Копия открытого запроса цен №12/165

Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»
Александровское шоссе, д.13,
г. Саранск, Республика
Мордовия, 430006
18.08.2015
№
на №
от
12/165
тел:+7 (8342) 47-01-24; 29-98-50
факс:+7 (8342) 47-01-50
mor-reception1@ies-holding.com
www.tplusgroup.ru
Потенциальным поставщикам
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН (КОПИЯ)
1.
В целях удовлетворения нужд заказчика ОАО «СТТ», 430032, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 29 (далее
– Заказчик), организатор открытого запроса цен, ПАО «Т Плюс» в лице филиала «Мордовский», 430006
г. Саранск, Александровское шоссе, 13, (далее – Организатор ОЗЦ) проводит процедуру открытого запроса
цен (далее – запрос цен), в рамках чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком (в том числе являющиеся субъектами малого
и среднего предпринимательства) (далее - Поставщики) подавать свои предложения на поставку шаровых
кранов (d от 50 и выше).
2.
Срок поставки: сентябрь 2015 года, в объемах и сроки согласно Графика поставки (Таблица №1).
График поставки
№
п/п
Наименование
Технические
требования, ГОСТ, ТУ
(Таблица № 1)
ед.
изм.
колво
Срок
поставки
1
Кран шаровой стандартнопроходной
цельносварной фланцевый LD
КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02. Ду32 Ру40 с
комплектом ответных фланцев и
крепежом
От - 40 до + 200 ̊С
Класс "А" по ГОСТ
54808-2011
Полный ресурс 10 000
циклов
шт
4
Сентябрь
2015 г.
2
Кран шаровой полнопроходной
цельносварной фланцевый LD
КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02. Ду40 Ру40 с
комплектом ответных фланцев и
крепежом
От - 40 до + 200 ̊С
Класс "А" по ГОСТ
54808-2011
Полный ресурс 10 000
циклов
шт
3
Сентябрь
2015 г.
3
Кран шаровой полнопроходной
цельносварной фланцевый LD
КШ.Ц.Ф.050.016.П/П.02. Ду50 Ру16 с
комплектом ответных фланцев и
крепежом
От - 40 до + 200 ̊С
Класс "А" по ГОСТ
54808-2011
Полный ресурс 10 000
циклов
шт
4
Сентябрь
2015 г.
4
Кран шаровой полнопроходной
цельносварной фланцевый LD
КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02. Ду80 Ру16 с
комплектом ответных фланцев и
крепежом
От - 40 до +200 ̊С
Класс "А" по ГОСТ
54808-2011
Полный ресурс 10 000
циклов
шт
8
Сентябрь
2015 г.
5
Кран шаровой полнопроходной
цельносварной фланцевый LD
КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02. Ду100 Ру16 с
комплектом ответных фланцев и
крепежом
От - 40 до +200 ̊С
Класс "А" по ГОСТ
54808-2011
Полный ресурс 10 000
циклов
шт
5
Сентябрь
2015 г.
6
Кран шаровой полнопроходной
цельносварной фланцевый LD
КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02. Ду125 Ру16 с
комплектом ответных фланцев и
крепежом
От - 40 до +200 ̊С
Класс "А" по ГОСТ
54808-2011
Полный ресурс 10 000
циклов
шт
1
Сентябрь
2015 г.
Объект
Техперевооруже
ние
трубопроводов
ГВС с
восстановлением
циркуляционных
линий от
котельной
"Лисма" и
установкой
циркуляционных
насосов
7
3.
Кран шаровой полнопроходной
цельносварной фланцевый LD
КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02. Ду150 Ру16 с
комплектом ответных фланцев и
крепежом
От - 40 до +200 ̊С
Класс "А" по ГОСТ
54808-2011
Полный ресурс 10 000
циклов
шт
7
Сентябрь
2015 г.
Условия оплаты: Отсрочка платежа не менее 30 и не более 60 календарных дней с момента подписания
первичных учетных документов при условии предоставления Поставщиком оформленных в соответствии с
требованиями НК РФ счетов-фактур. Расчеты по договору производятся денежными средствами, а так же
могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в том числе путем передачи
векселей и пр.
4.
Общие требования к условиям поставки:
- требования к объёму каждой партии поставки (минимальный/максимальный объём поставки во временном
интервале): продукция должна поставляться в полном заявленном объёме указанные в Таблице №1.
