Приложение
к извещению на проведение муниципального закупа
способом запроса котировок
Техническое задание
на монтаж систем видеонаблюдения и оперативной связи
Выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения и оперативной связи, а также поставку
оборудования и материалов, используемых в процессе монтажа, необходимо проводить в соответствии с
разработанным локальным сметным расчетом и техническим заданием.
Место выполнения работ – надземная часть пешеходного перехода криволинейного съезда транспортной
развязки ул. Балтахинова – ул. Куйбышева г. Улан-Удэ
1.Технические требования
1.1 Предназначение системы видеонаблюдения:
-осмотр входных зон в лифтовые кабины для людей с ограниченными возможностями, при вызове по системе
оперативной связи, для осуществления помощи в посадке и высадке.
-предоставление оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки.
-предупреждение попыток противоправных действий.
-запись событий на цифровой видеорегистратор Заказчика.
Система оперативной связи предназначается для вызова оператора в случае необходимости.
1.2 Требования к защите от помех:
 система должна быть устойчива к воздействию электромагнитных помех в соответствии с нормативными
требованиями.
1.3 Требование к расположению видеорегистратора и пульта селекторной связи:
 Видеорегистратор и пульт селекторной связи должны быть расположены на посту охраны.
Линии связи и оборудование систем сохраняют требуемую работоспособность в условиях грозы и других
неблагоприятных природных явлениях.
1.4 Установка наружных камер должна быть произведена таким образом, чтобы максимально
просматривалось, кто находится у дверей лифтовой.
1.5. Обеспечить глубину видеоархива не менее 7 суток.
1.6. Электропитание систем должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением не
менее 220В, частотой не менее 50 Гц. Резервное электропитание должно осуществляется от блока бесперебойного
питания, обеспечивающих работу систем на время отключения электроэнергии не менее 12-ти часов.
1.7. По условиям эксплуатации все оборудование, устанавливаемое на улице должно быть устойчиво к
внешним воздействиям (погодозащищенность, антивандальность).
1.8 Системы должны быть обеспечены бесперебойным электроснабжением, гарантирующим
работоспособность, как отдельных элементов, так всех систем в целом нем менее 2-х (двух) часов с момента
исчезновения основного электроснабжения.
1.9. Каждая единица товара, используемого при выполнении работ должна иметь на заводской упаковке
четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, наименование поставщика.
1.10. Должна быть возможность наблюдения за осматриваемым объектом в полной темноте, на удалении в
пределах:
 не менее 10 (десяти) метров от видеокамеры – внутри помещения.
 не менее 20 (двадцати) метров от видеокамеры - на улице.
2.
№
Требования к качеству, характеристикам и свойствам основных товаров и материалов, используемых
при выполнении работ
Наименование товара
Видеорегистратор в
комплекте с жестким
диском - 1ед.
1
Требования
-Видеовходы: не менее 16 каналов, разъем типа BNC(1.0Vp-p,75Om)
-Видеовыходы: не менее 4 канала, разъем типа BNC(1.0Vp-p, 75Om)-2 канала, VGA
(1280x1024)-1 канал, HDMI(1920x1080P)-1 канал
-Аудиовходы: не менее 4 каналов, разъема типа RCA(2Vp-p, 1kOm)
-Аудиовыходы: не менее 1 канала, разъем типа RCA
-Голосовой вход: не менее 1 канала, (через Audio IN)
-Компрессия аудио сигнала — G.711
-Компрессия видео — Н.264 (Real Time)
-Разрешение для просмотра: не менее 704×574
-Разрешение при записи: 4CIF/CIF/QCIF
-Скорость записи: CIF/QCIF: 25 к/с, 4CIF: 25 к/с
-Жесткий диск тип интерфейса: 2 SATA
-Объём: не менее 3 TB
-Сетевые интерфейсы: 3 RJ45 10M/100M
-Интерфейс ввода/вывода: 5 RS-232, 1 RS485 (PTZ)
-USB-интерфейс: не менее 2, USB2.0
-Тревожные входы: не менее 16
-Тревожные выходы: не менее 4
-Питание: 12VDC, БП в комплекте
-Потребляемая мощность: не более 10Вт (без HDD или DVD-R/W)
-Рабочая температура: -10°C~+55°C
-Допустимая влажность при работе:
10%~90%
-Размер (мм): не более 290мм(Д)×445мм(Ш)×70мм(В)
- Вес: не более 4 Кг (без жестких дисков или DVD-R/W)
-ПЗС матрица — не менее 1/3 дюйма
Видеокамера цветная
-Фокусное расстояние (мм) — не менее 2,8 не более 12,00
уличная (аналоговая)
-Разрешение по горизонтали (ТВЛ) — не менее 650
9 ед.
-ИК подсветка (42 СИД). Режим день/ночь (м) — дальность не менее 20
-Световая чувствительность: не менее 0,001 Лк
-Размер изображения: не менее 795 x596 (470 000 пикселей)
-Частота развертки: не менее 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.)
-Скорость затвора: не менее 1/50 ~ 1/100 000 сек.(настраиваемая)
2
-Отношение Сигнал/Шум: не менее 54дБ (АРУ Выкл.)
-Синхронизация: Внутренняя
-Баланс белого: Автоматический
-Режим день/ночь: Автоматический переход
-Компенсация фоновой засветки: Автоматическая
-Автоматическая регулировка усиления: Встроенная
-Видеосигнал: 1 В (75 Ом Вкл.)
-Питание: 12В±10% Постоянного тока
-Диапазон рабочих температур: -40 ~ +50°C
-Количество подключаемых абонентских устройств: не менее 12
Пульт селекторной связи -Режим громкой полудуплексной связи;
1 ед.
-Режим работы через штатную телефонную трубку;
-Подключение абонентских устройств по выбору в любом наборе
-Включение в конференцию всех или части абонентов;
-Посылка мелодичного вызова на абонентские устройства;
-Прием мелодичного вызова от абонентского устройства;
3
-Выходная мощность в громкоговорящем режиме: не менее 500 мВт;
-Удаление абонентских устройств: не менее 1275м при монтаже линий кабелем
UTP2х0,5 5кат. сопротивление жилы 96 Ом/км.;
-Электропитание от электросети 220В 50Гц или от источника постоянного
напряжения 24В.
Громкоговорящее
 Режим громкой дуплексной связи;
абонентское устройство
 Автоматическое включение / выключение с пульта;
9 ед.
 Выходная мощность в громкоговорящем режиме: не более 500 мВт;
 Электропитание по 2-х проводной соединительной линии от пульта;
 Удаление от пульта: не менее 500м;
4
 Накладное, врезное крепление;
 Габариты: не более – 125х90х25 мм;
Вес: не более – 0,5 кг
* В случае наличия в наименованиях, характеристиках товара указания на товарные знаки следует рассматривать
участниками размещения заказа как указания, сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением
случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица):_______________________________
__________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица): ____________________________________________________
Место жительства (для физического лица):_______________________________________________________
Сайт, e-mail:_________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП_____________________________________________
Контактное лицо(ФИО), телефон _______________________________________________________________
Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Дата: «____»____________20__г.
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по
монтажу систем видеонаблюдения и оперативной связи для МБУ «Комбинат по благоустройству» г.
Улан-Удэ
на
сумму
_____________________(___________________________________________________________) рублей.
Цена работ включает стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок №______________________________________
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет
выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником
размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Руководитель _____________________/________________________/
мп
Проект
Договор №
на выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения и оперативной связи
Улан-Удэ
«_____»
_________ 2013 года
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Матрохина Андрея Викторовича, с одной стороны, и
___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________, действующее__на
основании _______________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу систем
видеонаблюдения и оперативной связи (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные работы.
Место выполнения работ – надземная часть пешеходного перехода криволинейного съезда
транспортной развязки ул. Балтахинова – ул. Куйбышева г. Улан-Удэ.
1.2. Объем и содержание работ, виды и количество оборудования определяются техническим заданием,
локальным сметным расчетом (Приложение), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок № _________________от ___________2013 г.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Общая стоимость работ и оборудования по настоящему Договору составляет
____________________ руб. (__________________________________). В стоимость договора входят все
расходы, связанные с монтажом систем видеонаблюдения и оперативной связи, включая стоимость
материалов, монтируемого оборудования, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.2. Источником финансирования являются выделенные средства из местного бюджета в сумме:
__________________руб., КБК - 000-0000-0000-000-000-226.
3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные по настоящему Договору работы и поставленное
оборудование на основании подписанного обеими сторонами акта приемки выполненных работ по формам
КС-2, КС-3 до 05 июля 2013 года. При нарушении Поставщиком сроков поставки оборудования и
выполнения работ срок оплаты переносится соразмерно срокам просрочки.
3.4. Оплата по Договору будет производиться путем перечисления денежных средств на счет
Подрядчика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:
начало работ - «______» ____________ 2013г.
окончание работ – 20 июня 2013г.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ, указанных в п. 1.1
настоящего Договора, используя оборудование и материалы в соответствии с локальным сметным
расчетом. Гарантирует производство работ в соответствии с действующими нормами и правилами.
5.2. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за
соответствие используемых материалов, государственным стандартам и техническим условиям.
5.3. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех
поставленных для реализации Договора материалов до подписания акта приемки выполненных работ.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:
6.1.1. Предоставить сертификаты, паспорта на используемые в процессе выполнения работ
материалы и изделия.
6.1.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение монтажных и пуско-наладочных работ,
комплектацию материалами;
6.1.3. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период
выполнения работ на месте проведения работ.
6.1.4. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на месте
проведения работ.
6.1.5. Обеспечить производство работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом,
нормами и правилами и техническими условиями и иными требованиями действующего законодательства.
6.1.6. Поставить на место проведения работ необходимые материалы, оборудование, изделия,
конструкции, комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
6.1.7. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором
6.1.8. В случае необходимости согласовать с надзорными органами порядок ведения работ на объекте
и обеспечить его соблюдение при проведении работ.
6.1.9. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям
настоящего Договора.
6.1.10. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о
безопасности проведения работ.
6.1.11. Обеспечить ввод в действие объекта в соответствии с требованиями, обусловленными
заказчиком в настоящем договоре, в сроки, определенные договорными обязательствами.
6.1.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в течение гарантийного срока.
6.1.13. Нести расходы по охране оборудования и используемых материалов до передачи его
Заказчику.
6.1.14. Нести перед Заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ по
договору, установленных п.1.1.
6.1.15. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение оборудования до даты
утверждения акта приемки выполненных работ.
6.1.23. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все
необходимые документы и информацию по выполнению работ.
6.2. Права Подрядчика:
6.2.1. Получать оплату выполненных работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим
Договором.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик обязуется:
7.1.1. Осуществлять контроль за работами, проводимыми Подрядчиком в соответствии с условиями
настоящего Договора.
7.1.2. По письменному сообщению Подрядчика о выполнении работ организовать совместно с
Подрядчиком приемку работ.
7.1.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением работ отступления от
условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно
заявить об этом Подрядчику.
7.1.4. Заказчик обязан согласно условиям, предусмотренным Договором, оказывать Подрядчику
содействие в выполнении работы.
7.1.5. Осуществить расчеты с подрядчиком в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего
Договора.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к сдаче результата выполненных
в соответствии с настоящим Договором работ, обязан в течение пяти рабочих дней приступить к их
приемке.
8.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом приемки
выполненных работ КС-2, КС-3, подписанным обеими сторонами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые
являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком, о чем составляется мотивированный
отказ от приемки выполненных работ. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Сторона,
допустившая нарушения, вызвавшие мотивированный отказ другой стороны от подписания акта, должна в
максимально короткий срок устранить эти нарушения собственными силами и за свой счет.
9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими
нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в период гарантийного срока;
- возможность эксплуатации оборудования на протяжении гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок:
- на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 3 (три) года после подписания акта
приемки выполненных работ (КС-2, КС-3),
- на поставленное и смонтированное оборудование составляет 12 месяцев с даты подписания акта
приемки выполненных работ.
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его
частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации,
ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими
лицами.
9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанного в пункте 9.2 настоящего Договора
недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при их обнаружении.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта
Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой
из сторон.
При проведении экспертизы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или
причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В
указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если
она назначена по соглашению между сторонами обе стороны поровну.
9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Договора,
Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором
фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору
безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного
уменьшения цены Договора.
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до момента приемки
результата работ Заказчиком несет Подрядчик.
С момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 8 настоящего Договора риск
случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику.
11. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в технической документации, нормах и правилах.
11.2. Подрядчик несет ответственность за качество проведенных работ в течение гарантийного срока
в соответствии с п. 9 настоящего Договора и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока
дефекты своими силами и за свой счет.
11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных настоящим
Договором, с Подрядчика взыскивается неустойка за каждый день до момента фактического устранения
Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора в размере 1/100 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от общей стоимости Договора.
В случае не устранения дефектов в порядке, предусмотренном п. 9 настоящего Договора, Подрядчик
уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
общей стоимости Договора за каждый день просрочки их выполнения.
В случае нарушения срока окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
1/100 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от общей стоимости Договора за каждый день
просрочки их выполнения.
Заказчик вправе произвести оплату договора путем выплаты подрядчику суммы, уменьшенной на
сумму неустойки (пени, штрафа). При этом исполнение обязательства подрядчика по перечислению
неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета возлагается на Заказчика. Уплата неустойки не освобождает
стороны от выполнения принятых ими обязательств.
11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором,
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
11.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
11.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то
Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в срок, установленный
Заказчиком, переделать эти работы (услуги) для обеспечения их надлежащего качества.
11.8. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним
актом, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 05.07.2013г.
12.2. Истечение срока договора не освобождает стороны от его исполнения.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Изменения в настоящий Договор действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде
дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в Реестр контрактов в
соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
13.2. При исполнении настоящего Договора перемена Подрядчика не допускается, за исключением
случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.3. В случае перемены Заказчика, в случае если новый Заказчик является правоприемником по
настоящему Договору, права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же
объеме и на тех же условиях.
13.4. Если при исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, обнаруживаются
препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из сторон обязана принять все
зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
12.5. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, стороны будут
руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.
12.6. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с
действующим законодательством.
12.7. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем направления претензии одной стороной Договора другой стороне. Претензия подлежит
рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При недостижении согласия спор
разрешается в Арбитражном суде Республики Бурятия.
12.8. Настоящий Договор приобретает силу при подписании уполномоченными представителями
сторон каждой страницы Договора.
12.9. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Приложение 1 – Техническое задание.
2. Приложение 2 – «Локальный сметный расчет» (составляется Подрядчиком по итогам запроса
котировок на основании локального сметного расчета, предусмотренного извещением о проведении
запроса котировок).
12.10. Договор на ___листах составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
каждый из которых находится у сторон Договора.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик
Заказчик
МБУ «КБУ г. Улан-Удэ»
670045, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 50
тел. 559972, факс 8(3012) 559973
ИНН 0326483106 КПП 032601001
УФК по РБ (МУ Комитет по финансам
Администрации г. Улан-Удэ МБУ КБУ г. Улан-Удэ
л/с 112.02.004.3/112.02.004.4)
р/с 40701810500003000001 -бюджет
ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001
Директор_____________________/А.В. Матрохин/
м.п.
_____________________ /_________________/
м.п.
Расчет
начальной максимальной цены договора на выполнение работ по монтажу систем видеонаблюдения
в пешеходном переходе криволинейного съезда транспортной развязки
ул. Балтахинова – ул. Куйбышева г. Улан-Удэ
Исходными данными для определения начальной максимальной цены договора является составленный
локальный сметный расчет, разработанный МУ «Улан-Удэстройзаказчик», согласно которому стоимость
работ составляет 278 095,32 руб.
Скачать

Приложение Техническое задание к извещению на проведение муниципального закупа