СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Главный врач И.о. руководителя

СОГЛАСОВАНО:
Главный врач
ГУЗ «Республиканский
перинатальный центр»
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. руководителя
Республиканского агентства по
государственным закупкам
____________________ А.В. Борголов
«___» апреля 2009 г.
__________________Б.В. Хараев
«___» апреля 2009 г.
М.П.
М.П.
Аукционная документация для проведения открытого аукциона
по определению подрядчика в целях заключения с ним
контракта на выполнение работ по ремонту общеобменной
системы вентиляции в здании стационара, расположенного по
адресу г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а.
Согласовано:
Зам. главного врача по экономическим
вопросам ГУЗ «Республиканский
перинатальный центр»
Разработана:
Главный специалист-эксперт отдела
формирования государственного заказа
Республиканского агентства по
государственным закупкам
_________________ Е.С.Думнова
_______________К.С.Гаврюшина
Проверил:
Консультант отдела размещения
государственного заказа
Республиканского агентства по
государственным закупкам
_______________А.М. Лебедева
Согласовано:
Консультант отдела формирования
государственного заказа
Республиканского агентства по
государственным закупкам
________________ И.А. Хандажапова
Основные термины и их сокращения, применяемые
в документации об аукционе, наименования и адреса.
1. Федеральный закон от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в
редакциях Федерального закона от 20.04.2007г. № 53-ФЗ, Федерального закона от
24.07.2007 г № 218-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2008 г. №308-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) и иные
действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации;
2. Информационно-аналитический бюллетень «Конкурсные торги Республики Бурятия»
(далее по тексту - ИАБ «Конкурсные торги Республики Бурятия»);
3. ГУЗ «Республиканский перинатальный центр» (далее по тексту - Заказчик)
Адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а.
Контактное лицо: Думнова Елена Степановна.
Контактные телефоны: 8(3012) 55-35-59.
Факс: 8(3012) 55-15-11.
Е-mail: elenapd12@yandex.ru.
4. Республиканское агентство по государственным закупкам (далее по тексту Уполномоченный орган)
Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30.
Контактное лицо: Гаврюшина Ксения Сергеевна.
Контактный телефон: 8(3012) 21-24-44, 21-59-91 (доб.112), 27-81-33.
Факс: 8(3012) 21-78-15.
E-mail: ksenya@burzakup.ru.
5. Все Приложения к аукционной документации являются ее неотъемлемой частью.
2
Раздел
№
1.
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
Содержание и форма, состав и оформление заявки на участие в аукционе,
инструкция по ее заполнению.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении
определенного лота.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении
каждого предмета аукциона (лота). В отношении каждого лота заключается
отдельный государственный контракт.
Заявка на участие в аукционе заполняется по образцу согласно приложению №
I-1 «Содержание, форма, состав и оформление заявки на участие в аукционе,
инструкция по ее заполнению».
К заявке на участие в аукционе должны быть приложены все документы,
указанные в приложении № I-2.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены
печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и
подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным
таким участником размещения заказа. Соблюдение участником
размещения заказа указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки
на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в
аукционе документов и сведений.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При получении заявки на участие в аукционе,
поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган
обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного
документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения
такой заявки.
Образец оформления конверта:
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «____»________2009 г. ___час. 00 мин.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
2.
Открытый аукцион по определению
_________________________
Наименование и адрес заказчика:
Наименование и адрес уполномоченного органа:
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Предмет государственного контракта
Предмет государственного контракта: Выполнение работ по ремонту
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(ч.4
ст.34)
общеобменной системы вентиляции в здании стационара, расположенного по
адресу г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а.
Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим
характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика
Требования к выполняемым работам, к их техническим характеристикам,
качеству изложены в Техническом задании (Приложение № III-1 к разделу 3
документации об аукционе), документации об аукционе. Все выполняемые
работы должны быть безопасными в соответствии с действующим
законодательством,
их
технические
характеристики,
предлагаемые
участниками размещения заказа, должны соответствовать Техническому
заданию (Приложение № III-1 к разделу 3 документации об аукционе),
документации об аукционе, требованиям законодательства Российской
Федерации и Республики Бурятия, регламентирующих выполнение
аналогичных работ.
Объем выполняемых работ: Согласно Технического задания (Приложение №
III-1 к разделу 3 документации об аукционе).
Требования к описанию Участниками размещения заказа выполняемых
работ, которые являются предметом аукциона, их количественных и
качественных характеристик
Участник размещения заказа представляет в составе заявки сведения о
качестве выполнения работ, о соответствии предлагаемых работ требованиям
документации об аукционе (Описание работ в произвольной форме).
Соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся
предметом торгов
Наличие у Участника размещения заказа действующей лицензии в
соответствии с предметом государственного контракта.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
работ
Не менее 5 лет с даты подписания актов выполненных работ.
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Место выполнения работ: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная,
4а.
Условия выполнения работ: участник размещения заказа обязан выполнить
работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с
действующими в Российской Федерации и Республике Бурятия нормативными
и законодательными документами, регламентирующими выполнение данных
видов работ в сроки, установленные условиями контракта.
Техническое обслуживание в течение гарантийного срока.
Срок выполнения работ: со дня подписания государственного контракта в
течении 12 календарных дней.
Форма, срок и порядок оплаты работ
В соответствии с проектом контракта (Приложение № ХXII-1 к Разделу 22
аукционной документации «Срок, в течение которого победитель аукциона
должен подписать проект контракта»).
Источник финансирования заказа.
Источник финансирования заказа: Республиканский бюджет.
4
10.
11.
12.
13.
14.
Порядок формирования цены контракта (цены лота).
Цена контракта (цена лота), предложенная Участником аукциона при
проведении открытого аукциона является твердой и не должна изменяться в
ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной
контрактом.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения
контракта.
Участник размещения заказа производит расчет цены контракта по
представленному Заказчиком объему работ с учетом расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Сведения о валюте, используемой для формирования
цены контракта (лота) и расчетов с подрядчиками.
Цены на работы должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в
рублях).
Порядок применения официального курса иностранной валюты
к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате
заключенного контракта
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.
Требования к Участникам размещения заказа
в соответствии со ст. 11 Закона.
Для участия в аукционе устанавливаются следующие обязательные
требования, предъявляемые к Участникам аукциона:
- соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом торгов;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует
наличие
указанной
задолженности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения заказа.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
5
15.
16.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе направляется по адресу Уполномоченного органа
по почте заказной корреспонденцией или доставляется нарочным, или в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
 заявка должна содержать все документы, указанные в приложении № I
– 2 к Разделу 1 аукционной документации «Содержание, форма, состав
и оформление заявки на участие в аукционе, инструкция по ее
заполнению».
 прием заявок на участие в аукционе осуществляется Уполномоченным
органом со дня, следующего после опубликования извещения в ИАБ
«Конкурсные торги Республики Бурятия» непосредственно до начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения
заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе (ч.6 ст. 35 Закона).
Место подачи заявки на участие в аукционе по адресу Уполномоченного
органа. По адресу Уполномоченного органа Участник размещения заказа
может подать заявку в письменной форме в запечатанном конверте с «28»
апреля 2009г. до 14-00 часов по местному времени «18» мая 2009 г.
Также Участник размещения заказа может подать заявку на участие в
аукционе аукционной комиссии непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
В соответствии с частью 10 ст. 35 Закона Участник размещения заказа,
подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое
время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В
случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения
заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику,
Уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в
аукционе.
Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
участникам размещения заказа разъяснений положений
документации об аукционе.
Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, Заказчику, Уполномоченному
органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение
двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик,
Уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений документации об аукционе,
если указанный запрос поступил к Заказчику, в Уполномоченный орган не
позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое
разъяснение должно быть размещено Заказчиком, Уполномоченным органом
на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
Дата начала срока предоставления разъяснений положений документации
6
17.
18.
19.
об аукционе: 27.04.2009г.
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений
документации об аукционе: 12.05.2009г.
Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять
решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение
предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение
одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения
соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и
размещаются
Заказчиком,
Уполномоченным
органом
в
порядке,
установленном для опубликования в официальном печатном издании и
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения
такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена
документация об аукционе.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так,
чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения
на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не
менее чем пятнадцать дней.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота).
Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 3 499 307
(три миллиона четыреста девяносто девять тысяч триста семь) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона").
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого
аукциона, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в
извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного
объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5
процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Место, день и время начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу
Уполномоченного органа.
«18» мая 2009г. в 14.00 часов (по местному времени) аукционная комиссия
рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям,
установленным документацией об аукционе, и соответствие участников
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Закона.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять
дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
В случае установления факта подачи одним Участником размещения
заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Участника
7
20.
21.
22.
23.
размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Место, дата и время проведения аукциона.
Аукцион проводится по адресу Уполномоченного органа «20» мая 2009г. в
14.00 часов (по местному времени).
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их
представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион,
или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким
лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота),
"шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на
аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об
аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона,
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене
контракта;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в
соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он
согласен заключить контракт по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с
"шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с
"шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается
цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку.
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене контракта.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
контракта.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен
подписать проект контракта.
Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня
размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее двадцати
дней со дня проведения торгов.
Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.
Приложение ХXII-1 (проект государственного контракта).
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки,
реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств.
8
24.
Заказчиком, Уполномоченным органом может быть установлено требование о
внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе).
При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может
превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота).
В случае, если Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование
обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере
распространяется на всех Участников размещения заказа.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки – в
любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе,
установленного в аукционной документации, сумма перечисляется Участником
размещения заказа на лицевой счет Заказчика.
По данному аукциону обеспечение заявки на участие в аукционе не
установлено.
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его
предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта не установлено.
