Муниципальный контракт - Собрание представителей сельского

1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1
на выполнение работ
п. Пензено
«____» ________ 20__ г.
Администрация сельского поселения Пензено муниципального района Большечерниговский Самарской
области , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Пензено Абрашкина Николая
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «СтройАвтодор», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ахметзянова Рината
Галимзяновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны» или по отдельности «Сторона», на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в
электронном аукционе № 0142300005614000036 от 30.07.2014 года заключили настоящий Контракт о
нижеследующем (далее-Контракт):
1
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1
Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить следующие работы:
Выполнение подрядных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных в сельском поселении Пензено муниципального района Большечерниговский Самарской области.
(Код ОКПД 45.23.12.150) (далее – работа).
1.2.
Работа по настоящему контракту осуществляется в соответствии с техническим заданием дефектным актом
(ведомостью) (Приложение № 1), сметной документацией (далее –Смета) (Приложение №2), являющимися
неотъемлемыми частями настоящего контракта.
1.3. Работа, выполняемая согласно настоящему контракту для муниципальных нужд, должна соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации, соответствующих разделов СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТСН,
ТУ, технических регламентов, нормативных и организационно-правовых норм, действующих на момент выполнения
работ и условиям настоящего контракта.
1.4.
Если в процессе
работы
выявляется
неизбежность получения отрицательных результатов или
нецелесообразность дальнейшего проведения работ, подрядчик обязан приостановить работы, немедленно поставив в
известность Заказчика. После уведомления о приостановлении работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 10-дневный
срок принять совместное решение о дальнейшем продлении работ, изменении условий или расторжении контракта.
1.5. Выполнение работ осуществляется в рамках_________________.
1.6.
Работы выполняются по адресу: в границах сельского поселения Пензено муниципального района
Большечерниговский Самарской области в соответствии с дефектным актом (ведомостью).
2
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1
Контракт финансируется за счет средств бюджета сельского поселения Пензено муниципального района
Большечерниговский Самарской области в соответствии с объёмами работ и по ценам, указанным в
(Приложение № 1, Приложение № 2).
2.2
Цена Контракта составляет 1 187 875,08 (Один миллион сто восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят
пять) рублей 08 коп., в том числе НДС 18% 181201,28 (сто восемьдесят одна тысяча двести один) рубль 28 коп..
Стоимость работ включает в себя: НДС - 18%.
2.3
Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика в течение 365 дней с момента выполнения работ на основании
представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и подписанных Заказчиком и Подрядчиком или их
уполномоченными представителями актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) (на каждый объект) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
2.4
Цена Контракта на период действия Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения
Контракта и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, указанных в п. 8, настоящего Контракта.
3
СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1
Срок выполнения работ: начало выполнения работ с момента подписания контракта, окончание выполнения
работ не позднее 01.11.2014 г.
3.2
Возможно досрочное выполнение работ.
3.3
Наименование, количество, происхождение и стоимость используемых материалов, оборудования должны
соответствовать Смете.
2
3.4
Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены Техническим заданием и настоящим
Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении
отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в данном результате немедленно
заявить об этом Подрядчику.
3.5
По итогам выполнения работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акты о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для подписания
Заказчиком в двух экземплярах. Заказчик не позднее 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в
п.3.5 Контракта возвращает со своей стороны подписанные документы, либо направляет мотивированный отказ их
подписания.
3.6
При наличии обоснованных возражений со стороны Заказчика, Стороны в течение 10 рабочих дней
составляют перечень необходимых доработок и согласовывают сроки их устранения.
3.7
В случае некачественного выполнения работ Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в
согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.
3.8
Заказчик, обнаруживший после приемки результата работ отступления в нем от Контракта или иные
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе
такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их
обнаружении.
3.9
В течение 15 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик
проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему контракту на предмет
соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего
Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим контрактом, производится в соответствии с
действующим законодательством РФ
3.10
По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту Заказчик
составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком
по Контракту. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны
Акт сдачи-приемки выполненных работ по Контракту или мотивированный отказ от его подписания.
3.11
Право собственности на результаты работы, полученные на основании Контракта, переходит к Заказчику в
момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Риск случайной порчи или гибели результата работ
возлагается на Подрядчика до момента подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных работ.
3.12
Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)
на весь объем работ (далее- акты сдачи-приемки выполненных работ).
3.13
В случае выполнения некачественных работ Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение
20 (двадцати) дней с момента заявления о них Заказчиком.
4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1
Заказчик обязуется:
4.1.1
Принять выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.1.2
Выделить ответственное лицо для связи с Подрядчиком.
4.1.3
Оплатить выполненные работы в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
4.2
Подрядчик обязуется осуществлять:
4.2.1
работы в полном объеме в соответствии с условиями Контракта;
4.2.2
контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ
требованиям Сметы, СНиПам, действующим нормам, техническим условиям и условиям настоящего контракта;
4.2.3
приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на объект материалов и оборудования;
4.2.4
содержание и уборку предоставленных помещений и прилегающей непосредственно к ним территории;
4.2.5
вывоз имущества (оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения,
другое имущество), принадлежащего Подрядчику, в 2-х дневный срок со дня подписания актов сдачи - приемки
выполненных работ;
4.2.6
вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления.
4.3 Подрядчик обязан:
4.3.1
передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов;
4.3.2
предоставить сертификаты, на используемые при выполнении работ Товары, обязательные для данного вида
Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3.3
вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ,
данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а
также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика;
4.3.4
письменно известить Заказчика о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению
последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих
работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об
3
этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;
4.3.5
устранять недостатки выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком.
Расходы, связанные с устранением недостатков выполненных работ несет Подрядчик.
4.3.6
исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием.
4.4
Подрядчик вправе:
4.4.1
Требовать оплаты выполненных работ в размере и в срок, установленные в Контракте.
4.4.2
привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков,
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам
(содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не
влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему контракту. Перечень Работ, выполненных
субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил
свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.
4.5.
Заказчик вправе:
4.5.1
До подписания актов сдачи-приемки выполненных работ проверить качество выполненных работ на
соответствие условиям настоящего Контракта.
4.5.2
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1
За не выполнение работ или за выполнение работ ненадлежащего качества Подрядчик выплачивает
Заказчику штраф в размере 10,0% от общей стоимости работ по настоящему Контракту в сумме 118787,51 руб..
5.2
За нарушение срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика
пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
5.3
За несвоевременную оплату выполненных работ Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа в
размере 2,5% от общей стоимости выполненных работ по настоящему Контракту в сумме 29696,88 руб..
5.5
Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по
настоящему Контракту.
5.6
Сумма неустойки, указанная в пунктах 5.1, 5.2 Контракта может быть удержана Заказчиком из суммы,
подлежащей оплате Подрядчику.
5.7
Размеры пени и штрафов устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного Контрактом»
6 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними.
6.2
В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по
Контракту другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный
ответ по существу претензии в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.
6.3
В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Самарской области.
7
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих
обязательств по настоящему Контракту, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажор).
4
7.2
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные
действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, решения органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе
отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые
возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также, если стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить.
7.3
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4
Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по Контракту.
7.5
Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 месяцев, то Контракт может быть расторгнут в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме
в виде дополнительного соглашения.
8.2. При исполнении Контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:
- снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных
условий Контракта;
-увеличение или уменьшение, по предложению Заказчика, предусмотренного Контрактом объема Товара, не более
чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены Контракта;
- увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).
8.3. Расторжение Контракта допускается:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
8.5.Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций,
решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что
по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
контракта.
8.6.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе
от исполнения Контракта.
8.7.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения
Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
8.8.Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Подрядчик обязуется обеспечить исполнение Контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены
Контракта.
9.2. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком банковской гарантии выданной
банком и соответствующей требованиям статей 44, 45,96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных
нужд», или внесения Подрядчиком на счет Заказчика денежных средств в обеспечение исполнения Контракта в
размере, указанном в пункте 9.3 настоящего Контракта. Контрактом устанавливаются следующие обязательства,
которые должны быть обеспечены по настоящему Контракту:
1.Качество работ, выполняемых Подрядчиком, должно соответствовать требованиям Заказчика в соответствии с
условиями настоящего Контракта и приложениям к нему.
2.Начало выполнения работ в сроки, определенные настоящим Контрактом.
5
3.Выполнение работ в соответствии с условиями, определенными настоящим Контрактом и приложениями к нему.
В случае выбора Подрядчиком формы обеспечения исполнения Контракта в виде перечисления Заказчику
денежных средств, перечисление следует производить по следующим реквизитам:
р/с 40302810536015000016 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара. БИК 043601001
Получатель - МКУ «Финансовое управление Администрации Большечерниговского района Самарской области»
ИНН6365001340, КПП636501001)
Назначение платежа- обеспечение исполнения контракта по аукциону № 0142300005614000036.
9.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на сумму 59393 (Пятьдесят девять тысяч триста девяноста
три) рубля 75 коп.
9.4. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику в течение 10 дней со дня
подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и письменного обращения в произвольной форме Подрядчиком
о возврате обеспечения исполнения Контракта, но в любом случае после надлежащего исполнения Подрядчиком
своих обязательств по настоящему Контракту.
9.5. В случае выбора Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии,
срок ее действия должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
10. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
10.1
Оказываемые в рамках настоящего Контракта работы, должны соответствовать требованиям, установленным в
Техническом задании, государственным стандартам, общим требованиям безопасности и методам контроля,
техническим требованиям, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в
Российской Федерации.
10.2.
Подрядчик гарантирует, что материалы и оборудование применяемые при выполнении работ, являются
новыми, серийно выпускаемым, не бывшими в эксплуатации, и не имеют дефектов, связанных с конструкцией,
материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или
Подрядчика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации итогов оказания услуг.
10.3.
Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Недопустимо предоставление
руководств пользователя в виде ксерокопий. Исчисление Гарантийного периода выполненных работ начинается со дня
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.4.
Гарантийный срок на работы составляет 24 месяца со дня подписания обеими Сторонами акта сдачиприемки выполненных работ. В течение указанного срока Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов в
выполненных работах, влияющих на сохранение качественных характеристик результатов работ.
10.5.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая
линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Подрядчика должен предоставлять
квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам, возможных неисправностях, способах их
устранения и т.п.
Подрядчик обязан представить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной
почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями оборудования, в которых будет
осуществляться гарантийное обслуживание используемых материалов и оборудования.
10.6.
Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) работ, возникшие по вине Подрядчика,
Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) работ, за свой счет, в согласованные Заказчиком сроки.
Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов (недостатков).
10.7.
При возникновении разногласий о наступлении Гарантийного случая, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для их разрешения в составе 4
человек (по 2 человека от каждой Стороны) путем подписания протокола уполномоченными представителями
каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно.
10.8.
При отказе от выполнения Гарантийных обязательств Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин
такого отказа.
10.9.
