Проект контракта по лоту №17

Приложение
к извещению на проведение муниципального заказа способом запроса котировок
на поставку Негатоскопов для отделений реанимаций, травматологии и детского отделения
анестезиологии и реанимации МБУЗ г.Улан-Удэ ГК БСМП им.В.В.Ангапова в 4 квартале 2012г.
№
п/п
Наименова
ние
поставляемого
товара
1 Негатоскоп
Характеристика товара
Кол-во
единиц
3 шт.
Параметры
Требуемая величина
параметра
Напряжение сети, В
220
Потребляемая мощность, Вт
100
Размеры просмотрового экрана: высота
х ширина, мм, не менее
430х700
Габаритные размеры: длина х высота х
глубина, мм, не менее
730х500х130
Количество ламп, шт., не менее
Освещенность (яркость) в центре
экрана при 220 В*, лк (кд/м2 ), не менее
2
9000 (2200)
Регулировка освещённости при 220В*,
в % к max
60
Неравномерность освещенности экрана
при 220 В*, % не более
40
Время установления рабочего режима,
сек, не менее
12
Масса нетто, кг, не более
9
Масса брутто, кг, не более
9,3
Гарантийный период
Средний срок службы, лет, не менее
1 год
10
Требования:
По показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара
1.
К потребностям заказчика - товар должен быть изготовлен, упакован, замаркирован,
поставлен, установлен, введен и сдан в эксплуатацию комплектно.
2. К качеству, техническим характеристикам товара:
 поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не
ранее 2012 года;
 качество поставляемого товара должно подтверждаться соответствующими документами,
комплектность должна соответствовать спецификации, качественным и техническим
характеристикам товара и другим документам, подтверждающим качество товара;
 Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование не будет иметь дефектов
связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании
поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией и Техническими требованиями.
3.К отгрузке товара:
Поставщик должен:
-поставить товар до места нахождения получателя товара по адресу получателя товара,
согласно спецификации;
-принять в гарантийное обслуживание на срок не менее 12 месяцев со дня ввода
оборудования в эксплуатацию;
4. К безопасности товара:
В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к
безопасности товаров, являющихся предметом заказа - упаковка является приобретаемой
продукцией в едином комплекте с основным товаром, являющемся предметом закупки.
5. К условиям поставки товара, отгрузке товара:
доставка товара осуществляется Поставщиком. Расходы по доставке товара Заказчиком не
возмещаются.
6.К гарантийному обслуживанию товара:
Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности
отдельного устройства (или его части, блока), при выходе его из строя по причинам, не
связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период.
Требования к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок: Поставщик
обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных
расходов со стороны Заказчика. Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт,
восстановлению, замене и доукомплектованию производятся за счет средств Поставщика.
7. К гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
поставщика:
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев и начинает исчисляться
с момента ввода в эксплуатацию. При невозможности восстановления работоспособности
товара и при наличии у Заказчика потребности Поставщик предоставляет Заказчику
(Получателю) такой же или аналогичный товар для замены вышедшего из строя товара, на срок
его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в период до 30 календарных
дней.
Гарантия Производителя предоставляется вместе с товаром.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица):___________________________
________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место жительства (для физического лица):____________________________________________________
Сайт, e-mail:______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________КПП_____________________________________________________
Контактное лицо (ФИО), телефон___________________________________________________________
Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Дата: «____»____________20__г.
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку
негатоскопов для отделений реанимации, травматологии и детского отделения анестезиологии и
реанимации на сумму ______________(____________________________________________) рублей.
Поставляемый товар является новым товаром.
Цена товара включает расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________________________________
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет
выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником
размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Наименование
поставляемых товаров
Характеристики
поставляемых товаров
Руководитель _____________________/________________________/
Мп
Количество
(ед.изм.)
Проект Договора
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №____
на поставку товаров для нужд бюджетного учреждения
г. Улан-Удэ
«___»__________2012г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г.Улан-Удэ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова», в лице главного врача Амагырова
Валерия Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с
одной
стороны,
и__________________________________,
в
лице______________________________________________,
действующего
на
основании
_______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили
настоящий Гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить негатоскопы для отделений
реанимации, травматологии и детского отделения анестезиологии и реанимации МБУЗ г.Улан-Удэ
ГК БСМП им.В.В. Ангапова в 4 квартале 2012г. (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный товар.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара
определяются Спецификацией поставки товара (приложение), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Основания заключения Договора
2.1.
Настоящий
Договор
заключен
№__________________________________ от «___»_______2012г.
на
основании
протокола
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора устанавливается в сумме _______________(______________________________)
рублей, в т.ч. НДС (если облагается)__________________________.
3.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.
3.3. Цена Товара включает в себя расходы на перевозку, доставку товара, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.4. Источник финансирования Договора: республиканский бюджет, к.с.____________.
