Муниципальное учреждение здравоохранения
Центральная городская больница городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
_____________________________________________________________
«Утверждаю»
Главный врач МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
____________________ Кузнецова А.З.
26 ноября 2010 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения муниципальных контрактов по поставке
изделий медицинского назначения
для МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
(на 1 полугодие 2011 г.)
№ 22 /ОА-10
г. Нефтекамск - 2010 год
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п
I.
II.
Раздел1.
Часть1.
Часть2.
Часть3.
Часть4.
Часть5.
Раздел2.
Часть1.
Часть2.
Часть3.
Раздел3.
Часть1.
Часть2.
Часть3.
Часть4.
Часть5.
Часть6.
Часть7.
Часть8.
Часть9.
Раздел4.
Раздел5.
Часть1.
Часть2.
Раздел6.
Часть1.
Часть2.
Часть3.
IV.
Раздел1.
II.
IV.
V.
Наименование
Приглашение на участие в открытом аукционе
Инструкция участникам размещения заказа
Общие положения
Законодательное регулирование
Требования к участникам размещения заказа
Формирование цены контракта (цены лота)
Источник финансирования и порядок оплаты Товара
Отказ от проведения аукциона
Документация об аукционе
Предоставление документации об аукционе
Разъяснение документации об аукционе
Изменение извещения и документации об аукционе
Подготовка заявки на участие в аукционе
Язык заявки на участие в аукционе
Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе
Обеспечение заявки на участие в аукционе
Оформление и подписание заявки на участие в аукционе
Опечатывание и маркировка заявки на участие в аукционе
Подача заявки на участие в аукционе
Количество заявок на участие в аукционе
Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе
Опоздавшая заявки на участие в аукционе
Рассмотрение заявки на участие в аукционе
Определение победителя аукциона
Процедура проведения аукциона, полномочия Комиссии и аукциониста
Оформление итогов аукциона
Заключение муниципального контракта по итогам аукциона
Заключение муниципального контракта
Стр.
3
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
13
14
14
Изменение объемов поставки Товара, предусмотренных муниципальным контрактом
16
Право на обжалование
17
Технические задания
Техническое задание
Информационная карта аукциона
Образцы форм документов на участие в аукционе
Проекты муниципальных контрактов
18
I. Приглашение на участие в открытом аукционе
18
30
36
50
Уважаемые господа!
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского округа г.
Нефтекамск Республики Башкортостан приглашает юридических и физических лиц принять участие в
аукционе на право заключения муниципальных контрактов по поставке изделий медицинского
назначения для нужд МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск.
Источником финансирования - бюджет городского округа г.Нефтекамск и внебюджетный фонд
(РФОМС).
Данный комплект документации об аукционе предназначен для оформления участниками
размещения заказа заявок на участие в аукционе.
Документация об аукционе выдается бесплатно на основании письменного заявления (запроса)
заинтересованного лица в порядке, предусмотренного настоящей документацией по адресу РБ, 452687, г.
Нефтекамск, ул. Парковая, 31, административный корпус (юридический кабинет). Документация об
аукционе может быть выслана на адрес электронной почты участника размещения заказа (далее – УРЗ) с
подтверждением о получении в соответствии с настоящей документацией.
В случае согласия принять участие в аукционе, просим Вас подать заявку на участие в аукционе в
письменной форме до 17.12.2010 года до 16.00 часов (время местное) по адресу: РБ, 452687, г.
Нефтекамск, ул. Парковая, д. 31 административный корпус, юридический отдел с 8.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 (время местное) в рабочие дни.
Аукцион будет проводиться 22.12.2010 г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу г. Нефтекамск, ул.
Парковая, д. 31, административный корпус (актовый зал).
Настоящая информация распространяется на всех заинтересованных физических и юридических
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала и т.п.
Извещение о проведении открытого аукциона №22/ОА-10
Муниципальный заказчик МУЗ Центральная городская больница городского округа г. Нефтекамск РБ
проводит открытый аукцион на право заключения муниципальных контрактов по поставке изделий
медицинского назначения для нужд МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск в течение 1 полугодия
2011 года. По следующим лотам:
Лот №1 — Реактивы и расходные материалы для биохимической и КДЛ лаборатории - начальная
(максимальная) цена лота — 1 357 000,00 руб.
Лот №2- Реактивы на анализаторы мочи - начальная (максимальная) цена лота — 817 200,00 руб.
Лот №3—Реактивы на гематологические анализаторы-начальная (максимальная) цена лота — 929 000,00
руб.
Лот №4- Реактивы биохимические, для коагулологии и анализатора иономера - начальная (максимальная)
цена лота — 520 000,00 руб.
Лот №5 — Реактивы для биохимической лаборатории— начальная (максимальная) цена лота – 398000,00
руб.
Лот №6- Питательные среды для баклаборатории — начальная (максимальная) цена лота -200 000,00 руб.
Лот №7 -Реактивы для клинико-гематологического отдела лаборатории— начальная (максимальная) цена
лота – 180 000,00 руб.
Лот №8 — Реактивы для иммуноферментного анализа— начальная (максимальная) цена лота -1 477 600,00 руб.
Место поставки товара – РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31(до склада Заказчика).
Источник финансирования - бюджет городского округа г.Нефтекамск и внебюджетный фонд
(РФОМС).
Местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты заказчика: 452687,
РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31(админ. корпус), тел: (34783)5-84-87,5-72-28,5-83-96, 5-83-01, факс: 572-28, [email protected]
Документация об аукционе предоставляется и заявки участников размещения заказа принимаются по
17.12.2010г. г. до 16.00 ч.(время местное) по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая 31, администр.
корпус (юридический отдел) с 8.00ч. до 16.00ч. перерыв с 13.00ч. до 14.00ч. (время местное) в рабочие дни.
Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе http://goszakaz.bashkortostan.ru;
http://adm.neftekamsk.ru/gos/. Время начала рассмотрения заявок – 17.12.2010г. в 16.00 ч. (время местное).
Место, дата, время проведения аукциона: г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31(администр. корпус, актовый
зал), 22.12.2010г. в 10.00 ч. (время местное). Преимущества не предоставляются.
II. Инструкция Участникам размещения заказа
Раздел 1. Общие положения
Часть1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Федеральным законом от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным Законом от 10 января 2001 г. №1 –ФЗ «Об
электронно-цифровой подписи», Приказом от 5 декабря 2008 года № 427 Министерство экономического
развития Российской Федерации «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или
муниципальных нужд» ,Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации и действующими международными нормами. В части, прямо не урегулированной
действующим законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей
документацией об аукционе.
Часть2. Требования к участникам размещения заказа
2.1 Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
2.2. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования,
предусмотренные (в соответствии со ст.11 ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»Законом):
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в
отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
2.3. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей
заявки на участие в аукционе, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от
характера и результатов проведения аукциона, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
.
Часть3. Формирование цены контракта (цены лота)
3.1. Порядок формирования цены контракта предусмотрен проектом муниципального контракта,
являющегося приложением к настоящей документации об аукционе.
3.2. В случае, если предметом аукциона является товар, на который распространяется Приказ от 5
декабря 2008 года №427 Министерства экономического развития Российской Федерации «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки
товаров для государственных или муниципальных нужд», муниципальный контракт о поставке товара,
происходящего из иностранного государства, заключается по цене, предложенной участником аукциона
сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
3.3. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы поставщика,
связанные с надлежащим исполнением муниципального контракта, в том числе, стоимость самого
медицинского оборудования (включая его принадлежности, комплектующие), расходы, связанные с
обучением медицинского персонала Заказчика, гарантийным обслуживанием оборудования и его
принадлежностей, на перевозку, разгрузку, монтаж, пуско-наладку, страхование оборудования и его
принадлежностей, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3.4. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов, является российский
рубль.
Часть4. Источник финансирования и порядок оплаты товара
4.1. Финансирование заказа по муниципальным контрактам, заключенных по результатам
аукциона, будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа г. Нефтекамск и
внебюджетного фонда (РФОМС).
4.2. Оплата товара будет производиться в порядке, в сроки, в форме и на условиях,
предусмотренных настоящей документации об аукционе (см. Информационную карту аукциона)
путем включения данных положений в проект муниципального контракта по соответствующему лоту,
являющегося неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе.
Часть5. Отказ от проведения аукциона
5.1. Заказчик, официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения
не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается
заказчиком соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от
проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить
соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
аукционе.
5.4. Заказчик возвращает УРЗ денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких
заявок,в течении пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого
аукциона.
Раздел2. Документация об аукционе
Часть1. Предоставление документации об аукционе
1.1. Документация об аукционе может предоставляться как на бумажном носителе, так и в
электронном виде на адрес электронной почты претендента на участие аукционе с подтверждением УРЗ о
получении документации с учетом положений настоящей документации.
1.2. Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию и ознакомиться с
документацией об аукционе также на официальных сайтах в сети Интернет, указанных в
Информационной карте аукциона. Официально комплект документации об аукционе может быть
получен всеми заинтересованными лицами в письменной форме по адресу Заказчика, указанного в
Информационной карте аукциона (юридический отдел) на основании письменного заявления (запроса)
лица о предоставлении документации об аукционе под роспись по Форме№1, прилагаемой к настоящей
документации.
1.3. В случае, если УРЗ получил документацию об аукционе не в соответствии с настоящим
порядком, Заказчик не несет ответственности за неполучение информации об изменениях, внесенных в
документацию об аукционе.
1.4. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Заказчик, Единая комиссия (далее
- Комиссия) будут руководствоваться текстом официальной печатной документации об аукционе, и не
несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной УРЗ неофициально.
Часть2. Разъяснение документации об аукционе
2.1. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе по письменному
запросу УРЗ, представленного по Форме№2, прилагаемой к настоящей документации.
2.2. Любой УРЗ вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации об
аукционе в письменной форме (в том числе посредством факсимильной связи) или в форме электронного
документа на адрес электронной почты Заказчика, указанного в Информационной карте аукциона.
2.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об
аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
2.4. Разъяснения Заказчика, включающие текст запроса без указания его источника, размещаются на
официальном сайте в течение одного дня со дня направления разъяснений документации об аукционе по
запросу УРЗ, с указанием предмета запроса, но без указания УРЗ, от которого поступил запрос.
Часть3. Изменения извещения и документации об аукционе
3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
3.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения
такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на
официальном сайте Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
3.3. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений,
внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
3.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом УРЗ вправе принять
решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
3.5. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения
такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются
Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
3.6. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения
заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие
в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Раздел3. Подготовка заявки на участие в аукционе
Часть1. Язык заявки на участие в аукционе
1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная УРЗ, а также вся корреспонденция, которой
обмениваются УРЗ и Заказчик должны быть написаны на русском языке.
1.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные УРЗ в составе заявки на участие в
аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный
перевод необходимых разделов на русском языке. В случаях, указанных в Информационной карте
аукциона, может требоваться надлежащим образом заверенный перевод документов. Заказчик вправе не
рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
1.3.
УРЗ должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его
ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может быть расценено как
несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в связи с чем,
такой УРЗ может быть не допущен до аукциона.
Часть2. Требования к документам, входящим в состав заявки на
участие в аукционе
2.1. Для участия в аукционе УРЗ подает заявку на участие в аукционе в срок и по Форме № 3,
которые установлены документацией об аукционе.
2.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). В случае, если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную
печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица, в соответствии с пунктом 9 Раздела II настоящей
документации об аукционе;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой.
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках товара, о качестве работ, услуг, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товару, работам, услугам. При этом в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации такие документы передаются вместе с товаром, в составе заявки на участие в аукционе такие
документы могут быть приложены по усмотрению Участника размещения заказа;
3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным
требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документ или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе);
Платежное поручение считается надлежаще оформленным в случае, если в поле «Списано со
сч.плат» проставлена дата списания денежных средств со счета плательщика, в поле «Отметки банка»
проставлена отметка банка об оплате1;
б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов
(копии действующих лицензий и других документов на виды работ (услуг), являющихся предметом
аукциона)
2.3. Отсутствие или неполное представление документов, указанной в пункте 2.2. части 2.
раздела 3 документации об аукционе, являются основанием для принятия решения об отказе в допуске к
участию в аукционе такого УРЗ.
2.4. В случае, если предметом аукциона является товар, на который распространяется Приказ от 5
декабря 2008 года №427 Министерства экономического развития Российской Федерации «Об условиях
допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки
товаров для государственных или муниципальных нужд»-если в заявке на участие в аукционе участника
размещения заказа не указана страна происхождения поставляемого товара, при рассмотрении заявок
такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.
2.5. УРЗ подает заявку на участие в аукционе в письменной форме на бумажном носителе на
адрес Заказчика, указанного в Информационной карте аукциона и в порядке, предусмотренным
действующим законодательством, настоящей документацией.
2.6. Никакие исправления, вставки между строк, надписи поверх первоначального текста,
подчистки не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц) с
указание надписи «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
2.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются УРЗ и
хранятся у Заказчика в порядке, предусмотренным Законом.
2.8. Количество заявок на участие в аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота)
Часть3. Обеспечение заявки на участие в аукционе
3.1. Заказчика установил обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% начальной
(максимальной) цены лота. При этом обеспечение устанавливается по каждому лоту. Участник
размещения заказа перечисляет денежные средства на следующий счет:
В Территориально-финансовом управлении МФ РБ г.Нефтекамск
Администрация городского округа г.Нефтекамск Республики Башкортостан (МУЗ ЦГБ ГО г.Нефтекамск РБ)
л/с 050 060 000 00
р/с 403 028 108 000 300 000 12
ИНН
0264 005 932
БИК 048 073 770
ЗАО УралСиб в г.Уфа, г.Уфа
1
В соответствии с «Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации» №2-П от 03.10.2002г.,
утвержденным ЦБ РФ
Назначение платежа : ////(////04=
л/сч05006000000 )Обеспечение заявки на участие в аукционе №…. НДС….
Часть4. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе
4.1. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов (рекомендуемое оформление:
листы формата А4, размер шрифта 12 либо 14, Times New Roman).
4.2.
Документы и сведения, для которых в настоящей документации об аукционе предусмотрены
специальные формы должны быть подготовлены точно в соответствии с данными формами.
4.3.
УРЗ самостоятельно определяет способ доставки заявки на участие в аукционе и несет все
риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков
получения заявок на участие в аукционе, признана опоздавшей.
Часть5. Опечатывание и маркировка заявки на участие в аукционе
5.1. Полный пакет документов, подаваемый УРЗ на участие в аукционе должен быть прошит в
левом верхнем углу заявки, парафирован, пронумерован и скреплен подписью уполномоченного лица и
печатью УРЗ в один том и в такой же последовательности как это указано в Части 2 Раздела 3 настоящей
документации.(Рекомендация)
Часть6. Подача заявки на участие в аукционе
6.1. УРЗ подает заявку на участие в аукционе в сроки указанные в Информационной карте
аукциона.
6.2. Заявка на участие в аукционе подается непосредственно Заказчику по адресу, указанного в
Информационной карте аукциона. Заказчик производит регистрацию конверта УРЗ путем присвоения
конверту регистрационного номера, который после фиксируется в «ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ
(ОТЗЫВА) ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ».
Часть7. Количество заявок на участие в аукционе
7.1. Каждый УРЗ вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого
лота. В случае установления факта подачи одним УРЗ двух и более заявок на участие в аукционе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого УРЗ, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Часть8. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе
8.1. Изменение УРЗ своей заявки на участие в аукционе после подачи ее Заказчику не допускается.
8.2. УРЗ вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе после ее подачи при условии, что
письменное уведомление об отзыве будет получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на
участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.
8.3. К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:
8.3.1.Уведомление должно быть направлено Заказчику по адресу, указанному в Информационной
карте аукциона.
8.3.2. Уведомление должно содержать заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» и соответствующий текст по Форме№9 прилагаемой к настоящей
документации. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты
окончания срока подачи заявок, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе
будет рассматриваться как действительная.
8.3.3. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью УРЗ.
Часть9. Опоздавшая заявка на участие в аукционе
9.1.Полученные после срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в
Информационной карте аукциона заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день
возвращаются Заказчиком УРЗ, подавшего такие заявки.
Раздел4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
1.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об аукционе, указанном в Информационной карте аукциона в порядке,
предусмотренном Законом.
1.2. В случае установления факта подачи одним УРЗ двух и более заявок на участие в аукционе
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в
аукционе такого УРЗ не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
1.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о
проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие
в аукционе о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о
приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких
задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника
размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта
наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при
условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника
от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
1.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией
принимается решение о допуске к участию в аукционе УРЗ и о признании УРЗ, подавшего заявку на
участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого УРЗ к участию в аукционе в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены Законом, а также оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок
на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об УРЗ, подавших заявки на участие в
аукционе, решение о допуске УРЗ к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об
отказе в допуске УРЗ к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений
Закона, которым не соответствует УРЗ, положений документации об аукционе, которым не
соответствует заявка на участие в аукционе этого УРЗ, положений такой заявки на участие в аукционе,
которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена
Комиссии о допуске УРЗ к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
Заказчиком на официальном сайте.
1.6. УРЗ, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и УРЗ,
подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются
уведомления о допуске к участию в отрытом аукционе и признании участником аукциона (Форма №10)
или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе (Форма №11) не позднее дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
1.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
Раздел 5. Определение победителя аукциона
Часть1. Процедура проведения аукциона, полномочия Комиссии
и аукциониста
1.1. Аукцион проводится в месте, в день и час, указанном в извещении о проведении открытого
аукциона, Информационной карте аукциона.
1.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или
их уполномоченных представителей.
1.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
1.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении
предложить более низкую цену контракта, Заказчик обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной
цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта.
1.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов
Комиссии большинством голосов.
1.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1.6.1. Регистрация Участников аукциона начинается за 30 (тридцать) минут до начала времени
проведения аукциона. Перед началом проведения аукциона Комиссия проверяет документы и
полномочия, необходимые для участия в аукционе явившихся участников аукциона и их представителей.
Участники аукциона должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников аукциона
должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность или направление
(ФОРМА № 6,7). Заказчик затем регистрирует их в “ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
АУКЦИОНА” и получают карточки с номерами (далее – карточки), которые соответствуют номеру в
“ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА”.
1.6.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона. Аукционист
объявляет правила проведения аукциона, предмета контракта, начальной(максимальной) цены
контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион.
1.6.3.Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" (после фразы аукциониста
«Ваши предложения») поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по
объявленной цене.
1.6.4. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта,
сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в
соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена. В случае
одновременного поднятия участниками аукциона нескольких карточек, решение относительно первой
поднятой карточки принимается аукционистом и является окончательным. После объявления карточки,
поднятой первой, все карточки (включая и карточку, поднятую первой) должны быть опущены
участниками аукциона. Удержание поднятой карточки при произнесении новой цены контракта,
сниженной в соответствии с текущим шагом аукциона, не считается предложением участника аукциона.
1.6.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номера
карточек победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
контракта.
1.6.6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену
контракта.
1.7. В случае если в аукционе участвовал единственный участник или в связи с отсутствием
предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальной
(максимальной) цена контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после
троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни
одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта,
аукцион признается несостоявшимся.
1.8. Во время всей процедуры торгов участникам аукциона, членам Комиссии, Заказчику
запрещается вступать в переговоры между собой, пользоваться мобильными и и(или) иными средствами
связи, нарушать тишину в зале проведения аукциона.
1.9. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись
аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона, об участниках, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и
предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения победителя
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.
1.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
1.11. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами Комиссии в день
провидения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.
Заказчик в течении трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один
экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
1.12. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня,
следующего после подписания указанного протокола и опубликовывается в официальном печатном
издании в течение пяти рабочих дней.
1.13. Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола об итогах
аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, а также в форме электронного документа
запрос о разъяснении результатов аукциона (Форма№12). Заказчик в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан
представить такому участнику соответствующие разъяснения.