9
Приложения к документации об аукционе:
Приложение № I – 1 к Разделу 1 документации об аукционе
«Содержание, форма, состав и оформление заявки на участие в аукционе, инструкция
по ее заполнению»
Заявка на участие в аукционе
Кому: ГУЗ «Республиканский перинатальный центр» – Заказчику открытого
аукциона по определению подрядчика в целях заключения с ним контракта на выполнение
работ по ремонту общеобменной системы вентиляции в здании стационара,
расположенного по адресу г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а.
Уважаемые господа!
1. Мы предлагаем выполнить работы предусмотренные предметом контракта в
соответствии с требованиями аукционной документации.
2. Мы ознакомлены с техническим заданием заказчика.
3. Мы обязуемся не заключать соглашение о цене контракта или иное тайное
соглашение с одним или более участниками аукциона с целью оказания влияния на
результаты торгов.
4. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям законодательства Российской
Федерации, а именно:
1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в
аукционе;
3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
Участник размещения заказа
(руководитель или уполномоченное лицо) ________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
10
Форма № 1 к приложению № I – 1
к заявке на участие в аукционе
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
№
п/п
Наименование пункта
Сведения об участнике
(заполняется участником)
Фирменное наименование (наименование) участника
размещения заказа
1.
2.
3.
4.
5.
либо Фамилия, Имя, Отчество участника размещения
заказа - физического лица,
паспортные данные участника размещения заказа –
физического лица
Место
нахождения,
почтовый
адрес
(для
юридического лица)
Либо сведения о месте жительства физического лица
Номер контактного телефона
Сведения об организационно-правовой форме
участника размещения заказов (для юридического
лица)
При желании участник размещения заказа может
представить следующие сведения:
- адрес электронной почты;
- номер факса.
Участник размещения заказа
(руководитель или уполномоченное лицо) ________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
11
Приложение № I – 2 к Разделу 1 документации об аукционе
«Содержание, форма, состав и оформление заявки на участие в аукционе, инструкция
по ее заполнению»
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом аукционе
Настоящим ________________________________________ подтверждает, что для участия в
(наименование организации-Участника размещения заказа)
открытом аукционе по определению подрядчика в целях заключения с ним контракта на
выполнение работ по ремонту общеобменной системы вентиляции в здании стационара,
расположенного по адресу г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а нами направляются следующие
документы:
№№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование
Номер
страниц
Опись входящих в состав заявки документов
Заявка на участие в аукционе (Приложение № I–1 к Разделу 1
документации об аукционе «Содержание, форма, состав и
оформление заявки на участие в аукционе, инструкция по ее
заполнению»)
Анкета Участника размещения заказа (Форма № 1 к приложению №
I–1 к заявке на участие в аукционе)
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических
лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника размещения заказа без доверенности (далее для
целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на
участие в аукционе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника размещения заказа,
заверенную печатью участника размещения заказа (для
юридических лиц) и подписанную руководителем участника
размещения заказа или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
12
6.
7.
8.
случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника размещения заказа,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
Копии учредительных документов участника размещения заказа
(для юридических лиц)
Копия лицензии в соответствии с предметом государственного
контракта со всеми приложениями.
Сведения о качестве выполнения работ.
13
Приложение № III-1 к разделу 3 документации об аукционе «Требования,
установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ,
требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям
Заказчика»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
на систему вентиляции
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Примечание
1
2
3
4
5
1 камера
1
1 установка
1
т
0,05
шкаф
1
шкаф
100 м2
поверхности
воздуховодов
1,2
1
Раздел 1. Система П1
Установка камер приточных типовых без секции орошения
производительностью: до 20 тыс.м3/час
НР, (6223 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (4293 руб.): 83% от ФОТ
2
Приточная установка ANR8L/K1/P1/T4.33/V1.1P73... L=16000
м3/час P=1200 Па
3
Металлические конструкции под оборудование
НР, (254 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (185 руб.): 65% от ФОТ
4
Шкаф управления и регулирования
НР, (1245 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (906 руб.): 65% от ФОТ
5
9
Шкаф управления для приточной установки CHU 236-W-3R22
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
600 мм
1
НР, (19517 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (13463 руб.): 83% от ФОТ
11
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
м2
120
12
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
1,6
НР, (23810 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (16425 руб.): 83% от ФОТ
14
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
м2
160
15
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
2,9
НР, (37359 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (25772 руб.): 83% от ФОТ
17
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1100 до 1600 мм
м2
290
18
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до
2400 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,088
НР, (849 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (586 руб.): 83% от ФОТ
20
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1700 до 4000 мм
м2
8,8
21
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до
3200 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,422
м2
42,2
10 м2
изолируемой
поверхности
48
м2
480
1 решетка
105
1 решетка
53
1 шт.
1
1 шт.
7
шт
шт
шт
шт
шт
1 клапан
1
шт
1 клапан
1
шт
шт
шт
100 кг изделия
1
0,5
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
НР, (3310 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2283 руб.): 83% от ФОТ
23
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1700 до 4000 мм
24
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
187,95 = 5 656,73 - 520,00 x 1,5 - 269,51 x 2,5 - 365,00 x 11
НР, (27350 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (20367 руб
25
Пластины (плиты) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен)
<Термафлекс> толщиной 18 мм
26
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 ммНР, (11121 руб.):
128%*0,94 от ФОТСП, (7672 руб.): 83% от ФОТ
27
Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых
регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм
НР, (5617 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3874 руб.): 83% от ФОТ
28
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1000 мм
НР, (122 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (84 руб.): 83% от ФОТ
29
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
НР, (937 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (647 руб.): 83% от ФОТ
30
31
32
33
34
35
Дроссель клапан DVS 300*200
Дроссель клапан DVS 300*250
Дроссель клапан DVSК 400*250
Дроссель клапан DVS 400*300
Дроссель клапан DVS 400*400
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
1
2
3
1
1
НР, (397 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (274 руб.): 83% от ФОТ
36
37
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 400*400
Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200
мм
3
НР, (1722 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1188 руб.): 83% от ФОТ
38
39
40
41
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 900*600
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 800*600
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 700*400
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
1
1
НР, (309 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (213 руб.): 83% от ФОТ
48
Раздел 2. Вытяжная установка В1
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
49
50
Вентилятор радиальный ВР-86-77-4
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
15
54
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,78
НР, (12677 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (8745 руб.): 83% от ФОТ
56
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
м2
78
57
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,34
НР, (5064 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3493 руб.): 83% от ФОТ
59
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
м2
34
60
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,12
НР, (1545 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1066 руб.): 83% от ФОТ
62
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1100 до 1600 мм
м2
12
63
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до
2400 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,064
м2
6,4
1 шт.
8
шт
шт
шт
шт
шт
1 решетка
1
41
1 клапан
4
шт
шт
шт
10 м2
изолируемой
поверхности
2
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
65
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1700 до 4000 мм
66
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
НР, (1082 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (746 руб.): 83% от ФОТ
67
68
69
70
71
72
Дроссель клапан АВК 150*150
Дроссель клапан АВК 200*150
Дроссель клапан АВК 200*200
Дроссель клапан АВК 250*200
Дроссель клапан АВК 250*150
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
1
4
1
1
НР, (4347 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2999 руб.): 83% от ФОТ
73
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
74
75
76
77
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 500*400
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 300*300
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
1
1
0,9
НР, (509 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (379 руб.): 70% от ФОТ
78
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (1129 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (841 руб.): 70% от ФОТ
79
Раздел 3. Вытяжная установка В2
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,09
1 вентилятор
1
шт
1
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
80
Вентилятор радиальный ВР-86-77-4
16
81
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
шт.
1
1 м2
2
100 кг изделия
0,2
10
виброизоляторов
0,4
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,75
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
82
Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
НР, (1114 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (769 руб.): 83% от ФОТ
83
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (122 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (84 руб.): 83% от ФОТ
84
Установка виброизоляторов: номер 38
НР, (166 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (115 руб.): 83% от ФОТ
88
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
600 мм
НР, (12192 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (8410 руб.): 83% от ФОТ
90
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
м2
75
91
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,55
НР, (8188 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (5648 руб.): 83% от ФОТ
93
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
м2
55
94
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,1
м2
10
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,13
м2
13
1 шт.
8
шт
шт
шт
1 решетка
1
51
1 клапан
4
шт
шт
шт
шт
1
НР, (1291 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (891 руб.): 83% от ФОТ
95
Воздуховоды металлические толщиной 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
97
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до
2400 мм
НР, (1257 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (867 руб.): 83% от ФОТ
99
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1700 до 4000 мм
100
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
НР, (1082 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (746 руб.): 83% от ФОТ
101
102
103
104
Дроссель клапан DVS 200*150
Дроссель клапан DVS 200*200
Дроссель клапан DVS 250*200
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
5
2
НР, (5406 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3729 руб.): 83% от ФОТ
105
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
106
107
108
109
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 600*300
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 500*300
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 400*300
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 300*300
1
1
1
17
110
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
10 м2
изолируемой
поверхности
0,35
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,035
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
НР, (198 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (148 руб.): 70% от ФОТ
111
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (440 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (328 руб.): 70% от ФОТ
112
Раздел 4. Вентиляционная установка В3
Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
НР, (683 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (471 руб.): 83% от ФОТ
113
114
Вентилятор крышный VSV 355-4L1
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
118
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
до 600 ммНР, (4557 руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (3143 руб.): 83% от ФОТ
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,28
120
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
м2
28
121
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,072
НР, (1070 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (738 руб.): 83% от ФОТ
123
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
м2
7,2
124
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром
от 1100 до 1600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,03
м2
3
1 шт.