- требования к упаковке и её маркировке: упаковка и маркировка должна производиться в соответствии с
требованиями ГОСТов, с дополнительным указанием даты изготовления.
- требования к доставке, погрузке разгрузке: доставка заявленной продукции производится до склада ОАО
«СТТ», по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 29, силами и за счет поставщика.
- требования к дополнительным услугам – разгрузка, монтаж, настройка, обучение персонала: не требуются.
- требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: гарантийный срок в соответствии с гарантиями
завода-изготовителя.
- требования к комплекту расходных материалов и запасных частей: нет.
- иные требования (в части поставок топлива: требования к подвижному составу, наличие ресурсного
подтверждения производителя продукции): иных требований нет.
5. Функциональные и технические требования к продукции:
- Продукция должна быть новой и ранее не использованной, изготовленной не ранее 2015 года в заводских
условиях;
- Качество продукции должно соответствовать техническим требованиям, указанным в Таблице №1;
- Общие требования к рабочей среде – теплоноситель (вода, пар) с температурой до +200 ºС;
- Общие функциональные требования – согласно техническим требованиям, указанным в Таблице №1;
- Требования по комплектации - согласно техническим требованиям, указанным в Таблице №1;
- Требования по совместимости к данной продукции – не предъявляются.
6.
7.
Подтверждение соответствия продукции:
- Сертификат качества;
- Сертификат соответствия.
Требования к организации:
Организация-поставщик должна обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора (д.б. зарегистрирована на территории РФ в установленном порядке и иметь
соответствующие действующие лицензии на осуществление деятельности в рамках Договора), иметь необходимые
ресурсные финансовые, производственные и материально-технические возможности. Поставщик не должен быть
банкротом или неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность не должна
быть приостановлена.
8.
Требования к условиям будущего договора:
- Согласно Приложению №6 настоящего запроса цен.
9.
Предложение должно быть оформлено в соответствии с типовыми формами приложений № 1, №2, №3, № 4
к настоящему запросу цен и быть действительным в течение 90 календарных дней со дня, следующего за
днем проведения процедуры вскрытия поступивших на запрос цен конвертов.
10. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действовать от лица поставщика без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им
лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал
доверенности прикладывается к предложению. Предложение также должно быть скреплено печатью
поставщика.
11. Стоимость поставки должна быть указана с учетом всех затрат на поставку и уплаты всех
обязательных налогов и платежей с выделением НДС и является неизменной. Затраты на тару и
упаковку, затраты на доставку, другие затраты обязательно должны быть выделены в отдельные
позиции и приведены в ценовой матрице (приложение 1 к ценовой заявке). Отсутствие
информации по приведенной цене будет являться основанием для отклонения ценовой заявки
12. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
13. Не допускается подача предложений на часть объема вышеуказанного перечня продукции.
14. Предельная цена открытого запроса цен составляет: 199 638,15 руб. без НДС (235 573,02 руб. с НДС)
15. Заказчик после заключения договора вправе в одностороннем порядке изменять количество в сторону
уменьшения и исключать часть ассортимента поставляемого Товара по договору путём направления заказным
письмом Поставщику уведомления об уменьшении количества и/или ассортимента поставляемого Товара. В
этом случае общая стоимость поставки по Договору уменьшается на стоимость Товара, не подлежащего
поставке Поставщиком.
16. Если участник не является производителем (изготовителем) МТР, данный участник обязан
представить в заявке структурированную цену поставки МТР с приложением обосновывающих
документов: цена производителя (изготовителя), транспортные расходы, рентабельность, прочие
расходы.
17. Для участия в открытом запросе цен необходимо своевременно подать предложение (поставщик имеет право
подать несколько предложений до завершения процедуры), подготовленное в соответствии с требованиями
документации и регламентом электронной торговой площадки «b2b-КЭС».
18. Предложение должно быть подано через «b2b-КЭС» в срок не позднее 24.08.2015г. до 11-00 (по
московскому времени). После окончания торгов в Системе b2b-КЭС участники предоставляют оригинал
предложения в запечатанном конверте (с пометкой: не вскрывать! с указанием вида поставки и
наименование поставщика) в адрес заместителя директора филиала - начальника управления по
безопасности и режиму Камаева М.А. в срок не позднее 3-х календарных дней с момента окончания торгов на
ЭТП B2B-КЭС. Предложения, полученные позже указанного срока, рассматриваться не будут.
