Утверждаю Председатель правления ТСЖ «Матвеевское» ___________________ Тараненко К.В. "___"_____________ 2014 г. ТОМ 3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ТОРГАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ФАСАДА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: КРОНВЕРКСКАЯ УЛ., Д. 29/37, ЛИТЕРА Б, Г В 2014 ГОДУ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Согласовано: Первый заместитель главы администрации Петроградского района Санкт-Петербурга ____________________ В.В. Сапожников Согласовано: Директор СПБ ГКУ «Жилищное агентство Петроградскогорайона Санкт-Петербурга» Согласовано: Начальник отдела районного хозяйства администрации Петроградского района СанктПетербурга» _______________ К.М.Юзбашев _____________ И.С. Авраменко Санкт-Петербург 2014 год 1 Раздел 1. Общие требования 1. Предмет торгов, начальная цена. 1. Предметом настоящих торгов является право на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б, Г в 2014 году. 2. Начальная цена договора 22 249 429,00 рублей. № № лота ЛОТ №1 Наименование работ 1 Капитальный ремонт фасада Адрес Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б, Г ИТОГО Начальная цена по лоту (руб.) 22 249 429,00 22 249 429,00 2. Цели и правовое основание для выполнения работ 1. Целью данной закупки является: выполнение капитального ремонта фасада многоквартирного дома Петроградского района Санкт-Петербурга в 2014 году. 2. Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Петроградского района на 2014 год, сформированная на основании Закона Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 690-120 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» 3. Источник финансирования работ Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет средств, предоставленных Заказчику в виде субсидий в пределах средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по статье расходов «Субсиди на финансирование выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального ремонта» (код целевой статьи 3501000) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге и краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге. Субсидия представляется в пределах средств, предусмотренных краткосрочным планом, не более предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной Правительством Санкт-Петербурга, которая может оплачиваться за счет средств фонда капитального ремонта. 4. Заказчик Заказчиком является ТСЖ «Матвеевское» № лота ЛОТ №1 Адрес Заказчик ТСЖ «Матвеевское» Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б, Г ИТОГО 5. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ 1. Оплата осуществляется в безналичной форме. 2 Начальная цена по лоту (руб.) 22 249 429,00 22 249 429,00 2. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке: - Аванс (при необходимости) в размере 30 процентов стоимости работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме. - Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления средств на счет, открытый Подрядчику в кредитной организации. Условием оплаты выполненных работ в целях проведения окончательного расчета с Подрядчиком за выполнение работ на объекте является предоставление Заказчиком в Жилищный комитет оригинала Акта о приемке в эксплуатацию, подписанного представителями рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом фасада, согласованного уполномоченным лицом администрации района Санкт-Петербурга по месту нахождения объекта и уполномоченным лицом от имени собственников помещений в многоквартирном доме. 3. Стоимость работ по договору формируется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение № 2) на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения рассчитывается как отношение предложения Подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ. 4. Оплата дополнительных работ возможна только при условии определения источника финансирования указанных работ: за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные в сметной документации (Приложение № 2), либо за счет средств собственников помещений многоквартирного дома при условии, что решение о финансировании работ по капитальному ремонту за счет средств собственников помещений принято на общем собрании. 6. Место, условия и сроки выполнения работ 1. Работы выполняются на объектах, определенных Приложением №1 к настоящему техническому заданию. 2. Условия и сроки выполнения работ: 2.1 Начало выполнения работ: с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен обеспечить совместно с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, передачу Подрядчику по акту подготовленный к ремонту объект в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу. 2.2 Срок окончания выполнения работ: не более 24 недель с момента начала выполнения работ, но не позднее 01.11.2014. 2.3 Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлнмой частью Договора, но не позднее сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в приложении к Положению о порядке привлечения в 2014 году подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2013 № 1017 «О порядке привлечения в 2014 году подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах». 3. Датой окончания выполнения работ на объекте по капитальному ремонту фасада считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту фасада, согласованного уполномоченным лицом администрации района Санкт-Петербурга по месту нахождения объекта. 7. Порядок формирования цены договора (цены лота) 1. Начальная цена договора формируется на основании стоимости выполнения работ на объекте. 3 Стоимость выполнения работ на одном объекте определяется на основании локальных смет «Заказчика», представленных в Приложении № 2. Локальные сметы Заказчика составлены с использованием территориальных сметных нормативов, включенных в состав новой редакции ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», с индексацией в ценах сентября 2013 года согласно письма Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 30.08.2013 № 09-1678/13-0-1, с применением прогнозного индекса-дефлятора на 2014 год согласно распоряжения Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 84-р . 2. Цена договора формируется участником на основании прилагаемых локальных смет Заказчика (Приложение №2) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 3. Стоимость выполнения работ на объекте, входящем в лот, будет рассчитываться «Заказчиком» как стоимость выполнения работ на одном объекте, указанная в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником торгов понижение относительно лимита финансирования Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса 8. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 1. Работы, являющиеся предметом торгов, выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика, с учетом требований к товарам, использующимся при выполнение работ (отдельно на каждый лот). Сметная документация и требования к товарам, использующимся при выполнении работ, являются неотъемлемой частью тома 3 документации (Приложения № 2 и Приложение № 3 к настоящему техническому заданию). 9. Требования к качеству и безопасности работ 1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации: Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве; СНиП от 04.12.1987 №3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП от 13.02.1997 №21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», постановления Правительства СанктПетербурга от 14.09.2006 № 1135 «Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге». 2. Выполняет за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости и привлеченными силами в счет стоимости, указанной в статье 3 Договора, работы, предусмотренные Договором и приложениями к нему. 3. Несет ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации перед Заказчиком за допущенные нарушения требований, установленных Договором и приложениями к нему, а также предусмотренных в действующих правовых актах, в том числе нормативных, регламентирующих правила осуществления работ, являющихся предметом Договора и приложений к нему, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 4. Обеспечивает выполнение работ по Договору и обеспечивает сдачу результата работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором. 5. Поставляет для выполнения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие требованиям Договора и приложений к нему, а также действующих правовых актов, в том числе правовым, 4 регламентирующим выполнение работ, являющихся предметом Договор и приложений к нему, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование. 6. Гарантирует качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по требованию Заказчика представляет последнему заверенные копии этих документов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. 7. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта работы по монтажу и установке всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Договору. 8. За представленные Заказчиком и (или) организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивает арендную плату, в размере, согласованном сторонами, и плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам. 9. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. 10. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями. 11. С момента передачи объекта в работу и до приемки объекта в эксплуатацию несет риск его случайной гибели или случайного повреждения, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ. 12. Обеспечивает надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки объекта в эксплуатацию. 13. До подписания Акта о приемке в эксплуатацию вывозит с территории объекта строительный мусор и металлолом в соответствии с действующими требованиями. В течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта вывозит с территории объекта принадлежащее ему имущество. 14. Возмещает ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте Заказчику или иным третьим лицам. Требование о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих причинение ущерба и его размер, должно быть рассмотрено и удовлетворено Подрядчиком (в случае согласия с ним) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления указанного требования. В случае отказа Подрядчика в удовлетворении требования о возмещении ущерба, в том числе неполучения от него ответа в установленный срок, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области. 15. Обязан не позднее начала выполнения работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте с размером страховой выплаты не менее 10% от общей стоимости работ по Договору и представить копию договора страхования Заказчику в течение 3-х дней с момента его заключения. 16 . Выполняет трёх стадийную фотофиксацию объекта по видам работ (до начала выполнения, в ходе выполнения и после окончания выполнения работ) и передает ее Заказчику при приемке объекта в эксплуатацию. 5 17. В течение двух рабочих дней со дня подписания Договора назначает своего представителя для осуществления взаимодействия по Договору (далее – представитель Подрядчика) и в этот же срок письменно сообщает Заказчику данные об указанном представителе: фамилию, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты для направления информации, связанной с исполнением Договора (далее – адрес для уведомлений). Исполнение Договора, в том числе реализация всех мероприятий и любых других действий, предусмотренных Договором, может осуществляться от имени Подрядчика представителем Подрядчика без каких-либо дополнительных документов, подтверждающих указанные полномочия. 18. Представляет Заказчику письменный отчет об исполнении Договора 5 (пятого) и 20 (двадцатого) числа каждого месяца, а при необходимости (по запросу Заказчика) необходимые пояснения и уточнения по отчету. В отчете подробно указываются все действия совершенные Подрядчиком в соответствии с Договором и даты их совершения. 19. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик и (или) представитель организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Если Заказчиком и (или) представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества 20. По лоту №1 к производству работ на объектах культурного наследия допускаются подрядчики, имеющие действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, требование установлено подпунктом 48 пункта 1статьи 12 Федерального Закона от 04.05.2011 №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 10. Требования к техническим характеристикам работ. 1. Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил: - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 1 июля 1988г. от 4 декабря 1987г. № 280 Дата введения 1 июля 1988г.); - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 109, - Постановление Правительства Санкт – Петербурга от 14 сентября 2006г. № 1135 «Об утверждении правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт – Петербурге», - Приказ Комитета по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт – Петербурга от 08 февраля 2007г. № 20 « О порядке утверждения паспортов фасадов зданий или сооружений», - МДС 12- 40.2008 Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов, Утвержденные Постановлением Госстандарта РФ от 19.09.2001 № 387-ст (ГОСТ Р 12.4.026-2001), - МДС 12-57. 2010 Рекомендации по монтажу строительных лесов на высотные здания. Проект производства работ, Утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 6 22.05.2003 №42 (СНиП 3.03.01-87), - Технологическая карта на окраску фасадов зданий стойкими фасадными красками 46-03 ТК, ОАО ПКТИпромстрой, Москва, 2003, - Технологическая карта на устройство штукатурных покрытий фасадов зданий 4203 ТК, ОАО ПКТИпромстрой, Москва, 2003, Технологическая карта на облицовку фасадов плитами из естественного (природного) и искусственного камня, ОАО ПКТИпромстрой, Москва, 1998. 2. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать меры, обеспечивающие сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений, мемориальных досок, зеленых насаждений. 3. При производстве работ на зданиях и сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, подрядчик обязан выполнить обследование материалов отделки и разработать методики производства работ. 4. Все применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии). 5. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 24.11.2005г №50 «Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с ремонтом фасадов зданий Санкт-Петербурга» перед началом работ по ремонту фасада здания оформить ордер на производство плановых работ в Государственной административно-технической инспекции. Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движение пешеходов, транспорта, производится при наличии разрешения ГАТИ и Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6. Всю научно-техническую и проектную документацию, данные, полученные в результате изучения объекта в натуре, фотофиксацию объектов, архитектурный обмер и прочие материалы «Подрядчик» безвозмездно передает «Заказчику». 7. Участник должен иметь Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 8. Участник должен обладать собственной или арендованной материальнотехнической и производственной базой. Бригада рабочих, занимающихся окраской и штукатуркой фасадов зданий жилого, гражданского и общественного назначения, должна быть обеспечена технологическим комплектом (нормокомплектом), обеспечивающим потребность объекта в материально-технических ресурсах. 9. Основанием для производства ремонта, переоборудования, окраски фасадов является наличие архитектурного задания, выданного КГИОП. При производстве работ по ремонту фасадов в соответствии с пунктом 1.3.4 Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 № 1135 (далее – Правила), Заказчик и Подрядчик обязаны: - соблюдать требования архитектурного задания, проектно-сметной документации, а также строительных норм и правил; - осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений; 7 - обеспечивать сохранность зеленных насаждений; - ограждать ремонтируемые здания и сооружения; - размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о заказчике и производителе работ; - защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и (или) части зданий и сооружений: каменные и терразитовые цоколи и декор; поверхности, облицованные керамической плиткой; мемориальные доски; а также отмостку вокруг зданий и сооружений; - не допускать засорение прилегающей территории строительными отходами, материалами. 10. В соответствии с Правилами, окраску фасадов зданий и сооружений выполнять по рекомендованным окрасочными программами (силикатные, акриловые и пр.) в соответствии с колерным бланком (актов на выкраску), выдаваемых КГИОП по результатам проб всех колеров, выполненных на участке фасадной стены площадью 1 кв. м. 11. Производство работ. 