ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ»
______________________________________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
С.А. Ефимов
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
«Повышение надежности электроснабжения к.001 с изменением схемы
электроснабжения ТП-10»
Приглашение к участию в открытом конкурсе опубликовано 28 августа 2013 года на
официальном сайте проведения закупок и сайте ОАО «НПО ИТ».
номер извещения
.
Исполнитель:
С.В. Зорин
2013 год, Московская область, г. Королев
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПАКЕТА
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Наименование раздела
1.
Приглашение к участию в конкурсе (Раздел 1)
2.
Информационные карты конкурса (Раздел 2)
3.
Техническое задание и требования к поставляемому товару, работам,
услугам (Раздел 3)
4.
Проект договора (Раздел 4)
5.
Реестр документов конкурсной заявки (Раздел 5)
6.
Образцы документов конкурсной заявки (Раздел 6)
Раздел 1.
Приглашение к участию в конкурсе
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ», в целях удовлетворения потребностей
производственного процесса, организует конкурс «Повышение надежности электроснабжения
к.001 с изменением схемы электроснабжения ТП-10».
В конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые удовлетворяют
требованиям, установленным в материалах конкурсной документации.
1. Информация о заказчике
1.1 Наименование
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение
заказчика
измерительной техники» (ОАО «НПО ИТ»)
1.2 Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев,
ул. Пионерская, дом 2
1.3 Ответственные
Информация о конкурсной документации, подготовке конкурсной
исполнители
заявки, процедурам конкурса – Зорин Сергей Владимирович - тел.
(495) 513-13-53;
Информация о предмете конкурса и закупаемым товарам/работам
/услугам: - Нехорошев Владимир Викторович тел.: (916) 548-76-87, (495)
513-13-43; (926) 130-25-26.
2. Информация о закупке
2.1. Предмет
Повышение надежности электроснабжения к.001 с изменением схемы
конкурса:
электроснабжения ТП-10.
(в соответствии с техническим заданием)
2.2. Количество
Согласно техническому заданию.
Максимальная
Не более 677320 рублей 00 коп. (с учётом НДС)
цена договора
2.3. Срок поставки,
Начало 09.2013г., окончание:04.11.2013г.
выполнения
работ, оказания
услуг
2.4. Место поставки
141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул.
товара,
Пионерская, дом 2.
выполнения
работ, оказания
услуг:
2.5. Закупки проводятся руководствуясь «Положением о закупочной деятельности ОАО «НПО
ИТ» размещённом на сайте www.npoit.ru
3. Информация о конкурсе
Конкурсная документация находится на сайте www.zakupki.gov.ru и
3.1. Порядок и место
получения
www.npoit.ru, возможно предоставление документации в электронном виде
конкурсной
по официальному запросу на E-mail: [email protected]
документации:
3.2. Размер установленной платы за документацию:
Бесплатно
3.3. Вид и место
Заявка подаётся нарочно или почтовой связью на бумажном носителе, в
представления
запечатанном конверте по адресу: 141074,
Российская Федерация,
заявок:
Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2, к.224-Б
На конверте указывается наименование участника и название конкурса.
факс: (495) 513-13-52, E-mail: [email protected]
3.4. Дата и время
прекращения
приема заявок и
19 сентября 2013 года, 14 час.00 мин.
вскрытия
конвертов:
3.5. Место
141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев,
проведения
ул. Пионерская, дом 2
конкурса:
Раздел 2.
Информационная карта конкурса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Общие сведения
Наименование заказчика: ОАО «НПО ИТ»
Адрес заказчика: 141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев,
ул. Пионерская, дом 2
Предмет конкурса: «Повышение надежности электроснабжения к.001 с изменением
схемы электроснабжения ТП-10».
(в соответствии с техническим заданием).
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 141074, Российская
Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2
Источник выделенных средств: Собственные средства
Номера телефонов и факса ответственных исполнителей:
Информация о конкурсной документации, подготовке конкурсной заявки, процедурам
конкурса – Зорин Сергей Владимирович - тел. (495) 513-13-53, факс (495) 513-13-52;
Информация о предмете конкурса и закупаемым товарам/работам/услугам:
Нехорошев Владимир Викторович тел.: (916) 548-76-87, (495) 513-13-43; (926) 130-25-26.
Язык конкурсной заявки: Русский
Цена и валюта конкурсной заявки
Участник конкурса не может представить конкурсную заявку о частичной поставке
товара, выполнении работ, оказании услуг.