Часть2. Оформление итогов аукциона
2.1. По итогам торгов Комиссией оформляется протокол аукциона. Протокол аукциона (об итогах
проведения аукциона) в течении трех рабочих дней направляется вместе с проектом муниципального
контракта победителю аукциона.
2.2. Заказчик признает, что торги не состоялись в том случае, если:
а) Участники аукциона не приняли участия в процедуре торгов;
б) Заказчик не допустил представителей участников аукциона к участию в аукционе в виду
отсутствия у них полномочий и (или) документов их подтверждающих.
2.3. В случае если в аукционе участвовал единственный участник аукциона, Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся)
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект
муниципального контракта и протокол аукциона (об итогах аукциона).
2.4. Уведомление о признании участника аукциона победителем аукциона и протокол аукциона
(об итогах проведения аукциона), а также проект муниципального контракта выдаются его
уполномоченному представителю Заказчиком под роспись либо направляются по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении. Отправления писем производятся в срок не позднее трех рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона).
2.5. Протокол аукциона (об итогах проведения аукциона) размещается на официальном сайте
Заказчиком в течение одного дня следующего после дня его подписания.
2.6. Любой участник аукциона после опубликования или размещения протокола об итогах
аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, а также в форме электронного документа
запрос о разъяснении результатов аукциона (Форма№12). Заказчик в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан
представить такому участнику соответствующие разъяснения.
Раздел6. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона
Часть1. Заключение муниципального контракта
1.1. Проект контракта составляется путем включения цены контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, кроме случаев,
предусмотренных Законом.
1.2. Победитель в срок, указанный в документации об аукционе (но не ранее чем через 10 дней со
дня размещения на официальном сайте протокола аукциона), должен подписать муниципальный
контракт и вернуть его Заказчику.
1.3. Муниципальный контракт заключается на условиях и в сроки, указанные в документации об
аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона кроме случаев, предусмотренных Законом.
1.4. В случае если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения муниципального
контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона
заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который занял второе
место. При этом Комиссия оформляет протокол об отказе от заключения контракта.
1.5. Муниципальный контракт заключается между Заказчиком и участником, занявшим второе
место, в течение срока, определенного настоящей документацией об аукционе.
1.6. В случае если в аукционе участвовал только один участник аукциона, Заказчик в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику
аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта и один экземпляр
протокола аукциона (об итогах аукциона).
1.7. Муниципальный контракт по итогам торгов заключается с победителем аукциона или иными
лицами, предусмотренными в настоящей документации об аукционе, по каждому лоту аукциона
отдельно.
Часть2. Изменение объемов поставки товаров предусмотренных
муниципальным контрактом
2.1.Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения
контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество
товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на
поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в
дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,
услугами, предусмотренными контрактом.
2.2При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема
таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально
количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены
контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в
поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от
деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара
Часть3. Право на обжалование
3.1. Любой УРЗ имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Комиссии, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, международными нормами и
на основании Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94 –ФЗ глава 8. в
случае, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы.
IV. Техническое задание
ПРИМЕЧАНИЕ! В связи с необходимостью обеспечения совместимости с имеющимся у Заказчика
лабораторным оборудованием и обеспечения преемственности полученных результатов предложения
Участников размещения заказа по лоту № 2 не могут содержать наименования продукции, являющиеся
эквивалентом предмета закупки, в соответствии с ч.3 ст.34 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 года «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Требования к поставляемому товару:
Для обеспечения преемственности результатов продукция по п.п.13-15, 25-26,36-38 технического
задания лота № 8 (на ТОРЧ-инфекции и пренатальный скрининг) должна быть одного производителя и
должна поставляться на все инфекции одновременно (во исполнение приказа МЗ РБ № 295-Д от
25.02.09г.). Наличие регистрационных удостоверений на поставляемую продукцию.
С целью обеспечения преемственности полученных результатов предложения Участников размещения
заказа по п.34 технического задания лота № 8 не могут содержать наименования продукции,
являющиеся эквивалентом предмета закупки в соответствии с ч.3 ст.34 ФЗ № 94 от 21 июля 2005 года
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (требование Приказа Минздрава РФ от 26.03.2001г. № 87 «О совершенствовании
серологической диагностики сифилиса»)
В случае поставки товара по лотам № 3,4,5,8 отличного от товара, используемого в лаборатории,
адаптация оборудования за счет Поставщика в течение дня по заявке Заказчика.
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Лот № 1
Реактивы и расходные материалы для биохимической и КДЛ
лаборатории
Для биохимического анализатора "Saba"
Железо 197 мл
Состав набора: Реагент 1 (4 х 45 мл), Реагент 2 (1 х 17 мл), стандарт
(17,9 мкмоль/л). Пробы негемолизированные сыворотка, плазма.
ФФотометрический тест. Метод с о-крезолфталеинкомплексоном.
Линейность 3,75 ммоль/л. Стабильность после
вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент 90 дней; 2-8°С до срока годности. Регистрация в МЗиСР РФ
Фосфатаза щелочная 8х40;8х10 мл
Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод
Кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА
буфером. Линейность700 Е/л. Стабильность после
вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент 2
недели; 15-25°С рабочий реагент - 5 дней. Регистрация в МЗиСР РФ
Триглицериды (с АЛФ), 4 х 100 мл,
Состав набора: Реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы сыворотка,
плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с
антилипидным фактором. Линейность11,4 ммоль/л. Стабильность
после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С 4
недели. Регистрация в МЗиСР РФ.
Кальций 200 мл
Состав набора: Буфер, Окрашивающий реагент, стандарт (2
ммоль/л). Пробы сыворотка или гапаринизированная плазма.
Прямой колориметрический тест для определения железа в
сыворотке и плазме без депротеинизации. Диапазон измерений 0,9
– 179 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2…25°C
до срока годности. Регистрация в МЗиСР РФ
Креатинкиназа, 10х8; 2х10 мл
Состав набора: Ферментативный реагент, Субстрат. Метод
Модифицированный стандартный метод по рекомендации
Европейский Комитет по Стандартам в Клинической Лаборатории,
а также IМеждународная Федерация по Клинической Химии.
ЛДГ (SCE), УФ 8х40; 8х10 мл или эквивалент
Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод
Кинетический по рекомендации SCE. Линейность2000 Е/л.
1
2
3
4
5
6
Количество
20 наборов
4 набора
3 набора
2 набора
10 наборов
6 наборов
№ п/п
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности.
Регистрация в МЗиСР РФ.
Билирубин общий 3х100; 1х75мл
Состав набора: Детергент 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент.
Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод
Фотометрический метод определения общего билирубина.
Линейность 513 мкмоль/л. Стабильность после
вскрытия/разведения: 2-8°С - 3 дня; 2-8°С до срока годности
Регистрация в МЗиСР РФ.
Контрольный материал Humatrol N (норма), лиоф. 6х5 мл или
эквивалент
Состав набора: Лиофилизат. На основе бычьей сыворотки. Метод
Для калибровки или контроля качества. Аттестованные значения в
области нормы. Более 40 аттестованных показателей. Стабильность
после вскрытия/разведения: 2-8°С 7 дней, 1 месяц при -20°.
Регистрация в МЗиСР РФ.
Холестерин (с АЛФ) 4х100 мл
Состав набора: Реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы сыворотка,
плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP)
с антилипидным фактором. Линейность19,3 ммоль/л. Стабильность
после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С 2
недели. Регистрация в МЗиСР РФ.
Мочевая кислота (с АЛФ), монореагент 3х80; 1х60 мл
Состав набора: Ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л).
Пробы сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма, моча..
Метод Ферментативный колориметрический (PAP) с
антилипидным фактором. Линейность1488 мкмоль/л. Стабильность
после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°.
Регистрация в МЗиСР РФ
Гамма-ГТ 10х8; 2х10 мл
Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод
Кинетический, колориметрический по Persijn & van der Slik.
Линейность до 280 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения:
2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - 6 недель; 15-25°С
рабочий реагент - 5 дней. Регистрация в МЗиСР РФ.
Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: Ферментативный
реагент, Субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с
последующим ферментативным определением КК.
Мультикалибратор AUTOCAL 4x5 мл или эквивалент
Состав набора: Лиофилизат. На основе сыворотке человека. Для
калибровки автоанализаторов производства в клинической
биохимии. Аттестовано около 30 параметров. Стабильность после
вскрытия/разведения: 2-8°С 7 дней, 1 месяц при -20°С; 15-25°С 8
часов. Регистрация в МЗиСР РФ.
Для биохимического анализатора "HUMALYZER 3000" и
"Rayto RT-1904C"
Фосфатаза щелочная 8х40;8х10 мл
Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод
Кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА
буфером.
Линейность700
Е/л.
Стабильность
после
вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент 2
недели; 15-25°С рабочий реагент - 5 дней. Регистрация в МЗиСР
РФ.
Триглицериды (с АЛФ), 4 х 100 мл,
Состав набора: Реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы сыворотка,
плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с
антилипидным фактором. Линейность11,4 ммоль/л. Стабильность
Количество
6 наборов
1 уп
4 наб
2 наб
2 наб
1 наб.
1 уп
3 наб
2 наб
№ п/п
16
17
18
19
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С 4
недели. Регистрация в МЗиСР РФ
Кальций 200 мл
Состав набора: Буфер, Окрашивающий реагент, стандарт (2
ммоль/л). Пробы сыворотка или гапаринизированная плазма.
Прямой колориметрический тест для определения железа в
сыворотке и плазме без депротеинизации. Диапазон измерений 0,9
– 179 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2…25°C
до срока годности. Регистрация в МЗиСР РФ
Альфа-амилаза (CNPG3) 12х10 мл или эквивалент
Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод
Кинетический, CNPG3. Линейность до 8000 Е/л. Стабильность
после вскрытия/разведения: 2-8°С 12 недель; 15-25°С 4 недели.
Регистрация в МЗиСР РФ.
Креатинкиназа (М-тест), лиоф., УФ 20х3 мл
Состав набора: Буфер/субстратная смесь, фермент/субстрат
(лиофилизир.). Пробы сыворотка, плазма. Метод Кинетический по
рекомендации DGKC. Линейность1000 Е/л. Стабильность после
вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент 10 дней 15-25°С рабочий реагент - 32 часа. Регистрация в МЗиСР
РФ.
Билирубин общий (DCA) 2х100; 2х100 мл или эквивалент
Состав набора: ДХА реагент, Нитритный реагент (2,5 ммоль/л),
Реагент для холостой пробы. Пробы свежая негемолизированная
сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА. Метод
Фотометрический колориметрический тест для определения общего
билирубина. Линейность до 30 мг/дл (510 мкмоль/л). Регистрация в
МЗиСР РФ
Количество
1 наб
50 наб
1 наб
10 наб
20
Билирубин прямой/общий (Ендр.-Гроф) 2х100; 2х9 мл
Состав набора: Реагент для определения общего билирубина, онитритный реагент, реагент для определения прямого билирубина,
п-нитритный реагент. Пробы сыворотка, плазма. Метод
Фотометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа.
Линейность
428
мкмоль/л.
Стабильность
после
вскрытия/разведения: 2-8°С; 15-25°С до срока годности
Регистрация в МЗиСР РФ.
10 наб
21
АЛТ (IFCC) 8х40; 8х10 мл или эквивалент
Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод
Кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность до 350 Е/л.
Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/
рабочий реагент - 4 недели; 15-25°С рабочий реагент - 5 дней.
Регистрация в МЗиСР РФ.
АСТ (IFCC) 8х40; 8х10 мл или эквивалент
Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод
Кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность до 350 Е/л.
Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/
рабочий реагент - 4 недели; 15-25°С рабочий реагент - 5 дней.
Регистрация в МЗиСР РФ
Контрольный материал Humatrol N (норма), лиоф. 6х5 мл или
эквивалент
Состав набора: Лиофилизат. На основе бычьей сыворотки. Метод
Для калибровки или контроля качества. Аттестованные значения в
области нормы. Более 40 аттестованных показателей. Стабильность
после вскрытия/разведения: 2-8°С 7 дней, 1 месяц при -20°.
Регистрация в МЗиСР РФ.
Общий белок (биуретовый метод), 4x100 мл ,
30 наб
22
23
24
30 наб
2 уп
30 наб
№ п/п
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Состав набора: Реагент, стандарт (80 г/л). Пробы сыворотка,
плазма. Метод Биуретовый. Линейность120 г/л Стабильность после
вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С до срока
годности. Регистрация в МЗиСР РФ.
Мочевина 8х40; 8х10 мл
Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3
ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH
кинетический. Линейность сыворотка/плазма - 50 ммоль/л.
Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/
рабочий реагент - 4 недели; 15-25°С рабочий реагент - 5 дней.
Регистрация в МЗиСР РФ.
Глюкоза (глюкозооксидазный метод), 4х100 мл,
Состав набора: Реагент, стандарт (5,55 ммоль/л). Пробы сыворотка,
плазма.
Метод
Ферментативный
колориметрический,
глюкозооксидазный. Линейность 22,2 ммоль/л. Стабильность после
вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности 15-25°С 2 недели.
Регистрация в МЗиСР РФ.
Альбумин 4х100 мл
Состав набора: Окрашивающий реагент, стандарт (40 г/л). Пробы
сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма. Метод с
использованием бромкрезолового зеленого. Линейность до 70 г/л..
Стабильность после вскрытия/разведения: 2…25°C до срока
годности. Регистрация в МЗиСР РФ
Холестерин (с АЛФ) 4х100 мл
Состав набора: Реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы сыворотка,
плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP)
с антилипидным фактором. Линейность19,3 ммоль/л. Стабильность
после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С 2
недели. Регистрация в МЗиСР РФ.
Креатинкиназа MB (М-тест), лиоф. 20х3 мл
Креатинкиназа
MB
фракция.
Состав
набора:
Буфер,
Ферментативный
реагент
(лиоф).
Метод
с
иммунным
ингибированием. Линейность до 2000 Е/л. Регистрация в МЗиСР
РФ.
Мультикалибратор AUTOCAL 4x5 мл или эквивалент
Состав набора: Лиофилизат. На основе сыворотке человека. Для
калибровки автоанализаторов производства в клинической
биохимии. Аттестовано около 30 параметров. Стабильность после
вскрытия/разведения: 2-8°С 7 дней, 1 месяц при -20°С; 15-25°С 8
часов. Регистрация в МЗиСР РФ
Расходные материалы для КДЛ
Ланцет неонатальный, для прокалывания пальца,
анцет автоматический, неонатальный, глубина прокола 1.2 мм,
лезвие 1.5 мм, розовый, 200 шт/уп.
Устройство для исследований проб крови Микроветта 200 мкл К3ЭДТА, или эквивалент
Пробирка 200 мкл с К3-ЭДТА. Градуировочная отметка "200 EDTA
K", срок годности, № лота. Внутренняя пробирка с круглым дном,
"юбка" устойчивости. В комплекте с двумя съемными крышками:
специальной резьбовой крышкой-держателем
капилляраколлектора и прокалываемой резьбовой крышкой, обеспечивающей
герметичное закрывание пробирки и проведение исследования на
автоматических анализаторах без необходимости снятия крышки.
Длина капилляра-коллектора 70 мм. Цветовая маркировка розовый. Назначение: для общеклинического анализа крови, 100
шт/уп.
Микроприбирка Aqisel с ЭДТА 250 мкл или эквивалент
Пробирка из прозрачного высокопрочного полипропилена,
Количество
30 наб
40 наб
5 наб
25 наб
1 наб
1 уп
600 шт
44500 шт
8 000 шт
№ п/п
34
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
герметичная крышка-клапан крестообразно надрезана из
эластичной синтетической резины, с К3-ЭДТА, размер 55×12
Устройство для исследований проб крови Микроветта 200 мкл К3ЭДТА, или эквивалент
Пробирка 200 мкл с антикоагулянтом К3-ЭДТА, плоское дно.
Капилляр для взятия крови длиной 70 мм интегрирован в
несъемную крышку, дополнительная прокалываемая крышка на
петле, обеспечивающая безопасную транспортировку пробирки и
проведение исследования в автоматических анализаторах без
необходимости открывания крышки. Цветовая маркировка красный. Назначение: для общеклинического анализа крови, 100
шт/уп.
Количество
18500шт
1357000,00
Лот № 2
1
2
3
4
5
Реактивы на анализаторы мочи
Тест-полоски Aution Sticks 10 EA, 100 шт/уп
Определяемые показатели: белок, глюкоза, эритроциты, рН,
кетоны, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельная плотность,
лейкоциты. Совместимость с прибором Aution "АЕ-4020"
Диагностические полоски Stix, модель Multistix 10SG, 100 шт./уп.
Совместимость с прибором Clinitek Status
Тест-полоски URISCAN 11 strip, 100 шт/уп
Совместимость с прибором URISCAN Optima
Тест-полоски Labstrip U-11 Plus, 150шт/уп.
Совместимость с прибором LaduReader Plus
Тест-полоски UroColor 10, 100 шт/уп
Определяемые показатели: белок, глюкоза, эритроциты, рН,
кетоны, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельная плотность,
лейкоциты. Совместимость с прибором "UroMeter"
100 уп
190 уп
190 уп
40 уп
150 уп
817 200,00
Лот № 3
1
2
3
4
Реактивы на гематологические анализаторы
Для гематологического анализатора МЕК 6400К
Контрольный материал 3-Diff Control / 12-Parameter Control/
NORMAL, 1х2,5 мл или эквивалент
Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и
тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости,
подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл.
Стабильность
при температуре 2-8 С: 6 месяцов
с даты изготовления,
допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С.
Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество
лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество
тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний
объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в
эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в
эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения
эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная
формула).
Изотонический разбавитель (Diluid NR), 20 л/уп или эквивалент
Разбавляющий и ополаскивающий раствор для гематологического
анализатора МЕК – 6400К, пригодный для дифференциации
лейкоцитов на 3 субпопуляции. В пластиковой канистре, в
кубическом картонном коробе с ручками по 20 л.
Лизирующий реагент (Cy Met NR III), 1 л/уп. или эквивалент
Лизирующий реагент для гематологического анализатора МЕК –
6400К, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3
субпопуляции. В пластиковом флаконе по 1л
Раствор для срочной очистки (Hypochlorite 5%), 1 л/уп. или
эквивалент
В пластиковом флаконе по 1л. Состав - водный раствор веществ:
2 фл
32 уп
26 уп
1 уп
№ п/п
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Гидроксид натрия – 5 г/л., Гипохлорид натрия –5%.
Очищающий реагент (Detectotge), 5 л/уп. или эквивалент
Промывающий реагент для ежедневной промывки рабочей системы
анализаторов, для МЕК – 6400К. В пластиковой канистре, в
картонном коробе
Реактивы на гематологический анализатор «Cobas Micros»
Изотонический разбавитель (Diluid III Diff), 20 л/уп. или эквивалент
В пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе с ручками
по 20 л. Состав - водный раствор веществ: Хлорид натрия – 2.5 г/л.,
Неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л., Сульфат натрия – 10
г/л., ЭДТА – 1 г/л., Консервант – 0.5 г/л.
Очищающий раствор (ProClean (Enzymatic)), 5 л/уп. или эквивалент
В пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе с ручками
по 5 л. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л.,
Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический
фермент – 6-9 г/л.
Лизирующий реагент (CyMet Micro), 1л/уп или эквивалент
Лизирующий реагент для гематологического анализатора Микрос
Кобас, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3
субпопуляции. В пластиковом флаконе по 1л.
Раствор для срочной очистки (Hypochlorite 5%), 1 л/уп. или
эквивалент
В пластиковом флаконе по 1л. Состав - водный раствор веществ:
Гидроксид натрия – 5 г/л., Гипохлорид натрия –5%.
Контрольный материал /8-Parameter Control/ NORMAL, 1х2,5 мл
Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и
тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости,
подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл.
Стабильность
при температуре 2-8 С: 3 месяца с даты изготовления, допускается
хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С.
