Утверждено
Решением Закупочной комиссии
Протокол № __53 / 2013_
от «_21_» __августа__2013
Закупочная документация №12/438
по закупке у единственного поставщика
комплекта водолазного снаряжения СВУ-3
и станции водолазной связи СВС-2-П-М.
г. Санкт-Петербург
2013 год
1
Содержание
Извещение о проведении процедуры неконкурентным способом
Общие положения
Общие сведения о процедуре закупки
Правовой статус процедуры закупки и документов
Требования
к
участнику
закупки
и
перечень
документов,
представляемых
для подтверждения соответствия установленным требованиям
2.4. Порядок внесения изменений в закупочную документацию и отказа
Заказчика от проведения закупки у единственного поставщика
3.
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
4.
Порядок оплаты
5.
Гарантийные обязательства
6.
Дата и место подведения итогов
7.
Проект договора.
Приложение № 1 к закупочной документации. Проект договора.
Приложение № 1 к договору. Ведомость поставки.
Приложение № 2 к договору. Протокол согласования цены.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
13
15
2
Извещение о проведении
процедуры закупки неконкурентным способом
1. Способ и форма закупки:
Закупка у единственного поставщика.
2. Заказчик:
Открытое акционерное общество Судостроительный завод «Северная верфь» (ОАО СЗ
«Северная верфь»); место нахождения: Российская Федерация, 198096, Санкт-Петербург, ул.
Корабельная, 6; почтовый адрес: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6; Контактное
лицо: Стрелкова Ирина Владимировна E-mail: [email protected]; Факс: (812) 324-03-74;
тел./факс: (812) 784-17-03.
3. Предмет договора:
Поставка водолазного снаряжения и оборудования в следующем количестве:
Водолазное снаряжение универсальное СВУ-3=3 комплекта.
Станция водолазной связи СВС-2-П-М= 2 шт.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Место поставки Поставщиком товара – автомобильным транспортом на склад ОАО
Судостроительный Завод «Северная Верфь», находящийся по адресу: 198096, г.СанктПетербург, ул.Корабельная, 6.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
Начальная (максимальная) цена лота составляет 1 471 923,03 (один миллион
четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 03 копейки, в том числе
НДС 18%- 224 530, 63 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 63 копейки.
6. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Срок поставки: 4 месяца со дня поступления аванса на расчетный счет Поставщика.
7. Дата и место подведения итогов:
21 августа 2013 года по адресу: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6, ОАО
Судостроительный завод «Северная Верфь».
8. Требования к гарантийным обязательствам:
Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемый
соответствии с его эксплуатационной документацией.
товар
определяются
в
9. Требования к участнику закупки:
Требования указаны в п.2.3. закупочной документации.
10. Договор:
Договор должен быть заключен по форме, приведенной в приложении №1 к закупочной
документации в срок до 13 сентября 2013 года.
3
11. Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение, отказаться от
проведения процедуры закупки:
Заказчик в любое время может внести изменения в извещение о проведении закупки и
соответствующую закупочную документацию. Не позднее чем в течение 3-х дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются
Заказчиком сайте ОАО СЗ «Северная верфь» www.nordsy.spb.ru и на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru.
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время до момента заключения
договора с единственным поставщиком, при этом Заказчик не несет никакой
ответственности перед единственным поставщиком и любыми третьими лицами за убытки,
которые могут возникнуть в результате отказа от проведения закупки.
Извещение об отказе от проведения закупки должно быть направлено поставщику в течение
двух дней с момента принятия решения о таком отказе.
Извещение о проведении процедуры закупки неконкурентным способом – у единственного
поставщика не является извещением о проведении конкурентной процедуры выбора
поставщика и должно рассматриваться в качестве исключительно информационного
обеспечения проведения процедуры закупки, публикуемого в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
При проведении данной процедуры закупки Заказчиком не принимаются какие-либо
предложения от иных юридических и физических лиц по предмету закупки, за исключением
единственного поставщика, указанного в п.2.1. закупочной документации.
