Образец договора поставки товаров

Договор № __________ (Проект)
Договор № __________ (Проект)
на поставку __________
для нужд Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр
Институт прикладной физики Российской академии наук»
г. Нижний Новгород
«___» __________ 2015 г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук» (ИПФ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора __________, действующего на
основании __________, с одной стороны, и __________ (__________), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице руководителя __________, действующего на основании __________, с другой
стороны, далее вместе именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(Часть 16 пункта 9.5.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института прикладной физики Российской академии наук)
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Поставщик обязуется передать, а Заказчик надлежащим образом принять и оплатить на
условиях настоящего Договора товар (далее «Товар»): новый не бывший в эксплуатации
__________ (страна происхождения – __________), ассортимент, количество и характеристики которого предусмотрены Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Валюта настоящего Договора – российский рубль.
2.2. Общая сумма Договора составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, включая
НДС 18% – __________ (__________) рублей ___ копеек (далее «Цена»).
2.3. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, включает в себя все расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями
Договора или на иных основаниях, в том числе связанные с гарантийным обслуживанием и доставкой Товара.
2.4. Цена Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
2.5. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен. Расчет производится по факту поставки
Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной не позднее 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта приемки Товара. Аванс по настоящему Договору составляет ___% от Цены договора, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек,
оплачивается на основании счета в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком соответствующего счета. Окончательный расчет осуществляется по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной не позднее 10 (Десяти) банковских
дней с момента подписания Заказчиком акта приемки Товара.
2.6. Оплата производится за счет внебюджетных средств Заказчика.
2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме предоставить Заказчику новые реквизиты с указанием расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
3. Обеспечение исполнения Договора
3.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения
исполнения обязательств по настоящему Договору в размере ___% от начальной (максимальной)
Страница 1 из 8
Договор № __________ (Проект)
цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет __________
(__________) рублей ___ копеек.
3.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный в аукционной документации счет
Заказчика.
3.2.1. Банковская гарантия:
3.2.1.1.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не
менее чем на 1 (Один) месяц.
3.2.2. Денежное обеспечение Договора:
3.2.2.1.
Срок действия денежного обеспечения Договора распространяется на весь срок
действия настоящего Договора.
3.2.2.2.
Денежные средства, перечисленные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора на счет Заказчика, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по Договору в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания
акт приемки Товара путем перечисления на счет Поставщика.
3.2.2.3.
Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со
счета Заказчика в адрес Поставщика.
3.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же
размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора. В ходе исполнения настоящего Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора,
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Договора.
3.4. Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется, в том числе, на случаи
неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени,
предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему
Договору.
4. Сроки и порядок поставки Товара
4.1. Поставка Товара Заказчику осуществляется не позднее __________.
4.2. Поставщик перед отгрузкой Товара уведомляет Заказчика о готовности отгрузить Товар.
4.3. Поставка Товара осуществляется в адрес Заказчика транспортом Поставщика и за счет Поставщика.
4.4. Поставщик осуществляет отгрузку Товара по оформленной надлежащим образом товарной накладной и передает Заказчику счет, счет-фактуру и товарную накладную на поставляемый
Товар.
4.5. Частичная поставка не допускается. Допускается частичная поставка.
4.6. Поставщик обязуется передать Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара техническим требованиям и нормам, установленным для этого вида товаров законодательством и документацией о закупке.
4.7. В состав документов, передаваемых Заказчику, также входят наименование и перечень
серийных номеров производителя на поставляемый Товар, а также инструкции по эксплуатации
на русском языке. Не допускается предоставление документации в виде ксерокопий.
5. Приемка Товара
5.1. Приемка Товара осуществляется представителями Заказчика путем проверки соответствия
доставленного Товара комплектности, указанной в Спецификации и товаросопроводительной доСтраница 2 из 8
Договор № __________ (Проект)
кументации, прилагаемой к поставленному Товару, и отсутствия видимых повреждений доставленного Товара.
5.2. Товар должен быть принят Заказчиком в течение 3 (Трех) банковских дней с момента доставки Товара на склад Заказчика за исключением случаев проведения экспертизы доставленного
Товара.
5.3. В случае привлечения экспертов срок приемки доставленного Товара продляется на время
проведения экспертизы.