Реактивы на гематологический анализатор «Abacus Unior»
Изотонический разбавитель (Diluid Abacus), 20 л/уп.или эквивалент
Разбавляющий и ополаскивающий раствор для гематологического
анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3
субпопуляции. В пластиковой канистре, в кубическом картонном
коробе с ручками по 20 л.
Очищающий реагент (ProClean Abacus), 5 л/уп. или эквивалент
Промывающий реагент для ежедневной промывки рабочей системы
анализаторов. В пластиковой канистре, в картонном коробе
Лизирующий реагент (CyMet Abacus CN free), 1л/уп или эквивалент
Лизирующий реагент для гематологического анализатора,
пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. В
пластиковом флаконе по 1л.
Контрольный материал 3-Diff Control / 12-Parameter Control/
NORMAL, 1х2,5 мл или эквивалент
Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и
тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости,
подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл.
Стабильность
при температуре 2-8 С: 6 месяцов
с даты изготовления,
допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С.
Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество
лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество
тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний
объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в
эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в
эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения
Количество
30 уп
25 уп
5 уп
20 уп
1 уп
2 фл
15 уп
6 уп
10 уп
2 уп
№ п/п
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная
формула).
Раствор для срочной очистки (Hypochlorite 5%), 1 л/уп. или
эквивалент
В пластиковом флаконе по 1л. Состав - водный раствор веществ:
Гидроксид натрия – 5 г/л., Гипохлорид натрия –5%.
Реактивы на гематологический анализатор
“ Bekman Coulter Act diff”
Набор контрольных материалов 3-Diff Control /12-Parameter Control/
LOW, NORMAL, HIGH, 3х2,5 мл или эквивалент
проведения контроля качества. Содержит эритроциты человека,
имитацию
лейкоцитов
и
тромбоциты
млекопитающих,
суспендированные в жидкости, подобной плазме крови.
Стабильность при температуре 2-8 С: до 6 месяцев с даты
изготовления, 4 недели после вскрытия, допускается хранение
невскрытых флаконов до 48 час при 18 С. Аттестованы следующие
показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC
(количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB
(концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита),
MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC
(средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT
(гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по
объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). Регистрация в
МЗ РФ.
Реагент diff AcT PAK (изотонический и лизирующий реагент), 15
л/уп. или эквивалент
Совместимость с прибором, с кодом реагента
Промывающий реагент 0,5 л, AC*T RINSE DILUENT 500 или
эквивалент
Совместимость с прибором.
Реактивы на гематологический анализатор “Mythic 18”
Изотонический разбавитель (Diluid III Diff), 20 л/уп. или эквивалент
В пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе с ручками
по 20 л. Состав - водный раствор веществ: Хлорид натрия – 2.5 г/л.,
Неорганический фосфатный буфер – 5.6 г/л., Сульфат натрия – 10
г/л., ЭДТА – 1 г/л., Консервант – 0.5 г/л.
Лизирующий реагент (CyMet III Dfif), 1 л/уп. или эквивалент
В пластиковом флаконе по 1л. Состав - водный раствор веществ:
Четвертичная аммониевая соль – 30 г/л., Хлорид натрия – 5 г/л.,
Цианид калия - 0.1 г/л.
Очищающий раствор (ProClean (Enzymatic)), 5 л/уп. или эквивалент
В пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе с ручками
по 5 л. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л.,
Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический
фермент – 6-9 г/л.
Раствор для срочной очистки (Hypochlorite 5%), 1 л/уп. или
эквивалент
В пластиковом флаконе по 1л. Состав - водный раствор веществ:
Гидроксид натрия – 5 г/л., Гипохлорид натрия –5%.
Контрольный материал 3-Diff Control / 12-Parameter Control/
NORMAL, 1х2,5 мл или эквивалент
Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и
тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости,
подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл.
Стабильность
при температуре 2-8 С: 6 месяцов
с даты изготовления,
допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С.
Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество
лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество
Количество
1 уп
2 наб
30 уп
10 уп
10 уп
9 уп
3 уп
1 уп
4 фл
№ п/п
24
25
26
27
28
29
30
31
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний
объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в
эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в
эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения
эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная
формула).
Реактивы на гематологический анализатор PCE-210
Изотонический разбавитель (Diluid ERMA), 20 л/уп. или эквивалент
Разбавляющий и ополаскивающий раствор для гематологического
анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3
субпопуляции. В пластиковой канистре, в кубическом картонном
коробе с ручками по 20 л.
Очищающий раствор (ProClean (Enzymatic)), 5 л/уп. или эквивалент
В пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе с ручками
по 5 л. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л.,
Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический
фермент – 6-9 г/л.
Лизирующий реагент (CyMet ERMA III Diff), 500 мл/уп или
эквивалент
Лизирующий реагент для гематологического анализатора,
пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. В
пластиковом флаконе по 500 мл.
Контрольный материал 3-Diff Control / 12-Parameter Control/
NORMAL, 1х2,5 мл или эквивалент
Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и
тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости,
подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл.
Стабильность
при температуре 2-8 С: 6 месяцов
с даты изготовления,
допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С.
Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество
лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество
тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний
объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в
эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в
эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения
эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная
формула).
Реактивы на гематологический анализатор DREW-3
Набор диагностических реагентов D3-PAC, модифицированный
или эквивалент
Совместимость с гематологическим анализатором D-3. Упаковка –
содержит реагенты на ~ 350 анализов
Раствор для срочной очистки (Hypochlorite 5%), 1 л/уп. или
эквивалент
В пластиковом флаконе по 1л. Состав - водный раствор веществ:
Гидроксид натрия – 5 г/л., Гипохлорид натрия –5%.
Очищающий раствор (ProClean (Enzymatic)), 5 л/уп. или эквивалент
В пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе с ручками
по 5 л. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л.,
Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический
фермент – 6-9 г/л.
Контрольный материал 3-Diff Control / 12-Parameter Control/
NORMAL, 1х2,5 мл или эквивалент
Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и
тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости,
подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл.
Стабильность
при температуре 2-8 С: 6 месяцов
с даты изготовления,
допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С.
Количество
20 уп
2 уп
20 уп
1 фл
20 наб
3 уп
2 уп
2 фл
№ п/п
32
33
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество
лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество
тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний
объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в
эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в
эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения
эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная
формула).
Контрольный материал 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ LOW,
1х2,5 мл или эквивалент
Низкие значения. Содержит эритроциты человека, имитацию
лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в
жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл.
Стабильность при температуре 2-8 С: 6 месяцов
с даты
изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48
час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее
количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT
(количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV
(средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание
гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация
гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина
распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr
(лейкоцитарная формула).
Контрольный материал 3-Diff Control / 12-Parameter Control/ HIGH,
1х2,5 мл или эквивалент
Высокие значения. Содержит эритроциты человека, имитацию
лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в
жидкости, подобной плазме крови. Фасовка – флакон 2,5 мл.
Стабильность при температуре 2-8 С: 6 месяцов
с даты
изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48
час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее
количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT
(количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV
(средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание
гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация
гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина
распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr
(лейкоцитарная формула).
Количество
2 фл
2 фл
929 000,00
Лот № 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
14
15
Реактивы биохимические, для коагулологии и анализатора
иономера
С-Реактивный белок латекс-тест (полный набор) опр. Ольвекс или
эквивалент
Тимоловая проба 300 опр.
АЛТ 360 опр
АСТ 360 опр
Креатинин 100 опр.
Билирубин 150 опр. МТФ или эквивалент
Реактивы для коагулометра «Астра»
Тромбо - тест (400-800 опр.) или эквивалент
Техпластин-тест (R) 100 опр.или эквивалент
РНП плазма 1мл или эквивалент
Экспресс-Люпус-тест 50 опр. или эквивалент
АПТВ/АЧТВ - тест 500 опр. или эквивалент
Тех - Фибриноген-тест 100 опр. или эквивалент
РФМК тест 200 опр. планшетный или эквивалент
Гепарин - тест 100 опр. или эквивалент
Деталь "кювета"
44 уп
25 уп
30 уп
15 уп
30 уп
40 уп
50 кор.
100 уп
15 фл
2 шт
50 кор.
50 кор
7 кор
2 уп
6000 шт
№ п/п
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Лот № 5
1
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Стержень магнитной мешалки
Двойные кюветы для коагулометров Coatron M4 (250шт/уп)
Реактивы для иономера ЭЦ-59
Промывающий раствор для ЭЦ-59 0,3л/уп
Калибровочный раствор BS1(100 мл/уп ЭЦ-59)
Калибровочный раствор BS2(100 мл/уп ЭЦ-59)
Калибровочный раствор BS0(100 мл/уп ЭЦ-59)
Электроды для ЭЦ-59 К+
Электроды для ЭЦ-59 Na+
Электрод сравнения
Реактивы для биохимической лаборатории
Новоглюк-К,М (500) (или эквивалент)
Количество
6000 шт
10 кор
30 фл
5 фл
5 фл
8 фл
1 шт
1 шт
1 шт
520 000,00
50
500 ( 2х250 мл); исследуемый материал – цельная кровь (проба –
20 мкл), сыворотка и плазма крови, моча (проба - 10 мкл); время
исследования – 5 мин (кинет.), 25 мин. (к.т.) 37оС; линейность до
28 ммоль/л;
2
Креатинин-Ново (или эквивалент)
77
100 мл; исследуемый материал – сыворотка и плазма крови, моча
(проба -100 мкл)
время реакции –17 мин 18-25о ; линейность до 880 мкмоль/л;
3
Новокарб (100) (или эквивалент)
20
Исследуемый материал – сыворотка крови, моча (проба - 10 мкл);
время реакции –10 мин 37оС; линейность до 33,3 ммоль/л;
4
Амилаза-Ново-1 (100)(или эквивалент)
40
5х20 мл; исследуемый материал – сыворотка, моча (проба - 25 мкл)
; время исследования – 2-4 мин 37оС; линейность до 1400 Е/л;
5
Глюкоза-Ново (500)(или эквивалент)
10
500 мл (2х250 мл); мл ); исследуемый материал – сыворотка и
плазма крови, моча (проба - 10 мкл), цельная кровь (проба – 20
мкл); жидкая форма; время исследования – 5 мин (кинет.), 20 мин.
(к.т.) 37оС; линейность до 28 ммоль/л;
6
Мочевина-Ново (100)(или эквивалент)
10
Исследуемый материал – сыворотка крови, моча (проба – 10 мкл)
время исследования – 10 мин 37оС; линейность до 33,3 ммоль/л;
7
Белок-ПГК-Ново(500) (или эквивалент)
5
2х250 мл; исследуемый материал – моча, СМЖ, пробы: 1) 20 мкл и
2) 100мкл;
время исследования – 10 мин 18-25оС; линейность 1) до 2,00 г/л; 2)
до 0,40 г/л;
8
Холестерин-Ново (200) (или эквивалент)
10
Исследуемый материал – сыворотка крови (10 мкл); время реакции
–10 мин 37⁰ С; линейность до 20 ммоль/л;
9
Щелочная фосфатаза-Ново (жидкая форма) (100) (или
эквивалент)
2
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
100 мл; (2х40 мл Р1+2х10 мл Р2); исследуемый материал –
сыворотка крови (проба - 20 мкл; время исследования – 2-4 мин
37о; линейность до 1200 Е/л
10
Альбумин-Ново (или эквивалент)
8
200 мл (2х100 мл Р+ 1х2 мл калибратор); жидкая форма;
исследуемый материал – сыворотка, плазма крови (проба - 10 мкл);
время исследования – 1 мин 18-25о, 37оС; линейность до 80 г/л;
11
Триглицериды-Ново (100) (или эквивалент)
6
Исследуемый материал – сыворотка крови (проба – 10 мкл); время
исследования – 10 мин при 18-25оС, 5 мин 37оС; линейность до
8,00 ммоль/л
12
ЛВП-Холестерин-Ново (или эквивалент)
20
Исследуемый материал – сыворотка (проба - 200, 100 мкл); время
исследования – 10 мин при 18-25оС; линейность до 3,0 ммоль/л
13
Креатинкиназа-Ново (50)(жидкая форма)(или эквивалент)
3
50 мл (2х20 Р1+ 2х5 Р2); жидкая форма; исследуемый материал –
сыворотка и плазма крови;
время исследования – 3-5 мин 37оС; линейность до 1600 Е/л
14
Креатинкиназа-МВ-Ново (или эквивалент)
3
5х10 мл.; исследуемый материал – сыворотка и плазма крови;
время исследования – 3-5 мин 37оС; линейность до 1000 Е/л
15
Мочевая кислота-Ново (60)(или эквивалент)
15
60 мл (3х20 мл); исследуемый материал – сыворотка и плазма
крови, моча (проба - 25 мкл); время реакции – 10 мин 37оС;
линейность до 1500 мкмоль/л
16
Мочевая кислота-Ново (100)(или эквивалент)
3
100 мл (2х50 мл); исследуемый материал – сыворотка и плазма
крови, моча (проба - 25 мкл); время реакции – 10 мин 37оС;
линейность до 1500 мкмоль/л
17
Мочевая кислота-Ново (200)(или эквивалент)
3
200 ( 2х100 мл); исследуемый материал – сыворотка и плазма
крови, моча (проба - 25 мкл); время реакции – 10 мин 37оС;
линейность до 1500 мкмоль/л
18
Кальций-Ново
25
Исследуемый материал – сыворотка, плазма крови, моча (10 мкл);
время реакции – 1 мин 18-25оС, 37оС; линейность до 7,00 ммоль/л
19
Хлориды-Ново
3
Исследуемый материал – сыворотка крови, плазма, моча (10 мкл);
время исследования – 1 мин при 18-25, 37⁰ С; линейность до 130
ммоль/л
20
Билирубин-Ново (100)(или эквивалент)
100 мл; исследуемый материал – сыворотка крови (объем пробы –
100 мкл);
30
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
время исследования – общий - 20 мин, конъюгированный - 7мин,
18-25⁰ С;
линейность до 342 мкмоль/л
21
Мочевина-УФ-Ново (200)(или эквивалент)
20
Исследуемый материал – сыворотка крови, моча (проба – 20 мкл)
время исследования – 1,5 мин 37оС; линейность до 33,3 ммоль/л
22
Креатинин-Ново-А(100)(или эквивалент)
38
1х100 мл; исследуемый материал – сыворотка и плазма крови,
моча; время реакции –1,5 мин 37о; линейность до 1300 мкмоль/л
23
Протеин-Ново (500)
(или эквивалент)
50
500 мл (2х250 мл Р1+1х2 мл калибратор); исследуемый материал –
сыворотка, плазма крови (проба - 20 мкл); время реакции – 15 мин;
линейность до 110 г/л
24
АЛТ-УФ-Ново (40) (или эквивалент)
30
40 мл (4х10 мл Р1+ 4 фл. Р2); исследуемый материал – сыворотка
крови (проба - 100 мкл); время исследования – 2-4 мин 37оС;
линейность до 280 Е/л
25
АСТ-УФ-Ново (40) (или эквивалент)
30
40 мл (4х10 мл Р1+4 фл. Р2); исследуемый материал – сыворотка
крови ; время исследования – 2-4 мин 37оС; линейность до 280 Е/л
26
Триглицериды-Ново (100) (или эквивалент)
5
Исследуемый материал – сыворотка крови (проба – 10 мкл); время
исследования – 10 мин при 18-25оС, 5 мин 37оС; линейность до
8,00 ммоль/л
27
Билирубин-Ново-А (общий) (100)
(или эквивалент)
20
1х100 мл; 1х20 мл; исследуемый материал – сыворотка;
время исследования –5 мин 37оС, 18-25оС; линейность до 428
мкмоль/л
28
Билирубин-Ново-А (конъюгированный) (или эквивалент)
3
100 мл; исследуемый материал – сыворотка ; время исследования –
5 мин 37оС, 18-25оС; линейность до 171 мкмоль/л
29
Новохол-А (100) (или эквивалент)
10
Исследуемый материал – сыворотка крови (проба - 10 мкл); время
исследования – 8 мин при 37оС; линейность до 12 ммоль/л
30
Гамма-ГТ-Ново (50) (или эквивалент)
8
50 мл (5х10 мл+5 фл. Р2); исследуемый материал – сыворотка крови
; время исследования – 2-4 мин 37оС; линейность до 230 Е/л
31
АЛТ-УФ-Ново (200) (или эквивалент)
8
200 мл (2х100 мл Р1+2 фл.Р2); исследуемый материал – сыворотка
крови (проба - 100 мкл); время исследования – 2-4 мин 37оС;
линейность до 280 Е/л
32
АСТ-УФ-Ново (200) (или эквивалент)
2х100 мл (4х10 мл Р1+2 фл. Р2); исследуемый материал –
8
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
сыворотка крови ; время исследования – 2-4 мин 37оС; линейность
до 280 Е/л
33
Билирубин-Ново (250) (или эквивалент)
5
250 мл; исследуемый материал – сыворотка крови (объем пробы –
100 мкл);
время исследования –
1. при 18-25⁰ С: общий - 20 мин, конъюгированный - 7мин;
2. При 37⁰ С: общий - 10 мин, конъюгированный – 4 мин;
линейность до 342 мкмоль/л
34
Триглицериды-Ново (400) (или эквивалент)
3
Исследуемый материал – сыворотка крови (проба – 10 мкл); время
исследования – 10 мин при 18-25оС, 5 мин 37оС; линейность до
8,00 ммоль/л
35
Новохол (400) (или эквивалент)
50
Исследуемый материал – сыворотка крови (10 мкл); время реакции
–10 мин 37⁰ С; линейность до 20 ммоль/л
36
Железо-Ново-А (200) (или эквивалент)
5
Исследуемый материал – сыворотка, плазма (проба 200 мкл); время
исследования – 5 мин 37оС; линейность до 180 мкмоль/л
37
Железо-Ново (100) (или эквивалент)
11
Исследуемый материал – сыворотка, плазма (проба – 2х200 мкл);
время исследования – 10 мин 18-25оС, 5 мин 37оС; линейность до
180 мкмоль/л
38
Новохол-А (200)(или эквивалент)
10
Исследуемый материал – сыворотка крови (проба - 10 мкл); время
исследования – 8 мин при 37оС; линейность до 12 ммоль/л
398000,00
Лот № 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Питательные среды для баклаборатории
Среда Плоскирева, 0,25 кг
Среда Левина, 0,25 кг
Среда Кода
Гонококковая среда
Лактобакагар
Энтерококкагар, 0,25 кг
Солевой агар, 0,25 кг
Сыворотка КРС, 400 гр
Диски с антибиотиками в ассортименте:
амоксиклав
цефуроксим
цефотаксим
цефтриаксон
азитромицин
амикацин
кларитромицин
моксифлоксацин
ломефлоксацин
джозамицин
доксициклин
4 кг
1 кг
2 кг
0,250 кг
1 кг
1 кг
3 кг
1фл
50 фл
30 фл
30 фл
30 фл
50 фл
70 фл
30 фл
10 фл
10 фл
10 фл
10 фл
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
20
21
22
23
24
25
26
27
клиндамицин
норфлоксцин
пефлоксацин
цефтазидим
фосфомицин
имипенем
спарфлоксацин
Слайд тест для экспресс агглютинации на рота, аденовирусы 20
тестов Biopharm или эквивалент
Чашки Петри
Одноразовые полимерные контейнеры с завинчивающей крышкой
для забора жидкостей 100 мл
Пробирка микробиологическая стерильная одноразовая с
завинчивающей крышкой
Петля ректальная алюминиевая прямая
20фл
30фл
20фл
30 фл
1 фл
30 фл
10 фл
15 уп
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Тампонодержатель алюминиевый
Пробирки биологические П-2-16-150
Пипетки с делением на полный слив ГОСТ 1 мл
Пипетки с делением на полный слив ГОСТ 10 мл
Сыворотка диагностическая холерная О1
Сыворотка диагностическая холерная RО
Сыворотка диагностическая холерная Огава
Сыворотка диагностическая холерная Инаба
Сыворотка диагностическая холерная неО1 группы О139
Бактериофаги диагностические холерные классический Эльтор
Бактериофаги диагностические холерные ТЭПВ-1, ТЭПВ-2,3,4,5,6,7
Среда для приготовления сперматозоидов без фенолового красного
60 мл./фл
Среда для промывки ооцитов Syn Vitro без фенолового красного,
без пенициллина или эквивалент
1000 шт
200 шт
50 шт
500 шт
500 шт
500 шт
25 шт
25 шт
1 кор
1 кор
1 кор
1 кор
1 кор
1 кор
1 кор
1 уп
1 уп
200 000,00
Лот № 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Реактивы для клинико-гематологического отдела лаборатории
Краска по Романовскому
Сульфосалициловая кислота
Сульфосалициловая кислота 20%, 100мл
Скарификаторы однор. с боковым копьем( 2000 шт/уп)
Капилляры Панченкова
Стекла покровные 24*24, 100 шт / уп
Пробирки центрифужные:
- неградуированные
- градуированные
Карандаш по стеклу синие
Карандаш по стеклу, красные
Пробирки типа Эппендорфа с крышкой, 1000 шт или эквивалент
Гемоглобин цианид
Метиленовая синька, 1% водный раствор 100 мл.
