МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
УТВЕРЖДАЮ:
Проректор МИЭТ____________ В.В. Смирнов
23ноября 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН № 203
Право на заключение договора по выполнению работ по проведению
ремонта поточной аудитории №1201 МИЭТ
Москва
2015 г.
Информационная карта открытого запроса цен
Открытый запрос цен (далее – запрос цен) проводится заказчиком в соответствии с требованиями Положения
о закупке МИЭТ.
№
Наименование
Текст пояснений
п/п
федеральное государственное автономное образовательное
1.
Заказчик
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
университет
«Московский
институт
электронной технике»
Место нахождения: 124498, г.Москва, г.Зеленоград, площадь
Шокина, д.1
Почтовый адрес: 124498, г.Москва, г.Зеленоград, площадь
Шокина, д.1
Адрес электронной почты: krilo@list.ru
Контактное лицо – Крылова Ольга Валентиновна
Контактный телефон : 8 (499) -731-19-31; (499)-710-99-79; (499)729-73-20
2.
Требования к участникам
Требования к участникам закупки, устанавливаемые в
закупки
соответствии с пунктом 5.3. Положения о закупке:
Обязательные требования к правоспособности участника
закупки:
1) соответствовать требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки продукции, являющихся предметом
закупки;
2) обладать правами и полномочиями, необходимыми для
участия в процедуре закупки, заключения договора;
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического
лица) или быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть
открыто конкурсное производство;
4) не являться организацией, на имущество которой наложен
арест по решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность которого приостановлена;
5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов претендента на участие в
закупке по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Претендент на участие в закупке
считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в процедуре закупки не принято;
Дополнительные требования к правоспособности участника
закупки:
1)
сведения о претенденте на участие в закупке должны
отсутствовать в предусмотренных Федеральным законом от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения для
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестрах
недобросовестных поставщиков, в случае если такое требование
2
3.
4.
5.
прямо указано в документации о закупке.
В целях подтверждения надежности и финансовой
устойчивости
поставщика
продукции,
Заказчиком
установлено следующее дополнительное квалификационное
требование:
Регистрация в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя
на территории
Российской Федерации не позднее, чем 01.12.2013г. (т.е.
дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП – не позднее
01.12.2013 г.).
1.
Копия Свидетельства о внесении в Единый
Перечень документов для
государственный
реестр
юридических
лиц
или
подтверждения соответствия
индивидуальных предпринимателей
участника закупки
Копия Свидетельства о постановке на учет в
установленным требованиям 2.
налоговом органе
Не предусмотрены
Преференции
Заявка на участие в закупке должна соответствовать
Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу требованиям п.5.5 Положения о закупке.
Заявка должна быть представлена исключительно в
заявки на участие в закупке
письменной форме (в форме бумажного документа)
Возможность подачи заявки в электронной форме не
предусмотрена.
Требование об обязательном предоставлении заявки в
запечатанном конверте не устанавливается.
Каждый документ, входящий в заявку, должен быть
скреплен печатью и подписан лицом, имеющим право
действовать от имени претендента на участие в закупке без
доверенности. Указанное лицо вправе делегировать свои
полномочия иному лицу на основании доверенности. В
последнем случае копия доверенности прикладывается к
заявке. В случае, если это прямо указано в документации о
закупке, входящие в состав заявки копии документов,
подтверждающих юридический статус претендента (уставы,
учредительные договоры, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.),
должны быть сшиты и заверены нотариально. Соблюдение
претендентом на участие в закупке указанных требований
означает, что все документы и сведения, входящие в состав
заявки, поданы от имени претендента на участие в закупке,
а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки документов и сведений.
Заявка в форме бумажного документа, насчитывающая
более трёх листов, должна иметь сквозную нумерацию,
быть прошита с приложением описи включенных в неё
документов, скреплена печатью юридического лица или
подписью физического лица в общепринятом порядке или
упакована таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц и конвертов.
Документы, входящие в состав заявки на участие в
закупке:
1) заявка на участие в запросе цен, оформленная по
установленной в документации форме и содержащая
сведения
о
поставляемом
товаре
и
сведения
принадлежности претендента на участие в закупке к
субъектам малого или среднего предпринимательства
установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N
209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
В заявке на участие в процедуре закупки содержится
3
6.
предложение об условиях договора, при этом
 претендент на участие в закупке в своей заявке должен
принять все обязательные требования Заказчика,
указанные в документации (включая требования по
условиям и (или) форме договора);
 претендент на участие в закупке в своей заявке вправе
подать свои предложения по условиям договора.
Предложения претендента на участие в закупке являются
желательными или обязательными:
Заказчик вправе отклонить желательные для претендента
на участие в закупке исправления.
В случае несогласия Заказчика с обязательными для
претендента на участие в закупке исправлениями в договор,
представленный в составе документации о закупке,
Заказчик вправе отклонить заявку претендента и не
допустить его к участию в закупке.
Заполнение формы заявки является обязательным. В случае
если форма заявки будет не заполнена или заполнена
частично, такая заявка подлежит отклонению на
основании п.6.1.13. Положения о закупке как не
соответствующая требованиям документации;
2) анкета претендента на участие в закупке по
установленной в документации форме;
3) документы, подтверждающие соответствие участника
процедуры закупки требованиям, установленным в
соответствии с пунктом 5.3 Положения о закупке, в случае,
если данные требования предусмотрены документацией (п.3
Информационной карты)
4) копия уведомления о возможности применения
участником процедуры закупки упрощенной системы
налогообложения (для участников, применяющих ее);
5) при представления заявки, содержащей предложение о
цене договора на 25 или более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в
извещении о проведении запроса цен, претендент на участие
в закупке обязан в составе такой заявки представить расчет
предлагаемой цены договора и ее обоснование;
6) документы, подтверждающие внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в
случае, если в Документации (п.7 Информационной карты)
содержится указание на требование обеспечения такой
заявки.
В случае если заявка на участие в процедуре закупки
подается от имени простого товарищества, заявка должна
содержать документы и сведения, предусмотренные пп. 9
п.5.5.4 Положения о закупке МИЭТ.
В случае если заявка на участие в процедуре закупки
подается от имени нескольких лиц, заявка должна
содержать документы и сведения, предусмотренные пп. 10
п.5.5.4 и Положения о закупке МИЭТ.
Форма ценовой заявки и форма анкеты претендента на
участие в закупке приведены в документации.
Требования к сроку действия Условия заявки должны быть действительны в течение всего срока
заявок на участие в процедуре заключения договора, предусмотренного документацией. В случае,
если в заявке не указан срок ее действия или указанный срок
закупки
действия менее максимального срока для заключения договора,
такая заявка не рассматривается и подлежит отклонению как
4
7.
Требования к описанию
претендентами на участие в
закупке поставляемых
товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг,
которые являются предметом
закупки, их количественных
и качественных
характеристик
несоответствующая требованиям документации.
Заявка на участие в закупке в обязательном порядке должна
содержать предложение о характеристиках и качестве продукции,
содержащее:
при закупке товаров
 описание функциональных характеристик (потребительских
свойств) товара, его количественных и качественных
характеристик;
 указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки
обслуживания товара, патенты, полезные модели или
промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
 указание производителя и страны происхождения товара;
 описание комплектации товара.
при закупке работ, услуг

описание выполняемых работ, в том числе состав работ,
последовательность их выполнения, сроки выполнения работ,
планируемые результаты) в строгом соответствии с требованиями
к описанию этой продукции в документации;

указание объёма работ;
В заявке необходимо указать следующие сведения о
материалах, используемых при проведении работ:
1)
Наименование материалов и товаров, их торговый
знак (его словесное обозначение), позволяющий однозначно
идентифицировать данный товар, производителя товара.
Торговый знак не требуется, если предлагаемый материал
или товар выпускается и реализуется без оного. В этом
случае необходимо указать на отсутствие товарного знака.
2)
Конкретные
технические
характеристики
к
материалам, используемым при проведении работ,
требования к которым указаны в Техническом задании.
3)
Претенденту на участие в проведения запроса цен
необходимо представить указанные сведения в виде
таблицы:
Вид
и Марка,
Технические
назначение наименование или характеристики
работы
товарный
знак материалов
используемого
материала,
его
производитель
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4)
Описание в заявке предендентом на участие в
запросе цен функциональных характеристик и качественных
характеристик товара путем указания неконкретных
характеристик товаров, в том числе путем одновременного
указания нескольких товарных знаков в отношении одного
товара или добавление в заявке слов «или эквивалент»,
указание диапазона значений вместо конкретного значения
и т.п. расценивается комиссией как не предоставление
сведений, и влечет отказ в участии в запросе цен.
При описании характеристик используемых в работах
товаров, претендент должен исчерпывающим образом
указать все марки и наименования товаров, по которым
Заказчиком установлены в Техническом задании те или
иные значения.
Иные требования к описанию претендентами на участие в
закупке поставляемой продукции устанавливаются в Техническом
задании.
5
8.
9.
Требования к размеру и
форме обеспечения заявки
претендента на участие в
закупке, срок и порядок его
предоставления
Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
заявок на участие в закупке
10.
Порядок и срок отзыва или
изменения заявок на участие
в закупке
11.
Формы, порядок, дата начала
и дата окончания срока
предоставления
претендентам на участие в
закупке разъяснений
положений документации о
закупке
12.
Сведения об отказе от
проведения закупки
Не предусмотрено
Прием заявок осуществляется по адресу: 124498, г.Москва,
г.Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, корп.8, комн.8424
(тел. – 8 (499) 731-19-31); либо 124498, г.Москва,
г.Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, главный корпус
комн.4355 внутренний телефон 26-55 , в рабочие дни с
понедельника по четверг с 10.00 до 16.00 часов (время
московское), в пятницу с 10.00 до 15.00 часов, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00
Дата начала подачи заявок: с момента размещения
извещения и документации о проведении закупки на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru
Дата окончания подачи заявок: 01 декабря 2015г.
Время окончания подачи заявок: 11.00 (время московское).
В соответствии с п.6.1.10. Положения о закупке после подачи
заявки на участие в закупке, но до окончания срока подачи заявок,
претендент на участие в закупке вправе внести любые изменения в
заявку. Допускается внесение изменений в заявку путём подачи
дополнительного пакета документов с изменениями, либо если
срок подачи заявок позволяет, претендент на участие в закупке
вправе отозвать свою заявку и подать новую, с изменёнными по
собственному усмотрению условиями. Подача измененной заявки
осуществляется в порядке, установленном в п.5 Информационной
карты. Претендент на участие в процедуре закупки, подавший
заявку на участие в процедуре закупке, вправе отозвать такую
заявку в любое время не позднее момента окончания срока подачи
заявок путем направления соответствующего заявления Заказчику.
Заявление об отзыве заявки должно быть подписано
уполномоченным лицом.
Любой претендент на участие в закупке вправе направить
заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного
письма, запрос о разъяснении положений документации о закупке.
Не позднее, чем в течение трех дней со дня получения указанного
запроса, Заказчик направляет претенденту на участие в закупке в
письменной форме или в форме электронного письма разъяснения
положений документации о запросе цен.
После направления разъяснений положений документации о
закупке претенденту на участие в закупке, такое разъяснение
размещается Заказчиком на сайте http://zakupki.gov.ru/223 с
указанием предмета запроса, но без указания претендента на
участие в закупке, от которого поступил запрос.
Дата начала срока предоставления разъяснений: дата
размещения на сайте http://zakupki.gov.ru/223 извещения и
документации о закупке.
Дата окончания срока предоставления разъяснений: Заказчик
прекращает прием запросов на разъяснение документации о
закупках за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи
заявок.
В соответствии с пунктом 8.1.2 Положения о закупке Заказчик
вправе отказаться от проведения закупки в любое время до
определения победителя закупки. Закупка считается отмененной с
момента размещения решения об отмене на сайте
http://zakupki.gov.ru/223. При отмене закупки Заказчик не несет
ответственности перед претендентами на участие в закупке,
6
участниками закупки, подавшими заявки, и третьими лицами,
которым такое действие может принести убытки.
13.
14.
15.
16.
17.
Место и дата рассмотрения
предложений претендентов на
участие в закупке
Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Место и дата проведения
оценки и сопоставления
заявок
Место и дата подведения
итогов закупки
18.
Предмет договора
19.
Требования к качеству,
техническим
характеристикам товара,
работы, услуги, к их
безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к
результатам работы, услуги и
иные требования, связанные
с определением соответствия
поставляемого товара,
выполняемой работы,
оказываемой услуги
потребностям заказчика
Место поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
Срок поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
Условия поставки товара,
выполнения работы,
оказания услуги
Требования к гарантийному
сроку и (или) объему
предоставления гарантий
качества
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Рассмотрение заявок будет осуществляться 01 декабря 2015г. по
адресу: г. Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина, д.1.
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Подведение итогов закупки будет осуществляться 01 декабря
2015г. по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина, д.1.
Выполнение работ по ремонту поточной аудитории №1201
МИЭТ.
В соответствии с техническим заданием, локальным сметным
расчетом
г.Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина, д.1, МИЭТ
В соответствии с техническим заданием
В соответствии с техническим заданием
В соответствии с техническим заданием
6 542 335,94 ( Шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи
триста тридцать пять) рублей 94 копейки.
Максимальная начальная цена определена в соответствии с
локальной сметой, рассчитанной базисно - индексным
методом, по Федеральным единичным расценкам (ФЕР2001), с помощью автоматизированной программы «ГрандСмета», рекомендованной Госстроем России
Порядок формирования цены Цена договора включает общую стоимость всех работ,
материалов,
используемых
в
процессе
работ,
договора (цены лота)
сопутствующих услуг, а также затраты на транспортировку,
погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных
7
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена Договора подтверждается локальным сметным
расчетом
и
(при
необходимости)
понижающим
коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены
Договора к локальному сметному расчету.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены договора
и расчетов с исполнителем
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работ, услуг
Требования к размеру и
форме обеспечения
исполнения обязательств по
договору, требования к
условиям такого обеспечения,
срок и порядок его
предоставления
Срок, в течение которого
победитель и/или Заказчик
могут или должны
реализовать право на
заключение договора
Сведения об
обязанности/отсутствии
обязанности подписать
договор со стороны Заказчика
Сведения об
обязанности/отсутствии
обязанности подписать
договор со стороны
победителя закупки
Требования к сроку
действия заявок на участие
в процедуре закупки
Цена договора устанавливается в рублях.
Все расчеты по договору производятся в рублях.
Оплата по договору осуществляется по безналичному
расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Подрядчика.
Заказчик вправе выплатить аванс в размере 30% (Тридцати
процентов) от цены Договора. Отсутствие авансирования не
является основанием для невыполнения Подрядчиком
обязанностей по Договору. Расчет за выполненные работы
производится за вычетом аванса
(при условии его
выплаты) в течение 20 (Двадцати) банковских дней на
основании подписанного сторонами акта выполненных
работ, счета и счета – фактуры (при необходимости).
Не предусмотрено
Заказчик должен реализовать право на заключение договора в
срок не позднее 01 июля 2016 г.
В соответствии с пп. 7.2.4., 8.1.2 Положения о закупке, Заказчик
вправе отказаться от заключения договора после определения
победителя процедуры закупки.
Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем
процедуры закупки в срок, предусмотренный для заключения
договора в соответствии с п.7.2.2. Положения о закупке.
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем
процедуры закупки в срок, предусмотренный для заключения
договора в соответствии с п.7.2.3. Положения о закупке.
Решение об отказе от заключения договора оформляется
протоколом, подлежащим размещению на официальном сайте в
сроки, установленные Положением о закупке.
Победитель закупки обязан заключить договор с Заказчиком, при
этом претендент на участие в закупке обязан подать заявку на
условиях оферты со сроком окончания не менее чем
максимальный срок заключения договора.
Условия заявки должны быть действительны в течение
всего срока реализации права Заказчика на заключение
договора, предусмотренного Документацией. В случае если
в заявке не указан срок ее действия или указанный срок
действия менее максимального срока для реализации права
на заключение договора, такая заявка не рассматривается и
подлежит отклонению как несоответствующая требованиям
документации.
8
33.
Сведения о возможности
заказчика изменить цену
и/или количество продукции
в процессе исполнения
договора
34.
Требования к условиям
договора