Установленная цена: включает все виды налогов и обязательных платежей (в т.ч. НДС),
транспортные и таможенные расходы с учётом доставки по адресу указанному в пункте 4.
Максимальная цена договора не более 677320 рублей 00 коп. (с учётом НДС)
Цены, приводимые в форме сметы, указываются поставщиком в российских рублях.
Условия оплаты:
Заказчик выплачивает подрядной организации аванс в размере 30% от общей стоимости
работ по настоящему договору, в течении 15 календарных дней с момента подписания
договора.
Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных
в п. 4.1.6. Договора, обязан рассмотреть и направить Подрядчику по 1 подписанному
подлиннику Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки по форме КС-3 или направить
мотивированный отказ (в письменном виде) от приемки выполненных субподрядчиком работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента
подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3 и отчета об использовании давальческих
материалов уполномоченными представителями сторон на основании выставленного счета.
Обязательные условия:
- цена, предлагаемая исполнителем (поставщиком), остается фиксированной на
протяжении всего срока действия договора.
Валюта, в которой выражены цены: российский рубль
Подготовка и подача конкурсных заявок
14 Требования к участнику конкурса:
1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ (КоАП
РФ), на день подачи заявки на участие в закупке;
4) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
15
16
17
18
19
20
21
22
23
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, а также за прошедшие отчетные периоды текущего
календарного года, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
5) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», в случае если Заказчиком было предусмотрено
такое требование в документации о закупке.
6) соответствовать всем требованиям, указанным в Техническом задании.
1. Участник конкурса должен:
- выполнять свои обязательства по уплате налогов и обязательных платежей в бюджеты всех
уровней;
- выполнить свои обязательства по договорам, заключенным ранее с Федеральной службой по
труду и занятости, если таковые имелись в течение последних двух лет, а также представить
информацию о ходе выполнения текущих договоров (если такие имеются);
- иметь достаточное количество собственных средств и ресурсов для своевременного
выполнения графика работ;
- представить документы от изготовителя, подтверждающие полномочия на поставку и
законность приобретения товара.
2. Участник конкурса не может быть неплатежеспособным, его имущество не должно
находиться под судебным контролем, он не может являться банкротом, его делами не должен
распоряжаться какой-либо суд или назначенное судом лицо, его коммерческая деятельность не
должна быть приостановлена, и он не может являться объектом судебного производства в связи
с упомянутым выше.
Участник конкурса должен представить документы, подтверждающие качество товара, работ,
услуг.
Срок действия конкурсной заявки: 50 (пятьдесят) календарных дней с даты вскрытия
конвертов с конкурсными заявками.
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе:
Форма оформления конкурсных заявок и перечень необходимых документов приведены в
разделе 5 и разделе 6 конкурсной документации.
Заявка подаётся нарочно или почтовой связью на бумажном носителе, в запечатанном конверте.
На конверте указывается наименование участника и название конкурса.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. Отдельным
листом идёт опись прилагаемых документов.
Адрес для представления конкурсных заявок: 141074, Российская Федерация, Московская
область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2, к.224(б)
факс: (495) 513-13-52, электронная почта [email protected]
Заявки поданные по адресу предприятия (нарочно) принимаются с 9-00 до 15-00 часов
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Приглашения к участию в конкурсе опубликовано с 28 августа 2013 года на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ОАО «НПО ИТ» www.npoit.ru. (документация размещена в
свободном доступе)
Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 19 сентября 2013 года, 14 час.00 мин.
Дата начала заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных
заявок. 19 сентября 2013 года, по адресу: 141074, Российская Федерация, Московская область,
г. Королев, ул. Пионерская, дом 2, ОАО «НПО ИТ».
Подведение итогов конкурса (выбор победителя): в течение 10 дней со дня заседания Единой
комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок.
Оценка конкурсных заявок
23 Оценка конкурсных заявок будет производиться исходя из наибольшего соответствия
требованиям технического задания и технологическому процессу предприятия, наименьшей
предложенной цены договора, качества выполняемых работ/услуг, сроков исполнения,
репутации/надёжности исполнителя.
При возникновении вопросов заказчик оставляет за собой право до принятия окончательного
решения и заключения договора лично ознакомиться с технической базой исполнителя.
Критерии оценки:
Цена договора: 40%
Квалификация участника: 60%
24 Гарантии – максимально возможные, но не менее периода и объёма, прописанного в
техническом задании.