В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт,
устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийное обслуживание осуществляется Подрядчиком с выездом на место выполнения работ в течение 24 часов с
момента поступления заявки.
10.10. В случае обнаружения недостатков работ, не позволяющих эксплуатацию результата работ, во время
приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика безвозмездного повторного выполнения работ. Сроки выполнения работ определяются по согласованию
с Заказчиком и не могут превышать сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. Гарантийный срок в этом
случае начинает исчисляться со дня подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки повторно выполненных
работ.
11 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6
11.1Подрядчик должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам тр етьих лиц в
отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки, связанных с
использованием выполненных работ или любой их части в стране Заказчика.
11.2Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге об их хозяйственной
деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения
настоящего Контракта.
11.3Подрядчик должен защитить Заказчика от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения
интеллектуальных, патентных прав, а также прав на применение торговой марки, товарных знаков, промышленных
разработок и промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой его части в Российской Федерации.
11.4 В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов,
а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Подрядчик будет привлечен в
процессе разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем
самым Заказчика как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки,
понесенные Заказчиком, по его письменному требованию возмещаются Подрядчиком в установленном порядке.
11.5 Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
11.6 Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 30.12. 2015 г., с учетом полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
11.7 Контракт заключается в электронной форме в порядке установленным Федеральным законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ.
11.8. После подписания в электронной форме Контракт составляется в двух экземплярах на бумажном носителе,
имеющих одинаковую юридическую силу, и передается Подрядчиком Заказчику в течение 5 рабочих дней. Не
предоставление Контракта на бумажном носителе не будет являться уклонением Подрядчика от подписания
контракта.
11.9. Контракт на бумажном носителе не должен отличаться от контракта подписанного в электронной форме в
порядке установленным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
11.10 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение № 1. Техническое задание/дефектная акт(ведомость) (предложение участника).
Приложение № 2. ЛРСР № РС-1185.
Приложение № 3. Порядок промежуточной приемки работ при ремонте автомобильных дорог.
12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Администрация сельского поселения Пензено
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
ИНН/КПП
6375191315/637501001,
ОГРН
1056375020459
Юр.
адрес:
446272,
Самарская
область,
Большечерниговский район, п. Пензено, ул.
Советская, 11.
Тел. 8(84672)31-3-82
Банковские реквизиты: Л.С. 04423005490 в ГКРЦ
ГУ БАНКА РОССИИ по Самарской области г.
Самара
р/с 40204810600000000518, БИК 043601001
Глава сельского поселения Пензено
__________________________/Абрашкина Н.А./
М.п.
(подпись)
Заказчик_____________________
Подрядчик:
ООО «СтройАвтодор»
ИНН 6414005188, КПП 641401001
Юридический адрес: 413954, Саратовская область,
Ивантеевский район, пос.Знаменский,
ул.Молодежная, д.17, оф.2
ЗАО АКБ «Экспресс Волга», г.Пугачев
БИК046311808
р/с 40702810600000026550
к/с 30101810600000000808
ОГРН 1116445000836
ОКТМО 63619415,ОКОПФ 12165
Тел/факс: 8(84579) 5-62-01, 5-62-02
Эл.почта: stroyavtodor@mail.ru
Директор
__________________________/Ахметзянов Р.Г./
М.п.
(подпись)
Подрядчик ______________________
7
Приложение 1 к муниципальному контракту № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования, установленные заказчиком к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара,
эксплуатационным характеристикам товарам (при необходимости), размере, упаковке, отгрузке товара и иные
сведения о товар.
1. Наименование работ:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в сельском поселении Пензено
муниципального района Большечерниговский Самарской области
2. Место выполнения работ: В границах сельского поселения Пензено муниципального района
Большечерниговский Самарской области в соответствии с дефектным(ой) актом (ведомостью)..
3. Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта и не позднее 01.11.2014 г. со дня подписания
муниципального контракта.
4. Общие требования:
1. Все работы по ремонту должны выполняться в соответствии с ведомостью объемов, техническим заданием,
требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарноэпидемиологических, противопожарных и др., и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта.
2. Все работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком, соответствующими представителями
эксплуатационных служб.
3. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные
Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде в 3-х экземплярах. По одному для Заказчика, службы
эксплуатации, Подрядчика.
4. До начала производства работ назначить ответственного за организацию производства ремонтных работ, их
качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а так же ответственных по объекту за
пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ представить Заказчику копии
приказов о назначении ответственных лиц по объекту.
5. В процессе производства
ремонта необходимо строго соблюдать технологию производства работ,
последовательность выполнения работ.
6. Подрядчик работ обязан вести производственный контроль качества, операционный контроль с оформлением
соответствующей нормативной документации.
7.В период производства ремонтных работ Подрядчик представляет Заказчику Подрядные схемы и акты скрытых
работ.
8. В ходе работ должны быть обеспечены необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей
среды, по пожарной безопасности.
9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории.
10. Обеспечить сохранность находящихся на объекте строительных материалов, конструкций и оборудования.
11. До начала выполнения ремонтных работ применяемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
12. Применяемые и поставляемые на объект материалы и оборудование подлежащие сертификации в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны иметь паспорта и сертификаты. Копии сертификатов должны
быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием
соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых
материалов государственным стандартам и техническим условиям. Сметная стоимость материалов и оборудования,
принятая согласно прайс-листу поставщиков должна быть подтверждена бухгалтерскими документами при
оформлении актов выполненных работ.
13. Работы должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т. ч. СНиП,
ГОСТ, ПУЭ и ПТБ с учетом требований, выдвинутых в Техническом задании. Основными документами
нормативного регулирования в части выполнения строительных работ для работ, являющих предметом контракта,
являются (в случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту или в процессе выполнения работ,
такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому
моменту нормативным актам): Глава 37 «Подряд» второй части ГК РФ. Подрядчик несет ответственность за
соответствие используемых материалов и оборудования требованиям сметной документации, государственным
стандартам и строительным нормам. Все требования к выполняемым работам, в том числе к материалам и
технологиям, содержащиеся в действующих строительных нормативах, должны быть безусловно выполнены, что
должно быть отражено в техническом предложении подрядчика. Во всех случаях, когда в настоящем техническом
задании или в приложениях к нему имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны
соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, а также выполняемые работы и испытания,
применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих
стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. Подрядчик может принять на
8
себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по
сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
5. Требования к сроку выполнения работ, гарантии качества выполняемых работ и применяемых материалов и
изделий
1.
2.
3.
4.
5.
Очередность работ по видам
Гарантия на выполненные работы и
материалы
Порядок привлечения субподрядных
организаций
Срок строительства
Освидетельствование работ
Определяется Заказчиком
24 месяца
Привлечение субподрядных организаций допускается по
согласованию с Заказчиком
Не более срока, определенного муниципальным контрактом
Фотодокументирование
производимых скрытых работ.
6. Требования к составу, объему и техническим характеристикам работ и материалов.
6.1 Функциональные технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики товарам
размер, упаковка, отгрузка товара и иные сведения о товаре содержаться в предложении участника, что является
неотъемлемой частью муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения, расположенных в сельском поселении Пензено, муниципального района Большечерниговский Самарской
области
7. Требования к качеству выполнения работ.
7.1.1. Технические требования к качеству работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Самарской области и сооружений на них в зависимости от области их применения.
7.1.2. Требования к качеству выполнения работ по устройству асфальтобетонных слоев из горячих асфальтобетонных
и щебеночно-мастичных смесей.
ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ
Ровность:
ТРЕБУЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
Не более 5% измерений просветов под
трехметровой рейкой могут превышать 3 мм. Не должно
быть просветов более 6 мм (для машин, оборудованных
автоматической системой задания вертикальных отметок и
поперечных уклонов).
Не более 5 % результатов измерений могут иметь
отклонения в пределах до -15 см до + 20 см. Остальные в
пределах ±10 см.
Ширина покрытия
Поперечный уклон
Не более 10% результатов измерений могут иметь
отклонения в пределах -0,010, +0,015. Остальные в пределах
±0,005 (для машин, оборудованных автоматической системой
задания вертикальных отметок и поперечных уклонов).
Для асфальтобетона:
- Не более 10% результатов измерений могут иметь
Толщина асфальтобетонных слоев
отклонения в пределах от минус 15 до плюс 20 мм. Остальные
в пределах ±10 мм.
Предельная
толщина
Не более 8 см при применении отечественной
укладываемого за один проход слоя (при уплотняющей техники, не более 12 см при применении
устройстве выравнивающих слоев)
импортной уплотняющей техники.
Водонасыщение
переформованных
асфальтобетона
образцов
Все результаты измерений должны быть менее
нижнего предела и не должны превышать верхнего предела,
установленного ГОСТ 9128-2009.
9
Водонасыщение
покрытия
вырубок
Коэффициент
асфальтобетона
из
Все результаты не должны превышать предела,
установленного ГОСТ 31015-2002 и ГОСТ 9128-2009.
уплотнения
Все результаты измерений не должны быть менее
предела, установленного СНиП 3.06.03-85.
Предел прочности на сжатие
асфальтобетона при 50°С
Все результаты измерений не должны быть менее
предела, установленного ГОСТ 9128-2009.
Предел прочности на сжатие
асфальтобетона при 20°С
Все результаты измерений не должны быть менее
предела, установленного ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 310152002.
Предел прочности на сжатие
асфальтобетона при 0°С
Все результаты измерений не должны быть более
предела, установленного ГОСТ 9128-2009.
Все результаты измерений не должны быть менее
предела, установленного ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 310152002.
Водостойкость
Все результаты измерений не должны быть менее
пределов, установленных ГОСТ 31015-2002 и ГОСТ 91282009.
Водостойкость при длительном
водонасыщении
Сдвигоустойчивость
коэффициенту внутреннего трения
по
Сдвигоустойчивость
по
сцеплению при сдвиге при температуре
50°С
Все результаты измерений не должны быть менее
предела, установленного ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 310152002.
Все результаты измерений не должны быть менее
предела, установленного ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 310152002.
Трещиностойкость по пределу
Все результаты должны быть менее нижнего предела
прочности на растяжение при расколе при
и не должны превышать верхнего предела, установленного
температуре
0°С
и
скорости
ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 31015-2002.
деформирования 50 мм/мин
Однородность смеси
Коэффициент вариации предела прочности при
сжатии при температуре 50°С не должен быть более предела,
установленного ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 31015-2002 .
Устойчивость
смеси
к
расслаиванию по показателю стекания
Все результаты не должны превышать предела,
(определяется
при
расширенных установленного ГОСТ 31015-2002.
приемочных испытаниях)
7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УРОВНЯ
КАЧЕСТВА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ И ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО
ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Общие положения.
7.2.1.1. Установленная в Муниципальнных Контрактах между Заказчиком и Подрядчиком стоимость объектов
или этапов работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области
предусматривает выполнение этих работ в строгом соответствии с требованиями Строительных норм и Правил и
Муниципальнных Стандартов и настоящих требований.