4
2. Общие положения
2.1.Общие сведения о процедуре закупки
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» посредством опубликования Извещения о
процедуре закупки неконкурентным способом (закупка у единственного поставщика)
сообщает о намерении заключить договор с ОАО «Тетис Про» на закупку водолазного
снаряжения и оборудования в следующем количестве:
Водолазное снаряжение универсальное СВУ-3 - 3 комплекта.
Станция водолазной связи СВС-2-П-М - 2шт.
Состав оборудования указан в Ведомости поставки (приложение № 1 к договору).
Общая стоимость поставляемого Товара составляет: 1 471 923, 03 (один миллион
четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) руб., 03 копейки, в том числе НДС
18% - 224530, 63 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать) руб., 63 коп.
Стоимость Товара включает в себя расходы на упаковку, маркировку и доставку продукции
автомобильным транспортом до склада ОАО СЗ «Северная Верфь по адресу: 198076, СПб,
ул. Корабельная д.6.
2.2.Правовой статус процедуры закупки и документов
2.2.1. Извещение о проведении процедуры закупки неконкурентным способом – у
единственного поставщика и настоящая закупочная документация не является извещением о
проведении конкурентной процедуры выбора поставщика и должно рассматриваться в
качестве исключительно информационного обеспечения проведения процедуры закупки,
публикуемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.2.2. При проведении данной процедуры закупки Заказчиком не принимаются какие-либо
предложения от иных юридических и физических лиц по предмету закупки, за исключением
единственного поставщика, указанного в п.2.1. настоящей закупочной документации.
2.3. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых для
подтверждения соответствия установленным требованиям
Участник процедуры должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том
числе:
быть правомочным заключить договор;
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в
Российской Федерации порядке;
кроме того:
не находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
не являться организацией, на имущество которой, наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансной стоимости активов Участника процедуры, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
5
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре
не принято;
сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных
поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Участник процедуры должен предоставить организатору закупки следующие
документы, для подтверждения соответствия требованиям к участнику процедуры:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике закупки (копия);
2. Учредительные документы (копии), а также все изменения, внесенные в них, копии
соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
внесении изменений в учредительные документы;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о постановке
на налоговый учет (оригинал документа либо копия, заверенная подписью и печатью
предприятия);
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры (оригинал документа
либо копия, заверенная подписью и печатью предприятия);
5. Справка по расчетам с бюджетом об исполнении обязанностей по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (копия);
6. В случае наличия задолженности по П.5 настоящего перечня: Бухгалтерская
отчетность за последний завершенный отчетный период (копия);
7. Справка о том, что предприятие не находится в процессе ликвидации и не является
несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда (подписывается
руководителем и заверяется печатью предприятия);
8. Справка о том, что предприятие не является организацией, на имущество которой
наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая
деятельность которой приостановлена.
2.4. Порядок внесения изменений в закупочную документацию и отказа Заказчика от
проведения закупки у единственного поставщика.
2.4.1. Заказчик в любое время может внести изменения в извещение о проведении закупки и
соответствующую закупочную документацию. Не позднее чем в течение 3-х дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются
Заказчиком сайте ОАО СЗ «Северная верфь» www.nordsy.spb.ru и на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru.
2.4.2.Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время до момента
заключения договора с единственным поставщиком, при этом Заказчик не несет никакой
ответственности перед единственным поставщиком и любыми третьими лицами за убытки,
которые могут возникнуть в результате отказа от проведения закупки.
2.4.3.Извещение об отказе от проведения закупки должно быть направлено поставщику в
течение двух дней с момента принятия решения о таком отказе.
3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Срок поставки: 4 (четыре) месяца после получения аванса от ОАО СЗ «Северная Верфь».
4. Порядок оплаты:
6
Аванс 50% в течение десяти календарных дней с даты вступления договора в силу,
окончательный расчет (50%) в течение 10 календарных дней после получения Товара от
Поставщика и оформления Акта сдачи-приёмки Товара на основании счёта и счёт - фактуры.
