Приложение к извещению на проведение муниципального закупа способом запроса котировок

Приложение
к извещению на проведение муниципального закупа
способом запроса котировок
на поставку препаратов, влияющих на нервную систему
№
п/
п
МНН
Наименование *, характеристики
поставляемых товаров
1.
2.
3.
4.
Валерианы настойка
Холина альфосцерат
Пирацетам
Сульфокамфокаин
5.
6.
Бетагистин
тиоктовая кислота
7.
8.
9.
10.
Толперизон
Тропикамид
Циклопентолат
Эфедрин
Валерианы настойка 25 мл
Глиатилин 1000 мг/4мл р-р д/ин. 4 мл №3
Пирацетам р-р д/ин.20% 5 мл №10
Сульфокамфокаин 10%-2 мл №10 р-р
д/ин. амп.
Бетасерк 16 мг таб. № 30
Тиогамма 12 мг/мл 50 мл р-р д/ин. фл
№10
Мидокалм 150 мг таб. п/о № 30
Мидриацил 0,5% гл. капли 15 мл
Цикломед 1% 5,0 мл капли глаз.
Мезатон 1% рр д/ин. 1 мл № 10
Товар российского
происхождения,
являющийся
эквивалентом товару,
происходящему из
иностранного
государства
Валерианы настойка
Церепро, церетон
Пирацетам
Сульфокамфокаин
ед.
изм.
колво
Фл
Уп
Уп
Уп
15
10
50
5
Бетагистин, вестибо
Нет информации
Уп
Уп
10
60
Мидокалм
Нет информации
Нет информации
Мезатон
Уп
Фл
Фл
Уп
30
15
10
5
11. Нафазолин
Нафтизин 0,05% капли наз. 10 мл
Нафтизин
Фл
5
12. атропин
13. Пилокарпина г/х
14. Метамизол натрия +
питофенон
+фенпивириния
бромид
15. Диклофенак
Атропин 1%-5.0 гл. капли
Пилокарпина г/х гл. капли 1%-5 мл
Ревалгин р-р д/ин 5 мл № 5 (спазган)
Атропин
Пилокарпина г/х
Нет информации
Фл
Фл
Уп
15
20
75
Диклофенак 25% рр д/ин 3 мл № 5
Диклофенак
Уп
50
16. Кеторолак
17. Лорноксикам
18. Нимесулид
Кеторол 30 мг/мл рр д/ин. 1 мл № 10
Ксефокам 8 мг таб. № 10
Нимулид табл д/расс. 100 мг №10
Кеторолак
Нет информации
Нимесулид
Уп
Уп
Уп
100
5
20
19. бупивакаин г/х +
эпинефрин
20. бупивакаин
Нет информации
Упак
1
БлоккоС
Упак
1
21. бупивакаин
Маркаин Адреналин р-р д/ин 5мг/мл (фл)
20 мл №5
Маркаин Спинал Хэви 0,5% рр д/ин 4 мл
№5
Маркаин Спинал 0,5% рр д/ин 4 мл №5
БлоккоС
Упак
1
22. Ропивакаина г/х
Наропин 7.5мг/мл рр д/ин. 10.0 № 5
Нет информации
Упак
1
* В случае наличия в наименованиях, характеристиках товара указания на товарные знаки следует
рассматривать участниками размещения заказа как указания, сопровождающиеся словами «или эквивалент»
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника размещения заказа (для юридического лица):______________________________
___________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица): ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Место жительства (для физического лица):______________________________________________________
Сайт, e-mail:________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ИНН___________________________КПП________________________________________________________
Контактное лицо (ФИО), телефон______________________________________________________________
Кому: МУ «Управление по муниципальным закупкам»
Дата: «____»____________20__г.
Уважаемые господа!
Изучив
запрос
котировки
цены,
мы,
нижеподписавшиеся,
предлагаем
осуществить
поставку________________________________________________________________________________
на сумму _______________(_________________________________________________________) рублей.
