от «___» ______ 2014 г. - Северодвинский хлебокомбинат

Договор № _____
поставки оборудования
г. Северодвинск
«___» __________ 2014 г.
Открытое акционерное общество «Северодвинский хлебокомбинат», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Макаровского Александра
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и закрытое
акционерное общество «Научно-технический комплекс Контур», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Шевякова Игоря Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготавливать и поставлять, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать Технологическое дозировочное оборудование и запасные части к
нему.
1.2. Номенклатура поставляемого оборудования и количество единиц
оборудования устанавливается при заказе и оформляется Приложением к настоящему
Договору.
1.3. Состав (комплектность), особенности поставляемого оборудования, а также
отклонения от положений настоящего Договора устанавливаются Приложением к
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора. Приложение
оформляется для каждого заказа.
1.4. Поставщик обязуется в согласованные сроки предоставить техническую
информацию, необходимую для выполнения монтажа оборудования в технологические
линии.
1.5. Монтаж и наладка оборудования производится Покупателем самостоятельно
по технической документации Поставщика.
2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Поставляемое оборудование не подлежит обязательному метрологическому
надзору за средствами измерений, так как используется для внутренних технологических
нужд Покупателя.
2.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и соответствие
его технических характеристик требованиям технической документации Изготовителя (он
же Поставщик).
2.2.1. Качество оборудования должно соответствовать нормативным документам,
устанавливающим технические и санитарно-гигиенические требования к оборудованию
для хлебозаводов.
2.3. Гарантийный срок на оборудование, поставляемое по данному договору,
составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента получения оборудования Покупателем, но
не более 13 (тринадцати) месяцев с момента отгрузки.
2.4. В период срока гарантии Поставщик обязуется за свой счёт отремонтировать
или заменить вышедшие из строя узлы и блоки оборудования, которые подлежат возврату
Поставщику в согласованные сроки для определения и устранения причин их отказа.
3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Общая стоимость устанавливается в Приложении к Договору, оформляемому
по каждому заказу.
3.2. Порядок расчётов устанавливается Приложением к Договору и оформляется по
каждому заказу.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления финансовых средств на расчётный
счёт Поставщика.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки устанавливается в рабочих днях Приложением к Договору и
исчисляется с момента авансирования работ по п. 3.2 Договора. За Поставщиком
сохраняется право досрочной поставки.
4.2. Способ доставки оборудования указывается в Приложении к Договору.
4.3. Наличие и характеристика транспортной тары устанавливаются в соответствии
с Приложением к Договору и уточняются для каждого заказа.
4.4. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности оборудования к поставке не
позднее 5 (пяти) дней до истечения срока поставки.
4.5. Поставка Оборудования производится после зачисления на расчётный счёт
Поставщика оплаты согласно соответствующему Приложению к Договору и получения
подлинника настоящего Договора и Приложения.
4.6. Датой поставки оборудования считается дата приёмки его организацией,
отвечающей за перевозку груза до местонахождения Покупателя. При самовывозе – датой
поставки считается дата передачи оборудования представителю Покупателя.
4.7. Одновременно с поставкой оборудования Поставщик предоставляет накладную
по форме ТОРГ-12, счёт-фактуру, оригиналы счетов, заверенную копию Декларации
соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза на поставляемое
оборудование, оригиналы технической документации на поставляемое оборудование.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств, возникших после
заключения Договора в результате чрезвычайных и неотвратимых стороной событий (или
их последствий), которые не могли быть предвидены Сторонами в момент заключения
Договора (обстоятельства непреодолимой силы).
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой
сложилась невозможность выполнения условий настоящего Договора, должна
незамедлительно, в письменной форме, известить о них другую Сторону с
предоставлением подтверждения таковых обстоятельств.
5.3. Если в период действия Договора работы прекращаются по инициативе
Покупателя, то Поставщик на основании официального запроса Покупателя возвращает
последнему полученную по Договору сумму в соответствии с Приложением за вычетом
фактически произведённых им затрат.
5.4. Если в течение календарного месяца Договор и Приложения к нему не
подписываются Покупателем, то Поставщик имеет право в одностороннем порядке
изменить свои предложения по стоимости оборудования или аннулировать Договор в
целом или Приложение к нему.
5.5. Если в течение календарного месяца с момента подписания Сторонами
Приложения к нему Покупателем не произведена предоплата, то Поставщик имеет право
в одностороннем порядке аннулировать Приложение.
5.6. Настоящий Договор, переданный по факсимильной связи, имеет юридическую
силу. Стороны в течение двух недель после подписания Договора обмениваются его
оригиналами.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися Сторонами.
6.2. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его
неотъемлемой частью.
6.3. Вся переписка и переговоры, касающиеся данного Договора, ранее имевшие
место между Сторонами, после заключения Договора считаются утратившими силу.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения срока поставки Оборудования, предусмотренного п. 4.1
настоящего Договора Поставщик выплачивает Покупателю на основании его письменного
требования неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены
Оборудования, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки
поставки, но не более 5 % (пять процентов) от цены Оборудования. Поставщик отвечает
за возможные убытки Покупателя/Получателя, связанные с просрочкой поставки
Оборудования.
7.3. В случае просрочки оплаты, Поставщик имеет право перенести срок поставки
Оборудования на срок, равный сроку задержки платежа Покупателем. В случае просрочки
оплаты Покупатель выплачивает Поставщику на основании его письменного требования
неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей
оплате согласно условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки, но не более
5 % (пять процентов) от цены Оборудования.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, по возможности, разрешаются путём переговоров между Сторонами.
В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на
разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по
«31» декабря 2014 г.
8.2. В дальнейшем, в случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о
расторжении настоящего Договора за один месяц до окончания срока его действия, он
автоматически продлевается на один год.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Поставщик:
Покупатель:
ОАО «Северодвинский хлебокомбинат» ЗАО «НТК КОНТУР»
164509, РФ, Архангельская область,
199048, РФ, г. Санкт-Петербург, Наб.реки
г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 7,
Смоленки, д. 19-21,
телефон/факс: (81842) 7-01-74,
тел./факс: (812) 612-28-00,
sever_hk@atnet.ru
эл. почта: mail@ntk-kontur.ru
ИНН 2902045853/КПП 290201001,
ИНН 7826015412/КПП 780101001,
р/счёт 40702810404260112382
р/счёт 40702810068000001161
в отделении № 8637 Сбербанка России
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
г. Архангельск,
в Санкт-Петербурге,
к/счёт 30101810100000000601
к/с 30101810200000000704,
в ГРКЦ г. Архангельска,
ОКПО – 45510543,
БИК 041117601,
ОКВЭД – 29.53, 33.20.8, 33.2.9,
ОГРН 1032901007809.
ОГРН 1027804847740, БИК 044030704.
А.В. Макаровский
М.П.
И.А. Шевяков
М.П.
Приложение № 1
к Договору поставки оборудования
№ __________ от «___» __________ 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ
на поставку технологического оборудования и запасных частей к нему
№
п/п
Наименование
оборудования
Кол- Цена (руб.), с НДС
во,
всего
шт. за 1 шт.
Особенности оборудования