1. Подрядчик при выполнении работ по Договору: Принимает по акту подготовленный к ремонту объект в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Представляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления Договора в силу, но не позднее даты передачи объекта в работу следующие документы: 1.1. Документы, подтверждающие право осуществления деятельности по Договору, в соответствии с требованиями о торгах. 1.2. При производстве работ по капитальному ремонту фасадов: - копию медицинской справки о прохождении медкомиссии, подтверждающую наличие медицинского допуска у специалистов для производства высотных работ, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 2. Подрядчик совместно с уполномоченными лицами Заказчика и представителями организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), оформляет акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – акты по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – справка по форме КС-3). 3. Заказчик обеспечивает контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и технической документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 4. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 5. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. 8 Если Заказчик и (или) представитель организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Если Заказчиком и (или) представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. В случае выполнения работ по ремонту фасада многоквартирного дома на объекте, такое согласование осуществляется, в том числе с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее - КГИОП) по принадлежности вопросов. 7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом. 8. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор). Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. В случае выполнения работ по ремонту фасада многоквартирного дома до окраски фасада ремонтные работы принимаются комиссией в составе представителей КГИОП, Заказчика, представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), Подрядчика и оформляются типовым актом (акт приемки фасадов под окраску). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 9. В случае, если в ходе выполнения работ Заказчиком будет обнаружено несоответствие работ установленным требованиям (Договору, приложениям к нему, иным документам, устанавливающими требования и регламентирующими выполнение работ, являющихся предметом Договора и приложений к нему), Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее выявленные нарушения, документы их подтверждающие, требование об устранении выявленных нарушений и сроки их устранения (далее – уведомление о выявленных нарушениях). Подрядчик рассматривает уведомление о выявленных нарушениях в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет их, а в случае несогласия направляет Заказчику письменный мотивированный отказ в удовлетворении требований (полностью или частично). В этом случае Заказчик вправе передать возникший спор на рассмотрение в установленном порядке в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области. В случае, если Подрядчик в установленный срок не представит Заказчику ответ о результатах рассмотрения уведомления о нарушениях, требования Заказчика считаются принятыми и впоследствии Подрядчик обязан удовлетворить их в полном объеме. 9 10. Если Подрядчик в установленный срок не исправит выявленные нарушения работ и не оспорит их в порядке, установленном пунктом 9 статьи 11 настоящего Технического задания, Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений. 12. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ) 1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в объеме, предусмотренном договором, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 № 1135 «Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Cанкт-Петербурге», технической документацией, переданной Заказчиком в установленном порядке. 2. Сдача – приемка работ по Договору осуществляется в следующем порядке: 2.1. Подрядчик оформляет акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и направляет их на согласование в организацию, осуществляющую строительный контроль (технический надзор). 2.2. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней согласовывает акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, с организацией, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), после этого в течение одного дня согласовывает указанные документы с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (объекте), и направляет на согласование Заказчику. 2.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3, согласованных в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2, рассматривает указанные документы и в случае отсутствия замечаний подписывает их, а при наличии замечаний направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от подписания документов с приложением документов, подтверждающих основания отказа. Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика. В случае, если устранение замечаний Заказчика потребует пересогласования актов по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с лицами, указанными в пунктах 2.1, 2.2., Подрядчик обеспечивает необходимое согласование. 2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 Заказчик согласовывает указанные документы в администрации района Санкт-Петербурга. 2.5. В случае отсутствия у Заказчика замечаний к актам по форме КС-2 и справке по форме КС-3, Заказчик в течение 2 (двух) дней со дня согласования в администрации района Санкт-Петербурга организует приемку работ по Договору рабочей комиссией для чего формирует указанную комиссию и включает в ее состав: - представителя Заказчика, - представителя организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор), - представителя Подрядчика, - представителя субподрядчика (при необходимости), - представителя организации, осуществляющей управление объектом (при наличии), - лицо, уполномоченное от имени собственников помещений в многоквартирном доме, - представителя КГИОП по принадлежности вопросов. 10 Представители Подрядчика, субподрядчика (при необходимости), организации, осуществляющей управление объектом, включаются в состав рабочей комиссии на основании писем данных организаций, направленных Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего запроса Заказчика. 3. При обнаружении рабочей комиссией нарушений требований к работам составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком (далее – акт о недостатках). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте о недостатках, обеспечив при этом сохранность объекта. При этом, сдача-приемка работ приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений требований к работам или разрешения спора, возникшего в связи с выявлением нарушений. Акт о недостатках составляется Заказчиком совместно с представителем организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор) и подписывается всеми членами рабочей комиссии, согласными с информацией, изложенной в акте. Подписание членом рабочей комиссии акта о недостатках осуществляется в течение рабочего дня, когда акт был представлен на подпись члену рабочей комиссии. В случае, если ни один член рабочей комиссии, за исключением представителя Заказчика, не согласен с наличием нарушений требований к работам, акт о 4. Подрядчик рассматривает акт о недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в акте о недостатках или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с актом о недостатках (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик или рабочая комиссии не будут согласны с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе: 4.1. передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 4.2. привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений. При этом, Подрядчик обязан возместить их в полном объеме в порядке, установленном Договором для возмещения ущерба, причиненного Заказчику . 5. После устранения Подрядчиком выявленных нарушений требований к работам, сдача-приемка работ осуществляется в общем порядке с выполнением условий, установленных пунктом 2. При этом, если состав рабочей комиссии не изменился, ее повторное формирование может не осуществляться. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Заказчик обеспечивает его согласование в администрации района Санкт-Петербурга по месту нахождения объекта. 7. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ, согласованных уполномоченным лицом администрации района Санкт-Петербурга по месту нахождения объекта. Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ. 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 11 2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 3. Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений. 4. Подрядчик рассматривает документы, представленные Заказчиком в соответствии с пунктом 3, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах или отдельно согласованные с Заказчиком. В случае, несогласия Подрядчика с информацией, представленной Заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик не согласен с возражениями Подрядчика, Заказчик по своему усмотрению вправе: - привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений; - передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. Раздел 4. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью 1. Приложение № 1 – «Адресный перечень работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов Петроградского района на 2014 год» 2. Приложение № 2 – Локальные сметы Заказчика: - Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б, Г (двор 9) - Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б, Г(дворы 10,11) - Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б, Г (проходной двор) 3. Приложение № 3 – Требования к товарам, использующимся при выполнении работ. 12 Приложение №1 к техническому заданию Адресный перечень работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов Петроградского района на 2014 год. № Наименование работ Адрес ремонт фасада Кронверкская ул., д. 29/37, литера Б, Г лота 1 ИТОГО Лимит финансирования, общая сумма по лоту (руб.) 22 249 429,00 22 249 429,00 13 Приложение №2 к техническому заданию ЛОТ №1 «Согласовано» «Утверждаю» Первый заместитель главы администрации Петроградского района ___________________В.В. Сапожников «_____»____________ ____________________ «___»_______________ Наименование стройки - "Дом Первого Российского Страхового Общества" Объект по адресу: Кронверкская ул., д.29/37, литера Б, Г(дворы 9,10,11, проходной двор) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на капитальный ремонт дворовых фасадов (проходной двор) Основание Сметная стоимость Чертежи № Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены сентября 2013г (Госэталон 2012) № п/п Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, руб Всего ед. изм. 1 1 2 ТЕР08-07-001-02 (0) 2 ТЕР08-07-001-04 3 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (1/11,711) Изп=11,895; Иэмм=7,227; Имат=7,291; ЗП=459,36*1,15; ЭММ=6,29*1,25 На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 Основной зарплаты №1 Установка лесов 4 5 11,711 909,32 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 11,711 14 Экспл. машин В т.ч. зарплаты 6 7,86 528,26 0 329,82 4,5 3 148,914 тыс.руб 4 890,00 чел-ч 728,759 тыс.руб Общая стоимость, руб. Всего 7 106 119 37 150 Основной зарплаты 8 73 588 22 333 Экспл. машин В т.ч. зарплаты 9 Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин обслуживающ. машины На един. Всего 665 10 43,5 11 509,4 29 0 0 0 380 13,2 154,5 85 (0) 3 ТЕРр69-2-01 4 (0) ТЕРр69-5-01 (0) (1/11,711) Изп=11,895; Иэмм=7,217; Имат=7,471; ЗП=69,7*1,15*2; ЭММ=1,8*1,25*2; ЗПм=0*2; Мат=82,5*2; ТЗТ=6,6*2; ТЗТм=0*2 Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (1/1,464) Изп=11,895; Иэмм=4,417 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (1/1,464) Изп=11,895; Иэмм=5,13; Имат=7,148 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 1,464 160,32 0 63,63 6,42 100 отверстий 1,464 57,21 3 525,2 0 3 124,83 100 отверстий 227,97 149,93 ИТОГО: 29 243 173 550 Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 18 816 192 366 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Конструкции из кирпича и блоков (НР*0,85) (СП*0,8). ремонт (1) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Конструкции из кирпича и блоков (2) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Прочие ремонтно-строительные работы (3, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 1 038 2 ТЕРр61-25-01 №2 Фасады- штукатурка с окраской 3 4 5 Гидроструйная очистка поверхности фасадов: 10,544 704 гладкой с земли и лесов (5/0,824 + 6/0,413 + 15 0 0 0 996 42 5,49 8,037 3 970 0 23 468 0 20,8 2 611 100 887 24 555 2 611 15 133 3 683 392 116 020 28 238 3 003 Значение 0 30,45 1 8,32 12,18 702,502 12,18 0 0 702,502 12,18 Прямые 116 020 28 238 48 106 0 192 364 116020 28238 48106 1 1 1 (84626+0)*0,79 (84626+0)*0,43 0,79 0,43 66 855 36 389 103 244 (25683+0)*1,22*0,9*0,85 (25683+0)*0,8*0,85*0,8 0,93 0,54 23 885 13 869 37 754 (5711+3003)*0,78*0,85 (5711+3003)*0,5*0,8 0,66 0,4 5 751 3 486 9 237 342 599 6 505 7 61 841 8 24 894 9 36 946 10 18,33 11 193,2 72 (0) 2 ТЕР13-06-003-01 (0) 3 ТЕРр62-42-01 (0) 10/0,211 + 12/8,753 + 14/0,343) Изп=11,895; Иэмм=6,937; Имат=4,816; Мат=9,2*0 Доочистка поверхности щетками после промывки (5/41,175 + 6/20,625 + 10/10,55 + 12/437,63 + 14/17,15) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Протравка штукатурки нейтрализующим раствором (12/0,438) Изп=11,895; Имат=6,388; Мат=20,11*0 3.1 113-9001-006П Антисептик "Альтекс" 4 ТЕРр62-25-01 Обработка фасадов от высолов: простых с земли и лесов (прим) (5/0,082 + 12/0,875) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379 (0) 4.1 [113-0032] 4.2 101-9476-004П 5 ТЕРр61-28-01 (0) 6 ТЕРр61-10-01 (0) 7 ТЕРр61-10-02 Грунтовка: хс-04 коричневая Средство для удаления высолов с фасадов зданий и сооружений Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (5/0,041 + 12/0,7) Изп=11,895; Иэмм=7,222; Имат=3,407 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (12/4,376 + 14/0,137 + 15/0,18) Изп=11,895; Иэмм=6,737; Имат=7,15 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к 100 м2 очищенной поверхности 527,13 199 111 11 0 1 м2 очищаемой поверхности 0,438 11 0 36 0 100 м2 протравленно й поверхности 12,264 л 0,957 36 0 100 м2 обработанной поверхности -0,015312 т 47,85 л 0,741 100 м2 поверхности 4,693 100 м2 отремонтиров анной поверхности 0,875 16 33 69 054 187 69 054 187 13 929 9,16 96,58 3 0 1,035 545,5 8 0 0 0 0 3,77 1,651 0 0 0 108 4,29 4,106 0 0 0 63 81,6 60,46 6 0 0 0 31 201,84 947,2 35 0 0 0 3 36,18 31,65 8 405 453,02 18,1 45,3 0 1 883 24 200 - 371 100 4 785 3 000,42 11,82 778,46 0 3 107,62 0,99 2 157,67 0 861,36 0,5 12 504 152 322 6 994 516 6 861 120 448 4 025 (0) 8 ТЕРр61-20-01 (0) 9 ТЕРр61-22-01 (0) 10 ТЕРр61-26-02 (0) 11 ТЕРр61-26-05 (0) 12 ТЕРр62-25-01 (0) 12.1 [113-0032] 12.2 117-0017-001П расценке 61-10-1 (12/0,875) Изп=11,895; Иэмм=6,76; Имат=7,148 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону известковым раствором: с земли и лесов (5/0,329) Изп=11,895; Иэмм=6,762; Имат=7,149 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (6/0,165 + 10/0,084) Изп=11,895; Иэмм=6,773; Имат=7,149 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (5/0,494 + 12/4,376 + 14/0,206 + 15/0,27) Изп=11,895; Иэмм=6,714; Имат=7,152 Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов (6/0,248 + 10/0,127) Изп=11,895; Иэмм=6,714; Имат=7,152 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску: простых с земли и лесов (5/0,824 + 12/11,14 + 14/0,343 + 15/0,45) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379 Грунтовка: хс-04 коричневая Грунтовка "Duра-Grund" 100 м2 отремонтиров анной поверхности 0,329 386,76 0 5 572,87 1,89 100 м2 отремонтиров анной поверхности 0,249 3 673,82 0 8 745,92 2,47 100 м2 отремонтиров анной площади развернутой пове 5,346 6 242,89 0 390,4 0,14 100 м2 перетертой поверхности 0,375 377,31 0 519,02 0,14 100 м2 перетертой поверхности 12,757 505,93 0 453,02 18,1 100 м2 обработанной поверхности -0,204112 т 191,355 45,3 0 17 18 844 22 946 24 494 2 292 25 106 24 200 -4 940 387 74 054 14 377 18 491 23 993 2 257 6 874 0 0 0 4 323,4 106,3 99 0 0 0 4 549,55 136,8 38 0 0 0 5 35,73 191,0 13 0 0 0 0 47,91 0 0 17,96 6 0 1 437 4,29 54,72 8 0 0 0 л 13 ТЕРр62-25-04 (0) Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску: сложных с земли и лесов (6/0,413 + 10/0,211) Изп=11,895; Иэмм=6,214; Имат=3,379 Грунтовка: хс-04 коричневая 13.1 [113-0032] 13.2 117-0017-001П Грунтовка "Duра-Grund" 14 ТЕРр62-25-07 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: простых с земли и лесов (5/0,823 + 12/11,14 + 14/0,343 + 15/0,315) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723 (0) Шпатлевка: хв-005 серая 14.1 [113-0196] 14.2 117-0056-006П Шпатлевка "Мurоliте" (произв. Швеция) 15 ТЕРр62-25-10 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: сложных с земли и лесов (6/0,413 + 10/0,211) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723 (0) Шпатлевка: хв-005 серая 15.1 [113-0196] 15.2 117-0056-006П Шпатлевка "Мurоliте" (произв. Швеция) 16 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (5/0,823 + 6/0,413 + 10/0,211 + 12/11,14 + 14/0,343 + 15/0,45) Изп=11,895; Иэмм=7,216; Имат=5,144 (0) 16.1 [113-0368] 16.2 117-0018-011П 16.3 117-0017-001П Стекло жидкое калийное Краска фасадная "Muresko" матовая на дисперсионной основе Грунтовка "Duра-Grund" 0,624 464,25 21,2 100 м2 обработанной поверхности -0,009984 т 9,36 л 12,621 53,43 0 100 м2 обработанной поверхности -0,63105 т 1 262,1 кг 0,624 100 м2 обработанной поверхности -0,0312 т 62,4 кг 13,38 100 м2 окрашиваемой поверхности -0,30774 т 535,2 л 214,08 л 18 1 300 24 200 - 242 387 3 622 1 063,18 1,94 245,91 0 65 114 16 300 -10 286 254 320 573 1 104,76 1,94 287,49 0 3 528 16 300 - 509 254 15 850 386,55 4,63 268,21 0 50 960 4 930 -1 517 375 200 700 387 82 849 397 36 918 2 134 42 687 82 5,06 3,157 0 0 0 176 23,6 297,8 56 0 0 0 9 27,59 0 0 17,21 6 0 447 25,09 335,7 04 0 0 0 ТЕРр62-24-09 17 (0) ТЕРр53-15-03 18 (0) 18.1 404-0009 19 ТЕРр53-15-01 (0) 19.1 404-0009 20 ТЕР13-06-003-01 (0) 21 ТЕРр60-10-03 21.1 (0) 404-0009 При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1 (6/0,413 + 10/0,211) Изп=11,895 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (10/0,011 + 12/0,438 + 14/0,014) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,345 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М 200 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (5/0,082) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,346 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М 200 Очистка поверхности щетками после промывки (15/45) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами (15/0,06) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,416 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М 200 0,624 36,13 0 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,463 36,13 0 8 467,87 227,46 6 062,93 31,6 100 м2 отремонтиров анной поверхности стен 0,828 1000 шт. 0,082 100 м2 отремонтиров анной поверхности стен 0,18 1000 шт. 45 1 м2 очищаемой поверхности 0,06 100 труб 0,059 1000 шт. ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 19 13 849 268 41 328 268 33 391 0 3,38 2,109 0 0 0 532 606,9 280,9 95 174 2 0,926 47 397,65 32,60 7 15 1 0,082 0 1,035 0 0 46,57 5 0 58 200,68 12,04 1 19 1,67 0,1 11 467 5 055,12 113,73 4 040,12 15,8 13 849 4 531 3 941 2 493 11 0 11 0 2 993,67 189,93 2 091,09 13 849 26,39 5 895 1 867 5 895 1 492 817 555 393 419 100 68 858 62 865 624 251 481 965 39 952 14 137 5 993 2 121 45 945 3 319,172 97,691 0 0 3 319,172 16 258 Значение Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Штукатурные работы при ремонте (1, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (2, 20) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Малярные работы при ремонте (13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 12) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Стены при ремонте (18, 19) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Печные работы при ремонте (21) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 2 ТЕРр62-9-18 (0) 1.1 101-0411 2 ТЕР15-04-030-03 (0) 3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35% (3/0,24) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=4,912 Краска для наружных работ Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (9/0,555) Изп=11,895; Иэмм=7,554; Имат=5,366; №3 Малярные работы 4 5 0,24 2 237,59 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,006 т 0,555 100 м2 20 1 731,84 97,691 Прямые 481 965 45 945 96 338 717 615 1 341 863 481965 45945 96338 1 1 1 (247649+16018)*0,79*0,85 (247649+16018)*0,5*0,8 0,67 0,4 176 657 105 467 282 124 (86191+0)*0,9*0,9*0,85 (86191+0)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 59 472 41 372 100 844 (103479+0)*0,8*0,85 (103479+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 70 366 41 392 111 758 (42932+217)*0,86*0,85 (42932+217)*0,7*0,8 0,73 0,56 31 499 24 163 55 662 (1716+22)*0,78*0,85 (1716+22)*0,63*0,8 0,66 0,5 1 147 869 2 016 1 894 267 6 5,39 7 5 543 8 4 944 0 83 304,28 9 9 10 164 11 39,36 0 0 0 16 40,59 22,52 7 1 0,01 0,006 500 584,62 3,7 505,53 0,13 3 577 3 337 ЗП=439,59*1,15; ЭММ=2,96*1,25 2.1 101-0411 3 ТЕРр62-35-02 (0) 3.1 117-0018-016П 4 ТЕР15-04-030-02 (0) 4.1 101-0411 5 ТЕРр62-29-02 (0) 5.1 101-0411 6 ТЕРр62-34-02 (0) 6.1 113-9065-008П Краска для наружных работ Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (13/1,26) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,481 Краски "Авrатекх Тор- 86" для металлических поверхностей средних оттенков РG 2 (произв. Швеция) Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (3/0,236 + 10/0,106) Изп=11,895; Иэмм=7,554; Имат=5,403; ЗП=132,23*1,15; ЭММ=2,96*1,25 Краска для наружных работ Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (4/0,113 + 7/0,54) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,482 Краска для наружных Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (2/0,042) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,482 Stelpaint -PU- Cover - UV окрашиваемой поверхности 0,013653 т 1,26 100 м2 окрашиваемой поверхности 17,136 л 83 304,28 1 137 1 116,31 0,9 852,51 0 392,8 242,3 3,7 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,009337 т 0,653 152,06 0,13 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,05 кг ИТОГО: Коэффициент на стесненность 21 83 304,28 8 80,73 101,7 2 0 0 0 788 619 10 12,21 4,176 1 0,01 0,003 4 18,72 12,22 4 0 0 0 0 77,74 3,265 0 0 0 778 538,72 0,9 200,12 0 83 304,28 2 768 1 554 876 1 186,05 0,9 810,05 0 570,62 12 777 6 731 0,342 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,010513 т 0,042 14 601 491 405 599 27 768 23 636 3 552 3 545 47 2 7 183,272 0,009 0 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 31 320 Наименование и значение множителей Значение Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Малярные работы при ремонте (1, 3, 5, 6) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Отделочные работы (2, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 2 ТЕР13-06-003-01 (0) 2 ТЕР13-07-001-02 (0) 3 ТЕР13-07-001-02 (0) 4 ТЕР13-03-002-04 (0) 3 Очистка поверхности щетками (4/11,25 + 7/54 + 13/126) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Обезжиривание поверхностей : уайтспиритом (3/0,236 + 9/0,555 + 10/0,106) Изп=11,895; Иэмм=7,044; Имат=5,866; ЗП=97,07*1,15; ЭММ=2,48*1,25 Обезжиривание поверхностей металлопластиковых окон: уайт-спиритом (2/0,042) Изп=11,895; Иэмм=7,044; Имат=5,866; ЗП=97,07*1,15; ЭММ=2,48*1,25 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (4/0,113 + 7/0,54 + 13/1,26) Изп=11,895; Иэмм=5,761; Имат=2,752; №4 Защита от коррозии 4 5 191,25 10,79 1 м2 очищаемой поверхности 0,897 0 183,272 0,009 Прямые 27 181 54 4 086 10 621 41 942 27181 54 4086 1 1 1 (22633+0)*0,8*0,85 (22633+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 15 390 9 053 24 443 (4550+2)*1,05*0,9*0,85 (4550+2)*0,55*0,85*0,8 0,8 0,37 3 642 1 684 5 326 71 711 6 0 10,79 0 417,41 3,1 100 м2 обезжириваем ой поверхности 0,042 111,63 0,13 417,41 3,1 100 м2 обезжириваем ой поверхности 1,913 111,63 0,13 376,59 7,48 100 м2 79,51 0,16 22 0 54 2 27 181 7 24 547 2 803 131 3 416 8 24 547 1 191 56 1 809 9 0 10 1,035 0 0 11 197,9 44 0 20 9,08 8,145 1 0,01 0,009 1 9,08 0,381 0 0,01 0 82 6,107 11,68 3 4 0,013 0,025 ЗП=69,14*1,15; ЭММ=5,98*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 окрашиваемой поверхности ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 30 897 27 603 4 155 4 140 35 052 31 743 Наименование и значение множителей 2 ТЕРр58-15-01 3 Перенавеска водосточных труб (9/0,504) 2 (0) ТЕРр58-10-01 3 (0) ТЕРр58-10-06 4 (0) ТЕРр58-10-03 5 (0) ТЕРр58-10-05 6 (0) ТЕРр58-19-06 Изп=11,895; Имат=3,394 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (9/0,216) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=2,057 Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (9/0,03) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=1,429 Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (9/0,06) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=8,314 Смена: отливов (отметов) водосточных труб (9/0,03) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=1,71 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами (8/0,528) Изп=11,895; Иэмм=8,727; Имат=3,451 (0) 218,153 0,034 0 0 218,153 0,034 Значение Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (1, 2, 3, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 103 5 15 1 118 6 №5 Кровельные работы 4 5 0,504 653,02 31743 118 3193 1 1 1 (31743+6)*0,9*0,9*0,85 (31743+6)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 0 7 3 850 8 3 824 637,82 7 350,39 0 11,68 4 094 0,03 383,46 24 171,82 0 7,19 100 шт. 0,06 553,3 4 415,36 100 шт. 0,03 100 шт. 0,528 100 м труб 0,216 100 м 100 м покрытия 23 6 9 Прямые 31 743 118 3 193 0 35 054 21 907 15 240 37 147 72 201 0 10 60,4 985 0 18 0 36,8 11 30,44 2 0 7,949 1 211 197 0 2 0 53,1 0 1,593 0 7,19 2 345 475 0 3 0 63,9 0 3,834 665,84 9 312,82 0 7,19 648 197 0 2 0 53,1 0 1,593 553,3 9 976,41 0 27,26 23 711 7 686 0 126 0 117,45 0 62,01 4 1 223,83 5,47 34 0,42 0,222 7 ТЕРр58-20-01 (0) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (3/0,788 + 10/0,528) Изп=11,895; Иэмм=8,602; Имат=3,065 1,316 100 м 2 595,35 5,7 431,49 1,04 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 15 524 6 754 51 383 20 118 3 050 3 018 54 433 23 136 Наименование и значение множителей 2 ТЕРр63-4-01 (0) 2 ТЕРр56-5-02 (0) 3 ТЕРр63-2-02 (0) 3.1 101-1247 4 ТЕРр56-18-02 3 Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов (3/1,455) Изп=11,895; Иэмм=7,232; Имат=5,643 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю (3/0,152) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=2,589 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 (3/0,371) Изп=11,895; Иэмм=8,065; Имат=4,506 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщ. 4 мм, марки М1 Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки (3/0,128) №6 Проемы 4 1,455 100 м2 переплетов 0,152 16 216 50 32 8 248 58 0,08 5 916,65 23136 248 31048 1 1 1 (23137+57)*0,83*0,85 (23137+57)*0,65*0,8 0,71 0,52 6 8,98 538,25 0 5 972,3 17,07 100 створок или глухих переплетов 0,371 4 424,82 0 3 233,45 29,06 100 м2 остекления 38,213 м2 0,128 1 516,94 3,26 24 41,41 Значение Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 65 170,76 662,96 7 12 443 8 621 9 602 8 9 316 8 000 6 694 9 54,49 6 0,105 161,921 0,327 0 0 161,921 0,327 Прямые 23 136 248 31 048 0 54 432 16 468 12 061 28 529 82 961 94 10 56,42 11 82,09 1 0 0 0 19 376,26 57,19 2 0 0 0 87 135,2 50,15 9 14 0,25 0,093 1 21,28 2,724 6 525 0,9 610 338 (0) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=4,81 100 коробок 221,74 0 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (1, 3) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Проемы при ремонте (2, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 2 ТЕРр62-39-01 (0) 1.1 117-0083-006П 2 ТЕР13-06-003-01 (0) 3 ТЕРр62-25-01 (0) 3 Промывка цоколя известнякового от атмосферных и биологических загрязнений (прим) (11/0,026) Изп=11,895; Имат=2,226 Средство "Antimossues guard" (для уничтожения пены, лишайника, водорослей и грибковых образований) Доочистка поверхности цоколя капроновыми щетками(прим) (11/1,3) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Гидрофобизация каменной поверхности: вид облицовки известняк (прим) (11/0,026) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379; Мат=389,62*0 31 276 24 348 3 682 3 652 34 958 28 000 0 201 14 30 2 231 16 0 0 192,166 0,093 0 0 192,166 0,093 Прямые 28 000 231 6 727 6 525 41 483 Значение №7 Цоколь известняковый 4 5 0,026 67,85 100 м2 промытой поверхности 1,3 л 58,07 28000 231 6727 1 1 1 (18411+16)*0,77*0,85 (18411+16)*0,5*0,8 0,65 0,4 11 978 7 371 19 349 (9589+0)*0,82*0,85 (9589+0)*0,62*0,8 0,7 0,5 6 712 4 795 11 507 72 339 6 7 0 9 18 0 236 0 10 5,98 11 0,155 0 0 0 0 1,035 1,346 0 0 0 3 4,29 0,112 0 0 0 307 1,3 10 0 1 м2 очищаемой поверхности 0,026 10 0 63 18 100 м2 обработанной 45 0 25 8 19 168 17 168 14 3.1 117-9505-002П 4 ТЕРр62-25-07 (0) 4.1 117-0054П 5 ТЕРр53-14-01 5.1 (0) 117-0083-008П Средство по уходу за камнем Защитное покрытие от пятен(1-компонентнное средство на силиконовой основе для внутренних помещений и фасадов). Домастиковка мелких сколов и выбоин на пористом известняке; вид поверхности: гладкая и профилированная (прим) (11/0,003) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723; Мат=815,33*0 Масса докомпановочная Remmers "Restauriermrtel" Заделка узких швов на камне инъектированием: шпаклевки (прим) (11/0,286) Изп=11,895; Имат=8,066; Мат=7,1*0 Раствор шовный "Funсоsil Fugеnмоrтеl" поверхности 0,338 л 863 292 0,003 248 2 100 м2 обработанной поверхности 0,09 кг 0,286 246 0 10 м трещин 0,2574 кг ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Малярные работы при ремонте (1, 3, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (2) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Стены при ремонте (5) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 26 154 64 9 9 0 23,6 0,071 0 0 0 0 2,71 0,775 0 0 0 14 30 0 30 0 101 101 16 314 310 47 47 361 357 3 0 0 0 3 0 Значение 2,459 0 0 0 2,459 0 Прямые 357 3 1 629 990 357 3 1 1 1 1 (47+0)*0,8*0,85 (47+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 32 19 51 (193+0)*0,9*0,9*0,85 (193+0)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 133 93 226 (116+0)*0,86*0,85 (116+0)*0,7*0,8 0,73 0,56 85 65 150 1 417 1 1 2 3 [311-01-146-1 (2)] Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (16/14,6) №8 Вывоз мусора 4 5 14,6 60,4 т 60,4 6 0 7 882 8 882 9 0 0 882 882 Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 2 [310-3035-1] Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера (16/14,6) 132 132 163,13 163,13 11 0 ИТОГО: 14,6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 382 0 Значение 0 0 2 382 2 382 т ИТОГО: 3 396 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Прочие работы (1, 2) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого Наименование и значение множителей Итого Непредвиденные расходы Итого Индекс дефлятор на 2014 год ( к=1,029) Итого с индексом дефлятором на 2014 год ( к=1,029) НДС Итого СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ 27 1 014 1014 2382 0 1 1 1 (1014+0) (1014+0)*0,6 1 0,6 Значение 2542513*0,02 2% 2593363*0,029 2,9% 2668571*0,18 18% Прямые 1 014 2 382 0 0 3 396 1 014 608 1 622 5 018 Прямые 2 542 513 50 850 2 593 363 75 208 2 668 571 480 343 3 148 914 «Согласовано» «Утверждаю» Первый заместитель главы администрации Петроградского района ___________________В.В. Сапожников «_____»____________ ____________________ «___»_______________ ФОРМА № 4 Наименование стройки - "Дом Первого Российского Страхового Общества" Объект по адресу: Кронверкская ул., д.29/37, литера Б (дворы 9,10,11, проходной двор) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на капитальный ремонт дворовых фасадов (проходной двор) Основание Сметная стоимость Чертежи № Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены сентября 2013г (Госэталон 2012) № п/п Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, руб Всего ед. изм. 1 1 2 ТЕР08-07-001-02 (0) 2 ТЕР08-07-001-04 3 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (1/11,711) Изп=11,895; Иэмм=7,227; Имат=7,291; ЗП=459,36*1,15; ЭММ=6,29*1,25 На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (1/11,711) Основной зарплаты №1 Установка лесов 4 5 11,711 909,32 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 11,711 28 Экспл. машин В т.ч. зарплаты 6 7,86 528,26 0 329,82 4,5 3 148,914 тыс.руб 4 890,00 чел-ч 728,759 тыс.руб Общая стоимость, руб. Всего 7 106 119 37 150 Основной зарплаты 8 73 588 22 333 Экспл. машин В т.