25
26
27
28
Заключение договора
Заказчик оставляет за собой право увеличения (уменьшения) на 30% объема поставки товара,
работ, услуг исходя из экономической целесообразности и/или складывающейся на рынке
конъюнктуры цен.
Для заключения договора потребуются подтверждения квалификации исполнителя и качества
предоставляемых товаров/работ/услуг. Необходимые документы определяются заказчиком в
рабочем порядке при проведении преддоговорных процедур.
Предполагаемый срок, необходимый для оформления и подписания договора: до 20 дней со
дня уведомления участника конкурса о признании его победителем конкурса.
Особые требования
На территорию ОАО «НПО ИТ» допускаются только граждане РФ.
Требования, указанные в Техническом задании.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (выдержка из Положения):
Заказчик вправе не допускать (отклонять) заявки участников в следующих случаях:
- в отношении которых были приняты судебные решения о признании их не
исполнившими или исполнившими ненадлежащим образом договорные обязательства по
договорам с Заказчиком;
- уклонившихся от заключения договора по ранее проведенным закупочным процедурам
в соответствии с настоящим Положением.
Раздел 3.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурса за право заключения договора подряда с ОАО «НПО ИТ»: «Повышение
надежности электроснабжения к.001 с изменением схемы электроснабжения ТП-10»
1.Основание:
План технического перевооружения и социального развития ОАО «НПО ИТ» на 2013г.
2. Финансирование электромонтажных работ: собственные средства
3. Цель: Обеспечение электроснабжения корпуса 001 ТП-2 от ТП10 по двум независимым
вводам 6 кВ.
4.Заказчик: ОАО «НПО ИТ» 141074, Российская Федерация, Московская область, г.Королев,
ул.Пионерская дом 2 .
5. Подрядчик: – определяется по конкурсу.
6. Цена договора: 677320рублей
7. Порядок и условия оплаты: аванс в размере 30% от общей цены договора, в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора;
окончательный расчёт в течение 30 календарных дней, от даты подписания акта о
приемке выполненных работ (форма КС-2 и КС-3).
8. Вид работ: ремонтные работы.
9. Классификация: ОКДП ____________________________
ОКВЭД____________________________________________
10. Срок выполнения работ: начало 09.2013г., окончание:04.11.2013г.
11. Требования к «Подрядчику»:
11.1. Юридическое лицо, с представлением уставных и регистрационных документов.
11.2. Наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ оказывающих влияние
на безопасность объекта капитального строительства.
11.3. Выполнение работ, в объёме предоставленного заказчиком технического задания и
другой документации.
11.4. Готовность выполнения работ на условиях договора:
- начало работ: не позже трёх дней с момента подписания договора подряда.
- срок завершения работ по договору не позже 14.10.2013 г.
12.Состав тендерной документации:
- ведомость объема работ
- проект договора подряда на производство ремонтных работ
13. Контактный телефон по вопросам тендерной документации:
Нехорошев Владимир Викторович (8-916-548-76-87), 8-495-513-13-43;
8-926-130-25-26.
Приложение:
1. Ведомость объема работ
2. Проект договора подряда .
Заместитель главного инженера
_______________ В.В. Нехорошев
Приложение №1.
к техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ
Зам. Главного инженера
______________ В.В.
Нехорошев
«______» ______________
2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
видов и объёмы работ по обеспечению электроснабжением корпуса 001 от ТП 10 по двум
независимым вводам.
№
п/п
раз
дел
1
1.
2
Объём работ
Вид и наименование работ
2
Демонтаж муфты соединительной свинцовой с защитным
кожухом для кабеля напряжения до 10 кВ с заливкой кожуха
массой, сечение жил до 120 мм2
Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без
креплений, масса 1м кабеля до 9 кг
ед.
измерения
3
1 шт
количество
100м кабеля
0,30
4
1,00
3
Установка муфты для кабеля напряжением 35кВ концевая
1 комплект(
3 фазы)
1,00
4
Разводка кабеля по устройствам и подключения жил кабелей
или проводов с сечением до 95мм2
100 жил
0,09
5
Наладка ячейки КСО -266 в ВРУ -6 кВ фидр.8
ч/час
6,00
6
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными
элементами
100 точек
0,26
7
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением свыше 1 кВ
1 фазировка
6,00
8
Определение активного сопротивления или рабочий
электрической ёмкости жилой кабеля на напряжение до 35кВ
1 измерение
6,00
9
Отчет по испытаниям кабельной линии и ячейки КСО-266
шт
1
Начальник отдела 0020
Начальник ЭТБ
Р.К. Ачох
С.А. Румянцев
Примечание
№№
помещения
5
Раздел 4.