1
Станция дозирования
жидких компонентов
КОНТУР Х530ПВ-М, мод.
(КОНТУР Х530ПВ-М/65)
в составе:
Электрогидравлический 3-х
1.1 канальный блок дозирования
жидких компонентов Х-44ПВ
1
1
1.2
Пульт управления Х-18М
1
1.3
Блок питания станции
1
1.4
Модуль сопряжения ХР-65
1
1.5
Монтажный комплект
1
Комплект эксплуатационной
документации
Комплект транспортной тары
1.7
для технологического
оборудования
1.6
Порционное дозирование до 3-х жидких
компонентов для приготовления теста:
1-й канал приготовление и дозирование
воды заданной температуры;
2-й дрожжевая суспензия; 3-й резерв.
 Все каналы станции работают
параллельно и независимо друг от друга.
 Конструкция Станции обеспечивает слив
жидкости в тестомесильную машину,
как справа, так и слева от оператора.

Станция переводится в режим
периодического или непрерывного
тестоведения программным путём.
 Набор рецептуры теста и корректировка
слива производится непосредственно в
граммах с цифровой клавиатуры пульта
управления.
325739,0 325739,0
 Дозирование компонентов производится
по времени истечения жидкости через
калиброванное отверстие в клапане при
автоматическом поддержании ее уровня
в накопительном бачке ёмкостью 1,5 л.
 Бачки и клапаны легко разбираются для
промывки и санобработки без
применения инструмента.
 Все элементы гидравлического тракта
(бачок, поплавок, входные и сливные
клапаны), а также корпус Станции
изготовлены из нержавеющей стали.
 Учёт количества дозируемых жидкостей
за текущую и предыдущую смену, а
также тотальный учёт компонентов с
начала эксплуатации. Учёт ведётся
отдельно по каждому компоненту.
Изобарическое дозирование воды заданной
температуры (дозатор-смеситель) и 2-х
различных легко текучих жидкостей и
вкусовых добавок
Система управления блоками дозирования (с
кронштейном) модернизированная
3-х фазный линейный сетевой
преобразователь повышенной мощности
12В, 40А (500Вт)
Осуществляет функцию сопряжения с ТММ
непрерывного действия, позволяет
синхронизировать работу станции с работой
тестомесильной машины и измерять
температуру теста.
Материалы и комплектующие
для монтажа оборудования.
1
-
-
ПС, ИМ, РЭ, комплект электрических схем.
1
-
-
Тара для оборудования,
для условий доставки автотранспортом.