Раствор бриллиантовый крезиловый на ретикулоциты
Камера Горяева 4-х сеточ.
Камера Горяева 2-х сеточ
Стекла покровное к камере Горяева 4-х сеточ.
Тест для мочи (Диафан) или эквивалент
Тест для мочи (Глюкофан) или эквивалент
Тест для мочи (Иктофан) или эквивалент
Универсальная индикаторная бумага 0-12, 100 полосок/уп
Урометр
Стекла предметные
7л
3 кг
15 фл
40 кор
1 500 шт
120 уп
500 шт
800 шт
10 шт
40 шт
1 уп
40 уп
3 фл
1 фл
6 шт
6 шт
2 уп
20 уп
10 уп
2 уп
10 уп
6 шт
2000 шт
№ п/п
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Лот № 8
1
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
Фиксатор Эозин-метилиновый синий по
Май-Грюнвальду
Масло иммерсионное терпеновое ( по 100 мл)
Буфер фосфатный концентрат ( по 10 мл), 6 фл
15 л
15 фл
1 кор.
Капилляры Сали
Ерш пробирочный
Крахмал
Набор для исследования кала
Фильтровальная бумага
Салфетка дезинфицирующая для инъекций «Белочка» или
эквивалент 80х70мм из нетканого материала пропитанного 70%
водно-спиртовым раствором
Пробирки биологические БП-14
Цилиндр на 50 мл
СОЭметр (штатив Панченкова)
Пробирки из боросиликатного стекла 75х12, 250шт/уп
Набор для окраски гемотологических мазков Лейкодиф или
эквивалент
Азотная кислота
Набор для окраски мазков по методу Циля-Нильсена
Набор контрольных суспензий тромбоцитов
Набор контрольных суспензий эритроцитов
С-пептид, 96
Контроль плюс Липочек уровень1, уровень 2
Реактивы для иммуноферментного анализа
Вектогеп В-HBs-антиген (или эквивалент)
30 шт
70 шт
0,5 кг
3 набор
3 кг
40 000 шт
1 уп
10 шт
12 шт
4 уп
20 уп
2л
5 шт
2 уп
2 уп
1 уп
1 уп.
180 000,00
65
12х8 анализов; ИФА, метод одностадийный «сэндвич» вариант, не
требующий предварительной промывки планшет; цветовая
индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки
планшета; положительный контрольный образец, (К+), должен
содержать 20±10 нг/мл HBsAg ayw2 субтипа; инактивированный
слабоположительный контрольный образец (2 флакона) должен содержать не более 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа; наличие не
менее трех режимов инкубации: процедура 1 — (44°С, 1 час,
шейкер), процедура 2 —( 37°С, 2 часа, шейкер), процедура 3 —
(37°С, 18 ±0,5 часов); минимально выявляемая концентрация
HBsAg по ОСО при процедурах 1 и 2 - 0,05 МЕ/мл; при процедуре
3 - 0,01 МЕ/мл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3
часов; наличие унифицированных неспецифических компонентов
ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; стандартизация условий проведения
реакции с хромогеном; ОП крит=Кср _ +0,04; срок годности набора
не менее 12 месяцев; наличие схемы проведения ИФА, наличие
регистрационного удостоверения;
2
Вектогеп В-HBs-антиген
(или эквивалент)
192 анализа; ИФА, одностадийный «сэндвич» вариант, не
требующий предварительной промывки планшет;
объем
сыворотки или плазмы крови
не более 100 мкл; цветовая
индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки
планшета; положительный контрольный образец, (К+), должен
содержать 4±2 нг/мл HBsAg ayw2 субтипа; инактивированный
слабоположительный контрольный образец (2 флакона) должен содержать не более 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw3 субтипа; наличие не
менее трех режимов инкубации: процедура 1 — (44°С, 1 час,
72
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
шейкер), процедура 2 —( 37°С, 2 часа, шейкер), процедура 3 —
(37°С, 18 ±0,5 часов); минимально выявляемая концентрация
HBsAg по ОСО при процедурах 1 и 2 - 0,05 МЕ/мл, при процедуре
3 - 0,01 МЕ/мл; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3
часов; наличие унифицированных неспецифических компонентов
ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; стандартизация условий проведения
реакции с хромогеном; ОП крит=Кср _ +0,04; срок годности набора
не менее 12 месяцев; наличие схемы проведения ИФА; наличие
регистрационного удостоверения;
3
Вектогеп В--HBs-антиген-подтверждающий тест (или эквивалент)
26
4
6х8 анализов; ИФА, метод одностадийный «сэндвич» вариант, не
требующий предварительной промывки планшет, объем
сыворотки или плазмы крови не более 2х100 мкл; положительный
контрольный образец, (К+), должен содержать 20±10 нг/мл HBsAg
ayw2; инактивированный слабоположительный контрольный
образец (2 флакона) должен содержать не более 0,2±0,1 МЕ/мл
HBsAg ayw3 субтипа; наличие унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; наличие не менее трех
режимов инкубации: процедура 1 — (44°С, 1 час, шейкер),
процедура 2 — (37°С, 2 часа, шейкер), процедура 3 — (37°С, 18
±0,5 часов); минимально выявляемая концентрация HBsAg по
ОСО при процедурах 1 и 2- 0,05 МЕ/мл, при процедуре 3 - 0,01
МЕ/мл; цветовая индикация внесения сывороток, контролей и
конъюгата в лунки планшета; стандартизация условий проведения
реакции с хромогеном; наличие схемы проведения ИФА; срок
годности набора 12 месяцев, наличие регистрационного
удостоверения;
Внутрилабораторный контроль HBsAg (или эквивалент)
2
24 флакона по 0,5 мл; срок годности не менее 5 лет; однократное
замораживание восстановленного раствора при -(21±2)оC;
сыворотка аттестована в иммуноферментных тест-системах
отечественного и импортного производства.
5
БЕСТ анти-ВГС (комплект 1) (или эквивалент)
192 анализа; ИФА, метод непрямой двухстадийный; объем
сыворотки или плазмы крови не более 40 мкл; цветовая индикация
внесения реагентов; наличие не менее двух режимов инкубации:
время инкубаций – 1 ч.30 мин (шейкер), 2ч (термостат); наличие
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР,
стоп-реагента; стабильность рабочего раствора конъюгата и ТМБ
не менее 10 часов; Стандартизация условий проведения
ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37 оС;
наличие схемы проведения ИФА; срок годности набора не менее 12
месяцев; наличие регистрационного удостоверения;
укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов,
наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов;
72
6
БЕСТ анти-ВГС (комплект 2)
65
(или эквивалент)
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
7
12х8 анализов; ИФА, метод непрямой двухстадийный; объем
сыворотки или плазмы крови не более 40 мкл; цветовая индикация
внесения реагентов; наличие не менее двух режимов инкубации:
общее время инкубаций – 1 ч.35 мин (шейкер), 2ч (термостат);
наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т,
СБР, стоп-реагента; стабильность рабочего раствора конъюгата и
ТМБ не менее 10 часов; Стандартизация условий проведения
ферментативной реакции с хромогеном в термостате при 37оС;
наличие схемы проведения ИФА, укомплектованность наборов
разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток,
клейкой пленкой для планшетов; наличие регистрационного
удостоверения; срок годности набора не менее 12 месяцев;
Бест анти-ВГС комплект 4 (или эквивалент)
28
8
48 анализов; ИФА, двухстадийный с однократной предварительной
промывкой, объем образца не более 2х 40 мкл, цветовая индикация
внесения реагентов; наличие не менее двух режимов инкубации:
продолжительность анализа не более 1 ч 20 мин (термошейкер), не
более 2ч (термостат); наличие унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; стабильность рабочего
раствора конъюгата и ТМБ не менее 10 часов; стандартизация
условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в
термостате при 37оС; наличие схемы проведения ИФА,
регистрационного удостоверения, укомплектованность наборов
разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток,
клейкой пленкой для планшетов, срок годности не менее 12
месяцев;
ВЛК – анти-ВГС (или эквивалент)
2
9
24 флакона; срок годности не менее 5 лет; хранение
восстановленного образца не менее 14 дней при (2-8о) С;
аттестованна в иммуноферментных тест-системах отечественного и
импортного производства
КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 1) (или эквивалент)
6
Назначение: для первичной лабораторной диагностики ВИЧинфекции и обследования доноров крови, органов, тканей
человека.
ИФА, метод двухстадийный,
не требующий предварительной промывки планшет; количество
определений не менее 192; 2 цельных планшета; чувствительность
не более 10 пг/мл; объем сыворотки или плазмы крови не более 70
мкл; хранение концентрированных растворов конъюгата при минус
20оС более одного месяца, возможность пятикратного
Количество
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
10
перемораживания ; стабильность рабочего раствора ТМБ не менее
3 часов при 18-25оС; наличие унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагента; наличие
цефленового пакета для стрипов с влагопоглотителем ,
закрывающегося пластиковой застёжкой; наличие схемы
проведения ИФА; срок годности не менее 12 месяцев; наличие
регистрационного удостоверения;
Внутрилабораторный контроль анти-ВИЧ-1 (или эквивалент)
11
Комплект набора не менее 18 флаконов ВЛК анти-ВИЧ-1, не менее
3-х флаконов по 3 мл раствора для предварительного разведения.
Срок годности набора не менее 3 лет. Хранение восстановленного
ВЛК при температуре 2-8ºС не менее 2-х недель. Транспортировка
при температуре 2-8ºС в течение 3-х суток.
Вектогеп А-IgM-стрип (или эквивалент)
12х8 анализов, ИФА, двухстадийный «Capture» - вариант;
конечное разведение сыворотки не менее 1:10, объем исследуемого
образца не более 10 мкл; цветовая индикация внесения реагентов;
готовые к использованию контрольные образцы; наличие готового
рабочего раствора ТМБ, унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; общее время инкубаций: не
более 2ч 55мин (термостат), не более 1 ч. 40 мин (шейкер); срок
годности не менее 12 месяцев; наличие схемы проведения ИФА;
наличие таблицы интерпретации результатов; наличие цефленового
пакета для стрипов с влагопоглотителем, закрывающегося
пластиковой застёжкой; наличие регистрационного удостоверения
(или эквивалент)
Количество
1
4
12
Вектогеп Д-антитела
13
12х8 анализов; ИФА, одностадийный; объем сыворотки не более
10 мкл (конечное разведение сыворотки не менее 1:10);
стабильность рабочих растворов конъюгата и ТМБ – не менее 3
часов; наличие унифицированных неспецифических компонентов
ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; хранение неиспользованных стрипов
на протяжении всего срока годности набора; срок годности не
менее 12 месяцев; наличие: регистрационного удостоверения,
схемы проведения ИФА;
ВектоЦМВ-IgМ (или эквивалент)
24
14
12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет;
объем исследуемого образца не более 10 мкл (конечное разведение
не менее 1:100); стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5
суток; наличие: готовых форм конъгата и ТМБ, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы
проведения ИФА, регистрационного удостоверения; дробное
использование набора - на протяжении не менее 3 месяцев с
момента вскрытия набора; срок годности набора не менее 9
месяцев;
ВектоТоксо-IgG (или эквивалент)
6
12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет;
объем исследуемого образца не более 10 мкл (конечное разведение
4
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
15
не менее 1:100); калибровочные растворы: 0, 10, 25, 50, 100, 200
МЕ/мл (концентрации не меняются от серии к серии); хранение
рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; готовые формы
конъюгата и ТМБ; наличие унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; дробное использование набора
- на протяжение всего срока годности, срок годности набора не
менее 12 месяцев; визуальный контроль внесения сыворотки по
изменению цвета разводящего раствора; наличие схемы проведения
ИФА, регистрационного удостоверения;
ВектоТоксо-IgМ (или эквивалент)
24
16
12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет;
объем исследуемого образца не более 10 мкл (конечное разведение
не менее 1:100); визуальный контроль внесения сыворотки по
изменению цвета разводящего раствора; продолжительность
анализа не более 1 ч 25 мин; стабильность рабочего раствора ФСБТ не менее 5 суток; готовые формы конъюгата и ТМБ; наличие:
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стопреагента, регистрационного удостоверения, дробное использование
набора - на протяжении всего срока годности, срок годности набора
не менее 12 месяцев;
Chlamydophila pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
5
17
12х8 анализов; ИФА, однократная промывка планшета перед
работой; сыворотка или плазма крови не более 20 мкл; хранение
рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; хранение стрипов на
протяжении всего срока годности набора (не менее 12 месяцев);
наличие: готового раствора ТМБ, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; схемы
проведения ИФА; пакета для планшет типа "зип-лок", таблицы
интерпретации результатов и алгоритма обследования; выдача
результатов в титрах;
ХламиБест- МОМР +pgp3-IgG (или эквивалент)
24
18
12х8 анализов; ИФА, однократная промывка планшета перед
работой; сыворотка или плазма крови не более 20 мкл; хранение
неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности
набора (не менее 12 месяцев); стабильность рабочего раствора
ФСБ-Т не менее 5 суток; готовая форма ТМБ; наличие
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стопреагента; наличие регистрационного удостоверения, схемы
проведения ИФА, таблицы интерпретации результатов и алгоритма
обследования; выдача результатов в титрах;
УреаплазмаБест-IgG- ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
24
12х8 анализов; ИФА с однократной промывкой планшета перед
работой; сыворотка или плазма крови не более 20 мкл;
стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стопреагента; готовая форма ТМБ; наличие: регистрационного
удостоверения; схемы проведения ИФА; таблицы интерпретации
результатов;
Количество
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
19
МикоплазмаБест-IgG- ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
24
20
12х8 анализов; ИФА с однократной промывкой планшета перед
работой; сыворотка или плазма крови не более 20 мкл;
стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стопреагента; готовая форма ТМБ; наличие: регистрационного
удостоверения; схемы проведения ИФА; таблицы интерпретации
результатов;
Лямблии-антитела-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
6
21
12х8 анализов; ИФА двухстадийный без предварительной
промывки планшета, объем образца не более 10 мкл, рабочее
разведение исследуемого образца не менее 1:100; стабильность
рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего
раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8ºС, наличие
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР,
стоп-реагента; дробное использование набора должно быть
реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора
не менее 9 месяцев; наличие: планшета для предварительного
разведения сывороток, регистрационного удостоверения. Условия
транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток;
ХеликоБест-антитела (или эквивалент)
3
22
ИФА 12х8 анализов, «Сэндвич»-вариант, двухстадийный с
однократной предварительной промывкой, объем образца 20 мкл,
хранение: неиспользованных стрипов на протяжении всего срока
годности набора, рабочего раствора ФСБ-Т 5 суток; наличие:
готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; пленки для заклеивания
планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", регистрационного
удостоверения. Условия транспортирования при температуре до
25ºС не менее 10 суток; срок годности набора не менее 9 мес;
ТТГ-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
14
23
12х8 анализов; ИФА, одностадийный; чувствительность – 0,1
мМЕ/л; диапазон измерений: 0-16 мМЕ/л; концентрации
калибраторов не должны изменяться от серии к серии; объем
образца не более 50 мкл; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не
менее 5 суток; наличие: готовых форм конъюгата и ТМБ,
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стопреагента, схемы проведения ИФА, трафарета для построения
графика, регистрационного удостоверения; срок годности набора не
менее 9 месяцев; условия транспортирования при температуре до
25ºС не менее 10 суток.
Т4 свободный-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
14
12х8 анализов; ИФА с чувствительностью – 1 пмоль/л; диапазон
измерений: 0-80 пмоль/л; концентрации калибраторов не
изменяются от серии к серии; объем образца не более 50 мкл;
стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие:
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
24
готовых форм конъюгата и ТМБ, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента,
регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА,
трафарета для построения графика; срок годности набора не менее
12 месяцев; условия транспортирования при температуре до 25ºС
не менее 10 суток.
Т3 свободный-ИФА-БЕС, (или эквивалент)
3
25
12х8 анализов; ИФА с чувствительностью – 0,5 пг/мл; диапазон
измерений 0-20 пг/мл; концентрации калибраторов не должны
изменяться от серии к серии; объем образца не более 50 мкл;
стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие:
готовых форм конъюгата и ТМБ, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента,
регистрационного удостоверения; схемы проведения ИФА,
трафарета для построения графика, стандартизация условий
проведения реакции с ТМБ (15 мин при 37оС на шейкере; срок
годности набора не менее 9 месяцев; условия транспортирования
при температуре до 25ºС не менее 10 суток.
ХГЧ-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
50
26
12х8 анализов; ИФА, диапазон измерений 0-500 МЕ/л,
чувствительность –2 МЕ/л, концентрации калибраторов не
изменяются от серии к серии; объем образца не более 50 мкл;
стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие:
готовых форм конъюгата и ТМБ, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента;
регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА,
трафарета для построения графика, пленки для заклеивания
планшет, наличие в комплектации двух планшет для
предварительного разведения сывороток; условия
транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.
АФП-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
20
27
12х8 анализов; ИФА, диапазон измерений 0-400 МЕ/мл,
концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии;
чувствительность –2,5 МЕ/мл; объем образца не более 15 мкл;
стабильность рабочего раствора ФСБ-Т – 5 суток; наличие
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР,
стоп-реагента, регистрационного удостоверения, схемы проведения
ИФА, трафарета для построения графика, дробное использование
набора на протяжение не менее 3 месяцев, срок хранения набора 12 месяцев; условия транспортирования при температуре до 25ºС
не менее 10 суток;
ПСА-общий-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
28
12х8 анализов; ИФА, метод одностадийный; чувствительность 0,4
нг/мл; калибраторы: 0; 1,5; 5; 10; 20; 40 нг/мл; стабильность
рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; дробное использование
набора - на протяжении не менее 3 месяцев с момента вскрытия
набора; Стандартизация условий проведения ферментативной
реакции с хромогеном в термостате при 37оС; наличие: готовых
форм конъюгата и ТМБ; унифицированных неспецифических
№ п/п
28
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА,
регистрационного удостоверения; срок годности набора не менее
12 месяцев;
СА-125-ИФА-Бест (или эквивалент)
Количество
30
12х8 анализов; ИФА одностадийный; время инкубации не более 1
часа в термошейкере; объем сыворотки не более 25 мкл;
чувствительность 4 Ед/мл; калибраторы: 0; 15; 50; 100; 200; 400
Ед/мл; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток;
наличие готовых форм конъюгата и ТМБ, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; схемы
проведения ИФА; наличие регистрационного удостоверения;
стандартизация метода на этапе инкубации с ТМБ - 15 мин при
370С; срок годности не менее 12 месяцев;
29
СА-15-3-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
3
30
12х8 анализов; ИФА, диапазон измерений 0-250 Ед/мл,
концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии;
чувствительность –3 Ед/мл; объем образца не более 25 мкл;
наличие: схемы проведения ИФА, трафарета для построения
графика, пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа
"зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов
ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, условия транспортирования при
температуре до 25ºС не менее 10 суток.