5. Гарантийные обязательства.
Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемый
соответствии с его эксплуатационной документацией.
товар
определяются
в
6. Дата и место подведения итогов:
21 августа 2013 года по адресу: 198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6, ОАО
Судостроительный завод «Северная Верфь».
7. Проект договора.
Договор должен быть заключен по форме, приведенной в приложении №1 к закупочной
документации в срок до 13 сентября 2013 года.
7
Приложение №1 к закупочной документации
Проект договора №
г. Санкт-Петербург
____ ____ 201 г.
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», именуемое далее Заказчик, в лице
коммерческого директора АЛЕКСАНДРОВА Ильи Владимировича, действующего на
основании доверенности № Д-221 от 26.12 .2012 года, с одной стороны, и ОАО «Тетис Про»,
именуемое далее Поставщик, в лице генерального директора КАЙФАДЖЯНА Алексея
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые
Сторонами), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик поставляет, а Заказчик принимает и оплачивает водолазное
снаряжение и оборудование для заказа зав. №01004 проекта 20380 (далее - Товар) согласно
ведомости поставки (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена договора устанавливается в размере 1 471 923.03 (один миллион четыреста
семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать три) рубля 03 копейки, в том числе НДС 18%- 224
530.63 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 63 копейки согласно
протоколу согласования цены (приложение №2). Цена по настоящему договору является
фиксированной и включает стоимость доставки Товара Поставщиком.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.
3.1 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления настоящего
договора в силу производит авансовый платеж в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены
договора.
3.2 Окончательный расчет за поставку Товара Заказчик производит в течение 10
(десяти) дней после получения от Поставщика Товара по товарной накладной и оформления
Акта сдачи-приемки Товара на основании счета и счета-фактуры Исполнителя.
3.3 Срок поставки Товара – 4 (четыре) месяца после даты получения аванса.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ТОВАРА.
4.1. Доставка Товара Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика.
4.2. Техническая приемка Товара осуществляется на предприятии Поставщика
отделом технического контроля и 2 отделом 404 ВП МО РФ (территориального). Качество и
комплектность Товара подтверждается актом приемки Товара, согласованным со 2 отделом
404 ВП МО РФ (территориального).
4.3. На Товар, прошедший техническую приемку, Поставщик выдает расписку о
принятии его на ответственное хранение и несет полную ответственность за его сохранность.
Эту продукцию Поставщик хранит на складе готовой продукции и не имеет права выдать
или отгрузить её другим потребителям без согласия Заказчика.
4.4. Товар должен быть поставлен Заказчику по указанному им адресу в срок в
соответствии с ведомостью поставки, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора.
4.5. Грузополучателем по настоящему договору является ОАО «Судостроительный
завод «Северная верфь».
8
4.6. Адрес Грузополучателя:
198096, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6.
4.7. Заказчик в течение 24-х часов с момента получения Товара и товарной
накладной направляет Поставщику по факсу соответствующее уведомление о его получении.
4.8. Сдача-приемка Товара производится на территории грузополучателя
представителями Заказчика и 9 отдела 208 ВП МО РФ с составлением акта сдачи-приемки
Товара в течение десяти рабочих дней с момента прибытия Товара на склад
Грузополучателя. В случае не подписания акта сдачи-приемки Товара Заказчик обязан в
течение десяти рабочих дней (после даты поступления Товара на склад грузополучателя)
направить Поставщику уведомление о несоответствии поставленного товара по количеству и
качеству с указанием конкретных нарушений. Поставщик обязуется устранить
обнаруженные Заказчиком несоответствия поставленного Товара в согласованный с
Заказчиком срок, если не докажет, что несоответствия произошли после передачи товара
Заказчику и по его вине.
4.9. Датой поставки, моментом перехода права собственности на Товар, риск гибели
или повреждения товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной при
прибытии товара на склад Грузополучателя.
4.10. Один экземпляр акта сдачи-приемки и товарной накладной направляется
Поставщику. Товарная накладная должна иметь подпись, расшифровку подписи и печать
организации, либо доверенность на лицо, подписавшее накладную.
5. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ.
5.1. Поставщик в течение 24-х часов с момента отгрузки направляет Заказчику по
факсу извещение, в котором указывается следующая информация:
- дата отгрузки;
- адрес грузополучателя;
- номер договора;
- наименование Товара;
- количество мест;
- вес брутто;
а также направляет по факсу копии транспортной накладной, счёта-фактуры и
упаковочных листов.
5.2. Заказчик в течение 24-х часов с момента получения Извещения, направляет
Поставщику по факсу соответствующее уведомление о его получении.
6. ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1. Вместе с каждой отгружаемой партией Товара Поставщик должен передать
Заказчику следующий пакет документов:
товарная накладная;
счет-фактура;
один комплект эксплуатационной документации на русском языке (формуляр,
руководство по эксплуатации, ведомость ЗИП);
товарно – транспортная накладная.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА.
7.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара (в том числе
его комплектность, работоспособность, внешний вид и пр.) требованиям настоящего
договора и документации производителя Товара.
7.2. Гарантийные обязательства Поставщика на поставляемый Товар определяются в
соответствии с его эксплуатационной документацией
7.3. Поставщик гарантирует Заказчику устранение неисправностей, выявленных в
9
гарантийный период в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней.
7.4. Основанием для проведения гарантийного ремонта или замены дефектных
комплектующих поставленного оборудования, а также для оформления всех связанных с
этим документальных процедур являются настоящий договор и акт дефектации
оборудования, составленный и подписанный уполномоченными представителями сторон или
акт дефектации, составленный заказчиком в одностороннем порядке, в случае неприбытия
представителя Поставщика для вышеуказанного акта в течение 5 (пяти) дней с момента
получения вызова Заказчика.
7.5. Обязательства Поставщика касаются только восстановления качества
оборудования и не распространяются на возможные косвенные убытки Заказчика.
8. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.
8.1. Поставщик отгружает Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от
повреждений и коррозии при перевозке автомобильным транспортом с учётом нескольких
перегрузок в пути.
8.2. В каждое упаковочное место должен быть вложен подробный упаковочный лист,
в котором указывается номер договора, номер позиции, количество, вес нетто и брутто.
8.3. Ha каждое упаковочное место должна быть чётко нанесена несмываемой краской
следующая маркировка на русском языке:
Грузополучатель:
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь»
198096, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 6.
Поставщик несет ответственность за все повреждения груза, вызванные неправильной
или недостаточной упаковкой и консервацией, за образование коррозии, а также за все
дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в результате доставки
товара не по адресу, вследствие неполной или неправильной маркировки.
9. ФОРС-МАЖОР.
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично
невозможным выполнение настоящего договора одной из сторон, а именно: пожар,
стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от
сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого
действуют эти обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух
месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения
возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по
настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении
или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих
обязательств.
Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
10.1. За нарушение сроков поставки товара Заказчик вправе потребовать от
Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за
каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок Товара.
10.2. В случае, если Заказчик примет решение о взыскании с Поставщика
предусмотренных настоящим договором штрафов и предъявит Поставщику требование об их
уплате, Поставщик обязан перечислить Заказчику сумму штрафа банковским переводом в
10
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Заказчиком требования об
уплате штрафа, в том числе с помощью факсимильной связи.
10.3. В случае нарушения Заказчиком сроков перечисления окончательного расчета,
Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы, но не
более 10% от суммы не перечисленного в срок платежа.
10.4. В случае если Поставщик примет решение о взыскании с Заказчика
предусмотренных настоящим договором штрафов и предъявит Заказчику требование об их
уплате, Заказчик обязан перечислить Поставщику сумму штрафа банковским переводом в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты предъявления Поставщиком требования об
уплате штрафа, в том числе с помощью факсимильной связи.
Установленный максимальный предел неустойки применяется только в случае
досудебного удовлетворения требования об уплате штрафных санкций.
