договор № ___/104

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор______________ В.В. Смирнов
«25» августа 2014г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН № 104
Выполнение работ по ремонту коридора и вестибюля первого этажа Спорткомплекса
МИЭТ.
Москва
2014г.
Информационная карта запроса цен
Запрос цен проводится заказчиком в соответствии с требованиями раздела 7 Положения о закупке
МИЭТ.
№
п/п
1
2
Наименование пункта
Заказчик закупки
Требования к участникам
процедуры закупки и
перечень документов,
представляемых
участником закупки для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям
Текст пояснений
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Место нахождения: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806,
д.5
Почтовый адрес: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5
Адрес электронной почты: krilo@list.ru
Контактное лицо – Крылова Ольга Валентиновна
Контактный телефон (499)-731-19-31
Требования к участникам процедуры закупки,
устанавливаемые в соответствии с пунктом 3.3 Положения о
закупке Обязательные требования к правоспособности участника
размещения заказа:
1) соответствовать требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом размещения заказа;
2) обладать необходимыми правами и полномочиями,
необходимыми для участия в процедуре закупки, заключения
договора;
3) не находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица) или быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении
него не должно быть открыто конкурсное производство;
4) не являться организацией, на имущество которой
наложен арест по решению суда, административного органа и
(или) экономическая деятельность которого приостановлена;
5) не иметь задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника процедуры закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник процедуры закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре
закупки не принято.
Дополнительные требования к правоспособности участника
размещения заказа:
сведения об участнике процедуры закупки должны
отсутствовать в предусмотренных Федеральным законом
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»
реестрах
недобросовестных поставщиков.
3
Перечень документов для
Предоставление документов не требуется.
4
5
подтверждения
соответствия участника
закупки установленным
требованиям
Преференции
Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
закупке
Не предусмотрены
Заявка на участие в запросе цен, в том числе в форме
электронного документа, должна соответствовать требованиям
п.7.3 Положения о закупке.
Заявка должна быть представлена на бумажном носителе
(оригинал), либо в форме электронного документа. Все листы
заявки на участие в процедуре закупки должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в процедуре закупки должна
быть скреплена печатью участника процедуры закупки (для
юридических лиц) и подписана участником процедуры закупки
или лицом, уполномоченным таким участником процедуры
закупки.
В случае подачи заявки в форме электронного документа она
должна быть оформлена в соответствии с
требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
При подаче ценовой заявки в форме электронного документа
участник процедуры закупки обязан предоставить корневой
сертификат удостоверяющего центра, выдавшего электронную
подпись и открытый ключ, дающий возможность прочитать
электронную подпись.
В случае, если в электронный документ преобразовывается
документ на бумажном носителе, заверенный печатью и
подписью уполномоченного лица, такой электронный документ
должен быть подписан ЭП того же уполномоченного лица.
В случае подачи заявки в форме электронного документа,
участник процедуры закупки обязан удостовериться о
получении и возможности прочтения Заказчиком поданной
ценовой заявки.
Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен:
1) заявка на участие в запросе цен, оформленная по
установленной в Документации форме;
2) анкета участника процедуры закупки по установленной в
Документации форме;
3) документы, подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии
с пунктом 3.3 Положения о закупке, в случае, если данные
требования
предусмотрены
Документацией
(п.3
Информационной карты);
4) копия уведомления о возможности применения участником
процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для
участников, применяющих ее);
5) в случае представления заявки, содержащей предложение о
цене договора на 25 или более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в
извещении о проведении открытого запроса цен, участник,
представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки
представить расчет предлагаемой цены договора и ее
обоснование.
Форма ценовой заявки и форма анкеты участника запроса цен
приведены в документации.
В случае если заявка на участие в процедуре закупки подается от лица
простого товарищества или несколькими лицами, заявка должна
содержать документы и сведения, предусмотренные п.7.3.1.2 и п.7.3.1.3
Положения о закупке МИЭТ соответственно.
6
Требования к описанию
участниками процедуры
закупки выполняемых
работ, которые являются
предметом закупки.
1. В заявке участникам размещения заказа, проведением
запроса цен, необходимо указать следующие сведения о
материалах, используемых при проведении работ:
1)
Наименование материалов и товаров, их торговый знак
(его словесное обозначение) позволяющий однозначно
идентифицировать данный товар. Торговый знак не требуется,
если предлагаемый материал или товар выпускается и
реализуется без оного. В этом случае необходимо указать на
отсутствие товарного знака.
2)
Конкретные технические характеристики к материалам,
используемым при проведении работ, требования к которым
указаны в Техническом задании.
3)
Участнику проведения запроса цен на размещение заказа
необходимо представить указанные сведения в виде таблицы:
Наименование
материалов.
1.
2.
3.
8
9
марки Технические характеристики
материалов
1.
2.
3.
Описание в заявке участником размещения заказа
функциональных характеристик и качественных характеристик
товара путем указания неконкретных характеристик товаров, в
том числе путем одновременного указания нескольких товарных
знаков в отношении одного товара или добавление в заявке слов
«или эквивалент», указание диапазона значений вместо
конкретного значения и т.п. расценивается комиссией как не
предоставление сведений, и влечет отказ в участии в запросе
цен.