СРБ-ИФА-БЕСТ (высокочувствительный) (или эквивалент)
2
31
12х8 анализов; ИФА, планшетный вариант, диапазон измерений 010 мг/л, концентрации калибраторов не изменяются от серии к
серии; чувствительность –0,05 мг/л; наличие: схемы проведения
ИФА, трафарета для построения графика, пленки для заклеивания
планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,
условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10
суток; срок годности набора – 12 месяцев;
ВектоРевматоидный фактор суммарный-стрип (или эквивалент)
6
32
12х8 анализов; ИФА с чувствительностью – 1,5 Е.д/мл; объем
образца не более 10 мкл; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не
менее 5 суток, срок годности набора после первого вскрытия
компонентов не менее 3 месяцев при 2-8оС; срок годности набора
не менее 9 месяцев; наличие: схемы проведения ИФА, трафарета
для построения графика, пленки для заклеивания планшет, пакета
для планшет типа "зип-лок", унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, условия
транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.
ВектоВКЭ-IgG
(или эквивалент)
3
12х8 анализов; ИФА, метод двухстадийный; объем сыворотки или
плазмы крови не более 10 мкл (конечное разведение не менее
1:100); стабильность рабочего раствора ТМБ не менее 3 часов при
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
Количество
18-25 оС; наличие унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА,
регистрационного удостоверения, дробное использование набора
на протяжении всего срока годности; срок годности набора не
менее 12 месяцев;
33
2
ВектоВКЭ-IgМ (или эквивалент)
12х8 анализов; ИФА, метод двухстадийный; объем сыворотки
или плазмы крови не более 10 мкл; наличие унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы
проведения ИФА, регистрационного удостоверения, дробное
использование набора на протяжении всего срока годности; срок
годности набора не менее 12 месяцев;
34
РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела
30
12х8 анализов; ИФА, одностадийный «сэндвич» вариант, не
требующий предварительной промывки планшет; для выявления
суммарных антител (IgG, IgA, IgM) к возбудителю сифилиса в
сыворотке (плазме) крови и ликворе человека; объем сыворотки не
более 10 мкл; объемное равенство контролей и образцов; цветовая
индикация внесения реагентов; стабильность рабочего раствора
ФСБ-Т не менее 5 суток, рабочего раствора ТМБ не менее 10 часов
при 18-25ºС; наличие унифицированных неспецифических
компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА,
регистрационного удостоверения; транспортирование наборов при
температуре до 25оС не менее 10 суток; срок годности не менее
12 месяцев;
35
Гельминты- IgG-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
4
36
3х64 анализов; ИФА, двухстадийный, без предварительной
промывки планшета; объем исследуемого образца не более 10 мкл
на 1 инфекцию; рабочее разведение исследуемого образца не менее
1:100, дробное использование набора на протяжении всего срока
годности, срок годности набора не менее 9 месяцев; стабильность
рабочих растворов конъюгата и ТМБ – не менее 3х часов; наличие:
планшета для предварительного разведения сывороток,
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР,
ТМБ, стоп-реагента. Условия транспортирования при температуре
до 25ºС не менее 10 суток;
ВектоЦМВ-IgG-стрип (или эквивалент)
1
37
12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет;
объем исследуемого образца не более 10 мкл (конечное разведение
не менее 1:100); стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5
суток; наличие готовых форм конъюгата и ТМБ; унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы
проведения ИФА, регистрационного удостоверения; дробное
использование набора - на протяжении не менее 3 месяцев с
момента вскрытия набора; срок годности набора не менее 9
месяцев;
ВектоВПГ-2-IgМ (или эквивалент)
8
№ п/п
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
38
12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет;
объем исследуемого образца не более10 мкл, конечное разведение
сыворотки не менее 1:100; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т
не менее 5 суток; рабочих растворов конъюгата и ТМБ не менее 3
часов; дробное использование набора - на протяжении не менее 3
месяцев с момента вскрытия набора, срок годности набора не менее
9 месяцев; наличие: схемы проведения ИФА, планшета для
предварительного разведения сывороток, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,
РпРС, регистрационного удостоверения;
ВектоВПГ2-IgG (или эквивалент)
8
39
12х8 анализов; ИФА, без предварительной промывки планшет;
наличие Кслаб+ контроля для оценки правильности и
использования в качестве ВЛК; объем исследуемого образца не
более10 мкл, конечное разведение сыворотки не менее 1:100;
стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; рабочих
растворов конъюгата и ТМБ не менее 3 часов; дробное
использование набора - на протяжении не менее 3 месяцев с
момента вскрытия набора, срок годности набора не менее 9
месяцев; наличие: схемы проведения ИФА, планшета для
предварительного разведения сывороток, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,
РпРС, регистрационного удостоверения; возможность определение
титра антител;
РЭА-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
2
40
41
12х8 анализов; ИФА, одностадийный, диапазон измерений 0-80
нг/мл, концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии;
чувствительность – 0,5 нг/мл; исследуемый образец не более 50
мкл; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток;
наличие готовых форм конъгата и ТМБ, унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента,
регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА,
трафарета для построения графика, пленки для заклеивания
планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", условия
транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток,
срок годности набора не менее 12 месяцев;
СA 19-9-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
12х8 анализов; ИФА двухстадийный, чувствительность: 2 Ед/мл,
диапазон измерений: 0-300 Ед/мл; концентрации калибраторов не
изменяются от серии к серии; стабильность рабочего раствора
ФСБ-Т не менее 5 суток; срок годности не менее 12 месяцев;
наличие: регистрационного удостоверения, схемы проведения
ИФА, трафарета для построения графика, пленки для заклеивания
планшет, пакета для планшет типа "зип-лок", унифицированных
неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент,
условия транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10
суток.
Аскарида IgG-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет;
сыворотка не более 10 мкл (конечное разведение не менее 1:100);
стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3
часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8ºС;
Количество
2 набор
1 набор
№ п/п
42
43
48
49
50
Перечень реактивов в течение 1 полугодия 2011 года
продолжительность анализа – 1 ч 25 мин.; дробное использование
набора должно быть реализовано в течение всего срока годности,
срок годности набора не менее 9 месяцев; наличие:
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР,
стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для
предварительного разведения сывороток, регистрационного
удостоверения;
VEGF-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
12х8 анализов; ИФА, трехстадийный, чувствительность: 10 пг/мл,
диапазон измерений: 0-2000 пг/мл; концентрации калибраторов не
изменяются от серии к серии; хранение рабочего раствора ФСБ-Т
не менее 5 суток; хранение рабочих растворов конъюгата и ТМБ не
менее 3 часа; наличие трафарета для построения графика, пленки
для заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР,
ТМБ, стоп-реагент, условия транспортирования при температуре
до 25ºС не менее 10 суток; срок годности не менее 18 месяцев;
NSE-ИФА-БЕСТ (или эквивалент)
12х8 анализов; ИФА, диапазон измерений 0-150 нг/мл,
концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии;
чувствительность –1 нг/мл; объем образца не более 25 мкл; наличие
схемы проведения ИФА; дробное использование в течение 3-х
месяцев при хранении аликвотированных калибровочных проб и
контрольного образца при минус 20 оС или ниже; наличие: схемы
проведения ИФА, трафарета для построения графика, пленки для
заклеивания планшет, пакета для планшет типа "зип-лок",
унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР,
ТМБ, стоп-реагент, условия транспортирования при температуре
до 25ºС не менее 10 суток; срок годности набора не менее 12
месяцев;
Наконечники 300 мкл (1000 шт)
Наконечник из чистого обесцвеченного полипропилена,
свободного от контаминации; диапазон объема 0,5-300 мкл; длина
51 мм; автоклавирование при t до +121ºС; 1000 шт/уп
Наконечники 1000 мкл 100шт/уп
Наконечники 5000 мкл, 1000шт/уп
Количество
2 набор
2 набор
30 уп
2 уп
1 уп
1 477 600,00
V. Информационная карта открытого аукциона
1
Наименование, адрес,
контактный телефон,
контактное лицо, адрес
электронной почты Заказчика
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная
городская больница городского округа г. Нефтекамск
Республики Башкортостан
Адрес: РБ, 452687, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31
Контактный телефон/факс: (34783) 5-72-28, 5-83-01
е-mail: [email protected]
2
3
Способ размещения заказа
Предмет открытого аукциона
Открытый аукцион
Право заключения муниципального контракта по поставке изделий
медицинского назначения на 1 полугодие 2011 г.
4
Начальная (максимальная) цена
лота
5
Период поставки товара
(максимальная) цена лота -1 477 600,00 руб.
В течение 1 полугодия 2011 г.
6
Место поставки товара.
452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31 (склад Заказчика)
Условия поставки товара
Лот №1 — Реактивы и расходные материалы для биохимической и КДЛ
лаборатории- начальная (максимальная) цена лота — 1 357 000,00 руб.
Лот №2- Реактивы на анализаторы мочи - начальная (максимальная)
цена лота — 817 200,00 руб.
Лот №3—Реактивы на гематологические анализаторы-начальная
(максимальная) цена лота — 929 000,00 руб.
Лот №4- Реактивы биохимические, для коагулологии и анализатора
иономера- начальная (максимальная) цена лота — 520 000,00 руб.
Лот №5 — Реактивы для биохимической лаборатории— начальная
(максимальная) цена лота – 398000,00 руб.
Лот №6- Питательные среды для баклаборатории — начальная
(максимальная) цена лота -200 000,00 руб.
Лот №7 -Реактивы для клинико-гематологического отдела лаборатории—
начальная (максимальная) цена лота – 180 000,00 руб.
Лот №8 — Реактивы для иммуноферментного анализа — начальная
- доставка товара до склада Заказчика транспортом поставщика;
- разгрузка товара силами поставщика
- соблюдение правил транспортировки термолабильных препаратов;
- поставка товара без предоплаты;
- поставка товара партиями на следующий день со дня получения
заявки от Заказчика;
- все поставляемые лекарственные препараты должны проходить
систему экспертизы и входного территориального контроля в ГУЗ
Республиканский центр контроля качества и сертификации
лекарственных средств силами и средствами Поставщика до
поступления к Заказчику;
- поставщик предоставляет Заказчику график поставки изделий
медицинского назначения с разбивкой по кварталам.
- качество поставляемой продукции должно соответствовать
государственным стандартам РФ, техническим условиям и
требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов
соответствия, санитарно-эпидемиологическим заключениям на
продукцию.
- поставка товара оформляется сопроводительными документами в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от
15.03.2002 г. № 80 «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила
оптовой
торговли
лекарственными
средствами.
Основные
положения»
- остаточный срок годности товара при поставке должен быть не
менее 70%.
- наличие склада хранения ИМН, отвечающего требованиям условий
надлежащего хранения
7
8
Процент изменения количества
товаров по контракту
Источник финансирования
9
Порядок, форма и условия
оплаты
10
Преимущества
11
Официальные сайты где
размещена документация об
аукционе
Порядок предоставления
документации об аукционе
12
14
15
16
Валюта заявки на участие в
аукционе
Язык заявки на участие в
аукционе
Форма заявки на участие в
аукционе
17
Заявка на участие в аукционе
составляется по Форме№4 и
должна содержать:
± 10%
Бюджет городского округа г. Нефтекамск и внебюджетный фонд
(РФОМС)
Безналичный расчет путем перечисления на расчетный счет
поставщика по факту поставки товара по мере поступления средств
из бюджета городского округа г. Нефтекамск и внебюджетного фонда
(РФОМС) .
Не предоставляются
http://adm.neftekamsk.ru/gos/
http://goszakaz.bashkortostan.ru/
Заинтересованные
лица
могут
получить
дополнительную
информацию и ознакомиться с документацией об аукционе на
официальных сайтах. Официально комплект документации об
аукционе может быть получен всеми заинтересованными лицами в
письменной форме по адресу Заказчика (юридический отдел) на
основании письменного заявления лица о предоставлении
документации об аукционе в порядке предусмотренного настоящей
документацией.
В случае, если УРЗ получил документацию об аукционе не в
соответствии с настоящим порядком, Заказчик не несет
ответственности за неполучение информации об изменениях,
внесенных в документацию об аукционе.
Российский рубль
Русский
Письменная форма (на бумажном носителе)
I. Требование к заявке (обязательное соответствие данному
перечню):
1) сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического
лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки
(для
индивидуального
предпринимателя),
копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника размещения заказа без доверенности). В случае,
если от имени участника размещения заказа действует иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических
лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица, в соответствии с пунктом 9 Раздела II настоящей документации
об аукционе;
г) копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставка товаров, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой.
2)
сведения
о
функциональных
характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара,
о качестве работ, услуг, также копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к
таким товару, работам, услугам. При этом в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром, в составе заявки на участие
в аукционе такие документы могут быть приложены по усмотрению
Участника размещения заказа;
3)
документы,
подтверждающие
соответствие
участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска
к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документ или копии документов, подтверждающие внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе);
Платежное поручение считается надлежаще оформленным в
случае, если в поле «Списано со сч.плат» проставлена дата списания
денежных средств со счета плательщика, в поле «Отметки банка»
проставлена отметка банка об оплате2;
б) копии документов, подтверждающих соответствие
Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов (копии действующих лицензий
и других документов на виды работ (услуг), являющихся предметом
аукциона)
В случае, если предметом аукциона является товар, на
который распространяется Приказ от 5 декабря 2008 года №427
Министерства экономического развития Российской Федерации «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для
государственных или муниципальных нужд»-если в заявке на участие
в
аукционе участника размещения заказа не указана страна
происхождения поставляемого товара, при рассмотрении заявок
такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в
аукционе.
18
Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в
аукционе(Требование
установлено для всех лотов)
II.Рекомендуется включить в состав заявки:
1.гарантийное письмо о непроведении ликвидации и
отсутствие решения арбитражного суда о признании УРЗ
банкротом или об открытии конкурсного производства
2. гарантийное письмо о неприостановлении деятельности
УРЗ в порядке, предусмотренном КоАП РФ на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе; отсутствие у УРЗ
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов УРЗ по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период. УРЗ считается
соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством РФ и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не
принято.
3. анкета УРЗ (Форма№5)
4. иные документы по усмотрению УРЗ.
В размере 5% начальной цены лота (все лоты) путем перечисления
денежных средств на следующий счет:
В Территориально-финансовом управлении МФ РБ г.Нефтекамск
Администрация городского округа г.Нефтекамск Республики Башкортостан (МУЗ
ЦГБ ГО г.Нефтекамск РБ)
л/с 050 060 000 00
р/с 403 028 108 000 300 000 12
ИНН
0264 005 932
БИК 048 073 770
ЗАО УралСиб в г.Уфа, г.Уфа
Назначение платежа : ////(////04=
участие в аукционе №…. НДС….
19
Место,
2
дата
начала
л/сч05006000000 )Обеспечение заявки на
подачи РБ, 452687, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31, административный
В соответствии с «Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации» №2-П от 03.10.2002г.,
утвержденным ЦБ РФ
заявок на участие в аукционе
20
21
корпус, отдел закупок, юридический отдел с 08.00 ч. до 13.00 ч. и
14.00 ч. до 17.00 ч. (время местное) 26.11.2010г.
Дата окончания подачи заявок до 16.00 ч. (время местное) 17.12.2010 года
на участие в аукционе
Место, дата и время начала РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31, административный корпус, отдел
рассмотрения заявок на участие закупок,юридический отдел в 16.00 (время местное) 17.12.2010 г.
в аукционе
22
Регистрация
аукциона
23
Место, дата и время проведения РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31, административный корпус,
аукциона
актовый зал 22.12.2010 года в 10.00 (время местное)
24
Величина понижения начальной 5% начальной (максимальной) цены лота
цены лота («Шаг аукциона»)
25
участников за 30 минут до начала аукциона
Срок заключения
муниципальных контрактов
Не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения
на официальном сайте протокола аукциона.
VI. Образцы форм документов на участие в аукционе
1.
Заявление (запрос) о предоставлении документации об аукционе – Форма№1
2.
Заявление (запрос) на разъяснении документации об аукционе – Форма№2
3.
Опись документов – Форма№3
4.
Заявка на участие в аукционе — Форма №4
5.
Анкета участника размещения заказа – Форма№5
6.
Доверенность — Форма№6
7.
Направление на аукцион — Форма№7
8.
Предложение о технических, функциональных и качественных характеристиках – Форма№8
9.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе – Форма№9
10.
Уведомление о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона – Форма№10
11.
Уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе – Форма№11
12.
Заявление (запрос) о разъяснении результатов аукциона – Форма№12
Форма№1
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Председателю Единой комиссии
МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Заявление (запрос)
о предоставлении документации об аукционе
__________________________________________________________________________
(Наименование организации, Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя)
просит Вас предоставить документацию об аукционе по открытому аукциону на право
заключения муниципальных контрактов по поставке
изделий медицинского назначения на 1
полугодие 2011г. для МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Реквизиты для предоставления документации об аукционе:
1. Фактическое местонахождение (адрес) Участника размещения заказа
2. Контактное лицо Участника размещения заказа, контактный телефон, адрес электронной
почты.
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
Форма№2
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Председателю Единой комиссии
МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Заявление (запрос)
на разъяснении документации об аукционе
Наименование аукциона:
Просим Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе
№
Раздел
документации об
аукционе
Ссылка на пункт документации об
аукционе, положение которого следует
разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений документации об аукционе
1
2
3
4
5
Ответ на запрос просим направить по адресу:
Ответ на запрос просим направить по факсу:
Ответ на запрос просим отправить на адрес электронной почты:
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
Форма№3
Опись документов,
представляемых для участия в открытом аукционе по лоту№_______
_______________________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. Участника размещения заказа) для участия в открытом аукционе на право заключить
контракт на поставку изделий медицинского назначения на 1 полугодие 2011г. направляет следующие
документы:
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Название документа
Количество
листов
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
Форма №4
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
“____” _________________ 2010 г.
Исх. номер № ________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ №________
на право заключить муниципальный контракт на поставку изделий медицинского назначения на
1 полугодие 2011 г. по лоту №___ (название лота)
1. Изучив извещение и документацию об аукционе открытого аукциона на право заключения
вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные
правовые акты ______________________ (наименование участника размещения заказа)
в лице ____________________________________________________ (должность руководителя или
уполномоченного лица, и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об
аукционе, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить _____________ (название лота), являющуюся предметом аукциона, в
полном соответствии с техническим заданием в пределах стоимости, не превышающей начальную
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона.
Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.
3. Мы ознакомлены с материалами документации об аукционе, влияющими на стоимость
поставляемых товаров и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или
сопутствующие расходы для осуществления комплексной поставки ____________________(название
лота) по предмету аукциона, поставки данных товаров будут в любом случае осуществлены в полном
соответствии с Техническим заданием в пределах предложенной нами цены контракта.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство
поставить ________(название лота) в соответствии с требованиями документации об аукционе и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
5. В случае, если мы будем признаны победителями аукциона, то берем на себя обязательства
подписать контракт с __________________ (наименование Заказчика) на поставку ___________ (название
лота) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в
течение срока, предусмотренного документацией об аукционе, при условии своевременного получения
нами проекта контракта.
6. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене контракта после предложений
победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с
_______________________ (наименование Заказчика), мы обязуемся подписать данный контракт на
поставку ____________(название лота) в соответствии с требованиями документации об аукционе и
условиями нашего предложения по цене.
7. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам контракта
и
нашего
уклонения
от
заключения
контракта,
сведения
о
_________________________________________________________
(наименование
Участника
размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Срок действия настоящей заявки: _________________________________
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
________________________________________________________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной
почты работника Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
9. Наше полное и сокращенное фирменное наименование (наименование), организационноправовая форма, юридический и фактический адреса (фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), телефон ___________, факс ________, адрес
электронной
почты,
банковские
реквизиты:
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (указать).