5.4. По окончании приемки при отсутствии претензий Заказчик подписывает акт приемки Товара.
5.5. В случае выявления брака, несоответствия или недопоставки доставленного Товара в течение 3 (Трех) банковских дней с момента доставки Товара Заказчик составляет рекламационный
акт, направляемый Поставщику. Товар, указанный в рекламационном акте считается непринятым.
Поставщик обязан своими силами и за свой счет в срок, не позднее 5 (Пяти) банковских дней со
дня поступления рекламационного акта заменить и/или допоставить такой Товар.
5.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приемки
Товара.
6. Тара и упаковка Товара
6.1. Товар должен доставляться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок,
стоимость тары и упаковки входят в Цену поставляемого Товара.
6.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара и предохранять его от повреждения при транспортировке.
6.3. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или поломку Товара
вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии. Поставщик обязан возместить дополнительные транспортные, складские и иные расходы, возникшие в связи с доставкой Товара
не по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
7. Качество Товара и комплектность
7.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям
стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, Товар маркирован в
соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в
оптовой и розничной торговле на территории Российской Федерации.
7.2. На все виды поставляемого Товара Поставщик предоставляет Заказчику правильно оформленные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
7.3. Количество Товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству,
указанному в Спецификации (Приложение № 1). Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке. Поставщик должен
поставить Товар работоспособным и обеспечить наличие всех компонентов, необходимых для
выполнения этого требования.
7.4. Поставщик берет на себя обязательства по осуществлению гарантийного ремонта поставляемого Товара. Срок гарантии – __________ – отсчитывается от даты подписания товарной
накладной уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. Гарантийные обязательства распространяются на весь поставляемый Товар. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Товара, и иметь не худшие функциональные характеристики.
7.5. При обнаружении неисправности или поломки Товара Заказчик обязан в срок не позднее 5
(Пяти) банковских дней с момента их обнаружения письменно уведомить Поставщика обо всех
претензиях, связанных с гарантийным обязательством.
Страница 3 из 8
Договор № __________ (Проект)
7.6. После получения такого уведомления Поставщик в срок не позднее 30 (Тридцати) дней
обязан произвести замену или ремонт неисправного Товара или его части в уполномоченных сервисных центрах или, по возможности, на месте, если это не противоречит условиям гарантии. При
этом доставка неисправного Товара в сервисные центры осуществляется транспортом Поставщика
и за счет Поставщика, а также все расходы, связанные с данным гарантийным обязательством,
возлагаются на Поставщика.
7.7. Если срок замены или ремонта неисправного Товара превысит 30 (Тридцать) дней, срок
гарантийного обязательства продлевается на время замены Товара Поставщиком или на время
нахождения Товара в ремонте у Поставщика.
7.8. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:
7.8.1.
Несоблюдение Заказчиком требований эксплуатационных документов, прилагаемых к Товару.
7.8.2.
Наличие существенных внешних повреждений Товара и дефектов, возникших
вследствие его использования Заказчиком не по назначению и повлиявших на снижение функциональных характеристик Товара.
7.9. Гарантии Поставщика не относятся к расходным материалам, исключая случаи выявления
заводского брака.
7.10.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не
является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также
гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам
третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также на использование торговой марки
или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой его части в Российской Федерации.
7.11.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен к процессу в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика
как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, должны
быть полностью возмещены Поставщиком.
8. Права и обязанности Сторон
8.1. Права Поставщика:
8.1.1.
Досрочно исполнить обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
8.1.2.
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Обязанности Поставщика:
8.2.1.
Предоставить обеспечение исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора.
8.2.2.
Доставить Товар Заказчику не позднее __________.
8.2.3.
Передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.
8.2.4.
Обязательства Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считаются
исполненными, и факт поставки подтвержденным после подписания Заказчиком акта приемки
Товара в установленные в Договоре сроки.
8.2.5.
Соответствовать требованиям, установленным в пункте № 7.2 Положения о закупке
товаров, работ, услуг ИПФ РАН, утвержденного ФАНО России 04.03.2015 г.
8.3. Права Заказчика:
8.3.1.
Заказчик обладает всеми правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.2.
Провести экспертизу доставленного Товара.