10
7.2.1.2. В случае если результаты контроля качества, проведенного Заказчиком, показали, что
фактический уровень качества выполненных работ не соответствует требованиям нормативной документации и
настоящим требованиям, Заказчик имеет право уменьшить величину оплаты выполненных Подрядчиком работ
или не принимать некачественно выполненные работы. Для определения величины понижающего коэффициента
составляется приемочной комиссией заключение, форма которого указана в Приложении 1.
7.2.1.3. Для объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской
области коэффициент уровня качества применяется к стоимости выполненных и представленных к оплате видов
работ. Снижение стоимости выполненных работ распространяется на те виды работ, где выявлено
несоответствие качества.
7.2.2. Процент снижения стоимости за несоответствие качества
7.2.2.1. Определение процента снижения стоимости за несоответствие качества применяемых
щебней.
Процент снижения величины оплаты, условия не приемки работ в
зависимости от исходной породы фактически используемого щебня, %
для
приготовления
асфальтобетона
Марка щебня
Содержание
пластинчатых (лещадных) и
игловатых зерен
5%
не
приемка
5%
не
приемка
Не соответствие
СНиП
Ниже требований
установленных
Заказчиком
Ниже
требований ГОСТ
9128-2009
Ниже
требований
установленных
Заказчиком,
Наименование
несоответствий
для устройства
основания
не
приемка
5%
-
7.2.2.2. Определение процента снижения стоимости работ по устройству асфальтобетонных
покрытий.
Контролируемый параметр - тип и марка асфальтобетона конструктивного слоя.
Контролируемый параметр - тип и марка асфальтобетона конструктивного слоя.
Тип и марка асфальтобетона,
вид ЩМА
по проекту,
в соответствии с
согласованными Заказчиком
составами
Тип и марка асфальтобетона, вид
ЩМА, фактически уложенного
Подрядчиком в покрытие
Процент снижения стоимости работ,
условия не приемки работ
11
Тип Б марка 1,2
тип Б марка 3
тип В марка 2, 3
15%
асфальтобетоны с содержанием
щебня менее 30%,
не приемка
Примечание: Согласование изменений типа и марки смеси производится до начала
производства работ управлением контроля муниципальных заказов и инноваций
Контролируемый параметр - коэффициент уплотнения асфальтобетона и водонасыщение образцов
из покрытия асфальтобетона (щебеночно-мастичного асфальтобетона).
Количество вырубок 3 - 4
Все измерения в
пределах СНиП
3.06.03-85
Коэффициент уплотнения
асфальтобетона
Процент снижения стоимости
Условия не приемки работ
1 вырубка менее предела СНиП
3.06.03-85, но не ниже 0,96 при
водонасыщении не более ГОСТ 9128-2009
(ГОСТ 31015–2002) +1,5%
0%
6%
2 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы
одна вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более ГОСТ 9128-2009
(ГОСТ 31015–2002) +1,5%
Количество вырубок 5 - 6
Коэффициент
уплотнения
асфальтобетона
Процент
стоимости
снижения
Условия не приемки работ
Количество вырубок 7 – 9
Все измерения в
пределах СНиП
3.06.03-85
0%
1 вырубка менее
предела СНиП 3.06.03-85,
но не ниже 0,96 при
водонасыщении не более
ГОСТ 9128-2009 (ГОСТ
31015–2002) +1,5%
3%
2 вырубки менее
предела СНиП 3.06.03-85,
но не ниже 0,96 при
водонасыщении не более
ГОСТ 9128-2009 (ГОСТ
31015–2002) +1,5%
6%
3 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна
вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более ГОСТ 9128-2009
(ГОСТ 31015–2002) +1,5%
12
Коэффицие
нт
уплотнени
я
асфальтобе
тона
2 вырубки менее
3 вырубки менее
1 вырубка менее предела
предела СНиП
предела СНиП
СНиП 3.06.03-85, но не
3.06.03-85, но не ниже
3.06.03-85, но не
ниже 0,96 при
0,96 при
ниже 0,96 при
водонасыщении не
водонасыщении не водонасыщении не
более ГОСТ 9128-2009
более ГОСТ 9128более ГОСТ 9128(ГОСТ 31015–2002)
2009 (ГОСТ 31015– 2009 (ГОСТ 31015–
+1,5%
2002) +1,5%
2002) +1,5%
Все
измерения в
пределах
СНиП 3.06.03-85
Процент
снижения
стоимости
Условия не
приемки работ
0%
3%
6%
10%
4 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или
хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более
ГОСТ 9128-2009 (ГОСТ 31015–2002) +1,5%
Коэффициент
уплотнения
асфальтобетона
Количество вырубок 10 и более
От 11 до 20%
измерений менее
предела СНиП
3.06.03-85, но не
ниже 0,96 при
водонасыщении не
более ГОСТ 91282009 (ГОСТ
31015–2002) +1,5%
До 10% измерений менее
предела СНиП
3.06.03-85, но не ниже
0,96 при водонасыщении
не более ГОСТ 9128-2009
(ГОСТ 31015–2002)
+1,5%
От 21 до 30%
измерений менее
предела СНиП
3.06.03-85, но не
ниже 0,96 при
водонасыщении не
более ГОСТ 91282009 (ГОСТ 31015–
2002) +1,5%
От 31 до 40%
измерений менее
предела СНиП
3.06.03-85, но не
ниже 0,96 при
водонасыщении не
более ГОСТ 91282009 (ГОСТ
31015–2002) +1,5%
Проц
0%
5%
10%
15%
ент снижения
Усло
Более 40% измерений менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна вырубка ниже 0,96
вия не
при водонасыщении более ГОСТ 9128-2009 (ГОСТ 31015–2002) +1,5%
приемки
работ
Контролируемый параметр
переформованном образце.
-
водонасыщение
асфальтобетона
(ЩМА),
определяемое
Количество вырубок 3 – 4
Водонасыщение
асфальтобетона
Все измерения не выходят за
верхний предел
ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002
Процент снижения
стоимости
0%
1 вырубка выходит за верхний
предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–
2002, но не более +1,0%
6%
на
13
Условия
приемки работ
не
2 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–
2002 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002+1,0%
Количество вырубок 5 - 6
Все измерения не
выходят за верхний предел
ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002
Водонасыщение
асфальтобетона
Процент
стоимости
снижения
Условия не приемки работ
1 вырубка выходит
за верхний предел ГОСТ
9128-2009, ГОСТ 31015–
2002, но не более +1,0%
0%
2 вырубки выходят
за верхний предел ГОСТ
9128-2009, ГОСТ 31015–
2002, но не более +1,0%
3%
6%
3 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002
или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002+1,0%
Количество вырубок 7 – 9
Водонасыщение
асфальтобетона
Все
измерения
не выходят
за
верхний
предел
ГОСТ 91282009,
ГОСТ
31015–2002
Процент
снижения стоимости
Условия
приемки работ
не
0%
2 вырубки
1 вырубка выходят за верхний
3 вырубки
выходит за
предел
выходят за
верхний предел
ГОСТ
верхний предел
ГОСТ 9128-2009,
9128-2009,
ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–
ГОСТ
ГОСТ 31015– 2002,
2002, но не более
31015–
но не более +1,0%
+1,0%
2002, но не
более +1,0%
3%
6%
10%
4 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–
2002 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002+1,0%
Количество вырубок 10 и более
Водонасы
щение
асфальтобетона
Процент
снижения стоимости
До 10%
От 11 до 20%
От 21 до 30%,
измерений
измерений
измерений
превышают верхний превышают верхний превышают верхний
предел ГОСТ 9128предел ГОСТ 9128предел ГОСТ 91282009, ГОСТ 31015–
2009, ГОСТ 31015–
2009, ГОСТ 31015–
2002, но не более
2002 + 0,5%, но не
2002 + 0,5%, но не
+1,0%
более +1,0%
более +1,0%
0%
5%
10%
От 31 до
40% измерений
превышают верхний
предел ГОСТ 91282009, ГОСТ 31015–
2002 + 0,5%, но не
более +1,0%
15%
14
Условия не
приемки
Более 40% измерений выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя
бы одна вырубка более предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002+1,0%
Контролируемый параметр - предел прочности на сжатие при +50°С асфальтобетона (ЩМА)
Количество вырубок 3 - 4.
Предел прочности
асфальтобетона на сжатие
при 50°С
Процент
стоимости
Условия
Все измерения в
пределах ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002
снижения
не
приемки
работ
1 вырубка выходит за верхний
предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–
2002, но не менее минус 0,2 МПа
0%
6%
2 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или
хотя бы одна менее ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2
МПа
Количество вырубок 5 - 6
Предел прочности
асфальтобетона на
сжатие при 50°С
Процент
стоимости
Все измерения в
пределах ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002
снижения
1 вырубка выходит
за предел ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002, но не
менее минус 0,2 МПа
0%
2 вырубки
выходят за предел ГОСТ
9128-2009, ГОСТ 31015–
2002, но не менее минус
0,2 МПа
3%
6%
3 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–
Условия не приемки работ 2002 или хотя бы одна менее ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2
МПа
Количество вырубок 7 - 9
Все
Предел прочности
измерения в
асфальтобетона на сжатие пределах ГОСТ
при 50°С
9128-2009, ГОСТ
31015– 2002
Процент
стоимости
снижения
0%
1 вырубка
2 вырубки
3 вырубки
менее предела
менее предела
менее предела ГОСТ
ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 9128-2009,
9128-2009, ГОСТ
ГОСТ 31015–2002, ГОСТ 31015–2002,
31015–2002, но не
но не менее минус но не менее минус
менее минус 0,2 МПа
0,2 МПа
0,2 МПа
3%
6%
10%
15
Условия не приемки
работ
4 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или
хотя бы одна менее ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа
Количество вырубок 10 и более
От 11 до
От 21 до
От 31 до
До 10%
20% измерений
30%, измерений
40% измерений
измерений ниже
ниже предела ГОСТ ниже предела ГОСТ ниже предела ГОСТ
предела ГОСТ 91289128-2009, ГОСТ
9128-2009, ГОСТ
9128-2009, ГОСТ
2009, ГОСТ 31015–
31015– 2002, но не
31015– 2002, но не
31015– 2002, но не
2002, но не менее
менее минус 0,2
менее минус 0,2
менее минус 0,2
минус 0,2 МПа
МПа
МПа
МПа
Предел
прочности
асфальтобетона на
сжатие при 50°С
Процент
снижения стоимости
Условия
приемки
0%
не
5%
10%
15%
Более 40% измерений менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя
бы одна вырубка менее ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа
Контролируемый параметр - предел прочности на сжатие при 0°С асфальтобетона
Количество вырубок 3 - 4
Предел
прочности
асфальтобетона на
сжатие при 0°С
Все измерения в пределах
ГОСТ 9128-2009
Процент
снижения стоимости
1 вырубка более предела ГОСТ
9128-2009, но не более плюс 2 МПа
0%
Условия
приемки работ
6%
не 2 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-2009 или хотя бы одна более предела ГОСТ
9128-2009 плюс 2 МПа
Количество вырубок 5 - 6
Предел
прочности
асфальтобетона на
сжатие при 0°С
Все измерения в пределах
ГОСТ 9128-2009
Процент
снижения стоимости
Условия
приемки работ
0%
не
1 вырубка более предела
ГОСТ 9128-2009, но не
более плюс 2 МПа
3%
2 вырубки более предела
ГОСТ 9128-2009, но не
более плюс 2 МПа
6%
3 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-2009 или хотя бы одна более предела
ГОСТ 9128-2009 плюс 2 МПа
Количество вырубок 7 - 9
16
Предел прочности
асфальтобетона на сжатие
при 0°С
Процент
стоимости
Все
измерения в
пределах ГОСТ
9128-2009
снижения
Условия не приемки
работ
1 вырубка
2 вырубки
3 вырубки
более предела
более предела
более предела ГОСТ
ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 9128-2009,
9128-2009, но не
но не более плюс 2 но не более плюс 2
более плюс 2 МПа
МПа
МПа
0%
3%
6%
10%
4 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-2009 или хотя бы одна более
предела ГОСТ 9128-2009 плюс 2 МПа
Количество вырубок 10 и более
Предел
прочности
асфальтобетона
на сжатие при 0
°С
Процент
снижения
стоимости
Условия
не приемки
От 11 до 20%
От 21 до
От 31 до 40%
До 10% измерений
измерений выше
30%, измерений
измерений выше
выше предела ГОСТ 9128предела ГОСТ 9128- выше предела ГОСТ предела ГОСТ 91282009, но не более плюс 2
2009, но не более 9128-2009, но не более 2009, но не более
МПа
плюс 2 МПа
плюс 2 МПа
плюс 2 МПа
0%
5%
10%
15%
Более 40% измерений более предела ГОСТ 9128-2009 или хотя бы одна вырубкаболее
предела ГОСТ 9128-2009 плюс 2 МПа
Контролируемый параметр – водостойкость (длительная) асфальтобетона (ЩМА)
Количество вырубок 3 – 4.