10.5 При нарушении сроков перечисления 50% предоплаты за Товар, Поставщик
вправе отложить срок поставки Товара на количество дней просрочки. При этом Поставщик
обязан письменно уведомить Покупателя о таком переносе, соответствующем периоду
задержки авансового платежа. В этом случае поставщик не будет считаться нарушившим
сроки поставки, установленные настоящим договором. Указанное уведомление должно быть
направлено Покупателю в течение 10 рабочих дней с момента получения задержанного
авансового платежа.
10.6 в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11. АРБИТРАЖ.
11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по этому договору или в
связи с ним, передаются на решение арбитражного суда по месту нахождения истца с
обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) рабочих дней. Решение арбитража является
окончательным и обязательным для обеих сторон.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных (полученных) с
использованием средств факсимильной связи (с обязательным сообщением входящего
номера корреспонденции), при этом обязателен последующий обмен оригиналами
документов не позднее 10 дней со дня направления документов по факсимильной связи и
электронной почте.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе без письменного согласия другой Стороны
передать свои права или обязанности из этого договора третьей стороне.
12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый двухсторонне
подписан.
12.5. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания последней Стороной
и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по договору.
11
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
ОАО «Тетис Про»
142770, г. Москва, д.Столбово,
Бутовская промзона, вл.2
Почтовый адрес:117042, г. Москва,
а/я 73.
ИНН 7724643714
КПП 775101001
ОКПО 18496295
Тел.: (495) 786-98-55
Факс:(495)717-38-21
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Судостроительный завод «Северная
верфь»
198096, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Корабельная, 6
ИНН 7805034277
КПП 997850001
ОКПО 34337745
ОКВЭД 35.11.1
Tел.: (812) 324-29-01
Факс: (812) 784-76-78
БАНК ПОСТАВЩИКА:
Расчетный счет 40702 810 3 00000003082
В ОАО «НОТА-БАНК», г. Москва
БИК 044525569
К/с 30101 810 7 00000000569
БАНК ЗАКАЗЧИКА:
Расчетный счет 40702810355020153590
в Северо - Западном банке ОАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653,
К/с 30101810500000000653
14. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Ведомость поставки.
Приложение № 2 – Протокол согласования цены.
15. ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ОАО «Тетис Про»
ЗАКАЗЧИК
Коммерческий
директор
ОАО
Судостроительный завод «Северная верфь»
А.А. Кайфаджян
« ___ » ____________ 2013 г.
м.п.
И. В.Александров
« ___ » ____________ 2013 г.
м.п.
ВрИО начальника 2 отдела 404 ВП МО РФ Начальник 9 отдела 208 ВП МО РФ
(территориального)
А.С. Василенко
« ___ » _________ 2013 г.
Ю.В. Павленко
« ___ » __________ 2013 г.
12
Приложение №1
к договору №
от «__» ________ 2013г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
Документ на поставку
Снаряжение водолазное, в составе:
Аппарат воздушно- балонный дыхательный АВМ-12-К
9В2.930.376ТУ
комплектации №2 в комплекте с ЗИП и укладочным ящиком
Запасные части к баллонам с арматурой БА-1 (9В2.968.297РЭ), в
составе:
кольцо
9В8.684.285
кольцо
9В8.684.909
гаечный ключ 12х14
7811-021 ГОСТ 2839
гаечный ключ 19х14
7811 024 ГОСТ 2839
ключ для внутреннего шестигранника размером 4 мм
7812-0373 ГОСТ 11737
отвертка
7810-0959 ГОСТ 17199
змеевик
9В6.452.112
приспособление Пр-649
9В6.894.635
пробка
9В6.433.082
Запасные части к редуктору ВР-12 (9В2.955.399), в составе:
ключ для внутреннего шестигранника размером 4 мм
7812-0373 ГОСТ 11737
ключ для внутреннего шестигранника размером 8 мм
7812-0376 ГОСТ11737
односторонний гаечный ключ, размер зева 34 мм
7811-0499 ГОСТ 2841
отвертка
7810-0959 ГОСТ 17199
приспособление Пр-639
9В6.894.621
приспособление Пр-636
9В6.894.621
смазка ВНИИ НП-282
ТУ 38.101 1261
Гидрокомбинезон УГК-1
ТУ105-1511-82
Шланг воздушный ВШ-2П, длиной 80 м (в комплекте с
редуктором воздушным ВДС-232/25-1 и ниппелями для
ВШАЕ. 305273.001ТУ
присоединения к транспортному баллону и шлангу
Количество
Ед. изм
3
шт.