8.3.3.
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Обязанности Заказчика:
8.4.1.
Принять Товар в соответствии с условиями пункта № 5 настоящего Договора.
8.4.2.
Оплатить Товар в порядке, предусмотренном пунктом № 2 настоящего Договора.
Страница 4 из 8
Договор № __________ (Проект)
8.4.3.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания
денежных средств со счета Заказчика в адрес Поставщика.
8.4.4.
Возвратить денежные средства, перечисленные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, в соответствии с условиями пункта № 3.2.2.2. настоящего Договора.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать
уплату неустоек (штрафов, пеней).
9.2.1.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
9.2.1.1.
10% от Цены Договора в случае, если Цена Договора не превышает 3 миллиона
рублей, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.
9.2.1.2.
5% от Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 3 миллиона рублей до 50 миллионов рублей, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.
9.2.1.3.
1% от Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 50 миллионов
рублей до 100 миллионов рублей, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.
9.2.1.4.
0,5% от Цены Договора в случае, если Цена Договора превышает 100 миллионов
рублей, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.
9.2.2.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
Размер пени определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).
9.3.1.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
9.3.1.1.
2,5% от Цены Договора в случае, если Цена Договора не превышает 3 миллиона
рублей, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.
9.3.1.2.
2% от Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.
9.3.1.3.
1,5% от Цены Договора в случае, если Цена Договора составляет от 50 миллионов
рублей до 100 миллионов рублей, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.
9.3.1.4.
0,5% от Цены Договора в случае, если Цена Договора превышает 100 миллионов
рублей, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек.
9.3.2.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени – одна трехсотая действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Страница 5 из 8
Договор № __________ (Проект)
9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору в полном объеме.
9.6. Ответственность Сторон в иных случаях определятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Договора
10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в
случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11. Разрешение споров
11.1.
Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
11.2.
Споры и разногласия, по которым Стороны не могут самостоятельно достичь согласия, разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке в арбитражном суде Нижегородской области.
12. Форс-мажорные обстоятельства
12.1.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (например, наводнения,
пожары, землетрясения, эпидемии, военные конфликты, военные перевороты, террористические
акты), препятствующих выполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору, Стороны
обязаны письменно в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после их возникновения предоставить друг другу необходимые документы уполномоченных государственных органов или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Договора
должны быть выполнены без изменений.
12.2.
Если форс-мажорные обстоятельства сохраняются свыше одного месяца, то Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор без обращения в суд.
13. Прочие условия
13.1.
Настоящий Договор составлен на русском языке.
13.2.
Настоящий Договор заключается в письменной форме на бумажном носителе в
двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, подписывается и скрепляется печатями. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
13.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон.
13.4.
Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами
в письменном виде с использованием факсимильной связи или электронной почты с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении). Днем получения
уведомления по настоящему Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.
13.5.
Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и
являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Спецификация.
14. Адреса и реквизиты Сторон
14.1.
Заказчик:
Наименование: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»
(ИПФ РАН)
Адрес: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46
Страница 6 из 8
Договор № __________ (Проект)
Контакты: +7 (831) 416 49 94, svetss@ipfran.ru
ИНН: 5260003387
КПП: 526001001
Банковские реквизиты:
УФК по Нижегородской области (ИПФ РАН лицевой счет № 20326Ц35410)
Р/с 40501810522022000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г. Нижний Новгород
БИК 042202001
Заместитель директора _________________________
«___» __________ 2015 г.
М. П.
14.2.
Поставщик:
Наименование:
Адрес:
Контакты:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
Банковские реквизиты:
Банк:
Р/с
К/с
БИК
Руководитель _________________________
«___» __________ 2015 г.
М. П.
Страница 7 из 8
Договор № __________ (Проект)
Приложение № 1
к Договору № __________
от «___» __________ 2015 г.
Спецификация
№
Наименование Товара,
его характеристики
Страна
происхожд.
Товара
Единица
измерения
Цена за ед. с
НДС, руб.
Количество,
ед.
Сумма с НДС,
руб.
Итого:
Заказчик:
Заместитель директора _________________________
«___» __________ 2015 г.
М. П.
Поставщик:
Руководитель _________________________
«___» __________ 2015 г.
М. П.
Страница 8 из 8