Договор (проект) № ____
г. Королев Московской области
«____» __________2013г.
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение измерительной
техники» (сокращенное наименование ОАО «НПО ИТ»), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в
лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Ефимова Сергея
Александровича, действующего на основании доверенности № К/2 от 10.01.2013, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице
___________________________________, действующего на основании _____________________, с
другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство
выполнить своими силами и средствами повышения надежности электроснабжения корпуса № 001 и
изменение схемы электроснабжения ТП-10, расположенного по адресу: 141074, Российская
Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2, в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1) и сметой работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Основанием для заключения Договора является решение Единой комиссии ОАО «НПО
ИТ», протокол от « » _________ 2013 г. № ___________.
2. Стоимость работ
2.1 Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему договору составляет
______________________рублей, в том числе НДС 18% - _____________________рублей.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные условиями настоящего договора в сроки:
- начало работ: 02.09.2013 г, но не позже трех дней с момента подписания Договора.
- окончание работ: 04.11.2013 г.
3.2. Срок окончания работ может быть изменен по взаимному согласию Сторон, что
оформляется дополнительным соглашением, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора.
4. Обязательства сторон
4.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик принимает на себя
обязательство:
4.1.1. Обеспечить:
- выполнение работы в сроки, предусмотренные договором.
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими
строительными нормами и правилами.
- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период
гарантийной эксплуатации объекта.
- обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию
территории строительства.
- сдать выполненные работы Заказчику по акту приемки выполненных работ.
4.1.2. Назначить ответственного представителя (ей) Подрядчика для контроля и надзора за
ходом работ и сдачи выполненных работ.
4.1.3. Сдача выполненных работ производится Подрядчиком Заказчику на основании
представления Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, составленного на основании
сметного расчета, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы
при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической
документации.
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы.
- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.5. Все поставляемые материалы должны соответствовать спецификациям, указанным в
проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
4.1.6. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не
противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.7. Подрядчик несет полную ответственность за своих работников, соблюдение ими правил
техники безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте,
противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового
законодательства РФ.
4.1.8. Подрядчик будет принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить причинение
ущерба при производстве работ Заказчику и/или третьим лицам. Подрядчик гарантирует
освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц,
работников Подрядчика, возникающих, в том числе из причинения вреда их жизни и здоровью,
которые могут возникнуть вследствие несвоевременного или ненадлежащего выполнения или
невыполнения Подрядчиком и/или его Подрядчиками и Поставщиками своих обязательств,
вытекающих из Настоящего Договора (включая освобождение от претензий третьих лиц, связанных с
производством работ или перевозкой грузов), а в случае возникновения таковых принимает на себя
оплату возможных убытков, понесенных Заказчиком.
4.1.9. Подрядчик своими силами и за свой счет будет проводить работы по устранению
дефектов и замечаний, выявленных приемной комиссией.
4.1.10. Подрядчик обязуется содержать бытовые помещения и строительную площадку в
надлежащем состоянии, обеспечить всех рабочих и ИТР спецодеждой, не допускать привлечение
иностранной рабочей силы без регистрации в соответствующих органах и не допускать проживание
рабочих на строительной площадке Заказчика.
4.1.11. Осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку рабочих
мест от остатков материалов и отходов с выносом в контейнер. В случае уборки строительного
мусора Заказчиком, Подрядчик оплачивает оказанные услуги на основании выставленных счетов
Заказчика.
4.1.12. Обеспечить сохранность оборудования, материалов и комплектующих, а также машин и
механизмов, завезенных на объект для производства работ по Договору, при условии их передачи
Заказчику с соответствующей записью в сменном журнале.
4.1.13. Перед подписанием настоящего Договора предоставить Заказчику заверенные
руководителем Подрядчика копии свидетельств о государственной регистрации, о присвоении ИНН
и КПП, устава, оригинал выписки из ЕГРЮЛ (на текущую календарную дату заключения договора),
решения (протокола) о назначении исполнительного органа, Свидетельство о допуске к
определенному виду или вида работ( свидетельство СРО), лицензии ФСБ РФ по г. Москва и
Московской области.