19. Предполагается, что подписание протокола о результатах открытого запроса цен будет осуществлено
24.09.2015г. в 15-00 (по московскому времени). Организатор открытого запроса цен вправе изменить
данный срок.
20. Не допускается подача стоимости предложения, равной стоимости предложения другого участника запроса
цен. В случае если поданы предложения с одинаковой стоимостью, лучшим признается предложение,
поступившее ранее других предложений.
21. К рассмотрению на комиссии по определению победителя открытого запроса цен на поставку шаровых
кранов (d от 50 и выше) будут приняты только заявки от претендентов, отвечающих требованиям п.п. 2-9
настоящего запроса.
22. Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, а также
соответствие
техническим данным и графику поставки продукции.
23. Данная процедура запроса цен не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора запроса
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
24. Организатор ЗК может предоставить участникам открытого запроса цен возможность добровольно повысить
предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены
(далее - процедура переторжки), при условии сохранения остальных положений предложения без изменений.
Решение о проведении процедуры переторжки принимает Председатель Закупочной комиссии (далее –
Председатель ЗК). В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных.
Участник открытого запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка
остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители таких участников на процедуру переторжки
не допускаются. Предложения участника по повышению цены не рассматриваются, такой участник считается
не участвовавшим в переторжке.
25. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить
процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.
ценовое предложение (ценовая заявка) поставщика является офертой для Поставщика,
предоставившего ценовую заявку, и в случае признания заявки победившей, заключение договора для
Поставщика обязательно.
27. К ценовой заявке Вам необходимо приложить:

Ценовую матрицу;

Анкету участника;

Справку о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров;

Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
26. Данное





Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица / или копию свидетельства о
внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.;
Копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО (Единый гос. реестр предприятий
и организаций) с указанием ОКПО, ОКВЭД или ОКОНХ;
Документальное подтверждение полномочий поставки (кроме заводов – изготовителей) – ресурсную
справку, дилерское соглашение, договор и т.д.;
Декларацию о соответствии статусу субъекта малого и среднего предпринимательства.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
процедуры закупки – юридического лица и копии учредительных документов участника процедуры
закупки (для юридических лиц).
При не предоставлении запрашиваемой документации по запросу цен, заявка будет отклонена. При
необходимости Организатор вправе запросить у Победителя также дополнительные документы.
Ответственные за контакты с претендентами:
- по вопросам заполнения документации – Сергунина Марина Ивановна, тел (8342) 29-91-78, e-mail:
Marina.Sergunina@tplusgroup.ru
- по предоставлению документации
Mikhail.Kamaev@tplusgroup.ru
Приложения:
–
Камаев
Михаил
Аркадьевич,
тел
+7
(8342)
29-91-47,
1. Форма ценовой заявки;
2. Форма ценовой матрицы;
3. Анкета участника;
4. Форма справки о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров;
5. Декларация о соответствии статусу субъекта малого и среднего
предпринимательства
6. Проект Договора поставки.
С уважением,
Председатель ЗК
В.И. Сафонкин
e-mail:
/на бланке предприятия/
Приложение №1
к открытому запросу цен
ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА
на поставку шаровых кранов (d от 50 и выше) для нужд ОАО «СТТ»
№ ________________
Дата:_____________
Изучив Ваш запрос цен № [указывается номер запроса цен] от [указывается дата запроса цен],
предлагаем осуществить поставку [указывается продукция и организация] в соответствие с Вашими
условиями, что отражает приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью данной котировочной заявки,
на сумму
___________________________________________________________руб. с НДС в т.ч.
Заявленные нами цены являются неизменными до окончания поставки в соответствии с графиком
поставки продукции.
Мы обязуемся в случае нашей победы поставить продукцию в соответствие с заявленным графиком поставки и
условиями оплаты.
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также стоимость упаковки,
затраты на транспортировку, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации
До подготовки и оформления договора настоящая ценовая заявка вместе с Вашим уведомлением о
присуждении победы будут выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком в наш адрес запроса котировки цен и представление нами
котировочной заявки не накладывает на заказчика и нас никаких дополнительных обязательств, включая
обязательство заказчика по принятию нашего предложения.