ч. зарплаты 9 Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин обслуживающ. машины На един. Всего 665 10 43,5 11 509,429 0 0 0 380 13,2 154,585 (0) 3 ТЕРр69-2-01 4 (0) ТЕРр69-5-01 (0) Изп=11,895; Иэмм=7,217; Имат=7,471; ЗП=69,7*1,15*2; ЭММ=1,8*1,25*2; ЗПм=0*2; Мат=82,5*2; ТЗТ=6,6*2; ТЗТм=0*2 Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (1/1,464) Изп=11,895; Иэмм=4,417 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (1/1,464) Изп=11,895; Иэмм=5,13; Имат=7,148 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 1,464 160,32 0 63,63 6,42 1 038 100 отверстий 1,464 57,21 3 525,2 0 3 124,83 100 отверстий 227,97 149,93 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 2 ТЕРр61-25-01 0 0 996 42 5,49 8,037 29 243 3 970 0 23 468 0 20,8 0 30,451 2 611 24 555 2 611 15 133 3 683 392 116 020 28 238 3 003 Значение 8,32 173 550 100 887 18 816 192 366 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Конструкции из кирпича и блоков (НР*0,85) (СП*0,8). ремонт (1) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Конструкции из кирпича и блоков (2) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Прочие ремонтно-строительные работы (3, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 0 116020 28238 48106 1 1 1 (84626+0)*0,79 (84626+0)*0,43 0,79 0,43 66 855 36 389 103 244 (25683+0)*1,22*0,9*0,85 (25683+0)*0,8*0,85*0,8 0,93 0,54 23 885 13 869 37 754 (5711+3003)*0,78*0,85 (5711+3003)*0,5*0,8 0,66 0,4 5 751 3 486 9 237 342 599 №2 Фасады- штукатурка с окраской 3 4 5 6 Гидроструйная очистка поверхности фасадов: 10,544 704 505 гладкой с земли и лесов (5/0,824 + 6/0,413 + 10/0,211 + 12/8,753 + 14/0,343) 29 12,18 702,502 12,18 0 0 702,502 12,18 Прямые 116 020 28 238 48 106 0 192 364 7 61 841 8 24 894 9 36 946 10 18,33 11 193,272 (0) 2 ТЕР13-06-003-01 (0) 3 ТЕРр62-42-01 (0) 3.1 113-9001-006П 4 ТЕРр62-25-01 (0) 4.1 [113-0032] 4.2 101-9476-004П 5 ТЕРр61-28-01 (0) 6 ТЕРр61-10-01 (0) 7 ТЕРр61-10-02 Изп=11,895; Иэмм=6,937; Имат=4,816; Мат=9,2*0 Доочистка поверхности щетками после промывки (5/41,175 + 6/20,625 + 10/10,55 + 12/437,63 + 14/17,15) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Протравка штукатурки нейтрализующим раствором (12/0,438) Изп=11,895; Имат=6,388; Мат=20,11*0 Антисептик в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Обработка фасадов от высолов: простых с земли и лесов (прим) (5/0,082 + 12/0,875) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379 Грунтовка Средство для удаления высолов с фасадов зданий и сооружений Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (5/0,041 + 12/0,7) Изп=11,895; Иэмм=7,222; Имат=3,407 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (12/4,376 + 14/0,137 + 15/0,18) Изп=11,895; Иэмм=6,737; Имат=7,15 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (12/0,875) 100 м2 очищенной поверхности 527,13 199 111 11 0 1 м2 очищаемой поверхности 0,438 11 0 36 0 100 м2 протравленно й поверхности 12,264 л 0,957 36 0 33 100 м2 обработанной поверхности -0,015312 т 47,85 л 0,741 100 м2 поверхности 4,693 100 м2 отремонтиров анной поверхности 0,875 30 69 054 187 69 054 187 13 929 9,16 96,583 0 1,035 545,58 0 0 0 0 3,77 1,651 0 0 0 108 4,29 4,106 0 0 0 63 81,6 60,466 0 0 0 31 201,84 947,235 0 0 0 3 36,18 31,658 405 453,02 18,1 45,3 0 1 883 24 200 - 371 100 4 785 3 000,42 11,82 778,46 0 3 107,62 0,99 2 157,67 0 861,36 0,5 12 504 152 322 6 994 516 6 861 120 448 4 025 (0) 8 ТЕРр61-20-01 (0) 9 ТЕРр61-22-01 (0) 10 ТЕРр61-26-02 (0) 11 ТЕРр61-26-05 (0) 12 ТЕРр62-25-01 (0) 12.1 [113-0032] 12.2 117-0017-001П Изп=11,895; Иэмм=6,76; Имат=7,148 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону известковым раствором: с земли и лесов (5/0,329) Изп=11,895; Иэмм=6,762; Имат=7,149 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (6/0,165 + 10/0,084) Изп=11,895; Иэмм=6,773; Имат=7,149 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (5/0,494 + 12/4,376 + 14/0,206 + 15/0,27) Изп=11,895; Иэмм=6,714; Имат=7,152 Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов (6/0,248 + 10/0,127) Изп=11,895; Иэмм=6,714; Имат=7,152 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску: простых с земли и лесов (5/0,824 + 12/11,14 + 14/0,343 + 15/0,45) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379 Грунтовка Грунтовка тип 2 в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию 100 м2 отремонтиров анной поверхности 0,329 386,76 0 5 572,87 1,89 100 м2 отремонтиров анной поверхности 0,249 3 673,82 0 8 745,92 2,47 100 м2 отремонтиров анной площади развернутой пове 5,346 6 242,89 0 390,4 0,14 100 м2 перетертой поверхности 0,375 377,31 0 519,02 0,14 100 м2 перетертой поверхности 12,757 505,93 0 453,02 18,1 100 м2 обработанной поверхности -0,204112 т 191,355 л 45,3 0 31 18 844 22 946 24 494 2 292 25 106 24 200 -4 940 387 74 054 14 377 18 491 23 993 2 257 6 874 0 0 0 4 323,4 106,399 0 0 0 4 549,55 136,838 0 0 0 5 35,73 191,013 0 0 0 0 47,91 17,966 0 0 0 1 437 4,29 54,728 0 0 0 13 ТЕРр62-25-04 (0) 13.1 [113-0032] 13.2 117-0017-001П 14 ТЕРр62-25-07 (0) Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску: сложных с земли и лесов (6/0,413 + 10/0,211) Изп=11,895; Иэмм=6,214; Имат=3,379 Грунтовка Грунтовка тип 2 в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: простых с земли и лесов (5/0,823 + 12/11,14 + 14/0,343 + 15/0,315) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723 Шпатлевка: хв-005 серая 14.1 [113-0196] 14.2 117-0056-006П Шпатлевка "Мurоliте" (произв. Швеция) 15 ТЕРр62-25-10 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: сложных с земли и лесов (6/0,413 + 10/0,211) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723 (0) Шпатлевка: хв-005 серая 15.1 [113-0196] 15.2 117-0056-006П Шпатлевка "Мurоliте" (произв. Швеция) 16 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (5/0,823 + 6/0,413 + 10/0,211 + 12/11,14 + 14/0,343 + 15/0,45) Изп=11,895; Иэмм=7,216; Имат=5,144 (0) 16.1 [113-0368] 16.2 117-0018-011П 16.3 117-0017-001П 17 ТЕРр62-24-09 Стекло Краска фасадная "Muresko" матовая на дисперсионной основе Грунтовка тип 2 в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию При окраске рустованных ранее окрашенных 0,624 464,25 21,2 100 м2 обработанной поверхности -0,009984 т 9,36 л 12,621 53,43 0 100 м2 обработанной поверхности -0,63105 т 1 262,1 кг 0,624 100 м2 обработанной поверхности -0,0312 т 62,4 кг 13,38 100 м2 окрашиваемой поверхности -0,30774 т 535,2 л 214,08 л 0,624 24 200 - 242 387 3 622 1 063,18 1,94 245,91 0 65 114 16 300 -10 286 254 320 573 1 104,76 1,94 287,49 0 3 528 16 300 - 509 254 15 850 386,55 4,63 268,21 0 50 960 4 930 -1 517 375 200 700 387 82 849 36,13 32 1 300 0 268 397 36 918 2 134 42 687 268 82 5,06 3,157 0 0 0 176 23,6 297,856 0 0 0 9 27,59 17,216 0 0 0 447 25,09 335,704 0 0 0 0 3,38 2,109 (0) ТЕРр53-15-03 18 (0) 18.1 404-0009 19 ТЕРр53-15-01 (0) 19.1 404-0009 20 ТЕР13-06-003-01 (0) 21 ТЕРр60-10-03 21.1 (0) 404-0009 фасадов добавлять: к расценке 62-24-1 (6/0,413 + 10/0,211) Изп=11,895 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (10/0,011 + 12/0,438 + 14/0,014) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,345 Кирпич в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (5/0,082) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,346 Кирпич в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Очистка поверхности щетками после промывки (15/45) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами (15/0,06) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,416 Кирпич в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,463 100 м2 отремонтиров анной поверхности стен 0,828 1000 шт. 0,082 36,13 0 8 467,87 227,46 6 062,93 31,6 13 849 100 м2 отремонтиров анной поверхности стен 0,18 1000 шт. 45 100 труб 0,059 1000 шт. ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 33 33 391 0 0 532 606,9 280,995 174 2 0,926 47 397,65 32,607 15 1 0,082 0 1,035 46,575 0 0 0 58 200,68 12,041 19 1,67 0,1 11 467 5 055,12 113,73 4 040,12 15,8 13 849 1 м2 очищаемой поверхности 0,06 41 328 0 4 531 3 941 2 493 11 0 11 0 2 993,67 189,93 2 091,09 13 849 26,39 5 895 1 867 5 895 1 492 817 555 393 419 100 68 858 62 865 624 251 481 965 39 952 14 137 5 993 2 121 45 945 16 258 3 319,172 97,691 0 0 3 319,172 97,691 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Штукатурные работы при ремонте (1, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (2, 20) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Малярные работы при ремонте (13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 12) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Стены при ремонте (18, 19) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Печные работы при ремонте (21) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого №3 Малярные работы 1 2 3 4 5 1 ТЕРр62-9-18 Улучшенная масляная окраска ранее 0,24 2 237,59 окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35% (3/0,24) (0) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=4,912 100 м2 1 731,84 окрашиваемой поверхности 1.1 101-0411 Краска для наружных работ 0,006 83 304,28 т 2 ТЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических 0,555 584,62 поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (9/0,555) (0) Изп=11,895; Иэмм=7,554; Имат=5,366; 100 м2 505,53 ЗП=439,59*1,15; ЭММ=2,96*1,25 окрашиваемой 34 Значение Прямые 481 965 45 945 96 338 717 615 1 341 863 481965 45945 96338 1 1 1 (247649+16018)*0,79*0,85 (247649+16018)*0,5*0,8 0,67 0,4 176 657 105 467 282 124 (86191+0)*0,9*0,9*0,85 (86191+0)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 59 472 41 372 100 844 (103479+0)*0,8*0,85 (103479+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 70 366 41 392 111 758 (42932+217)*0,86*0,85 (42932+217)*0,7*0,8 0,73 0,56 31 499 24 163 55 662 (1716+22)*0,78*0,85 (1716+22)*0,63*0,8 0,66 0,5 1 147 869 2 016 1 894 267 6 5,39 7 5 543 8 4 944 0 9 10 9 164 11 39,36 0 0 0 16 40,59 22,527 1 0,01 0,006 500 3,7 0,13 3 577 3 337 2.1 101-0411 3 ТЕРр62-35-02 (0) 3.1 117-0018-016П 4 ТЕР15-04-030-02 (0) 4.1 101-0411 5 ТЕРр62-29-02 (0) 5.1 101-0411 6 ТЕРр62-34-02 (0) 6.1 113-9065-008П Краска для наружных работ Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (13/1,26) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,481 Краски "Авrатекх Тор- 86" для металлических поверхностей средних оттенков РG 2 (произв. Швеция) Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (3/0,236 + 10/0,106) Изп=11,895; Иэмм=7,554; Имат=5,403; ЗП=132,23*1,15; ЭММ=2,96*1,25 Краска для наружных работ Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (4/0,113 + 7/0,54) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,482 Краска для наружных Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (2/0,042) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,482 Stelpaint -PU- Cover - UV поверхности 0,013653 т 1,26 83 304,28 100 м2 окрашиваемой поверхности 17,136 л 1 137 1 116,31 0,9 852,51 0 392,8 242,3 3,7 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,009337 т 0,653 152,06 0,13 83 304,28 538,72 0,9 200,12 0 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 35 80,73 101,72 0 0 0 788 619 10 12,21 4,176 1 0,01 0,003 2 768 1 554 4 18,72 12,224 0 0 0 0 77,74 3,265 0 0 0 876 1 186,05 0,9 810,05 0 570,62 8 778 83 304,28 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,05 кг 12 777 6 731 0,342 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,010513 т 0,042 14 601 491 405 599 27 768 23 636 3 552 3 545 47 2 7 0 183,272 0,009 0 0 ИТОГО: 31 320 27 181 Наименование и значение множителей Значение Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Малярные работы при ремонте (1, 3, 5, 6) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Отделочные работы (2, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 2 ТЕР13-06-003-01 (0) 2 ТЕР13-07-001-02 (0) 3 ТЕР13-07-001-02 (0) 4 ТЕР13-03-002-04 (0) 3 Очистка поверхности щетками (4/11,25 + 7/54 + 13/126) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Обезжиривание поверхностей : уайтспиритом (3/0,236 + 9/0,555 + 10/0,106) Изп=11,895; Иэмм=7,044; Имат=5,866; ЗП=97,07*1,15; ЭММ=2,48*1,25 Обезжиривание поверхностей металлопластиковых окон: уайт-спиритом (2/0,042) Изп=11,895; Иэмм=7,044; Имат=5,866; ЗП=97,07*1,15; ЭММ=2,48*1,25 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (4/0,113 + 7/0,54 + 13/1,26) Изп=11,895; Иэмм=5,761; Имат=2,752; ЗП=69,14*1,15; ЭММ=5,98*1,25; 54 2 №4 Защита от коррозии 4 5 191,25 10,79 1 м2 очищаемой поверхности 0,897 27181 54 4086 1 1 1 (22633+0)*0,8*0,85 (22633+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 15 390 9 053 24 443 (4550+2)*1,05*0,9*0,85 (4550+2)*0,55*0,85*0,8 0,8 0,37 3 642 1 684 5 326 71 711 6 0 10,79 0 417,41 3,1 100 м2 обезжириваем ой поверхности 0,042 111,63 0,13 417,41 3,1 100 м2 обезжириваем ой поверхности 1,913 111,63 0,13 376,59 7,48 100 м2 окрашиваемой 79,51 0,16 36 183,272 0,009 Прямые 27 181 54 4 086 10 621 41 942 7 24 547 2 803 131 3 416 8 24 547 1 191 56 1 809 9 0 10 1,035 11 197,944 0 0 0 20 9,08 8,145 1 0,01 0,009 1 9,08 0,381 0 0,01 0 82 6,107 11,683 4 0,013 0,025 ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 поверхности ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 30 897 27 603 4 155 4 140 35 052 31 743 Наименование и значение множителей 2 2 ТЕРр58-15-01 (0) ТЕРр58-10-01 3 (0) ТЕРр58-10-06 4 (0) ТЕРр58-10-03 5 (0) ТЕРр58-10-05 6 (0) ТЕРр58-19-06 (0) 7 ТЕРр58-20-01 3 Перенавеска водосточных труб (9/0,504) Изп=11,895; Имат=3,394 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (9/0,216) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=2,057 Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (9/0,03) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=1,429 Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (9/0,06) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=8,314 Смена: отливов (отметов) водосточных труб (9/0,03) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=1,71 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами (8/0,528) Изп=11,895; Иэмм=8,727; Имат=3,451 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 218,153 0,034 0 0 218,153 0,034 Значение Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (1, 2, 3, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 103 5 15 1 118 6 №5 Кровельные работы 4 5 0,504 653,02 100 м труб 637,82 0,216 7 350,39 100 м 31743 118 3193 1 1 1 (31743+6)*0,9*0,9*0,85 (31743+6)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 6 0 0 11,68 7 3 850 8 3 824 4 094 9 Прямые 31 743 118 3 193 0 35 054 21 907 15 240 37 147 72 201 985 0 0 18 10 60,4 0 36,8 11 30,442 0 7,949 0,03 383,46 24 171,82 0 7,19 1 211 197 0 2 0 53,1 0 1,593 100 шт. 0,06 553,3 4 415,36 0 7,19 2 345 475 0 3 0 63,9 0 3,834 100 шт. 0,03 665,84 9 312,82 0 7,19 648 197 0 2 0 53,1 0 1,593 100 шт. 0,528 553,3 9 976,41 0 27,26 23 711 7 686 0 126 0 117,45 0 62,014 100 м покрытия 1,316 1 223,83 5,47 34 0,42 0,222 2 595,35 5,7 65 41,41 54,496 37 15 524 6 754 (0) 0,4 м (3/0,788 + 10/0,528) Изп=11,895; Иэмм=8,602; Имат=3,065 100 м 431,49 1,04 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 51 383 20 118 3 050 3 018 54 433 23 136 Наименование и значение множителей 16 216 50 32 8 248 58 0,08 Значение Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 23136 248 31048 1 1 1 (23137+57)*0,83*0,85 (23137+57)*0,65*0,8 0,71 0,52 0,105 161,921 0,327 0 0 161,921 0,327 Прямые 23 136 248 31 048 0 54 432 16 468 12 061 28 529 82 961 №6 Проемы 1 1 2 ТЕРр63-4-01 (0) 2 ТЕРр56-5-02 (0) 3 ТЕРр63-2-02 (0) 3.1 101-1247 4 ТЕРр56-18-02 (0) 3 Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов (3/1,455) Изп=11,895; Иэмм=7,232; Имат=5,643 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю (3/0,152) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=2,589 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2 (3/0,371) Изп=11,895; Иэмм=8,065; Имат=4,506 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщ. 4 мм, марки М1 Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки (3/0,128) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=4,81 4 5 916,65 1,455 100 м2 переплетов 0,152 6 8,98 538,25 0 5 972,3 17,07 100 створок или глухих переплетов 0,371 4 424,82 0 3 233,45 29,06 100 м2 остекления 38,213 м2 0,128 1 516,94 3,26 170,76 100 коробок ИТОГО: 38 7 12 443 8 621 9 602 8 9 316 8 000 6 694 9 94 10 56,42 11 82,091 0 0 0 19 376,26 57,192 0 0 0 87 135,2 50,159 14 0,25 0,093 6 525 662,96 0,9 221,74 0 610 338 1 21,28 2,724 24 348 0 201 0 31 276 0 192,166 Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (1, 3) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Проемы при ремонте (2, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 1 2 ТЕРр62-39-01 (0) 1.1 117-0083-006П 2 ТЕР13-06-003-01 (0) 3 ТЕРр62-25-01 (0) 3.1 117-9505-002П 3 Промывка цоколя известнякового от атмосферных и биологических загрязнений (прим) (11/0,026) Изп=11,895; Имат=2,226 Средство "Antimossues guard" (для уничтожения пены, лишайника, водорослей и грибковых образований) Доочистка поверхности цоколя капроновыми щетками(прим) (11/1,3) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Гидрофобизация каменной поверхности: вид облицовки известняк (прим) (11/0,026) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379; Мат=389,62*0 Средство по уходу за камнем Защитное 3 682 3 652 34 958 28 000 14 30 