Поставляемый товар является новым товаром.
Цена товара включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки исполнить условия договора,
указанные в извещении о проведении запроса котировок №_____________________________________
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет
выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление участником
размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных
обязательств.
Наименование
поставляемых товаров
Характеристики
поставляемых товаров
Количество
(ед.изм.)
Соответствие требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (заполняется в обязательном
порядке субъектами малого предпринимательства)___________________________________________
Руководитель _____________________/________________________/
Мп
проект
Гражданско-правовой договор
бюджетного учреждения № __
г. Улан-Удэ
«__» __________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Улан-Удэ «Городская
поликлиника № 6», в лице главного врача Бухольцевой Натальи Андреевны, действующей на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
и____________________________________________________________________________________________
(наименование организации-поставщика или индивидуального предпринимателя)
в лице _____________________________________________________________________________________,
действующего
(ФИО, должность уполномоченного лица)
на основании ____________________________________________________________,
(указать документ)
именуемое в дальнейшем Поставщик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить препараты, влияющие на
нервную систему (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
поставленные товары.
1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество
товара определяются спецификацией поставки товара (приложение), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
II. Основания заключения Договора
2.1.Настоящий
Договор
заключен
на
основании
_____________________________________________________________________________________
III. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет __________(___________________________________)
(цифрами и прописью)
рублей, в том числе НДС (в случае, если облагается) ___________________________________.
(цифрами и прописью)
3.2. Источник финансирования Договора, с указанием выделенных лимитов
финансирования: фонд обязательного медицинского страхование, из средств на внедрение
стандартов и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи.
3.3. Код бюджетной классификации: 00000000000000000340/001.
3.4. Аванс не предусмотрен.
3.5. В цену договора включены стоимость упаковки, доставки товара до Заказчика, расходы
на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.6. Цена Договора
может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных настоящим Договором количества товаров и иных условий исполнения
настоящего Договора.
3.7. Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика по факту поставки на основании актов приёмки товара,
окончательный расчёт 30.06.2012.
3.8. При нарушении сроков поставки срок оплаты товара переносится соразмерно срокам
просрочки поставки товара.
IV. Условия и сроки поставки товаров
4.1. Поставщик поставляет
Заказчику товар срок со дня заключения Договора до
30.05.2012.
4.2. Датой поставки товаров считается дата их доставки в адрес: г.Улан-Удэ, ул. Московская
д.1.
4.3. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара собственным
транспортом.
V. Качество поставляемых товаров
5.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должны подтверждаться
сертификатам соответствия системы сертификации ГОСТ РФ, сертификатам
качества
производителя.
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемых товаров в полном объеме в
течение всего срока поставки товаров.
5.3.Поставщик обязан поставить Заказчику товар с остаточным сроком годности не менее
70% от срока, установленного производителем.
VI. Порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров
6.1. При осуществлении приемки поставляемых товаров Заказчик обязан проверить
количество товара, его комплектность, объем и качество на соответствие требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок, настоящим Договором, а также их
соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
6.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям,
установленным настоящим муниципальным Договором, Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов.
6.3. При выявлении несоответствия или недостатков поставленных товаров Заказчик обязан
в разумные сроки уведомить Поставщика через почтовую или телефонную, факсимильную,
электронную связь.
6.4. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено
Договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих
в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.
6.5. В случае недопоставки товаров в определенном периоде Поставщик обязан восполнить
(произвести) поставку недопоставленной партии товаров в период, указанный Заказчиком в
пределах срока действия Договора.
6.6. В случае недопоставки товаров в определенном периоде Поставщик обязан восполнить
недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в
котором допущена недопоставка.
6.7. По окончании сдачи-приемки товаров Заказчик составляет акт приемки товара.
Подписание Заказчиком акта, товарно-транспортных документов, накладных означает
проведение проверки в полном объеме.