7
шт
1 решетка
7
24
1 клапан
4
шт
шт
шт
10 м2
изолируемой
поверхности
1
НР, (386 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (266 руб.): 83% от ФОТ
126
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1100 до 1600 мм
127
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
НР, (937 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (647 руб.): 83% от ФОТ
128
129
Дроссель клапан DVS 150*150
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
НР, (2538 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1750 руб.): 83% от ФОТ
130
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
131
132
133
134
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 300*300
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
2
1
0,3
НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (128 руб.): 70% от ФОТ
18
135
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
136
Раздел 5. Вентиляционная установка В4
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,03
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,513
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
137
138
Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
142
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
до 600 мм
НР, (8353 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (5762 руб.): 83% от ФОТ
144
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
м2
51,3
145
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,168
НР, (2504 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1727 руб.): 83% от ФОТ
147
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
м2
16,8
148
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром
от 1100 до 1600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,048
м2
4,8
1 зонт
1
шт
1
1 решетка
15
1 клапан
5
шт
шт
шт
шт
10 м2
изолируемой
поверхности
1
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
150
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1100 до 1600 мм
151
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1300 мм
НР, (100 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (69 руб.): 83% от ФОТ
152
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1300 мм
153
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
НР, (1588 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1096 руб.): 83% от ФОТ
154
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (2008 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1385 руб.): 83% от ФОТ
155
156
157
158
159
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 300*300
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 150*150
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
1
1
2
0,3
НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (128 руб.): 70% от ФОТ
160
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,03
19
161
Раздел 6. Вытяжная установка В5
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,32
м2
32
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,118
м2
11,8
1 зонт
1
шт
1
1 решетка
23
1 клапан
4
шт
шт
шт
10 м2
изолируемой
поверхности
2
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
162
163
Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
167
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
до 600 мм
НР, (5197 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3585 руб.): 83% от ФОТ
168
Воздуховоды металлические толщиной 0,5 мм, периметром до
600 мм
170
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 мм
НР, (1765 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1218 руб.): 83% от ФОТ
171
Воздуховоды металлические толщиной 0,5 мм, периметром 800,
1000 мм
173
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1000 мм
НР, (66 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (46 руб.): 83% от ФОТ
174
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1000 мм
175
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
НР, (2439 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1682 руб.): 83% от ФОТ
176
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
177
178
179
180
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 150*150
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
1
1
0,3
НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (128 руб.): 70% от ФОТ
181
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
182
Раздел 7. Вытяжная установка В6, В9
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,03
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
183
184
Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
20
188
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
до 600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,23
НР, (3740 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2580 руб.): 83% от ФОТ
190
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
м2
23
191
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,37
НР, (5505 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3797 руб.): 83% от ФОТ
193
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
м2
37
194
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 ммНР, (1026 руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (708 руб.): 83% от
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,08
м2
8
1 зонт
1
шт
1
1 решетка
29
1 клапан
6
шт
шт
10 м2
изолируемой
поверхности
4
ФОТ
196
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1100 до 1600 мм
197
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1000 мм
НР, (66 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (46 руб.): 83% от ФОТ
198
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1000 мм
199
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
НР, (3067 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2116 руб.): 83% от ФОТ
200
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (2416 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1667 руб.): 83% от ФОТ
201
202
203
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
2
0,32
НР, (181 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (135 руб.): 70% от ФОТ
204
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
205
Раздел 8. Вятяжная установка В7, В8
Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,03
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,19
м2
19
НР, (683 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (471 руб.): 83% от ФОТ
206
208
Вентилятор крышный VSV 355-4L1
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
211
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
до 600 мм
НР, (3089 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2131 руб.): 83% от ФОТ
213
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
21
214
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,26
НР, (3861 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2663 руб.): 83% от ФОТ
216
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
м2
26
217
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром
от 1100 до 1600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,07
м2
7
1 зонт
1
шт
1
1 решетка
10
1 клапан
3
шт
шт
10 м2
изолируемой
поверхности
1
НР, (894 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (617 руб.): 83% от ФОТ
219
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1100 до 1600 мм
220
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1300 мм
НР, (100 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (69 руб.): 83% от ФОТ
221
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1300 мм
222
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 ммНР, (1059 руб.):
128%*0,94 от ФОТСП, (730 руб.): 83% от ФОТ
223
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (1203 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (830 руб.): 83% от ФОТ
224
225
226
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
2
0,3
НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (128 руб.): 70% от ФОТ
227
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
228
Раздел 9. Вытяжная установка В10
Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,03
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,25
НР, (683 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (471 руб.): 83% от ФОТ
229
230
Вентилятор крышный VSV 355-4L1
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
234
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
до 600 мм
НР, (4070 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2808 руб.): 83% от ФОТ
236
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
м2
25
237
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,42
м2
42
НР, (6245 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (4308 руб.): 83% от ФОТ
239
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
22
240
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром
от 1100 до 1600 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,264
м2
26,4
1 зонт
1
шт
1
1 решетка
10
1 клапан
3
шт
шт
10 м2
изолируемой
поверхности
1
НР, (3398 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2344 руб.): 83% от ФОТ
242
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1100 до 1600 мм
243
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1300 мм
НР, (100 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (69 руб.): 83% от ФОТ
244
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1300 мм
245
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
НР, (1059 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (730 руб.): 83% от ФОТ
246
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (1203 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (830 руб.): 83% от ФОТ
247
248
249
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТСП, (128
2
0,3
руб.): 70% от ФОТ
250
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
251
Раздел 10. Вытяжная установка В11
Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,03
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
100 кг изделия
0,2
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,07
НР, (683 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (471 руб.): 83% от ФОТ
252
253
Вентилятор крышный VSV 311-4L1
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
254
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (122 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (84 руб.): 83% от ФОТ
258
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
до 600 мм
НР, (1137 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (784 руб.): 83% от ФОТ
260
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
м2
7
261
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 мм
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,136
м2
13,6
НР, (2030 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1400 руб.): 83% от ФОТ
263
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
23
264
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
1 шт.
4
шт
1 решетка
4
1 клапан
4
шт
10 м2
изолируемой
поверхности
0,5
НР, (540 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (373 руб.): 83% от ФОТ
265
266
Дроссель клапан DVS 200*150
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
8
НР, (849 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (586 руб.): 83% от ФОТ
267
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
268
269
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
4
НР, (285 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (212 руб.): 70% от ФОТ
270
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (629 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (468 руб.): 70% от ФОТ
271
Раздел 11. Вентиляционная установка В12
Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
0,05
1 вентилятор
1
шт
шт.
1
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
272
273
Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
277
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 ммНР, (1787 руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (1233 руб.): 83% от ФОТ
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,12
279
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
м2
12
280
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1000 мм
1 зонт
1
шт
1
1 м2 поверхности
зонта
5,6
100 кг изделия
0,12
1 решетка
3
100 м2
поверхности
воздуховодов
0,096
НР, (66 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (46 руб.): 83% от ФОТ
281
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1000 мм
282
Установка зонтов над оборудованием
НР, (585 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (403 руб.): 83% от ФОТ
283
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (77 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (53 руб.): 83% от ФОТ
284
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
НР, (320 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (221 руб.): 83% от ФОТ
285
Раздел 12. Вентиляционная установка ВЕ1
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром
до 600 мм
НР, (1567 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1081 руб.): 83% от ФОТ
24
287
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
288
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1000 мм
м2
9,6
1 зонт
1
1 дефлектор
1
НР, (66 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (46 руб.): 83% от ФОТ
289
Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
НР, (276 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (190 руб.): 83% от ФОТ
290
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3,
диаметр патрубка 280 мм
шт
1
291
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,
прямоугольные, периметром шахты 1000 мм
шт
1
292
Установка зонтов над оборудованием
1 м2 поверхности
зонта
5,6
100 кг изделия
0,1
1 решетка
3
1 насос
1
компл
шт.
1
шт
1 комплект
1
1 комплект
4
НР, (585 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (403 руб.): 83% от ФОТ
293
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (66 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (46 руб.): 83% от ФОТ
294
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
НР, (320 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (221 руб.): 83% от ФОТ
295
Раздел 13. Теплоснабжение калориферов
Установка насосов центробежных с электродвигателем массой
агрегата до 0.1 т
242,15 = 2 702,75 - 2 453,80 - 485,90 x 0,014
НР, (1467 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1012 руб.): 83% от ФОТ
296
297
Насос циркуляционный UPS 40-80
Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм 40, 50
1
НР, (159 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (127 руб.): 60% от ФОТ
298
299
Клапан автоматический Д=40 мм
Oventrop-Hydrocontrol R
Установка манометров с трехходовым краном и трубкойсифоном
4
НР, (132 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (91 руб.): 83% от ФОТ
300
Установка термометров в оправе прямых и угловых
НР, (132 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (91 руб.): 83% от ФОТ
301
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром
до 50 ммНР, (894 руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (617 руб.): 83% от ФОТ
1 шт
6
302
303
304
Kран шаровой В-В размером 1/2
Отборное устройство для манометра
Трехходовой регулирующий вентиль с электроприводом 3G 4028
шт.
шт
шт
2
305
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
1 шт
1
шт.
1 шт.
1
100 м
трубопровода
0,2
2
1
НР, (143 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (99 руб.): 83% от ФОТ
306
307
Kлапан обратный В-В размером 1
Установка : воздухоотводчиков
2
НР, (374 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (258 руб.): 83% от ФОТ
308
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из
стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
НР, (1334 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (920 руб.): 83% от ФОТ
25
309
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
100 м
трубопровода
0,2
100 м2
0,03
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,03
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,03
10 м
трубопроводов
2
м
20
1 установка
1
1 устройство
5
1 устройство
55
1 устройство
31
1 помещение
48
НР, (132 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (91 руб.): 83% от ФОТ
310
Раздел 14. Теплоизоляционные работы
Масляная окраска металлических поверхностей решеток,
переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
НР, (172 руб.): 105%*0,94 от ФОТ
СП, (96 руб.): 55% от ФОТ
311
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
ГФ-021
НР, (15 руб.): 90%*0,94 от ФОТ
СП, (13 руб.): 70% от ФОТ
312
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской
БТ-177 серебристой
НР, (8 руб.): 90%*0,94 от ФОТ
СП, (6 руб.): 70% от ФОТ
313
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")
трубками
128,97 = 3 502,99 - 520,00 x 0,143 - 200,58 x 0,02 - 269,51 x 1,438 - 264,20 x 11 - 57,40
x 0,033
НР, (603 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (499 руб.): 70% от ФОТ
314
Трубки из вспененого полиэтилена типа "Энергофлекс" д=40 мм,
б=20 мм
315
Раздел 15. Пусконаладочные работы
Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной
подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до: 10, при количестве однотипных
установок в машинном зале: 1НР, (3109 руб.): 65%*0,94 от ФОТСП, (2036
руб.): 40% от ФОТ
316
Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный
в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, № 4-8
НР, (1832 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (1200 руб.): 40% от ФОТ
317
Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха
НР, (35858 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (23475 руб.): 40% от ФОТ
318
Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий
НР, (10108 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (6617 руб.): 40% от ФОТ
320
Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне.
