороной, желающей
расторгнуть Договор, другой Стороны, в срок не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
- на основании решения суда, в соответствии с условиями, предусмотренными гражданским
законодательством РФ.
- в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
11.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
11.3. Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае
необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
11.4. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, при
условии надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
21
11.5. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в
ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об
аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать
участником аукциона.
12. Прочие условия
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
12.2. Стороны обязуются незамедлительно письменно извещать друг друга об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих
банковских и иных реквизитов. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону
о вышеуказанных изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные
последствия.
12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая,
если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.4. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут
осуществлять связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием
средств факсимильной связи, по электронной почте с последующим досылом оригиналов документов по
почте заказным письмом.
12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.6. Спецификация товара (Приложение 1) является неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
13.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»:
«Поставщик»:
Заказчик:
МП «Горэлектросеть»
662970, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск,
ул. Восточная, 18
ИНН 2452000803, КПП 245201001
Банковские реквизиты:
Восточно-Сибирский банк Сбербанка
России г.Красноярск
р/сч 40702810131130000208
к/сч 30101810800000000627
БИК 040407627
_______________ А.Н. Коваль
М.П.
22
Приложение 1 к договору №______________
от ____________________________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
Ед. изм.
Количество
шт.
7
шт.
5
1 Вакуумный
выключатель
ВБП-10-20/1000
УХЛ2
с
комплектом
деталей
для
адаптации и монтажа в
ячейках КРН- 10
2 Вакуумный
выключатель
ВБП-10-20/1000
УХЛ2
с
комплектом
деталей
для
адаптации и монтажа в
ячейках K-VI
Всего, руб.
В т.ч. НДС, _____%
Цена, руб.
в том числе НДС
18%
Сумма, руб.
в том числе НДС
18%
Стоимость поставки Товара составляет _____________________(____________________) руб.
в т.ч НДС, 18 % ______________________.
Технические характеристики:
Требования к надежности
1) ресурс по механической стойкости выключателя:
– с пружинным приводом – 40 000 циклов В–tn–О;
2) ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах для выключателя:
– с пружинным приводом – 40 000 циклов В–tn–O;
3) ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – 150 циклов ВО;
4) срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет;
5) срок службы до списания – 30 лет.
Технические характеристики
Номинальное напряжение сети, кВ
Номинальный ток, А
6
1000
Номинальный ток отключения, кА
20
Сквозной ток короткого замыкания:
- ток электродинамической стойкости, кА;
- ток термической стойкости, кА;
- время протекания тока термической стойкости, с
51
20
3
Собственное время включения, мс, не более:
60
Собственное время отключения, мс, не более
40
Полное время отключения, мс, не более
60
Расцепитель минимального напряжения:
23
- номинальное напряжение
220 В переменного тока
- напряжение срабатывания;
от 0,35 до 0,5 номинального
- напряжение возврата;
не более 0,85 номинального
- выдержку времени срабатывания при полном снятии напряжения (в
зависимости от величины подключенной емкостной батареи, входящей в
состав выключателя);
0,8 с или 1,6 с или 2,4 с или 3,2 с или 4
с
- отклонение времени срабатывания относительно среднего значения при
полном снятии напряжения, с, не более;
± 0,3 с
- потребление мощности при подтянутом якоре и при номинальном
напряжении, ВА, не более
30
Расцепитель с питанием от независимого источника:
- номинальное напряжение питания постоянного тока;
- ток потребления при номинальном напряжении
~220 В
не более 2,0 А
Расцепитель максимального тока:
- ток срабатывания, А
- потребление мощности при неподтянутом якоре, ВА
5
не более 40
Пружинный привод:
Ток потребления электромагнита включения и отключения:
- при номинальном напряжении 220 В переменного тока, А;
2
Ток потребления электромагнита взвода пружины:
- при номинальном напряжении 220 В, постоянного и переменного тока, А;
3,0
Заказчик:
________________
М.П.
Поставщик:
_________________
М.П.
24