6.8. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к
Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный в Договоре, и подписания товарнотранспортных накладных и иных документов.
6.9. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими
характеристиками товара, указанными в Договоре. В этом случае, в реестр контрактов,
заключенных по итогам размещения заказов, вносятся сведения, предусмотренные пунктом 8
части 2 статьи 18 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г.
VII. Права и обязанности Сторон
7.1. Поставщик обязан:
7.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке с
соблюдением требований по транспортировке товара, установленных действующим
законодательством, путем доставки Заказчику.
7.1.2. Товар должен быть новым и ранее неиспользуемым.
7.1.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на качественный в 5дневный срок с момента уведомления.
В случае недопоставки (недоукомплектования) товара допоставить (доукомплектовать)
товар в 5-дневный срок с момента уведомления.
7.1.4. Одновременно с передачей товара передать Заказчику сертификаты качества
на товар, сертификаты соответствия.
7.1.5. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.
7.1.6. При исполнении Договора предъявить документы, подтверждающие страну
происхождения товара.
7.1.7. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов,
указанных в Договоре.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. В течение 1 дня с даты поставки обеспечить приемку товара.
7.2.2. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.3. Заказчик не обязан возвращать Поставщику тару и упаковку.
7.4. Заказчик вправе:
7.4.1. Отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а
если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до их замены и
(или) доукомплектования.
IX. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в
размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка РФ за каждый день просрочки до момента фактического устранения
Поставщиком нарушения условий настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока поставки товара.
8.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных
настоящим Договором, за исключением указанных в п. 8.1, 8.4, 8.5 настоящего Договора, с
Поставщика взыскивается неустойка в размере одной сотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства до момента фактического устранения
Поставщиком нарушения условий настоящего Договора.
8.4. В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательства по Договору заказчик вправе произвести оплату Договора путем выплаты
поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки
8.5..В случае непредставления документов, указанных в п. 7.1.4, одновременно с передачей
товара Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной сотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства до момента фактического устранения Поставщиком данного нарушения.
8.6. В случае установления факта передачи Заказчику товара, обремененного правами
третьих лиц, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день до момента
фактического устранения Поставщиком нарушения условий настоящего Договора в размере
одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства .
8.7. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации в день до момента фактического устранения Заказчиком
нарушения условий настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
8.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
8.10. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
X. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов, обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также
последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные
меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить
другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней
после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.
9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого события форс-мажора.
XI. Срок действия и расторжение Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
10.2. Срок действия настоящего Договора с момента подписания договора Сторонами по
30.06.2012 г.
10.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
XII. Прочие условия
11.1. Изменения в настоящий Договор действительны лишь в том случае, если они не
противоречат требованиям действующего законодательства, оформлены в виде дополнительного
соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в Реестр контрактов в
соответствии со ст.18 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005.
11.2. При исполнении настоящего Договора перемена Поставщика не допускается, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности
Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем направления претензии одной Стороной Контракта другой
стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 14 дней с момента ее
получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Республики
Бурятия и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение «Спецификация поставки товара».
11.6. Договор на _________ листах составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, каждый из которых находится у Сторон Договора.
XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
МБУЗ г. Улан-Удэ «Городская поликлиника №6»
670034, Улан-Удэ, ул.Московская д.1
Тел:83012 (552007;552079)
ИНН 0323053779 КПП 032601001
Банковские реквизиты:
__________________________________
__________________________________
_________________/_______________/
М.П.
Поставщик
_________________/___________________
М.П.
Приложение
к Договору
№___ от «__» ________ 2012г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
№
п/п
Код
ОКДП
Наименование товара
Единица
измерения
Заказчик
Количест
во единиц
Поставщик
МБУЗ г. Улан-Удэ «Городская поликлиника
№6»
670034, Улан-Удэ, ул.Московская д.1
Тел:83012 (552007;552079)
_________________/_______________/
МП
Цена за единицу,
руб.
Сумма, руб.