Система воздухораспределения в одном помещении при
количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 4
НР, (11643 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (7622 руб.): 40% от ФОТ
Начальник АХО
___________________ Аюржанаева С.Д.
Зав. хозяйством
____________________
26
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________
" _____ " ________________ 200_ г.
ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2009-001 ОВ. СМ
(локальная смета)
на
Ремонт общеобменной системы вентиляции в здании ГУЗ "Республиканский перинатальный центр"
(наименование работ и затрат,
наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость ___________________________________________________________
___________________________3499,307
тыс.руб.
прочих ___________________________________________________________
___________________________________________________________205,875
тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________
___________________________________________________________4080,61
чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2008 г.
№ пп
1
1
Обоснование
Наименование
2
3
Раздел 1. Система П1
ФЕР20-06-002-02 Установка камер приточных типовых без секции орошения
производительностью: до 20 тыс.м3/час
Ед. изм.
Кол.
Стоимость единицы,
руб.
В том числе
Все
го
Осн.З/п Эк.Маш.
4
5
6
1 камера
1
1023
,24
1
установ
ка
1
9416
6
7
558,33
8
164,51
Общая стоимость, руб.
Всего
З/пМех
9
6,21
10
1023
НР, (6223 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (4293 руб.): 83% от ФОТ
2
Приточная установка ANR8L/K1/P1/T4.33/V1.1P73... L=16000
м3/час P=1200 Па
94166
В том числе
Осн
Эк.Ма
.З/п
ш.
11
12
558
165
З/пМех
13
6
3
4
ФЕРм08-01-08703
Металлические конструкции под оборудование
ФЕРм08-01-10201
Шкаф управления и регулирования
9
ФЕР20-01-002-02
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
600 мм
НР, (19517 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (13463 руб.): 83% от ФОТ
11
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
600 мм
12
ФЕР20-01-002-03
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
800, 1000 ммНР, (23810 руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (16425 руб.): 83% от ФОТ
14
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до
1000 мм
15
ФЕР20-01-002-10
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
НР, (37359 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (25772 руб.): 83% от ФОТ
17
ФСЦМ-300-1779
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1100 до 1600 мм
18
ФЕР20-01-002-11
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до
2400 мм
НР, (849 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (586 руб.): 83% от ФОТ
20
ФСЦМ-300-1780
0,05
1741
5,23
598,99
522,82
23,49
871
30
26
1
шкаф
1
470,
25
140,6
184,14
10,8
470
141
184
11
шкаф
1
2452
0
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
1,2
3329
,37
1761
161
8
120
76,9
9
1,6
2905
,46
2149
172
9
160
76,9
9
2,9
2326
,28
3371
292
15
290
77,0
2
0,088
1449
77
9
8,8
79,5
4
НР, (1245 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (906 руб.): 65% от ФОТ
Шкаф управления для приточной установки CHU 236-W-3R22
5
т
НР, (254 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (185 руб.): 65% от ФОТ
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1700 до 4000 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
24520
1467,1
134,14
7,02
3995
9239
1343,25
107,63
5,53
4649
12318
1162,25
100,61
5,13
6746
22336
874,52
107,08
3,78
128
700
28
21
ФЕР20-01-002-12
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до
3200 мм
НР, (3310 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2283 руб.): 83% от ФОТ
23
ФСЦМ-300-1780
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от
1700 до 4000 мм
24
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
187,95 = 5 656,73 - 520,00 x 1,5 - 269,51 x 2,5 - 365,00 x 11
НР, (27350 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (20367 руб
25
ФСЦМ-104-9999
применительно
Пластины (плиты) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен)
<Термафлекс> толщиной 18 мм
26
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,422
1269
,24
42,2
79,5
4
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
48
187,
95
м2
480
20,8
1
решетка
105
19,3
9,6
1,28
1
решетка
53
23,3
2
9,6
1 шт.
1
27,2
5
1 шт.
7
32,5
3
шт
шт
шт
шт
шт
1
359
359
1
359
359
2
504
1008
3
504
1512
1
689
689
706,89
111,95
4,18
536
298
47
3173
1556
2027
1008
134
1,28
1236
509
68
10,94
1,57
27
11
2
12,2
1,69
228
85
12
2
3357
66,1
32,42
9022
9984
НР, (11121 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (7672 руб.): 83% от ФОТ
27
ФЕР20-02-003-11
Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых
регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм
НР, (5617 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3874 руб.): 83% от ФОТ
28
ФЕР20-02-005-06
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1000 мм
НР, (122 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (84 руб.): 83% от ФОТ
29
ФЕР20-02-005-07
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 ммНР, (937 руб.): 128%*0,94 от
ФОТСП, (647 руб.): 83% от ФОТ
30
31
32
33
34
Дроссель клапан DVS 300*200
Дроссель клапан DVS 300*250
Дроссель клапан DVSК 400*250
Дроссель клапан DVS 400*300
Дроссель клапан DVS 400*400
29
35
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
1 клапан
1
57,2
6
шт
1
2188
1 клапан
3
253,
14
НР, (397 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (274 руб.): 83% от ФОТ
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 400*400
36
37
ФЕР20-02-004-16
Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм
НР, (1722 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1188 руб.): 83% от ФОТ
36,46
3,91
57
36
4
156
23
469
28
6
356
160
70
2188
52
7,63
0,14
759
38
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 900*600
шт
1
1958
1958
39
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 800*600
шт
1
1067
1067
40
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 700*400
шт
1
1050
1050
100 кг
изделия
0,5
938,
67
55,26
11,59
10
блоков
0,1
3564
,21
1604,33
696,67
1
вентиля
тор
1
82,1
5
55,79
6,55
0
,
1
4
шт
шт.
1
2540
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
0,78
3329
,37
1467,1
134,14
7
,
0
2
41
ФЕР20-02-019-01
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (309 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (213 руб.): 83% от ФОТ
42
ФЕР20-06-013-01
Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10
тыс.м3/час
33,89
3
НР, (1799 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1241 руб.): 83% от ФОТ
48
Раздел 2. Вытяжная установка В1
ФЕР20-03-001-01 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
49
50
ФЕРм08-03-53204
Вентилятор радиальный ВР-86-77-4
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
ФЕР20-01-002-02
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
600 мм
НР, (12677 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (8745 руб.): 83% от ФОТ
56
7
139
17
2
2597
1144
105
2540
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
54
82
5
30
56
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
57
ФЕР20-01-002-03
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
800, 1000 ммНР, (5064 руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (3493 руб.): 83% от ФОТ
59
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
60
ФЕР20-01-002-10
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
НР, (1545 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1066 руб.): 83% от ФОТ
62
ФСЦМ-300-1779
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром
от 1100 до 1600 мм
63
ФЕР20-01-002-11
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до
2400 мм
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
65
ФСЦМ-300-1780
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром
от 1700 до 4000 мм
66
ФЕР20-02-005-07
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
м2
78
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,34
2905
,46
34
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,12
2326
,28
12
77,0
2
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,064
1449
6,4
79,5
4
1 шт.
8
32,5
3
шт
шт
шт
шт
шт
1
решетка
1
221
1
253
253
4
253
1012
1
288
288
1
280
41
19,3
6005
1343,25
107,63
5
,
5
3
988
457
37
2
139
12
1
56
7
98
14
394
52
2618
1162,25
100,61
5
,
1
3
279
924
874,52
107,08
3
,
7
8
93
509
12,2
1,69
260
НР, (1082 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (746 руб.): 83% от ФОТ
67
68
69
70
71
72
ФЕР20-02-003-10
Дроссель клапан АВК 150*150
Дроссель клапан АВК 200*150
Дроссель клапан АВК 200*200
Дроссель клапан АВК 250*200
Дроссель клапан АВК 250*150
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
221
280
9,6
1,28
791
НР, (4347 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2999 руб.): 83% от ФОТ
31
73
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
1 клапан
4
57,2
6
36,46
3,91
229
146
16
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
74
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 500*400
шт
2
1352
2704
75
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 300*300
шт
1
1016
1016
76
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
шт
1
1045
1045
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,9
5656
,73
66,1
32,42
5091
59
29
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,09
1527
3,36
1451,04
1100,04
1375
131
99
1
вентиля
тор
1
82,1
5
55,79
6,55
0
,
1
4
82
56
7
шт
шт.