Водостойкость
асфальтобетона
Все измерения в пределах ГОСТ 91282009, ГОСТ 31015–2002
Процент
снижения стоимости
Условия
приемки работ
1 вырубка менее предела ГОСТ 91282009, ГОСТ 31015–2002, но не менее
минус 0,1
0%
6%
не 2 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна
менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1
Количество вырубок 5 - 6
Водостойкость
асфальтобетона
Все измерения в
пределах ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002
Процент
снижения стоимости
Условия не
приемки работ
Количество вырубок 7 - 9
0%
1 вырубка менее предела
ГОСТ 9128-2009, ГОСТ
31015–2002, но не менее
минус 0,1
3%
2 вырубки менее
предела ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002, но не
менее минус 0,1
6%
17
Водостойкость
асфальтобетона
Все
измерения в
пределах ГОСТ
9128-2009, ГОСТ
31015–2002
Процент
снижения стоимости
Условия
приемки работ
1 вырубка
менее предела
ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002,
но не менее минус
0,1
0%
не
3%
2 вырубки
менее предела
ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002,
но не менее минус
0,1
6%
3 вырубки
менее предела
ГОСТ 9128-2009,
ГОСТ 31015–2002,
но не менее минус
0,1
10%
4 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя
бы одна менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1
Количество вырубок 10 и более
До 10%
От 11 до 20%
От 21 до
От 31 до
измерений менее
измерений менее
30%, измерений
40% измерений
Водостойкость
предела ГОСТ 9128- предела ГОСТ 9128- менее предела ГОСТ менее предела ГОСТ
2009, ГОСТ 31015– 2009, ГОСТ 31015–
9128-2009, ГОСТ
9128-2009, ГОСТ
асфальтобетона
2002, но не менее
2002, но не менее
31015–2002, но не
31015–2002, но не
минус 0,1
минус 0,1
менее минус 0,1
менее минус 0,1
Процент
снижения стоимости
Условия
приемки
не
0%
5%
10%
15%
Более 40% измерений менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 или хотя
бы одна вырубка менее предела ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1
18
Контролируемый параметр – ровность
Для автомобильных дорог I технических категории
Фактическая
ровность: % измерений
просветов под
трехметровой рейкой
Процент
стоимости
Не более 5%
измерений могут иметь
значения до 6 мм.
Остальные – до 3 мм.
снижения
Условия не приемки
работ
Не более 10,0% измерений
могут иметь значения до 6 мм.
Остальные – до 3 мм..
0%
3%
Более 10,0 % результатов измерений больше 3 мм.
Контролируемый параметр - ширина покрытия
Отлично
Фактичес
кая ширина: %
измерений
Хорошо
Не более 5% измерений
Не более 10% измерений
могут иметь отклонения от минус могут иметь отклонения от минус
15 см до плюс 20 см, остальные до 15 см до плюс 20 см, остальные до
±10 см
±10 см
Процент
снижения стоимости
0%
Условия не
приемки работ
5%
Более 10,0% измерений выходят за пределы ± 10 см
Контролируемый параметр - поперечный уклон покрытия
Для автомобильных дорог I технических категорий
Не более 10%
измерений могут иметь
отклонения в пределах от
минус 0,010 до плюс 0,015,
остальные – до ±0,005
Поперечн
ый уклон
покрытия
Процент
снижения стоимости
Условия
приемки работ
Не более 15,0%
измерений могут иметь
отклонения в пределах от минус
0,010 до плюс 0,015, остальные –
до ±0,005
0%
не
4%
Более 15,0 % результатов измерений выходят за предел
±0,005
Контролируемый параметр - толщина асфальтобетонного (щебеночно-мастичного) покрытия
(основания)
Количество вырубок 3 – 4
Фактическая толщина
Все измерения в
пределах ±10 мм.
1 вырубка имеет отклонение
от минус 15 мм до плюс 20 мм,
остальные до ±10 мм
19
Процент снижения стоимости
0%
6%
2 и более вырубки имеют отклонение от минус 15 мм до плюс
20 мм, остальные до ±5 мм или хотя бы одна вырубка имеет показатель
ниже предела отклонения (минус 15 мм)
Условия не приемки работ
Количество вырубок 5 – 6
Все измерения в
пределах ±10 мм.
Фактическая толщина
Процент
стоимости
снижения
1 вырубка имеет
отклонение от минус 15 мм
до плюс 20 мм, остальные
до ±10 мм
0%
2 вырубки имеют
отклонение от минус 15
мм до плюс 20 мм,
остальные до ±10 мм
3%
6%
3 и более вырубки имеют отклонение от минус 15 мм до плюс 20 мм,
остальные до ±5 мм или хотя бы одна вырубка имеет показатель ниже предела
отклонения (минус 15 мм)
Условия не приемки работ
Количество вырубок 7 – 9
1 вырубка
2 вырубки
Все
имеет отклонение от имеют отклонение от
измерения в
минус 15 мм до плюс минус 15 мм до плюс
пределах ±10
20 мм, остальные до 20 мм, остальные до
мм.
±10 мм
±10 мм
Фактическая
толщина
Процент
снижения стоимости
Условия
приемки работ
не
0%
3%
6%
3 вырубки имеют
отклонение от
минус 15 мм до
плюс 20 мм,
остальные до ±10
мм
10%
4 и более вырубки имеют отклонение от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные до ±5
мм или хотя бы одна вырубка имеет показатель ниже предела отклонения (минус 15 мм)
Количество вырубок 10 и более
Не более 10% измерений
Факт
могут иметь отклонения
и-ческая
от минус15 мм до плюс
толщ
20 см, остальные до ±10
ина
мм
От 11 до 20 %
измерений имеют
отклонение от
минус 15 мм до
плюс 20 мм,
остальные до ±10
мм
От 21 до 30%
измерений имеют
отклонение от минус
15 мм до плюс 20 мм,
остальные до ±10 мм
От 31 до 40%
измерений имеют
отклонение от
минус 15 мм до
плюс 20 мм,
остальные до ±10
мм
Проц
0%
5%
10%
15%
ент снижения
Усло
Более 40% измерений имеют отклонение от минус 15 мм до плюс 20 мм, остальные до ±5 мм
вия не
или хотя бы одна вырубка имеет показатель ниже предела отклонения (минус 15 мм)
приемки
работ
20
Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
______________ /________________
«_____» ________________ 20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о фактическом уровне качества выполнения работ
по устройству асфальтобетонных конструктивных слоев
Подрядная организация_______________________________________________
Адрес участка дороги_________________________________________________
Протяженность участка дороги_________________________________________
Наименование конструкции дорожной одежды____________________________
1. Обобщенные результаты измерений и обследований:
№
Параметр контроля
качества
Результат
ы контроля
качества
Соответст
вие уровню
нормативного
качества
Процент
снижения
стоимости или не
приемка
1
Ровность покрытия
2
Ширина покрытия
3
Поперечный уклон
4
Тип (вид) асфальтобетона
(ЩМА)
5
Толщина асфальтобетона
6
Коэффициент уплотнения
асфальтобетона
7
Водонасыщение образцов
из покрытия
8
Водонасыщение
переформованных образцов
9
Прочность
на
сжатие
образцов асфальтобетона при 50С
1
Прочность
на
сжатие
0
образцов асфальтобетона при 0С
1
Водостойкость
1
(длительная
водостойкость)
асфальтобетона
Итого
Заключение о фактическом уровне качества выполнения работ по устройству
асфальтобетонных конструктивных слоев и о необходимости применения мер воздействия на
Подрядную Организацию.
Подписи членов комиссии:
_________________________
_________________________
_________________________
Заказчик_____________________
Подрядчик ______________________
21
Дефектная ведомость
на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных в границах поселка Пензено сельского поселения Пензено
муниципального района Большечерниговский Самарской области
Место
положен
ие
км +
Длина
участка,
км
Существую
щее
состояние
1
2
3
0,120
Существующ
ее
асфальтобето
нное
покрытие
имеет
локальные
разрушения
пос.
Пензено,
улица
Советска
я от
дома
№15-25
пос.
Пензено,
улица
Советска
я от
дома
№6-14
пос.
Пензено,
улица
Советска
я от
дома
№45-57
0,100
0,169
Существующ
ее
асфальтобето
нное
покрытие
имеет
локальные
разрушения
Существующ
ее
асфальтобето
нное
покрытие
имеет
локальные
разрушения
Составил:
Наименование работ по
устранению дефектов
Ед. изм.