Цена договора может быть снижена по соглашению
Сторон без изменения предусмотренного Договором
количества
товара,
объема
выполняемых
работ
(оказываемых услуг) и иных условий исполнения Договора.

Уменьшение объема работ может быть при
сокращение потребности Заказчика в работах, при этом цена
Договора
снижается
пропорционально
объему
выполненных Подрядчиком работ
Условия договора, в том числе существенные, определены в
проекте договора, являющимся неотъемлемой частью
документации.
9
ФОРМА ЦЕНОВОЙ ЗАЯВКИ
ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА
На выполнение _______________________________________
(наименование работ)
№____
«____» ___________2015г.
Кому: _____________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
От кого: ___________________________________________________________________________
наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);
_______________________________________________________________________________________
место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Изучив извещение о проведении запроса цен и Документацию о закупке, мы,
нижеподписавшиеся, готовы выполнить работы по ________ в строгом соответствии с условиями
Договора, Технического задания, локального сметного расчета
и в соответствии с
нашим
предложением, используя материалы из нижеприведенной таблицы.
Вид и назначение работы
Марка, наименование или
товарный знак используемого
материала, его производитель.
Технические характеристики
материалов
* Цена договора составляет___________(__________) руб., в том числе НДС_______(______)руб.
* Цена указана с учетом _______________________________________________________________
(указываются включенные (не включенные) в цену товаров, работ, услуг расходы участника процедуры
закупки).
Срок выполнения работ составляет____(______) дней с даты получения уведомления о готовности
передачи объекта для начала производства работ.
Также предлагаем рассмотреть возможность применения следующих условий Договора:
Содержание условий договора,
Ссылка на пункт
Редакция пункта договора,
№
предложенных претендентом на
Договора в
предложенная претендентом
п/п
участие в закупке
редакции Заказчика
на участие в закупке
Примечание: В случае отсутствия у претендента на участие в закупке предложений по условиям
договора в таблице указывается- «не имеется».
Настоящей заявкой подтверждаем:
а) в отношении ______________(наименование претендента на участие в закупке) не проводится
процедура ликвидации, банкротства;
б) деятельность ___________________________________________________________ (наименование
претендента на участие в закупке) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) размер задолженности ___________________________________________________ (наименование
претендента на участие в закупке) по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
Вариант 1
10
Подтверждаем, что _________________________________________________ не является
(наименование претендента на участие в закупке)
субъектом малого (среднего) предпринимательства.
Вариант 2
Подтверждаем, что _________________________________________________ является
(наименование претендента на участие в закупке)
субъектом малого предпринимательства и соответствует следующим требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»:
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает 25
(Двадцать пять) процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и
закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства не превышает 25
(Двадцать пять) процентов.
Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 (Ста)
человек.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год не превышает 400 млн.рублей.
Вариант 3
Подтверждаем, что _________________________________________________ является
(наименование претендента на участие в закупке)
субъектом среднего предпринимательства и соответствует следующим требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»:
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не превышает 25
(Двадцать пять) процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и
закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства не превышает 25
(Двадцать пять) процентов.
Средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 250 (Двести
пятьдесят) человек.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год не превышает 1000 млн.рублей.
Настоящей заявкой мы подтверждаем согласие выполнить все обязательные требования
Заказчика, указанные в Документации (включая требования по условиям и (или) форме договора).
Настоящей заявкой мы выражаем согласие (поставить товары, выполнить работы, оказать
услуги), указанные в заявке, по цене ___________(_________________) ________ и исполнить условия
договора, указанные в извещении № ___________ о проведении закупки и Документации о закупке,
размещенных на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/223 и сайте Заказчика http://miet.ru.
Настоящей заявкой мы принимаем на себя обязательства по заключению договора с Заказчиком
на условиях настоящей заявки, извещения о закупке №____________ и Документации о закупке.
Настоящая ценовая заявка является офертой в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ,
при этом условия оферты действительны до «___»_____________201_ г.
_______________ _________________ / ________________ /
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с
«____» до «____» часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________;
адрес электронной почты _________________.
Примечание: текст, выделенный курсивом, и прочерки исключаются при заполнении формы.
11
ФОРМА АНКЕТЫ ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Претендент на участие в закупке:
_______________________________________________________________
наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Сведения о претенденте на участие в закупке
Фирменное наименование (Полное* и
сокращенное наименования
организации либо Ф.И.О. претендента на
участие в закупке – физического лица,
в том числе, зарегистрированного в
качестве индивидуального
предпринимателя)
Организационно - правовая форма*
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр
юридических лиц/индивидуального
предпринимателя (дата и
номер, кем выдано) либо паспортные
данные для участника
закупки – физического лица
Дата постановки на учет в налоговом
органе*
ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО,
ОКОПФ
КИО – для иностранной организации*
Адрес
места
нахождения
(для
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей – адрес места
жительства)*
Страна
ОКТМО
Район
Город
Населенный
пункт
Улица
Номер
дома
(владения)
Корпус
(строение)
Офис
(квартира)
Контактный телефон (с указанием кода
города)*
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты*
Банковские реквизиты (наименование и
местонахождение банка,
корреспондентский счет и БИК, номер
расчетного счета участника)
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
3.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
12
Претендент на участие в процедуре закупки (уполномоченный представитель):
_____________________
(должность)
______________
(подпись)
___________________
(расшифровка подписи.)
М.П.
Пункты, отмеченные знаком «звездочка» (*), обязательны для заполнения, так как в случае
признания претендента на участие закупки победителем и заключения с ним договора указанные
сведения подлежат внесению в реестр договоров, заключенных по итогам процедур закупок в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заполненная участником закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице.
В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
13
ФОРМА СВЕДЕНИЙ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ –
УЧАСТНИКЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЯВКИ
№____
«____» ___________2015г.
Настоящим _______________________________________________________
наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);
сообщает и подтверждает, что в рамках участия в процедуре закупки _______________ извещение
№_______________________
•
осведомлен о его привлечении его в качестве третьего лица,
•
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг,
• отвечает требованиям документации в объеме поставляемой продукции третьим лицом,
•
несет субсидиарную ответственность по обязательствам участника процедуры закупки –
исполнителя по договору.
Для подтверждения исполнения указанных обязательств приобщаем к настоящему письму следующие
документы:
1.___________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________
_______________
(должность)
_________________ / ________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
14
ИНСТРУКЦИЯ* ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ И СВЕДЕНИЙ В СОСТАВЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
Все формы документов, входящих в состав заявки обязательны для заполнения претендентом
на участие в закупке. Если какие – либо из необходимых Заказчику сведений у претендента
отсутствуют, то в соответствующих формах документов проставляются прочерки, при этом
достоверность представленных в форме сведений подтверждается подписью (для юридических лиц –
подписью и печатью) уполномоченного представителя претендента на участие в закупке. Отсутствие
хотя бы одного документа из входящих в состав заявки влечет отклонение такой заявки.
1. Инструкция по заполнению формы «Ценовая заявка»
В заявке на участие в процедуре закупки обязательно указывается наименование поставляемых товаров,
выполняемых работ или оказываемых услуг в соответствии с Извещением о проведении закупки и
номер извещения, присвоенный размещенной закупке на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
В графе «Кому» указывается наименование Заказчика в соответствии с п.1 Информационной карты.
В графе «От кого» указывается полное наименование юридического лица в соответствии с
учредительными документами или Ф.И.О. физического лица в соответствии с документом,
удостоверяющим личность.
Сведения об адресе места нахождения юридического лица указываются в соответствии с данными
ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) на день составления заявки. В случае
подачи заявки физическим лицом или индивидуальным предпринимателем указывается фамилия, имя,
отчество (при наличии) и сведения об адресе места жительства (места пребывания) в соответствии с
документом, удостоверяющим личность.
В графе «цена» претендент на участие в закупке обязан указать значение цифрами и прописью в валюте
закупки, указанной в Документации.
Заявка на участие в закупке заполняется по форме Заказчика, приведённой в составе документации. В
заявке на участие в процедуре закупки содержится предложение об условиях договора, при этом
 претендент на участие в закупке в своей заявке должен принять все обязательные требования
Заказчика, указанные в документации (включая требования по условиям и (или) форме договора);
 претендент на участие в закупке в своей заявке вправе подать свои предложения по условиям
договора. Предложения претендента на участие в закупке являются желательными или
обязательными:
Заказчик вправе отклонить желательные для претендента на участие в закупке исправления.
В случае несогласия Заказчика с обязательными для претендента на участие в закупке исправлениями в
договор, представленный в составе документации о закупке, Заказчик вправе отклонить заявку
претендента и не допустить его к участию в закупке.
Претендент на участие в закупке обязан заполнить форму заявки и указать принадлежность к
субъектам малого или среднего предпринимательства. К субъектам малого и среднего
предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также
физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям, установленным ст. 4 Федеральный
закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». Претендент обязан заполнить в составе заявки один из предлагаемых вариантов заполнения
формы о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства либо заполнить форму
согласно варианта 1, в соответствии с которым претендент на участие в закупке не является
субъектом малого или среднего предпринимательства. Заполнение одного из предложенных вариантов
обязательно. В случае, если форма заявки будет не заполнена или заполнена частично, такая заявка
подлежит отклонению на основании п.6.1.13. Положения о закупке как несоответствующая
требованиям документации.
При указании срока действия условий, изложенных в заявке на участие в закупке, претендент
должен указать календарную дату с учетом требований к сроку действия заявок, изложенных в
Документации.
В графе «уполномоченное лицо» претендента на участие в закупке для оперативного
уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком
Заявка на участие в закупке подписывается претендентом на участие в закупке или его уполномоченным
лицом, для юридических лиц обязательно проставление печати.
15
2. Инструкция по заполнению формы «Анкета претендента на участие в закупке»
Пункт 1 заполняется в соответствии с Уставом или иным учредительным документом юридического
лица, при этом обязательно указание полного наименования юридического лица. Сокращенное и
фирменное наименование указывается при наличии.
В случае подачи заявки от имени физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, в пункте 1 указывается фамилия, имя, отчество (при наличии).
В пункте 2 указывается организационно-правовая форма юридического лица на основании
учредительных документов
В пункте 3 указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя, а в случае подачи заявки физическим лицом – паспортные
данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
В пункте 4 указывается дата постановки на налоговый учет. Дата постановки на налоговый учет может
отличаться от даты выдачи свидетельства о постановке на налоговый учет.
В пункте 5 указываются ИНН (индивидуальный налоговый номер), КПП (код причины постановки на
учет – только для юридических лиц), ОГРН или ОГРНИП (основной государственный номер
юридического лица или индивидуального предпринимателя), КИО (код иностранной организации),
ОКПО (общероссийский классификатор предприятия и организаций), ОКОПФ (общероссийский
классификатор организационно-правовых форм)
Данные ОКПО и ОКОПФ указываются на основании информационного письма, полученного
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в Статрегистре Росстата. Физические
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, адвокатами или нотариусами, в данном
пункте указывают только ИНН.
Адрес места нахождения (места жительства, места пребывания) и почтовый адрес указываются в пункте
6 в соответствии с данными ЕГРЮЛ (ЕГРИП – для индивидуальных предпринимателей) на день
составления заявки. В случае подачи заявки физическим
лицом или индивидуальным
предпринимателем указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и сведения об адресе места
жительства (места пребывания) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Код ОКТМО указывается на основании ОК 033-2013. Общероссийский классификатор территорий
муниципальных образований
В пункте 7 указывается указание нескольких номеров телефона с обязательным указанием кода города.
В пункте 8 номер факса указывается при наличии.
В пункте 9 допускается указание нескольких адресов электронной почты.
В пункте 10 указываются банковские реквизиты, которые должны содержать следующую информацию:
наименование и местонахождение банка, номер текущего или расчетного счета, БИК банка,
корреспондентский счет.
Пункты, отмеченные знаком «звездочка» (*), обязательны для заполнения, так как в случае
признания претендента на участие закупки победителем и заключения с ним договора указанные
сведения подлежат внесению в реестр договоров, заключенных по итогам процедур закупок в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заполненная претендентом на участие в закупке анкета должна содержать все сведения,
указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет» или «не
предусмотрено».
3. Инструкция по заполнению формы «Сведения о претенденте на участие в закупке – участнике
коллективной заявки»
Данная форма заполняется только в том случае, если заявка на участие в процедуре закупки
подается несколькими лицами. В таком случае данная форма подлежит заполнению каждым
претендентом, привлекаемым к участию в закупке.
* Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом
на участие в закупке
16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
I. Наименование, объем выполняемых работ, оказываемых услуг; требования к качеству,
техническим характеристикам работ, услуг; к их безопасности; к результатам работ, услуг и иные
требования связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг
потребностям Заказчика:
1. Наименование выполняемых работ.
Выполнение работ по ремонту поточной аудитории № 1201 МИЭТ
2. Объем закупаемых услуг с указанием единицы объема
В строгом соответствии с ведомостью объёмов работ и локальным сметным расчетом.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№
пп
1
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
Раздел 1. Демонтаж
3
4
5
1
Демонтаж учебных парт
1 шт.
77
2
Демонтаж каркаса учебных парт
1 т конструкций
4,2
3
Демонтаж каркаса преподавательских
столов
1 т конструкций
0,3
ФЕР09-03-01401
4
Разборка обшивки предопавательских
столов
100 м2 обшивки
стен (за вычетом
проемов)
0,45
ФЕР10-01-01201 прим.
5
Разборка учебных досок
100 м2 деталей
0,09
6
Разборка отбойной доски
100 м2 обшивки
стен (за вычетом
проемов)
0,54
ФЕР10-01-05701
ФЕР10-01-01201
7
Разборка деревянной обшивки
фальш-стены
100 м2 обшивки
стен (за вычетом
проемов)
0,82
ФЕР10-01-01201
8
Разборка элементов деревянного
каркаса фальш-стены
1 м3 древесины в
конструкции
4,1
ФЕР10-01-01001
9
Разборка поручней деревянных:
прямой части
Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп потолочных
Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп настенных
Демонтаж электропроводки, провода
на крюках (якорях) с изоляторами
сечением: 16 мм2
100 м поручня
0,25
ФЕРр59-4-1
100 шт.
1,2
ФЕРр67-4-5
100 шт.
0,2
ФЕРр67-4-5
100 м
3,88
ФЕРр67-1-3
10
11
12
Примечание
6
ФЕРм37-01002-02 прим.
ФЕР09-03-01401
17
Демонтаж чугунных радиаторов
весом до 80 кг (10шт по 10 секций)
Смена внутренних трубопроводов из
стальных труб диаметром: до 32 мм
100 шт.
0,1
ФЕРр65-19-1
100 м
трубопровода
0,8
ФЕРр65-9-4
15
Смена: умывальников
100 приборов
0,01
ФЕРр65-6-24
16
17
шт.
100 м2 облицовки
1
1,73
Прайс-лист
ФЕРр63-10-2
100 м2 основания
0,5
ФЕРр57-1-4
19
Умывальник с тумбочкой
Разборка облицовки из
гипсокартонных листов: потолков
Разборка оснований покрытия полов:
дощатых оснований щитового
паркета
Снятие наличников
100 м наличников
0,2
ФЕРр56-11-1
20
Снятие дверных полотен
100 м2 дверных
полотен
0,13
ФЕРр56-10-1
21
Демонтаж дверных коробок: в
100 коробок
каменных стенах с выломкой
четвертей в кладке
Разборка плинтусов: деревянных и из
100 м плинтуса
пластмассовых материалов
Раздел 2. Общестроительные работы
0,03
ФЕРр56-9-2
0,81
ФЕРр57-3-1
13
14
18
22
23
Установка и разборка внутренних
трубчатых инвентарных лесов: при
высоте помещений до 6 м
100 м2
горизонтальной
проекции
5,7
ФЕР08-07-00201
24
Установка и разборка внутренних
трубчатых инвентарных лесов: на
каждые последующие 4 м высоты
помещений добавлять к расценке 0807-002-01
Отбивка штукатурки с поверхностей:
стен
Отбивка штукатурки с поверхностей:
потолков
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз
стен
Грунтовка: Бетоконтакт (расход 0,35
л/м2)
Устройство маяков при
оштукатуривании стен
100 м2
горизонтальной
проекции
5,7
ФЕР08-07-00202
100 м2
4
100 м2
1,3
ФЕР46-02-00902
ФЕР46-02-00902
ФЕР15-04-00603
25
26
27
28
29
100 м2 покрытия
кг
4
140
100 м2
оштукатуриваемо
й поверхности
4
ФССЦ-1012416
ФЕР15-02-03701
30
Штукатурка поверхностей внутри
здания известковым раствором
высококачественная: по камню и
бетону стен
100 м2
оштукатуриваемо
й поверхности
4
ФЕР15-02-01509
31
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз
стен
Грунтовка: Бетоконтакт
100 м2 покрытия
4
ФЕР15-04-00603
140
ФССЦ-1012416
32
кг
18
33
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
высококачественная: по штукатурке
стен
34
Установка радиаторов:
биметаллических
35
Радиаторы отопительные, количество
секций 8, мощность 1320 Вт
Установка кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
Кран шаровый латунный
полнопроходной, со стальной ручкой,
с внутренней резьбой, давлением: 3
МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2"
Установка клапанов
предохранительных
Термостатический клапан
Термостатическая головка
Врезка в действующие внутренние
сети трубопроводов отопления
Наполнение водой системы
отопления: с осмотром системы
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Врезка в действующие внутренние
сети трубопроводов канализации
диаметром: 50 мм
Проверка на прогрев отопительных
приборов с регулировкой
Установка пароизоляционного слоя
потолка
46
Пароизоляция
47
Шумоподавляющее покрытие
плитами: из матов ламельных в один
слой
Маты шумопоглощяющие ламельные
толщиной: 50 мм
Установка пароизоляционного слоя
потолка
48
49
100 м2
окрашиваемой
поверхности
4
ФЕР15-04-00507
0,132
ФЕР18-03-00102
шт.
10
1 шт.
10
ФССЦ-3011015
ФЕР16-05-00102
шт.
10
ФССЦ-3022345
1 шт.
20
шт.
шт.
1 врезка
10
10
10
1000 м3 объема
здания
3,3
ФЕР16-05-00307
Прайс-лист
Прайс-лист
ФЕР16-07-00304
ФЕРр65-23-2
100 кВт
радиаторов и
конвекторов
1 врезка
3
ФЕР16-07-00401
100 приборов
0,1
ФЕРр65-24-1
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
м2
1,73
ФЕР26-01-05502
199
100 м2
утепляемого
покрытия
м3
1,73
ФССЦ-1017248
ФЕР12-01-01301
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
м2
1,73
8,7
50
Пароизоляция
51
Установка элементов каркаса: из
брусьев
1 м3 древесины в
конструкции
5,6
52
Устройство раскладок по углам
шумоглощающих листов
Уголок арочный
100 м плинтуса
1,82
м
182
53
199
ФССЦ-1040930
ФЕР26-01-05502
ФССЦ-1017248
ФЕР10-01-01001
ФЕР11-01-04001 прим
ФССЦ-2018177
19
54
55
56
Устройство подвесных потолков по
системе "КНАУФ", из
шумопоглощающих листов,
одноуровневых
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
высококачественная: по сборным
конструкциям потолков,
подготовленным под окраску по
шумопоглощающим листам
Установка пароизоляционного слоя
задней стенки
57
Пароизоляция
58
Шумоподавляющее покрытие
плитами: из матов ламельных в один
слой задней стены
Маты шумоподавляющие ламельные
из толщиной: 50 мм
Установка пароизоляционного слоя
задней стенки
59
60
61
Нетканый геотекстиль: Геотекс 600
62
Устройство раскладок по углам
шумоглощающих листов
Уголок арочный
63
100 м2 потолка
1,73
ФЕР10-06-04002
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1,73
ФЕР15-04-00510
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
м2
0,71
ФЕР26-01-05502
81,65
ФССЦ-1017248
ФЕР12-01-01301
100 м2
утепляемого
покрытия
м3
0,71
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
м2
0,71
81,65
100 м плинтуса
0,64
м
3,55
64
ФССЦ-1040930
ФЕР26-01-05502
ФССЦ-1017248
ФЕР11-01-04001 прим
ФССЦ-2018177
ФЕР10-06-03703
Облицовка стен (задняя) по системе
«КНАУФ» по одинарному
металлическому каркасу из
шумопоглощающих листов: одним
слоем с дверным проемом
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
высококачественная: по сборным
конструкциям стен (задняя),
подготовленным под окраску по
шумопоглощающим листам Акустику
Установка элементов каркаса: из
брусьев под обшивку лампанелями
задней стены