При описании характеристик используемых в работах
товаров, участник размещения заказа должен исчерпывающим
образом указать все марки и наименования товаров, по которым
заказчиком установлены те или иные значения в Техническом
задании.
2. Требования к описанию работ:
в строгом соответствии с Техническим заданием.
3. Требования к описанию используемых в процессе
выполнения работ материалов:
в строгом соответствии с Техническим заданием.
Обеспечение заявки на Не предусмотрено
участие в закупке
Порядок, место, дата Прием ценовых заявок осуществляется по адресу 124498,
начала и дата окончания Москва, Зеленоград, проезд 4806, дом 5, корп.8, офис 8424 в
срока подачи заявок на рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 часов
(время московское), в пятницу с 10.00 до 16.00 часов, перерыв
участие в закупке
на обед с 12.00 до 13.00.
Дата начала подачи ценовых заявок: 26 августа 2014 г.
Дата окончания подачи ценовых заявок:
02 сентября 2014 г.
Время окончания подачи ценовых заявок:
11.00 (время московское).
Любой участник закупки вправе направить заказчику в
Формы, порядок, дата
письменной
форме, в том числе в форме электронного
начала и дата окончания
документа, запрос о разъяснении положений документации о
срока предоставления
проведении запроса цен. Заказчик направляет участнику
участникам закупки
закупки в письменной форме или в форме электронного
разъяснений положений
документа разъяснения положений документации о запросе цен.
документации о закупке
4)
7
и
10
Информация об отказе от
проведения закупки
11
Место и дата
рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения
итогов закупки
Порядок и критерии
оценки и сопоставления
заявок на участие в
закупке
Предмет договора
12
13
После направления разъяснений положений документации
о закупке участнику закупки, такое разъяснение размещается
Заказчиком на сайте с указанием предмета запроса, но без
указания участника закупки, от которого поступил запрос.
Дата начала срока предоставления разъяснений: дата
размещения на сайте извещения и документации о закупке.
Дата окончания срока предоставления разъяснений: не
менее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи
ценовых заявок.
В соответствии с пунктом 7.4.6 Положения о закупке Заказчик
вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время до
определения победителя в проведении запроса цен.
Рассмотрение заявок будет осуществляться 03 сентября 2014 г.
по адресу: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5.
Подведение итогов закупки будет осуществляться 03 сентября
2014 г. по адресу: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5.
Рассмотрение и оценка ценовых заявок проводится заказчиком в
соответствии с требованиями п.7.6 Положения о закупке МИЭТ.
Выполнение работ по ремонту коридора и вестибюля первого
этажа Спорткомплекса МИЭТ.
В соответствии с техническим заданием и локально-сметным
расчетом
15
Требования к качеству
работ, их результату,
техническим
характеристикам
материалов, имеющих
исключительное
значение для получения
высокого уровня
качества работ.
Место проведения работ
16
Срок выполнения работ
17
Условия выполнения
работ
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
В течение 10 (десяти) дней с даты получения от Заказчика
уведомления о начале производства работ.
В соответствии с техническим заданием
14
18
19
Порядок формирования
цены договора (цены
лота)
20
Форма, сроки и порядок
оплаты работ
г.Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5
1 499 926,79 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч
девятьсот двадцать шесть) рублей 79 копеек, в том числе НДС
18% 228 802,39 (Двести двадцать восемь тысяч восемьсот два)
рубля 39 копеек.
Максимальная начальная цена определена в соответствии с
локальной сметой, рассчитанной базисно - индексным методом
по Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) с помощью
автоматизированной
программы
«Гранд-Смета»,
рекомендованной Госстроем России.
Цена договора включает общую стоимость всех работ,
материалов, используемых в процессе работ, а также затраты на
транспортировку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом и
(при
необходимости)
понижающим
коэффициентом,
рассчитанным как соотношение цены Договора к локальному
сметному расчету.
Авансовый платеж не предусмотрен.
Оплата выполненных работ производится по безналичному
21
Срок подписания
победителем в
проведении запроса цен
договора
22
Обеспечение исполнения
обязательств по договору
Информация об отказе от
заключения договора
23
24
Сведения о возможности
заказчика изменить
предусмотренное
договором объем работ в
соответствии с
подпунктом 4) пункта
3.9.2.2 Положения о
закупке
расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней после
получения выставленного счета. Основанием для выставления
счета является подписанный акт о приемке выполненных работ.
Договор должен быть заключен со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки ценовых
заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания
указанного протокола.
Не предусмотрено
Заказчик вправе отказаться от заключения договора после
определения победителя процедуры закупки без проведения
торгов в соответствии с пунктом 3.9.1.5 Положения о закупке.
Заказчик по согласованию с Подрядчиком продукции в ходе
исполнения Договора на выполнение работ вправе изменить
предусмотренный Договором объем таких работ при изменении
потребности в таких работах, или при выявлении потребности в
дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором,
но связанных с работами, предусмотренными Договором. При
поставке дополнительного объема работ Заказчик по
согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную
цену Договора пропорционально объему таких работ, а в связи с
сокращением потребности Заказчик обязан изменить цену
Договора, но не более чем на тридцать процентов цены
Договора.
ФОРМА ЦЕНОВОЙ ЗАЯВКИ
ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА
на проведение _______________________________________
(наименование работ)
№____
«____» ___________2014г.