3
к-т
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
к-т
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
2
К-т
№
п/п
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
1
Наименование
Документ на поставку
Ремень грузовой
9В6.834.417
Поясной груз, массой 2 кг
Водолазные боты БВ-3 исполнение № 1
9В4.198.101
Ласты водолазные
MF-010
Канат полиамидный ПАТ10 (30)мм 62 ктекс А, длиной 80 м.
ГОСТ 30055-93
(сигнальный конец)
Нож водолазный универсальный НВ
9В2.926.001ТУ
Фонарь подводный автономный "Сарган- Комби"
ТУ346110-138-1323 3042-07
Белье водолазное в сумке в составе:
- свитер шерстяной (Арт. 438) - 1 шт.
- рейтузы шерстяные (Арт. 439) - 1 шт.
- феска шерстяная (Арт. 439) - 1 шт.
- носки шерстяные (Арт. 972) - 2 пары.
-перчатки пятипалые шерстяные(Арт. 378) - 1 пара
Кабель телефонный водолазный КВТ-2 Dн=10,8, длиной 80 м.
ВШАЕ. 362679.001ТУ
Переносная станция водолазной связи двухпостовая СВС-2П-М
СВС-2П-М
ТУ641870-273-13233042-07
ЗАКАЗЧИК
Коммерческий директор
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»
_________________________________________И.В. Александров
« ___ » ____________ 2013 г.
Начальник 9 отдела 208 ВП МО РФ
__________________________________Ю.В. Павленко
Количество
Ед. изм
3
21
3
3
шт.
шт.
пара
пара
3
шт.
3
3
комплект
шт.
3
комплект
3
шт.
2
комплекта
ПОСТАВЩИК
Генеральный директор
ОАО «Тетис Про»
____________________________ А.А. Кайфаджян
« ___ » ____________ 2013 г.
ВрИО начальника 2 отдела 404 ВП МО РФ (территориального)
__________________________________А.С. Василенко
Приложение № 2
к Договору №
от «__»__________ 2013г.
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор
ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь»
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ОАО «Тетис Про»
И.В. Александров
А.А.Кайфаджян
« ___ » __________ 2013 г.
.
« ___ » __________ 2013 г
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ
№
п/п
1
2
Наименование изделия
Кол-во
Снаряжение водолазное универсальное СВУ-3
Станция водолазной связи СВС-2-П-М
ИТОГО:
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС (18%)
Цена, включая НДС (18%), руб.
Предложено
Согласовано ОАО
ОАО «Тетис Про» и согласовано
«Судостроительный завод
2 отделом 404 ВП МО РФ (территориальным)
«Северная верфь»
3 к - та
2 шт.
1 202 491,37
269 431,66
1 471 280,00
224 530,63
1 202 491,37
269 431,66
1 471 280,00
224 530,63
ВСЕГО:
(согласованная сумма с указанием НДС,
рубли – цифрами и прописью, копейки – цифрами)
От ОАО
«Судостроительный завод «Северная верфь»
_____________________________
« ___ » ____________ 2013 г.
Начальник 9 отдела 208 ВП МО РФ
______________________________________________Ю.В. Павленко
. « ___ » ____________ 2013 г.
Главный бухгалтер
ОАО «Тетис Про»
__________________________Т.П.Власова
« ___ » ____________ 2013 г.
ВрИО начальника 2 отдела 404 ВП МО РФ (территориального)
______________________________________________А.С. Василенко
« ___ » ____________ 2013 г.
Скачать

к Договору - Северная Верфь