Кол-во
5
м2
6
160
1т
0,144
Восстановление покрытия
толщиной 4 см из горячей
асфальтобетонной смеси
мелкозернистой тип В, марка III
Восстановление обочин
грунтощебнем толщиной 12 см при
расходе щебня от объема грунта
40% (щебень марка 400, фракция
20-40)
Ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия с
разрушением поверхности более 1
м2
Розлив вяжущих материалов
(эмульсия битумная) 0,3 л/м2
м2 покрытия
480
м2 обочин
120
м2
100
1т
0,12
Восстановление покрытия
толщиной 4 см из горячей
асфальтобетонной смеси
мелкозернистой тип В, марка III
Восстановление обочин
грунтощебнем толщиной 12 см при
расходе щебня от объема грунта
40% (щебень марка 400, фракция
20-40)
Ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия с
разрушением поверхности более 1
м2
Розлив вяжущих материалов
(эмульсия битумная) 0,3 л/м2
Восстановление покрытия
толщиной 4 см из горячей
асфальтобетонной смеси
мелкозернистой тип В, марка III
Восстановление обочин
грунтощебнем толщиной 12 см при
расходе щебня от объема грунта
40% (щебень марка 400, фракция
20-40)
м2 покрытия
400
м2 обочин
100
м2
171
1т
0,2028
м2 покрытия
676
м2 обочин
169
4
Ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия с
разрушением поверхности более 1
м2
Розлив вяжущих материалов
(эмульсия битумная) 0,3 л/м2
Т.Е. Кривцова
22
Заказчик_____________________
Подрядчик ______________________
Предложение участника
«СВЕДЕНИЯ
О
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ,
ТЕХНИЧЕСКИХ
И
КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ), РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ТОВАРЕ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
ОБ
ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»
№
п/п
1
Наименование
товара,
товарный знак (его
словесное
обозначение) (при
наличии), знак
обслуживания (при
наличии),
фирменное
наименование (при
наличии), патенты
(при наличии),
полезные модели
(при наличии),
промышленные
образцы (при
наличии)
Грунтовка
полимерная
Colzumix
Конкретные показатели, соответствующие
значениям, установленным документацией
(Например: Комплектация и технические
характеристики предлагаемого к поставке
товара, требования к которым изложены в
техническом задании заказчика с указанием
конкретных значений параметров)
Единица
измерения
Температура, характеризующая гибкость
герметика - -50 °С
Отсутствие эффекта прилипания к
пневматике авиаколес при температуре
покрытия до - 85°С
Относительное удлинение в момент разрыва
при температуре минус 20°С – 170%
Выносливость при 00С, тыс. циклов – 30
Температура размягчения (КиШ) – 92,4°С
Старение под воздействием УФ-излучения в
течение 1000 часов, % потери по массе – 8
Температура применения (окружающей
т
Количество
Согласно
дефектной
ведомости
Наименование
места
происхождения
товара или
наименование
производителя
предлагаемого
для поставки
товара*
Страна
происхождения:
Швейцария.
COLZUMIX
Товар
сертефецирован
23
среды) - 5°С
Плотность в охлажденном состоянии,
среднее значение – 1,138 кг/дм3
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 800,
фракция 10-20 мм
2
3
Асфальтобетон
дорожный литой
горячий Тип I
4
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 400,
фракция 10-20, 2040 мм
5
Смеси
асфальтобетонные
дорожные горячие
пористые
щебеночные
крупнозернистые
марка II
6
Битумы нефтяные
дорожные жидкие,
Марка по дробимости щебня- 800
Потеря массы при испытании- 12%
Группа щебня- 2
Фракция- 10-20
Вид пород- Из осадочных карбонатовых
парод
Марка по истираемости щебня- И1
Содержание зерен слабых пород-10%
Замораживание - оттаивание: циклов-100
Марка по морозостойкости- F100
Потеря массы после испытания-5%
Содержание зерен пластинчатой и
игловатой формы-14%
Содержание пылевидных и глинистых
частиц-1%
Содержание фракций более 5 мм- 40%
Пористость минерального остова- 18%
Остаточная пористость- 1,5%
Водонасыщение- 0,5%
Температура смеси при производстве, транвании, хранении и укладке-220 °С
Прочность на растяжение при расколе при
температуре 0 °С- 3,5Мпа
Содержание вяжущего в смесях литых-8%
м3
-//-
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
Ивантеевское
месторождение
ООО «Мукомол»
Товар
сертифицирован
т
-//-
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ООО
«СтройАвтодор»
Марка по дробимости щебня- 400
Потеря массы при испытании- 10%
Группа щебня- 2
Фракция- 10-20, 20-40
Вид пород- Из осадочных карбонатовых
парод
Марка по истираемости щебня- И1
Содержание зерен слабых пород-5%
Марка по морозостойкости- F50
Потеря массы после испытания-5%
Содержание зерен пластинчатой и
игловатой формы-17%
Содержание пылевидных и глинистых
частиц-1%
Пористость минеральной части
асфальтобетонов- 22%
Остаточная пористость-6%
Водонасыщение из смеси-5,5%
По показателям физико-механических
свойств-II
Предел прочности при сжатии
При 50 °С – 0,5
При 20°С – 2,4
При 0°С – 24
Трещеностойкость- 5,5 Мпа
Водостойкость- 0,6
Температура смеси-148°С
Содержание БНД в смеси- 4%
м3
-//-
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
Ивантеевское
месторождение
ООО «Мукомол»
Товар
сертифицирован
т
-//-
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ООО
«СтройАвтодор»
т
-//-
Товарный знак
отсутствует.
Условная вязкость по вискозиметру с
отверстием 5 мм при 60 ° - 55
24
класс СГ 40/70
Кол-во испарившегося разжижителя- 11%
Температура размягчения остатка после
определения количества испарившегося
разжижителя, - 40°С
Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле- 57 °С
Температура начала кипения- 145 °С
7
Эмульсии
дорожные,
битумные (ЭБК-2)
8
Битум нефтяной
дорожный БНД
60/90
9
Бруски обрезные
хвойных пород
Содержание вяжущего с эмульгатором-55 %
Условная вязкость при (20,0±0,5)- 20°С
Сцепление с минеральными материалами,
балл- 5
Остаток на сите me 014- 0,25%
Устойчивость при хранении (остаток на
сите с сеткой № 014), % по массе, через 7
сут.- 0,3%
Устойчивость при хранении (остаток на
сите с сеткой № 014), % по массе, через 30
сут- 0,5
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25
°С- 90
Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 0 °С28
Температура размягчения по кольцу и шару,
°С-43
Растяжимость, см, при 25°С-65
Растяжимость, см. при 0 °С-4
Глубина проникания игл, 0,1 мм
при 25 °С - 70
при 0 °С- 28
Температура размягчения по кольцу и шару,
°С- 55
Растяжимость, см
при 25 °С - 60
при 0 °С - 4
Температура хрупкости, °С - -17
Температура вспышки, °С - 230
Изменение температуры размягчения после
прогрева, °С - 5
Индекс пенетрации - -0,6
Сорт - III
Длина - 6
Ширина - 150
Толщина - 40
10
Керосин для
технических целей
марки КТ-1
Фракционный состав:
10% перегоняется при температуре, °С-120
50% перегоняется при температуре, °С-100
90% перегоняется при температуре, °С-260
98% перегоняется при температуре, °С-270
Кислотность, мг КОН на 100 см3 - 0,5
Зольность, % масс - 0,003
Концентрация фактических смол на 100
мг/см3 керосина - 10
Массовая доля серы, % - 0,10
Страна
происхождения:
Россия.
ООО
«Уфанефтепроду
кт»
Товар
сертифицирован
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ОАО
«Роснефть»
Товар
сертифицирован
т
-//-
т
-//-
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ОАО
«Новокуйбышев
ский НПЗ»
Товар
сертифицирован
м3
-//-
т
-//-
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ЛК
"СамараЛесКом
плект"
Товар
сертифицирован
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ООО «Лукойл»
Товар
сертифицирован
25
Температура вспышки в закрытом тигле,
°С- 40
Содержание водорастворимых кислот и
щелочей - Отс.
Содержание механических примесей, %Отс.
Содержание воды - Отс.
Испытание на медной пластинке - Выдерж
Плотность при 20 °С, кг/м3- Не
нормируется
Плотность при 15 °С, кг/м3,- 801
11
Поковки из
квадратных
заготовок
ГОСТ 7829-70
12
Смеси
асфальтобетонные
Дорожные горячие
мелкозернистые
плотные тип В
марка III
13
Диск алмазный для
твердых
материалов,
диаметр 600 мм
14
Песок для
строительных
работ, природный
Марка 600
т
-//-
т
-//-
шт
-//-
т
-//-
Масса-1,8 кг
Толщина -800
Сталь -Углеродистая
Марка - Ст5*
Твердость по Бринеллю - 120
Ударная вязкость- 63 Дж/мм2
Пористость минеральной части
асфальтобетонов -20%
Остаточная пористость – 4%
Водонасыщение из смеси - 3,5
Средняя плотность
не нормируется
По показателям физико-механических
свойств марка - III
Предел прочности при сжатии
При 20 °С - 2,0
При 50 °С - 1,2
При 0 °С. - 13
Водостойкость - 0,70
Трещеностойкость - 5
Содержание БНД в смеси - 6,5
Содержание зерен до 20 мм - 33
Температура смеси - 158
Диаметр- 600 мм
Сегмент:
Высота – 10 мм
Ширина – 4 мм
Длина – 40 мм
Количество сегментов – 32
Содержание глины в комках - 0,25%
Группа песка по модулю крупности средний
Модуль крупности - 2,4
Содержание зерен крупностью св. 10 мм 0,5
содержание зерен крупностью менее 0,16
мм - 5
Класс- I
содержание зерен крупностью св. 5 мм - 5
полный остаток на сите № 063 - 40
Насыпная плотность - не нормируется
Содержание пылевидных и глинистых
частиц - 2
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ООО
«Промсталь »
Товар
сертифицирован
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ООО
«СтройАвтодор»
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ООО
«ЦЕДИМА»
Товар
сертифицирован
Товарный знак
отсутствует.
Страна
происхождения:
Россия.
ОАО «Порт
Тольятти»
Товар
сертифицирован
26
Заказчик_____________________
Подрядчик ______________________
1. ВЫПОЛНИМ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И К
КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1.Качество материалов для ремонта автомобильной дороги в зависимости от области их применения
будет обеспечено с учетом нижеследующего:.
1.1.1. Устройство конструктивных слоев дорожной одежды.
1.1.1.1. Для восстановления оснований дорожной одежды, укрепления обочин применяем щебень из
плотных горных пород по ГОСТ 8267-93 и в соответствии с требованиями дефектной ведомости. Марка
щебня по дробимости М400 в соответствии с дефектной ведомостью. Применяемая фракция щебня св.20
до 40 мм соответствует требованиям дефектной ведомости, а физико-механические характеристики
применяемого щебня будут соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93.
Вид горной породы применяемого щебня: осадочная.
Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне – будет в соответствии с таблицей:
27
Таблица. Содержание пылевидных и глинистых частиц
Вид породы и марка по дробимости
щебня
Щебень из изверженных и метаморфических
пород марок:
600, 800, 1000, 1200, 1400
Щебень из осадочных пород марок:
от 600 до 1200 включ.
Щебень из осадочных пород марок:
400
Содержание пылевидных и глинистых частиц,
% по массе, не более
1
2
3
Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня будут соответствовать указанным в таблице,
где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.