Кому: _____________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
От кого: ___________________________________________________________________________
наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);
___________________________________________________________________________________________
_________
место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Изучив извещение о проведении запроса цен и Документацию о закупке, мы, нижеподписавшиеся,
готовы осуществить проведение ___________________ в строгом соответствии с условиями Договора и
Технического задания, используя материалы из нижеприведенной таблицы.
При выполнении работ будут использованы следующие материалы:
№ п/п
Наименование, марки применяемых
материалов
Технические характеристики материалов
* Цена договора составляет___________(__________) руб., в том числе НДС_______(______)руб.
* Цена указана с учетом _______________________________________________________________
(указываются включенные (не включенные) в цену товаров, работ, услуг расходы участника процедуры
закупки).
Срок выполнения работ составляет__________.
Настоящей ценовой заявкой мы выражаем согласие выполнить указанные в ценовой заявке работы по
цене ___________(________________________) рублей __ копеек и исполнить условия договора,
указанные в извещении № _____ о проведении запроса цен и Документации о закупке, размещенных на
официальном сайте http://zakupki.gov.ru/223 и сайте Заказчика www.miet.ru.
_______________ _________________ / ________________ /
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____»
до «____» часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________;
адрес электронной почты _________________.
Приложения к ценовой заявке:
1. Анкета участника запроса цен
2.
3.
………
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН
1. Полное и сокращенное наименование организации и
ее организационно-правовая форма – для юридических
лиц:
(на основании Учредительных документов установленной
формы
(устав,
положение),
свидетельства
о
государственной регистрации, свидетельства о внесении
записи в единый государственный реестр юридических
лиц)
Фамилия, имя, отчество – для участников процедуры
закупки - физических лиц и индивидуальных
предпринимателей
2. Регистрационные данные:
2.1 ОГРН, ИНН, КПП для участника процедуры
закупки – юридического лица
Паспортные данные для участника процедуры закупки
– физического лица
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника процедуры закупки подтверждены
путем предоставления следующих документов:
– Устав, положение;
– Свидетельство о государственной регистрации;
– Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
– Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей)
Страна
4. Адрес места нахождения участника процедуры
Адрес
закупки – юридического лица
Адрес места жительства участника процедуры закупки
– физического лица)
5. Почтовый адрес участника процедуры закупки
Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
Город
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления
письма (справки) из банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных участнику процедуры закупки
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств
по
Договору
(указывается
лицензируемый
вид
деятельности,
реквизиты
действующей
лицензии,
наименование территории, на которой действует
лицензия)
8. Сведения о том, является ли сделка, право на
заключение которой является предметом настоящей
закупки,
крупной
сделкой/сделкой
с
заинтересованностью для
участника процедуры
закупки.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
3.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Участник процедуры закупки (уполномоченный представитель):
_____________________
(должность)
М.П.
______________
(подпись)
___________________
(расшифровка подписи.)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование работ, услуг:
Выполнение работ по ремонту коридора и вестибюля первого этажа Спорткомплекса МИЭТ.
Объем закупаемых работ:
В строгом соответствии с ведомостью объёма работ
Код работы, услуги по ОКДП и ОКВЭД по утверждённой номенклатуре:
ОКВЭД 45.43 ОКДП 4540020
Непосредственное описание работ, услуг:
После разборки потолков, снятия дверей и покрытия полов, произвести расчистку
поверхностей стен и потолков. Монтируются перегородки из ГВЛВ. Далее производится шпатлёвка,
пропитка грунтовкой и оштукатуривание поверхностей стен и потолков упрочнёнными смесями.
Производится улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами.
Производится улучшенная окраска стен структурной краской с колеровкой. Установка входных стальных
и алюминиевых ПВХ дверей, а так же автоматических рольставень. Облицовка стен панелями из МДФ
(согласованного цвета и фактуры). Установка перил и ограждений из нержавеющей стали. Облицовка
пола плитками керамогранита. Устройство потолка плитами типа «Армстронг». Монтаж потолочных
светильников. Производится замена санитарных приборов: писсуаров. Устанавливаются плинтуса.
По окончании работ произвести очистку помещения от строительного мусора пыли и грязи.
Требования и технические характеристики к материалам, используемым при проведении работ:
1. Частичное выравнивание (шпатлёвка) поверхностей стен – толщиной 5 - 10 мм., со следующими
характеристиками используемого материала:
a) Связующее – полимерный клей
b) Заполнитель известняк с d фракции, мм - не более 0,3
c) Прочность сцепления с бетоном, МПа – не менее 0,5
d) Рекомендуемая толщина слоя, мм – 3 – 30
2. Финишное оштукатуривание - толщиной не менее 3 мм., со следующими характеристиками
используемого материала:
a) Прочность на сжатие, МПа - >10
b) Прочность на изгиб, МПа - >4
c) Расход воды на 1 кг смеси, л – 0,16-0,17
d) Расход смеси при слое в 10 мм, кг/м2 – 17 кг
e) Рекомендуемая толщина слоя, мм. – 2-10
3. Выравнивание пола - толщина не менее 3 мм., со следующими характеристиками используемого
материала не хуже:
a) Портландцемент ПЦ400 Д0/Д20 ГОСТ 30515-97
b) Песок строительный речной, мытый, ГОСТ 2138-91, Модуль крупности – не менее 2.
c) Крупная фракция песка ГОСТ 2138-91, с частицами от 1,5 мм до 6 мм.