1
2540
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
139
17
2
1 м2
2
54,6
7
50,26
0,75
109
101
2
77
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
НР, (509 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (379 руб.): 70% от ФОТ
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованнойНР, (1129 руб.): 100%*0,94 от ФОТСП, (841 руб.): 70% от ФОТ
78
ФЕР26-01-049-02
79
Раздел 3. Вытяжная установка В2
ФЕР20-03-001-01 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
80
81
ФЕРм08-03-53204
Вентилятор радиальный ВР-86-77-4
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
2540
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
82
ФЕР20-02-018-01
Установка вставок гибких к радиальным вентиляторамНР, (1114
руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (769 руб.): 83% от ФОТ
32
83
ФЕР20-02-019-01
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (122 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (84 руб.): 83% от ФОТ
84
ФЕР20-02-020-01
Установка виброизоляторов: номер 38
НР, (166 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (115 руб.): 83% от ФОТ
88
ФЕР20-01-002-02
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
600 мм
НР, (12192 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (8410 руб.): 83% от ФОТ
90
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
91
ФЕР20-01-002-03
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до
800, 1000 мм
НР, (8188 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (5648 руб.): 83% от ФОТ
93
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
94
ФЕР20-01-002-10
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
НР, (1291 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (891 руб.): 83% от ФОТ
Воздуховоды металлические толщиной 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
95
97
ФЕР20-01-002-11
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до
2400 мм
НР, (1257 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (867 руб.): 83% от ФОТ
99
ФСЦМ-300-1780
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром
от 1700 до 4000 мм
100 кг
изделия
0,2
938,
67
55,26
11,59
188
11
10
виброиз
оляторо
в
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,4
66,4
4
36,67
0,75
27
15
0,75
3329
,37
1467,1
134,14
2497
1100
101
5
75
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,55
2905
,46
739
59
3
55
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,1
2326
,28
116
10
1
10
115,
25
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,13
1449
114
14
13
79,5
4
7
,
0
2
2
5774
1343,25
107,63
5
,
5
3
1598
4234
1162,25
100,61
5
,
1
3
233
1153
874,52
107,08
3
,
7
8
188
1034
33
100
ФЕР20-02-005-07
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
1 шт.
8
32,5
3
шт
шт
шт
1
решетка
1
253
253
5
253
1265
2
288
51
19,3
9,6
1,28
1 клапан
4
57,2
6
36,46
3,91
12,2
1,69
260
98
14
984
490
65
229
146
16
НР, (1082 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (746 руб.): 83% от ФОТ
101
102
103
104
ФЕР20-02-003-10
Дроссель клапан DVS 200*150
Дроссель клапан DVS 200*200
Дроссель клапан DVS 250*200
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
576
НР, (5406 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3729 руб.): 83% от ФОТ
105
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
106
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 600*300
шт
1
1505
1505
107
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 500*300
шт
1
1352
1352
108
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 400*300
шт
1
1188
1188
109
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 300*300
шт
1
1106
1106
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,35
5656
,73
66,1
32,42
1980
23
11
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,035
1527
3,36
1451,04
1100,04
535
51
39
110
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
НР, (198 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (148 руб.): 70% от ФОТ
111
ФЕР26-01-049-02
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (440 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (328 руб.): 70% от ФОТ
Раздел 4. Вентиляционная установка В3
34
112
ФЕР20-03-003-01
Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
НР, (683 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (471 руб.): 83% от ФОТ
113
114
ФЕРм08-03-53204
Вентилятор крышный VSV 355-4L1
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1
вентиля
тор
1
129,
39
60,61
28,6
1
,
4
9
шт
шт.
1
4983
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
ФЕР20-01-001-02
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 600 ммНР, (4557 руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (3143 руб.):
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,28
2050
,56
1467,1
134,14
7
,
0
2
83% от ФОТ
120
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
28
76,9
9
121
ФЕР20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,072
1899
,78
НР, (1070 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (738 руб.): 83% от ФОТ
123
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
7,2
76,9
9
124
ФЕР20-01-001-10
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,
периметром от 1100 до 1600 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,03
1665
,61
НР, (386 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (266 руб.): 83% от ФОТ
126
ФСЦМ-300-1779
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром
от 1100 до 1600 мм
3
77,0
2
127
ФЕР20-02-005-07
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
1 шт.
7
32,5
3
шт
7
221
61
29
139
17
2
574
411
38
97
8
35
3
85
12
1
4983
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
118
129
2
2156
1343,25
107,63
5
,
5
3
137
554
1162,25
100,61
5
,
1
3
50
231
12,2
1,69
228
НР, (937 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (647 руб.): 83% от ФОТ
128
Дроссель клапан DVS 150*150
1547
35
129
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
1
решетка
24
19,3
9,6
1,28
463
230
31
1 клапан
4
57,2
6
36,46
3,91
229
146
16
НР, (2538 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1750 руб.): 83% от ФОТ
130
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
131
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 300*300
шт
1
1106
1106
132
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
шт
2
1045
2090
133
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
шт
1
1025
1025
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,3
5656
,73
66,1
32,42
1697
20
10
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,03
1527
3,36
1451,04
1100,04
458
44
33
1
вентиля
тор
1
82,1
5
55,79
6,55
0
,
1
4
82
56
7
шт
шт.
1
1296
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
17
2
134
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (128 руб.): 70% от ФОТ
135
ФЕР26-01-049-02
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
136
Раздел 5. Вентиляционная установка В4
ФЕР20-03-001-01 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
137
138
ФЕРм08-03-53204
Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
1296
139
36
142
ФЕР20-01-001-02
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 600 мм
НР, (8353 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (5762 руб.): 83% от ФОТ
144
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
145
ФЕР20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
НР, (2504 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1727 руб.): 83% от ФОТ
147
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
148
ФЕР20-01-001-10
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,
периметром от 1100 до 1600 мм
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
150
ФСЦМ-300-1779
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром
от 1100 до 1600 мм
151
ФЕР20-02-010-02
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1300 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,513
2050
,56
51,3
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,168
1899
,78
16,8
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,048
1665
,61
4,8
77,0
2
1 зонт
1
14,3
4
шт
1
176,
3
1
решетка
15
19,3
9,6
1,28
1 клапан
5
57,2
6
36,46
3,91
шт
1
1106
1467,1
134,14
7
,
0
2
1052
753
69
4
226
18
1
56
5
9
2
290
144
19
286
182
20
3950
1343,25
107,63
5
,
5
3
319
1293
1162,25
100,61
5
,
1
3
80
370
9,18
1,99
14
НР, (100 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (69 руб.): 83% от ФОТ
152
ФСЦМ-300-0289
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной
стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм
153
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
176
НР, (1588 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1096 руб.): 83% от ФОТ
154
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
НР, (2008 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1385 руб.): 83% от ФОТ
155
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 300*300
1106
37
156
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
шт
1
1045
1045
157
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
шт
1
1025
1025
158
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 150*150
шт
2
1025
2050
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,3
5656
,73
66,1
32,42
1697
20
10
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,03
1527
3,36
1451,04
1100,04
458
44
33
1
вентиля
тор
1
82,1
5
55,79
6,55
0
,
1
4
82
56
7
шт
шт.
1
1296
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
139
17
2
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,32
2050
,56
1467,1
134,14
7
,
0
2
656
469
43
32
104
159
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (128 руб.): 70% от ФОТ
160
ФЕР26-01-049-02
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
161
Раздел 6. Вытяжная установка В5
ФЕР20-03-001-01 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
162
163
ФЕРм08-03-53204
Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
1296
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
167
ФЕР20-01-001-02
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 600 мм
НР, (5197 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3585 руб.): 83% от ФОТ
168
Воздуховоды металлические толщиной 0,5 мм, периметром до
600 мм
2
3328
38
170
ФЕР20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
НР, (1765 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1218 руб.): 83% от ФОТ
Воздуховоды металлические толщиной 0,5 мм, периметром
800, 1000 мм
171
173
ФЕР20-02-010-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1000 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,118
1899
,78
11,8
104
1 зонт
1
9,64
шт
1
72,1
1
решетка
23
19,3
9,6
1,28
1 клапан
4
57,2
6
36,46
3,91
1343,25
107,63
5
,
5
3
224
159
13
6
2
444
221
29
229
146
16
20
10
1
1227
5,88
1,61
10
НР, (66 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (46 руб.): 83% от ФОТ
174
ФСЦМ-300-0288
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной
стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм
175
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
72
НР, (2439 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1682 руб.): 83% от ФОТ
176
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
ммНР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТСП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
177
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
шт
2
1045
2090
178
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
шт
1
1025
1025
179
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 150*150
шт
1
1025
1025
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,3
5656
,73
180
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (128 руб.): 70% от ФОТ
66,1
32,42
1697
39
181
ФЕР26-01-049-02
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
182
Раздел 7. Вытяжная установка В6, В9
ФЕР20-03-001-01 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
183
184
ФЕРм08-03-53204
Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,03
1527
3,36
1451,04
1100,04
1
вентиля
тор
1
82,1
5
55,79
6,55
0
,
1
4
шт
шт.
1
1296
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
ФЕР20-01-001-02
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 600 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,23
2050
,56
1467,1
134,14
7
,
0
2
НР, (3740 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2580 руб.): 83% от ФОТ
190
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
23
76,9
9
191
ФЕР20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,37
1899
,78
НР, (5505 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (3797 руб.): 83% от ФОТ
193
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
37
76,9
9
194
ФЕР20-01-002-10
Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и
алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от
1100 до 1600 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,08
2326
,28
НР, (1026 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (708 руб.): 83% от ФОТ
196
ФСЦМ-300-1779
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром
от 1100 до 1600 мм
8
77,0
2
44
33
82
56
7
139
17
2
472
337
31
2
497
40
2
93
8
1296
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
188
458
1771
1343,25
107,63
5
,
5
3
703
2849
1162,25
100,61
5
,
1
3
186
616
40
197
ФЕР20-02-010-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1000 ммНР, (66 руб.):
1 зонт
1
9,64
шт
1
72,1
1
решетка
29
19,3
9,6
1,28
1 клапан
6
57,2
6
36,46
3,91
5,88
1,61
10
6
2
560
278
37
344
219
23
128%*0,94 от ФОТСП, (46 руб.): 83% от ФОТ
198
ФСЦМ-300-0288
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной
стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм
199
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
72
НР, (3067 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2116 руб.): 83% от ФОТ
200
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
НР, (2416 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1667 руб.): 83% от ФОТ
201
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
шт
4
1045
4180
202
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
шт
2
1025
2050
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,32
5656
,73
66,1
32,42
1810
21
10
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,03
1527
3,36
1451,04
1100,04
458
44
33
1
вентиля
тор
1
129,
39
60,61
28,6
129
61
29
шт
1
4983
203
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
НР, (181 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (135 руб.): 70% от ФОТ
204
ФЕР26-01-049-02
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
205
Раздел 8. Вятяжная установка В7, В8
ФЕР20-03-003-01 Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
НР, (683 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (471 руб.): 83% от ФОТ
206
Вентилятор крышный VSV 355-4L1
1
,
4
9
1
4983
41
208
ФЕРм08-03-53204
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
шт.