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
0,37
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,37
ФЕР15-04-00509
1 м3 древесины в
конструкции
0,7
ФЕР10-01-01001
67
Облицовка задней стены по готовому
каркасу лампанелями
100 м2 облицовки
стен
0,34
ФЕР15-01-04904
68
Лампанели, толщина 8-12 мм
м2
34,85
69
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз
потолков
Грунтовка: Бетоконтакт
ФССЦ-2030916
ФЕР15-04-00601
64
65
66
70
100 м2 покрытия
1,3
кг
45,5
ФССЦ-1012416
20
71
Штукатурка поверхностей внутри
здания известковым раствором
высококачественная: по камню и
бетону потолков
100 м2
оштукатуриваемо
й поверхности
1,3
ФЕР15-02-01510
72
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз
потолков
Грунтовка: Бетоконтакт
100 м2 покрытия
1,3
ФЕР15-04-00601
кг
45,5
74
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
высококачественная: по штукатурке
потолков
100 м2
окрашиваемой
поверхности
1,3
ФССЦ-1012416
ФЕР15-04-00508
75
Установка пароизоляционного слоя
передней стенки
0,95
ФЕР26-01-05502
76
Пароизоляция
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
м2
109,3
77
Шумоподавляющее покрытие
плитами: из матов ламельных в один
слой передней стены
Маты шумоподавляющие ламельные
из толщиной: 50 мм
Установка пароизоляционного слоя
передней стенки
ФССЦ-1017248
ФЕР12-01-01301
73
78
79
80
Пароизоляция
81
Устройство раскладок по углам
шумоглощающих листов
Уголок арочный
82
83
84
85
86
87
88
Облицовка стен (передняя) по
системе «КНАУФ» по одинарному
металлическому каркасу из
шумопоглощающих листов: одним
слоем
Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
высококачественная: по сборным
конструкциям стен, подготовленным
под окраску по шумопоглощающим
листам
Облицовка стен (передней), панелями
сайдинговыми, внутренняя по
системе "КНАУФ" по одинарному
металлическому каркасу из
потолочного профиля: одним слоем
Панели сайдинговые
Облицовка стен поручнем из
ламинированной доски
Ламинированная доска покрытие
парапетов
100 м2
утепляемого
покрытия
м3
0,95
100 м2
поверхности
покрытия
изоляции
м2
0,95
4,75
109,3
100 м плинтуса
0,8
м
80
ФССЦ-1040930
ФЕР26-01-05502
ФССЦ-1017248
ФЕР11-01-04001 прим
ФССЦ-2018177
ФЕР10-06-03703
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
0,95
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,95
ФЕР15-04-00509
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
1,08
ФЕР10-07-01001
м2
100 м2 стен (за
вычетом проемов)
111,2
0,12
Прайс-лист
ФЕР10-07-01001
12
Прайс-лист
м2
21
92
Устройство паркетного покрытия: из
штучного паркета без жилок на
гвоздях
Паркет: штучный дуб, бук, ясень,
ильм, клен
Острожка и циклевка паркетных
полов
Обеспыливание поверхности
93
Шлифовка паркетных полов
100 м2 пола
1,5
ФЕРр57-6-6
94
Обеспыливание поверхности
1 м2
обеспыливаемой
поверхности
150
ФЕР13-06-00401
95
Огрунтовка паркетного пола: валиком
100 м2
обрабатываемой
поверхности
1,5
ФЕР15-04-03702
96
Грунтовка паркетная на
полиуретановой основе
Окраска паркетного пола валиком в 1
слой
кг
139,41
ФССЦ-1015503
ФЕР15-04-03702 прим.
89
90
91
97
98
99
100
Лак паркетный полиуретановый для
очень высоких нагрузок
Шлифовка паркетных полов между
послойным окрашиванием (3 раза
межслойная шлифовка) К=3
Обеспыливание поверхности
101
Окраска паркетного пола валиком
(еще 3 слоя)
102
Лак паркетный полиуретановый для
очень высоких нагрузок
Обшивка вертикальных поверхностей
ступеней подиума лампанелями
103
104
Лампанели, толщина 8 - 12 мм
100 м2 покрытия
1,57
ФЕРр57-12-1
м2
160,1
ФССЦ-2030569
ФЕРр57-6-5
100 м2 пола
1,5
1 м2
обеспыливаемой
поверхности
150
ФЕР13-06-00401
100 м2
обрабатываемой
поверхности
1,5
л
97,5
Прайс-лист
100 м2 пола
1,5
ФЕРр57-6-6
1 м2
обеспыливаемой
поверхности
150
ФЕР13-06-00401
100 м2
обрабатываемой
поверхности
1,5
ФЕР15-04-03702
л
292,5
Прайс-лист
100 м2 обшивки
стен (за вычетом
проемов)
0,75
ФЕР10-01-01201
76
ФССЦ-2030916
м2
22
105
Установка элементов каркаса
парапета
1 м3 древесины в
конструкции
3
ФЕР10-01-01001
106
100 м2 облицовки
стен
0,5
ФЕР15-01-04904
м2
100 м2 покрытия
50
0,04
Прайс-лист
ФЕР11-01-03504
4
Прайс-лист
100 м плинтуса
4,56
м
465
ФЕР09-03-05001
ФССЦ-2061350
112
Облицовка стен парапетов
(вертикальные поверхности) по
готовому каркасу щитами-картинами
из древесностружечных плит:
аквапанели
Аквапанели
Облицовка парапетов
(горизонтальные поверхности) из
плит древесностружечных
Ламинированная доска покрытие
парапетов
Монтаж раскладок алюминевых по
углам ступеней
Профили стыкоперекрывающие из
алюминиевых сплавов (порожки) с
покрытием, шириной: 80 мм
Устройство плинтусов: деревянных
100 м плинтуса
2,9
113
114
Плинтус деревянный
Монтаж каркаса учебной доски
м
1 т конструкций
304,5
0,15
115
116
Трубы из коррозионностойкой стали
электросварные профильные, марки
08Х18Н10, размером: 20х20 мм,
толщиной стенки 1,5 мм
Установка учебной доски
117
118
Учебная доска стеклянная
Монтаж учебных парт
шт.
1 шт.
1
80
119
Монтаж преподавательских столов
1 шт.
2
120
Монтаж каркаса предодавательских
столов
1 т конструкций
121
Трубы из коррозионностойкой стали
электросварные профильные, марки
08Х18Н10, размером: 40х20 мм,
толщиной стенки 1,5 мм
Облицовка каркаса
преподавательских столов щитами из
древесностружечных плит:
облицованных слоистым пластиком
Аквапанели
Смена жалюзийных решеток
107
108
109
110
111
122
123
124
125
126
Решетка размером 600х1800
Очистка поверхности щетками
жалюзей потолочных
м2
10 м
100 м2 деталей
10 м
ФЕР11-01-03901
Прайс-лист
ФЕР09-03-01401
7
ФССЦ-5074279
0,09
ФЕР10-01-05701
Прайс-лист
ФЕРм37-01002-02
ФЕРм37-01002-02
ФЕР09-03-01401
0,3
4
ФССЦ-5074288
100 м2 облицовки
стен
0,2
ФЕР15-01-04903
м2
100 жалюзийных
решеток
25
0,05
Прайс-лист
ФЕРр65-33-1
шт.
1 м2 очищаемой
поверхности
5
310
Прайс-лист
ФЕР13-06-00301
23
127
Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз: грунтовкой
жалюзей потолочных
100 м2
окрашиваемой
поверхности
3,1
ФЕР13-03-00204
128
Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток
и оград: без рельефа за 2 раза
жалюзей потолочных
100 м2
окрашиваемой
поверхности
3,1
ФЕРр62-35-2
129
Установка металлических дверных
1 м2 проема
блоков в готовые проемы
Дверь металлическая размером
шт.
1500х2400
Облицовка откосов дверей щитами из 100 м2 облицовки
древесностружечных плит:
стен
облицованных слоистым пластиком
(включая доборы)
Аквапанели
м2
Разборка подвесных потолков из
100 м2
плит: акмигран (тамбур перед
входом)
Устройство: подвесных потолков
100 м2
типа <Армстронг> по каркасу из
поверхности
оцинкованного профиля (тамбур
облицовки
перед входом)
Панели потолочные с
м2
комплектующими
Демонтаж: светильников для
100 шт.
люминесцентных ламп (тамбур перед
входом)
Светильник светодиодный
шт.
встраиваемый
Светильник в подвесных потолках,
100 шт.
устанавливаемый: на закладных
деталях, количество ламп в
светильнике до 4 (тамбур перед
входом)
Раздел 3. Электромонтажные работы
10,8
ФЕР09-04-01201
Прайс-лист
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Демонтаж: Пускатель магнитный
общего назначения отдельно
стоящий, устанавливаемый на
конструкции: на полу, на ток до 40 А
Прорезка отверстий технологических
в дщеревянных перекрытиях
диаметром 200 мм
Сверление отверстий: в кирпичных
стенах электроперфоратором
диаметром до 20 мм, толщина стен
0,5 кирпича
Пробивка в кирпичных стенах
отверстий 100х150 мм при толщине
стен до 60 см
Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером 250х150 мм
Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером 20х80 мм
3
0,09
ФЕР15-01-04903
9,23
0,12
Прайс-лист
ФЕР46-04-00706
0,12
ФЕР15-01-04715
12,36
Прайс-лист
0,02
ФЕРр67-4-5
2
Прайс-лист
0,02
ФЕРм08-03594-17
1
ФЕРм08-03530-01
100 отверстий
1,09
ФЕРр69-3-1
100 отверстий
4,08
ФЕРр69-2-1
100 шт.
0,04
ФЕР46-03-00908
100 шт.
0,05
100 шт.
0,05
ФЕР46-03-00902
ФЕР46-03-00901
1 шт.
24
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Сверление вертикальных отверстий в
бетонных конструкциях полов
перфоратором глубиной 200 мм
диаметром: 50 мм
Монтаж: Короб металлический
перфорированный по стенам и
потолкам, длина: 2 м
Короб кабельный прямой
перфорированный: КПп-0,1х0,1-2
оцинкованный
Монтаж кабель-канала 100х60 мм
Кабель-канал пластиковый
2100х100х60 мм
Перегородки 100х60
Углы плоские ПВР-100х60
Углы внешние УВШ-100х60
Отводы ТРН-100х60
Монтаж кабель-канала 25х16
Кабель-канал пластиковый
2000х25х16 мм
Монтаж кабель-канала 20х40
Кабель-канал пластиковый
2000х40х20 мм
Монтаж кабель-канала 60х40
Кабель-канал пластиковый
2000х60х20 мм
Монтаж: коробка распаечная
карболитовая У-УО9-4 D=100 H=60
IP-65
Коробка распаечная карболитовая УУО9-4 D=100 H=60 IP-65
Монтаж: Провод по
перфорированным профилям,
сечением до 6 мм2
Кабель силовой с медными жилами
ВВГ число жил 2 и сечением 2,5 мм2
Монтаж: Провода в кабель-канале,
сечением: до 6 мм2
Кабель силовой с медными жилами
ВВГ число жил 4 и сечением 1,5 мм2
Монтаж кабеля от светильников до
распаечной коробки
Кабель силовой с медными жилами
ВВГ число жил 2и сечением 1,5 мм2
Пускатель магнитный общего
назначения отдельно стоящий,
устанавливаемый на конструкции: на
полу, на ток до 40 А
Пускатели электромагнитные
нереверсивные без реле, без кнопок:
ПМА-3112 У3В
Пост управления кнопочный общего
назначения, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне,
количество элементов поста до 3
100 отверстий
0,05
ФЕР46-03-01306
100 м
0,76
ФЕРм08-02396-05
шт.
38
ФССЦ-5096595
100 м
1,1
м
55
шт.
шт.
шт.
шт.
100 м
55
8
5
5
0,3
м
15
100 м
0,2
м
10
ФЕРм08-02390-03
ФССЦ-5095647
Прайс-лист
Прайс-лист
Прайс-лист
Прайс-лист
ФЕРм08-02390-01
ФССЦ-5092963
ФЕРм08-02390-01
ФССЦ-5092963
ФЕРм08-02390-01
ФССЦ-5092964
ФЕРм08-02420-01
100 м
м
0,08
4
100 шт.
1,1
10 шт.
11
100 м
3,05
м
305
Прайс-лист
1
ФЕРм08-02399-01
Прайс-лист
100 м
м
100
100 м кабеля
1,1
м
110
ФССЦ-5030707
ФЕРм08-02400-01
ФЕРм08-02145-01
Прайс-лист
1 шт.
1
ФЕРм08-03530-01
шт.
1
ФССЦ-5093010
1 шт.
4
ФЕРм08-03532-04
25
174
Посты управления кнопочные:
ПКЕ112-1 У3
Шкаф управления навесной ЩПНэ5625
Шкаф управления навесной ЩПНэ5625, размеры 650х500х220, белый
Установка динрейки
175
176
DIN рейка 300 мм оцинкованная
Установка нулевой шины
шт.
1 шт.
2
2
177
178
шт.
1 шт.
2
8
181
Шина "0" изол.
Пускатель реверсивный общего
назначения на ток до 25 А отдельно
стоящий, устанавливаемый на
конструкции: на стене или колонне
Пускатель реверсивный
Разводка по устройствам и
подключение жил кабелей или
проводов сечением: до 10 мм2
Монтаж автоматов 6А 1Р
182
Выключатели автоматические: 6А
183
Монтаж кабель (перемычки) по
установленным конструкциям, в
помещениях с нормальной средой
сечением жилы до 10 мм2
Кабель одножильный
Розетка штепсельная: неутопленного
типа при открытой проводке
Розетка открытой проводки
двухгнездная
Монтаж: Светильник отдельно
устанавливаемый: на штырях с
количеством ламп в светильнике 2,
над учебной доской
Светильник светодиодный линейный
Монтаж клеммников в винтовой блок
112-16022, 12 опор (2,5мм2)
Затягивание провода RG8 в
проложенные трубы, суммарное
сечение: до 120 мм2
Кабель коаксиальный RG8
Прокладка провода RG8 в коробах,
сечением: до 120 мм2
Кабель коаксиальный RG8
Затягивание провода FTP в
проложенные трубы, суммарное
сечение: до 2,5 мм2
Кабель FTP
Прокладка провод FTP в коробах,
сечением: до 6 мм2
Кабель FTP
Затягивание провода 3х1,5 мм2 в
проложенные трубы, суммарное
сечение: до 2,5 мм2
Кабель 3х1,5 мм2
171
172
173
179
180
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
шт.
4
1 шт.
2
шт.
2
1 шт.
2
шт.
100 жил
ФССЦ-5091448
ФЕРм08-03573-04
Прайс-лист
ФЕРм08-03575-01 прим.
Прайс-лист
ФЕРм08-03575-01 прим.
Прайс-лист
ФЕРм08-03531-02
8
0,37
Прайс-лист
ФЕРм08-03574-01
1 шт.
8
шт.
8
ФЕРм08-03575-01
ФССЦ-5094866
ФЕРм08-02402-01
100 м
0,05
м
100 шт.
5
0,08
100 шт.
0,08
100 шт.
0,04
шт.
100 шт.
4
0,12
100 м
1,28
м
100 м
128
5,74
м
100 м
574
2,56
мп
100 м
256
7,48
мп
100 м