d) Рекомендуемая толщина слоя, мм. – не менее 10
4. Огрунтовка стен – грунтовкой глубокого проникновения со следующими характеристиками
используемого материала:
a) Тип грунтовки – универсальная, водно-эмульсионная
b) Предназначение - для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных,
деревянных и других пористых поверхностей перед последующей окраской
c) Время высыхания при температуре (+20+2)°C, мин – не более 30
d) Расход на однослойное покрытие, м²/ кг – не менее 10
e) Рабочая температура, °C – не ниже + 5
5. Окраска стен и др. поверхностей – улучшенная, структурной краской со следующими
характеристиками используемого материала:
a) Свойства - Высококачественная краска на основе водного акрилового латекса. Возможна
колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
b) Область применения - для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной
нагрузкой и нормальной влажностью – коридор, гостиная и т. д. Наносится на кирпичные,
бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, кроме полов.
c) Состав - водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, диоксид титана,
мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль,
пеногаситель).
d) Белизна – не менее 95%
e) Разбавитель – вода.
6. Грунтовка бетонного основания пола – бетон-контактом со следующими характеристиками
используемого материала:
a) Тип грунтовки –адгезионная акрилатная
b) Предназначение - для внутренних и наружных работ для предварительной обработки гладких,
слабо впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, бетонных балок, кирпича,
гипсокартона перед облицовкой керамической плиткой, нанесением гипсовых, цементных,
известковых и декоративных штукатурок
c) Время высыхания при температуре (+20+2)°C, мин – не более 60
d) Расход на однослойное покрытие, м²/ кг – не менее 7
e) Плотность, кг/л – не менее 1,3
f) Разбавитель - вода
g) Рабочая температура, °C – не ниже + 5
7. Клей плиточный - со следующими характеристиками используемого материала:
a) Количество воды на 25 кг сухой смеси, л.: 4, 5 ÷ 5.5
b) Толщина слоя, мм.: 3 ÷ 15
c) Время корректирования положения плитки, мин.– не менее 10
d) Прочность сцепления с основанием – не менее 1,25 мПа
e) Удерживаемый вес плитки, кг/м² – не менее 70
f) Температура эксплуатации, °С: от – 50 до +70
8. Плитка керамогранитная - со следующими характеристиками:
a) Размер, мм –не менее 600х600
b) Толщина, мм - не менее 11,0
c) Кромка - обрезная
d) Водопоглащение по EN ISO 10545-3, (%): не более 0,5
e) Разрушающая нагрузка по EN ISO 10545-4, Н: не менее 2000
f) Коэффициент термического расширения, (х10-6 °С-1): не более 6,50
g) Гарантия: не менее 2-х лет
h) Коэффициент трения, по BCR: не менее 0,4
9. Затирка для швов - со следующими характеристиками:
a) Состав - смесь цемента, минеральных заполнителей, пигментов и полимерных модификаторов
b) Плотность готовой смеси, кг/дм³ - не менее 1,75
c) Время применения, час – не менее 2
d) Температура применения, °C – от +5 до +35
e) Возможность технологического прохода, час – не более 8
f) Прочность на сжатие, МПа - не менее 15
g) Прочность на растяжение при изгибе, МПа - не менее 3,5
h) Адгезия к бетону, МПа – не менее 0,6
i) Цвет – под цвет плитки
10. Рольставни автоматические - со следующими характеристиками:
a) Состав – профиль алюминиевый, роликовой прокатки с пенным наполнителем
b) Вес 1 погонного метра, кг. – не более 0,2
c) Вес 1 м², кг – не более 3,7
d) Профиль – роликовой прокактки
e) Цвет – коричневый
f) Теплоизоляция, шумоизоляция - высокая
11. Панели МДФ - со следующими характеристиками:
j) Предел прочности при изгибе, Н/мм² - не менее 23
k) Плотность кг/м³ - не менее 780
l) Влажность, % – не более 8
m) Пожарная безопасность – группа В1
n) Содержание формальдегидов мг/100г – менее 8 (Класс эмиссии Е1)
o) Содержание минеральных веществ, % - не более 0,05
p) Отклонение по толщине мм - не более ± 0,2
q) Цвет – коричневый с прожилками
12. Потолок подвесной - предназначен для установки на подвесную систему шириной 24 мм (Т-24),
имеют белую поверхность - со следующими характеристиками:
a) Состав: минераловолокно.
b) Размеры плиты: не более 600х600х12.
c) Влагостойкость: не менее70%.
d) Светоотражение: не менее 83%.
e) Звукопоглощение aw: 0,2
f) Теплопроводность (Вт/м°C): 0.050-0.057
g) Вес м.кв – не более 2,9 кг.
13. Двери входные стальные следующими характеристиками:
a) Толщина стального листа – не менее 1,5 мм. Количество листов - не более 2х на одну дверь.
b) Размер – в точном соответствии с проёмом.
c) Двери должны быть облицованы наличником, покрыты декоративной отделкой типа «ламдекор» с
2х сторон. Иметь как минимум по два замка, один из которых должен быть сейфового типа с
ригелями. В дверях должен стоять глазок с углом обзора не менее 180°.