3.5. Заказчик производит расчет за поставленный товар путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика по факту поставки товара на основании предъявленных счетов-фактур,
после подписания акта приемки-передачи товара до «28» декабря 2012г.
4. Сроки и условия поставки и приемки Товара
4.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 5-ти календарных дней со дня
заключения Договора.
4.2. Место поставки, с условием разгрузки товара по адресу: г. Улан-Удэ, пр.Строителей, д.1.
(централизованное стерилизационное отделение).
4.3. Поставщик несет обязанность по доставке Товара собственным транспортом либо организует
доставку Товара транспортом иной организации на свое усмотрение и за свой счет.
Риск утраты или порчи Товара в процессе его доставки несет Поставщик.
4.4. Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление Поставщиком
одновременно
с
передачей
товара
необходимых
для
поставки
сертификационных
и
товаросопроводительных документов, гарантийных документов, заверенных в соответствии с
действующим законодательством. Поставщик обязан предъявить документы, подтверждающие страну
происхождения товара.
4.5. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в
соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Стоимость упаковки включена в
стоимость Товара по Договору.
4.6. Приемка товара по количеству, качеству (качественным и функциональным характеристикам) и
комплектности производится на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении
запроса котировок,
настоящим Договором, техническим заданием, в точном соответствии со
стандартами и требованиями, предъявляемыми к качеству, стандартам, техническим условиям и
характеристикам для данного вида товара, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим
количество, качество и комплектность поставляемого товара (товарно-транспортная накладная,
спецификация, опись, упаковочные ярлыки, технические документы).
4.7. Факт приемки Товара оформляется двусторонним актом, подписанным представителями
Поставщика и Заказчика, который подтверждает приемку Товара. В случае обнаружения несоответствия
поставленного Товара условиям Договора, извещения о проведении запроса котировок, а также
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах об этом, составляется акт о
недостатках, либо Заказчик уведомляет Поставщика.
4.8. Поставщик осуществляет монтаж и наладку товара в случае, если это предусмотрено
технической документацией на товар.
4.9. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным
настоящим муниципальным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор
которых осуществляется в соответствии с Законом о размещении заказов.
4.10. При обнаружении производственных дефектов в товаре при его приемке, Заказчик может
отказаться от него и Поставщик должен будет заменить Товар, без каких-либо дополнительных затрат со
стороны Заказчика. Срок устранения недостатков или замены (доукомплектования) товара
устанавливается в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующей претензии, либо
подписания сторонами акта, в котором оговорены недостатки.
4.11. Если Заказчик отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить
сохранность этого Товара (ответственное хранение) и в разумный срок уведомить об этом Поставщика,
либо сделать запись об этом в документе о приемке товара.
4.12. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Получателю в момент передачи
Товара, подписания товарно-транспортных накладных, актов приемки.
4.13. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от
Поставщика Получателю одновременно с переходом права собственности на Товар в соответствии с
п.4.13. Договора.
5. Качество поставляемых товаров
5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать ГОСТам,
сертификатам соответствия и иным сопроводительным документам, предусмотренным в п.4.6 Договора,
извещением о проведении запроса котировок.
5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемое
оборудование является новым, серийно
выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.
5.3.Поставщик гарантирует:
- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, безупречное качество
изготовления оборудования и его сборки;
-полное соответствие поставляемого оборудования условиям настоящего Договора
5.4. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование не будет иметь дефектов связанных с
конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного
оборудования в соответствии со Спецификацией и Техническими требованиями.
5.5. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого товара в течение 12 месяцев, с
момента подписания акта о приемке, но не менее чем срок действия гарантии производителя данного
товара. Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев, с даты подписания Акта приема -передачи
оборудования, с предоставлением подменного оборудования при возникновении гарантийных случаев.
5.6. Поставщик обязан осуществлять гарантийное обслуживание товара в полном объеме, в течение
всего гарантийного срока. Все расходы по обслуживанию товара осуществляется Поставщиком в полном
объеме в течение всего гарантийного срока. В период гарантийного обслуживания Поставщик обязуется
за свой счет проводить диагностику неисправностей, необходимый ремонт, устранение недостатков.
Доставка оборудования в период гарантийного срока в Сервисный центр и обратно осуществляется за
счет Поставщика. Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования должно осуществляться без
затрат со стороны Заказчика.
Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком (изготовителем) в течение 30 дней с
момента поступления уведомления от Заказчика. В указанный срок входит время по диагностике
неисправностей, доставке товара для осуществления ремонта и возврата товара Заказчику. В случае
невозможности произвести ремонт в указанный срок, Заказчику представляется функционально
аналогичное оборудование на время ремонта.
5.7. Вызов представителя Поставщика посредством электронной, факсимильной связи. Срок явки
представителя не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от
Заказчика. В случае не явки представителя Поставщика, составляется комиссионный акт работниками
БСМП, который имеет юридическую силу двухстороннего документа. В случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Поставщиком условий п.5.6. Договора Заказчик вправе привлечь другую
организацию с возложением всех расходов на Поставщика.