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
139
17
2
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,19
2050
,56
1467,1
134,14
7
,
0
2
390
279
25
1
19
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,26
1899
,78
349
28
1
26
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,07
1665
,61
81
7
7
77,0
2
1 зонт
1
14,3
4
9
2
шт
1
176,
3
1
решетка
10
19,3
96
13
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
211
ФЕР20-01-001-02
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 600 мм
НР, (3089 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2131 руб.): 83% от ФОТ
213
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
214
ФЕР20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
НР, (3861 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2663 руб.): 83% от ФОТ
216
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
217
ФЕР20-01-001-10
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,
периметром от 1100 до 1600 мм
НР, (894 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (617 руб.): 83% от ФОТ
219
ФСЦМ-300-1779
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром
от 1100 до 1600 мм
220
ФЕР20-02-010-02
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1300 мм
1463
1343,25
107,63
5
,
5
3
494
2002
1162,25
100,61
5
,
1
3
117
539
9,18
1,99
14
НР, (100 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (69 руб.): 83% от ФОТ
221
ФСЦМ-300-0289
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной
стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм
222
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
176
9,6
1,28
193
НР, (1059 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (730 руб.): 83% от ФОТ
42
223
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
1 клапан
3
57,2
6
36,46
3,91
172
109
12
НР, (1203 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (830 руб.): 83% от ФОТ
224
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
шт
1
1045
1045
225
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
шт
2
1025
2050
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,3
5656
,73
66,1
32,42
1697
20
10
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,03
1527
3,36
1451,04
1100,04
458
44
33
1
вентиля
тор
1
129,
39
60,61
28,6
1
,
4
9
129
61
29
шт
шт.
1
4983
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
139
17
2
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,25
2050
,56
1467,1
134,14
7
,
0
2
513
367
34
25
76,9
9
226
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТСП, (128
руб.): 70% от ФОТ
227
ФЕР26-01-049-02
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
228
Раздел 9. Вытяжная установка В10
ФЕР20-03-003-01 Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
НР, (683 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (471 руб.): 83% от ФОТ
229
230
ФЕРм08-03-53204
Вентилятор крышный VSV 355-4L1
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
4983
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
234
ФЕР20-01-001-02
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 600 мм
НР, (4070 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2808 руб.): 83% от ФОТ
236
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
1
2
1925
43
237
ФЕР20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
НР, (6245 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (4308 руб.): 83% от ФОТ
239
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
240
ФЕР20-01-001-10
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,
периметром от 1100 до 1600 мм
НР, (3398 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (2344 руб.): 83% от ФОТ
242
ФСЦМ-300-1779
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром
от 1100 до 1600 мм
243
ФЕР20-02-010-02
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1300 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,42
1899
,78
42
76,9
9
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,264
1665
,61
26,4
77,0
2
1 зонт
1
14,3
4
шт
1
176,
3
1
решетка
10
19,3
9,6
1,28
1 клапан
3
57,2
6
36,46
3,91
1343,25
107,63
5
,
5
3
798
564
45
2
307
27
1
9
2
193
96
13
172
109
12
3234
1162,25
100,61
5
,
1
3
440
2033
9,18
1,99
14
НР, (100 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (69 руб.): 83% от ФОТ
244
ФСЦМ-300-0289
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной
стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм
245
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 ммНР, (1059 руб.):
176
128%*0,94 от ФОТСП, (730 руб.): 83% от ФОТ
246
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
НР, (1203 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (830 руб.): 83% от ФОТ
247
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 250*250
шт
1
1045
1045
248
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
шт
2
1025
2050
44
249
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
НР, (172 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (128 руб.): 70% от ФОТ
250
ФЕР26-01-049-02
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (379 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (282 руб.): 70% от ФОТ
251
Раздел 10. Вытяжная установка В11
ФЕР20-03-003-01 Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
НР, (683 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (471 руб.): 83% от ФОТ
252
253
ФЕРм08-03-53204
Вентилятор крышный VSV 311-4L1
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,3
5656
,73
66,1
32,42
1697
20
10
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,03
1527
3,36
1451,04
1100,04
458
44
33
1
вентиля
тор
1
129,
39
60,61
28,6
129
61
29
шт
шт.
1
3608
1
138,
63
17,14
2,05
139
17
2
ФЕР20-02-019-01
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (122 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (84 руб.): 83% от ФОТ
100 кг
изделия
0,2
938,
67
55,26
11,59
188
11
2
258
ФЕР20-01-001-02
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром до 600 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,07
2050
,56
1467,1
134,14
144
103
9
НР, (1137 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (784 руб.): 83% от ФОТ
260
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
7
76,9
9
261
ФЕР20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
0,136
1899
,78
183
15
НР, (2030 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1400 руб.): 83% от ФОТ
1
3608
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
254
1
,
4
9
0
,
0
1
7
,
0
2
539
1343,25
107,63
5
,
5
3
258
1
45
263
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
м2
13,6
76,9
9
264
ФЕР20-02-005-07
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с
ручным приводом: периметром до 1600 мм
1 шт.
4
32,5
3
шт
1
решетка
4
353
8
19,3
9,6
1,28
1 клапан
4
57,2
6
36,46
3,91
шт
4
1025
10 м2
изолиру
емой
поверхн
ости
0,5
5656
,73
66,1
32,42
100 м2
поверхн
ости
покрыти
я
изоляци
и
0,05
1527
3,36
1451,04
1100,04
1
вентиля
тор
1
82,1
5
55,79
6,55
шт
1
1296
1047
12,2
1,69
130
49
7
154
77
10
229
146
16
2828
33
16
764
73
55
82
56
7
НР, (540 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (373 руб.): 83% от ФОТ
265
266
ФЕР20-02-003-10
Дроссель клапан DVS 200*150
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
1412
НР, (849 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (586 руб.): 83% от ФОТ
267
ФЕР20-02-004-15
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600
мм
НР, (1611 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1111 руб.): 83% от ФОТ
Клапан огнезадерживающий КЛОП-1-60-ЭМ-ТЗ 200*200
268
269
ФЕР26-01-018-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами
(плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного
полиэтилена ("Термофлекс")
НР, (285 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (212 руб.): 70% от ФОТ
270
ФЕР26-01-049-02
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью
оцинкованной
НР, (629 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (468 руб.): 70% от ФОТ
271
Раздел 11. Вентиляционная установка В12
ФЕР20-03-001-01 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
НР, (618 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (427 руб.): 83% от ФОТ
272
Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5
4100
0
,
1
4
1296
46
273
ФЕРм08-03-53204
Пост управления кнопочный общего назначения,
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,
количество элементов поста, до: 3
шт.
1
138,
63
17,14
2,05
0
,
0
1
139
17
2
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,12
1899
,78
1343,25
107,63
5
,
5
3
228
161
13
12
76,9
9
1 зонт
1
9,64
6
2
шт
1
72,1
1 м2
поверхн
ости
зонта
5,6
159,
39
9,4
3,67
893
53
21
100 кг
изделия
0,12
938,
67
55,26
11,59
113
7
1
1
решетка
3
19,3
9,6
1,28
58
29
4
100 м2
поверхн
ости
воздухо
водов
м2
0,096
2050
,56
1467,1
134,14
197
141
13
9,6
76,9
9
НР, (139 руб.): 95%*0,94 от ФОТ
СП, (101 руб.): 65% от ФОТ
277
ФЕР20-01-001-03
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм
НР, (1787 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1233 руб.): 83% от ФОТ
279
ФСЦМ-300-1773
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 1000 мм
280
ФЕР20-02-010-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1000 ммНР, (66 руб.):
1
924
5,88
1,61
10
128%*0,94 от ФОТСП, (46 руб.): 83% от ФОТ
281
ФСЦМ-300-0288
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной
стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм
282
ФЕР20-02-011-01
Установка зонтов над оборудованием
НР, (585 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (403 руб.): 83% от ФОТ
283
ФЕР20-02-019-01
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (77 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (53 руб.): 83% от ФОТ
284
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
72
НР, (320 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (221 руб.): 83% от ФОТ
285
Раздел 12. Вентиляционная установка ВЕ1
ФЕР20-01-001-02 Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и
алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм,
периметром до 600 мм
НР, (1567 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1081 руб.): 83% от ФОТ
287
ФСЦМ-300-1772
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром
до 600 мм
7
,
0
2
1
739
47
288
ФЕР20-02-010-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали
прямоугольного сечения периметром: 1000 мм
1 зонт
1
9,64
5,88
1,61
10
6
2
1
дефлект
ор
шт
1
32,8
24,91
2,81
33
25
3
1
134,
3
134
шт
1
72,1
72
1 м2
поверхн
ости
зонта
100 кг
изделия
5,6
159,
39
9,4
3,67
893
53
21
0,1
938,
67
55,26
11,59
94
6
1
1
решетка
3
19,3
9,6
1,28
58
29
4
1 насос
1
242,
15
131,74
12,07
0
,
8
5
242
132
12
1
компл
шт.