748
1,28
мп
128
Прайс-лист
ФЕРм08-03591-08
ФССЦ-5030469
ФЕРм08-03594-02
Прайс-лист
ФЕРм08-01082-01 прим.
ФЕРм08-02412-06
Прайс-лист
ФЕРм08-02399-04
Прайс-лист
ФЕРм08-02412-01
Прайс-лист
ФЕРм08-02399-01
Прайс-лист
ФЕРм08-02412-01
Прайс-лист
26
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
Прокладка провод 3х1,5 мм2 в
коробах, сечением: до 6 мм2
Кабель 3х1,5 мм2
Прокладка провод 3х2,5 мм2 в
коробах, сечением: до 6 мм2
Кабель 321,5 мм2
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр: до 25 мм. Кабель
7х1,0 мм2
Гофротруба ПВХ с протяжкой
диаметром 25 мм
Затягивание кабеля контрольного
7х10 мм2 в проложенные трубы,
суммарное сечение: до 2,5 мм2
Кабель контрольный 7х1,0мм2
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр: до 25 мм. Под
провод КПС 2х0,5
Гофротруба ПВХ с протяжкой
диаметром 25 мм
Затягивание провода КПС 2х0,5 в
проложенные трубы, суммарное
сечение: до 2,5 мм2
Провод КПС 2х0,5
Прокладка провод КПС 2х0,5 в
коробах, сечением: до 6 мм2
Провод КПС 2х0,5
Прокладка провод 37х1,5 мм2 в
коробах, сечением: до 6 мм2
Провод 37 жил сечением 1,5 мм2
Затягивание провода 37х1,5 мм2 в
устроенные ниши, суммарное
сечение: до 2,5 мм2
Провод 37 жил сечением 1,5 мм2
Светильник в подвесных потолках,
устанавливаемый: на подвесках,
количество ламп в светильнике до 2
Светильники с светодиодными
лампами для общественных
помещений потолочный с
рассеивателем цельным из оргстекла
Световые настенные указатели
221
Световые настенные указатели
Раздел 4. Разные работы
222
Влажная уборка помещения:
промывка жалюзей, протирка стен,
учебной доски, облицовки стен, пола
с применением моющих средств с
постоянной сменой воды
Очистка помещений от строительного
мусора
223
100 м
2,64
мп
100 м
264
0,34
мп
100 м
34
0,96
10 м
9,6
100 м
0,96
мп
100 м
96
1,1
Прайс-лист
ФЕРм08-02409-01
10 м
11
100 м
1,1
ФССЦ-1031058
ФЕРм08-02412-01
мп
100 м
110
0,55
мп
100 м
55
0,52
мп
100 м
52
0,14
мп
100 шт.
14
1,2
Прайс-лист
ФЕРм08-03594-10
шт.
120
Прайс-лист
100 шт.
0,02
ФЕРм08-03593-10
Прайс-лист
шт.
2
ФЕРм08-02399-01
Прайс-лист
ФЕРм08-02399-01
Прайс-лист
ФЕРм08-02409-01
ФССЦ-1031058
ФЕРм08-02412-01
Прайс-лист
ФЕРм08-02399-01
Прайс-лист
ФЕРм08-02399-01
Прайс-лист
ФЕРм08-02412-01
1 м2 очищаемой
поверхности
2516
ФЕР13-06-00301 прим.
100 т мусора
0,67
ФЕРр69-9-1
27
224
225
Погрузочные работы при
автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой вручную
Перевозка строительных грузов
(кроме массовых навалочных,
перевозимых автомобилямисамосвалами, а также бетонных и
железобетонных изделий, стеновых и
перегородочных материалов,
лесоматериалов круглых и
пиломатериалов, включенных в
таблицу 03-01), бортовым
автомобилем грузоподъемностью 5 т,
на расстояние до 30 км I класс груза
1 т груза
67
ФССЦпг-01-0101-041
1 т груза
67
ФССЦпг-03-0201-030
1.3. Непосредственное описание работ, услуг
Разработать и согласовать с Заказчиком эскизный дизайн-проект отделки поточной аудитории № 1201
МИЭТ. В соответствии с согласованным дизайн-проектом, произвести ремонт поточной аудитории №
1201 МИЭТ, и выполнить следующий комплекс работ:
a.
Согласование с Заказчиком всех предполагаемых к использованию и поставляемых
Подрядчиком материалов:
- согласование всех материалов для проведения работ, предъявление на все материалы оригиналов
сертификатов соответствия и качества;
- разработка рекомендаций по звукораспространию в аудитории;
- расчёт коэффициента звукопоглощения используемых материалов для облицовки;
b.
Демонтажные работы согласно ведомостям объёмов работ:
- произвести демонтаж учебных парт, кафедры, учебной доски, облицовки стены, пандусов и
отбойников;
- демонтировать систему освещения и электроснабжения;
- демонтировать систему теплоснабжения, водоснабжения и приборов;
- произвести разборку облицовки потолка;
- произвести частичную разборку облицовки полов и ступеней, демонтировать плинтуса;
- полностью очистить аудиторию с вывозом мусора и демонтированных элементов;
c.
Очистка поверхности стен и потолков:
- высококачественная очистка от грязи, налёта и пыли;
- расчистка поверхности от старой структурной шпатлёвки и краски с заделкой выбоин;
- установка маяков по периметру;
- очистка поверхности жалюзийных экранов дневного освещения;
d.
Огрунтовка и покраска стен и других поверхностей:
- сплошное выравнивание стен с заделкой трещин;
- шпатлёвка стен высококачественной штукатуркой;
- улучшенная окраска высококачественными гипоаллергенными, водостойкими акриловыми составами с
согласованным колером стен;
- улучшенная окраска высококачественными гипоаллергенными, водостойкими акриловыми составами
по согласованному колеру поверхностей жалюзийных экранов дневного освещения;
e.
Монтаж системы тепло- и водоснабжения:
- проложить трубопроводы с врезкой в действующую систему;
- установить приборы отопления с клапанами и кранами регулировки;
- монтаж системы водоснабжения с врезкой в действующую систему и установкой мойки;
f.
Монтаж системы звукопоглощения на потолке и его окраска:
- устройство паро- и пылепоглощающих слоёв по каркасу потолка;
- установка внутреннего шумоподавляющего слоя матов по каркасу потолка;
- монтаж звукоподавляющего потолка системы звукопоглощения;
- заделка стыковых швов листов и огрунтовка потолка системы звукопоглощения;
- улучшенная окраска потолка высококачественными гипоаллергенными, водостойкими акриловыми
составами по согласованному колеру;
g.
Устройство покрытия полов:
- частичная замена паркетного покрытия;
- полная очистка горизонтальной и вертикальной поверхности пола и ступеней от масляной краски;
28
- циклёвка и шлифовка поверхностей;
- огрунтовка высококачественными грунтовочными составами;
- многослойное покрытие паркета, с межслойной шлифовкой, высококачественными, стойкими к
истиранию, лакокрасочными материалами в соответствии с дизайн проектом отделки;
- облицовка вертикальных составляющих цветными аквапанелями в соответствии с дизайн проектом
отделки;
h.
Облицовка стен и парапетов:
- установка специализированной системы крепежа для облицовки стен;
- облицовка стен специализированным сайдингом в соответствии с дизайн проектом отделки;
- облицовка парапетов цветными аквапанелями в соответствии с дизайн проектом отделки;
- покрытие парапетов столешницей в соответствии с дизайн проектом отделки
- установка отбойников по стенам;
- устройство паро- и пылепоглощающих слоёв по каркасу задней стены;
- установка внутреннего шумоподавляющего слоя матов по каркасу задней стены;
- монтаж звукоподавляющей облицовки системы шумопоглощения;
- заделка стыковых швов листов и огрунтовка системы типа шумопоглощения;
- улучшенная окраска облицовки высококачественными гипоаллергенными, водостойкими акриловыми
составами по согласованному колеру;
- монтаж облицовки задней стены аквапанелями;
- смена жалюзийных вентиляционных решёток;
i.
Подготовка монтажа учебного оборудования:
- монтаж каркасов учебной доски и настенных приборов вещания;
- монтаж каркасов для установки экрана и проектора;
- монтаж каркасов для установки телевизоров;
j.
Устройство электроснабжения и освещения:
- прокладка линий электроснабжения в лотках, гофротрубах и кабельканалах, потолочных и с
креплением по стенам;
- монтаж потолочных светильников с системой электросбережения;
- ревизия и ремонт системы движения жалюзийных экранов дневного освещения;
- замена системы управления жалюзийными экранами дневного освещения;
- монтаж постов управления;
- монтаж шкафов распределительных;
- замена системы автоматики аудитории на основе проекта электроснабжения;
- замена розеток и выключателей;
- установка световой индикации;
k.
Монтаж оборудования:
- монтаж стеклянной учебной доски;
- монтаж видеоэкрана и проектора;
- монтаж телевизоров и динамиков;
- монтаж каркаса кафедры и её облицовка цветными аквапанелями в соответствии с дизайн проектом
отделки;
- монтаж учебных парт и сидений;
По окончании работ произвести очистку помещения от строительного мусора пыли и грязи:
- с мытьём всей аудитории, стен и прилегающего пространства.
m.
Ввод объекта в эксплуатацию с проверкой функционирования всех систем.
Все работы должны производиться в строгом соответствии со сметами, согласованными с Заказчиком
материалами и строго в соответствии с дизайн проектом отделки.
1.4.)Требования и технические характеристики к материалам, используемым при проведении работ:
1. Выравнивание (оштукатуривание) поверхностей стен
– со следующими характеристиками
используемого материала:
a)
Связующее – гипс с полимерными добавками
b)
Максимальный размер фракции, мм – не более 1,2
c)
Прочность на сжатие, МПа – не менее 4,0
d)
Прочность на изгиб, МПа - не менее 2,0
e)
Расход воды на 1 кг смеси, л – 0,16-0,17
f)
Расход смеси при слое в 10 мм, кг/м2 – до 8,5
29
Рекомендуемая толщина слоя на стенах, мм. – 5 – 50
Рекомендуемая толщина слоя на потолках, мм. – 5 – 15
Адгезия - повышенная
2. Финишное выравнивание поверхностей - толщиной слоя 1-3 мм, со следующими характеристиками
используемого материала:
a)
Связующее – цемент
b)
Заполнитель - известняк
c)
Область применения – финишное выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых
помещениях
d)
Водостойкость - высокая
e)
Прочность на сжатие, МПа – не менее 6
f)
Прочность на изгиб, МПа - не менее 1
g)
Прочность на сцепление с бетонным основанием, МПа - не менее 0,5
h)
Максимальная фракция, мм – не более 0,33
i)
Расход воды на 1 кг смеси, л – не более 0,36
j)
Расход смеси при слое в 1 мм, кг/м2 – не более 1,2
k)
Рекомендуемая толщина слоя, мм. – 1-3
j)
Адгезия - высокая
3. Огрунтовка стен – профессиональной грунтовкой глубокого проникновения с повышенным
содержанием антисептика со следующими характеристиками используемого материала:
a)
Связующее – акриловый сополимер
b)
Уникальные компоненты - добавки против грибка и плесени
c)
Предназначение – для нанесения на просохшие минеральные поверхности: бетон, штукатурку,
кирпич и т. п., предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности.
d)
Использование и особенности – применяется для пропитки и укрепления пористых, непрочных,
сильно впитывающих и мелящих поверхностей. Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая
споры биологических образований (грибок, водоросли и т. д.). Улучшает сцепление между
поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную
износостойкость.
e)
Время высыхания при температуре (+20+2)°C, мин – не более 30
f)
Расход на однослойное покрытие, м²/ л – не менее 120
g)
Сухой остаток, % - не более 5
h)
Плотность, кг/л – не менее 1,00
i)
Расход, м2/л – не более 10
j)
Разбавитель – вода
k)
Срок годности, мес. – не менее 24
4. Окраска стен – высококачественная,
водно-дисперсионной краской со следующими
характеристиками:
a)
Свойства - Высококачественная глубокоматовая водно-дисперсионная моющаяся, стойкая к
мытью краска.
b)
Область применения - для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих
помещений и помещений с повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным,
кирпичным, деревянным поверхностям
c)
Связующее - дисперсия стиролакрилового сополимера.
d)
Белизна – не менее 95%
e)
Разбавитель – вода.
f)
Плотность, кг/л – не менее 1,55
g)
Сухой остаток, % - не более 63
h)
Возможность применения распылителя – возможно
i)
Расход, л/м.кв. – не более 0,11
j)
Время высыхания (при 20 °С), мин – не более 90
k)
Срок годности, мес. – не менее 24
5. Пароизоляция - со следующими характеристиками используемого материала:
a)
Поверхностная плотность, г/м2 – не менее 90
b)
Разрывная нагрузка по длине, Н – не менее 110
c)
Разрывная нагрузка по ширине, Н – не менее 90
d)
Относительное удлинение по длине при разрыве, % - не менее 115
e)
Относительное удлинение по ширине при разрыве, % - не менее 130
f)
Коэффициент фильтрации, м/сут (при вертикальной нагрузке Р=0,01 Мпа):