Требования по качеству, приемлемости, безопасности проведения работ:
Производство работ
осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов, технических
условий и других нормативных документов, а также же с выполнением мероприятий по технике
безопасности и
охране окружающей среды. Все материалы, используемые при проведении
электротехнических работ, должны соответствовать расчетам по нагрузкам в сетях и нормам пожарной
безопасности.
Законодательство о техническом регулировании:

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ « О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
Передаваемая вместе с работой, услугой, либо до начала исполнения документация:
На все используемые материалы Подрядчик обязан предъявить оригиналы сертификатов.
Контроль над качеством:
Для улучшения контроля за качеством работ вводится поэтапная процедура выполнения договора:
Первый этап – в течение двух рабочих дней с момента заключения договора Подрядчик обязан
предоставить Заказчику образцы применяемых материалов с предоставлением оригиналов сертификатов
на используемые материалы, а также свои локально – сметные расчёты на выполнение работ по ремонту
коридора и вестибюля первого этажа Спорткомплекса МИЭТ для их утверждения Заказчиком. Задержка
выполнения первого этапа возможна не более чем на 1(один) день. Задержка первого этапа не отражается
на конечном сроке исполнения договора. Этап не оплачивается. В случае не выполнения этапа Договор
расторгается.
Второй этап - непосредственно проведение работ.
Приступить ко второму этапу Подрядчик может только после исполнения первого.
Действия сторон в случае сомнений в качестве работ, услуг:
Составление акта разногласий, осуществление сплошной или выборочной проверки произведенных
работ у независимого эксперта с отнесением всех расходов по проверке на подрядчика.
Гарантийные обязательства: срок и объем:
Гарантия на полный объём работ сроком не менее 12 (Двенадцати) месяцев. При обнаружении
дефектов, их устранение в срок не более 3(трех) дней с составлением соответствующего акта за счёт
подрядчика.
ВЕДОМОСТЬ
ОБЪЕМОВ
РАБОТ
№
пп
1
Наименование
2
Раздел 1. Отделочные работы
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
Примечание
3
4
5
6
Демонтаж
1
Разборка подшивки алюминиевых
потолков
100 м2
подшивки
1,25
ФЕРр54-03-01
2
Очистка вручную поверхности стен от
старой краски и шпатлевки
100 м2
расчищенной
поверхности
2,1
ФЕРр62-41-01
3
Смена светильников с:
люминесцентными лампами
Снятие стеклянных дверных полотен
100 шт.
0,2
ФЕРр67-08-02
100 м2
дверных
полотен
100 шт.
коробок
100 шт.
коробок
100 м
плинтусов
100 м2
покрытий
100 м решетки
0,16
ФЕРр56-10-01
0,04
ФЕРр56-09-02
0,11
ФЕРр56-09-02
0,62
ФЕРр57-03-01
3,8
ФЕРр57-02-03
0,2
ФЕРр59-03-02
1
ФЕР15-01047-15
4
6
Демонтаж стеклянных дверей с
коробками
Демонтаж дверных коробок
7
Разборка плинтусов
8
Разборка покрытий полов из бетонной
плитки
Разборка металлических решеток
5
9
Монтаж
10
Устройство подвесных потолков типа
<Армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля
11
15
Подвесная система Албес с плитой 15
мм
Монтаж светильников с
люминесцентными лампами в подвесных
потолках, устанавливаемый на
подвесках, количество ламп в
светильнике до: 4
Установка алюминиевых дверей
распашных
Алюминиевая дверь распашная стеклопакет/ сэндвич
Установка металлических дверей
16
17
Металлическая дверь
Установка алюминиевых дверей
18
19
25
Алюминиевая дверь
Устройство перегородок из ГВЛВ (
гипсо - волокнистые листы )
Лист ГВЛВ
Профиль ПС 40х50
Профиль ПС 30х50
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения за 2 раза стен
Грунтовка пропиточная ТЕКСТ
универсальная
Шпатлевка стен
26
Шпатлевка " Ветонит - LR "
12
13
14
20
21
22
23
24
100м2
поверхности
облицовки
м2
100
100 шт.
0,2
ФЕРм08-03594-11
1 м2 проема
8
ИЕР09-04014-02
шт
2
1 м2 проема
22
шт
1 м2 проема
11
2
шт
100 м2
1
0,25
шт
м. п.
м. п.
100 м2
покрытия
л.
8
30
9
1,65
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1,65
кг
235
ИЕР09-04014-01
ИЕР09-04014-02
ИЕР10-04014-01
ФЕР15-04006-04
40
ФЕР15-04027-05
27
Окраска масляными составами стен
28
Обшивка стен облицовочной стеновой
панелью
Облицовочная стеновая панель
Обшивка стен панелями МДФ
29
30
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1,65
ФЕР15-04025-08
100 м2
облицовки
м2
100 м2
облицовки
стен
м2
к-т
100 м2
основания
(стяжки)
кг
100 м2
покрытия
л
100 м2
покрытия
м2
кг
100 м2
затирки
кг
1т
конструкций
0,7
ФЕР15-01050-01
4500
3,8
70
0,7
31
32
33
Панель МДФ EVROSTAR 9024
Угол МДФ Evrostar 9024
Выравнивание поверхностей пола
кладочной смесью
34
35
Кладочная смесь
Покрытие поверхностей пола грунтовкой
36
37
Бетоноконтакт
Укладка плитки керамогранит
38
39
40
Керамический гранит
Клей плиточный
Затирка швов
41
42
Затирка
Монтаж защитных ограждений
оборудования
43
44
Ограждение
Монтаж рольставень автоматических
к-т
1т
конструкций
1
0,1
45
46
Рольставни автоматические
Устройство подвесных потолков типа из
ПВХ панелей
шт
100м2
поверхности
облицовки
1
0,25
47
48
Панель ПВХ
Смена санитарных приборов: писсуаров
25
0,02
49
50
51
52
Писуары
Кран для писуара
Сифон для писуара
Монтаж плинтусов пластиковых
53
54
Плинтус
Покрытие поверхностей грунтовкой за 2
раза - потолки
Грунт
Шпатлевка
Расчистка потолков от старой краски
м2
100 шт.