1
748
1
142,
11
19,67
50,41
3
,
2
4
20
50
3
шт
1
790
НР, (66 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (46 руб.): 83% от ФОТ
289
ФЕР20-02-012-01
Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
НР, (276 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (190 руб.): 83% от ФОТ
290
ФСЦМ-300-0262
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3,
диаметр патрубка 280 мм
291
ФСЦМ-300-0288
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной
стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм
292
ФЕР20-02-011-01
Установка зонтов над оборудованием
НР, (585 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (403 руб.): 83% от ФОТ
293
ФЕР20-02-019-01
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
НР, (66 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (46 руб.): 83% от ФОТ
294
ФЕР20-02-003-10
Установка решеток жалюзийных стальных щелевых
регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм
НР, (320 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (221 руб.): 83% от ФОТ
295
Раздел 13. Теплоснабжение калориферов
ФЕР18-05-001-01 Установка насосов центробежных с электродвигателем массой
агрегата до 0.1 т
242,15 = 2 702,75 - 2 453,80 - 485,90 x 0,014
НР, (1467 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (1012 руб.): 83% от ФОТ
296
297
298
ФЕРм11-02-04204
Насос циркуляционный UPS 40-80
Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм 40, 50
НР, (159 руб.): 80%*0,94 от ФОТ
СП, (127 руб.): 60% от ФОТ
Клапан автоматический Д=40 мм
Oventrop-Hydrocontrol R
748
142
790
48
299
ФЕР18-07-001-03
Установка манометров с трехходовым краном и трубкойсифоном
1
комплек
т
4
253,
87
3,03
1015
12
1
комплек
т
1 шт
4
338,
88
2,92
1356
12
6
355,
44
13,35
2133
80
26
Kран шаровой В-В размером 1/2
Отборное устройство для манометра
Трехходовой регулирующий вентиль с электроприводом 3G 4028
шт.
шт
шт
2
53,8
2
30
60
1
2256
2256
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
1 шт
1
355,
44
13
4
шт.
1 шт.
1
75,9
2
110,
4
15,8
7,52
221
32
15
2
100 м
трубопр
овода
0,2
4632
,34
594,31
105,94
926
119
21
2
100 м
трубопр
овода
0,2
107,
12
58,32
44,51
21
12
9
НР, (132 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (91 руб.): 83% от ФОТ
300
ФЕР18-07-001-04
Установка термометров в оправе прямых и угловых
НР, (132 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (91 руб.): 83% от ФОТ
301
ФЕР16-05-001-02
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,
кранов проходных на трубопроводах из стальных труб
диаметром до 50 мм
4,35
НР, (894 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (617 руб.): 83% от ФОТ
302
303
304
ФССЦ-300-1483
305
ФЕР16-05-001-02
ФССЦ-300-1488
ФЕР18-06-003-10
Kлапан обратный В-В размером 1
Установка : воздухоотводчиков
НР, (374 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (258 руб.): 83% от ФОТ
308
ФЕР16-02-005-01
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из
стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
НР, (1334 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (920 руб.): 83% от ФОТ
309
ФЕР16-07-005-01
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,
водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
НР, (132 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (91 руб.): 83% от ФОТ
1
108
13,35
4,35
НР, (143 руб.): 128%*0,94 от ФОТ
СП, (99 руб.): 83% от ФОТ
306
307
0
,
2
1
0
,
2
1
355
76
0
,
9
5
1
1
,
2
1
Раздел 14. Теплоизоляционные работы
49
310
ФЕР15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток,
переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
100 м2
0,03
1107
,01
629,59
2,46
0
,
4
2
33
19
100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости
100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости
10 м
трубопр
оводов
0,03
268,
53
56,5
9,31
0
,
1
8
2
0,03
238,
87
26,12
11,97
0
,
1
7
1
2
128,
97
34,88
19,69
258
70
м
20
32,7
1
установ
ка
1
554,
73
554,73
555
555
1
устройст
во
5
65,4
3
65,43
327
327
1
устройст
во
55
116,
36
116,36
6400
6400
1
31
58,1
58,18
1804
1804
НР, (172 руб.): 105%*0,94 от ФОТ
СП, (96 руб.): 55% от ФОТ
311
ФЕР13-03-002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
грунтовкой ГФ-021
НР, (15 руб.): 90%*0,94 от ФОТ
СП, (13 руб.): 70% от ФОТ
312
ФЕР13-03-004-23
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской
БТ-177 серебристой
НР, (8 руб.): 90%*0,94 от ФОТ
СП, (6 руб.): 70% от ФОТ
313
ФЕР26-01-017-01
(применительно)
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс")
трубками
39
128,97 = 3 502,99 - 520,00 x 0,143 - 200,58 x 0,02 - 269,51 x 1,438 - 264,20 x 11 57,40 x 0,033
НР, (603 руб.): 100%*0,94 от ФОТ
СП, (499 руб.): 70% от ФОТ
Трубки из вспененого полиэтилена типа "Энергофлекс" д=40
мм, б=20 мм
314
315
Раздел 15. Новый Раздел
Система кондиционирования воздуха центральная с
ФЕРп03-01-060номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до: 10, при
01
количестве однотипных установок в машинном зале: 1
654
НР, (3109 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (2036 руб.): 40% от ФОТ
316
ФЕРп03-01-00201
Вентилятор осевой с входными элементами сети,
установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного
типа, № 4-8
НР, (1832 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (1200 руб.): 40% от ФОТ
317
318
ФЕРп03-01-01103
Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха
ФЕРп03-01-011-
Регулировочно-запорное устройство клапан
НР, (35858 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (23475 руб.): 40% от ФОТ
50
06
огнезадерживающий
НР, (10108 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (6617 руб.): 40% от ФОТ
320
ФЕРп03-01-04501
Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне.
Система воздухораспределения в одном помещении при
количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до 4
устройст
во
1
помеще
ние
8
48
43,3
43,3
2078
2078
НР, (11643 руб.): 65%*0,94 от ФОТ
СП, (7622 руб.): 40% от ФОТ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов перевода в текущие цены на 4 квартал 2008г. ОЗП=9,17; ЭМ=6,16; ЗПМ=9,17; МАТ=4,89
согласно письма Минрегиона России от 14 октября 2008 г. N 26064-СК/08
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого Прочие затраты
Итого
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 18%
ВСЕГО по смете
428248
40373
5167
109
2273491
370221
31829
1000
375232
258644
2545171
156321
205875
2907367
1871441
31829
371221
375232
258644
58147
2965514
533793
3499307
Составил
Проверил
51
Приложение № XV-1 к Разделу 15 аукционной документации
«Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе»
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ
____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказов)
____________________________________________________________________________
(дата регистрации аукционной заявки)
заявляет о своем намерении отозвать поданную заявку:
_____________________________________________________________________________
Поданные документы просим выслать по адресу:
_____________________________________________________________________________
или передать нашему представителю:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________
(№ доверенности, дата выдачи)
Участник размещения заказа
(руководитель или уполномоченное лицо) ________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
52
Приложение № ХVI-1 к Разделу 16 аукционной документации
«Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления
участникам размещения заказа разъяснений положений
документации об аукционе»
ЗАПРОС
на разъяснение аукционной документации
____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
получив
комплект
аукционной
документации
по
предмету
(лоту
№
___)________________,
просит
дать
разъяснения
по
следующим
вопросам:_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_
Ответ на запрос просим направить по адресу:_______________________________________
или по факсу:__________________________________________________________________
Участник размещения заказа
(руководитель или уполномоченное лицо) ________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
53
Приложение № ХXII-1 к Разделу 22 аукционной документации
«Срок, в течение которого победитель аукциона должен
подписать проект контракта».
Проект государственного контракта
Государственный контракт №
на выполнение подрядных работ по ремонту
общеобменной системы вентиляции в здании стационара
ГУЗ «Республиканский перинатальный центр»
г. Улан - Удэ
«_____» _____________ 2009 г.
Государственное учреждение здравоохранения «Республиканский перинатальный
центр», именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в соответствии с Уставом
ГУЗ «Республиканский перинатальный центр», в лице Главного врача Борголова
Александра Владимировича в целях обеспечения государственных нужд, с одной
стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
Руководителя
______________________________,
действующего
на
основании
Свидетельства ОГРН № _______________, с другой стороны, с соблюдением требований
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», и на основании результатов размещения государственного заказа путем
проведения открытого аукциона, протокол № ____________ от __________ 2009г.
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1.Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по
Объекту: ремонт общеобменной системы вентиляции в здании стационара ГУЗ
«Республиканский перинатальный центр», расположенного по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а, а «Государственный заказчик» обязуется
оплатить работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика»
из средств республиканского бюджета.
1.2. Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего контракта, выполняются в соответствии с
Графиком выполнения (производств) работ (приложение № 2), утвержденной и
согласованной сторонами сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта (приложение № 1).
1.3. В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями нормативно-правовых
актов в области строительства, утвержденной сметной документацией и иными
исходными данными, определяющими объем и содержание работ, а также условиями
настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________________________, в
том числе НДС______________ рублей, в соответствии с предложением победителя
аукциона-Подрядчика о цене контракта и прилагаемой сметой, которая должна быть
приложена Подрядчиком к контракту при его заключении, с учетом расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей.
Цена Контракта является окончательной и изменению не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
2.2. В форме безналичного расчета. Оплата выполненных работ производится
Государственным заказчиком, из средств республиканского бюджета, на основании
заключенного контракта подряда для государственных нужд, по указанным Подрядчиком
54
реквизитам, по факту выполненных работ, на основании актов, по форме № 2 и справки
по форме № 3, расшифровок по материалам и механизмам, в пределах доведенного
лимита бюджетных обязательств, после поступления названных средств на счет
Государственного заказчик. Окончательный расчет в IV квартале 2009 года.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: в течение 12
календарных дней со дня подписания Государственного контракта согласно Графика
выполнения работ (приложение № 2).
3.2. На момент подписания настоящего контракта дата начала работ является исходной
для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4. Права и Обязанности сторон
4.1. Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик принимает на себя
обязательство:
4.1.1. Качественно выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта
собственными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией по рабочим
чертежам, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями
к нему, и сдать объект в установленные сроки.