в направлении перпендикулярном к плоскости полотна - не менее 60
g)
h)
i)
30

в направлении перпендикулярном в плоскости полотна - не менее 30
g)
Теплопроводность, Вт/(мК) – не более 0,08
h)
Коэффициент вариации по массе, % - не более 15
i)
Неровнота по массе, % - не более 10
j)
Срок эксплуатации, лет – не менее 15
k)
Стойкость к УФ-излучению – не хуже чем высокая
l)
Диапазон рабочих температур, °С – не хуже чем от – 50 до + 100
6. Внутренний шумоподавляющий слой - со следующими характеристиками используемого материала:
a)
Свойства – Высококачественный негорючий гидрофобизированный минераловатный материал
на основе базальтовых горных пород
b)
Назначение - ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
(СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ ОТРАЖЕННОЙ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ. ЭФФЕКТ: РАЗБОРЧИВАЯ РЕЧЬ,
ИСЧИЗНОВЕНИЕ ЭХА, СЛЫШИМОСТЬ ЗВУКОВ ВОВРЕМЯ И Т.П.)
c)
Плотность кг/м³ - не более 50
d)
Теплопроводность, Вт/(мк) – не более 0,034
e)
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа– не менее 8
f)
Водопоглащение при полном погружении по объему, % - не более 1,0
g)
Паропроницаемость, мг/м*К*Па – не менее 0,3
h)
Горючесть, класс – НГ
i)
Коэффициент звукопоглощения NRC – не менее 0,94
7. Подвесной потолок и облицовка стены- со следующими характеристиками используемого материала:
a)
Свойства - увеличение звукопоглощающей способности поверхности помещения, т.е. устранение
эффекта “эха”, уменьшение интенсивности отраженных звуковых волн
b)
Назначение - для помещений, к которым предъявляются повышенные требования по
шумопоглощению и звукоизоляции, являются звукопоглощающей облицовкой в конструкциях
подвесных потолков и стен с целью улучшения акустических характеристик помещения
c)
Масса, кг/м2 – не более 9,5
d)
Плотность, кг/м3 – не более 730
e)
Толщина, мм – не менее 12,5
f)
Экология - чистый материал, не содержащий формальдегидов
g)
коэффициент шумопоглощения, ɑ - не менее 0,5
8. Шпатлёвка стыков плит системы шумопоглощения - со следующими характеристиками
используемого материала:
a)
Основа – высокопрочный гипс с полимерными добавками
b)
Предназначение – для внутренних работ, заделка стыков гипсокартонных ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ и
панелей на их основе
c)
Максимальная фракция, мм – не более 0,15
d)
Расход, кг/м.кв - не более 0,5
e)
Прочность на сжатие, МПа - не менее 5,0
f)
Прочность при изгибе, МПа - не менее 2,5
g)
Рекомендуемая толщина слоя, мм – 1 – 5
h)
Рабочая температура, °С – не хуже чем + 10
9. Огрунтовка поверхности потолка - со следующими характеристиками используемого материала:
a)
Основа - водная дисперсия сополимеров акрилатов
b)
Предназначение – для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей,
цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей
c)
Уникальные компоненты - добавки против грибка и плесени
d)
Расход, мл/м.кв - не более 250
e)
Время высыхания, мин - не более 120
f)
Вхождение в поверхность, мм - не менее 2
g)
Срок годности, лет – не менее 1
h)
Рабочая температура, °С – не хуже чем + 5
10. Огрунтовка металлических поверхностей - со следующими характеристиками используемого
материала:
a)
Свойства - грунт относится к типу алкидных (глифталевых) и не впитывается в покрываемую
поверхность (даже в деревянную)
b)
Область применения - для разных типов материалов и поверхностей: металл, пластик, фанера,
древесина, ДСП, МДФ. С её помощью поверхности готовят для последующего покрытия эмалями или
же просто защищают, уберегая от влаги или ржавчины.
31
c)
Состав — суспензия пигментов в пентафталевом лаке. В состав также входят растворители,
сиккативы, ингибиторы коррозии и стабилизирующие добавки
d)
Нелетучих веществ, % - не более 60
e)
Плотность, кг/л – не менее 1,25
f)
Степень перетира, мкм – не более 40
g)
Условная вязкость – не менее 45
h)
Время полного высыхания (при температуре 20°С), час – не более 12
i)
Твердость пленки – не менее 0,35
j)
Адгезия пленки, балл – не более 1
k)
Срок годности, мес. – не менее 24
11. Покраска потолка и металлических поверхностей - высококачественной, водно-дисперсионной
краской со следующими характеристиками:
a)
Свойства - Высококачественная шелковисто-матовая, водно-дисперсионная, моющаяся, стойкая
к истиранию краска.
b)
Область применения - для высококачественных окрасочных работ внутри любых помещений, по
всем типам поверхности. Рекомендуется для детских садов, школ, ВУЗов, больниц, гостиниц и МОП с
высокой влажностью и проходимостью
c)
Состав - стирол — акрилатная дисперсия титандииоксид
d)
Белизна – не менее 95%
e)
Устойчивость к мокрому истиранию (ДИН 53778), циклы истирания – не менее 5000
f)
Плотность, г/см²– не менее 1,5
g)
Показатель pH - не более 9
h)
Возможность применения распылителя – возможно
i)
Расход, мл/м² – не более 300
j)
Укрывистость, %:

Яркость – не менее 90, 0

Коэффициент контрастности – не менее 99
k)
Срок годности, мес. – не менее 24
12. Замена части штучного паркета – паркет штучный, со следующими характеристиками используемого
материала:
a)
Толщина, мм – не менее 16
b)
Длина, мм – не менее 420
c)
Ширина, мм – не менее 60
d)
Твердость по Бринеллю
e)
Средняя плотность древесины, кг/м³ - не менее 680
f)
Коэффициент объёмной усушки древесины, % - не более 0,43
g)
Предел прочности древесины (вдоль волокон), МПа:

При сжатии – не менее 57

При растяжении – не менее 123

Статическом изгибе – не менее 107

Скалывании радиальном –не менее 10
h)
Влажность, % - не более 9
i)
Сорт – не хуже чем селект (без сучков, чёрных глазков, включений и заболони. Цвет
однотонный)
j)
Распил радиальный, % - не менее 50
13. Клей для паркета - высокоэффективный двухкомпонентный клей без растворителей с увеличенным
рабочим временем для приклеивания различных видов паркета, в том числе и на бетонное основание, со
следующими характеристиками:
a)
Основа – смола на основе полиуретанов
b)
Время жизни смеси 6 кг смеси при 20 °С – не менее 60 мин
c)
Расход – не более 1,5 кг/м2
d)
Смешивание компонент – 10:1
e)
Время отверждения, при 20 °С – не более 12 часов
f)
Минимальная рабочая температура, °С - 10
g)
Время для работы в нанесенном состоянии, мин – не менее 100 (может быть меньше в
зависимости от количества смеси, температуры, влажности!)
14. Огрунтовка поверхности паркета - высокоэффективной содержащей растворители
двухкомпонентной грунтовкой по паркету и напольным покрытиям из дерева, со следующими
характеристиками:
a)
Основа - полиуретан
32
b)
Вязкость (DIN 4) – не менее 17s
c)
Массовая доля нелетучих веществ, % - не более 31
d)
Время высыхания (при T, °С – 20), час – не более 8
e)
Расход, мл/кв.м – не менее 120
f)
Смешивание компонент – 1:1
g)
Рабочее время готовой смеси, час – не менее 3,5
h)
Содержание летучих органических соединений (VOC), г/л – не более 500
i)
Разбавитель - грунтовка полностью готовая к применению и не разбавляется
15. Лакокрасочное покрытие паркетных полов - со следующими характеристиками используемого
материала:
a)
Состав - смесь смол, высшего качества, на алкидной основе + растворители
b)
Область применения - спортивные залы, места, подвергающиеся максимальным нагрузкам,
частому мытью
c)
Содержание сухого остатка, % - не менее 53
d)
Массовая доля летучих веществ, % - не более 45
e)
Удельный вес – не менее 0,89 (Н2О = 1)
f)
Скорость испарения – 0,13 (Бутил ацетат = 1)
g)
Время вы ссыхания между слоями, ч – не более 7,5
h)
Время полного высыхания (при T, °С – 20), час – не более 12
i)
Расход, мл/кв.м – не более 150
16. Облицовка стены (передней)по каркасу – сайдинг панелями со следующими характеристиками:
a)
Размеры (ДхШхТ), мм – не более 3600х190х10
b)
Основа - фиброволокно
c)
Вес одной панели, кг – не менее 11,0
d)
Площадь полезная одной панели, м² – не более 0,576
e)
Водопоглощение, % - не более 20
f)
Плотность, кг/м3 - не менее 1300
g)
Модуль упругости при изгибе, МПа:

вдоль волокон – не менее 13000

поперек волокон – не менее 15000
h)
Морозостойкость:

число циклов – не хуже чем 150

остаточная прочность, % - не менее 90
i)
Предел прочности при изгибе, МПа - не менее 24
j)
Группа горючести – не хуже чем Г1
k)
Температурный режим монтажа, °C – не хуже чем от – 50 до + 45
l)
Долговечность, лет – не менее 25
m)
Цвет по RAL – аналог дуба натурального
17. Облицовка стен парапетов- аквапанелями древесноволокнистыми высокой плотности со
следующими характеристиками:
a)
Состав – прессованные древесные волокна с органическими связующими с нанесением
специального искусственного покрытия из синтетических смол (меламина)
b)
Плотность (EN 323), кг/м³ - не менее 680
c)
Разбухание по толщине за 24 часа (EN 317), % - не более 22
d)
Предел прочности при изгибе (EN 310), Н/мм² – не менее 16
e)
Модуль упругости при изгибе (EN 310), Н/мм² - не менее 2300
f)
Предел прочности при разрыве (EN 319), Н/мм² - не менее 0,35
g)
Отрыв поверхности (EN 311), Н/мм² - не менее 0,80
h)
Влажность (EN 322), % - не более 12
i)
Содержание формальдегида (EN 120), мг/100г – не более 8 (Класс эмиссии Е1)
j)
Цвет по RAL – аналог зелёная мамба
18. Облицовка степеней, подступёнок и части стены панелями - со следующими характеристиками
используемого материала:
a)
Класс износостойкости – не менее 33
b)
Толщина, мм – не менее 9
c)
Стойкость к истиранию (EN 13329) – не менее АС5
d)
Коэф. истирания, IP (EN 13329) - не менее 4200
e)
Степень нагрузки – не хуже высокая
f)
Пожарная безопасность – не хуже Г1; В2; РП1; Д2; Т2
g)
Антистатичность, кВ/м – не более 1
33
h)
устойчивость к пятнообразованию (от продуктов бытовой химии) – не хуже высокой
i)
сопротивление скольжению(DIN 51130) – не менее R10
j)
коэффициент эмиссии (выделения формальдегида), мг/м³ – не более 0,01
k)
водостойкость - водостойкий
l)
защитный слой, мкм – не менее 450
19. Учебная доска под мел - со следующими характеристиками используемого материала:
a)
Материал – стекло
b)
Характеристики – закалённое, триплекс
c)
Размер ШхД, м – не менее 1,3х7,0
d)
Толщина, мм – не менее 110
e)
Нагрузочная прочность, кг/м² - не менее 100
f)
Предельные характеристики прочности, МПа – не менее 250
g)
каркас – алюминий
h)
подсветка – верхняя направленная LED
i)
Гарантия, мес. – не менее 24
20. Накрытие парапетов и устройство отбойников по стенам - плитами ламинированными
древесноволокнистыми высокой плотности со следующими характеристиками:
a)
Плотность, кг/м³ – не менее 1000
b)
Толщина, мм – не менее 15
c)
Стойкость к истиранию (EN 13329) – не менее АС5
d)
Коэф. истирания, IP (EN 13329) - не менее 4200
e)
Степень нагрузки – не хуже чем высокая
f)
Пожарная безопасность – не хуже Г1; В2; РП1; Д2; Т2
g)
Антистатичность, кВ/м – не более 1
h)
Предел прочности при изгибе, H/мм² – не менее 22
i)
Модуль упругости на изгибе, H/мм² – не менее 2700
j)
Предел прочности при разрыве, H/мм² - не менее 0,6
k)
коэффициент эмиссии (выделения формальдегида), мг/м³ – не более 0,01(Класс эмиссии – Е1)
l)
водостойкость –не хуже чем высокая
m)
Влажность, % – не более 8
21. Установка радиаторов отопления - для отопления помещений и со следующими характеристиками:
a)
Рабочее давление, атм – не менее 10
b)
Испытательное давление, атм – не менее 15
c)
Максимальная температура теплоносителя, °С – не менее 110
d)
Допустимое pH воды – не менее 9,0
e)
Мощность 1 секции радиатора (при температурном графике 90/70), Вт - не менее 190
f)
Толщина радиатора, мм – не более 100
g)
Тип подключения – боковое (правое и левое)
h)
Гарантия производителя, лет – не менее 10
22. Установка термостатического клапана - со следующими характеристиками используемого
материала:
a)
Макс. рабочая температура, °C – не менее 110
b)
Макс. рабочее давление, бар – не менее 15
c)
Материал - никелированная латунь
23. Термостатическая головка со встроенным газозаполненным датчиком – со следующими
характеристиками:
a)
Описание - газоконденсатное заполнение сильфона и защита от замерзания
b)
Диапазон настройки, °C – не хуже чем от + 5 до + 28
c)
Тип присоединения – клемное
24. Облицовка каркаса кафедры – плитами со следующими характеристиками используемого материала:
a)
Состав – прессованные древесные волокна с органическими связующими с нанесением
специального искусственного покрытия из синтетических смол (меламина)
b)
Плотность (EN 323), кг/м³ - не менее 680
c)
Разбухание по толщине за 24 часа (EN 317), % - не более 22
d)
Предел прочности при изгибе (EN 310), Н/мм² – не менее 16
e)
Модуль упругости при изгибе (EN 310), Н/мм² - не менее 2300
f)
Предел прочности при разрыве (EN 319), Н/мм² - не менее 0,35
g)
Отрыв поверхности (EN 311), Н/мм² - не менее 0,80
h)
Влажность (EN 322), % - не более 12
i)
Содержание формальдегида (EN 120), мг/100г – не более 8 (Класс эмиссии Е1)
34
j)
Цвет по RAL – аналог серого
25. Устройство дверей металлических - со следующими характеристиками:
a)
Толщина стального листа – не менее 1,5 мм. Количество листов - не более 2х на одну дверь.
b)
Размер – в точном соответствии с проёмом.
c)
Двери должны быть облицованы наличником, покрыты порошковой антикоррозионной,
ударопрочной краской с 2х сторон. Облицованы с одной стороны декоративной отделкой типа
«ламдекор»
d)
Иметь как минимум по два замка, один из которых должен быть сейфового типа с ригелями.
e)
Толщина полотна дверей, мм. – не более 40
f)
Количество петель на 1 полотно – не менее 3
g)
Цвет окраски дверей по RAL – аналог дуб натуральный
26. Монтаж освещения – светильники направленного освещения со следующими характеристиками:
a)
Потребляемая мощность, W – не более 35
b)
Цветовая температура, К – не менее 3000
c)
Световой поток, Лм – не менее 2370
d)
Тип источника света – 30W, LED
e)
Цветопередача, Ra – не менее 80
f)
Температурный режим, °C – не хуже чем от – 25 до + 45
g)
Входное напряжение, V – не более 240
h)
Пылевлагозащита - не хуже чем IP 40
i)
Время работы, час – не менее 50 000
j)
Гарантия, лет – не менее 3
1.5.Требования по качеству, приемлемости, безопасности проведения работ:
Производство работ осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм, правил,
стандартов, технических условий и других нормативных документов, а также же с выполнением
мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
Законодательство о техническом регулировании:
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ « О техническом регулировании».
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
1.6. Передаваемая вместе с работой, услугой, либо до начала исполнения документация:
Оригиналы сертификатов качества и сертификатов соответствия на материалы, поставляемые
Подрядчиком и используемые при проведении работ.
1.7. Сроки и условия выполнения Договора и контроль за качеством выполняемых работ:
Для улучшения контроля над качеством работ вводится поэтапная процедура выполнения
договора:
Этап согласования - в течение двух рабочих дней, с даты начала исполнения Договора,
Подрядчик обязан окончательно согласовать с Заказчиком применяемые материалы с предъявлением
оригиналов сертификатов на них.
В случае двукратного не согласования материалов Заказчик имеет право отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке.
Этап не оплачивается.
Приступить к этапу выполнения работ Подрядчик может только после исполнения Этапа
согласования.
Этап выполнения работ - непосредственно проведение работ
Выполнение этапов осуществляется по согласованному и утверждённому Заказчиком графику
выполнения работ.
1.8. Условия приемки работ, услуг заказчиком:
Проверка результатов работ производится комиссией назначенной Заказчиком. При обнаружении
дефектов и недоделок, их устранение производится в срок не более 3 (Трех) дней с составлением
соответствующего акта и за счёт подрядчика. Результатом работы комиссии является составление акта
сдачи – приёмки выполненных работ
1.9. Действия сторон в случае сомнений в качестве работ, услуг:
Составление акта разногласий, осуществление сплошной или выборочной проверки
произведенных работ у независимого эксперта с отнесением всех расходов по проверке на подрядчика
35
1.10. Гарантийные обязательства
Гарантия на полный объём работ сроком не менее двух лет. Если в период гарантийного срока
обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае,
если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в разумный срок, согласованный
сторонами и зафиксированный в акте.
1.11. Срок и условия начала исполнения Договора:
Началом исполнения Договора считается дата получения от Заказчика уведомления о готовности
передачи объекта для начала проведения работ. Уведомление передаётся Подрядчику в письменном
виде, под роспись о получении.
1.12 Указание всех существенных условий договора.
Наступление любого из нижеперечисленных обстоятельств влечет односторонний отказ Заказчика от
исполнения договора:
- Несоответствие проводимых работ требованиям Технического задания и локальному сметному
расчету;
- Двукратное несогласование образцов применяемых материалов;
- Просрочка начала выполнения работ более чем на 2 (Два) рабочих дня со дня согласования
образцов применяемых материалов;
- Несоответствие материалов, используемых при выполнении работ техническим
характеристикам, указанным в Техническом задании, в локальных сметных расчетах.
- Несоблюдение сроков выполнения работ более чем на 5 (Пять) календарных дней или
невозможность их выполнения Подрядчиком
Дополнительно: Работы проводятся на охраняемой территории, поэтому график работ и
пропускной режим требуют дополнительных согласований. Вследствие пропускного режима все
специалисты, проводящие ремонт, должны иметь гражданство РФ и РБ, а также регистрацию в Москве и
Московской области с доступным местом проживания.
2. Место, срок выполнения работ:
Место выполнения работ: г. Москва, г.Зеленоград, площадь Шокина, д.1, МИЭТ
Срок выполнения работ: Срок выполнения работ составляет 20 (Двадцать) дней, с даты получения
уведомления от Заказчика о готовности передачи объекта для начала выполнения работ по
согласованному графику. Досрочное выполнение работ допускается.
3.
Требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ,
оказываемых услуг, которые являются предметом закупки.
В заявке необходимо указать следующие сведения о материалах, используемых при проведении работ:
- Наименование материалов и товаров, их торговый знак (его словесное обозначение) позволяющий
однозначно идентифицировать данный товар, производителя товара. Торговый знак не требуется, если
предлагаемый материал или товар выпускается и реализуется без оного. В этом случае необходимо
указать на отсутствие товарного знака.
- Конкретные технические характеристики к материалам, используемым при проведении работ,
требования к которым указаны в Техническом задании.
- Претенденту на участие в проведения запроса цен необходимо представить указанные сведения в виде
таблицы:
Вид и назначение работы
Марка, наименование или
товарный знак используемого
материала, его производитель.
Технические характеристики
материалов
Описание в заявке предендентом на участие в запросе цен функциональных характеристик и
качественных характеристик товара путем указания неконкретных характеристик товаров, в том числе
путем одновременного указания нескольких товарных знаков в отношении одного товара или
добавление в заявке слов «или эквивалент», указание диапазона значений вместо конкретного значения
и т.п. расценивается комиссией как не предоставление сведений, и влечет отказ в участии в запросе цен.
36
При описании характеристик используемых в работах товаров, претендент должен
исчерпывающим образом указать все марки и наименования товаров, по которым заказчиком
установлены те или иные значения в Техническом задании.
37
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ___/203
на выполнение работ для нужд Заказчика
г. Москва
«___» ______ 2015г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице________________, действующего на основании
______________с одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в
лице_____________, действующего на основании____, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем Стороны, а по отдельности – Сторона, с соблюдением требований Федерального закона от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов
процедуры закупки подрядных работ для нужд Заказчика путем проведения открытого запроса цен
(протокол №
________от____2015 г.) заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика
работы по ремонту поточной аудитории № 1201 МИЭТ (далее - работы по Объекту, работы), и сдать их
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2 Выполнение работ по Объекту осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом
(Приложение № 1) и ведомостью объемов работ (Приложение №2), а также в соответствии с
требованиями СНиПов и ГОСТов.
1.3. Качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям,
установленным нормативными документами.
1.4. Работы по Объекту считаются выполненными после подписания сторонами Акта о приемке
выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата
России от 11 ноября 1999 года №100).
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена Договора составляет ______________________ рублей (__________________________) рубля
____ копеек, в том числе НДС...
2.2. Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом и (при необходимости) понижающим
коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены Договора к локальному сметному расчету.
Локальные сметные расчеты обсчитаны базисно-индексным методом по Федеральным единичным
расценкам (ФЕР-2001) в автоматизированной программе Гранд-СМЕТА, рекомендованной Госстроем
России к использованию для проверки проектно-сметной документации и первичной учетной
документации в строительстве.
2.3. Цена Договора является фиксированной на весь период действия Договора и не может быть
изменена, за исключением случаев:
2.3.1. снижения цены Договора по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором
объема работ и иных условий исполнения Договора;
2.3.2. сокращения потребности Заказчика в работах, при этом Заказчик обязан снизить цену Договора
пропорционально объему фактически выполненных Подрядчиком работ.
2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения
расчетного счета Подрядчика он обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом
Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет
Подрядчик. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Заказчика.
2.5. Заказчик вправе произвести авансовый платеж в размере 30% (Тридцати процентов) в течение 5
(пяти) банковских дней с даты передачи Объекта для выполнения работ.
2.6. Расчет за выполненные работы производится за вычетом аванса ( при условии его выплаты) в
течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты утверждения Акта о приемке выполненных работ
38
приемочной комиссией, на основании счета, счета-фактуры (при необходимости) и подписанного
сторонами Акта о приемке выполненных работ.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Работы по Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в строгом соответствии с
Графиком выполнения работ (Приложение № 3).
3.2. Срок выполнения работ – в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения уведомления о готовности
передачи объекта для начала производства работ по согласованному графику. Досрочное выполнение
работ допускается.
3.3. Условия и порядок внесения изменений в График выполнения работ в соответствии с изменениями
оговорены в п.8 Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1.
Заказчик имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в
его деятельность.
4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления
проверки хода и качества выполнения работ.
4.1.3. Осуществлять приемку работ, в том числе выполненных досрочно.
4.1.4.Давать указания Подрядчику об устранении недостатков, выявленных в результатах выполненных
им работ.
4.1.5.Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность
использования результата работ для целей, указанных в Договоре.
4.1.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик
не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.1.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо
поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения
убытков.
4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2.
Заказчик обязан:
4.2.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Объекту, организовать
приемку их результата и оплатить обусловленную Договором стоимость работ по Объекту.
4.2.2. Передать Подрядчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ
Объект, пригодный для производства работ, по Акту, подписанному сторонами.
4.2.3.Осуществлять контроль и технический надзор за работами по Объекту (объемами, качеством,
стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметной документацией, условиями
Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.2.4.Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне выполнения работ, а также
допуск к строениям, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.
4.3. - На основании полученного от Подрядчика в порядке, предусмотренном п.13 Договора,
уведомления о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком
приемку работ по Объекту с оформлением Акта о приемке выполненных работ, в соответствии с
порядком, установленным Государственными Элементными Сметными Нормами ГЭСН 2001 и