Таблица. Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня
Диаметр отверстий контрольных сит, мм
d
0,5 (d +
D
1,25
D)
D
Полные остатки на ситах, % по массе
От 90 до
От 30 до
До
До
100
60
10
0,5
Применяемый щебень будет 2 группы по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой
формы. (лещадной и игловатой формы 13,5%).
Содержание зерен слабых пород будет в соответствии с таблицей:
Таблица. Содержание зерен слабых пород
Вид породы и марка по дробимости
Содержание зерен слабых пород, % по массе, не
щебня
более
Щебень из изверженных и метаморфических и
осадочных горных пород марок:
1400; 1200; 1000
5
Щебень из изверженных и метаморфических и
осадочных горных пород марок:
400; 600; 800
10
Содержание глины в комках будет 0%. Cуммарная удельная эффективная активность естественных
радионуклидов Аэфф – 29,3 Бк/кг.
Конкретные характеристики применяемого щебня:
- марка щебня по дробимости М400, фракция применяемого щебня - св.20 до 40мм ;
- вид горной породы применяемого щебня - осадочная;
- конкретные характеристики зернового состава щебня, то есть полные остатки на ситах 1,25 Д, Д, 0,5
(Д+d), d с указанием диаметров сит:
Наименование контрольного
Полный остаток на сите, %
Диаметр сита, мм
сита
по массе
1,25 Д
50
0
Д
40
8,8
0,5(Д+d)
30
59,1
d
20
98,5
- конкретное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - 13,5% по массе;
- группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы -2;
- содержание пылевидных и глинистых частиц - 1,1% по массе;
- содержание зерен слабых пород - 3,7% по массе;
- содержание глины в комках - 0% по массе;
- суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов
Аэфф. - 29,3 Бк/кг
Производитель щебня: ООО «Мукомол», Россия, Саратовская область, Ивантеевский район
1.1.2. Приготовление асфальтобетонной смеси
Для приготовления асфальтобетонных смесей применим материалы, соответствующие всему комплексу
требований ГОСТ 9128-2009 к битуму, песку и щебню со следующими изменениями.
28
1.1.2.1. Будут выполнены требования к щебням для асфальтобетонных смесей:
Для приготовления горячих мелкозернистых плотных асфальтобетонных смесей применим смесь
фракций щебня от 5 до 20 мм, соответствующую требованиям ГОСТ 8267-93, требованиям ГОСТ 91282009. Для приготовления горячих крупнозернистых пористых асфальтобетонных смесей марки II
применим щебень фракции св. 20 до 40 мм и смесь фракций щебня от 5 до 20 мм, отвечающий
требованиям ГОСТ 8267-93, требованиям ГОСТ 9128-2009. Вид горной породы применяемого щебня:
осадочная. Физико-механические характеристики щебня будут соответствовать требованиям ГОСТ 826793.
Марка щебня по дробимости будет: марки 400 из осадочных горных пород для горячих плотных
мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа В марки III. Марка щебня по дробимости будет: для
смеси фракций щебня от 5 до 20 мм марки 800 из осадочных горных пород; для щебня фракции св.20 до
40мм марки 600 из осадочных горных пород для горячих крупнозернистых пористых асфальтобетонных
смесей марки II.
Производитель щебня: ООО «Мукомол», Россия, Саратовская область, Ивантеевский район
1.1.2.2. Требования к пескам.
Для приготовления мелкозернистых и крупнозернистых асфальтобетонных смесей применим песок
речной по ГОСТ 8736-93, ГОСТ 9128-2009 и пески из отсевов дробления по ГОСТ 9128-2009, ГОСТ
31015-2002, ГОСТ 31424-2010.
Производитель песка из отсевов дробления: ООО «Мукомол», Россия, Саратовская область,
Ивантеевский район.
Производитель песка: ОАО «Порт Тольятти», Россия, Самарская область, г.Тольятти.
1.1.2.3. Будут выполнены требования к битумам.
Для приготовления горячих плотных и пористых асфальтобетонных смесей применим битумы нефтяные
дорожные вязкие улучшенного качества марок БНД 60/90 в соответствии ГОСТ 22245-90
Конкретные показатели применяемых битумов:
- марка битума по ГОСТ 22245-90 – БНД 60/90, конкретный показатель глубины проникания иглы при
25°С: 71х0,1мм;
- температура хрупкости применяемого битума – минус 18оС;
- температура размягчения по кольцу и шару – 52 оС;
- индекс пенетрации - +0,11.
Производитель битума: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», Россия, Самарская область, г.Новокуйбышевск
1.1.2.4. Требования к асфальтобетонным смесям.
Производство асфальтобетонных смесей будет осуществляться на асфальтосмесительных установках
оборудованных тензометрической системой весового дозирования всех компонентов смеси: щебня, песка
из отсевов дробления, минерального порошка, битума.
Составы горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип В марки III, составы горячих
крупнозернистых асфальтобетонных смесей для пористого асфальтобетона марки II будут
соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2009.
Общее содержание щебня в составах плотных асфальтобетонных смесей типа В будет 33,7%. Общее
содержание щебня в составах горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей для пористого
асфальтобетона марки II будет 55,7%, а содержание щебня фракции
св. 20 до 40 мм для крупнозернистых пористых асфальтобетонных смесей будет 23%. Предел прочности
при сжатии при температуре 0°С для составов асфальтобетонной смеси тип В марки III будет 9,8 МПа.
Остаточная пористость составов для плотных асфальтобетонов будет 4,6 %, составов пористых
асфальтобетонов 7,8%. Водостойкость плотных асфальтобетонов будет 0,93. Водостойкость при
длительном водонасыщении для плотных асфальтобетонов будет 0,74. Пористость минеральной части
для составов типа В будет 17,9%; для составов пористых асфальтобетонов будет 16,7%. Водонасыщение
в процентах по объему образцов отформованных из смеси для составов плотных асфальтобетонов типа В
– 1,8 %, для составов пористых асфальтобетонов – 4,5%. Предел прочности при сжатии притемпературе
50°С для составов асфальтобетонной смеси тип В марки III будет 1,8 МПа. Предел прочности при сжатии
при температуре 20°С для составов асфальтобетонной смеси тип В марки III будет 4,5 МПа.
Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости
деформирования 50 мм/мин для плотных асфальтобетонов будет 3,9 МПа.
Конкретные характеристики для каждой асфальтобетонной смеси отдельно:
Горячих мелкозернистые плотные асфальтобетонные смеси тип В марки III:
- остаточная пористость – 4,6 %;
- пористость минеральной части – 17,9 %;
- водонасыщение – 1,8 % по объему;
- предел прочности при сжатии при температуре 50°С – 1,8 МПа;
29
- предел прочности при сжатии при температуре 0°С – 9,8 МПа;
- общее содержание щебня в асфальтобетонной смеси – 33,7%;
- предел прочности при сжатии при температуре 20°С – 4,5МПа;
- водостойкость плотных асфальтобетонов – 0,93;
- водостойкость плотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении – 0,74;
- трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости
деформирования 50 мм/мин для плотных асфальтобетонов - 3,9 МПа.
Горячие крупнозернистые пористые асфальтобетонные смеси марки II:
- остаточная пористость - 7,8%;
- пористость минеральной части – 16,7 %;
- водонасыщение – 4,5 % по объему;
- общее содержание щебня в асфальтобетонной смеси – 55,70%;
Производитель асфальтобетонной смеси: ООО «СтройАвтодор», Россия, Саратовская область,
Ивантеевский район
Заказчик_____________________
Подрядчик ______________________
30
Приложение № 2
к муниципальному контракту №1
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-1185
(локальная ресурсная смета)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах
поселка Пензено сельского поселения Пензено муниципального района Большечерниговский
Самарской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание : ЛС-152 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных в границах п
Сметная стоимость 1187,88 тыс. руб.
Средства на оплату труда 83,23 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Март 2014 г.
ТСНБ-2001 (редакция
2010 г.)
Шифр,
№
номера
п.п.
нормативов
и коды
Наименование работ и
затрат,
характеристика
оборудования и его
масса, расход ресурсов
на единицу
измерения
Количество
Сметная стоимость,
Ед.
единиц по
руб.
изм.
проектным
данным
на единицу
измерения
общая
4
5
6
7
100 м2
асфальтобето
нного
покрытия
1,6
чел.-ч
ресурсов
1
1
2
27-03-00502
1
1-1027
2
121601
261400
391701
393003
393005
393007
393008
393009
400001
400051
101-2422
3
Ул. Советская д.№15д.№25
Ямочный ремонт
асфальтобетонного
покрытия литой
асфальтобетонной
смесью с
разрушением
поверхности более 1
м2
Оплата труда рабочих
Рабочий строитель
среднего разряда 2,7
Оплата труда
машинистов
Машины
поливомоечные 6000 л
Молотки отбойные
пневматические
Компрессор <ATLAS
COPCO>
Котел КДМ-150
Аппарат для нанесения
грунтовки <Глория>
Аппарат горячего
воздуха <Hot-Dog>
Нарезчик швов СР-15.2
Д
Фреза <Wirtgen>
Автомобили бортовые,
грузоподъемность до 5
т
Автомобиль-самосвал,
грузоподъемность до 7
т
Грунтовка полимерная
60 864,75
97 383,58
112,288
124,65
13 996,70
чел.-ч
60,416
183,66
11 096,00
маш.-ч
0,8
929,36
743,49
маш.-ч
16
61,55
984,80
маш.-ч
21,28
362,87
7 721,87
маш.-ч
маш.-ч
21,28
5,28
1 584,58
15,00
33 719,86
79,20
маш.-ч
21,28
79,11
1 683,46
маш.-ч
10,672
357,51
3 815,35
маш.-ч
маш.-ч
8,528
3,712
2 730,93
665,33
23 289,37
2 469,70
маш.-ч
7,2
737,63
5 310,94
т
0,006
34 797,10
208,78
31
408-0014
2
411-0001
408-0014
3
408-0022
4
101-2423
5
410-0022
6
27-06-02601
1
2
120101
101-1561
7
101-1561
8
9
101-1715
27-06-02001
1
1-1040
2
021141
120500
120906
Colzumix
Щебень из природного
камня для
строительных работ
марка 800, фракция 1020 мм
Вода
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 800,
фракция 10-20 мм
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 400,
фракция 10-20 мм
Диск алмазный для
твердых материалов,
диаметр 600 мм
Асфальтобетонные
смеси дорожные,
аэродромные и
асфальтобетон
(горячие и теплые
для пористого
асфальтобетона
щебеночные и
гравийные), марка II
Розлив вяжущих
материалов
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Автогудронаторы 3500
л
Битумы нефтяные
дорожные жидкие,
класс МГ, СГ
Битумы нефтяные
дорожные жидкие,
класс МГ, СГ
Эмульсия битумная
Устройство покрытия
толщиной 4 см из
горячих
асфальтобетонных
смесей плотных
мелкозернистых типа
АБВ, плотность
каменных
материалов 2,5-2,9
т/м3 (восстановление
покрытия)
Оплата труда рабочих
Рабочий строитель
среднего разряда 4
Оплата труда
машинистов
Краны на
автомобильном ходу
при работе на других
видах строительства
10 т
Гудронаторы ручные
Катки дорожные
м3
2,08
1 607,19
3 342,96
м3
м3
0,96
-2,08
17,81
1 607,19
17,10
-3 342,96
м3
2,08
1 079,68
2 245,73
шт.