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до __________.
Юридический адрес и реквизиты
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения:
1) Ценовая матрица – 1 экз. на ___ листе.
2) Анкета участника – 1 экз. на ___ листах.
3) Другие документы согласно п.27.
_______________________________
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
/на бланке предприятия/
Приложение №2
к открытому запросу цен
Приложение №1
к ценовой заявке №___ от _________________.
ЦЕНОВАЯ МАТРИЦА
на поставку шаровых кранов (d от 50 и выше) для нужд ОАО «СТТ»
Наименование участника: _______________________________________
№ Наименование
продукции
п/п
Технические требования
Ед.
Изм.
Цена
Кол- единицы,
руб. с
во
НДС
Общая
цена,
руб. с
НДС
Срок
поставки
Затраты на тару и упаковку, в руб. с НДС
Затраты на доставку в т.ч. на погрузку и разгрузку, в руб., с НДС
Другие затраты, в руб. с НДС
Общая стоимость поставки, (договорная цена) в руб. с НДС
Условия оплаты: _____________________________________________________
Сроки поставки:___________________________________________________________
Гарантия качества на поставляемую продукцию, лет:______________________________________________
Завод изготовитель: ____________________________________________________
Если участник не является производителем (изготовителем) МТР, данный участник обязан
представить в заявке структурированную цену поставки МТР с приложением обосновывающих
документов: цена производителя (изготовителя), транспортные расходы, рентабельность, прочие
расходы.
** Затраты на тару и упаковку, затраты на доставку обязательно должны быть выделены в
отдельные позиции и приведены в ценовой матрице. Отсутствие информации по приведенной цене
будет являться основанием для отклонения ценовой заявки.
______________________________
_____________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
Приложение №3
к открытому запросу цен
Приложение №2
к ценовой заявке №___ от _________________.
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Наименование
Сведения об участнике
(заполняется участником)
Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование
участника
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму
или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц (дата и номер, кем выдано)
ИНН, КПП, ОГРН участника
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и адреса постановки на налоговый учет
филиала, затем указать почтовый адрес филиала, в случае его отличия от
предшествующего адреса
Является субъектом малого и среднего предпринимательства (да/нет)
Информация о расчетных счетах
Наименование банка
Адрес банка и телефоны банка
БИК Банка
Номер счета
Номер корр. счета
10.
11.
12.
13.
14.
Телефоны участника (с указанием кода города)
Факс участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты участника
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам участника, с указанием должности и
контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с указанием
должности и контактного телефона
Инструкции по заполнению
_______________________________
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
1.
2.
3.
4.
Участник Открытого запроса цен приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к
которому является данная анкета.
Участник Открытого запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
Участник Открытого запроса цен должен заполнить приведенную выше таблицу по всем
позициям, нельзя удалить, изменять, добавлять позиции. В случае отсутствия каких-либо данных
указать слово «нет».
В графе «Информация о расчетных счетах» указываются реквизиты, которые будут использованы при
заключении Договора.
Приложение №4
к открытому запросу цен
от «____» _____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника запроса цен: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных
условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламаци
ях по
перечислен
ным
договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за 2012г.
Х
ИТОГО за 2013г.
X
ИТОГО за 2014г.
Х
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №5
к открытому запросу цен
Приложение 4 к ценовой заявке
от «____» _____________ г. №__________
Декларация о соответствии статусу субъекта малого и среднего предпринимательства
___________________________ является субъектом малого и среднего
(наименование юридического лица или
(нужное подчеркнуть)
индивидуального предпринимателя)
предпринимательства с соблюдением следующих условий:
№
п/п
Наименование условия
Ед. изм.
1.
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
иностранных юридических лиц, иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных
и
иных
фондов
в
уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
Доля
участия,
принадлежащая
одному
или
нескольким
юридическим
лицам,
не
являющимся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
Средняя
численность
работников
за предшествующий календарный год (за _______ год) или
иной период (за период ________)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
без
НДС
за
предшествующий
календарный
год
(за ______ год) или иной период (за период ______)
%
2.
3.
4.
Данные (указываются
цифровые значения
с одним знаком после
запятой)
%
человек
млн. руб.
Данные юридического лица (или индивидуального предпринимателя):
1.
ИНН/КПП
2.