Федеральными едиными расценками ФЕР 2001.
4.4. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п. 2 Договора.
4.5. Назначить комиссию по приемке работ по Объекту с участием представителей Подрядчика.
4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
5.1. Подрядчик имеет право:
5.1.1. Определять способы ведения работы.
5.1.2. Досрочно завершить работы по Объекту.
5.1.3. Требовать оплаты произведенных в соответствии с Договором работ по Объекту.
5.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. Подрядчик обязан:
39
5.2.1.Приступить к выполнению работ по Договору по графику выполнения работ и качественно
выполнить все работы по Объекту, строго соблюдая График выполнения работ (Приложение №3).
5.2.2. Использовать в работе основные материалы в строгом соответствии со Сведениями о
материалах, используемых при выполнении работ (Приложение №6). Согласовывать с Заказчиком
характеристики остальных приобретаемых материалов, применяемых в объеме сметы. На этапе завоза
материалов на Объект Подрядчик обязан предоставить оригиналы Сертификатов качества и
соответствия и накладные на материалы.
5.2.3. Выполнить работы по Договору в следующем порядке:
5.2.3.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности передачи
объекта для начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику образцы
применяемых материалов. В случае не предоставления Заказчику образцов применяемых материалов
Договор расторгается. По результатам согласования образцов Заказчик вправе подписать
соответствующий Акт. Подрядчик вправе приступить к выполнению работ только после согласования
образцов применяемых материалов.
5.2.3.2.Выполнить работы в строгом соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1).
5.2.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения
работ на Объекте в точках подключения.
5.2.5. Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия,
строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего
оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых Заказчиком.
Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. Ущерб, причененный
Заказчику в результате утраты или повреждения имущества Заказчика, подлежит возмещению в полном
объеме Подрядчиком.
При этом применяемые в работе материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты
соответствия системы «Мосстройсертификация» или других уполномоченных органов.
5.2.6. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, промышленной безопасности,
электробезопасности и пожарной безопасности и требований по мероприятиям ГО и ЧС (в соответствии
с действующими нормами и правилами ГО и ЧС), рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и
временное ограждение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. Подрядчик
обязан выполнять требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести
ответственность за их нарушение.
5.2.7. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ
и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения
Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием,
Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно
указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
5.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
-непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования;
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
- необходимости изменить предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в
таких работах, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных
Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.2.9. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору
привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика
выполнения работ.
5.2.10. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы, при этом
Подрядчик обязуется не привлекать к работам по выполнению Договора персонал, не имеющий
необходимых виз, лицензий и разрешений на пребывание и работу на территории г. Москва, а также не
прошедших аттестацию по работам, соответствующим предмету Договора. Вахтовый метод работы не
допускается.
5.2.11. Производить работы по Объекту в соответствии с регламентом производства работ по г. Москве.
5.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской
Федерации.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
40
6.1. Подрядчик обязан приступить к работам по Объекту в строгом соответствии с Графиком
выполнения работ не позднее 2 (двух) дней с момента передачи Объекта с соблюдением общих
требований:
а) строительный контроль должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством,
включая Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства», МДС 12-9.2001, утвержденный постановлением Госстроя
России от 08.06.01 № 58. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др.
б) производство работ должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм,
правил, стандартов, технических условий, а также других нормативных документов, с выполнением
мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
в) уполномоченный представитель Подрядчика должен ежедневно присутствовать на объекте в рабочее
время.
г) обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней
территории.
д) в процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей
территории строительными отходами.
6.2 Подрядчик письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных
скрытых работ.
6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в течение не более 3 (Трех) дней переделать
эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой
обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую
организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
6.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком
осуществляют технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит
проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.
6.5. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода ремонтных работ.
6.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет
к задержке выполнения работ по Объекту, Подрядчик имеет право на продление сроков работ на
соответствующий период.
7.ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
7.1. По завершении работ по Объекту Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных
работ .
7.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Акта о приемке выполненных
работ направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке или мотивированный отказ от приемки
работ по Объекту. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами
составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков и порядка их выполнения.
7.3. Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного акта
устранить выявленные недостатки за свой счет.
7.4. Датой выполнения работ по Объекту считается дата подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ.
7.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы,
также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
7.6. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении работ Договор подлежит
расторжению, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить
фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение работ по
Договору.
7.7. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы по Объекту.
7.8. Подписание Акта о приемке выполненных работ осуществляется Сторонами либо
уполномоченными представителями Сторон Договора. Для подтверждения полномочий на подписание
Акта представители сторон предъявляют заверенные надлежащим образом документы,
подтверждающие их полномочия.
7.9. Акт, который подписан лицом, не предусмотренным Договором и не имеющим полномочий на
подписание таких документов, не принимается в качестве доказательства приемки работ Заказчиком и
не предоставляет Подрядчику права требовать оплаты работ.
41
8. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ.
8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора на выполнение работ вправе
изменить предусмотренный Договором объем таких работ при изменении потребности в таких работах,
или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но
связанных с работами, предусмотренными Договором.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также
других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно
повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается
соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.
10.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими
условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
10.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с
даты утверждения Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за
свой счет в разумный срок , согласованный Сторонами и зафиксированный в акте.
10.4. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня
получения уведомления Заказчика, оформленного в порядке, предусмотренном п.13 Договора.
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При
отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик
для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию,
обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут
ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором,
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от объема невыполненных обязательств Заказчика, предусмотренных
Договором.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ с учетом особенностей
финансирования, предусмотренных п.15.4. Договора.
11.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
42
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства по Договору. Неустойка устанавливается в размере 0,1 % (одной десятой
процента) от стоимости невыполненных работ по Объекту в установленный Договором срок.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.4. Подрядчик несет ответственность по Договору за действия привлекаемых им к его исполнению
третьих лиц, как за свои собственные.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением
совместного протокола разногласий.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих
обязательств по Договору, заинтересованная сторона может направить претензию другой стороне. При
этом ответ на претензию по существу предъявленных требований должен быть направлен
заинтересованной стороне не позднее 2 (Двух) дней с даты ее получения другой стороной.
12.3. К отношениям сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской
Федерации. При неразрешённости претензий заинтересованная сторона вправе обратиться с
требованиями в Арбитражный суд г. Москвы.
12.4. По соглашению сторон возникший спор может быть передан сторонами на рассмотрение
третейского суда.
13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
13.1. Все юридически значимые заявления (заявки, извещения, уведомления, требования, претензии и
т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре.
13.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной связью или по
электронной почте с последующим представлением оригинала.
13.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором,
вступает в силу в день доставки такого заявления лицу, которому оно адресовано.
13.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в течение 3
(трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым допустимым Договором
способом направления заявлений.
Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски отсутствия
у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В
частности, все заявления, указанные в п.13.1 Договора считаются доставленными, а их юридические
последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения
отправителя, адресу получателя.
13.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей
заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий:
13.5.1. При направлении заявления заказным письмом - в день получения отправителем уведомления, на
дату, указанную получателем в уведомлении о вручении, либо в день получения отправителем
уведомления об отказе адресата от получения такого письма или получения отправителем уведомления
о возврате письма – на дату, указанную в соответствующем уведомлении;
13.5.2. Согласно указания на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии заявления
при отправке курьерской службой;
13.5.3. Согласно полученного отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки
заявления по электронной почте.
14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
14.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При
одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения
одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.
14.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном
нарушении Договора другой Стороной. Существенным признается нарушение Договора одной из
Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается
того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора, а также иные существенные
нарушения, прямо указанные в Договоре.
43
Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из
Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.
14.3. Стороны пришли к соглашению о том, что наступление следующих обстоятельств является
существенными нарушениями Подрядчиком условий Договора:
14.3.1.Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.5.2.3 Договора
14.3.2.Несоответствие выполненных работ по Объекту Техническому заданию и локальным сметным
расчетам (Приложение №1)
14.3.3. Несоответствие материалов, используемых при выполнении работ по Объекту, техническим
характеристикам, указанным в локальном сметном расчете (Приложении №1) и в сведениях о
материалах, используемых при выполнении работ (Приложение №6);
14.3.4. Двукратное несогласование образцов применяемых материалов;
14.3.5. Просрочка начала выполнения работ более чем на 2 (Два) рабочих дня со дня согласования
образцов применяемых материалов
14.3.6. Несоблюдение сроков выполнения работ более чем на 5 (Пять) календарных дней или
невозможность их выполнения Подрядчиком.
При наступлении любого из вышеперечисленных обстоятельств Заказчик вправе заключить с
Подрядчиком соглашение о расторжении Договора, либо Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с
мотивированным требованием о расторжении Договора с указанием срока для получения ответа на
данное требование. В случае неполучения ответа данное требование будет являться основанием для
расторжения Договора по соглашению сторон.
14.4. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме.
14.5. Требование одной из Сторон о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только
после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа
в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
14.6. Договор считается расторгнутым, а обязательства сторон прекращенными:
14.6.1. По соглашению Сторон – с момента заключения Сторонами соглашения о расторжении
Договора;
14.6.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;
14.6.3. По требованию Заказчика в порядке, предусмотренном п.14.3 Договора – с момента истечения
срока неполучения ответа от Подрядчика на предложение о расторжении Договора.
14.7. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
15.1. Срок исполнения Договора:
- Подрядчиком – определяется фактическим выполнением всего комплекса работ по Объекту и
исполнением иных обязательств по Договору в полном объеме;
- Заказчиком – оплатой выполненных работ в полном объеме, на условиях, предусмотренных
Договором.
Срок действия Договора:
- с момента подписания Договора с соблюдением установленных законодательством Российской
Федерации сроков заключения Договора до момента исполнения обязательств сторон в полном объеме,
включая гарантийные, либо до момента прекращения по иным основаниям обязательств сторон. В части
неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения.
15.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
15.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или частично,
другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
15.4. Договор финансируется из целевых средств. В случае отсутствия либо уменьшения целевого
финансирования, Стороны согласовывают новые сроки, а при необходимости и другие условия
Договора, при этом Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Договора. Размер
причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.
15.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о
ходе исполнения обязательств по Договору.
15.6. Стороны по Договору гарантируют наличие у них прав и полномочий, необходимых для
подписания Договора, а также отсутствие иных ограничений, вытекающих из закона, учредительных
документов или иных оснований, препятствующих заключению Договора.
15.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
44
15.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
15.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложения:
1.
Локально-сметный расчет- приложение № 1
2.
Ведомость объемов работ- приложение № 2
3.
График выполнения работ- приложение № 3
4.
Акт передачи объекта- приложение № 4
5.
Распоряжение о создании комиссии по приемке Объекта- приложение № 5
6.
Сведения о материалах, используемых при выполнении работ – Приложение №6
16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
(МИЭТ)
Адрес места нахождения: 124498, Москва, Зеленоград,
площадь Шокина, д.1.
Заказчик
_____________
« »
2015г.
Подрядчик
_______________
« »
2015г.
45