Утверждаю Директор МУЖРП 12 г. Подольска район «Зеленовский» _______________________А.В. Соловов «29» апреля 2014 года Документация о проведении запроса котировок Проведение косметического ремонта крылец в жилых домах для нужд Муниципального унитарного жилищно-ремонтного предприятия №12 г. Подольска район «Зеленовский» Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, которая не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом на официальном сайте и на сайте Заказчика. При отказе Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе котировок. № 1 Наименования требования к качеству, техническим Требования Качество выполняемых характеристикам товара, работ, услуг, соответствии их безопасности, функциональным Градостроительного характеристикам (потребительским 3.01.01-85 работ с в требованиями кодекса «Организация – РФ, СНиП строительного 1 свойствам) товара, к размерам, производства», СНиП 12-01-2004 упаковке, отгрузке товара, к «Организация строительства», СНиП 1203- результатам работы и иные 2001 требования, связанные с строительстве», определением соответствия стандартами, поставляемого товара, выполняемой технической работы, оказываемой услуги нормативными актами. «Безопасность труда в государственными техническими документацией условиями, и другими потребностям Заказчика 2 Требования к содержанию, форме, Все листы оформлению и составу заявки на документации участие в закупке участие в запросе котировок должны быть прошиты участие и в заявки (Приложение запроса котировок) пронумерованы. запросе №2 Заявка котировок к на на должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками комиссией по закупкам. 3 Требования к описанию участниками В соответствии с Техническим заданием закупки поставляемого товара, (Приложение № 1 к документации запроса который является предметом котировок) конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками конкурса выполняемой работы, 2 оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик 4 Место, условия и сроки (периоды) Выполняемые работы проводятся по адресу: поставки товара, выполнения работы, Московская оказания услуги согласно область, адресного город списка Подольск, технического задания – Приложение №1 Сроки выполнения работ – июнь - октябрь 2014 года. 5 Сведения о начальной 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч рублей (максимальной) цене договора (цене 00 копеек), в т.ч. НДС 18% лота) 6 Форма, сроки и порядок оплаты Оплата производится путем безналичного товара, работы, услуги перечисления сумм платежей на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 7 Порядок формирования цены Локально-сметный расчет Заказчика договора (цены лота) (с учетом или (Техническое задание - Приложение №1) без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) 8 Порядок, место, дата начала и Конверт с заявкой на участие в запросе окончания срока подачи заявок на котировок участие в конкурсе лично, либо направляется посредством почты подается участником закупки или курьерской службы по адресу: 142100 МО г. Подольск, Ревпроспект, д. 82а с 19.05.14 с по 26.05.14 в рабочие дни понедельника по пятницу с 8.00 - 17.00 (обед 12.00-13.00). Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе 26.05.14 до 17.00 3 московского времени. Заявки на участие в запросе котировок, окончания их полученные приема, после возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 9 Требования к участникам закупки и 1) документ, содержащий сведения перечень документов, участнике закупок, подавшем такую заявку представляемых участниками фирменное закупки для подтверждения их наименование), соответствия установленным форма, местонахождения, почтовый адрес требованиям и для оценки и (для юридического лица), фамилия, имя, сопоставления по указанным в отчество, паспортные данные, сведения о конкурсной документации критериям месте жительства (для физического лица), наименование об (полное организационно-правовая номер контактного телефона; 2) копии учредительных документов; 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей индивидуальных (для предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов государственной регистрации юридического физического лица лица в или качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству государства (для соответствующего иностранных лиц). 4 Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок; 6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости совершения такого крупной законодательством решения сделки РФ, для установлено учредительными документами юридического лица и если для участника закупок выполнение поставка работ, товаров, оказание являющихся предметом предоставление обеспечения услуг, договора, исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо; 7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям: а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; б) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального банкротом и предпринимателя решения об открытии конкурсного производства; в) не участника приостановление закупки предусмотренном деятельности в Кодексом порядке, РФ об 5 административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника; г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ, Законом № 44-ФЗ и Законом N 94ФЗ; 8) коммерческое предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе; 9) документы или подтверждающие закупок копии документов, соответствие требованиям, участника установленным законодательством РФ и документацией о проведении запроса котировок; 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, требованиям, работ, услуг установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам соответствии с в случае, если законодательством в РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов документацией котировок, за о предусмотрено проведении исключением запроса документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с 6 гражданским законодательством; 11) документы необходимые (их для копии) и оценки сведения, заявки по критериям, содержащимся в документации о проведении запроса котировок 12) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок 10 Формы, порядок, дата начала и дата Участник закупки может направить в окончания срока предоставления письменной форме запрос о разъяснении участникам закупки разъяснений положений документации о закупке с 19.05.14 положений конкурсной по 26.05.14 в рабочие дни с понедельника по документации пятницу с 8.00 - 17.00 (обед 12.00-13.00) московского времени получить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения, которое размещается на официальном сайте. 11 Место, дата и время вскрытия Вскрытие конвертов с заявками участников конвертов с заявками участников состоится по адресу: 142100 Московская закупки область, город Подольск, Ревпроспект, 82а, «29» мая 2014 года в 14.00 время московское. Место и дата рассмотрения Рассмотрение предложений участников закупки и закупки подведения итогов закупки котировок состоится по адресу: 142100 и предложений подведение Московская область, участников итога город запроса Подольск, Ревпроспект, 82а, «29» мая 2014 года в 14.00 время московское. 12 Критерии оценки и сопоставления Предложение самой низкой цены заявок на участие в закупке 13 Порядок оценки и сопоставления Оценка и заявок на участие в закупке (цена осуществляется договора) участниками сопоставление по самой заявок предложенной низкой цене. Победителем признается участник закупок 7 предложивший наиболее низкую цену. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее. 14 Внесение изменений в условия Изменения, закупки документацию котировок, вносимые о в извещение проведении размещаются и запроса Заказчиком на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Срок подачи заявок продлевается не менее чем на три дня. 15 Заключение договора По результатам запроса котировок Заказчик вправе заключить договор с победителем запроса котировок, либо отказаться от его заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок право заключить договор к остальным участникам процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает на официальном сайте и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) заключается Заказчиком в следующем порядке. В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок и документации о проведении запроса котировок, включается цена, предложенная победителем запроса котировок (единственным участником) в заявке на участие в запросе котировок. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и 8 рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику) оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет исключением его физического печатью (за лица) и возвращает Заказчику. Председатель комиссии ______________________Ю.А. Лопухова Члены комиссии: ______________________С.П. Пахомова ______________________А.Г. Громова ______________________Н.В. Осина ______________________ Ю.Е. Здоровенко 9