2 231 16 0,093 0 0 192,166 0,093 Прямые 28 000 231 6 727 6 525 41 483 Значение №7 Цоколь известняковый 4 5 0,026 67,85 100 м2 промытой поверхности 1,3 л 58,07 28000 231 6727 1 1 1 (18411+16)*0,77*0,85 (18411+16)*0,5*0,8 0,65 0,4 11 978 7 371 19 349 (9589+0)*0,82*0,85 (9589+0)*0,62*0,8 0,7 0,5 6 712 4 795 11 507 72 339 6 7 0 0 10 5,98 11 0,155 0 0 0 0 1,035 1,346 0 0 0 3 4,29 0,112 0 0 0 307 1,3 10 0 1 м2 очищаемой поверхности 0,026 10 0 63 18 100 м2 обработанной поверхности 0,338 45 0 39 9 18 0 236 863 8 19 168 17 292 168 14 ТЕРр62-25-07 4 (0) 4.1 117-0054П 5 ТЕРр53-14-01 5.1 (0) 117-0083-008П покрытие от пятен(1-компонентнное средство на силиконовой основе для внутренних помещений и фасадов). Домастиковка мелких сколов и выбоин на пористом известняке; вид поверхности: гладкая и профилированная (прим) (11/0,003) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723; Мат=815,33*0 Масса докомпановочная Remmers "Restauriermrtel" Заделка узких швов на камне инъектированием: шпаклевки (прим) (11/0,286) Изп=11,895; Имат=8,066; Мат=7,1*0 Раствор шовный "Funсоsil Fugеnмоrтеl" л 0,003 248 2 100 м2 обработанной поверхности 0,09 кг 0,286 246 0 154 10 м трещин 0,2574 кг 9 30 0 30 0 101 23,6 0,071 0 0 0 101 0 2,71 0,775 0 0 0 16 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 40 0 14 64 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Малярные работы при ремонте (1, 3, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (2) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Стены при ремонте (5) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого №8 Вывоз мусора 1 2 3 4 5 9 314 310 47 47 361 357 3 0 0 0 3 0 2,459 0 0 0 2,459 0 Значение 6 Прямые 357 3 1 1 1 1 357 3 1 629 990 (47+0)*0,8*0,85 (47+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 32 19 51 (193+0)*0,9*0,9*0,85 (193+0)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 133 93 226 (116+0)*0,86*0,85 (116+0)*0,7*0,8 0,73 0,56 85 65 150 1 417 7 8 9 10 11 1 [311-01-146-1 (2)] Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (16/14,6) 14,6 60,4 0 т 60,4 0 882 882 0 0 ИТОГО: 882 882 Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 2 [310-3035-1] Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера (16/14,6) 132 132 14,6 163,13 163,13 2 382 0 0 0 0 0 0 0 0 2 382 0 Значение 0 0 2 382 т ИТОГО: 3 396 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Прочие работы (1, 2) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого Наименование и значение множителей Итого Непредвиденные расходы Итого Индекс дефлятор на 2014 год ( к=1,029) Итого с индексом дефлятором на 2014 год ( к=1,029) НДС Итого 1 014 Прямые 1014 2382 0 1 1 1 1 014 2 382 0 0 3 396 (1014+0) (1014+0)*0,6 1 0,6 1 014 608 1 622 5 018 Значение СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ 41 2542513*0,02 2% 2593363*0,029 2,9% 2668571*0,18 18% Прямые 2 542 513 50 850 2 593 363 75 208 2 668 571 480 343 3 148 914 «Согласовано» «Утверждаю» Первый заместитель главы администрации Петроградского района ___________________В.В. Сапожников «_____»____________ ____________________ «___»_______________ ФОРМА № 4 Наименование стройки - "Дом Первого Российского Страхового Общества" Объект по адресу: Кронверкская ул., д.29/37, литера Б (дворы 9,10,11, проходной двор) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № на капитальный ремонт дворовых фасадов (дворы 10,11) Основание Сметная стоимость Чертежи № Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены сентября 2013г (Госэталон 2012) № п/п Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, руб Всего ед. изм. 1 1 2 ТЕР08-07-001-02 (0) 2 ТЕР08-07-001-04 (0) 3 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (1/29,237) Изп=11,895; Иэмм=7,227; Имат=7,291; ЗП=459,36*1,15; ЭММ=6,29*1,25 На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (1/25,717) Изп=11,895; Иэмм=7,217; Имат=7,471; ЗП=69,7*1,15*2; ЭММ=1,8*1,25*2; ЗПм=0*2; Мат=82,5*2; ТЗТ=6,6*2; ТЗТм=0*2 Основной зарплаты №1 Установка лесов 4 5 29,237 909,32 Экспл. машин В т.ч. зарплаты 6 7,86 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 25,717 528,26 0 329,82 4,5 100 м2 вертикальной проекции для 160,32 0 42 8 085,506 тыс.руб 12 043,00 чел-ч 1 792,081 тыс.руб Общая стоимость, руб. Всего 7 264 932 81 576 Основной зарплаты 8 183 717 49 039 Экспл. машин В т.ч. зарплаты 9 1 662 Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин обслуживающ. машины На един. Всего 10 43,5 11 1 271,81 0 0 0 835 13,2 339,464 0 0 0 3 ТЕРр69-2-01 4 (0) ТЕРр69-5-01 (0) Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (1/3,655) Изп=11,895; Иэмм=4,417 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов (1/3,655) Изп=11,895; Иэмм=5,13; Имат=7,148 наружных лесов 3,655 63,63 6,42 2 591 2 487 104 5,49 20,066 100 отверстий 3,655 57,21 3 525,2 0 3 124,83 73 006 9 911 0 58 591 0 20,8 0 76,024 100 отверстий 227,97 149,93 6 518 61 192 6 518 36 773 9 179 978 281 927 70 371 7 496 Значение 8,32 422 105 245 154 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 45 952 468 057 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Конструкции из кирпича и блоков (1, 2) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Прочие ремонтно-строительные работы (3, 4) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 5 2 ТЕРр61-25-01 (0) 6 ТЕР13-06-003-01 281927 70371 115760 1 1 1 (267670+0)*1,22*0,9*0,85 (267670+0)*0,8*0,85*0,8 0,93 0,54 248 933 144 542 393 475 (14258+7496)*0,78*0,85 (14258+7496)*0,5*0,8 0,66 0,4 14 358 8 702 23 060 884 593 №2 Фасады- штукатурка с окраской 3 4 5 6 Гидроструйная очистка поверхности фасадов: 28,421 703,68 505,17 гладкой с земли и лесов (5/2,242 + 6/1,086 + 11/0,367 + 12/1,01 + 14/20,731 + 15/2,589 + 16/0,079 + 21/0,121 + 23/0,196) Изп=11,895; Иэмм=6,937; Имат=4,816; 100 м2 198,51 111,02 Мат=9,2*0 очищенной поверхности Доочистка поверхности щетками после 1 421,01 10,79 0 промывки (5/112,1 + 6/54,275 + 11/18,36 + 12/50,505 + 14/1036,535 + 15/129,425 + 16/3,96 43 30,41 1 707,364 30,41 0 0 1 707,364 30,41 Прямые 281 927 70 371 115 760 0 468 058 7 166 707 182 387 8 67 110 182 387 9 99 597 10 18,33 11 520,957 37 532 9,16 260,336 0 1,035 1 470,745 (0) 7 ТЕРр62-42-01 (0) 7.1 113-9001-006П 8 ТЕРр62-25-01 (0) 8.1 [113-0032] 8.2 101-9476-004П 9 ТЕРр61-28-01 (0) 10 ТЕРр61-10-01 (0) 11 ТЕРр61-10-02 (0) + 21/6,05 + 23/9,8) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Протравка штукатурки нейтрализующим раствором (14/1,658) Изп=11,895; Имат=6,388; Мат=20,11*0 Антисептик в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Обработка фасадов от высолов: простых с земли и лесов (прим) (5/0,224 + 12/0,101 + 14/1,037 + 16/0,008) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379 Грунтовка тип 1 в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Средство для удаления высолов с фасадов зданий и сооружений Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (5/0,112 + 12/0,101 + 14/1,658) Изп=11,895; Иэмм=7,222; Имат=3,407 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (14/8,292 + 15/1,035 + 21/0,048 + 23/0,078 + 24/0,36) Изп=11,895; Иэмм=6,737; Имат=7,15 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (14/1,244 + 15/0,104) Изп=11,895; Иэмм=6,76; Имат=7,148 1 м2 очищаемой поверхности 1,658 10,79 0 35,97 0 100 м2 протравленно й поверхности 46,424 л 1,37 35,97 0 33,11 100 м2 обработанной поверхности -0,02192 т 68,5 л 1,871 453,02 18,1 45,3 0 2 696 24 200 - 530 99,67 6 827 11,82 778,46 0 3 107,62 0,99 100 м2 отремонтиров анной поверхности 1,348 2 157,67 0 861,36 0,5 100 м2 отремонтиров анной 386,76 0 44 709 0 0 0 3,77 6,251 0 0 0 154 4,29 5,877 0 0 0 160 81,6 152,674 0 0 0 65 201,84 1 980,656 0 0 0 5 36,18 48,771 0 0 0 1 537 3 000,42 100 м2 поверхности 9,813 709 0 31 573 318 503 10 774 738 17 325 251 855 6 201 12 ТЕРр61-20-01 (0) 13 ТЕРр61-22-01 (0) 14 ТЕРр61-26-02 (0) 15 ТЕРр61-26-05 (0) 16 ТЕРр62-25-01 (0) 16.1 [113-0032] 16.2 117-0017-001П 17 ТЕРр62-25-04 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону известковым раствором: с земли и лесов (5/0,897 + 16/0,032) Изп=11,895; Иэмм=6,762; Имат=7,149 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (6/0,434 + 11/0,147 + 12/0,404) Изп=11,895; Иэмм=6,773; Имат=7,149 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов (5/1,345 + 14/12,438 + 15/1,553 + 16/0,048 + 21/0,073 + 23/0,118 + 24/0,54) Изп=11,895; Иэмм=6,714; Имат=7,152 Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов (6/0,651 + 11/0,22 + 12/0,606) Изп=11,895; Иэмм=6,714; Имат=7,152 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску: простых с земли и лесов (5/2,242 + 14/27,155 + 15/2,589 + 16/0,079 + 21/0,121 + 23/0,196 + 24/0,9) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379 Грунтовка Грунтовка тип 2 в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под поверхности 0,929 5 572,87 1,89 100 м2 отремонтиров анной поверхности 0,985 3 673,82 0 8 745,92 2,47 100 м2 отремонтиров анной площади развернутой пове 16,115 6 242,89 0 390,4 0,14 100 м2 перетертой поверхности 1,477 377,31 0 519,02 0,14 100 м2 перетертой поверхности 33,282 505,93 0 453,02 18,1 100 м2 обработанной поверхности -0,532512 т 499,23 л 2,463 45,3 0 90 770 73 833 9 027 65 500 24 200 -12 887 387,19 193 297 464,25 45 53 209 21,2 5 132 40 597 73 145 72 326 8 889 17 934 1 565 12 323,4 300,439 0 0 0 16 549,55 541,307 0 0 0 15 35,73 575,789 0 0 0 1 47,91 70,763 0 0 0 3 750 4,29 142,78 0 0 0 324 5,06 12,463 (0) 17.1 [113-0032] 17.2 117-0017-001П 18 ТЕРр62-25-07 (0) окраску: сложных с земли и лесов (6/1,086 + 11/0,367 + 12/1,01) Изп=11,895; Иэмм=6,214; Имат=3,379 Грунтовка Грунтовка тип 2 в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: простых с земли и лесов (5/2,242 + 14/27,155 + 15/2,589 + 16/0,079 + 21/0,121 + 23/0,196 + 24/0,63) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723 Шпатлевка: хв-005 серая 18.1 [113-0196] 18.2 117-0056-006П Шпатлевка "Мurоliте" (произв. Швеция) 19 ТЕРр62-25-10 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов: сложных с земли и лесов (6/1,086 + 11/0,367 + 12/1,01) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723 (0) Шпатлевка: хв-005 серая 19.1 [113-0196] 19.2 117-0056-006П Шпатлевка "Мurоliте" (произв. Швеция) 20 ТЕРр62-24-01 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (5/2,242 + 6/1,086 + 11/0,367 + 12/1,01 + 14/27,155 + 15/2,589 + 16/0,079 + 21/0,121 + 23/0,196 + 24/0,9) Изп=11,895; Иэмм=7,216; Имат=5,144 (0) 20.1 [113-0368] 20.2 117-0018-011П 20.3 117-0017-001П Стекло Краска фасадная "Muresko" матовая на дисперсионной основе Грунтовка тип 2 в соответствии с 100 м2 обработанной поверхности -0,039408 т 36,945 л 33,012 53,43 100 м2 обработанной поверхности -1,6506 т 3 301,2 кг 2,463 100 м2 обработанной поверхности -0,12315 т 246,3 кг 35,745 100 м2 окрашиваемой поверхности -0,822135 т 1 429,8 л 571,92 46 0 24 200 - 954 387,19 14 305 1 063,18 1,94 245,91 0 170 315 16 300 -26 905 253,61 837 217 1 104,76 1,94 287,49 0 13 925 16 300 -2 007 253,61 62 464 386,55 4,63 268,21 0 136 142 4 930 -4 053 375,34 536 661 387,19 221 442 96 563 8 423 114 039 0 0 0 460 23,6 779,083 0 0 0 34 27,59 67,954 0 0 0 1 194 25,09 896,842 0 0 0 ТЕРр62-24-09 21 (0) ТЕРр53-15-03 22 (0) 22.1 404-0009 23 ТЕР13-06-003-01 (0) 24 ТЕРр60-10-03 24.1 (0) 404-0009 25 ТЕРр53-15-01 (0) 25.1 404-0009 приложением № 3 к техническому заданию При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1 (6/1,086 + 11/0,367 + 12/1,01) Изп=11,895 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (11/0,018 + 12/0,081 + 14/1,037 + 15/0,078 + 21/0,012 + 23/0,008) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,345 Кирпич в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Очистка поверхности щетками после промывки (24/90) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами (24/0,1) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,416 Кирпич в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (5/0,224 + 16/0,008) Изп=11,895; Иэмм=5,054; Имат=7,346 Кирпич в соответствии с приложением № 3 к техническому заданию л 2,463 36,13 0 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,234 36,13 0 8 467,87 227,46 6 062,93 31,6 100 м2 отремонтиров анной поверхности стен 2,217 1000 шт. 90 13 848,73 0 10,79 0 2 993,67 189,93 100 труб 0,051 1000 шт. 0,232 2 091,09 13 848,73 26,39 5 055,12 113,73 100 м2 отремонтиров анной поверхности стен 0,51 1000 шт. 4 040,12 15,8 13 848,73 ИТОГО: Коэффициент на стесненность 47 110 149 1 059 88 994 0 3,38 8,325 0 0 0 1 419 606,9 748,915 464 2 2,468 0 1,035 93,15 0 0 0 96 200,68 20,068 31 1,67 0,167 133 397,65 92,255 44 1 0,232 30 703 10,79 1 м2 очищаемой поверхности 0,1 1 059 11 552 3 112 11 552 2 487 706 12 819 11 149 7 063 1 422 557 1 075 047 177 372 161 257 107 435 38 071 16 115 8 536,064 263,203 0 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 1 599 929 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Штукатурные работы при ремонте (10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 9) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (6, 23) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Малярные работы при ремонте (17, 18, 19, 20, 21, 7, 8, 16) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Стены при ремонте (22, 25) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Печные работы при ремонте (24) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 26 2 ТЕРр62-10-06 (0) 26.1 117-0018-016П 27 ТЕРр62-9-18 3 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (7/0,27) Изп=11,895; Иэмм=8,441; Имат=4,965 Краски "Авrатекх Тор- 86" для металлических поверхностей средних оттенков РG 2 (произв. Швеция) Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со №3 Малярные работы 4 5 0,27 1 563,36 100 м2 окрашиваемой поверхности 6,102 л 1 011,23 0,531 2 237,59 5 711 123 550 43 782 Значение 0 8 536,064 263,203 Прямые 1 236 304 123 550 240 073 1 912 222 3 512 149 1236304 123550 240073 1 1 1 (618066+43162)*0,79*0,85 (618066+43162)*0,5*0,8 0,67 0,4 443 023 264 491 707 514 (223030+0)*0,9*0,9*0,85 (223030+0)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 153 891 107 054 260 945 (277184+0)*0,8*0,85 (277184+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 188 485 110 874 299 359 (115164+585)*0,86*0,85 (115164+585)*0,7*0,8 0,73 0,56 84 497 64 819 149 316 (2860+36)*0,78*0,85 (2860+36)*0,63*0,8 0,66 0,5 1 911 1 448 3 359 4 932 642 6 8,03 7 3 995 8 3 248 1,3 392,8 48 1 236 304 9 18 10 95,76 11 25,855 4 0,1 0,027 21 164 87,084 2 397 5,39 12 264 10 939 (0) 27.1 101-0411 28 ТЕР15-04-030-02 (0) 28.1 101-0411 29 ТЕРр62-29-02 (0) 29.1 101-0411 30 ТЕР15-04-030-03 (0) 30.1 101-0411 31 ТЕРр62-35-02 (0) 31.1 117-0018-016П 32 ТЕРр62-34-02 стороны фасада с расчисткой старой краски более 35% (3/0,518 + 17/0,013) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=4,912 Краска для наружных работ Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (3/0,552 + 11/0,23) Изп=11,895; Иэмм=7,554; Имат=5,403; ЗП=132,23*1,15; ЭММ=2,96*1,25 Краска для наружных работ Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (4/0,113 + 8/0,27 + 17/0,025 + 20/0,08) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,482 Краска для наружных Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (10/2,593) Изп=11,895; Иэмм=7,554; Имат=5,366; ЗП=439,59*1,15; ЭММ=2,96*1,25 Краска для наружных работ Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (21/0,142 + 22/0,444) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,481 Краски "Авrатекх Тор- 86" для металлических поверхностей средних оттенков РG 2 (произв. Швеция) Окраска масляными составами ранее 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,013275 т 0,782 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,021349 т 0,488 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,007857 т 2,593 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,063788 т 0,586 1 731,84 0 83 304,28 242,3 3,7 152,06 0,13 538,72 0,9 200,12 0 3,7 505,53 0,13 83 304,28 1 414 22 12,21 9,548 1 0,01 0,008 2 068 1 162 3 18,72 9,135 0 0 0 16 714 15 592 72 40,59 105,25 4 0,01 0,026 4 80,73 47,308 0 0 0 2 77,74 29,386 5 314 1 116,31 0,9 852,51 0 392,8 49 1 802 655 584,62 1 186,05 0 1 778 83 304,28 0,378 0 1 106 83 304,28 100 м2 окрашиваемой поверхности 7,9696 л 0 6 791 5 942 3 130 0,9 4 422 3 642 (0) 32.1 113-9065-008П окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (2/0,378) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=5,482 Stelpaint -PU- Cover - UV 100 м2 окрашиваемой поверхности 6,0858 кг 810,05 0 570,62 Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 1 33 2 ТЕРр58-20-01 34 (0) ТЕРр58-19-06 (0) 35 ТЕРр58-15-01 3 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (3/1,841 + 11/0,918) Изп=11,895; Иэмм=8,602; Имат=3,065 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами (9/1,443) Изп=11,895; Иэмм=8,727; Имат=3,451 Перенавеска водосточных труб (10/2,338) 0 48 056 41 939 6 312 6 291 54 368 48 230 142 9 21 1 163 10 Значение №4 Кровельные работы 4 5 2,759 2 595,35 313,566 0,061 0 0 313,566 0,061 Прямые 48 230 163 5 973 17 853 72 219 48230 163 5973 1 1 1 (28672+5)*0,8*0,85 (28672+5)*0,5*0,8 0,68 0,4 19 500 11 471 30 971 (19557+6)*1,05*0,9*0,85 (19557+6)*0,55*0,85*0,8 0,8 0,37 15 650 7 238 22 888 126 078 6 5,7 7 32 546 8 14 161 64 800 21 006 100 м 1,443 431,49 9 976,41 1,04 27,26 100 м покрытия 2,338 1 223,83 5,47 653,02 0 50 0 3 473 ИТОГО: Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Малярные работы при ремонте (26, 27, 29, 31, 32) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Отделочные работы (28, 30) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 0 17 859 17 738 9 135 10 41,41 11 114,25 34 343 0,08 117,45 0,221 169,48 94 0,42 0,606 0 60,4 141,215 36 (0) ТЕРр58-10-01 37 (0) ТЕРр58-10-06 38 (0) ТЕРр58-10-03 39 (0) ТЕРр58-10-05 40 (0) ТЕРр58-20-04 41 (0) ТЕРр58-12-01 (0) Изп=11,895; Имат=3,394 Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (10/1,002) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=2,057 Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (10/0,15) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=1,429 Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (10/0,3) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=8,314 Смена: отливов (отметов) водосточных труб (10/0,15) Изп=11,895; Иэмм=7,225; Имат=1,71 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м (21/0,12) Изп=11,895; Иэмм=8,789; Имат=3,037 Устройство обрешетки сплошной из досок (21/0,132) Изп=11,895; Иэмм=8,314; Имат=3,358 100 м труб 1,002 637,82 7 350,39 0 11,68 18 991 4 570 0 85 0 36,8 0 36,874 383,46 24 171,82 0 7,19 6 056 987 0 8 0 53,1 0 7,965 0,3 553,3 4 415,36 0 7,19 11 726 2 376 0 16 0 63,9 0 19,17 100 шт. 0,15 665,84 9 312,82 0 7,19 3 240 987 0 8 0 53,1 0 7,965 100 шт. 0,12 553,3 9 379,48 0 18,7 4 685 1 684 0 20 0 113,23 0 13,588 100 м 0,132 1 179,86 2 642,45 3,91 39,46 1 545 485 6 43 0,3 31,83 0,036 4,202 309,07 5,73 63 994 9 698 9 599 171 146 73 593 9 658 143 99 21 757 164 0,44 161 448 100 м 0,15 100 шт. 100 м2 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Крыши, кровли при ремонте (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого №5 Приямки 1 2 3 4 5 42 ТЕРр59-5-02 Ремонт ступеней: бетонных (21/0,04) 0,04 1 621,81 (0) Изп=11,895; Иэмм=8,564; Имат=4,137 100 ступеней 1 086,52 43 ТЕРр57-10-01 Заделка выбоин в полах: цементных 0,02 601,36 площадью до 0,25 м2 (21/0,02) 51 Значение 73593 757 96795 1 1 1 (73594+164)*0,83*0,85 (73594+164)*0,65*0,8 0,71 0,52 6 21,13 3,78 20,04 7 8 9 609 517 129 101 7 2 3 0,058 514,709 0,921 0 0 514,709 0,921 Прямые 73 593 757 96 795 0 171 145 52 368 38 354 90 722 261 867 10 102,89 0,29 40,73 11 4,116 0,012 0,815 (0) Изп=11,895; Иэмм=6,457; Имат=8,046 100 мест 424,41 3,88 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 738 618 95 93 833 711 Наименование и значение множителей 1 10 3 2 0 12 3 0,32 Значение Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Лестницы, крыльца при ремонте (42) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Полы при ремонте (43) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 0,006 4,931 0,018 0 0 4,931 0,018 Прямые 711 12 110 1 1 1 711 12 110 0 833 (595+2)*0,76*0,85 (595+2)*0,6*0,8 0,65 0,48 388 287 675 (116+1)*0,8*0,85 (116+1)*0,68*0,8 0,68 0,54 80 63 143 1 651 №6 Проемы 1 44 2 ТЕРр56-18-02 45 (0) ТЕРр56-20-02 (0) 46 ТЕРр63-4-01 (0) 47 ТЕРр56-5-02 (0) 48 ТЕРр63-2-02 3 Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки (3/0,254) Изп=11,895; Иэмм=7,211; Имат=4,81 Ремонт ворот (7/0,27) Изп=11,895; Иэмм=9,669; Имат=2,95 Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов (3/3,14 + 17/0,08) Изп=11,895; Иэмм=7,232; Имат=5,643 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю (3/0,248 + 17/0,02) Изп=11,895; Иэмм=7,228; Имат=2,589 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при 4 5 662,96 0,254 6 0,9 7 1 210 8 670 9 2 10 21,28 11 5,405 100 коробок 0,27 100 м2 полотен 3,22 221,74 5 463,63 2 242,63 0 19,3 0 9 803 7 203 0 50 0 0 212,37 0 0 57,34 0 916,65 8,98 27 538 20 616 209 56,42 181,672 100 м2 переплетов 0,268 538,25 0 0 0 0 5 972,3 17,07 33 376,26 100,838 4 424,82 0 0 0 0 3 233,45 29,06 188 135,2 108,295 100 створок или глухих переплетов 0,801 52 15 201 20 731 14 106 14 453 (0) 48.1 101-1247 площади стекол до 0,5 м2 (3/0,801) Изп=11,895; Иэмм=8,065; Имат=4,506 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщ. 4 мм, марки М1 100 м2 остекления 82,503 м2 1 516,94 3,26 170,76 Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 1 49 2 ТЕРр62-39-01 (0) 49.1 117-0083-006П 50 ТЕР13-06-003-01 (0) 3 Промывка цоколя известнякового от атмосферных и биологических загрязнений (прим) (18/0,05) Изп=11,895; Имат=2,226 Средство "Antimossues guard" (для уничтожения пены, лишайника, водорослей и грибковых образований) Доочистка поверхности цоколя капроновыми щетками(прим) (18/0,025) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 0,25 74 483 57 048 8 629 8 557 83 112 65 605 482 31 72 5 554 36 453,55 0,2 0 0 453,55 0,2 Прямые 65 605 554 16 954 14 088 97 201 Значение №7 Цоколь известняковый 4 5 0,05 67,85 100 м2 промытой поверхности 2,5 л 58,07 65605 554 16954 1 1 1 (25276+0)*0,82*0,85 (25276+0)*0,62*0,8 0,7 0,5 17 693 12 638 30 331 (40329+36)*0,77*0,85 (40329+36)*0,5*0,8 0,65 0,4 26 237 16 146 42 383 169 915 6 7 0 1 м2 очищаемой поверхности 53 8 36 9 35 0 236,25 0,025 0,2 14 088 ИТОГО: Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Проемы при ремонте (44, 45, 47) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (46, 48) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 31 0 10 5,98 11 0,299 0 0 0 0 1,035 0,026 0 0 0 591 10,79 0 10,79 0 3 3 ТЕРр62-25-01 51 (0) 51.1 117-9505-002П 52 ТЕРр62-25-07 (0) 52.1 117-0054П 53 ТЕРр53-14-01 53.1 (0) 117-0083-008П Гидрофобизация каменной поверхности: вид облицовки известняк (прим) (18/0,05) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379; Мат=389,62*0 Средство по уходу за камнем Защитное покрытие от пятен(1-компонентнное средство на силиконовой основе для внутренних помещений и фасадов). Домастиковка мелких сколов и выбоин на пористом известняке; вид поверхности: гладкая и профилированная (прим) (18/0,005) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723; Мат=815,33*0 Масса докомпановочная Remmers "Restauriermrtel" Заделка узких швов на камне инъектированием: шпаклевки (прим) (18/0,554) Изп=11,895; Имат=8,066; Мат=7,1*0 Раствор шовный "Funсоsil Fugеnмоrтеl" 0,05 63,4 18,1 100 м2 обработанной поверхности 0,65 л 45,3 0 862,5 247,85 1,94 100 м2 обработанной поверхности 0,15 кг 0,554 245,91 0 154,3 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: 27 6 4,29 0,215 0 0 0 0 23,6 0,118 0 0 0 0 2,71 1,501 0 0 0 561 0,005 10 м трещин 0,4986 кг 33 15 15 23 29,7 0 29,7 64,13 0 196 196 32 283 276 42 41 325 317 Наименование и значение множителей 6 0 1 0 7 0 2,159 0 0 0 2,159 0 Значение Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Малярные работы при ремонте (49, 51, 52) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (50) Накладные расходы Сметная прибыль Итого 54 Прямые 317 7 1 1 1 1 317 7 1 1 207 1 532 (88+0)*0,8*0,85 (88+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 60 35 95 (3+0)*0,9*0,9*0,85 (3+0)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 2 1 3 Стены при ремонте (53) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 1 54 2 ТЕРр62-39-01 (0) 54.1 117-0083-006П 55 ТЕР13-06-003-01 (0) 56 ТЕРр62-25-01 (0) 56.1 117-9505-002П 57 ТЕРр62-25-07 (0) 57.1 117-0054П 58 ТЕРр53-14-01 (0) (225+0)*0,86*0,85 (225+0)*0,7*0,8 3 Промывка цоколя гранитного от атмосферных и биологических загрязнений (прим) (13/0,262 + 19/0,062) Изп=11,895; Имат=2,226 Средство "Antimossues guard" (для уничтожения пены, лишайника, водорослей и грибковых образований) Доочистка поверхности цоколя капроновыми щетками(прим) (13/0,131 + 19/0,031) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Гидрофобизация каменной поверхности: вид облицовки гранит (прим) (13/0,262 + 19/0,062) Изп=11,895; Иэмм=6,225; Имат=3,379; Мат=389,62*0 Средство по уходу за камнем Защитное покрытие от пятен(1-компонентнное средство на силиконовой основе для внутренних помещений и фасадов). Домастиковка мелких сколов и выбоин на плотном камне граните; вид поверхности: гладкая и профилированная (прим) (13/0,026 + 19/0,006) Изп=11,895; Иэмм=7,18; Имат=2,723; Мат=815,33*0 Масса докомпановочная Remmers "Restauriermrtel" Заделка мелких трещин на камне герметиком (прим) (13/0,078 + 19/0,019) Изп=11,895; Имат=8,066; Мат=7,1*0 №8 Цоколь гранитный 4 5 0,324 67,85 100 м2 промытой поверхности 16,2 л 58,07 6 7 0 9 224 164 126 290 1 920 0 10 5,98 11 1,938 0 0 0 0 1,035 0,168 0 0 0 37 4,29 1,39 0 0 0 0 23,6 0,755 0 0 0 0 2,71 0,263 0 0 0 3 827 0,162 10,79 0 1 м2 очищаемой поверхности 0,324 10,79 0 63,4 18,1 100 м2 обработанной поверхности 4,212 л 45,3 0 862,5 21 211 21 175 3 633 0,032 247,85 1,94 100 м2 обработанной поверхности 0,96 кг 0,097 245,91 0 154,3 55 8 231 0 236,25 10 м трещин 0,73 0,56 94 94 148 29,7 0 29,7 0 34 34 58.1 101-1759 Герметик силиконовый для наружных швов 59 ТЕРр53-16-02 59.1 (0) 413-9011-001П Реставрация и воссоздание лицевой части стены и цоколей в перевязку с внутренней частью конструкций при толщине ложкового ряда до 30 см: гранит (прим) (13/1,57) Изп=11,895; Иэмм=6,345; Имат=7,343 Камень бутовый 59.2 412-9176-105П 60 ТЕРр53-14-01 60.1 (0) 101-1759 Слэбы гранитные, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанные, толщ. 40 мм Заделка швов на гранитном цоколе герметиком (прим) (13/5,184 + 19/5,184) Изп=11,895; Имат=8,066; Мат=7,1*0 Герметик силиконовый для наружных швов 0,485 л 316,77 1,57 1 м3 кладки 1,6171 м3 10,83 м2 154 487,1 53,96 291,39 762,43 11,7 10 м трещин 51,84 л 0 29,7 316,77 0 Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Малярные работы при ремонте (54, 56, 57) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (55) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Стены при ремонте (58, 60, 59) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого №9 Защита от коррозии 56 538 28,68 45,028 218 0,82 1,287 0 2,71 28,097 0 0 0 34 538 29,7 ИТОГО: 5 442 1 233 3 189,11 10,368 7 613 3 663 3 663 16 421 11 867 9 653 1 534 1 448 13 401 11 101 575 218 86 33 661 251 Значение 77,639 1,287 0 0 77,639 1,287 Прямые 11 101 661 1 641 59 954 73 357 11101 661 1641 1 1 1 (567+0)*0,8*0,85 (567+0)*0,5*0,8 0,68 0,4 386 227 613 (24+0)*0,9*0,9*0,85 (24+0)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 17 12 29 (10510+251)*0,86*0,85 (10510+251)*0,7*0,8 0,73 0,56 7 856 6 026 13 882 87 881 1 61 2 ТЕР13-06-003-01 (0) 62 ТЕР13-07-001-02 (0) 63 ТЕР13-07-001-02 (0) 64 ТЕР13-03-002-04 (0) 3 Очистка поверхности щетками (4/11,25 + 8/27 + 17/2,53 + 20/8 + 22/44,4) Изп=11,895; ЗП=9,38*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25 Обезжиривание поверхностей : уайтспиритом (3/0,552 + 10/2,593 + 11/0,23) Изп=11,895; Иэмм=7,044; Имат=5,866; ЗП=97,07*1,15; ЭММ=2,48*1,25 Обезжиривание поверхностей металлопластиковых окон: уайт-спиритом (2/0,378) Изп=11,895; Иэмм=7,044; Имат=5,866; ЗП=97,07*1,15; ЭММ=2,48*1,25 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (4/0,113 + 8/0,27 + 20/0,08 + 21/0,142 + 22/0,444) Изп=11,895; Иэмм=5,761; Имат=2,752; ЗП=69,14*1,15; ЭММ=5,98*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 4 5 10,79 93,18 1 м2 очищаемой поверхности 3,375 6 0 10,79 0 417,41 3,1 100 м2 обезжириваем ой поверхности 0,378 111,63 0,13 417,41 3,1 100 м2 обезжириваем ой поверхности 1,049 111,63 0,13 376,59 7,48 100 м2 окрашиваемой поверхности 79,51 0,16 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 ИТОГО: Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (61, 62, 63, 64) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого 7 11 960 10 548 1 181 1 873 8 11 960 9 4 481 502 992 25 562 17 935 2 709 2 690 28 271 20 625 0 10 1,035 11 96,441 0 0 0 74 9,08 30,645 5 0,01 0,034 8 9,08 3,432 1 0,01 0,004 45 6,107 6,406 2 0,013 0,014 127 8 19 1 146 9 Значение 57 20625 146 7499 1 1 1 (20625+9)*0,9*0,9*0,85 (20625+9)*0,7*0,85*0,8 0,69 0,48 136,924 0,052 0 0 136,924 0,052 Прямые 20 625 146 7 499 0 28 270 14 237 9 904 24 141 52 411 1 65 2 3 [311-01-146-1 (2)] Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (25/27,6) №10 Вывоз мусора 4 5 27,6 60,4 т 60,4 6 0 27,6 163,13 8 1 667 0 ИТОГО: Коэффициент на стесненность Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15 66 [310-3035-1] Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера (25/27,6) 7 1 667 163,13 9 0 10 11 0 1 667 1 667 250 250 4 502 0 0 0 0 0 0 0 0 4 502 0 Значение 0 0 4 502 т ИТОГО: 6 419 Наименование и значение множителей Зарплата Машины и механизмы Материалы Итого по неучтенным материалам Итого Прочие работы (65, 66) Накладные расходы Сметная прибыль Итого Итого Наименование и значение множителей Итого Непредвиденные расходы Итого Индекс дефлятор на 2014 год ( к=1,029) Итого с индексом дефлятором на 2014 год ( к=1,029) НДС Итого 1 917 Прямые 1917 4502 0 1 1 1 1 917 4 502 0 0 6 419 (1917+0) (1917+0)*0,6 1 0,6 1 917 1 150 3 067 9 486 Значение СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ 58 6528444*0,02 2% 6659013*0,029 2,9% 6852124*0,18 18% Прямые 6 528 444 130 569 6 659 013 193 111 6 852 124 1 233 382 8 085 506 Приложение № 3 к техническому заданию Требования к товарам, использующимся при выполнении работ № 1. Наименование Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород Техническое задание Детали должны быть деревянные. Детали должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных пород. Детали должны быть I сорта или II сорта или III сорта. Влажность должна быть менее 26% и более 19%. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax должны быть менее 1270мкм и более 1230мкм. Сучки: Сросшиеся здоровые: - размером/количеством в долях ширины стороны и в количестве на любом одно метровом участке длины на каждой из сторон, размер на шт : на пластевые и ребровые кромочные - более ¼ на менее 4шт; Частично сросшиеся: размером/количеством в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом одно метровом участке длины на каждой из сторон, размер на шт : на пластевые и ребровые кромочные – более 1/4 на менее 4шт и более 1шт; Загнившие, гнилые и табачные: в общем числе частично сросшихся и не сросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества. Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили. Продолговатые и сшивные: размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси. Трещины: Пластевые и кромочные , в том числе выходящие на торец: - длинной в долях длины пиломатериала неглубокие и глубокие, менее: ½ глубокие. Пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец длиной: более 145 мм и менее 210мм. Торцевые (кроме трещин сушки): на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала должны быть менее ½ . Пороки строения древесины: наклон волокон: допускается или не допускается. крень : допускается или не допускается сердцевина и двойная сердцевина: допускается прорость: односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала, менее 1/3, и длинной в долях длины пиломатериала, менее 1/6. рак: протяжением в долях длинны пиломатериала ,не более 1/5 но не более 1м. Грибные поражения: грибные ядровые пятна (полосы): общей площадью в % от площади пиломатериала, более 10 и менее 30. 59 2. Детали стальных трубчатых лесов 3. Щиты настила 4. Раствор готовый отделочный 5. Песок природный заболонные грибные окраски и плесень: поверхностные в виде пятен и полос глубокие , общей площадью в % от площади пиломатериала, менее 50. гнили: не допускаются или допускаются Биологические повреждения: червоточина: допускается на любом одно метровом участке длины пиломатериала в шт.: менее 5. Инородные включения: Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки): не допускаются Обзол: Тупой: допускается на пластях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон без ограничения по длине, менее ¼, допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, более 1/5, и протяженностью в долях длины доски, более 1/8. Покоробленность: Продольная по пласти и кромке, крыловатость: допускается ,стрела прогиба в долях длины пиломатериала в % более 0,1 и менее 0,5 длины пиломатериала. Детали должны соответствовать согласно ГОСТ 8486-86 Детали должны быть изготовлены из стали в виде трубчатых лесов. Детали должны быть укомплектованы пробками, крючками и хомутами. Детали стальные должны использоваться в строительстве для монтажа устройства стыков сборных элементов и для соединения сборных конструкций между собой. Щиты настила должен быть предназначен для монтажа вертикальных стен. Щиты должны быть изготовлены из досок 2-го или 4-го сорта ГОСТ 8486-66 толщиной менее 40мм и более 15мм. Влажность досок должна быть более 20% менее 30%. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax должно быть менее 1600мкм и более 1200мкм. Раствор готовый должен применяться для общестроительных работ стяжки пола и/или устройств фундаментов. Раствор готовый должны быть предназначены для наружных и/или внутренних работ марка бетона должна быть выше М200. Класс бетона должен быть выше В25. Средняя прочность бетона должна быть менее 410,4кгс/кв.см и более 380,5 кгс/кв.см . Раствор готовый должен быть изготовлен из высококачественного цемента, и/или крупного или среднего песка с размерами зерен должны быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 2,8мм и верхним пределом более 2,5мм, с применением специальных добавок, улучшающих свойства продукта. Средний расход раствора на 1кв.м при толщине слоя раствора 10мм должен быть в диапазоне конкретных значений с верхним пределом менее 28кг и нижним пределом более 16кг. Температура применения должна быть в диапазоне конкретных значений с верхним пределом более +25оС и нижним пределом менее +10 оС. Цвет раствора должен быть серый или белый. Морозостойкость должна быть менее 200 циклов и более 75 циклов. Относительная влажность должна быть менее 85% и более 68%. Песок должен применяться в качестве заполнителя легких, и/или мелкозернистых, и/или ячеистых и 60 6. Купорос медный 7. Вода силикатных бетонов, и/или строительных растворов, приготовления сухих смесей. Песок должен быть неорганический сыпучий материал, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования специального обогатительного оборудования или неорганический сыпучий материал, получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве щебня и из отходов обогащения руд черных и цветных металлов и неметаллических ископаемых и других отраслей промышленности. Песок должен быть природный или из отсевов дробления. Плотность зерен должен быть в диапазоне конкретных значений с верхним пределом менее 3,2 г/см3 и нижним пределом более 1,8 г/см 3. Модуль крупность должен быть в диапазоне конкретных значений с верхним пределом менее 3,0Мк и нижним пределом более 1,5Мк. Полный остаток на сите № 63 должен быть не более 45%. Класс группы песка должен быть I или II. Содержание зерен крупностью св 10мм должен быть менее 5,5% по массе. Содержание зерен крупностью св 5мм должен быть менее 15,5% по массе. Содержание зерен крупностью менее 0,15 мм должен быть менее 15,0% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц должен быть не более 3% по массе. Содержание глины в комках должен быть менее 0,35% по массе. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф должна быть не более 370Бк/кг. Содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений: аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более 60 ммоль/л; сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 - не более 2,0%, пирит в пересчете на SO3 - не более 6% по массе; слюда - не более 3% по массе: галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,30% по массе; уголь - не более 3% по массе; Песок должен соответствовать согласно ГОСТ 8736-93. Купорос должен быть предназначен для сельского хозяйства, промышленности (при производстве искусственных волокон, органических красителей, минеральных красок, мышьяковистых химикатов, для обогащения руды при флотации). Купорос должен быть марки А или Б. Должны быть первый или высший шорт. Массовая доля медного или алюминиего купороса в пересчете CuSO4*5H2O должна быть менее 99,900%. Массовая доля железа должна быть не более 0,06%. Массовая доля нерастворимого в воде остатка должна быть не более 0,10% . Массовая доля мышьяка должна быть не более 0,025%. Массовая доля свободной серной кислоты должна быть не более 0,25%. Гарантированный срок хранения должен не более 3лет. Купорос должен быть изготовлен из алюминия или меди. Купорос должны получать из отработанного раствора при электролитическом рафинировании меди или алюминия. Купорос должен соответствовать согласно ГОСТ 19347-99 Вода должна быть предназначена для приготовления бетонных смесей и/или строительных растворов. Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 15 мг/л. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, 61 8. Антисептик 9. Грунтовка тип 1 10. Гипсовые вяжущие масел. Окисляемость воды не должна быть более 20 мг/л. Водородный показатель воды (рН) не должен быть менее 4 и более 15,5. Вода не должна содержать также примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона. Вода должна быть предназначена для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций и/или вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой, в том числе для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений и/или вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей. Максимальное допустимое содержание растворимых солей должно быть менее 35000мг/л и более 999 мг/л. Максимальное допустимое содержание ионов SO4-2 должно быть менее 2800мг/л. Максимальное допустимое содержание ионов Cl-1 должно быть менее 20000мг/л и более 300мг/л. Максимальное допустимое содержание взвешенных частиц должно быть менее 300мг/л и более 180мг/л. Вода должна соответствовать согласно ГОСТ 23732-79. Концентрация химических веществ, встречающихся в природных водах или добавляемых к воде в процессе ее обработки, должны соответствовать ГОСТ: Алюминий остаточный (Аl), более 0,3 мг/дм³ и менее 0,7 мг/дм³. Бериллий (Be), менее 0,0008, Молибден (Мо), более 0,15 мг/дм³ и менее 0,45 мг/дм³, Мышьяк (As), менее 0,10 мг/дм³ и более 0,01 мг/дм³, Нитраты (NO3), более 38,0 мг/дм³, Полиакриламид остаточный, менее 3,5 мг/дм³, Свинец (Рb), менее 0,08 мг/дм³ , Селен (Se), менее 0,05 мг/дм³, Стронций (Sr), менее 10,0 мг/дм³. Антисептик должен использоваться для защиты древесины, а также бетона и других материалов от воздействия плесени, грибков, насекомых и еще ряда агрессивных факторов внутри и снаружи помещений. Антисептик должен быть естественный продукт природы, в состав которого входят смолы, бальзамирующие древесину и обеспечивающие доступ воздуха. Время высыхания при температуре +20 С должно быть менее 52 часов и более 20часов. Древесину, подвергающуюся агрессивному действию среды, должны обрабатывать менее 4 раз. Грунтовка должна быть предназначена для защиты ж/б и металлоконструкций от воздействия агрессивной атмосферы и/или для грунтования поверхностей резервуаров для хранения и транспортировки спиртосодержащих продуктов. Грунтовка должна быть на основе сополимера виниловых смол. Растворитель должен быть уайт-спирит или Р-4. Цвет должен быть серый или белый или коричневый. Время высыхания до ст.3 при температуре 20°С должно быть менее 5час и более 1час. Доля нелетучих веществ должна быть менее 52%. Расход на один слой должен быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более 50 г/м² и менее 90 г/м² и верхним пределом более 85 г/м² и менее 120 г/м². Толщина одного слоя должна быть в диапазоне конкретных значений с верхним пределом менее 32мм и нижним пределом более 14мм. Количество слоев должно быть менее 4. Гипсовые должны получаться путем термической или не термической обработки гипсового сырья до 62 11. Сетка тканая 12. Грунтовка тип 2 13. Шпатлевка тип 1 14. Пемза полугидрата сульфата кальция. Гипсовые должны применяться для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ, а также для изготовления форм и моделей в фарфоро-фаянсовой, керамической и других отраслях промышленности. Предел прочности образцов – балочек размерами 40х40х160мм в возрасте менее 4 при сжатии не более 5 (50) МПа (кгс/см2) и более 2 (20) МПа (кгс/см2). Предел прочности при изгибе менее 2,5(25) МПа (кгс/см2) и более 1,2 (12) МПа (кгс/см2). Вид вяжущего должен быть быстротвердеющей или нормально твердеющей. Сроки схватывания начало должно быть менее 10мин. Срок схватывании конец должен быть более 15мин. Гипсовые вяжущие должно соответствовать согласно ГОСТ 125-79 Сетки проволочные тканые с квадратными или прямоугольными ячейками должны быть предназначены для просеивания сыпучих материалов, и/или армирования различных покрытий (в том числе штукатурных), и/или ограждений, и/или при теплозащите промышленного оборудования, и/или воздухоочистке. Сетки должны быть изготовлены из высоколегированной термически обработанной проволоки с оцинкованным или без покрытия из марки стали 12Х18Н9Т или 08Х18Н10 или 12Х18Н10Т. Химический состав сплава должен быть (С) менее 0,22%; (Cr) менее 20,5% и более 15%; (Mn) менее 2,6%; (Ni) более 7,5% и менее 12,5%; ( P) менее 0,052%; (S) менее 0,035%; (Si) менее 1,5%. Номинальный размер стороны ячейки в свету, должно быть менее 0,65 и более 0,40 мм. Номер сетки должен быть более 04 и менее 07. Номинальный диаметр проволоки должен быть менее 0,30мм и более 0,18мм. Сетка должна соответствовать согласно ГОСТ 3826-82 и ГОСТ 5632-72. Грунтовка должна быть высококачественная, матовая или бесцветная для поверхностей фасадов при предварительной грунтовки перед последующим окрашиванием и нанесением покрытий, для укрепления пористых оштукатуренных и бетонных или деревянных поверхностей с песчаной осыпью. Связующие грунтовки должна быть синтетическая смола, растворенная в органических растворителях. Плотность грунтовки должна быть менее 1,4г/см3 и более 0,5г/см3. Расход грунтовки должен быть в диапазоне конкретных значений с верхним пределом менее 360мл/м2 и нижним пределом более 100мл/м2. Время сушки при более +12оС и менее +28 оС и относительной влажности воздуха менее 80% поверхность должна быть готова к последующей обработки через менее 50часов. Шпатлевка должна быть предназначена для выравнивания и/или исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Шпатлевка должна представлять собой густую вязкую шпатлевочную массу, состоящую из смеси пигментов, наполнителей и раствора поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания: поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений. Разбавитель должен быть Р-4. Массовая доля нелетучих веществ должна быть менее 75% и более 60%. Условная вязкость при температуре (20,0+0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла более 3мм должна быть менее 60сек и более 30сек. Пемза шлаковая должен быть искусственный пористый заполнитель. Пемзу должны получать поризацией шлаковых расплавов в результате их быстрого охлаждения водой, воздухом, паром, а 63 15. Ветошь 16. Стекло 17. Раствор готовый кладочный тип 1 18. Кирпич также воздействием минеральных газообразовителей. Температура расплава, должна поступать на поризацию, менее 1350°С, вязкость при этом не должна превышать 10Пас. В шлаковую пемзу входит пористый щебень из металлургического шлака. Плотность шлаковой пемзы должен быть менее 800кг/м3 и более 400 кг/м3. Фракция должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 8,0мм и верхним пределом менее 23мм. Ветошь должен быть текстильный отход из хлопчатобумажного сортирования, состоящие из бывших в употреблении изделий из тканей, нетканых, трикотажных, плетеных, стеганых материалов, выработанных из хлопка и хлопка в смеси с химическими волокнами, должны быть предназначены для перерабатывающих предприятий. Нормированная влажность должна быть менее 15%. Фактическая влажность должна быть не менее 17,0% , Зольность должна быть не более 8% Массовая доля пыли должна быть не более 3 %. Изделия должны быть бывшие в употреблении для обтирочного ветоши или изделия должны быть бывшие в употреблении. В отходах не допускаются: посторонние нетекстильные примеси (мочало, резина, бумага, кожа, фанера, стекло, металлическая стружка, пуговицы, застежки, крючки, пряжки, кнопки, замки <молния> и др.). Ветошь должен соответствовать согласно ГОСТ 4643-75 Стекло должно быть жидкое калийное или натриевое. Стекло должно использоваться в малярных составах в качестве связующего вещества и/или при изготовлении силикатных красок. Внешний вид должен быть желтого или зеленоватого оттенка. Плотность, менее 1,6 г/см3 и более 1,0 г/см3. Содержание окиси калия менее 15,0% и более 10,0%. Содержание двуокиси кремния, менее 32,0% и более 20,0%. Кремнеземистый модуль должен быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 4,5 и более 1,0 и верхним пределом более 2,0 и менее 5,5. Вязкость по воронке ВЗ-4 должна быть менее 35с и более 15с. Раствор должен быть готовый кладочный или облицовочный или штукатурный цементноизвестковый должен применяться при проведении цементных работ. Раствор готовый должен быть предназначен для возведения кирпичных стен и перегородок, для возведения монолитных и сборномонолитных конструкций и сооружений а также для изготовления керамзитовых блоков. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей, не должно превышать 25%; Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 35% массы цемента. Марка по подвижности должна быть Пк 2 или Пк 3. Норма подвижности по погружению должна быть менее 10см и более 4см; Прочность растворов на сжатие должно быть менее М150 и более М25. Средняя прочность должна быть менее 130,0кгс/см2 более 32,85кгс/см2. Наибольшая крупность заполнителя, не более 2,5 мм; При подогреве заполнителей их температура при применяемого вяжущего должна быть не выше 50. Кирпич керамический должен применяться в строительстве жилых, и/или общественных и/или промышленных зданий и/или сооружений, устройстве фундаментов и/или оснований для наружных и внутренних стен зданий. Кирпич керамический одинарный должен изготавливаться из глины и 64 обжигаться в печи при температуре не выше 1000°С. Кирпич должны изготавливать с гладкой и рельефной лицевой поверхностью естественного цвета или окрашенными в массе путем ввода в сырьевые материалы добавок. Морозостойкость должна быть менее 350 циклов и более 55 циклов. Класс средней плотности должен быть менее 2,0 и более 1,0. Радиус закругления угла вертикальных смежных граней должен быть не более 20 мм, глубина фаски на ребрах - не более 5,5мм. Средняя плотность должна быть менее 1450кг/м3. Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии должно быть менее 0,48 и более 0,30Вт/моС. Предел прочности при сжатии должно быть менее 30,0МПа более 17,0МПа. Предел прочности при изгибе должно быть менее 4,0МПа более 3,2МПа. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в изделиях должна быть не более 370 Бк/кг. Марка по прочности должна быть менее 450 и более 100. Предельные отклонения номинальных размеров, мм: по длине в диапазоне конкретных значений с верхним пределом более + 2мм и нижним пределом менее – 2мм. По ширине в диапазоне конкретных значений с верхним пределом более + 1мм (+3мм) и нижним пределом менее – 1мм. Длина должна быть менее 282мм и более 235мм. Ширина должна быть менее 145мм и более 110мм. Толщина должна быть более 52мм и менее 72мм. Кирпич должен соответствовать согласно ГОСТ 530-2007. 19. Раствор готовый кладочный тип 2 20. Шкурка шлифовальная Раствор должен быть готовый кладочный или облицовочный или штукатурный цементноизвестковый должен применяться при проведении цементных работ. Раствор готовый должен быть предназначен для возведения кирпичных стен и перегородок, для возведения монолитных и сборномонолитных конструкций и сооружений а также для изготовления керамзитовых блоков. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей, не должно превышать 20%; Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 30% массы цемента. Марка по подвижности должна быть Пк 2 или Пк 3. Норма подвижности по погружению должна быть менее 10см и более 4см; Прочность растворов на сжатие должно быть менее М100 и не менее М25. Средняя прочность должна быть менее 99,0кгс/см2 более 21,70кгс/см2. Наибольшая крупность заполнителя, не более 2,5 мм (2,5мм); При подогреве заполнителей их температура при применяемого вяжущего должна быть не выше 55 °С. Шкурка должна быть предназначена для абразивной обработки различных материалов с применением и/или без применения смазочно-охлаждающей жидкости на основе воды, масла, керосина и т.п. Шкурка должна быть шлифовальная тканевая водостойкая. Шкурка должна быть изготовлена из нормального электрокорунда или белого электрокорунда или черного карбида кремния. Шлифовальной шкурки должны применяться ткани по ГОСТ 3357, ГОСТ 19196, саржа специальная прочная (СП) или саржа утяжеленная (УГ) или полудвунитка гладкокрашеная (П). Шлифовальный материал должен быть прочно связан с основой фенолоформальдегидной смолой. Шкурка должна однослойная или двухслойная. Ширина должна быть 600мм или 775мм или 800мм. Длина должна быть 30мм или 20мм. Разрывная нагрузка в продольном направлении должна быть менее 1770Н и 65 21. Олифа 22. Шпатлевка тип 2 23. Мыло более 1370Н. Разрывная нагрузка в поперечном направлении должна быть менее 786Н и более 580Н. Удлинение при разрыве в продольном направлении должна быть менее 6% и более 2%. Режущая способность при карбидкремниевой или электрокорундовой должна быть не более 950мм/мин. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) должен быть менее 0,90 и более 0,50. Зернистость шкурки должна быть 40 или 50 или 40/25. Шкурка должна быть соответствовать согласно ГОСТ 13344-79. Олифа должна применяться для изготовления масляных красок для наружных и/или внутренних работ, и/или разбавления густотертых красок, и/или пропитки деревянных поверхностей и штукатурки. Олифа должна содержать смесь термообработанных высыхающих и полувысыхающих масел с введением сиккатива и растворителя, или содержащие оксидированные высыхающие масла или на основе препарированных растительных масел с введением сиккативов. Цвет по йодометрической шкале должен быть менее 800мг йода и более 600 мг йода. Отстой должен быть не более 1 % (по объему). Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, должна быть менее 68сек и более 32сек. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С должна быть полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, должно быть не более 24ч. Массовая доля нелетучих веществ должна быть менее 75% и более 65%. Температура вспышки в закрытом тигле, должна быть 32°С. Кислотное число, должно быть менее 11мг КОН и более 8 мг КОН. Олифа должна соответствовать согласно требованию ГОСТ Р 51692-2000. Шпатлевка должна быть клеевая. Шпатлевка должна быть в виде порошкообразном минеральном составе на основе цемента. Шпатлевка должна быть предназначена для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола, цокольных теплоизоляционных плит, для укладки армирующей сетки из стеклоткани. Шпатлевка должна применяться для оштукатуренных и/или бетонных поверхностей и/или для ремонта старых фасадов. В состав шпатлевки должен входить цемент и/или органические адгезивы и/или песок и/или добавки. Клеевой состав должен быть предназначен для внутренних и/или наружных работ с высокой клеящей способностью. Расход при приклеивании должен быть менее 6,0кг/м2 и более 4,0кг/м2. Расход при шпатлевании должен быть менее 5,5кг/м2 и более 4,0кг/м2. Плотность сухой смеси должна быть менее 1550 кг/м3 и более 1350 кг/м3. Расход воды должно быть менее 7,0литров на мешок и более 4,0литров на мешок. Коэффициент сопротивления паропроницанию μ должно быть менее 60 и более 45. Коэффициент теплопроводности λ должен быть менее 0,92 Вт/мхК и более 0,75 Вт/мхК. Коэффициент паропроницаемости (при толщине слоя 3 мм) Sd должен быть менее 0,25м и более 0,10м. Зернистость должна быть менее 0,75 мм и более 0,50мм. Коэффициент водопоглощения W должен быть 0,10 кг/м2 х-час 0,5. Мыло должно быть предназначено для стирки изделий из различных тканей, а также для санитарногигиенических и промышленных целей. Мыло должно быть твердое хозяйственное. Мыло должно 66 24. Гвозди строительные 25. Сталь листовая 26. Поковки 27. Проволока тип 1 быть I группы или II группы или III группы. Массовая доля свободной едкой щелочи, должна быть менее 0,21% и более 0,12% к номинальной массе куска. Массовая доля свободной углекислой соды, должна быть менее 2,0% к номинальной массе куска. Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр) должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее плюс 39 °С и более плюс 34°С и верхним пределом менее плюс 45°С. Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) должно быть менее 70,9г и более 69,0 г. Снижение нижнего предела нормы показателя "Температура застывания жирных кислот" при условии ввода синтетических жирных кислот в рецептуру должно быть более 8,0% на 1°С или 2°С. Мыло должно представлять собой твердое на ощупь вещество с цветом от светло-бежевого до коричного, со специфическим мыльным запахом. Мыло должно содержать натриевые соли жирных кислот и глицерин. Водородный показатель должен быть pH менее 13,5 и более 10,0. Мыло должно обладать антибактериальными свойствами. Мыло должно соответствовать согласно ГОСТ 30266-95. Гвозди должны использоваться в строительстве, и/или возведении деревянных конструкций, и/или при проведении монтажных и ремонтных видов работ. Гвозди должны быть предназначены для прочного и/или надежного соединения и/или скрепления материалов деревянных изделий и других мягких материалов между собой. На стержне гвоздя рядом со шляпкой должны быть или не должны быть нанесены неровности, для улучшения качества фиксации в материале. Угол заострения по граням должен быть менее 50° и более 30о. Гвозди должны быть изготовлены из низкоуглеродистой оцинкованной стали согласно ГОСТ. Предел текучести должен быть менее 28кг/мм2 и более 20кг/мм2. Временное сопротивление должно быть менее 50 кг/мм2 и более 45 кг/мм2. Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое или квадратное сечение. Сталь должна быть листовая или рулонная. Должна быть изготовлена из оцинкованной стали. Предел текучести менее 30 кгс · мм-2 и более 22 кгс · мм-2. Временное сопротивление стали должно быть менее 64 кгс · мм-2 и более 45 кгс · мм-2 . Массовая доля серы должна быть менее 0,065% и фосфора должна быть менее 0,060% . Должен быть изготовлен из стали марки 08пс или БСт3 или Ст3пс. Относительное удлинение должно быть менее 27% и более 18% . Толщина должна быть менее 1,0мм и более 0,5мм. Поковки должны быть изготовлены из конструкционной углеродистой стали, методом ковкой или горячей штамповки. Ковки должны быть из квадратных заготовок. На поверхности поковок не должно быть трещин, заковов, плен, песочин. Масса поковки должна быть 1,8кг. Механические свойства поковки: Предел текучести должен быть менее 230МПа и более 185МПа. Временное сопротивление должно быть менее 440МПа и более 355МПа. Временное сопротивление должно быть менее 45кгс/мм2 и более 38кгс/мм2. Максимальное число твердости НВ должно быть менее 180 и более 120. Поковки должны быть предназначены для различных металлоконструкций. Поковки должны быть соответствовать согласно ГОСТ 8479-70. Проволока должна быть предназначена для изготовления канатов. Проволока должна быть изготовлена с оцинкованным покрытием или без покрытия из углеродистой канатной катанки. По 67 28. Проволока тип 2 29. Звенья водосточных труб тип 1 30. Воронка водосточная 31. Колено из оцинкованной временному сопротивлению разрыву, должна быть менее 2160 (220) и более 1470 (150) Н/мм2 (кгс/мм2). Поверхностная плотность цикла должна быть менее 150г/м2 и более 60г/м2. Масса отрезка, проволоки должна быть менее 45кг и более 15кг. Диаметр проволоки должен быть менее 3,2мм (2,6мм). Проволока должна быть предназначена для производства стальных тросов всех типов, для производства колючей проволоки, для изготовления авиационных канатов и лифтовых тросов и т.д. Группа проволоки должна быть Ж или ОЖ или С. Проволока должна быть соответствовать согласно ГОСТ 7372-79 Исходным сырьем для изготовления проволоки должна быть горячекатаная холоднокатаная катанка. Катанка должна быть изготовлена из углеродистой или низколегированной стали обыкновенного качества. Проволока должна быть предназначена для перетяжки на проволоку и других целей. Проволока должна изготавливаться в мотках. Моток проволоки должен состоять из одного непрерывного отрезка. Проволока должна быть изготовлена из марки стали 2пс или 3сп или Ст0. Химический состав сплава проволоки должен быть: углерод менее 0,27% и более 0,12%; марганец менее 0,70% и более 0,55%; кремний менее 0,45% и более 0,25%. Временное сопротивление проволоки должно быть менее 540Н/мм2 (55 кгс/мм2) и более 420Н/мм2 (43 кгс/мм2). Относительное сужение поперечного сечения после разрыва менее 62% и более 50%. Диаметр должен быть менее 7,0мм и более 6,0мм. Проволока должна использоваться практически во всех отраслях промышленности, особенно востребована проволока в строительстве. Назначение: для изготовления гвоздей, увязки, ограждений, плетеных сеток и других целей. Проволока (катанка) должна соответствовать требованию ГОСТ 30136-95. Звенья должны быть предназначены для слива водосточной трубы. Звенья должны быть изготовлены из низкоуглеродистой или углеродистой, оцинкованной или не оцинкованной стали согласно ГОСТ. Временное сопротивление стали должно быть менее 64 кгс · мм-2 и более 45 кгс · мм-2. Предел текучести менее 30 кгс · мм-2 и более 20 кгс · мм-2. Массовая доля серы должна быть менее 0,055% и фосфора должна быть менее 0,060%. Относительное удлинение должно быть менее 35% и более 22%. Звено должно быть изготовлено из стали марки 08пс или БСт3 или Ст3пс. Диаметр звена должно быть менее 165мм и более 120мм. Толщина стали должна быть менее 0,60мм и более 0,30мм. Воронка должна быть водосточная прямошовная изготовлена из углеродистой оцинкованной или не оцинкованной стали толщиной менее 0,75мм и более 0,50мм. Марка стали должна быть Ст 2сп или Ст0 или Ст3сп. Воронка должна быть предназначена для сбора воды в системе водостока и/или водотоведения. Предел кратковременной прочности, стали должен быть менее 385МПа и более 355МПа. Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), стали должен быть менее 245МПа и более 205МПа. Относительное удлинение при разрыве, стали должно быть менее 28% и более 20%. Удельный вес стали должен быть менее 8,50г/см3 и более 7,65г/см3. Диаметр должен быть менее 225мм и более 200мм. Колено должно быть предназначено для соединения слива водосточной трубы. Колено должно быть 68 стали 32. Отливы 33. Раствор готовый кладочный тип 3 34. Грунтовка тип 3 35. Растворитель изготовлено из низкоуглеродистой или углеродистой, оцинкованной или не оцинкованной стали согласно ГОСТ. Предел текучести менее 30 кгс · мм-2 и более 22 кгс · мм-2. Временное сопротивление стали должно быть менее 64 кгс · мм-2 и более 45 кгс · мм-2. Массовая доля серы должна быть менее 0,065% и фосфора должна быть менее 0,060%. Толщина стали должна быть менее 0,60мм и более 0,30мм. Колено должно быть изготовлено из стали марки 08пс или БСт3 или Ст3пс. Относительное удлинение должно быть менее 27% и более 18%. Диаметр колено должно быть менее 200мм и более 120мм. Отливы должны быть предназначены для соединения слива водосточной трубы. Отлив должен быть изготовлен из низкоуглеродистой или углеродистой, оцинкованной или не оцинкованной стали. Предел текучести менее 30 кгс · мм-2 и более 22 кгс · мм-2. Временное сопротивление стали должно быть менее 64 кгс · мм-2 и более 45 кгс · мм-2. Массовая доля серы должна быть менее 0,065% и фосфора должна быть менее 0,060%. Толщина стали должна быть менее 0,60мм и более 0,30мм. Отлив должен быть изготовлен из стали марки 08пс или БСт3 или Ст3пс. Относительное удлинение должно быть менее 27% и более 18%. Диаметр отлива должно быть менее 200мм и более 120мм. Раствор должен применяться в основном при проведении кладочных или штукатурных или облицовочных работ. Раствор должен быть из сухой строительной смеси, смешанный с водой, в состав, которого должен входить цемент, и/или песок и некоторые добавки. Марка бетона должна быть М100 или М150 или М200. Класс прочности бетона В 7,5 или В10 или В12,5. Средняя прочность должна быть менее 130,25кгс/см2 и более 94,50 кгс/см2. Морозостойкость должна быть ниже F150. Жизнеспособность готового раствора, должна быть менее 3,5 часов и более 1,0 часа. Температура эксплуатации должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее минус 43 оС и более минус 58оС и верхним пределом более плюс 42оС и менее плюс 56оС. Крупность заполнителя должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 1,56мм и верхним пределом более 1,8мм. Плотность должна быть менее 2,6т/м3 и более 2,0т/м3 . Грунтовка должна быть предназначена для защиты ж/б и металлоконструкций от воздействия агрессивной атмосферы и/или для грунтования поверхностей резервуаров для хранения и транспортировки спиртосодержащих продуктов. Грунтовка должна быть на основе сополимера виниловых смол. Растворитель должен быть уайт-спирит или Р-4. Цвет должен быть серый или белый или коричневый. Время высыхания до ст.3 при температуре 20°С должно быть менее 5час и более 1час. Доля нелетучих веществ должна быть менее 52%. Расход на один слой должен быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более 50 г/м² и менее 90 г/м² и верхним пределом более 85 г/м² и менее 120 г/м². Толщина одного слоя должна быть в диапазоне конкретных значений с верхним пределом менее 32мм и нижним пределом более 14мм. Количество слоев должно быть менее 4. Растворитель уайт-спирит должен представлять собой высококипящую фракцию бензина, полученную как продукт прямой перегонки нефти. Растворитель уайт-спирит должен использоваться в лакокрасочной промышленности, в производстве олиф и других отраслях промышленности. Плотность должна быть менее 0,800 г/см3 и более 0,500 г/см3. Фракционный состав: температура 69 36. Грунтовка тип 4 37. Ксилол начала перегонки уайт-спирита, менее 180°С; 10 % уайт-спирита перегоняется при температуре, менее 200°С; 90 % уайт-спирита перегоняется при температуре, менее 200°С. Остаток в колбе менее 3,5% и более 1,0%.Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, менее 40°С. Летучесть по ксилолу менее 6,0 и более 3,5. Анилиновая точка, должна быть более 60°С . Массовая доля ароматических углеводородов, должна быть менее 25% и более 10%. Массовая доля общей серы, менее 0,045% и более 0,010%. Содержание водорастворимых кислот и щелочей есть или отсутствует. Растворитель уайт-спирит должен соответствовать согласно ГОСТ 3134-78. Грунтовка должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Грунтовка должна быть предназначена для деревянных, металлических поверхностей под покрытия различными эмалями. Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее минус 40С и верхний предел более плюс 50С. Цвет пленки должен быть красно-коричневый или серый, оттенок не нормируется. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Перед применением грунтовку должна разбавлять до рабочей вязкости сольвентом (ГОСТ 10214-78 или ГОСТ 1928-79), или ксилолом (ГОСТ 9949-76 или ГОСТ 9410-78), или смесью одного не указанных растворителей с уайтспиритом (нефрас-СЧ-155/200) по ГОСТ 3134-78 в соотношении по массе 1:1. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственных помещений, должна быть менее 60мг/м3 и более 40 мг/м3. Температура вспышки должна быть менее 30С. Температура самовоспламенение должно быть менее 520С. Класс опасности должен быть не хуже 2. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4, должен быть менее 52с и более 38с. Степень разбавления грунтовки растворителем должен быть менее 30% и более 15%. Степень перетира, должен быть менее 55мкм и более 35мкм. Время высыхания до степени 3, при (105±5)°C, должно быть менее 42мин и более 30мин. Время высыхания до степени 3, при (20±5)°C, должно быть менее 32ч и более 20ч. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, должно быть менее 0,50 и более 0,20 условные единицы. Эластичность пленки при изгибе, должно быть менее 2,5мм. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, должно быть менее 65см и более 30см. Адгезия пленки должно быть менее 3баллов. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия менее 60ч. Расслаивание, должна быть менее 15мл. Расход грунтовки должен быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом более 50 г/м² и менее 70 г/м² и верхним пределом более 85 г/м² и менее 120 г/м² на однослойное покрытие. Концентрационные пределы воспламенения, более 1,02 % (по объему). Грунтовка должна быть соответствовать согласно ГОСТ 25129-82 Ксилол должен быть нефтяной. Должен быть прозрачной жидкостью, не темнее этанола, получается в процессе ароматизации нефтяных фракций. Плотность при 20°С должна быть менее 0,874 г/см 3 и более 0,867 г/см3. Пределы перегонки °С: температура начало перегонки должна быть менее 140°С ; Массовая доля основного вещества (ароматических углеводородов C8H10), менее (99,9%) или не определяется. Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, должен быть менее 0,6 и более 0,1. 70 Содержание сероводорода и меркаптанов должно присутствовать или отсутствовать. Реакция водной вытяжки должна быть нейтральная. Должен испаряться без остатка. Температура вспышки, не ниже 23°С. Пределы перегонки °С: при 98% объема перегоняется при температуре, более 141,0°С и менее 143,0°С; Ксилол нефтяной должен быть предназначен для выделения изомеров ксилола и применения в качестве растворителя лаков и красок. Ксилол нефтяной должен быть марки А или Б. Температура самовоспламенения должна быть выше 350°С и ниже 500°С, температура вспышки в закрытом тигле должна быть ниже 30°С и выше 15°С. Ксилол должен быть соответствовать согласно ГОСТ 9410-78. 71