1
4 767,52
4 767,52
т
19,328
2 493,23
48 189,15
1т
0,144
12 921,52
1 860,70
чел.-ч
чел.-ч
0,095
173,71
16,50
маш.-ч
0,04752
807,30
38,36
т
0,14832
12 286,51
1 822,34
т
-0,1483
12 286,51
-1 822,09
т
1000 м2
покрытия
0,1483
0,48
12 140,01
28 766,04
1 800,36
13 807,71
чел.-ч
18,384
144,28
2 652,44
чел.-ч
9,1584
206,54
1 891,58
маш.-ч
0,0144
912,39
13,14
маш.-ч
маш.-ч
0,672
1,9008
76,96
849,12
51,72
1 614,01
32
120907
121601
122000
400001
101-1556
101-0782
102-0025
10
410-0011
11
27-08-00112
1
2
030101
120202
120910
12
407-9085
408-0023
самоходные гладкие 8
т
Катки дорожные
самоходные гладкие 13
т
Машины
поливомоечные 6000 л
Укладчики
асфальтобетона
Автомобили бортовые,
грузоподъемность до 5
т
Битумы нефтяные
дорожные марки БНД60/90, БНД 90/130, сорт
I
Поковки из квадратных
заготовок, масса 1,8 кг
Бруски обрезные
хвойных пород длиной
4-6,5 м, шириной 75150 мм, толщиной 4075 мм, III сорта
Асфальтобетонные
смеси дорожные,
аэродромные и
асфальтобетон
(горячие и теплые
для плотного
асфальтобетона
мелко и
крупнозернистые,
песчаные), марка III,
тип В
Укрепление обочин
грунтощебнем
толщиной 12 см при
расходе щебня от
объема грунта 40%
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Автопогрузчики 5 т
Автогрейдеры
среднего типа 99 кВт
(135 л.с.)
Катки на
пневмоколесном ходу
16 т
Грунт
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 400,
фракция 20-40 мм
ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Фонд оплаты труда
Стоимость
эксплуатации машин
Стоимость
материалов, учтенных
в расценках
маш.-ч
5,5248
1 058,94
5 850,43
маш.-ч
0,1872
929,36
173,98
маш.-ч
1,5312
1 914,81
2 931,96
маш.-ч
0,0192
665,33
12,77
т
0,005184
15 363,69
79,65
т
0,002976
32 419,28
96,48
м3
0,072
4 599,05
331,13
т
46,368
2 491,76
115 537,93
1000 м2
покрытия
полосы и
обочин
0,12
14 663,76
1 759,65
чел.-ч
чел.-ч
1,41
187,23
263,99
маш.-ч
маш.-ч
0,4836
0,654
560,55
1 635,28
271,08
1 069,47
маш.-ч
0,2724
1 538,53
419,10
м3
м3
5,76
932,74
5 372,58
чел.-ч
чел.-ч
130,672
71,0794
16 649,14
13 268,07
чел.-ч
201,7514
29 917,21
92 264,06
5 898,44
33
13
27-03-00502
1
1-1027
2
121601
261400
391701
393003
393005
393007
393008
393009
400001
400051
101-2422
408-0014
14
411-0001
408-0014
Стоимость
материалов, не
учтенных в расценках
Стоимость материалов
Итого прямые
затраты по разделу
Накладные расходы
Накладные расходы
142%x0,85=121% от
ФОТ текущего 29917,21
Сметная прибыль
Сметная прибыль
80,75%x0,8=65% от
ФОТ текущего 29917,21
Итого по разделу с
накладными
расходами и сметной
прибылью
Ул. Советская д.№6д.№14
Ямочный ремонт
асфальтобетонного
покрытия литой
асфальтобетонной
смесью с
разрушением
поверхности более 1
м2
Оплата труда рабочих
Рабочий строитель
среднего разряда 2,7
Оплата труда
машинистов
Машины
поливомоечные 6000 л
Молотки отбойные
пневматические
Компрессор <ATLAS
COPCO>
Котел КДМ-150
Аппарат для нанесения
грунтовки <Глория>
Аппарат горячего
воздуха <Hot-Dog>
Нарезчик швов СР-15.2
Д
Фреза <Wirtgen>
Автомобили бортовые,
грузоподъемность до 5
т
Автомобиль-самосвал,
грузоподъемность до 7
т
Грунтовка полимерная
Colzumix
Щебень из природного
камня для
строительных работ
марка 800, фракция 1020 мм
Вода
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 800,
фракция 10-20 мм
172 748,22
178 646,66
287 559,86
36 199,82
19 446,19
343 205,87
100 м2
асфальтобето
нного
покрытия
1
60 864,75
60 864,75
чел.-ч
70,18
124,65
8 747,94
чел.-ч
37,76
183,66
6 935,00
маш.-ч
0,5
929,36
464,68
маш.-ч
10
61,55
615,50
маш.-ч
13,3
362,87
4 826,17
маш.-ч
маш.-ч
13,3
3,3
1 584,58
15,00
21 074,91
49,50
маш.-ч
13,3
79,11
1 052,16
маш.-ч
6,67
357,51
2 384,59
маш.-ч
маш.-ч
5,33
2,32
2 730,93
665,33
14 555,86
1 543,57
маш.-ч
4,5
737,63
3 319,34
т
0,00375
34 797,10
130,49
м3
1,3
1 607,19
2 089,35
м3
м3
0,6
-1,3
17,81
1 607,19
10,69
-2 089,35
34
15
408-0022
16
101-2423
17
410-0022
18
27-06-02601
1
2
120101
101-1561
19
101-1561
20
21
101-1715
27-06-02001
1
1-1040
2
021141
120500
120906
120907
121601
122000
400001
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 400,
фракция 10-20 мм
Диск алмазный для
твердых материалов,
диаметр 600 мм
Асфальтобетонные
смеси дорожные,
аэродромные и
асфальтобетон
(горячие и теплые
для пористого
асфальтобетона
щебеночные и
гравийные), марка II
Розлив вяжущих
материалов
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Автогудронаторы 3500
л
Битумы нефтяные
дорожные жидкие,
класс МГ, СГ
Битумы нефтяные
дорожные жидкие,
класс МГ, СГ
Эмульсия битумная
Устройство покрытия
толщиной 4 см из
горячих
асфальтобетонных
смесей плотных
мелкозернистых типа
АБВ, плотность
каменных
материалов 2,5-2,9
т/м3 (восстановление
покрытия)
Оплата труда рабочих
Рабочий строитель
среднего разряда 4
Оплата труда
машинистов
Краны на
автомобильном ходу
при работе на других
видах строительства
10 т
Гудронаторы ручные
Катки дорожные
самоходные гладкие 8
т
Катки дорожные
самоходные гладкие 13
т
Машины
поливомоечные 6000 л
Укладчики
асфальтобетона
Автомобили бортовые,
грузоподъемность до 5
т
м3
1,3
1 079,68
1 403,58
шт.
1
4 767,52
4 767,52
т
12,08
2 493,23
30 118,22
1т
0,12
12 921,52
1 550,58
чел.-ч
чел.-ч
0,0792
173,64
13,75
маш.-ч
0,0396
807,30
31,97
т
0,1236
12 286,51
1 518,61
т
-0,1236
12 286,51
-1 518,61
т
1000 м2
покрытия
0,1236
0,4
12 140,01
28 766,04
1 500,51
11 506,43
чел.-ч
15,32
144,28
2 210,37
чел.-ч
7,632
206,54
1 576,31
маш.-ч
0,012
912,39
10,95
маш.-ч
маш.-ч
0,56
1,584
76,96
849,12
43,10
1 345,01
маш.-ч
4,604
1 058,94
4 875,36
маш.-ч
0,156
929,36
144,98
маш.-ч
1,276
1 914,81
2 443,30
маш.-ч
0,016
665,33
10,65
35
101-1556
101-0782
102-0025
22
410-0011
23
27-08-00112
1
2
030101
120202
120910
24
407-9085
408-0023
Битумы нефтяные
дорожные марки БНД60/90, БНД 90/130, сорт
I
Поковки из квадратных
заготовок, масса 1,8 кг
т
0,00432
15 363,69
66,37
т
0,00248
32 419,28
80,40
Бруски обрезные
хвойных пород длиной
4-6,5 м, шириной 75150 мм, толщиной 4075 мм, III сорта
Асфальтобетонные
смеси дорожные,
аэродромные и
асфальтобетон
(горячие и теплые
для плотного
асфальтобетона
мелко и
крупнозернистые,
песчаные), марка III,
тип В
Укрепление обочин
грунтощебнем
толщиной 12 см при
расходе щебня от
объема грунта 40%
м3
0,06
4 599,05
275,94
т
38,64
2 491,76
96 281,61
1000 м2
покрытия
полосы и
обочин
0,1
14 663,76
1 466,38
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Автопогрузчики 5 т
Автогрейдеры
среднего типа 99 кВт
(135 л.с.)
Катки на
пневмоколесном ходу
16 т
Грунт
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 400,
фракция 20-40 мм
ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Фонд оплаты труда
Стоимость
эксплуатации машин
Стоимость
материалов, учтенных
в расценках
Стоимость
материалов, не
учтенных в расценках
Стоимость материалов
Итого прямые
затраты по разделу
Накладные расходы
Накладные расходы
142%x0,85=121% от
ФОТ текущего 19703,37
Сметная прибыль
чел.-ч
чел.-ч
1,175
187,23
220,00
маш.-ч
маш.-ч
0,403
0,545
560,55
1 635,28
225,90
891,23
маш.-ч
0,227
1 538,53
349,25
м3
м3
4,8
932,74
4 477,15
чел.-ч
чел.-ч
85,5
46,6462
10 958,31
8 745,06
чел.-ч
132,1462
19 703,37
60 257,98
4 171,85
134 940,63
139 112,48
210 328,77
23 841,08
36
25
27-03-00502
1
1-1027
2
121601
261400
391701
393003
393005
393007
393008
393009
400001
400051
101-2422
408-0014
26
411-0001
408-0014
27
408-0022
28
101-2423
Сметная прибыль
80,75%x0,8=65% от
ФОТ текущего 19703,37
Итого по разделу с
накладными
расходами и сметной
прибылью
Ул. Советская д.№45д.№57
Ямочный ремонт
асфальтобетонного
покрытия литой
асфальтобетонной
смесью с
разрушением
поверхности более 1
м2
Оплата труда рабочих
Рабочий строитель
среднего разряда 2,7
Оплата труда
машинистов
Машины
поливомоечные 6000 л
Молотки отбойные
пневматические
Компрессор <ATLAS
COPCO>
Котел КДМ-150
Аппарат для нанесения
грунтовки <Глория>
Аппарат горячего
воздуха <Hot-Dog>
Нарезчик швов СР-15.2
Д
Фреза <Wirtgen>
Автомобили бортовые,
грузоподъемность до 5
т
Автомобиль-самосвал,
грузоподъемность до 7
т
Грунтовка полимерная
Colzumix
Щебень из природного
камня для
строительных работ
марка 800, фракция 1020 мм
Вода
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 800,
фракция 10-20 мм
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 400,
фракция 10-20 мм
Диск алмазный для
твердых материалов,
диаметр 600 мм
12 807,19
246 977,04
100 м2
асфальтобето
нного
покрытия
1,71
60 864,75
104 078,71
чел.-ч
120,0078
124,65
14 958,97
чел.-ч
64,5696
183,66
11 858,85
маш.-ч
0,855
929,36
794,60
маш.-ч
17,1
61,55
1 052,51
маш.-ч
22,743
362,87
8 252,75
маш.-ч
маш.-ч
22,743
5,643
1 584,58
15,00
36 038,10
84,65
маш.-ч
22,743
79,11
1 799,20
маш.-ч
11,4057
357,51
4 077,65
маш.-ч
маш.-ч
9,1143
3,9672
2 730,93
665,33
24 890,52
2 639,50
маш.-ч
7,695
737,63
5 676,06
т
0,006413
34 797,10
223,15
м3
2,223
1 607,19
3 572,78
м3
м3
1,026
-2,223
17,81
1 607,19
18,27
-3 572,78
м3
2,223
1 079,68
2 400,13
шт.