2
Станция дозирования
жидких компонентов
КОНТУР Х540ПВ-М, мод.
(КОНТУР Х540ПВ-М/65)
в составе:

1
561680,0 561680,0




Электрогидравлический 3-х
2.1 канальный блок дозирования
жидких компонентов Х-44ПВ
Электрогидравлический 3-х
2.2 канальный блок дозирования
жидких компонентов Х-44
1
-
-
1
-
-
Порционное дозирование
до 6-ти жидких компонентов
для приготовления теста:
1-й канал приготовления и дозирования
воды заданной температуры;
2-й дрожжевая суспензия;
3-й солевой раствор;
каналы 4-й, 5-й, 6-й резервные.
Все каналы станции работают
параллельно и независимо друг от друга.
Конструкция Станции обеспечивает слив
жидкости в тестомесильную машину,
как справа, так и слева от оператора.
Станция переводится в режим
периодического или непрерывного
тестоведения программным путём.
Набор рецептуры теста и корректировка
слива производится непосредственно в
граммах с цифровой клавиатуры пульта
управления.
Дозирование компонентов производится
по времени истечения жидкости через
калиброванное отверстие в клапане при
автоматическом поддержании ее уровня
в накопительном бачке ёмкостью 1,5 л.
Бачки и клапаны легко разбираются для
промывки и санобработки без
применения инструмента.
Все элементы гидравлического тракта
(бачок, поплавок, входные и сливные
клапаны), а также корпус Станции
изготовлены из нержавеющей стали.
Учёт количества дозируемых жидкостей
за текущую и предыдущую смену, а
также тотальный учёт компонентов с
начала эксплуатации. Учёт ведётся
отдельно по каждому компоненту.
Изобарическое дозирование воды заданной
температуры легко текучих жидкостей
Изобарическое дозирование легко текучих
жидкостей (водные растворы соли, сахара,
дрожжей, масло, жидкие закваски, и пр.)
Система управления блоками рецептурного
дозирования Х-44 в комплекте с
кронштейном.
Блок питания ~220В/=12 В, 500 Вт
Осуществляет функцию сопряжения с ТММ
непрерывного действия, позволяет
синхронизировать работу станции с работой
тестомесильной машины и измерять
температуру теста.
Материалы и комплектующие для монтажа
оборудования.
2.3
Пульт управления Х-18М
1
-
-
2.4
Блок питания станции
1
-
-
2.5
Модуль сопряжения ХР-65
1
-
-
2.6
Монтажный комплект
1
-
-
-
-
ПС, ИМ, РЭ, комплект электрических схем.
-
-
Тара для оборудования,
для условий доставки автотранспортом.
Комплект эксплуатационной
1
документации
Комплект транспортной тары
2.8
для технологического
1
оборудования
ИТОГО: 887419,0, включая НДС 18 %.
2.7
Всего по договору: 887419,0 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста
девятнадцать руб. 00 коп.).
1. Срок поставки – в течение 20 рабочих дней в соответствии с п. 4.1 Договора.
2. Доставка автотранспортом до терминала Перевозчика в г. Северодвинске, оплата
Перевозчику осуществляется Покупателем.
3. Порядок оплаты:
3.1. Покупатель перечисляет на расчётный счёт Поставщика предоплату (70 %
стоимости) в сумме 621193 руб. 30 коп. (Шестьсот двадцать одна тысяча сто девяносто три
руб. 00 коп.), в том числе НДС (18 %) 94758 руб. 30 коп. (Девяносто четыре тысячи семьсот
пятьдесят восемь руб. 30 коп.), в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания
настоящего Приложения на основании выставленного счёта Поставщика.
3.2. Окончательный расчёт (30 % стоимости) в сумме 266225 руб. 70 коп. (Двести
шестьдесят шесть тысяч двести двадцать пять руб. 70 коп.), в том числе НДС (18 %) 40610
руб. 70 коп. (Сорок тысяч шестьсот десять руб. 70 коп.), Покупатель перечисляет на
расчётный счёт Поставщика перед поставкой оборудования в течение 5 (пяти) банковских
дней по получению уведомления о готовности Оборудования к поставке на основании
выставленного счёта Поставщика.
4. Все остальные условия в соответствии с Договором поставки оборудования
№ _____ от «___» __________ 2014 г.
«ПОКУПАТЕЛЬ»
«ПОСТАВЩИК»
А.В. Макаровский
М.П.
И.А. Шевяков
М.П.