10.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
_______________________________________________________________ (указать).
по
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
адресу:
Форма№5
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Анкета Участника размещения заказа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Сведения об Участнике размещения заказа
(заполняется Участником размещения заказа)
Полное фирменное наименование
Участника размещения заказа
Организационно-правовая форма
Свидетельство о регистрации (дата и
номер, кем выдано)
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Почтовый адрес
Банковские реквизиты (наименование
банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
Контактные телефоны (с указанием кода
города) и контактные лица
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
Форма№6
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
“____” _________________ 2010 г.
Исх. номер № ________________
Председателю Единой комиссии
МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
г.________________
«__»_______2010г.
Доверенность№ ______
Участник размещения заказа:
_____________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещения заказа, место нахождения, почтовый адрес –
для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для
физического лица)
доверяет: _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
паспорт серии ____ № _____ выдан _________«____» «______________» _________ года
представлять интересы _________________________________________________________________
(фирменное наименование участника размещения заказа – для юридического лица; фамилия, имя,
отчество, паспортные данные – для физического лица)
в открытом аукционе на право заключения с ____________________(указывается наименование
Заказчика) муниципального контракта на поставку ___________________________________
(указывается название товара)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Заказчику и Единой
комиссии:
1) все документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с
проведением данного аукциона.
2) на процедуре проведения данного аукциона выступать с предложением по цене контракта от
имени участника размещения заказа ;
4)__________________________________________________________________________________
______________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
_______________________ удостоверяю.
(подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна до «____» «________________» 20___ года.
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
Форма№7
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
“____” _________________ 2010 г.
Исх. номер № ________________
Председателю Единой комиссии
МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Направление на аукцион
Настоящим письмом Участник размещения заказа _______________________________
направляет своего сотрудника ____________________________________________(Ф.И.О., должность) на
процедуру проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по поставке
изделий медицинского назначения на 1 полугодие 2011г. и подтверждает его полномочия на
осуществление действий от имени Участника размещения заказа.
Направление действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
Форма№8
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Предложение
о технических, функциональных и качественных характеристиках
“____” _________________ 2010 г.
Исх. номер № ________________
Председателю Единой комиссии
МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку
__________________________________ (наименование лота) для МУЗ ЦГБ городского округа г.
Нефтекамск в случае присуждения нам контракта способны поставить товар надлежащего качества,
являющийся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что
подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:
№
п\п
Требуемые значения согласно
Техническому заданию
Заказчика
объем (*)
Наименование, характеристика
(*)
Предложения Участника
размещения заказа
объем (**)
Страна
происхождени
я
поставляемого
товара
Наименование,характеристика
(**)
(*) – заполняется Участником размещения заказа в соответствии с техническим заданием, прилагаемого
к документации об аукционе
(**) – заполняется Участником размещения заказа путем включения своих предложений.
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
Форма№9
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
“____” _________________ 2010 г.
Исх. номер № ________________
Председателю Единой комиссии
МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИ Е В АУКЦИОНЕ
Настоящим уведомляем Вас, что Участник размещения заказа ______________________________
отзывает заявку № ____ от “_____” ________________ 20 ___ г. на участие в аукционе №___ на право
заключения муниципального контракта по поставке __________________________ (наименование лота)
для МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Причина отзыва заявки на участие в аукционе:
________________________________________________________________________
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
Форма№10
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА)
“____” _________________ 2010 г.
Исх. номер № ________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ И ПРИЗНАНИИ
УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА
Настоящим письмом уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения Вашей заявки
№ ____ поступившей “___” _____________ 20 ___ года на участие в открытом аукционе на право
заключения муниципальных контрактов по поставке ____________________________ (наименование
лота(ов)) для МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск Единой комиссией принято решение о допуске
Вашей организации к участию в указанном аукционе и признании участником указанного аукциона, что
зафиксировано в Протоколе рассмотрения заявок №___________________ от «____» _________________
20 ___ года, размещенном на официальных сайтах.
С уважением
Главный врач МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Кузнецова А.З.
Форма№11
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА)
“____” _________________ 2010 г.
Исх. номер № ________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим письмом уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения Вашей заявки
№ ___ поступившей “____” _____________ 20___ г. на участие в открытом аукционе на право
заключения муниципальных контрактов по поставке ________________________________________
(наименование лота(ов)) для МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск на основании п. ____ ст.
______ №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ ...»
от 21 июля 2005 г., Единой комиссией принято решение об отказе в допуске Вашей организации к
участию в указанном аукционе в связи:
что зафиксировано в Протоколе рассмотрения заявок №____________ от “____” __________ 20 ___
г., размещенном на официальных сайтах.
С уважением
Главный врач МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Кузнецова А.З.
Форма№12
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
Председателю Единой комиссии
МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск
Заявление (запрос)
о разъяснении результатов аукциона
Наименование открытого аукциона:
Просим Вас разъяснить следующие положения результатов аукциона:
№
Раздел
документации об
аукционе
Ссылка на пункт
протокола аукциона,
положение которого
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение соответствующего
пункта протокола аукциона
1
2
3
4
5
Ответ на запрос просим направить по адресу:
Ответ на запрос просим направить по факсу:
Ответ на запрос просим отправить на адрес электронной почты:
Руководитель (либо иное уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись, печать)
Ф.И.О.
VII. Проекты муниципальных контрактов
Муниципальный контракт
проект
Лот №1
г. Нефтекамск
«____» _____________ 2010г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в лице главного врача Кузнецовой Альбины
Зуфаровны, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на
основании результатов проведения открытого аукциона на размещение заказа в целях обеспечения
муниципальных нужд (протокол __ от _________г.), заключили настоящий Муниципальный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставлять изделия медицинского назначения (Реактивы и расходные
материалы для биохимической и КДЛ лаборатории) в течение 1 полугодия 2011г. (далее – Товар), по
количеству и цене, указанных в Приложении №1 (спецификация) и прилагаемых сертификатов
соответствия, санитарно-эпидемиологическим заключениям на продукцию и иных
документов
подтверждающих качество Товара, являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик - принять и
обеспечить оплату на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2.Условия поставки Товара: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет
доставку, разгрузку и складирование поставляемого товара по адресу, указанному в п.3.1.1 настоящего
контракта. Условия перевозки должны соответствовать виду перевозимого товара.
1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться согласно
периодам указанным в Календарном плане (Приложение № 2) день поставки определяется по заявкам
Заказчика, составленными на основании уровня заболеваемости и санитарно-эпидемиологической
обстановки в учреждениях. Поставка товара осуществляется партиями в течение 2 (дней) дня с момента
получения Поставщиком заявки от Заказчика либо лица, действующего от имени Заказчика на основании
доверенности. Заявка Заказчика производиться в письменной форме или факсимильной связью.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключениям на продукцию.
1.5. Поставка каждой партии Товара сопровождается пакетом документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, и включающие в себя сертификаты соответствия на каждую
партию товара, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт, выписанный на изделия заводомпроизводителем, регистрационное удостоверение,
и другими документами установленными,
действующим в Российской Федерации законодательством для данного вида товаров.
1.6. Остаточный срок годности при поставке Товара должен быть не менее 70%.
1.7.В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта,
Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Поставляемый Товар возврату
не подлежит за исключением бракованных изделий. Бракованный Товар подлежит возврату и обмену на
качественный, в 2 (двух) дневный срок. Расходы по возврату фальсифицированного и забракованного
Товара и проведение повторного контроля органами сертификации и контроля осуществляются за счет
поставщика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.8. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего муниципального
контракта третьих лиц.
2. Цена
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее - сумма Контракта)
составляет
________________________________________
(_________________________________
рублей, в том числе НДС.), (с учетом налогов, пошлин, стоимости упаковки, маркировки,
транспортных, погрузочно- разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями
поставки по Контракту).
2.2. Стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является фиксированной на
период действия Контракта и пересмотру не подлежит (Приложение №1).
2.3. Поставка Товара осуществляется без предоплаты. Оплата производится путем перечисления
на расчетный счет Поставщика в течение 180 дней с момента подписания счет-фактур, товаротранспортных накладных и иных документов по мере поступления средств из бюджета городского
округа г. Нефтекамск ____________руб., внебюджетного фонда (РФОМС) ____________ руб. и
внебюджетного фонда (спец.счет)________________ в течение 2011 года.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не
более чем на 10% предусмотренные Контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, при этом цена Контракта изменяется не более чем на 10% пропорционально количеству таких
Товаров.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Товар и относящиеся к нему принадлежности, документы ( в
соответствии с п.1.4 Контракта) на территории Заказчика по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 31 (склад Заказчика) или по адресу указанному в заявке Заказчика. Доставка, отгрузка,
перевозка, разгрузка Товара должна осуществляться до склада Заказчика (до дверей) силами
Поставщика.
3.1.2. Соблюдать правила транспортировки термолабильных препаратов.
3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта со своего
склада, отвечающего требованиям условий надлежащего хранения данного вида Товара (СанПин).
3.1.4.Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки согласно Графика
поставки (приложение №2 к настоящему контракту). По согласованию с Заказчиком возможна
досрочная поставка.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
3.2.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном
Контрактом.
3.2.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.2.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара,
Поставщик и Заказчик подписывают счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отражающие
количество единиц Товара, цену, переданных Поставщиком Заказчику.
4.2. Приемка партии Товара по количеству и качеству производится по товарно-транспортной
накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. Заказчик имеет право на предъявление
претензий по качеству и количеству Товара в течении 14 дней от даты поставки.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания товаротранспортных накладных, счета-фактуры (акта приема-передачи)
Товара обеими сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Контракта
Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,01 % от стоимости не
поставленного в срок Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны..
5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в
размере 0,01 % от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки срока поставки
Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.5. В случае невозможности поставки Товара по настоящему контракту по каким-либо причинам
Поставщик обязан незамедлительно (но не менее, чем за 40 дней) уведомить о расторжении контракта
Заказчика. При подаче заявления о невозможности исполнения контракта и о его расторжении в срок
менее, чем за 40 дней, а также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы недопоставленного Товара.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. В случае возникновения разногласий, которые не устранимы путем проведения переговоров
между Заказчиком и Поставщиком, спор должен быть передан на рассмотрение арбитражного суда
Республики Башкортостан.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
товаротранспортной накладной, счет-фактуры (акта-сдачи приемки) Товара.
7. Срок действия Контракта
7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
30.06.2011 года.
7.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, принятых на себя обязательств в
соответствии с п.1.2,п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6. влечет досрочное прекращение действия Контракта с
момента направления Заказчиком письменного уведомления.
7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения
деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
8.4. Не допускается уступка стороной муниципального контракта (Поставщиком) прав требования,
возникших из контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (Заказчика) в
обязательстве.
9.Патентное право
9.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставленный по Контракту, не подлежит, и
не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной
собственности или другой интеллектуальной собственности.
9.2.В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски,
основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной
собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и
компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
МУЗ Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск
Адрес:452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31,
административный корпус
Телефон: (34783) 5-72-28, 5-61-08
Банковские реквизиты:
р/сч 404 048 104 062 410 330 29
к/сч 301 018 103 000 000 006 01
Нефтекамске ОСБ №4624
БИК 048 073 601
ИНН 0264 005 932
КПП 0264 01 001
Поставщик:
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
Гл. врач МУЗ ЦГБ
городского округа
г. Нефтекамск ______________ Кузнецова А.З
_______________________
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
№
от _________ 2010 года
Спецификация
№
Наименование Товара
Кол-во,
шт.
Цена за шт.,
руб. с НДС
Сумма руб., с НДС
1
2
3
4
Итого:
Поставщик
М.П.
Заказчик МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
Гл. врач Кузнецова А.З.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
№_____ от «______» ____________ 2011 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Заказчик
______________/Кузнецова А.З.
«___»_______________20__г.
м.п.
Поставщик
_____________/________________/
«___»___________________20__г.
м.п.
Муниципальный контракт
проект
Лот №2
г. Нефтекамск
«____» _____________ 2010г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в лице главного врача Кузнецовой Альбины
Зуфаровны, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на
основании результатов проведения открытого аукциона на размещение заказа в целях обеспечения
муниципальных нужд (протокол __ от _________г.), заключили настоящий Муниципальный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставлять изделия медицинского назначения ( Реактивы на
анализаторы мочи ) в течение 1 полугодия 2011г. (далее – Товар), по количеству и цене, указанных в
Приложении №1 (спецификация) и прилагаемых сертификатов соответствия, санитарноэпидемиологическим заключениям на продукцию и иных документов подтверждающих качество
Товара, являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик - принять и обеспечить оплату на
условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2.Условия поставки Товара: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет
доставку, разгрузку и складирование поставляемого товара по адресу, указанному в п.3.1.1 настоящего
контракта. Условия перевозки должны соответствовать виду перевозимого товара.
1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться согласно
периодам указанным в Календарном плане (Приложение № 2) день поставки определяется по заявкам
Заказчика, составленными на основании уровня заболеваемости и санитарно-эпидемиологической
обстановки в учреждениях. Поставка товара осуществляется партиями в течение 2 (дней) дня с момента
получения Поставщиком заявки от Заказчика либо лица, действующего от имени Заказчика на основании
доверенности. Заявка Заказчика производиться в письменной форме или факсимильной связью.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключениям на продукцию.
1.5. Поставка каждой партии Товара сопровождается пакетом документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, и включающие в себя сертификаты соответствия на каждую
партию товара, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт, выписанный на изделия заводомпроизводителем, регистрационное удостоверение,
и другими документами установленными,
действующим в Российской Федерации законодательством для данного вида товаров.
1.6. Остаточный срок годности при поставке Товара должен быть не менее 70%.
1.7.В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта,
Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Поставляемый Товар возврату
не подлежит за исключением бракованных изделий. Бракованный Товар подлежит возврату и обмену на
качественный, в 2 (двух) дневный срок. Расходы по возврату фальсифицированного и забракованного
Товара и проведение повторного контроля органами сертификации и контроля осуществляются за счет
поставщика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.8. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего муниципального
контракта третьих лиц.
2. Цена
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее - сумма Контракта)
составляет
________________________________________
(_________________________________
рублей, в том числе НДС.), (с учетом налогов, пошлин, стоимости упаковки, маркировки,
транспортных, погрузочно- разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями
поставки по Контракту).
2.2. Стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является фиксированной на
период действия Контракта и пересмотру не подлежит (Приложение №1).
2.3. Поставка Товара осуществляется без предоплаты. Оплата производится путем перечисления
на расчетный счет Поставщика в течение 180 дней с момента подписания счет-фактур, товаротранспортных накладных и иных документов по мере поступления средств из бюджета городского
округа г. Нефтекамск ____________руб., внебюджетного фонда (РФОМС) ____________ руб. и
внебюджетного фонда (спец.счет)________________ в течение 2011 года.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не
более чем на 10% предусмотренные Контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, при этом цена Контракта изменяется не более чем на 10% пропорционально количеству таких
Товаров.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Товар и относящиеся к нему принадлежности, документы ( в
соответствии с п.1.4 Контракта) на территории Заказчика по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 31 (склад Заказчика) или по адресу указанному в заявке Заказчика. Доставка, отгрузка,
перевозка, разгрузка Товара должна осуществляться до склада Заказчика (до дверей) силами
Поставщика.
3.1.2. Соблюдать правила транспортировки термолабильных препаратов.
3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта со своего
склада, отвечающего требованиям условий надлежащего хранения данного вида Товара (СанПин).
3.1.4.Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки согласно Графика
поставки (приложение №2 к настоящему контракту). По согласованию с Заказчиком возможна
досрочная поставка.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
3.2.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном
Контрактом.
3.2.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.2.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара,
Поставщик и Заказчик подписывают счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отражающие
количество единиц Товара, цену, переданных Поставщиком Заказчику.
4.2. Приемка партии Товара по количеству и качеству производится по товарно-транспортной
накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. Заказчик имеет право на предъявление
претензий по качеству и количеству Товара в течении 14 дней от даты поставки.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания товаротранспортных накладных, счета-фактуры (акта приема-передачи)
Товара обеими сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Контракта
Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,01 % от стоимости не
поставленного в срок Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны..
5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в
размере 0,01 % от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки срока поставки
Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.5. В случае невозможности поставки Товара по настоящему контракту по каким-либо причинам
Поставщик обязан незамедлительно (но не менее, чем за 40 дней) уведомить о расторжении контракта
Заказчика. При подаче заявления о невозможности исполнения контракта и о его расторжении в срок
менее, чем за 40 дней, а также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы недопоставленного Товара.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. В случае возникновения разногласий, которые не устранимы путем проведения переговоров
между Заказчиком и Поставщиком, спор должен быть передан на рассмотрение арбитражного суда
Республики Башкортостан.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
товаротранспортной накладной, счет-фактуры (акта-сдачи приемки) Товара.
7. Срок действия Контракта
7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
30.06.2011 года.
7.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, принятых на себя обязательств в
соответствии с п.1.2,п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6. влечет досрочное прекращение действия Контракта с
момента направления Заказчиком письменного уведомления.
7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения
деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
8.4. Не допускается уступка стороной муниципального контракта (Поставщиком) прав требования,
возникших из контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (Заказчика) в
обязательстве.
9.Патентное право
9.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставленный по Контракту, не подлежит, и
не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной
собственности или другой интеллектуальной собственности.
9.2.В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски,
основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной
собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и
компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
МУЗ Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск
Адрес:452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31,
административный корпус
Телефон: (34783) 5-72-28, 5-61-08
Банковские реквизиты:
р/сч 404 048 104 062 410 330 29
к/сч 301 018 103 000 000 006 01
Нефтекамске ОСБ №4624
БИК 048 073 601
ИНН 0264 005 932
КПП 0264 01 001
Поставщик:
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
Гл. врач МУЗ ЦГБ
городского округа
г. Нефтекамск ______________ Кузнецова А.З
_______________________
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
№
от _________ 2010 года
Спецификация
№
Наименование Товара
Кол-во,
шт.
Цена за шт.,
руб. с НДС
Сумма руб., с НДС
1
2
3
4
Итого:
Поставщик
М.П.
Заказчик МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
Гл. врач Кузнецова А.З.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
№_____ от «______» ____________ 2011 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Заказчик
______________/Кузнецова А.З.
«___»_______________20__г.
м.п.
Поставщик
_____________/________________/
«___»___________________20__г.
м.п.
Муниципальный контракт
проект
Лот №3
г. Нефтекамск
«____» _____________ 2010г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в лице главного врача Кузнецовой Альбины
Зуфаровны, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на
основании результатов проведения открытого аукциона на размещение заказа в целях обеспечения
муниципальных нужд (протокол __ от _________г.), заключили настоящий Муниципальный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставлять изделия медицинского назначения (Реактивы на
гематологические анализаторы ) в течение 1 полугодия 2011г. (далее – Товар), по количеству и цене,
указанных в Приложении №1 (спецификация) и прилагаемых сертификатов соответствия, санитарноэпидемиологическим заключениям на продукцию и иных документов подтверждающих качество
Товара, являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик - принять и обеспечить оплату на
условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2.Условия поставки Товара: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет
доставку, разгрузку и складирование поставляемого товара по адресу, указанному в п.3.1.1 настоящего
контракта. Условия перевозки должны соответствовать виду перевозимого товара.
1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться согласно
периодам указанным в Календарном плане (Приложение № 2) день поставки определяется по заявкам
Заказчика, составленными на основании уровня заболеваемости и санитарно-эпидемиологической
обстановки в учреждениях. Поставка товара осуществляется партиями в течение 2 (дней) дня с момента
получения Поставщиком заявки от Заказчика либо лица, действующего от имени Заказчика на основании
доверенности. Заявка Заказчика производиться в письменной форме или факсимильной связью.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключениям на продукцию.