4.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии со сметной документацией, графиком
производственных работ и строительными нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
4.1.3.Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции,
комплектующие изделия, технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку
и складирование всего оборудования и материалов.
При этом применяемые материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты
соответствия определенного законодательством РФ уполномоченных органов. Подрядчик
не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это
может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране
окружающей среды и безопасности работ.
4.1.4. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике
безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды,
временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего
государственного контракта и требованиями СНиП.
4.1.5. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки
Государственный заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственным заказчиком, в
случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием,
Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика за свой счет вскрыть
любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить за свой счет.
В случае неявки представителя Государственного заказчика в указанный Подрядчиком
срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по
требованию Государственного заказчика производится за его счет.
4.1.6. Обеспечить содержание и уборку Объекта с соблюдением норм технической
безопасности, пожарной и производственной санитарии.
4.1.7. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов,
оборудования и механизмов в пределах площади, отведенной Государственным
заказчиком.
4.1.8. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работ;
55
- непригодности или недоброкачественности предоставленных материалов, оборудования,
технической документации;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.9. Вывезти в недельный срок со дня утверждения Акта приемки законченного объекта
приемочной комиссией за пределы Объекта строительные машины и оборудование,
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы,
изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.10. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и /или повреждения
Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до даты
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
4.1.11. Обеспечить соответствие сметной документации утвержденной смете по
техническим, стоимостным и объемным показателям.
4.1.12. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в
п.2.1. настоящего государственного контракта.
4.1.13. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку по отношению к
первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и
сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ подрядчик исправляет за свой
счет.
4.1.14. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством
работ.
4.1.15. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков.
4.1.16. Использовать денежные средства, полученные по настоящему Контракту по
целевому назначению, вести отдельный учет использования денежных средств и
предоставлять немедленно, по требованию все документы, связанные с реализацией
проекта и использовании денежных средств.
4.1.17. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку
рабочих мест от остатков материалов и отходов.
4.1.18. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в
сводном расчете в соответствии с утвержденным ПОСом, все временные сооружения.
4.1.19. При готовности объекта письменно известить об этом Государственного заказчика
в 3-х дневный срок.
4.1.20. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять
участие
в комплексном его опробировании в присутствии представителя
Государственного заказчика.
4.1.21. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для
сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.1.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Контракта.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1.Сдать работы досрочно.
4.3. Для реализации настоящего Контракта Государственный заказчик принимает
на себя обязательства:
4.3.1. Государственный заказчик осуществляет контроль и технический надзор за
соответствием объема и стоимости, выполняемых подрядчиком работ, утвержденной
сметной документации, строительным нормам, государственным стандартам и
техническим условиям без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
подрядчика.
4.3.2. Государственный заказчик осуществляет проверку хода выполнения работ в любое
время и на любом участке работ в течение всего периода строительства.
56
4.3.3. Государственный заказчик производит приемку и оплату работ из средств
республиканского бюджета , выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
4.3.4. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в
эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку работ в соответствии с
установленным порядком. Обеспечить приемку работ, оформить и подписать акт приемапередачи.
4.3.5. Государственный заказчик обязуется выполнять в полном объеме все свои
обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.4. Государственный заказчик имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
4.4.2. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае
обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации объекта по
назначению и не могут быть устранены Государственным заказчиком самостоятельно.
5. Порядок производства, приемки выполненных работ и порядок расчетов
5.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Графиком производства
работ.
5.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь
ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством
работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного заказчика и
Подрядчика. Еженедельно Государственный заказчик проверяет и своей подписью
подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или
записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Государственным заказчиком, принять
меры к устранению недостатков, указанных Государственным заказчиком.
5.3. Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Государственного
заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается, актом промежуточной приемки ответственных конструкций
и актом освидетельствования скрытых работ.
5.4. В случае если Государственным заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта
обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего
качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Государственный заказчик
вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию
с оплатой расходов за счет Подрядчика.
5.6. Государственный заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от
его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ,
технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит
проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям
государственного контракта и сметной документации.
5.7. Представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственного доступа
ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ на
Объекте.
5.8. Государственный заказчик в течение 7 рабочих дней осуществляет проверку
выполненных работ, после даты получения Государственным заказчиком письменного
извещения о его готовности, рассматривает, оформляет и подписывает представленные
документы или направляет обоснованный отказ.
5.9. Подрядчик передает Государственному заказчику за пять дней до начала приемки
объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением
соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
57
5.10. Государственный заказчик вправе приостановить оформление окончательного
расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены
обязательства по настоящему Контракту.
5.11. Дополнительная экспертиза принимаемой Государственным заказчиком части работ
или всех работ в целом осуществляется при необходимости за свой счет.
5.12. При сдаче работы Государственному заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного
использования результатов работы, а также возможных для самого Государственного
заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6. Гарантии качества по сданным работам
6.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и
действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение
недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока
эксплуатации объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
нормальной эксплуатации Объекта;
6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по контракту.
6.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
оборудования, материалов и на выполняемые по настоящему Контракту работы,
составляет 60 месяцев с даты введения в эксплуатацию Объекта.
6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа
объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта,
произведенного самим Государственным заказчиком или привлеченными им третьими
лицами.
6.5. При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока, Государственный
заказчик должен заявить о них Подрядчику. В течение 2 дней после получения
уведомления об обнаруженных недостатках Объекта подрядчиком, Стороны составляют
акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления
соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по
требованию любой из Сторон. В случае уклонения подрядчика в течение 2 дней от
составления указанного в настоящем пункте акта Государственный заказчик вправе
составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации
- независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет подрядчик, за исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего
Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет
Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению
между сторонами, обе стороны поровну.
6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого
объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает
Подрядчик.
6.7. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте
Контракта, подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в
акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Государственный заказчик
вправе потребовать от подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения
указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения
цены Контракта.
58
В случае получения письменного отказа подрядчика от устранения недостатков и
дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 2 дней со дня подписания
указанного в настоящей статье акта от подрядчика не получено письменного отказа от
устранения дефектов и недостатков, либо уклонения
Подрядчика от устранения
соответствующих дефектов и недостатков, Государственный заказчик вправе привлечь
для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих
расходов за счет Подрядчика.
6.8. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные
по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с
Государственным заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, Подрядчик
присылает своего представителя, не позднее 2 дней со дня получения письменного
извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
6.9. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, а также на случаи
нарушения правил эксплуатации Государственным заказчиком или третьими лицами.
6.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Государственным заказчиком составляет односторонний акт на основе
квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
7. Обеспечение материалами и оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт упомянутого в п.1.1.
объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями инженерным
(технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией.
Используемые в ремонте Объекта материалы, изделия, конструкции, оборудование и
системы должны иметь обязательные сертификаты соответствия, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие их качество.
8. Ответственность сторон.
8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного
государственным контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации.
Подрядчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Государственного заказчика.
8.3.В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом Поставщик вправе потребовать уплату пени с
Государственного заказчика. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Размер пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка РФ. Государственный заказчик освобождается от
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
59
8.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений,
действий высших объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на
время действия этих обстоятельств непосредственно повлияли на исполнение настоящего
контракта.
8.5. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам был нанесен
значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить
целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и
стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
8.6. Если, по мнению сторон работы могут быть проделаны в порядке, действовавшем
согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы,
то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
9. Особые условия.
9.1. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой
счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки.
9.2. Если Государственный заказчик не выполнит в срок свои обязательства,
предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ
по объекту, то Подрядчик имеет право на продление срока на соответствующий период и
на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в
эксплуатацию. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры,
предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут
дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением
обязательств Государственным заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с
уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их
документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их
возмещения.
9.3. Недостатки выполненных работ, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им
за отдельную оплату со стороны Государственного заказчика в сроки, оговоренные
сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться
от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с
предметом настоящего контракта либо не может быть осуществлено Подрядчиком по
независящим от него причинам.
9.4. В случае, если Государственным заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в
согласованный сторонами срок проделать эти работы для обеспечения их надлежащего
качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Государственный заказчик
вправе для исправления некачественного выполненных работ привлечь для этого другую
организацию за счет Подрядчика.
9.5. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости работ, не, подтвержденные
соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине
Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны
невыполнением Государственным заказчиком своих обязательств.
10. Расторжение контракта.
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.2. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в реестре
государственных контрактов в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими
Сторонами.
60
10.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
11. Охрана работ
11.1. Подрядчик обеспечивает
надлежащую охрану материалов, оборудования,
строительной техники и другого имущества на строительной площадке от начала работ до
завершения ремонта и утверждения приемки Объекта.
11.2. Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и
повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельством непреодолимой силы до
подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.
12. Разрешение споров между сторонами
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта,
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в
обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или
протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего
контракта.
12.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по
поводу недостатков выполненных подрядных работ или их причин и невозможности
урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть
назначена экспертиза. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора
или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками,
расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В
случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе
стороны поровну.
12.3. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший
между сторонами спор в порядке, то он разрешается арбитражным или иным судом в
установленном порядке.
Юридические адреса и реквизиты сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК:
ГУЗ
«Республиканский
перинатальный
центр»
Главный врач
_______________А.В. Борголов
М.П.
_____________________
Подпись _____________
М.П.
61
Приложение №1 к гос. контракту
УТВЕРЖДАЮ:___________________________
«____»__________________г.
СОГЛАСОВАНО: ______________________
«____»__________________г.
________________________________
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)
на
(наименование объекта)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
62
Приложение №2
к государственному контракту №__
от «___»__________2009г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
____________________________________________________
(наименование объекта)
Наименование
укрупненного
вида работ (этапа)
Количеств
о
№
№
Ед.изм.
начало ________
окончание ______________
Срок выполнения работ.
Результат работ (отчетные документы)
2008г.
1
Руководитель
___________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Руководитель
___________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
МП