1
4 767,52
4 767,52
37
29
410-0022
30
27-06-02601
1
2
120101
101-1561
31
101-1561
32
33
101-1715
27-06-02001
1
1-1040
2
021141
120500
120906
120907
121601
122000
400001
101-1556
101-0782
Асфальтобетонные
смеси дорожные,
аэродромные и
асфальтобетон
(горячие и теплые
для пористого
асфальтобетона
щебеночные и
гравийные), марка II
Розлив вяжущих
материалов
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Автогудронаторы 3500
л
Битумы нефтяные
дорожные жидкие,
класс МГ, СГ
Битумы нефтяные
дорожные жидкие,
класс МГ, СГ
Эмульсия битумная
Устройство покрытия
толщиной 4 см из
горячих
асфальтобетонных
смесей плотных
мелкозернистых типа
АБВ, плотность
каменных
материалов 2,5-2,9
т/м3 (восстановление
покрытия)
Оплата труда рабочих
Рабочий строитель
среднего разряда 4
Оплата труда
машинистов
Краны на
автомобильном ходу
при работе на других
видах строительства
10 т
Гудронаторы ручные
Катки дорожные
самоходные гладкие 8
т
Катки дорожные
самоходные гладкие 13
т
Машины
поливомоечные 6000 л
Укладчики
асфальтобетона
Автомобили бортовые,
грузоподъемность до 5
т
Битумы нефтяные
дорожные марки БНД60/90, БНД 90/130, сорт
I
Поковки из квадратных
заготовок, масса 1,8 кг
т
20,6568
2 493,23
51 502,15
1т
0,2028
12 921,52
2 620,49
чел.-ч
чел.-ч
0,1338
173,70
23,24
маш.-ч
0,066924
807,30
54,03
т
0,208884
12 286,51
2 566,46
т
-0,2089
12 286,51
-2 566,65
т
1000 м2
покрытия
0,2089
0,676
12 140,01
28 766,04
2 536,05
19 445,83
чел.-ч
25,8908
144,28
3 735,52
чел.-ч
12,8981
206,54
2 663,97
маш.-ч
0,02028
912,39
18,50
маш.-ч
маш.-ч
0,9464
2,67696
76,96
849,12
72,83
2 273,06
маш.-ч
7,78076
1 058,94
8 239,36
маш.-ч
0,26364
929,36
245,02
маш.-ч
2,15644
1 914,81
4 129,17
маш.-ч
0,02704
665,33
17,99
т
0,007301
15 363,69
112,17
т
0,004191
32 419,28
135,87
38
102-0025
34
410-0011
35
27-08-00112
1
2
030101
120202
120910
36
407-9085
408-0023
Бруски обрезные
хвойных пород длиной
4-6,5 м, шириной 75150 мм, толщиной 4075 мм, III сорта
Асфальтобетонные
смеси дорожные,
аэродромные и
асфальтобетон
(горячие и теплые
для плотного
асфальтобетона
мелко и
крупнозернистые,
песчаные), марка III,
тип В
Укрепление обочин
грунтощебнем
толщиной 12 см при
расходе щебня от
объема грунта 40%
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Автопогрузчики 5 т
Автогрейдеры
среднего типа 99 кВт
(135 л.с.)
Катки на
пневмоколесном ходу
16 т
Грунт
Щебень из
природного камня
для строительных
работ марка 400,
фракция 20-40 мм
ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Фонд оплаты труда
Стоимость
эксплуатации машин
Стоимость
материалов, учтенных
в расценках
Стоимость
материалов, не
учтенных в расценках
Стоимость материалов
Итого прямые
затраты по разделу
Накладные расходы
Накладные расходы
142%x0,85=121% от
ФОТ текущего 33612,35
Сметная прибыль
Сметная прибыль
80,75%x0,8=65% от
ФОТ текущего 33612,35
Итого по разделу с
накладными
расходами и сметной
прибылью
м3
0,1014
4 599,05
466,34
т
65,3016
2 491,76
162 715,91
1000 м2
покрытия
полосы и
обочин
0,169
14 663,76
2 478,17
чел.-ч
чел.-ч
1,9858
187,23
371,80
маш.-ч
маш.-ч
0,68107
0,92105
560,55
1 635,28
381,77
1 506,17
маш.-ч
0,38363
1 538,53
590,23
м3
м3
8,112
932,74
7 566,39
чел.-ч
чел.-ч
145,8986
79,5873
18 694,49
14 917,86
чел.-ч
225,4859
33 612,35
102 833,67
7 095,04
225 348,72
232 443,76
353 971,92
40 670,94
21 848,03
416 490,89
39
ФЗ РФ от
07.07.03 №
117-ФЗ
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Оплата труда рабочих
Оплата труда
машинистов
Фонд оплаты труда
Стоимость
эксплуатации машин
Стоимость
материалов, учтенных
в расценках
Стоимость
материалов, не
учтенных в расценках
Стоимость материалов
Итого прямые
затраты по смете
Накладные расходы
Накладные расходы
142%x0,85=121% от
ФОТ текущего 83232,93
Сметная прибыль
Сметная прибыль
80,75%x0,8=65% от
ФОТ текущего 83232,93
Итого по смете с
накладными
расходами и сметной
прибылью
Налоги
НДС, 18%
чел.-ч
чел.-ч
362,0706
197,3129
46 301,94
36 930,99
чел.-ч
559,3835
83 232,93
255 355,71
17 165,33
533 037,57
550 202,90
851 860,55
100 711,84
54 101,41
1 006 673,80
181 201,28
Итого
ВСЕГО ПО СМЕТЕ
Заказчик_____________________
1 187 875,08
1 187 875,08
Подрядчик ______________________
Приложение № 3 к муниципальному контракту №1
ПОРЯДОК
промежуточной приемки работ при ремонте автомобильных дорог
1. Область применения
Требования порядка промежуточной приемки работ при ремонте автомобильных дорог (далее порядок) распространяются на все работы при ремонте автомобильных дорог (далее – дорожные работы)
выполняемых в соответствии с контрактом, заключенным с Заказчиком.
2. Технические требования
40
2.1 Промежуточная приемка дорожных работ производится в целях определения соответствия выполненных
работ требованиям нормативной документации, указанной в Приложении № 3 к настоящему Контракту.
2.2. Промежуточная приемка выполненных работ классифицируется на:
- приемку скрытых работ;
- приемку ответственных конструкций.
2.2.1. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или
полностью будут скрыты при последующих работах.
2.2.2 Приемка ответственных конструкций осуществляется по конструктивным элементам,
некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или
непригодности сооружения для эксплуатации, а также снижению безопасности дорожного движения.
2.3 Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется на стадии приемочного контроля за
следующими работами:
-
Подготовительные работы;
Земляное полотно;
Слои оснований и покрытий дорожных одежд;
Водоотводные и дренажные сооружения;
Укрепительные работы;
Элементы обустройства и обстановки.
3. Регламент проведения промежуточной приемки выполненных работ
3.1 Промежуточная приемка выполненных работ.
3.1.1 Приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных
элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.
3.1.2 Приемка конструктивных элементов, отнесенных к наиболее ответственным, осуществляется в
процессе работ по мере готовности их к сдаче (их окончания).
3.1.3 Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных
работ, должны быть разработаны организацией, непосредственно выполняющей на объекте дорожностроительные работы (далее - Подрядчик) в составе проектов производства работ (ППР) и согласовываться с
Заказчиком.
3.1.4 Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций проводит комиссия в составе:
представитель Заказчика;
представитель Подрядчика
3.1.5 В случае необходимости Заказчик привлекает к приемке независимые специализированные
организации.
3.1.6 Полномочный представитель Заказчика, закрепляется за конкретным объектом ремонта.
Представитель Подрядчика, участвующий в промежуточной приемке, является непосредственно
ответственным исполнителем работ (начальник участка, производитель работ, мастер).
3.1.7 Промежуточную приемку проводят путем оценки соответствия выполненных работ
требованиям контракта и нормативно-технических документов в соответствии с муниципальным
контрактом. Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является соответствие
применяемых материалов и изделий, требованиям муниципального контракта и соответствующих
нормативных и технических документов, а также наличие комплекта необходимой исполнительной
производственно-технической документации.
3.1.8 Приемку скрытых работ и ответственных конструкций, результаты которых согласно
технологической карты ППР должны быть скрыты последующими работами в минимально короткие сроки,
производят непосредственно после их завершения.
3.1.9 До проведения промежуточной приемки выполненных работ запрещается выполнять последующие
работы.
3.1.10 Промежуточную приемку выполненных работ и составление соответствующих актов в случаях, когда
последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить помимо их
завершения еще и повторно, непосредственно перед производством последующих работ.
41
3.2.1 Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций после проверки правильности их
выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией,
следует оформлять соответствующим актом.
3.2.2 К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны
прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных
испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о качестве продукции.
3.2.3 Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются в количестве,
необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.
3.2.4 По результатам проведения промежуточной приемки выполненных работ, в акте приемки скрытых
работ и акте приемки ответственных конструкций, после подписания его всеми членами комиссии,
производителю работ дается разрешение на производство последующих видов работ.
3.2.5 Каждому акту приемки скрытых работ и акту приемки ответственных конструкций присваивается
номер и он регистрируется в Общем журнале работ.
3.2.6 Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций, хранятся в подрядной
организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации, и
передаются вместе с ним комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.
Заказчик_____________________
Подрядчик ______________________