5.8. Неисправное или дефектное оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки,
согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом оплачиваются Поставщиком. В случае
замены или исправления дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование
продлевается.
5.9. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителей оборудования, оформленные
соответствующими талонами. Гарантия производителя поставляемого товара и срок действия такой
гарантии предоставляется в полном объеме на срок 12 месяцев с момента подписания Акта сдачиприемки выполненных работ, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.
5.10.
Поставщик обязуется предоставить контактный телефон, по которому пользователи
Оборудования могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для информации о
выявленных неисправностях в работе оборудования. В составе поставляемых с Оборудованием
документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных
телефонов, адрес сервис-центра на оборудование.
5.11. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается
поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства)
которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством
и такими
характеристиками товара, указанными в Договоре. В этом случае в реестр контрактов, заключенных по
итогам размещения заказов, вносятся сведения, предусмотренные пунктом 8 части 2 статьи 18
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере
1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательств до момента фактического устранения
Поставщиком нарушения условий настоящего Договора.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим
Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100 действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательств до момента фактического устранения Поставщиком нарушения условий настоящего
Договора.
6.4. В случае непредставления документов, указанных в п. 4.4., одновременно с передачей товара
Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день до момента фактического устранения
Поставщиком данного нарушения в размере 1/100 действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.
6.5. В случае начисления неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, в
соответствии с п.6.2, 6.3 договора, Заказчик вправе удержать сумму договорной неустойки из
предстоящего платежа по договору (Заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму по договору
на размер требования в сумме начисленной неустойки, в соответствии с п.6.2, 6,3 договора) (ст. 410 ГК
РФ).
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, Поставщик вправе потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятные последствия, которых они не имеют возможности.
6.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2012 года.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения в настоящий Договор действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде
дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в Реестр Контрактов в
соответствии со ст.18 ФЗ №94 от 21.07.2005.
8.2. При нарушении Поставщиком сроков поставки товара сроки оплаты за товар переносятся
соразмерно срокам просрочки поставки товара.
8.3. При исполнении настоящего Договора перемена Поставщика не допускается, за исключением
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по
Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
8.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем направления претензии одной Стороной Договора другой стороне. Претензия подлежит
рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При не достижении согласия
спор разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.6. Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение «Спецификация поставки товара».
8.7. Договор на _________ страницах составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, каждый из которых находится у Сторон Договора.
9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик
МБУЗ г. Улан-Удэ ГК БСМП им. В. В. Ангапова
670042, г. Улан-Удэ Пр. Строителей д.1.
Телефон: 8 (3012) 55-62-53
ИНН 0323049701 КПП 032301001
ГРКЦ НБ РБ респ.Бурятия банка России г.Улан-Удэ
МУ Комитет по финансам Администрации г.УланУдэ (МБУЗ г. Улан-Удэ ГК БСМП им. В. В.
Ангапова)
Р/с 40708180500003000001
БИК 048142001
Главный врач
_____________ Амагыров В.П.
м.п.
Поставщик
______________________ /
м.п.
Приложение
к Договору №___ от «__» ________ 2012г.
Спецификация поставки товара
№ п/п
Наименование
Характеристики
товара, товарный
товара
знак (при наличии)
Производитель
Кол-во
товара
Цена
за
единицу
1
Заказчик
Поставщик
МБУЗ г.Улан-Удэ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи им. В. В.
Ангапова»
670042, г. Улан-Удэ, Проспект Строителей д.1.
тел: 55-62-53
Главный врач _____________В.П. Амагыров
М.П.
_____________________ /
м.п.
Сумма, руб.,
в т.ч. НДС
(если
облагается)
Протокол
рассмотрения цен на размещение муниципального заказа способом запроса котировок на поставку
Негатоскопов для отделений реанимаций, травматологии и детского отделения анестезиологии и
реанимации МБУЗ г.Улан-Удэ ГК БСМП им.В.В.Ангапова в 4 квартале 2012г.
Комиссия рассмотрела цены на поставку Негатоскопов для отделений реанимаций, травматологии и
детского отделения анестезиологии и реанимации МБУЗ г.Улан-Удэ ГК БСМП им.В.В.Ангапова в 4
квартале 2012г. от трех поставщиков:
№
Наименование
1. Негатоскоп
Итого
Кол- Поставщик Поставщик Поставщик Минимальная
во, №1
№2
№3
цена, руб.
шт руб.
руб.
руб.
3
4680,0
5100,0
5300,0
4680,0
Начальная
максимальная
цена заявки,
руб.
14040,0
14040,0
Согласно п.2 п.п. 2.1. Методики формирования НМЦ, утвержденной Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ № 70 от 16.02.2011, в связи с ограниченными возможностями бюджета,
комиссия приняла решение установить НМЦ договора по минимальной цене в размере 14040,0 руб.