Протокол
о согласовании цен на размещение муниципального закупа способом запроса на поставку препаратов,
влияющих на нервную систему
Комиссия рассмотрела предложения от трех поставщиков
Сравнительная таблица:
Средняя Предельная Общая
цена отпускная сумма,
цена
руб.
на ЖВЛС1
по
госреестру
Поставщик
№3
Ед. Колизм во
Поставщик
№2
Наименование
Поставщик
№1
№
п/п
Фл
15
15,62
15,95
15,35
15,64
Не ЖВЛС
234,6
2. Глиатилин 1000 мг/4мл р-р д/ин. 4 Уп
10
519,75
519,75
519,75
519,75
519,75
5197,5
Уп
Уп
50
5
39,20
115,92
39,20
116,20
39,20
115,50
39,20
115,87
39,20
Не ЖВЛС
1960,0
579,35
Уп
Фл
10 568,41 568,41 568,41
60 1926,23 1926,23 1926,23
568,41
1926,23
568,41
1926,23
5684,1
115573,8
Уп
Уп
Фл
30
15
10
392,15
314,84
425,17
394,25
314,84
427,2
388,0
314,84
424,41
391,47
314,84
425,6
Не ЖВЛС
314,84
Не ЖВЛС
11744,1
4722,6
4256,0
10.Мезатон 1% рр д/ин. 1 мл № 10
Уп
5
38,04
38,04
38,04
38,04
38,04
190,2
11.Нафтизин 0,05% капли наз. 10 мл
12.Атропин 1%-5.0 гл. капли
Фл
Фл
5
15
7,12
39,28
8,62
39,28
6,93
39,28
7,55
39,28
Не ЖВЛС
39,28
37,75
589,2
13.Пилокарпина г/х гл. капли 1%-5 мл Фл
20
23,05
23,05
23,05
23,05
23,05
461,0
14.Ревалгин рр д/ин 5 мл № 5
Уп
75
107,18
109,25
106,56
107,66
Не ЖВЛС
8074,5
Уп
Уп
50
100
32,74
117,84
32,74
117,84
32,74
117,84
32,74
117,84
32,74
117,84
1637,0
1178,4
5 180,07 180,07 180,07
20
93,56
94,68
92,85
1 1347,28 1347,84 1345,34
180,07
93,7
1346,82
180,07
Не ЖВЛС
Не ЖВЛС
900,35
1874,0
1346,82
1. Валерианы настойка 25 мл
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
мл №3
Пирацетам р-р д/ин.20% 5 мл №10
Сульфокамфокаин 10%-2 мл №10
р-р д/ин. амп.
Бетасерк 16 мг таб. № 30
Тиогамма 12 мг/мл 50 мл р-р д/ин.
фл № 10
Мидокалм 150 мг таб. п/о № 30
Мидриацил 0,5% гл. капли 15 мл
Цикломед 1% 5,0 мл капли глаз
(спазган)
15.Диклофенак 25% рр д/ин 3 мл № 5
16.Кеторол 30 мг/мл рр д/ин. 1 мл №
10
17.Ксефокам 8 мг таб. № 10
18.Нимулид табл д/расс. 100 мг №10
19.Маркаин Адреналин р-р д/ин
5мг/мл (фл) 20 мл №5
20.Маркаин Спинал Хэви 0,5% рр д/ин
4 мл №5
21.Маркаин Спинал 0,5% рр д/ин 4 мл
№5
22.Наропин 7.5мг/мл рр д/ин. 10.0 № 5
Уп
Уп
Уп
Уп
1
950,65
950,65
950,65
950,65
950,65
950,65
Уп
1
780,98
780,98
780,98
780,98
780,98
780,98
1047,23 1047,23 1047,23
1047,23
1047,23
1047,23
Уп
1
Итого:
Примечание: 1- жизненно важные лекарственные средства; 2- код согласно утвержденной номенклатуры от 07.06.2011г
№273.
169020,13