1.5. Поставка каждой партии Товара сопровождается пакетом документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, и включающие в себя сертификаты соответствия на каждую
партию товара, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт, выписанный на изделия заводомпроизводителем, регистрационное удостоверение,
и другими документами установленными,
действующим в Российской Федерации законодательством для данного вида товаров.
1.6. Остаточный срок годности при поставке Товара должен быть не менее 70%.
1.7.В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта,
Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Поставляемый Товар возврату
не подлежит за исключением бракованных изделий. Бракованный Товар подлежит возврату и обмену на
качественный, в 2 (двух) дневный срок. Расходы по возврату фальсифицированного и забракованного
Товара и проведение повторного контроля органами сертификации и контроля осуществляются за счет
поставщика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.8. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего муниципального
контракта третьих лиц.
2. Цена
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее - сумма Контракта)
составляет
________________________________________
(_________________________________
рублей, в том числе НДС.), (с учетом налогов, пошлин, стоимости упаковки, маркировки,
транспортных, погрузочно- разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями
поставки по Контракту).
2.2. Стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является фиксированной на
период действия Контракта и пересмотру не подлежит (Приложение №1).
2.3. Поставка Товара осуществляется без предоплаты. Оплата производится путем перечисления
на расчетный счет Поставщика в течение 180 дней с момента подписания счет-фактур, товаротранспортных накладных и иных документов по мере поступления средств из бюджета городского
округа г. Нефтекамск ____________руб., внебюджетного фонда (РФОМС) ____________ руб. и
внебюджетного фонда (спец.счет)________________ в течение 2011 года.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не
более чем на 10% предусмотренные Контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, при этом цена Контракта изменяется не более чем на 10% пропорционально количеству таких
Товаров.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Товар и относящиеся к нему принадлежности, документы ( в
соответствии с п.1.4 Контракта) на территории Заказчика по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 31 (склад Заказчика) или по адресу указанному в заявке Заказчика. Доставка, отгрузка,
перевозка, разгрузка Товара должна осуществляться до склада Заказчика (до дверей) силами
Поставщика.
3.1.2. Соблюдать правила транспортировки термолабильных препаратов.
3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта со своего
склада, отвечающего требованиям условий надлежащего хранения данного вида Товара (СанПин).
3.1.4.Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки согласно Графика
поставки (приложение №2 к настоящему контракту). По согласованию с Заказчиком возможна
досрочная поставка.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
3.2.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном
Контрактом.
3.2.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.2.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара,
Поставщик и Заказчик подписывают счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отражающие
количество единиц Товара, цену, переданных Поставщиком Заказчику.
4.2. Приемка партии Товара по количеству и качеству производится по товарно-транспортной
накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. Заказчик имеет право на предъявление
претензий по качеству и количеству Товара в течении 14 дней от даты поставки.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания товаротранспортных накладных, счета-фактуры (акта приема-передачи)
Товара обеими сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Контракта
Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,01 % от стоимости не
поставленного в срок Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны..
5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в
размере 0,01 % от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки срока поставки
Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.5. В случае невозможности поставки Товара по настоящему контракту по каким-либо причинам
Поставщик обязан незамедлительно (но не менее, чем за 40 дней) уведомить о расторжении контракта
Заказчика. При подаче заявления о невозможности исполнения контракта и о его расторжении в срок
менее, чем за 40 дней, а также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы недопоставленного Товара.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. В случае возникновения разногласий, которые не устранимы путем проведения переговоров
между Заказчиком и Поставщиком, спор должен быть передан на рассмотрение арбитражного суда
Республики Башкортостан.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
товаротранспортной накладной, счет-фактуры (акта-сдачи приемки) Товара.
7. Срок действия Контракта
7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
30.06.2011 года.
7.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, принятых на себя обязательств в
соответствии с п.1.2,п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6. влечет досрочное прекращение действия Контракта с
момента направления Заказчиком письменного уведомления.
7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения
деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
8.4. Не допускается уступка стороной муниципального контракта (Поставщиком) прав требования,
возникших из контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (Заказчика) в
обязательстве.
9.Патентное право
9.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставленный по Контракту, не подлежит, и
не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной
собственности или другой интеллектуальной собственности.
9.2.В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски,
основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной
собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и
компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
МУЗ Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск
Адрес:452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31,
административный корпус
Телефон: (34783) 5-72-28, 5-61-08
Банковские реквизиты:
р/сч 404 048 104 062 410 330 29
к/сч 301 018 103 000 000 006 01
Нефтекамске ОСБ №4624
БИК 048 073 601
ИНН 0264 005 932
КПП 0264 01 001
Поставщик:
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
Гл. врач МУЗ ЦГБ
городского округа
г. Нефтекамск ______________ Кузнецова А.З
_______________________
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
№
от _________ 2010 года
Спецификация
№
Наименование Товара
Кол-во,
шт.
Цена за шт.,
руб. с НДС
Сумма руб., с НДС
1
2
3
4
Итого:
Поставщик
М.П.
Заказчик МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
Гл. врач Кузнецова А.З.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
№_____ от «______» ____________ 2011 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Заказчик
______________/Кузнецова А.З.
«___»_______________20__г.
м.п.
Поставщик
_____________/________________/
«___»___________________20__г.
м.п.
Муниципальный контракт
проект
Лот №4
г. Нефтекамск
«____» _____________ 2010г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в лице главного врача Кузнецовой Альбины
Зуфаровны, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на
основании результатов проведения открытого аукциона на размещение заказа в целях обеспечения
муниципальных нужд (протокол __ от _________г.), заключили настоящий Муниципальный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставлять изделия медицинского назначения (Реактивы биохимические,
для коагулологии и анализатора иономера ) в течение 1 полугодия 2011г. (далее – Товар), по количеству
и цене, указанных в Приложении №1 (спецификация) и прилагаемых сертификатов соответствия,
санитарно-эпидемиологическим заключениям на продукцию и иных документов подтверждающих
качество Товара, являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик - принять и обеспечить
оплату на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2.Условия поставки Товара: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет
доставку, разгрузку и складирование поставляемого товара по адресу, указанному в п.3.1.1 настоящего
контракта. Условия перевозки должны соответствовать виду перевозимого товара.
1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться согласно
периодам указанным в Календарном плане (Приложение № 2) день поставки определяется по заявкам
Заказчика, составленными на основании уровня заболеваемости и санитарно-эпидемиологической
обстановки в учреждениях. Поставка товара осуществляется партиями в течение 2 (дней) дня с момента
получения Поставщиком заявки от Заказчика либо лица, действующего от имени Заказчика на основании
доверенности. Заявка Заказчика производиться в письменной форме или факсимильной связью.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключениям на продукцию.
1.5. Поставка каждой партии Товара сопровождается пакетом документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, и включающие в себя сертификаты соответствия на каждую
партию товара, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт, выписанный на изделия заводомпроизводителем, регистрационное удостоверение,
и другими документами установленными,
действующим в Российской Федерации законодательством для данного вида товаров.
1.6. Остаточный срок годности при поставке Товара должен быть не менее 70%.
1.7.В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта,
Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Поставляемый Товар возврату
не подлежит за исключением бракованных изделий. Бракованный Товар подлежит возврату и обмену на
качественный, в 2 (двух) дневный срок. Расходы по возврату фальсифицированного и забракованного
Товара и проведение повторного контроля органами сертификации и контроля осуществляются за счет
поставщика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.8. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего муниципального
контракта третьих лиц.
2. Цена
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее - сумма Контракта)
составляет
________________________________________
(_________________________________
рублей, в том числе НДС.), (с учетом налогов, пошлин, стоимости упаковки, маркировки,
транспортных, погрузочно- разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями
поставки по Контракту).
2.2. Стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является фиксированной на
период действия Контракта и пересмотру не подлежит (Приложение №1).
2.3. Поставка Товара осуществляется без предоплаты. Оплата производится путем перечисления
на расчетный счет Поставщика в течение 180 дней с момента подписания счет-фактур, товаротранспортных накладных и иных документов по мере поступления средств из бюджета городского
округа г. Нефтекамск ____________руб., внебюджетного фонда (РФОМС) ____________ руб. и
внебюджетного фонда (спец.счет)________________ в течение 2011 года.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не
более чем на 10% предусмотренные Контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, при этом цена Контракта изменяется не более чем на 10% пропорционально количеству таких
Товаров.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Товар и относящиеся к нему принадлежности, документы ( в
соответствии с п.1.4 Контракта) на территории Заказчика по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 31 (склад Заказчика) или по адресу указанному в заявке Заказчика. Доставка, отгрузка,
перевозка, разгрузка Товара должна осуществляться до склада Заказчика (до дверей) силами
Поставщика.
3.1.2. Соблюдать правила транспортировки термолабильных препаратов.
3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта со своего
склада, отвечающего требованиям условий надлежащего хранения данного вида Товара (СанПин).
3.1.4.Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки согласно Графика
поставки (приложение №2 к настоящему контракту). По согласованию с Заказчиком возможна
досрочная поставка.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
3.2.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном
Контрактом.
3.2.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.2.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара,
Поставщик и Заказчик подписывают счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отражающие
количество единиц Товара, цену, переданных Поставщиком Заказчику.
4.2. Приемка партии Товара по количеству и качеству производится по товарно-транспортной
накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. Заказчик имеет право на предъявление
претензий по качеству и количеству Товара в течении 14 дней от даты поставки.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания товаротранспортных накладных, счета-фактуры (акта приема-передачи)
Товара обеими сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Контракта
Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,01 % от стоимости не
поставленного в срок Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны..
5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в
размере 0,01 % от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки срока поставки
Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.5. В случае невозможности поставки Товара по настоящему контракту по каким-либо причинам
Поставщик обязан незамедлительно (но не менее, чем за 40 дней) уведомить о расторжении контракта
Заказчика. При подаче заявления о невозможности исполнения контракта и о его расторжении в срок
менее, чем за 40 дней, а также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы недопоставленного Товара.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. В случае возникновения разногласий, которые не устранимы путем проведения переговоров
между Заказчиком и Поставщиком, спор должен быть передан на рассмотрение арбитражного суда
Республики Башкортостан.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
товаротранспортной накладной, счет-фактуры (акта-сдачи приемки) Товара.
7. Срок действия Контракта
7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
30.06.2011 года.
7.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, принятых на себя обязательств в
соответствии с п.1.2,п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6. влечет досрочное прекращение действия Контракта с
момента направления Заказчиком письменного уведомления.
7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения
деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
8.4. Не допускается уступка стороной муниципального контракта (Поставщиком) прав требования,
возникших из контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (Заказчика) в
обязательстве.
9.Патентное право
9.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставленный по Контракту, не подлежит, и
не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной
собственности или другой интеллектуальной собственности.
9.2.В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски,
основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной
собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и
компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
МУЗ Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск
Адрес:452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31,
административный корпус
Телефон: (34783) 5-72-28, 5-61-08
Банковские реквизиты:
р/сч 404 048 104 062 410 330 29
к/сч 301 018 103 000 000 006 01
Нефтекамске ОСБ №4624
БИК 048 073 601
ИНН 0264 005 932
КПП 0264 01 001
Поставщик:
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
Гл. врач МУЗ ЦГБ
городского округа
г. Нефтекамск ______________ Кузнецова А.З
_______________________
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
№
от _________ 2010 года
Спецификация
№
Наименование Товара
Кол-во,
шт.
Цена за шт.,
руб. с НДС
Сумма руб., с НДС
1
2
3
4
Итого:
Поставщик
М.П.
Заказчик МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
Гл. врач Кузнецова А.З.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
№_____ от «______» ____________ 2011 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Заказчик
______________/Кузнецова А.З.
«___»_______________20__г.
м.п.
Поставщик
_____________/________________/
«___»___________________20__г.
м.п.
Муниципальный контракт
проект
Лот №5
г. Нефтекамск
«____» _____________ 2010г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в лице главного врача Кузнецовой Альбины
Зуфаровны, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на
основании результатов проведения открытого аукциона на размещение заказа в целях обеспечения
муниципальных нужд (протокол __ от _________г.), заключили настоящий Муниципальный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставлять изделия медицинского назначения (Реактивы для
биохимической лаборатории) в течение 1 полугодия 2011г. (далее – Товар), по количеству и цене,
указанных в Приложении №1 (спецификация) и прилагаемых сертификатов соответствия, санитарноэпидемиологическим заключениям на продукцию и иных документов подтверждающих качество
Товара, являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик - принять и обеспечить оплату на
условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2.Условия поставки Товара: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет
доставку, разгрузку и складирование поставляемого товара по адресу, указанному в п.3.1.1 настоящего
контракта. Условия перевозки должны соответствовать виду перевозимого товара.
1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться согласно
периодам указанным в Календарном плане (Приложение № 2) день поставки определяется по заявкам
Заказчика, составленными на основании уровня заболеваемости и санитарно-эпидемиологической
обстановки в учреждениях. Поставка товара осуществляется партиями в течение 2 (дней) дня с момента
получения Поставщиком заявки от Заказчика либо лица, действующего от имени Заказчика на основании
доверенности. Заявка Заказчика производиться в письменной форме или факсимильной связью.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключениям на продукцию.
1.5. Поставка каждой партии Товара сопровождается пакетом документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, и включающие в себя сертификаты соответствия на каждую
партию товара, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт, выписанный на изделия заводомпроизводителем, регистрационное удостоверение,
и другими документами установленными,
действующим в Российской Федерации законодательством для данного вида товаров.
1.6. Остаточный срок годности при поставке Товара должен быть не менее 70%.
1.7.В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта,
Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Поставляемый Товар возврату
не подлежит за исключением бракованных изделий. Бракованный Товар подлежит возврату и обмену на
качественный, в 2 (двух) дневный срок. Расходы по возврату фальсифицированного и забракованного
Товара и проведение повторного контроля органами сертификации и контроля осуществляются за счет
поставщика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.8. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего муниципального
контракта третьих лиц.
2. Цена
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее - сумма Контракта)
составляет
________________________________________
(_________________________________
рублей, в том числе НДС.), (с учетом налогов, пошлин, стоимости упаковки, маркировки,
транспортных, погрузочно- разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями
поставки по Контракту).
2.2. Стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является фиксированной на
период действия Контракта и пересмотру не подлежит (Приложение №1).
2.3. Поставка Товара осуществляется без предоплаты. Оплата производится путем перечисления
на расчетный счет Поставщика в течение 180 дней с момента подписания счет-фактур, товаротранспортных накладных и иных документов по мере поступления средств из бюджета городского
округа г. Нефтекамск ____________руб., внебюджетного фонда (РФОМС) ____________ руб. и
внебюджетного фонда (спец.счет)________________ в течение 2011 года.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не
более чем на 10% предусмотренные Контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, при этом цена Контракта изменяется не более чем на 10% пропорционально количеству таких
Товаров.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Товар и относящиеся к нему принадлежности, документы ( в
соответствии с п.1.4 Контракта) на территории Заказчика по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 31 (склад Заказчика) или по адресу указанному в заявке Заказчика. Доставка, отгрузка,
перевозка, разгрузка Товара должна осуществляться до склада Заказчика (до дверей) силами
Поставщика.
3.1.2. Соблюдать правила транспортировки термолабильных препаратов.
3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта со своего
склада, отвечающего требованиям условий надлежащего хранения данного вида Товара (СанПин).
3.1.4.Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки согласно Графика
поставки (приложение №2 к настоящему контракту). По согласованию с Заказчиком возможна
досрочная поставка.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
3.2.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном
Контрактом.
3.2.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.2.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара,
Поставщик и Заказчик подписывают счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отражающие
количество единиц Товара, цену, переданных Поставщиком Заказчику.
4.2. Приемка партии Товара по количеству и качеству производится по товарно-транспортной
накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. Заказчик имеет право на предъявление
претензий по качеству и количеству Товара в течении 14 дней от даты поставки.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания товаротранспортных накладных, счета-фактуры (акта приема-передачи)
Товара обеими сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Контракта
Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,01 % от стоимости не
поставленного в срок Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны..
5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в
размере 0,01 % от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки срока поставки
Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.5. В случае невозможности поставки Товара по настоящему контракту по каким-либо причинам
Поставщик обязан незамедлительно (но не менее, чем за 40 дней) уведомить о расторжении контракта
Заказчика. При подаче заявления о невозможности исполнения контракта и о его расторжении в срок
менее, чем за 40 дней, а также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы недопоставленного Товара.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. В случае возникновения разногласий, которые не устранимы путем проведения переговоров
между Заказчиком и Поставщиком, спор должен быть передан на рассмотрение арбитражного суда
Республики Башкортостан.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
товаротранспортной накладной, счет-фактуры (акта-сдачи приемки) Товара.
7. Срок действия Контракта
7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
30.06.2011 года.
7.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, принятых на себя обязательств в
соответствии с п.1.2,п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6. влечет досрочное прекращение действия Контракта с
момента направления Заказчиком письменного уведомления.
7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения
деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
8.4. Не допускается уступка стороной муниципального контракта (Поставщиком) прав требования,
возникших из контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (Заказчика) в
обязательстве.
9.Патентное право
9.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставленный по Контракту, не подлежит, и
не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной
собственности или другой интеллектуальной собственности.
9.2.В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски,
основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной
собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и
компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
МУЗ Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск
Адрес:452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31,
административный корпус
Телефон: (34783) 5-72-28, 5-61-08
Банковские реквизиты:
р/сч 404 048 104 062 410 330 29
к/сч 301 018 103 000 000 006 01
Нефтекамске ОСБ №4624
БИК 048 073 601
ИНН 0264 005 932
КПП 0264 01 001
Поставщик:
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
Гл. врач МУЗ ЦГБ
городского округа
г. Нефтекамск ______________ Кузнецова А.З
_______________________
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
№
от _________ 2010 года
Спецификация
№
Наименование Товара
Кол-во,
шт.
Цена за шт.,
руб. с НДС
Сумма руб., с НДС
1
2
3
4
Итого:
Поставщик
М.П.
Заказчик МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
Гл. врач Кузнецова А.З.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
№_____ от «______» ____________ 2011 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Заказчик
______________/Кузнецова А.З.
«___»_______________20__г.
м.п.
Поставщик
_____________/________________/
«___»___________________20__г.
м.п.
Муниципальный контракт
проект
Лот №6
г. Нефтекамск
«____» _____________ 2010г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в лице главного врача Кузнецовой Альбины
Зуфаровны, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на
основании результатов проведения открытого аукциона на размещение заказа в целях обеспечения
муниципальных нужд (протокол __ от _________г.), заключили настоящий Муниципальный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставлять изделия медицинского назначения (Питательные среды
для баклаборатории ) в течение 1 полугодия 2011г. (далее – Товар), по количеству и цене, указанных в
Приложении №1 (спецификация) и прилагаемых сертификатов соответствия, санитарноэпидемиологическим заключениям на продукцию и иных документов подтверждающих качество
Товара, являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик - принять и обеспечить оплату на
условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2.Условия поставки Товара: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет
доставку, разгрузку и складирование поставляемого товара по адресу, указанному в п.3.1.1 настоящего
контракта. Условия перевозки должны соответствовать виду перевозимого товара.
1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться согласно
периодам указанным в Календарном плане (Приложение № 2) день поставки определяется по заявкам
Заказчика, составленными на основании уровня заболеваемости и санитарно-эпидемиологической
обстановки в учреждениях. Поставка товара осуществляется партиями в течение 2 (дней) дня с момента
получения Поставщиком заявки от Заказчика либо лица, действующего от имени Заказчика на основании
доверенности. Заявка Заказчика производиться в письменной форме или факсимильной связью.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключениям на продукцию.
1.5. Поставка каждой партии Товара сопровождается пакетом документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, и включающие в себя сертификаты соответствия на каждую
партию товара, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт, выписанный на изделия заводомпроизводителем, регистрационное удостоверение,
и другими документами установленными,
действующим в Российской Федерации законодательством для данного вида товаров.