ОГРН/ОГРНИП
3.
Место нахождения (юридический адрес)
4.
Фактический адрес
5.
6.
Основной вид экономической деятельности в соответствии с
ОКВЭД, указанный в выписке из ЕГРЮЛ или выписке из
ЕГРИП
Контактное лицо
7.
Контактный телефон, факс
Достоверность сведений подтверждаю.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
/______________________/
подпись, МП
_______________________
ФИО
*Согласно требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Приложение №6
к открытому запросу цен
Договор поставки №_______
г. Саранск
«_____» _______________ 20_ г.
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»), в лице ________________(указать
именуемое в дальнейшем
«Покупатель», с одной стороны, и
должность, ФИО руководителя), действующий на основании __________________,
______________________«_____________», в лице _____________________________, действующего на
основании ____________________________, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по результатам проведенного ПАО «Т Плюс»
_____________________
(Протокол № ________ от «____» _________ 20__г.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Покупателю (Грузополучателю)
_____________________________________________
(указать наименование продукции) (далее именуемый «Товар») в ассортименте, в количестве и по качеству, определенным условиями Договора, а Покупатель обязуется
принять и оплатить Товар.
1.2. Ассортимент, количество и цена поставляемого Товара определяются в Спецификации (Приложение
№1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Товары, указанные в п.1.1. Договора поставляются для нужд ______________________________
1.4. Стороны гарантируют отсутствие ограничений полномочий лица, подписавшего Договор.
2. Качество и порядок приема – передачи товара
2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ __________ или ТУ __________________.
2.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю
документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент
осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком устанавливается гарантийный срок в
течение
__ месяцев с момента фактического получения Покупателем
Товара. Гарантии качества
распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по Договору. В течение
указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает замену некачественного Товара, а также устраняет
дефекты данного Товара за свой счет.
2.3. Приёмка Товара производится уполномоченным представителем Покупателя: по количеству – на
основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, товарной накладной и т.п.), а
по качеству – на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения
качества и т.д.).
2.4. Осмотр и приемка Покупателем Товара по количеству выполняется им в день приемки товара, а по
качеству – в течение 3-х рабочих дней с момента поставки. В случае выявления Покупателем при получении
Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара,
делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае
выявления недостачи по количеству Товара, ответственное лицо Покупателя или специально созданная
приемочная комиссия составляют Акт в произвольной форме о недостаче Товара, а также о недостатках,
выявленных при приемке Товара или в течение гарантийного срока с указанием степени сложности недостатков и
необходимых сроков их устранения. Вызов представителя Поставщика для составления Акта о
недостаче/несоответствии качества Товара обязателен и осуществляется посредством направления телеграммы. В
случае неприбытия представителя Поставщика для подписания данного Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента уведомления Покупателем (направления телеграммы), данный Акт, подписанный только Покупателем,
направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок
устранения недостатков, указанный в односторонне подписанном Акте, считается установленным надлежащим
образом.
2.5.В случае, когда Покупатель (Грузополучатель) в соответствии с законом или Договором отказывается от
переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить ответственное хранение, уведомив об этом Поставщика.
Поставщик обязуется возместить покупателю (Грузополучателю) расходы, понесенные в связи с принятием Товара
на ответственное хранение в размере 0,5 процента от стоимости Товара за каждый день хранения.
3. Условия поставки
3.1. Поставка Товаров осуществляется ________________ (указать автомобильным или ж/д) транспортом
силами Поставщика в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1) (или конкретно указать дату
поставки).
3.2. Доставка Товаров производится Поставщиком:
-при доставке Товаров автомобильным транспортом – до склада Покупателя;
- при доставке Товаров железнодорожным транспортом – до железнодорожной станции назначения, указанной в
разделе 9 Договора.
3.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю на
основании подписанной уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной. В случае поставки
Товара до железнодорожной станции назначения право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент
передачи Товара Покупателю перевозчиком, что подтверждается отметкой о выдаче груза в соответствующей
графе железнодорожной накладной.
3.4. Одновременно с Товаром Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию:
товарно–транспортную накладную (в случае доставки Товара автомобильным транспортом), 2 (два) экземпляра
товарной накладной, которые должны содержать ссылку на номер и дату настоящего договора; документ,
подтверждающий качество поставляемого Товара. Поставщик не позднее 5 (пяти) дней после отгрузки Товара
выставляет в адрес Покупателя счёт-фактуру, оформленную с учётом требований НК РФ. Оригиналы документов
направляются Покупателю заказной почтовой корреспонденцией.