4.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего договора
4.2. Для реализации настоящего договора Заказчик принимает на себя обязательство:
4.2.1.Передать Подрядчику имеющуюся техническую документацию в одном экземпляре.
4.2.2. Обеспечить рассмотрение и согласование технических вопросов по проекту и принятия
решения по ним в течение 2 (двух) дней с момента обращения Подрядчика.
4.2.3. Назначить ответственного представителя (ей) Заказчика для контроля и надзора за ходом
подрядных работ и приемке выполненных работ.
4.2.4. Произвести приемку и оплату работ,
предусмотренном настоящим договором.
выполненных
Подрядчиком
в
порядке,
4.2.5. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику рабочую документацию
Заказчик обязан не позднее, чем за 3 (три) дня до начала производства работ по измененной
документации передать Подрядчику уточненную документацию в одном экземпляре.
5. Оплата работ и взаиморасчеты
5.1. Заказчик выплачивает подрядной организации аванс в размере 30% от общей стоимости
работ по настоящему договору, в течении 15 (пятнадцати ) календарных дней с момента подписания
договора.
5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов,
указанных в п. 4.1.6. Договора, обязан рассмотреть и направить Подрядчику по 1 (одному)
подписанному подлиннику Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки по форме КС-3 или
направить мотивированный отказ (в письменном виде) от приемки выполненных субподрядчиком
работ.
5.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и отчета об использовании давальческих
материалов уполномоченными представителями сторон на основании выставленного счета.
6. Сдача и приемка выполненных работ
6.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 2 (двух) дней после
получения сообщения Подрядчика о его готовности к сдаче.
6.2. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с
установленным порядком, действующим на дату его подписания.
6.3. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются Актом
выполненных работ, подписываемым обеими сторонами.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик в рамках обязательств по Договору гарантирует:
7.1.1.Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и
действующими строительными нормами и техническими условиями.
7.1.2. Гарантийный срок на выполненные по Договору работы составляет 1 (один) год со дня
подписания Акта приемки выполненных работ по Договору.
7.1.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
его эксплуатации, образовавшихся по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой
счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этого обязательства,
вправе
привлечь
для
исправления
некачественно
выполненных работ другую организацию за счет Подрядчика.
7.1.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2
(двух) дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
продлевается на период устранения дефектов.
7.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик
гарантирует
своевременное
устранение
недостатков
и
дефектов,
выявленных при производстве и приемке работ в период гарантийной эксплуатации объекта.
7.3. Подрядчик гарантирует применение для строительства объекта материалов, изделий и
конструкций, соответствующих требованиям нормативной документации.
8. Ответственность сторон
8.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, обязана возместить другой
Стороне причиненные этим убытки на основании предоставленных другой Стороной
обосновывающих расчетов.
8.3. За нарушение сроков выполнения и сдачи работ Подрядчик оплачивает Заказчику
неустойку в размере 1 (одного) процента от стоимости просроченных работ за каждый день
просрочки, но не более 5 (пяти) процентов от общей суммы выполненных работ.
8.4. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком строительной площадки от
принадлежащего ему имущества, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку (штраф) в
размере 1 (одного) процента от договорной стоимости всех работ.
8.5. Требование об уплате пеней и штрафов должно быть оформлено в письменном виде и
подписано уполномоченным представителем Стороны, заявляющей требование.
8.6. Уплата сторонами штрафных санкций (штрафов, пеней) не освобождает их от исполнения
принятых на себя обязательств в натуре, если иное не предусмотрено настоящим договором.
9. Действие непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
договора.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую в 2 (двух) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием
новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становятся
неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.
10. Внесение изменений в договор
1 0 . 1 . В случае изменений объема работ, по согласованию с Подрядчиком, Заказчик обязан
направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком с указанием:
- увеличить или сократить объем указанной работы, включенной в настоящий договор.
- исключить указанную работу.
- изменить характер, качество или вид указанной работы.
- выполнить дополнительную работу указанного характера, необходимую для завершения работ.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик
приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего
дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего договора.
10.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если
вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десять) процентов от
стоимости по настоящему договору и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем
договоре, до момента внесения таких изменений.
10.3. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон,
что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью договора.
10.4. Изменение графика производства работ, сроков поставки материалов, если они и их
стоимость могут повлиять на продолжительность выполнения работ, производятся на основании
дополнительного соглашения Сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения работ и
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
10.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
11.
Разрешение споров между сторонами
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимся с
момента их подписания неотъемлемой частью договора.
11.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по
требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет
Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком
условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
11.3 Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между
Сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается арбитражным судом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
12. Прекращение договорных отношений
12.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке следующих
случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ или срывов сроков выполнения работ, по
причинам, не зависящим от Заказчика.
- нарушение Подрядчиком условий настоящего договора, ведущих к снижению качества работ.
12.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- задержки оплаты по вине Заказчика за выполненные работы более чем на 30 (тридцать) дней.
- консервации или остановки Заказчиком строительства на срок, превышающий 3 (три) месяца.
12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, незамедлительно направляет
письменное уведомление об этом другой Стороне.
12.4. При расторжении договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной
Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с
компенсацией Подрядчику фактических затрат по расчету согласованному сторонами.
13. Особые условия
13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать третьим организациям и лицам
сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках
настоящего договора, иначе как с письменного соглашения обеих Сторон.
13.2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются законодательными и
нормативными актами Российской Федерации.
13.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
13.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения №1 и Приложение
№2.
14. Юридические адреса и платежные реквизиты
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ОАО «НПО ИТ»
141074, Российская Федерация, Московская
область, г. Королёв, ул. Пионерская, дом 2;
ИНН 5018139517, КПП 501801001
р/с 40502810900000000251
в ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000904 БИК 044525904
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
_______________________
______________С.А.Ефимов
_____________ _________
М.П.
М.П.
Раздел 5.
Реестр документов Конкурсной заявки
(указать какие документы, и на скольких листах предоставлены для участия в
конкурсе)
Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для участия в
(наименование организации-участника размещение заказа)
конкурсе «Повышение надежности электроснабжения к.001 с
электроснабжения ТП-10» нами предоставлены следующие документы:
изменением
схемы
1. Конкурсная заявка (приложение 1) - обязательно;
2. Расшифровка цены (в таблице напротив каждого пункта должна быть указана цена, в низу
итоговая цена) - обязательно;
3. Общие сведения (Приложение к Конкурсной заявке Форма 1) - обязательно;
4. График поставки, или дата поставки (Приложение к Конкурсной заявке Форма 2) обязательно;
5. Сведения о соисполнителях (Форма 3) – если таковые имеются.
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия документа) обязательно;
7. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия документа) - обязательно;
8. Информационное письмо об учёте в ЕГРПО (справка органов статистики о присвоении
кодов ОКПО, КПФ и др.), (копия документа) - обязательно;
9. Выписка из ЕГРЮЛ - обязательно;
10. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления
интересов организации-участника размещения заказа (Форма 4) - при необходимости.
11. Выписка из бухгалтерского баланса за последний отчётный период – обязательно.
12. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов (задолженность не должна
превышать 25% балансовой стоимости активов) – обязательно.
13. Копия устава – обязательно.
Все представляемые документы (включая реестр документов Конкурсной заявки) заверяются
печатью организации и подписью руководителя.
Примечание:
В исключительных (заранее оговоренных и согласованных)
предоставление конкурсной документации по электронной почте.
случаях
допускается
В тех случаях, когда поставщик предполагает использовать услуги конкретных партнеров для
выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10 процентов
общей стоимости работ, в составе пакета документов конкурсной заявки должны быть представлены
документы соисполнителя.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Заявка подаётся в запечатанном конверте на котором указывается предмет закупки
(наименование процедуры закупки), наименование участника и его почтовый адрес.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. Отдельным
листом идёт опись прилагаемых документов.
Раздел 6. Образцы документов конкурсной заявки
Приложение 1.
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
Печатается на бланке Организации (для юридического лица)
Уважаемые господа!
Кому: Единой комиссии Открытого акционерного общества «Научно-производственное
объединение измерительной техники».
От
кого:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изучив документацию для конкурса, получение которой настоящим удостоверяется, мы,
нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить услуги в виде: «Повышение надежности
электроснабжения к.001 с изменением схемы электроснабжения ТП-10».
Кому предоставляются услуги: Открытому акционерному обществу «Научно-производственное
объединение измерительной техники».
Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями
Конкурсной документации и Технического задания на условиях, которые мы представили в
настоящем предложении.
Общая заявленная стоимость Конкурсной заявки составляет_______________________________
(___________________________) рублей.
Заявленная стоимость подтверждается прилагаемой сметой (расшифровкой цены), которая
является частью настоящей Конкурсной заявки.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части Конкурсной
документации, влияющими на стоимость выполнения работ. Цена, указанная в нашем предложении,
включает в себя стоимость в точном соответствии с Техническим заданием и все налоги и пошлины,
которые необходимо выплатить при исполнении договора.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы
будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах
предлагаемой нами стоимости договора.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство
выполнить работы в соответствии с требованиями Конкурсной документации и утвержденным
Техническим заданием.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
против
____________________________________________________________________________________
(наименование организации участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что
размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех
участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком,
специализированной организацией, а также с их работниками.
В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
заключить договор с ОАО «НПО ИТ» на выполнение работ в соответствии с требованиями
Конкурсной документации. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
____________________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с ОАО «НПО ИТ», мы
обязуемся заключить данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями
Конкурсной документации и условиями наших предложений.
До подготовки и оформления официального договора настоящая Конкурсная заявка вместе с
Вашим уведомлением о присуждении первого места (объявления победителем) будут выполнять
роль обязательного договора между нами.
Ваша организация и ее уполномоченные представители могут взаимодействовать со
следующими лицами для получения дальнейшей информации:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контакт 1
Телефон 1
Контакт 2
Телефон 2
Справки по кадровым вопросам
Контакт 1
Телефон 1
Контакт 2
Телефон 2
Справки по техническим вопросам
Контакт 1
Телефон 1
Контакт 2
Телефон 2
Справки по финансовым вопросам
Контакт 1
Телефон 1
Вопросы связанные с предметом конкурса (ответственный специалист)
Контакт 1
Телефон 1
Контакт 2
Телефон 2
Данная Конкурсная заявка подается с пониманием того, что возможность принятия к
рассмотрению конкурсных заявок зависит от проверки всех данных, предоставленных поставщиками
для отбора на момент проведения конкурса.
Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения
являются полными и верными во всех деталях.
Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица,
Подпись и печать
К конкурсной заявке прилагаются документы на ___(_______________________) листах,
заверенные подписью ответственного должностного лица и печатью организации, которые должны
убедить заказчика в возможностях организации выполнить качественно и в установленные сроки
договор, а также определяющих: юридический статус организации; основное место деятельности;
место регистрации в качестве юридического лица и другую необходимую информацию.
Приложение к Конкурсной заявке
(заполнять обязательно)
Форма 1
Общие сведения
Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие, должно заполнить данную
форму.
В тех случаях, когда исполнитель предполагает использовать услуги третьих лиц для
выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10
процентов общей стоимости работ и других услуг, должна быть представлена
аналогичная информация, характеризующая партнеров:
1. Наименование организации:
2. Юридический адрес организации:
3. Почтовый адрес организации:
4. Адрес головной организации:
5. Контакт
Телефон:
6. Факс:
E-mail:
7. Место регистрации:
8. Год регистрации:
9. Банковские реквизиты:
10. ИНН ______________, КПП ______________, ОКВЭД __________,
ОКПО _____________, ОГРН ________________________
11. Тип предприятия: Малое, Среднее, Крупное (нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица,
Подпись, печать
организации
Приложение к Конкурсной заявке
Форма 2
График поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг.
Наименование товара
Месяц (декада)
ИТОГО:
Фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица,
Подпись,
печать организации
Приложение к Конкурсной заявке
Форма 3
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ
(один лист по каждому исполнителю)
Наименование организации, фирмы:
________________________________________________________________________
Головная фирма
Филиалы и дочерние
предприятия (если они есть)
Адрес
Телефон
Телефакс (телекс)
Ответственное лицо
Организационно-правовая
форма
Уставной капитал
Сфера деятельности
Руководитель:
Дата:
Виды работ, предполагаемые к передаче
данному соисполнителю по договору
Печать/подпись
Предполагаемые объемы работ
в физич. единицах в % к общему объему
этих работ по договору
Приложение: копии лицензий (требуются, если Участник не имеет собственных лицензий
на выполнение вида работ, сдаваемых соисполнителю)
Руководитель организации
участника размещения заказа
______________________________________________
Приложение к Конкурсной заявке
Форма 4
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. _____________
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация – участник размещения
заказа:_______________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» __________
представлять интересы
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых ОАО «НПО ИТ».
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись _________________________________
удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
________________________
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ___________________________ 2013 г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
м.п.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
Скачать

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»