1.6. Остаточный срок годности при поставке Товара должен быть не менее 70%.
1.7.В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта,
Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Поставляемый Товар возврату
не подлежит за исключением бракованных изделий. Бракованный Товар подлежит возврату и обмену на
качественный, в 2 (двух) дневный срок. Расходы по возврату фальсифицированного и забракованного
Товара и проведение повторного контроля органами сертификации и контроля осуществляются за счет
поставщика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.8. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего муниципального
контракта третьих лиц.
2. Цена
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее - сумма Контракта)
составляет
________________________________________
(_________________________________
рублей, в том числе НДС.), (с учетом налогов, пошлин, стоимости упаковки, маркировки,
транспортных, погрузочно- разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями
поставки по Контракту).
2.2. Стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является фиксированной на
период действия Контракта и пересмотру не подлежит (Приложение №1).
2.3. Поставка Товара осуществляется без предоплаты. Оплата производится путем перечисления
на расчетный счет Поставщика в течение 180 дней с момента подписания счет-фактур, товаротранспортных накладных и иных документов по мере поступления средств из бюджета городского
округа г. Нефтекамск ____________руб., внебюджетного фонда (РФОМС) ____________ руб. и
внебюджетного фонда (спец.счет)________________ в течение 2011 года.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не
более чем на 10% предусмотренные Контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, при этом цена Контракта изменяется не более чем на 10% пропорционально количеству таких
Товаров.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Товар и относящиеся к нему принадлежности, документы ( в
соответствии с п.1.4 Контракта) на территории Заказчика по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 31 (склад Заказчика) или по адресу указанному в заявке Заказчика. Доставка, отгрузка,
перевозка, разгрузка Товара должна осуществляться до склада Заказчика (до дверей) силами
Поставщика.
3.1.2. Соблюдать правила транспортировки термолабильных препаратов.
3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта со своего
склада, отвечающего требованиям условий надлежащего хранения данного вида Товара (СанПин).
3.1.4.Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки согласно Графика
поставки (приложение №2 к настоящему контракту). По согласованию с Заказчиком возможна
досрочная поставка.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
3.2.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном
Контрактом.
3.2.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.2.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара,
Поставщик и Заказчик подписывают счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отражающие
количество единиц Товара, цену, переданных Поставщиком Заказчику.
4.2. Приемка партии Товара по количеству и качеству производится по товарно-транспортной
накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. Заказчик имеет право на предъявление
претензий по качеству и количеству Товара в течении 14 дней от даты поставки.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания товаротранспортных накладных, счета-фактуры (акта приема-передачи)
Товара обеими сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Контракта
Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,01 % от стоимости не
поставленного в срок Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны..
5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в
размере 0,01 % от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки срока поставки
Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.5. В случае невозможности поставки Товара по настоящему контракту по каким-либо причинам
Поставщик обязан незамедлительно (но не менее, чем за 40 дней) уведомить о расторжении контракта
Заказчика. При подаче заявления о невозможности исполнения контракта и о его расторжении в срок
менее, чем за 40 дней, а также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы недопоставленного Товара.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. В случае возникновения разногласий, которые не устранимы путем проведения переговоров
между Заказчиком и Поставщиком, спор должен быть передан на рассмотрение арбитражного суда
Республики Башкортостан.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
товаротранспортной накладной, счет-фактуры (акта-сдачи приемки) Товара.
7. Срок действия Контракта
7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
30.06.2011 года.
7.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, принятых на себя обязательств в
соответствии с п.1.2,п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6. влечет досрочное прекращение действия Контракта с
момента направления Заказчиком письменного уведомления.
7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения
деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
8.4. Не допускается уступка стороной муниципального контракта (Поставщиком) прав требования,
возникших из контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (Заказчика) в
обязательстве.
9.Патентное право
9.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставленный по Контракту, не подлежит, и
не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной
собственности или другой интеллектуальной собственности.
9.2.В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски,
основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной
собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и
компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
МУЗ Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск
Адрес:452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31,
административный корпус
Телефон: (34783) 5-72-28, 5-61-08
Банковские реквизиты:
р/сч 404 048 104 062 410 330 29
к/сч 301 018 103 000 000 006 01
Нефтекамске ОСБ №4624
БИК 048 073 601
ИНН 0264 005 932
КПП 0264 01 001
Поставщик:
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
Гл. врач МУЗ ЦГБ
городского округа
г. Нефтекамск ______________ Кузнецова А.З
_______________________
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
№
от _________ 2010 года
Спецификация
№
Наименование Товара
Кол-во,
шт.
Цена за шт.,
руб. с НДС
Сумма руб., с НДС
1
2
3
4
Итого:
Поставщик
М.П.
Заказчик МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
Гл. врач Кузнецова А.З.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
№_____ от «______» ____________ 2011 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Заказчик
______________/Кузнецова А.З.
«___»_______________20__г.
м.п.
Поставщик
_____________/________________/
«___»___________________20__г.
м.п.
Муниципальный контракт
проект
Лот № 7
г. Нефтекамск
«____» _____________ 2010г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в лице главного врача Кузнецовой Альбины
Зуфаровны, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на
основании результатов проведения открытого аукциона на размещение заказа в целях обеспечения
муниципальных нужд (протокол __ от _________г.), заключили настоящий Муниципальный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставлять изделия медицинского назначения (Реактивы для клиникогематологического отдела лаборатории ) в течение 1 полугодия 2011г. (далее – Товар), по количеству и
цене, указанных в Приложении №1 (спецификация) и прилагаемых сертификатов соответствия,
санитарно-эпидемиологическим заключениям на продукцию и иных документов подтверждающих
качество Товара, являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик - принять и обеспечить
оплату на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2.Условия поставки Товара: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет
доставку, разгрузку и складирование поставляемого товара по адресу, указанному в п.3.1.1 настоящего
контракта. Условия перевозки должны соответствовать виду перевозимого товара.
1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться согласно
периодам указанным в Календарном плане (Приложение № 2) день поставки определяется по заявкам
Заказчика, составленными на основании уровня заболеваемости и санитарно-эпидемиологической
обстановки в учреждениях. Поставка товара осуществляется партиями в течение 2 (дней) дня с момента
получения Поставщиком заявки от Заказчика либо лица, действующего от имени Заказчика на основании
доверенности. Заявка Заказчика производиться в письменной форме или факсимильной связью.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключениям на продукцию.
1.5. Поставка каждой партии Товара сопровождается пакетом документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, и включающие в себя сертификаты соответствия на каждую
партию товара, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт, выписанный на изделия заводомпроизводителем, регистрационное удостоверение,
и другими документами установленными,
действующим в Российской Федерации законодательством для данного вида товаров.
1.6. Остаточный срок годности при поставке Товара должен быть не менее 70%.
1.7.В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта,
Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Поставляемый Товар возврату
не подлежит за исключением бракованных изделий. Бракованный Товар подлежит возврату и обмену на
качественный, в 2 (двух) дневный срок. Расходы по возврату фальсифицированного и забракованного
Товара и проведение повторного контроля органами сертификации и контроля осуществляются за счет
поставщика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.8. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего муниципального
контракта третьих лиц.
2. Цена
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее - сумма Контракта)
составляет
________________________________________
(_________________________________
рублей, в том числе НДС.), (с учетом налогов, пошлин, стоимости упаковки, маркировки,
транспортных, погрузочно- разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями
поставки по Контракту).
2.2. Стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является фиксированной на
период действия Контракта и пересмотру не подлежит (Приложение №1).
2.3. Поставка Товара осуществляется без предоплаты. Оплата производится путем перечисления
на расчетный счет Поставщика в течение 180 дней с момента подписания счет-фактур, товаротранспортных накладных и иных документов по мере поступления средств из бюджета городского
округа г. Нефтекамск ____________руб., внебюджетного фонда (РФОМС) ____________ руб. и
внебюджетного фонда (спец.счет)________________ в течение 2011 года.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не
более чем на 10% предусмотренные Контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, при этом цена Контракта изменяется не более чем на 10% пропорционально количеству таких
Товаров.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Товар и относящиеся к нему принадлежности, документы ( в
соответствии с п.1.4 Контракта) на территории Заказчика по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 31 (склад Заказчика) или по адресу указанному в заявке Заказчика. Доставка, отгрузка,
перевозка, разгрузка Товара должна осуществляться до склада Заказчика (до дверей) силами
Поставщика.
3.1.2. Соблюдать правила транспортировки термолабильных препаратов.
3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта со своего
склада, отвечающего требованиям условий надлежащего хранения данного вида Товара (СанПин).
3.1.4.Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки согласно Графика
поставки (приложение №2 к настоящему контракту). По согласованию с Заказчиком возможна
досрочная поставка.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
3.2.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном
Контрактом.
3.2.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.2.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара,
Поставщик и Заказчик подписывают счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отражающие
количество единиц Товара, цену, переданных Поставщиком Заказчику.
4.2. Приемка партии Товара по количеству и качеству производится по товарно-транспортной
накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. Заказчик имеет право на предъявление
претензий по качеству и количеству Товара в течении 14 дней от даты поставки.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания товаротранспортных накладных, счета-фактуры (акта приема-передачи)
Товара обеими сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Контракта
Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,01 % от стоимости не
поставленного в срок Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны..
5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в
размере 0,01 % от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки срока поставки
Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.5. В случае невозможности поставки Товара по настоящему контракту по каким-либо причинам
Поставщик обязан незамедлительно (но не менее, чем за 40 дней) уведомить о расторжении контракта
Заказчика. При подаче заявления о невозможности исполнения контракта и о его расторжении в срок
менее, чем за 40 дней, а также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы недопоставленного Товара.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. В случае возникновения разногласий, которые не устранимы путем проведения переговоров
между Заказчиком и Поставщиком, спор должен быть передан на рассмотрение арбитражного суда
Республики Башкортостан.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
товаротранспортной накладной, счет-фактуры (акта-сдачи приемки) Товара.
7. Срок действия Контракта
7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
30.06.2011 года.
7.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, принятых на себя обязательств в
соответствии с п.1.2,п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6. влечет досрочное прекращение действия Контракта с
момента направления Заказчиком письменного уведомления.
7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения
деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
8.4. Не допускается уступка стороной муниципального контракта (Поставщиком) прав требования,
возникших из контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (Заказчика) в
обязательстве.
9.Патентное право
9.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставленный по Контракту, не подлежит, и
не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной
собственности или другой интеллектуальной собственности.
9.2.В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски,
основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной
собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и
компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
МУЗ Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск
Адрес:452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31,
административный корпус
Телефон: (34783) 5-72-28, 5-61-08
Банковские реквизиты:
р/сч 404 048 104 062 410 330 29
к/сч 301 018 103 000 000 006 01
Нефтекамске ОСБ №4624
БИК 048 073 601
ИНН 0264 005 932
КПП 0264 01 001
Поставщик:
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
Гл. врач МУЗ ЦГБ
городского округа
г. Нефтекамск ______________ Кузнецова А.З
_______________________
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
№
от _________ 2010 года
Спецификация
№
Наименование Товара
Кол-во,
шт.
Цена за шт.,
руб. с НДС
Сумма руб., с НДС
1
2
3
4
Итого:
Поставщик
М.П.
Заказчик МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
Гл. врач Кузнецова А.З.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
№_____ от «______» ____________ 2011 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Заказчик
______________/Кузнецова А.З.
«___»_______________20__г.
м.п.
Поставщик
_____________/________________/
«___»___________________20__г.
м.п.
Муниципальный контракт
проект
Лот № 8
г. Нефтекамск
«____» _____________ 2010г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в лице главного врача Кузнецовой Альбины
Зуфаровны, действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые Стороны»), на
основании результатов проведения открытого аукциона на размещение заказа в целях обеспечения
муниципальных нужд (протокол __ от _________г.), заключили настоящий Муниципальный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставлять изделия медицинского назначения (Реактивы для
иммуноферментного анализа ) в течение 1 полугодия 2011г. (далее – Товар), по количеству и цене,
указанных в Приложении №1 (спецификация) и прилагаемых сертификатов соответствия, санитарноэпидемиологическим заключениям на продукцию и иных документов подтверждающих качество
Товара, являющихся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик - принять и обеспечить оплату на
условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2.Условия поставки Товара: Поставщик собственными силами и средствами осуществляет
доставку, разгрузку и складирование поставляемого товара по адресу, указанному в п.3.1.1 настоящего
контракта. Условия перевозки должны соответствовать виду перевозимого товара.
1.3. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться согласно
периодам указанным в Календарном плане (Приложение № 2) день поставки определяется по заявкам
Заказчика, составленными на основании уровня заболеваемости и санитарно-эпидемиологической
обстановки в учреждениях. Поставка товара осуществляется партиями в течение 2 (дней) дня с момента
получения Поставщиком заявки от Заказчика либо лица, действующего от имени Заказчика на основании
доверенности. Заявка Заказчика производиться в письменной форме или факсимильной связью.
1.4. Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ,
техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации по
показателям прилагаемых к каждой серии сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключениям на продукцию.
1.5. Поставка каждой партии Товара сопровождается пакетом документов, предусмотренных
действующим законодательством РФ, и включающие в себя сертификаты соответствия на каждую
партию товара, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорт, выписанный на изделия заводомпроизводителем, регистрационное удостоверение,
и другими документами установленными,
действующим в Российской Федерации законодательством для данного вида товаров.
1.6. Остаточный срок годности при поставке Товара должен быть не менее 70%.
1.7.В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта,
Поставщик без промедления заменит его товаром надлежащего качества. Поставляемый Товар возврату
не подлежит за исключением бракованных изделий. Бракованный Товар подлежит возврату и обмену на
качественный, в 2 (двух) дневный срок. Расходы по возврату фальсифицированного и забракованного
Товара и проведение повторного контроля органами сертификации и контроля осуществляются за счет
поставщика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.
1.8. Поставщик не имеет права привлекать к исполнению настоящего муниципального
контракта третьих лиц.
2. Цена
2.1. Стоимость поставляемого по настоящему Контракту Товара (далее - сумма Контракта)
составляет
________________________________________
(_________________________________
рублей, в том числе НДС.), (с учетом налогов, пошлин, стоимости упаковки, маркировки,
транспортных, погрузочно- разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями
поставки по Контракту).
2.2. Стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является фиксированной на
период действия Контракта и пересмотру не подлежит (Приложение №1).
2.3. Поставка Товара осуществляется без предоплаты. Оплата производится путем перечисления
на расчетный счет Поставщика в течение 180 дней с момента подписания счет-фактур, товаротранспортных накладных и иных документов по мере поступления средств из бюджета городского
округа г. Нефтекамск ____________руб., внебюджетного фонда (РФОМС) ____________ руб. и
внебюджетного фонда (спец.счет)________________ в течение 2011 года.
2.4. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения кроме
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не
более чем на 10% предусмотренные Контрактом количество Товаров при изменении потребности в
Товарах, при этом цена Контракта изменяется не более чем на 10% пропорционально количеству таких
Товаров.
3. Обязанности сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать Заказчику Товар и относящиеся к нему принадлежности, документы ( в
соответствии с п.1.4 Контракта) на территории Заказчика по адресу: 452687, РБ, г. Нефтекамск, ул.
Парковая, 31 (склад Заказчика) или по адресу указанному в заявке Заказчика. Доставка, отгрузка,
перевозка, разгрузка Товара должна осуществляться до склада Заказчика (до дверей) силами
Поставщика.
3.1.2. Соблюдать правила транспортировки термолабильных препаратов.
3.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Контракта со своего
склада, отвечающего требованиям условий надлежащего хранения данного вида Товара (СанПин).
3.1.4.Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки согласно Графика
поставки (приложение №2 к настоящему контракту). По согласованию с Заказчиком возможна
досрочная поставка.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную на
поставленный Товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять Товар в порядке, установленном Контрактом.
3.2.2. Обеспечить своевременную оплату принятого Товара в порядке, установленном
Контрактом.
3.2.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара,
обнаруженных в ходе его приемки.
3.2.4. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по
выполненным им обязательствам.
4. Порядок сдачи и приемки Товара
4.1. В целях фиксации фактов исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара,
Поставщик и Заказчик подписывают счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, отражающие
количество единиц Товара, цену, переданных Поставщиком Заказчику.
4.2. Приемка партии Товара по количеству и качеству производится по товарно-транспортной
накладной и должна быть полностью завершена в день доставки. Заказчик имеет право на предъявление
претензий по качеству и количеству Товара в течении 14 дней от даты поставки.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания товаротранспортных накладных, счета-фактуры (акта приема-передачи)
Товара обеими сторонами.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков поставки в соответствии с условиями настоящего Контракта
Поставщик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,01 % от стоимости не
поставленного в срок Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны..
5.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик уплачивает пени в
размере 0,01 % от стоимости некачественной продукции за каждый день просрочки срока поставки
Товара, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Уплата штрафа и неустойки не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
5.5. В случае невозможности поставки Товара по настоящему контракту по каким-либо причинам
Поставщик обязан незамедлительно (но не менее, чем за 40 дней) уведомить о расторжении контракта
Заказчика. При подаче заявления о невозможности исполнения контракта и о его расторжении в срок
менее, чем за 40 дней, а также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик
выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы недопоставленного Товара.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.7. В случае возникновения разногласий, которые не устранимы путем проведения переговоров
между Заказчиком и Поставщиком, спор должен быть передан на рассмотрение арбитражного суда
Республики Башкортостан.
6. Переход права собственности
6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания
товаротранспортной накладной, счет-фактуры (акта-сдачи приемки) Товара.
7. Срок действия Контракта
7.1.Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
30.06.2011 года.
7.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, принятых на себя обязательств в
соответствии с п.1.2,п.1.3, п.1.4, п.1.5, п.1.6. влечет досрочное прекращение действия Контракта с
момента направления Заказчиком письменного уведомления.
7.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение
обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего Контракта.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения
деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.
8.4. Не допускается уступка стороной муниципального контракта (Поставщиком) прав требования,
возникших из контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (Заказчика) в
обязательстве.
9.Патентное право
9.1.Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставленный по Контракту, не подлежит, и
не будет подлежать каким-либо претензиям третьей стороны, основанным на праве промышленной
собственности или другой интеллектуальной собственности.
9.2.В случае, если третья сторона предъявит Заказчику какие-либо претензии или иски,
основанные на нарушении прав промышленной собственности или другой интеллектуальной
собственности, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за собственный счет и
компенсировать все потери и расходы, причиненные Заказчику.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты сторон
Заказчик:
МУЗ Центральная городская больница городского
округа г. Нефтекамск
Адрес:452687, РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая, 31,
административный корпус
Телефон: (34783) 5-72-28, 5-61-08
Банковские реквизиты:
р/сч 404 048 104 062 410 330 29
к/сч 301 018 103 000 000 006 01
Нефтекамске ОСБ №4624
БИК 048 073 601
ИНН 0264 005 932
КПП 0264 01 001
Поставщик:
Адрес:
Телефон:
Банковские реквизиты:
р/с
ИНН
Гл. врач МУЗ ЦГБ
городского округа
г. Нефтекамск ______________ Кузнецова А.З
_______________________
М.П.
М.П.
Приложение №1
к муниципальному контракту
№
от _________ 2010 года
Спецификация
№
Наименование Товара
Кол-во,
шт.
Цена за шт.,
руб. с НДС
Сумма руб., с НДС
1
2
3
4
Итого:
Поставщик
М.П.
Заказчик МУЗ ЦГБ
городского округа г. Нефтекамск
Гл. врач Кузнецова А.З.
М.П.
Приложение 2
к муниципальному контракту
№_____ от «______» ____________ 2011 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Заказчик
______________/Кузнецова А.З.
«___»_______________20__г.
м.п.
Поставщик
_____________/________________/
«___»___________________20__г.
м.п.
Скачать

Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная