Документация № 50/2014

Документация № 50/2014
о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика
Наименование закупки: выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения по
адресу: г. Тобольск, зона ВУЗов, 29В
Основание проведения закупки у единственного поставщика: п. 9.5.2.6. Положения о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «СУЭНКО» (далее Положение) (при
проведении закупки не было представлено ни одной заявки, либо все представленные заявки
были отклонены закупочной комиссией, при этом цена, по которой заключается договор с
единственным поставщиком, не превышает начальную (максимальную) цену, указанную
Заказчиком в закупочной документации).
№
п/п
1
установленные заказчиком требования к
качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой
работы,
оказываемой
услуги
потребностям заказчика
2
требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие
в закупке
3
требования к описанию участниками
закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и
качественных характеристик, требования
к описанию участниками закупки
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги, которые являются предметом
закупки,
их
количественных
и
качественных характеристик
4
место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги
5
сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота)
6
Содержание
качество оказываемых услуг
должно
соответствовать установленным для данного
вида
услуг
нормам
и
требованиям
действующего законодательства РФ, а также
требованиям, установленным Техническим
заданием и Проектом контракта (договора).
Не устанавливаются
- Укомплектование и поставка оборудования,
материалов, комплектующих изделий на
Объект;
- Монтажные работы;
- Работы выполняются в соответствии с
действующем законодательством РФ.
г. Тобольск, зона ВУЗов, 29В
795 000,00 (Семьсот девяносто пять тысяч)
рублей, в т.ч. НДС 18%.
форма, сроки и порядок оплаты товара, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со
работы, услуги
дня подписания Договора перечисляет на
расчетный счет Подрядчика сумму, равную
стоимости материалов. Окончательная оплата
работ
производится
в
течение
60
(шестьдесят) рабочих дней после подписания
акта выполненных работ. Оплата каких-либо
иных расходов производится на основании
счетов Подрядчика в течение 60 (шестьдесят)
7
8
9
10
11
12
13
порядок формирования цены договора
(цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей)
порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на
участие в закупке
требования к участникам закупки и
перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения
их
соответствия
установленным
требованиям
формы, порядок, дата начала и дата
окончания
срока
предоставления
участникам
закупки
разъяснений
положений документации о закупке
место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов
закупки
критерии оценки и сопоставления заявок
на участие в закупке
порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в закупке
банковских дней со дня предоставления
счета.
- Укомплектование и поставка оборудования,
материалов, комплектующих изделий на
Объект;
- Монтажные работы.
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
на выполнение работ
г. Тюмень
«__» _______ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ОАО «СУЭНКО»), в
лице директора Фрумкина Константина Игоревича, действующего на основании Доверенности № _______ от ____
______ 2014 г., именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _______________________________,
действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор (именуемый далее – “Договор”) о следующем:
1.
Предмет Договора.
Предметом Договора является монтаж системы видеонаблюдения на территории и в зданиях ОАО «СУЭНКО» по
адресу: г. Тобольск, зона ВУЗов, 29В (именуемый далее – “Объект”), согласно техническому заданию
(Приложение № 2), являющемуся неотъемлемой частью Договора.
1.1
Подрядчик обязуется выполнить указанную работу в соответствии с Приложением №1 (Сметный расчет), а
Заказчик обязуется принять ее результат и оплатить обусловленную в Договоре цену.
1.2
Для выполнения указанной работы Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется приобрести на собственные
средства материалы и оборудование, перечисленные в Приложении №1, и доставить их на Объект.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
Цена Договора.
Цена Договора составляет _________ рублей (______________________________________ рублей__ коп.), в
том числе НДС ___________ рублей (_________________________________________ рублей __ коп.) и
включает в себя стоимость материалов, оборудования и работ.
Все расчеты и платежи между Сторонами осуществляются в российской национальной валюте – рубль
России.
Цены на материалы и оборудование по позициям указаны в Приложении №1. Цены на материалы и
оборудование включают расходы по транспортной упаковке, маркировке, погрузке на борт и укладке,
страхованию на время в пути, а также таможенные сборы и налоги на территории стран-экспортеров и
страны-импортера.
Порядок расчетов.
Оплата материалов производится в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора на основании выставленного Подрядчиком счета.
Окончательная оплата производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания акта
выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета.
Оплата каких-либо иных расходов производится на основании счетов Подрядчика в течение 60
(Шестидесяти) банковских дней со дня предоставления счета. Счета выставляются после согласования и
подписания Сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью Договора.
Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания соответствующей суммы
со счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
Дополнительные расходы.
В том случае, если в процессе выполнения условий настоящего Договора выявится необходимость
проведения дополнительных работ (без проведения которых Подрядчику невозможно выполнить взятые на
себя обязательства) и при этом произойдет увеличение сметной стоимости монтажа, Подрядчик обязан
незамедлительно письменно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан в течение 3-х (трех) рабочих дней
с даты получения письменного сообщения провести рабочую встречу с Подрядчиком и определить
дополнительную сметную стоимость работ и материалов и сроки проведения дополнительных работ.
Достигнутая в ходе переговоров касательно дополнительной сметной стоимости и сроков договоренность,
фиксируется отдельной дополнительной сметой, которая подписывается уполномоченными на то лицами
обеих Сторон.
Порядок и сроки платежей по дополнительной смете проводятся в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента подписания Сторонами акта выполненных работ по утвержденной Сторонами дополнительной
сметой работ.
Сроки выполнения работ.
Срок поставки материалов составляет __ (___) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
Срок выполнения работ и предъявления системы к приему Заказчиком – __ (_________) рабочих дней с
момента подписания настоящего договора.
По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и счет-фактуру. Заказчик
обязан подписать акт в течение 3 рабочих дней или представить мотивированный отказ от подписания Акта.
Датой окончания работ считается день подписания Сторонами Актов выполненных работ, которые
составляется в 2 (Двух) экземплярах (Один Подрядчику и Один Заказчику).
5.4
5.5
В случае неявки Заказчика для подписания Акта и/или отказа Заказчика от подписания Акта выполненных
работ, без представления мотивированного отказа от подписания Акта, Акт считается принятым, а работы –
выполненными.
В случае неготовности объекта к выполнению работ срок выполнения работ исчисляется с момента
уведомления Заказчика о готовности объекта.
6.
6.1
Права и обязанности Сторон.
Обязанности Подрядчика.
6.1.1
Подрядчик обязуется выполнить все взятые на себя обязательства в соответствии с настоящим
Договором в срок и с надлежащим качеством (Статья 5 и Статья 6).
6.1.2
Подрядчик обязуется соблюдать при осуществлении работ требования правовых актов об охране
труда, охраны окружающей среды и о безопасности строительно-монтажных работ.
6.1.3
Подрядчик обязуется исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они были
письменно согласованы Сторонами, и если они не ведут к увеличению сметной стоимости
выполняемых работ, не требуют дополнительных людских, материальных и/или финансовых ресурсов
и не противоречат условиям Договора.
6.1.4
Подрядчик обязуется по окончании монтажных работ передать Заказчику следующую документацию:
 Исполнительную документацию на все смонтированные системы.
6.2
Обязанности Заказчика
6.2.1
Заказчик обязуется предоставить свободный и беспрепятственный доступ в помещения, где будут
производиться монтажные работы Подрядчику, его работникам и субподрядчикам для выполнения
необходимых объемов работ.
6.2.2
Заказчик обязуется предоставить Подрядчику, на время проведения работ, помещение для хранения
материалов и инструмента Подрядчика, внутри здания либо на прилегающей к нему территории. В
нерабочее время помещение должно закрываться на ключ и сдаваться на охрану.
6.3
Права Подрядчика.
6.3.1
Подрядчик имеет право привлекать сторонние организации для выполнения условий договора с
письменного разрешения Заказчика.
6.4
Права Заказчика.
6.4.1
Заказчик вправе вносить в техническое задание изменения, не приводящие к увеличению цены
Договора или изменению утвержденной в Приложениях №1 номенклатуры материалов, оборудования,
видов и объёмов работ. Внесение других изменений осуществляется на основе согласованных
Сторонами в письменном виде дополнений к Договору.
6.4.2
Заказчик вправе получать от Подрядчика консультации по качеству приобретаемых материалов и
оборудования, необходимых для выполнения работ по Договору.
6.4.3
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не
вмешиваясь при этом в оперативно-распорядительную деятельность Подрядчика.
6.4.4
Заказчик вправе привлечь экспертов для оценки качества выполненных работ и используемых
материалов.
6.4.5
В случае выявления экспертами недоработок Подрядчик оплачивает услуги экспертов и устраняет
недоработки своими силами и за свой счет в кратчайший срок согласно п.п. 6.4.6.
6.4.6
В случае если недоработки не устранены в течение 10 дней с момента уведомления Подрядчика,
Заказчик имеет право привлечь третьих лиц для устранения недоработок. В этом случае стоимость
расходов понесенных Заказчиком перевыставляется Подрядчику и подлежит оплате в 3 (Трех)
дневный срок.
7.
7.1
Ответственность Сторон.
Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, в том числе:
- за несогласованные Сторонами отступления от технического задания, если он не докажет, что эти
отступления вызваны обстоятельствами, за которые отвечает Заказчик;
Факт некачественно произведённых работ удостоверяется Актом некачественных работ. В случае
некачественно выполненных работ Подрядчик устраняет неисправности за свой счёт в течение 3-х (трех)
рабочих дней с момента составления Акта некачественных работ.
Подрядчик несет ответственность за несоблюдение сроков выполнения работ. Если задержка выполнения
работ вызвана обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в
размере 1 (Один) процент от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 30 (Тридцати)
процентов от суммы стоимости работ. При задержке выполнения работ по вине Подрядчика свыше 10
(Десяти) календарных дней Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
письменно уведомив об этом Подрядчика.
Заказчик несет ответственность за несвоевременное выполнение платежей, предусмотренных Договором, за
исключением сроков платежа, установленного в п.3.1 настоящего Договора. В других случаях, за не
выполнение обязательств по срокам оплаты работ Подрядчику, Заказчик на основании полученного от
Подрядчика требования и счета на оплату, выплачивает Подрядчику с момента получения требований пени
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.
10.1
в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
Начисление и уплата пени за нарушение обязательств в соответствии с условиями договора производится
Заказчиком (Подрядчиком) на основании выставленной претензии о ненадлежащем исполнении договорных
обязательств или на основании требования об уплате пени. При этом Заказчик (Подрядчик) вправе по
своему усмотрению принимать решение о взыскании санкций, предусмотренных договором.
Факт задержки в выполнении принятых на себя обязательств со стороны как Заказчика, так и Подрядчика,
должен быть подтвержден в письменном виде путем составлением соответствующего Акта,
подписываемого представителями обеих Сторон.
Порядок рассмотрения споров.
Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, решаются Сторонами путем переговоров,
проводимых полномочными представителями Сторон, не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты получения
соответствующего письменного уведомления. Результаты встреч, которые напрямую имеют отношение к
обсуждению положений и условий настоящего Договора, а также содержат договоренности, которые какимлибо образом изменяют или дополняют условия настоящего Договора, оформляются Протоколом,
подписываются полномочными представителями Сторон, скрепляются печатями Сторон и становятся
неотъемлемым Приложением настоящего Договора.
В том случае, если Стороны не смогут прийти к согласию по обсуждаемому вопросу в течение 10-ти
(десяти) календарных дней с даты письменного уведомления другой Стороны о необходимости обсуждения
и принятия решения по обсуждаемому спорному вопросу, Стороны (-а) будут иметь право обратиться в
Арбитражный суд Тюменской области для решения спора (ов) в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние
и за возникновение которых не несет ответственности (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.). К
обстоятельствам, освобождающим Сторону от ответственности, относятся также войны, боевые действия,
введение военного положения, экономическая блокада, эмбарго на поставку оборудования, материалов,
экономические санкции к стране-импортеру, массовые беспорядки забастовки, запретительные акты
(законы, указы, постановления, распоряжения)
государственных органов власти и управления,
препятствующие выполнению условий данного Договора.
Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 5-ти (пяти) рабочих дней срок в
письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств. Для
доказательства возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы достаточными признаются
письменные свидетельства торгово-промышленной палаты Российской Федерации (в части
внешнеэкономической деятельности) и компетентных государственных органов, касающихся обстоятельств,
происходящих на территории РФ.
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой стали действовать
такие обстоятельства, должна в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня письменного уведомления другой
Стороны о наступлении таких обстоятельств, организовать и провести рабочую встречу с полномочными
представителями другой Стороны для выработки наиболее экономичных и приемлемых для обеих Сторон
способов и путей преодоления такой ситуации. В случае не достижения согласия относительно наиболее
экономичных и взаимоприемлемых для обеих Сторон способов и путей преодоления этой ситуации в
течение 20-ти (двадцати) календарных дней, Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор без
компенсации убытков, понесенных другой Стороной.
После прекращения действия указанных обстоятельств Сторона обязана в 5-дневный срок сообщить об этом
другой Стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить
обязательства. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она
обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 20-ти (двадцати) календарных
дней, и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение ближайших 20-ти
(Двадцати) календарных дней, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор без компенсации
убытков другой Стороне.
Конфиденциальная информация.
Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, равно как и в интересах любых
третьих лиц, прямо или опосредованно, Конфиденциальную Информацию как в течение срока действия
Договора, так и по истечение срока его действия, за исключением случаев применимым законодательством,
и предпринять все зависящие от них меры с целью сохранения в тайне Конфиденциальной Информации.
Для целей настоящего Договора термин “Конфиденциальная Информация” означает любую деловую,
коммерческую, техническую и иную информацию, которая не может быть известна Сторонам из
общедоступных источников, переданную одной Стороной другой Стороне в устной, письменной или любой
иной форме с пометкой “конфиденциально” или с указанием о том, что передаваемая информация является
конфиденциальной, которая по соглашению Сторон и/или в соответствии с применимым законодательством
может быть признана конфиденциальной и которая стала известной Сторонам в связи с заключением и
исполнением настоящего Договора, а также любые другие сведения, переданные одной Стороной другой
Стороне в устной, письменной или любой иной форме с пометкой “конфиденциально” или с указанием о
том, что передаваемые сведения являются конфиденциальными, и касающиеся исполнения Сторонами
своих обязательств и осуществления Сторонами своих прав по Договору.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
Сроки действия договора. Изменение и расторжение договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами всех обязательств
по настоящему Договору.
Все предшествующие подписанию Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с
даты подписания Договора.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только по обоюдному согласию Сторон.
Ни одна из Сторон не имеет права передачи своих прав и обязательств по Договору третьему лицу без
письменного на это согласия другой Стороны.
Досрочное расторжение Договора может иметь место только по взаимному согласованию Сторон, а также в
случаях:
- объявления о добровольной ликвидации (неплатежеспособности) или принудительном банкротстве одной
из Сторон;
- наступления оснований, указанных в Статьях 7, 8,10 Договора.
Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый из
экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.
12.
12.1
12.2
Приложения.
Приложение №1. Сметный расчет.
Приложение №2. Техническое задание.
13.
Реквизиты и подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК
ОАО «СУЭНКО»
Юридический адрес: 625023, г. Тюмень,
ул. Одесская, д. 14
ИНН\КПП 7205011914\720350001
Р/С 407028100000106 в Тюменском филиале
ОАО КБ «Агропромкредит» г. Тюмень
к/с 30101810500000000962
БИК 047106962
ПОДРЯДЧИК
_________________/
М.П.
/
_________________/ Фрумкин К.И./
М.П.
Приложение № 2
к договору № _____ от «___» _____ 20____ г.
К ОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОАО «СУЭНКО»
г. Тобольск, ВУЗ-Городок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
СОГЛАСОВАНО
ОАО «СУЭНКО»
(наименование организации-заказчика)
Начальник управления ИТ и
связи
(должность)
_________________Пащенко
С.А._
(подпись, инициалы,
фамилия)
"_____" ________________ 2014 г.
М.П.
Лист согласований
Наименование
организации
Должность
Фамилия,
имя,
отчество
Подпись
Дата
От разработчика:
Наименование
Организации
Должность
Фамилия, имя,
отчество
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ИБП – источник бесперебойного питания;
ЛВС – локальная вычислительная сеть;
СКС – структурированная кабельная система;
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.
Подпись
Дата
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения ........................................................................................................................ 5
Назначение и цели создания системы ..................................................................................... 5
Требования к системе видеонаблюдения ................................................................................ 5
Требования к документированию ............................................................................................. 5
Требования к оборудованию ..................................................................................................... 6
Приложения................................................................................................................................ 6
1. Общие сведения.
1.1. Наименование объекта производства работ: система видеонаблюдения на
территории ОАО «СУЭНКО» по адресу: г. Тобольск, зона ВУЗов, 29В
2. Назначение и цели создания системы.
2.1. Назначение системы: осуществление периметрального видеонаблюдения.
2.2. Цели создания системы: осуществление контроля за передвижением
автотранспорта, сотрудников, посетителей, а также товарно-материальными
ценностями по территории объекта.
3. Требования к системе видеонаблюдения
3.1. Система видеонаблюдения на базе программного комплекса Trassir должна
осуществлять круглосуточный контроль за обстановкой на территории, а также
обеспечивать запись видеоинформации в архив при обнаружении движения. Глубина
видеоархива должна составлять не менее 30 суток.
3.2. Питание IP-видеокамеры должно осуществляться с применением технологии
Power of Ethernet (PoE). Скорость порта коммутатора для каждой камеры – 100Мбит/с.
Скорость соединения коммутаторов между собой и с сервером – 1Гбит/с по
существующим и вновь проложенным медным линиям связи и ВОЛС.
3.5. Периметральное видеонаблюдение должно осуществляться корпусными уличными
IP-камерами Hikvision под управлением программного комплекса Trassir.
Требования к стационарным камерам:
 Разрешение 3 Mpix
 Высокая чувствительность 0.05 люкс при F1.2
 Механический ИК-фильтр
 Поддержка DualStream.
 ИК-подсветка (минимум 30м.)
 Рабочие температуры от -40 до 60°C
 Питание по технологии Power of Ethernet (PoE)
 Стандарт защиты от влаги и пыли IP66
3.7. Система бесперебойного питания применяется существующая.
3.8. Серверные ресурсы для хранения и обработки информации предоставляются
Заказчиком.
3.9 Организовать рабочее место СКС (2 x RJ-45) в комнате охраны, для организации
поста просмотра для охранника.
4. Требования к документированию.
1. По окончании работ Исполнитель должен произвести обучение персонала по
эксплуатации смонтированного охранного комплекса и предоставить исполнительную
документацию в составе:
 План расстановки видеокамер;
 Структурная схема построенной системы;
 Схема расположение оборудования в коммутационных шкафах;
 Тесты соответствия категории 5e на смонтированные медные кабельные линии;
 Сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование.
5. Требования к оборудованию
5.1. Оборудование должно быть серийной моделью.
5.2. Оборудование должно иметь все необходимые сертификаты.
5.3.
Поставляемое
оборудование
должно
быть
промышленной
сборки,
осуществляемой в соответствии с Техническими условиями.
5.4. На оборудование должна предоставляться гарантия производителя не менее 12
месяцев с даты поставки.
5.5. Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования, должно осуществляться
сервисным центром, авторизованным производителем оборудования.
5.6. Оборудование на гарантийный ремонт вывозится от Заказчика (Получателя) в
сервисный центр, силами Поставщика по заявке Заказчика (Получателя).
6. Приложения
6.1 Приложение 1 - План расположения IP видеокамер.
6.2 Приложение 2 - Схема подключение IP видеокамер на опорах.
6.3 Приложение 3 - Структурная схема подключения IP-камер.