ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», г. Алексеевка

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Алексеевка
« __» _____________ 2013 г.
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», в лице генерального директора Комарова
А.В., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Покупатель», с одной стороны, и
…………………………………, в лице генерального директора ……………………………,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ………………………(далее по тексту Товар) в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение №1 к Договору) (далее по
тексту – Спецификация).
1.2. Товар может поставляться отдельными партиями.
1.3. Количество, ассортимент Товара, условия поставки, сроки поставки, цена Товара согласуются
Сторонами и определяются в Спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему
договору.
1.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от
Поставщика к Покупателю с момента поставки.
1.5. Моментом поставки Товара следует считать дату доставки Товара по адресу, указанному в
Спецификации, или дату выборки товара Покупателем со склада Поставщика в случае самовывоза.
В случае поставки Товара на условиях самовывоза Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности
Товара к вывозу в срок не позднее 2 дней до планируемой даты поставки. Уведомление производится
Поставщиком посредством факсимильной связи, телефонограммой или по электронной почте.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество Товара, тары и упаковки должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) или
Техническим условиям, предусмотренным для данного вида Товара, отвечать требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
2.2. Товары поставляются в стандартной упаковке предприятия-изготовителя, которая должна обеспечивать
сохранность при транспортировке и хранении соответствия Товара требованиям действующего
законодательства Российской Федерации в области стандартизации, сертификации, защиты прав
потребителей. Каждая единица поставляемого Товара (его упаковка, этикетка или лист-вкладыш) должна
быть промаркирована знаками соответствия или знаком обращения на рынке и идентификации в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
2.3. Поставщик обязан передать Покупателю в момент передачи Товара все документы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а именно:
товарную накладную (унифицированной формы ТОРГ 12);
товарно-транспортную накладную;
счет-фактуру (оформленный согласно требованиям Постановления Правительства РФ №1137 от
26.12.11г);
иную техническую документацию, предусмотренную для данного вида Товара;
сопроводительную документация, подтверждающую сертификацию поставляемого Товара;
удостоверение качества;
свидетельство о государственной регистрации или Санитарно-эпидемиологическое заключение;
сертификат (деклорация)соответствия;
протокол ИЦ о безопасности пищевых продуктов и протокол, подтверждающий отсутствие в
продукте ГМО.
Если при передаче Товара Поставщик не передаст все документы на Товар, необходимые в
соответствии с действующим законодательством и условиями Договора, либо такие документы будут
оформлены с нарушением установленных правил, либо будут содержать недостоверную информацию,
_________________________Покупатель
_________________________ Поставщик
стр. 1 из 5
Покупатель вправе отказаться от приемки соответствующего Товара или не оплачивать Товар до устранения
выявленных несоответствий и это не будет считаться просрочкой оплаты Товара.
2.4.Документы, передаваемые Поставщиком Покупателю, должны содержать информацию о гарантийных
сроках, если на Товар установлен гарантийный срок, условиях хранения и перевозки Товара.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает стоимость поставляемого Товара путем перечисления соответствующих
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней с даты поставки Товара
Поставщиком Покупателю, если иные условия оплаты не согласованны Сторонами при подписании
спецификации.
3.2. Моментом исполнения обязанности Покупателя по оплате Товара является дата списания денежных
средств с расчетного счета Покупателя.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка Товара по количеству мест без вскрытия тары и пересчета производится Покупателем в дату
поставки при приемке Товара по товаросопроводительным документам. Покупатель по своему усмотрению
вправе произвести частичное вскрытие мест и проверку количества и качества Товара в дату поставки при
передаче Товара. В случае если при приемке Товара по товаросопроводительным документам будет выявлено
нарушение условий Договора, влекущее право Покупателя отказаться от принятия Товара, Покупатель вправе
не принимать Товар со склада Поставщика и Товар, доставленный транспортом Поставщика, а при доставке
Товара на склад Покупателя перевозчиком, Покупатель принимает Товар на ответственное хранение.
4.2. Приемка Товара по количеству единиц, ассортименту и качеству производится на складе Покупателя с
применением в части приемки по количеству – Инструкции П-6, по качеству – Инструкцией П-7,
утвержденных постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966 г. со всеми
последующими изменениями и дополнениями.
4.3. В случаях обнаружения Покупателем недостачи, излишков, некомплектности Товара, несоответствия
качества Товара требованиям стандартов или согласованных сторонами условий, а также требованиям по
ассортименту (номенклатуре), иным условиям Договора, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика,
который обязан направить к месту приемки Товара в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения
уведомления своего представителя для составления и подписания Акта о выявленных недостатках Товара. В
случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель обязан составить соответствующий
односторонний Акт и направить Поставщику претензию с приложением указанного Акта. Неявка
представителя Поставщика в 48-часовой срок после получения им уведомления, или отказ Поставщика
прислать своего представителя, свидетельствует о согласии Поставщика с выводами Покупателя. Срок
рассмотрения претензии Покупателя – 10 дней с момента ее получения Поставщиком. В случае, если
Покупатель не получит подтверждение принятия Поставщиком претензии или мотивированный отказ в
указанный срок, претензия признается принятой и подлежащей удовлетворению. Покупатель вправе
приостановить оплату недопоставленного или поставленного некачественного Товара до момента
урегулирования претензии, что не будет признаваться просрочкой оплаты Товара.
4.3.1.Претензии по скрытым недостаткам Товара, которые можно определить только в процессе производства,
Покупатель вправе предъявлять в течение всего срока годности Товара, при условии соблюдения требований
транспортировки и хранения.
4.4. В случае, если Покупателем будет заявлено требование о замене некачественного Товара, о допоставке
недопоставленного Товара и пр., то оно должно быть удовлетворено Поставщиком в срок не позднее 20
(двадцати) календарных дней с момента предъявления такого требования.
4.5. Срок ответственного хранения Товара – не более 10 дней с момента принятия Товара на хранение в
соответствии с п. 4.1 Договора. В случае, если в указанный срок Поставщик не вывезет Товар, от которого
отказался Покупатель, Покупатель вправе реализовать такой Товар, возвратить его Поставщику или
утилизировать, с отнесением всех произведенных расходов на счет Поставщика. Расходы, указанные в
настоящем пункте, возмещаются Поставщиком на основании счета Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его получения.
4.6. В случае поставки Товара в возвратной таре Покупатель обязан возвратить ее в течение срока,
установленного в Спецификации. Расходы на возврат тары относятся на Поставщика и оплачиваются им
непосредственно до отгрузки по уведомлению Покупателя. Факт возвратности тары, а также срок возврата
должен быть указан в Спецификации, в противном случае считается, что тара невозвратная и её стоимость
входит в стоимость Товара.
_________________________Покупатель
_________________________ Поставщик
стр. 2 из 5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплаты
неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от
суммы Товара, оплата которого просрочена.
5.3. В случае нарушения сроков поставки (непоставки, недопоставки Товара) Поставщик обязуется уплатить
Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара за каждый
день просрочки. В случае если просрочка поставки товара привела к производственному простою и срыву
плана производства (срыву исполнения контрактов Покупателя) Покупатель имеет право взыскать реальный
ущерб и упущенную выгоду.
5.4. В случае не предоставления Товара Поставщиком Покупателю на условиях самовывоза, либо
предоставления Товара не соответствующего условиям Договора, Поставщик возмещает Покупателю
расходы (в т.ч. транспортные), понесенные Покупателем в связи с несостоявшимся самовывозом Товара.
Поставщик обязан возместить расходы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя
в течение 5 банковских дней с момента письменного предъявления претензии Покупателем.
5.5. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в п. 4.4 Договора, Поставщик обязан выплатить
Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара или Товара, который
подлежит замене, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости такого Товара.
5.6. Исключается недружественное влияние. Недружественное влияние для целей настоящего обязательства
включает в себя любое экономическое воздействие в денежной (наличной и/или безналичной) форме и/или в
виде передачи (обещания передачи) имущества и/или имущественных прав, как в рамках служебных
переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений Сторон, так и вне их, работнику
Покупателя.
Указанные действия совершаются с целью получения любой внутренней информации, получения
любых скидок (надбавок), бонусов, премий, а также любых иных экономических преимуществ, вытекающих
из гражданско-правовых отношений Сторон, создающих угрозу конфликта интересов между работником и
Покупателем, являющимся его работодателем. Настоящее обязательство не распространяется на допустимые
ценные подарки и/или иные возможные поощрения стоимостью не более 3000 рублей, вручение
(предоставление) которых обусловлено сложившейся деловой практикой между Сторонами.
Поставщик обязуется в будущем информировать Покупателя обо всех таких названных в настоящем
пункте ценных подарках, переданных или предоставленных работникам другой Стороны, членам их семей,
представителям и/или иным уполномоченным, а также аффилированным (зависимым) лицам в случае
превышения размера их стоимости эквивалентного 3000 рублям. В случае совершения действий,
подпадающих под термин «недружественное влияние», Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере
20% от оборота по настоящему договору.
5.7. В случае поставки некачественного Товара Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в
размере 10% стоимости Товара, признанного некачественным, в случае если Поставщик в течение 20
календарных дней с момента обнаружения его несоответствия не произвел замену Товара на качественный.
6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, с предоставлением
соответствующей стороной документа, составленного уполномоченным органом о наличии
соответствующих обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна представить извещение другой стороне о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникшие по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Белгородской
области.
_________________________Покупатель
_________________________ Поставщик
стр. 3 из 5
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2013 года, за
исключением обязательств, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением стороной своих
обязанностей по Договору, которые действуют и после истечения срока действия Договора. Договор
считается автоматически пролонгирован на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон
не заявила о его отказе не менее чем за 30 дней до окончания срока действия договора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Правила, установленные настоящим договором, применяются в отношении любого Товара,
приобретаемого Покупателем у Поставщика в период действия настоящего договора.
9.2. Любые изменения или дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они составлены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
9.3.
Односторонний отказ от исполнения Договора допускается по основаниям и в порядке,
предусмотренным ст. 523 ГК РФ.
9.4. Стороны обязуются признавать юридическую силу договора и относящихся к нему документов,
направляемых посредством факсимильной связи, с условием отправки указанных документов с телефонного
номера, указанного в разделе 10 Договора, либо с электронной почты. При этом стороны не освобождаются
от обязательств по последующему обмену оригиналами документов с подписями уполномоченных лиц и
оттисками печатей сторон. Стороны обязуются направлять оригиналы документов в 7-дневный срок с
момента передачи факсимильных и e-mail сообщений.
9.5. Стороны обязаны уведомить друг друга о смене банковских реквизитов, адресов, телефонов, номеров
факса и т. д. в течение 5 дней с момента внесения соответствующего изменения. В случае
неуведомления/несвоевременного уведомления соответствующая сторона, отправившая корреспонденцию на
первоначальный адрес, перечислившая денежные средства в соответствии с первоначально указанными
реквизитами и пр., считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Сторона, не
уведомившая (уведомившая ненадлежащим образом) другую сторону об изменении указанных в Договоре
адресов и/или банковских реквизитов, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в
результате не уведомления (ненадлежащего уведомления) другой стороны.
9.6.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Поставщик:
ЗАО «АМКК» , 309850,Белгородская обл.
г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д.10,ИНН
3122000035, КПП 312201001, ОГРН 1023101534466,
р/с 40702810007130100013 в ОСБ № 3775 г.
Алексеевка Белгородского ОСБ № 8592, БИК
041403633, к/с 30101810100000000633, ОКВЭД
15.51.5, ОКПО 00417266.
Генеральный директор
______________________ Комаров А.В.
(подпись)
(ф.и.о.)
_________________________Покупатель
__________________/ /
(подпись)
(ф.и.о.)
_________________________ Поставщик
стр. 4 из 5
Приложение № 1
к договору поставки № ____
от __.__.2013 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
к договору поставки № ___ от «__» ___________ 2013года
г. Алексеевка
№
1.1.
«___» _________ 2013
Наименование товара
Единица
Количество
измерения
Цена,
за ед.
руб. c
НДС
Сумма,
руб с
Срок поставки
НДС(18%)
Товар поставляется: Поставщик доставляет товар своими силами и за свой счет до склада
Покупателя, находящегося по адресу:
Покупатель:
______________________ /Комаров А.В./
(подпись)
(ф.и.о.)
_________________________Покупатель
Поставщик:
_________________/
(подпись)
/
(ф.и.о.)
стр. 5 из 5
_________________________ Поставщик