приборов
шт
шт
шт
100 м
плинтусов
м.п.
100 м2
покрытия
л
кг
100 м2
шлифуемой
поверхности
55
56
57
70
4
3,8
60
3,8
400
3750
3,8
100
0,2
2
2
2
2,52
252
0,125
5
25
0,125
ФЕР15-01049-04
ИЕР11-01011-09
ФЕР15-04006-04
ФЕР11-01027-06
ФЕР11-01007-01
ФЕР09-03040-01
ФЕР09-03029-01
ФЕР15-01047-15
ФЕРр65-06-04
ФЕР11-01040-02
ФЕР15-04006-02
ИЕР13-08009-02
58
Улучшенная окраска
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами потолки
59
Краска в/эмульсионная
100 м2
окрашиваемой
поверхности
л
0,125
ФЕР15-04005-06
5
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___/104
на выполнение подрядных работ для нужд Заказчика
г. Москва
«___» ______ 2014 г.
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ», именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице________________, действующего на основании ______________с одной
стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице_____________, действующего на
основании____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов
закупки на выполнение подрядных работ для нужд Заказчика путем проведения запроса цен (протокол №
________от____2014 г.) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика
ремонт коридора и вестибюля первого этажа Спорткомплекса МИЭТ (далее - работы по Объекту,
работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2 Выполнение работ по Объекту осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом
(Приложение № 1) и ведомостью объемов работ (Приложение №2), а также в соответствии с
требованиями СНиПов и ГОСТов.
1.3. Качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям,
установленным нормативными документами.
1.4. Работы по Объекту считаются выполненными после подписания сторонами Акта о приемке
выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100).
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Договора определена по результатам размещения закупки путем проведения запроса цен и
составляет ______________________ рублей (__________________________) рубля ____ копеек, в том
числе НДС...
2.2. Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом и (при необходимости) понижающим
коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены Договора к локальному сметному расчету.
Локальный сметный расчет обсчитан базисно-индексным методом по Федеральным единичным
расценкам (ФЕР-2001) в автоматизированной программе Гранд-СМЕТА, рекомендованной Госстроем
России к использованию для проверки проектно-сметной документации и первичной учетной
документации в строительстве.
2.3. Цена Договора является фиксированной на весь период действия Договора и не может быть
изменена, за исключением случаев:
2.3.1. снижения цены по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ и
иных условий исполнения Договора.
2.3.2. выполнения дополнительного объема работ, при этом Заказчик по согласованию с Подрядчиком
вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему работ, а в связи с сокращением
потребности Заказчик обязан изменить цену Договора, но не более чем на тридцать процентов цены
Договора.
2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного
счета Подрядчика он обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. Обязанность
Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка
Заказчика.
2.5. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен.
2.6. Расчет за выполненные работы производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты
утверждения Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией, на основании счета, счетафактуры и подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ.
3.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Работы по Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в строгом соответствии с
Графиком выполнения работ (Приложение № 3).
3.2. Срок выполнения работ – в течение 10 (Десяти) дней с даты получения уведомления от Заказчика о
готовности передачи Объекта для начала выполнения работ. Досрочное выполнение работ допускается.
3.3. Условия и порядок внесения изменений в График выполнения работ в соответствии с изменениями
оговорены в п.8 Договора.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1.
Заказчик имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления
проверки хода и качества выполнения работ.
4.1.3. Осуществлять приемку работ, в том числе выполненных досрочно.
4.1.4.Давать указания Подрядчику об устранении недостатков, выявленных в результатах выполненных
им работ.
4.1.5.Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность
использования результата работ для целей, указанных в Договоре.
4.1.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик
не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.1.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить
исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2.
Заказчик обязан:
4.2.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Объекту, организовать
приемку их результата и оплатить обусловленную Договором стоимость работ по Объекту.
4.2.2. Передать Подрядчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ
Объект, пригодный для производства работ, по Акту, подписанному сторонами.
4.2.3.Осуществлять контроль и технический надзор за работами по Объекту (объемами, качеством,
стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметной документацией, условиями
Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.2.4.Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне выполнения работ, а также
допуск к строениям, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.
4.3. На основании полученного от Подрядчика в порядке, предусмотренном п.13 Договора, уведомления
о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку работ по
Объекту с оформлением Акта о приемке выполненных работ, в соответствии с порядком, установленным
Государственными Элементными Сметными Нормами ГЭСН 2001 и Федеральными едиными расценками
ФЕР 2001.
4.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п. 2 Договора.
4.5. Назначить комиссию по приемке работ по Объекту с участием представителей Подрядчика.