3.5. Ответственность за сохранность Товара и риск случайной гибели несет собственник Товара в
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
3.6. Упаковка Товара в случаях, предусмотренных требованиями соответствующих ГОСТ либо ТУ, должна
обеспечить сохранность Товара при транспортировке и хранении и соответствовать требованиям ГОСТ либо ТУ.
4. Стоимость договора, порядок оплаты
4.1.Общая стоимость Договора составляет: _____ (________________) рублей ___ копеек, кроме того НДС __ % -______(_______ ) рублей__копеек. ИТОГО: _____________ (__________ ) рублей (_________ ) копеек.
4.2. Стоимость поставляемого по Договору Товара является твёрдой. Затраты на транспортировку, погрузоразгрузочные работы, упаковку включены в стоимость Договора и изменению не подлежат.
4.2.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменять количество и/или ассортимент поставляемого
Товара в сторону уменьшения путём направления заказным письмом Поставщику уведомления об уменьшении
количества и/или ассортимента поставляемого Товара. В этом случае общая стоимость Договора уменьшается на
стоимость Товара, не подлежащего поставке Поставщиком.
4.2.2. В уведомлении об уменьшении количества и/или ассортимента поставляемого Товара Покупатель
указывает:
- наименование, количество, ассортимент, стоимость Товара, не подлежащего поставке;
- наименование, количество, ассортимент, стоимость Товара, подлежащего поставке Поставщиком.
4.2.3. Покупатель вправе направить уведомление, не позднее, чем за 10 (десять) дней до срока поставки
Товара либо очередной партии Товара.
4.3. Оплата по Договору производится Покупателем в сроки, определённые в Спецификации (Приложение
№1) с отсрочкой платежа _________ (_____________) дней с даты фактического получения Товара, при/срок
оплаты указать согласно протоколов ПДЗК/КК, преддоговорных переговоров/условии
предоставления
Поставщиком оформленных в соответствии с требованиями НК РФ счетов-фактур.
Стороны договорились, что период отсрочки оплаты работ/услуг, не является коммерческим кредитом (ст. 823 ГК
РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст. 317.1 ГК РФ.
4.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в том
числе путем передачи векселей и пр.
4.5. Стороны допускают толеранс (отступление) + ____% (не более 10%)от указанного в Спецификации
(Приложение №1) количества Товара.
Оплата за Товар производится исходя из стоимости фактически принятого Покупателем количества Товара.
Перегруз в указанных выше пределах подлежит принятию и оплате Покупателем в срок, согласованный сторонами
для той партии продукции, в которой произошел перегруз, и засчитывается Поставщиком в счет объемов поставки
в будущих периодах. Штрафные санкции за недопоставку в пределах толеранса по партиям в период поставки не
применяются» (пункт применяется только по поставкам товара наливом, навалом, насыпью, негабаритного товара:
трубы, металлопрокат и только по согласованию с управлением логистики).
4.6. Покупатель вправе уменьшить объемы поставок без увеличения стоимости со стороны
Поставщика за единицу продукции.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За просрочку поставки/ недопоставку Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,05% от
стоимости не поставленного (недопоставленного) в срок Товара с учётом НДС за каждый день просрочки с
момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. Оплата неустойки производится Поставщиком
добровольно или на основании вступившего в законную силу решения суда.
5.3. За просрочку оплаты поставленной продукции (выполненных работ, принятых услуг) Покупатель
(Заказчик) выплачивает пени, исчисляемые в размере установленном ст. 395 ГК РФ от стоимости партии
Продукции (выполненных работ, принятых услуг), оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.
Оплата процентов производится Покупателем добровольно или на основании вступившего в законную силу
решения суда.
5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества/комплектности, который не может быть заменен
либо доукомплектован Поставщиком, он возмещает стоимость некачественного/некомплектного Товара в течение
10 дней с момента получения уведомления Покупателя и уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости
некачественного/некомплектного Товара с учётом НДС. Оплата штрафа выполняется Поставщиком добровольно
или на основании вступившего в законную силу решения суда.
5.5. При нарушении Поставщиком срока устранения недостатков, доукомплектования и (или) срока замены
некачественного Товара, установленного Покупателем в Акте, оформленном в соответствии с п.2.4. Договора,
Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,05% от стоимости Договора с учётом НДС за каждый день
просрочки с даты, установленной Покупателем для устранения недостатков и (или) замены Товара. Оплата
неустойки производится Поставщиком добровольно либо на основании вступившего в законную силу решения
суда.
5.6. В случае, когда Поставщик не исполняет в установленный срок обязанность по передаче предварительно
оплаченного (частично оплаченного) Товара на сумму предварительной оплаты (авансового платежа) подлежат
уплате проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ со дня получения денежных сумм от Покупателя.
/применять при наличии аванса/
6. Срок действия настоящего Договора и порядок расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.3. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор без судебного разбирательства
путем направления письменного уведомления Поставщику в случае просрочки поставки, недопоставки Товара
(партии Товара) или поставки некачественного товара.
7. Разрешение споров.
7.1. Все споры и разногласия по Договору разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется
Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть
рассмотрена в течение 20 дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров
стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Мордовия.
7.2. В части не урегулированной Договором, отношения Сторон регламентируются действующим
законодательством РФ.
8. Прочие условия
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. При изменении почтовых и банковских реквизитов, наименования, а также случае реорганизации,
«Стороны» обязуются в 10 (десятидневный) срок уведомления друг друга произошедших изменениях в письменной
форме.
8.4. Уступка права требования по Договору без письменного согласования Покупателя не допускается.
При отсутствии письменного согласия Покупателя, Поставщик не вправе уступать третьим лицам права и
обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке
прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и (или)
иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременения прав (требований) Поставщика
по Договору и (или) иные обременения, касающиеся Товара/предмета Договора, в том числе не допускается
обременения (уступка прав) в отношении каких-либо имущественных прав в отношении Товара и/или
Технической, Эксплуатационной или Исполнительной документации.
а) В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного
согласия Заказчика, Поставщик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости всего
поставляемого по Договору Товара.
б) В случае если Покупателю будет предъявлено какие-либо требования со стороны третьих лиц и (или)
станет известно о наличии прав у третьих лиц, возникших в результате заключения сделок Поставщиком, запрет
на которые установлен в соответствии с настоящим пунктом, то Поставщик, помимо штрафа, установленного в
подпункте а) настоящего пункта Договора, обязан выплатить Покупателю штраф в размере, соответствующем
сумме такой сделки.
Стороны особо отмечают, что Покупатель на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в
выдаче Поставщику согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие
установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как
обязывающие Покупателя выдать такое согласие.
Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является конфиденциальной, за сообщение
заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Поставщика в соответствии с настоящим
пунктом Договора, к Поставщику не будет применяться ответственность, установленная Договором.
8.5. Все документы, которые используются и оформляются во исполнение данного договора, должна быть
направлены контрагенту почтой, курьером, по факсу или по электронной почте (по адресам, указанным в
реквизитах к настоящему Договору).
Ведение деловой переписки между сторонами возможно путем обмена электронными сообщениями по
электронным адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора.
8.6. Зачёт взаимных однородных требований допускается только по письменному согласованию сторон.
8.7. Подтверждение аутентичности текста Договора осуществляется путём парафирования каждой страницы
двух экземпляров Договора юридической службой Покупателя.
8.8. Неотъемлемой частью Договора является:
- Приложение №1 – Спецификация.
9. Реквизиты сторон
«ПОСТАВЩИК»:
«ПОКУПАТЕЛЬ»:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________
М.П.
_________________
_________________ _______________
М.П.
Приложение №1 к договору поставки
от «___»_________ 201__г. №______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
Товара
Ед.
изм.
Колво
Грузополучатель
Срок
поставки
Цена за ед.
Товара
(месяц,
год)
(в руб. с
НДС)
Сумма оплаты
за
поставленный
Товар
(в руб. с НДС)
Всего по Товару №1:
Всего по Товару №2:
ИТОГО с НДС 18%:
К оплате по договору за месяц:
«ПОСТАВЩИК»
_________________/ __________ /
М.П.
«ПОКУПАТЕЛЬ»
_________________ /_____________/
М.П.
Срок
оплаты
(месяц,
год)