4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
5.1. Подрядчик имеет право:
5.1.1. Определять способы ведения работы.
5.1.2. Досрочно завершить работы по Объекту.
5.1.3. Требовать оплаты произведенных в соответствии с Договором работ по Объекту.
5.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1.Приступить к выполнению работ по Договору по графику выполнения работ и качественно
выполнить все работы по Объекту, строго соблюдая График выполнения работ (Приложение №3).
5.2.2. Использовать в работе основные материалы в строгом соответствии со Сведениями о материалах,
используемых при выполнении работ (Приложение №6). Согласовывать с Заказчиком характеристики
остальных приобретаемых материалов, применяемых в объеме сметы. На этапе завоза материалов на
Объект Подрядчик обязан предоставить Сертификаты качества и соответствия и накладные на
материалы.
5.2.3. В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику
на согласование образцы применяемых материалов, а также локальный сметный расчет по выполнению
работ по Объекту (первый этап). Задержка выполнения первого этапа возможна не более чем на 1 (один)
день. Задержка первого этапа не отражается на конечном сроке исполнения Договора. Этап не
оплачивается.
5.2.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения
работ на Объекте в точках подключения.
5.2.5. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия,
строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего
оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых Заказчиком.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или
повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.
При этом применяемые в работе материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты
соответствия системы «Мосстройсертификация» или других уполномоченных органов.
5.2.6. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, промышленной безопасности,
электробезопасности и пожарной безопасности и требований по мероприятиям ГО и ЧС (в соответствии с
действующими нормами и правилами ГО и ЧС), рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и
временное ограждение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. Подрядчик
обязан выполнять требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести
ответственность за их нарушение.
5.2.7. Выполнить работы по Объекту в строгом соответствии с локальным сметным расчетом
(Приложение №1) (второй этап). Приступить ко второму этапу Подрядчик может только после
исполнения первого этапа.
5.2.8 Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и
составления Актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик
обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию
Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.2.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
-непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования;
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения
работ;
- необходимости изменить предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в таких
работах, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
Договором, но связанных с работами предусмотренными Договором;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.10. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору
привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика
выполнения работ.
5.2.11. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы, при этом
Подрядчик обязуется не привлекать к работам по выполнению Договора персонал, не имеющий
необходимых виз, лицензий и разрешений на пребывание и работу на территории г. Москва, а также не
прошедших аттестацию по работам, соответствующим предмету Договора. Вахтовый метод работы не
допускается.
5.2.12. Производить работы по Объекту в соответствии с регламентом производства работ по г. Москве.
5.2.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
6.1. Подрядчик обязан приступить к работам по Объекту в строгом соответствии с Графиком выполнения
работ не позднее 2 (двух) дней с момента передачи Объекта с соблюдением общих требований:
а) строительный контроль должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством,
включая Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства», МДС 12-9.2001, утвержденный постановлением Госстроя России
от 08.06.01 № 58. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др.
б) производство работ должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм,
правил, стандартов, технических условий, а также других нормативных документов, с выполнением
мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
в) уполномоченный представитель Подрядчика должен ежедневно присутствовать на объекте в рабочее
время.
г) обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней
территории.
д) в процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей
территории строительными отходами.
6.2 Подрядчик письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных
скрытых работ.
6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для
обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик
вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой
расходов за счет Подрядчика.
6.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком
осуществляют технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит
проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.
6.5. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода ремонтных работ.
6.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к
задержке выполнения работ по Объекту, Подрядчик имеет право на продление сроков работ на
соответствующий период.
7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
7.1. По завершении работ по Объекту Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных
работ .
7.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Акта о приемке выполненных
работ направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке или мотивированный отказ от приемки
работ по Объекту. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами
составляется Акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков и порядка их выполнения.
7.3. Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного Акта
устранить выявленные недостатки за свой счет.
7.4. Датой выполнения работ по Объекту считается дата подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ.
7.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы,
также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
7.6. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении работ Договор подлежит
расторжению, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить
фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение работ по Договору.
7.7. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы по Объекту.
7.8. Подписание Акта о приемке выполненных работ осуществляется Сторонами либо уполномоченными
представителями Сторон Договора. Для подтверждения полномочий на подписание Акта представители
сторон предъявляют заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие их полномочия.
7.9. Акт, который подписан лицом, не предусмотренным Договором и не имеющим полномочий на
подписание таких документов, не принимается в качестве доказательства приемки работ Заказчиком и не
предоставляет Подрядчику права требовать оплаты работ.
8. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ.
8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора на выполнение работ вправе
изменить предусмотренный Договором объем таких работ при изменении потребности в таких работах,
или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но
связанных с работами, предусмотренными Договором.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли
на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.
10.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими
условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты
утверждения Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за
свой счет в трехдневный срок, согласованный сторонами и зафиксированный в акте.
10.4. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня
получения уведомления Заказчика, оформленного в порядке, предусмотренном п.13 Договора.
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При
отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик
для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию,
обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут
ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором,
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от объема невыполненных обязательств Заказчика, предусмотренных Договором.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ с учетом особенностей
финансирования, предусмотренных п.15.4. Договора.
11.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по Договору. Неустойка устанавливается в размере 0,1 % (одной десятой
процента) от стоимости невыполненных работ по Объекту в установленный Договором срок.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.4. Подрядчик несет ответственность по Договору за действия привлекаемых им к его исполнению
третьих лиц, как за свои собственные.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии,
касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного
протокола разногласий.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих
обязательств по Договору, заинтересованная сторона может направить претензию другой стороне. При
этом ответ на претензию по существу предъявленных требований должен быть направлен
заинтересованной стороне не позднее 2 (Двух) дней с даты ее получения другой стороной.
12.3. К отношениям сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской
Федерации. При неразрешённости претензий заинтересованная сторона вправе обратиться с
требованиями в Арбитражный суд г. Москвы.
12.4.По соглашению сторон возникший спор может быть передан сторонами на рассмотрение третейского
суда.
13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
13.1. Все юридически значимые заявления (заявки, извещения, уведомления, требования, претензии и т.п.)
должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре.
13.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной связью или по
электронной почте с последующим представлением оригинала.
13.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором,
вступает в силу в день доставки такого заявления лицу, которому оно адресовано.
13.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в течение 3
(трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым допустимым Договором
способом направления заявлений.
Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у
другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В
частности, все заявления, указанные в п.13.1 Договора считаются доставленными, а их юридические
последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения
отправителя, адресу получателя.
13.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей
заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий:
13.5.1. В день получения отправителем уведомления о вручении при отправке заявления заказным
письмом по почте, отказа адресата от получения такого уведомления либо возврата письма отправителю;
13.5.2. Указанием на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии заявления при
отправке курьерской службой;
13.5.3. Получением отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки заявления по
электронной почте.
14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
14.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается исключительно по соглашению Сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При
одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения
одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.
14.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном
нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон,
которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что
была вправе рассчитывать при заключении Договора, а также иные существенные нарушения, прямо
указанные в Договоре.
Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из
Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.
14.3. Стороны пришли к соглашению о том, что наступление следующих обстоятельств является
существенными нарушениями Подрядчиком условий Договора:
14.3.1.Просрочка выполнения работ по Объекту более чем на 2 (Два) дня;
14.3.2.Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.5.2.3 Договора
14.3.3.Несоответствия выполненных работ по Объекту локальному сметному расчету (Приложение №1)
14.3.4. Несоответствие материалов, используемых при выполнении работ по Объекту, техническим
характеристикам, указанным в локальном сметном расчете (Приложении №1) и в сведениях о материалах,
используемых при выполнении работ (Приложение №6).
При наступлении таких обстоятельств Заказчик вправе заключить с Подрядчиком соглашение о
расторжении настоящего Договора, либо Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с мотивированным
требованием о расторжении Договора с указанием срока для получения ответа на данное требование. В
случае неполучения ответа данное требование будет являться основанием для расторжения Договора по
соглашению сторон.
14.4. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме.
14.5. Требование одной из сторон о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только
после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в
срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
14.6. Договор считается расторгнутым, а обязательства сторон прекращенными:
14.6.1. По соглашению сторон – с момента заключения сторонами соглашения о расторжении Договора;
14.6.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;
14.6.3. По требованию Заказчика в порядке, предусмотренном п.14.3 Договора – с момента истечения
срока неполучения ответа от Подрядчика на предложение о расторжении Договора.
14.7. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
15.1. Срок исполнения Договора:
- Подрядчиком – определяется фактическим выполнением всего комплекса работ по Объекту и
исполнением иных обязательств по Договору в полном объеме;
- Заказчиком – оплатой выполненных работ в полном объеме, на условиях, предусмотренных Договором.
Срок действия Договора:
- с момента подписания Договора с соблюдением установленных законодательством Российской
Федерации сроков заключения Договора до момента исполнения обязательств сторон в полном объеме,
включая гарантийные, либо до момента прекращения по иным основаниям обязательств сторон. В части
неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения.
15.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
15.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или частично,
другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
15.4. Договор финансируется из целевых средств. В случае отсутствия либо уменьшения целевого
финансирования, Стороны согласовывают новые сроки, а при необходимости и другие условия Договора,
при этом Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Договора. Размер причиненного ущерба
должен быть подтвержден документально.
15.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о
ходе исполнения обязательств по Договору.
15.6. Стороны по Договору гарантируют наличие у них прав и полномочий, необходимых для подписания
Договора, а также отсутствие иных ограничений, вытекающих из закона, учредительных документов или
иных оснований, препятствующих заключению Договора.
15.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
15.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
15.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложения:
1.
Локально-сметный расчет- приложение № 1
2.
Ведомость объемов работ- приложение № 2
3.
График выполнения работ- приложение № 3
4.
Акт передачи объекта- приложение № 4
5.
6.
Распоряжение о создании комиссии по приемке Объекта- приложение № 5
Сведения о материалах, используемых при выполнении работ – Приложение №6
16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «МИЭТ»
(МИЭТ)
Адрес места нахождения: 124498, Москва, Зеленоград,
проезд 4806, д.5.
Адрес для корреспонденции: 124498, Москва,
Зеленоград, проезд 4806, д.5.
ИНН 7735041133 КПП 773501001
Р/с 40503810738154006392
в ОАО «Сбербанк России», г.Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 02066552
Заказчик
_____________
« »
2014г.
Подрядчик
_______________
« »
2014г.