Сопроводительная документация к ЗК 80

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач государственного автономного
учреждения здравоохранения Республиканский
кожно-венерологический диспансер
_______________ Н.У. Уразлин
Документация о размещении заказа
путем проведения запроса котировок № 80 от 13.06.2012г.
на поставку медикаментов: производные салициловой кислоты, пиразолона и парааминофенола, средства
химико-фармацевтические фармакотерапевтического действия прочие для нужд ГАУЗ
Республиканский кожно-венерологический диспансер
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Извещение о проведении запроса котировок № 80 от 13.06.2012г.
Способ закупки
Запрос котировок
Наименование Заказчика
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республиканский кожно-венерологический диспансер
Место нахождения
450027, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное
Заказчика
шоссе, д.42
Почтовый адрес Заказчика
450027, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное
шоссе, д.42
Адрес электронной почты
gauzrkvd@mail.ru
Заказчика
Номер контактного
8 (347) 243-01-37;
телефона Заказчика
8 (347) 260-87-65
Классификация товаров,
2423120
2423280
Производные
салициловой
кислоты,
работ, услуг
пиразолона
и
парааминофенола,
средства
химикофармацевтические фармакотерапевтического действия прочие
Описание потребностей их
Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ РФ.
функциональные,
Наименование, объем, периодичность поставки и технические
количественные и
характеристики на предлагаемый к поставке товар указаны в
качественные
сопроводительной документации.
характеристики, сроки и
объем предоставления
гарантий качества
Место, условия и сроки
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.42. Поставка по
выполнения работ
предварительной заявке Заказчика, в течение 2 рабочих дней с
момента подачи заявки, не позднее 30.09.2012г.
Начальная (максимальная)
25 180,00 (Двадцать пять тысяч сто восемьдесят рублей 00 коп.)
цена договора (цена лота)
рублей
Порядок формирования
Начальная (максимальная) цена договора
установлена
в
цены
соответствии с объемом средств, представленным заказчиком, с
учетом Государственного реестра предельных отпускных цен и
программы Фотоника. Цена договора включает в себя все
расходы на упаковку, маркировку, транспортировку, погрузкуразгрузку, доставку до аптечного склада, страхование, хранение,
уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других
обязательных платежей, обеспечение гарантийных обязательств.
Форма, сроки и порядок
Форма оплаты безналичная, на расчетный счет поставщика,
оплаты
Оплата осуществляется на основании счета (счета-фактуры) и
товарной накладной, по мере поступления средств ФОМС на
лицевой счет Заказчика, не позднее 31.10.2012г.
Форма и порядок подачи
Подать котировочную заявку может любое юридическое лицо,
котировочных заявок
независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе
14.
Место, дата начала и
окончания срока подачи
котировочных заявок
15.
Срок заключения договора
индивидуальный предприниматель. В соответствии с ч.3 ст.55
Гражданского Кодекса РФ филиал не является юридическим
лицом. Подача котировочной заявки от имени филиала не
допускается. В случае если котировочная заявка будет подана от
имени филиала юридического лица, такая котировочная заявка
будет считаться не соответствующей требованиям запроса
котировок. Участник размещения заказа не должен состоять в
реестре недобросовестных поставщиков. Участник размещения
заказа должен подготовить и подать котировочную заявку в
письменной форме или в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ. Подача котировочных заявок не допускается по
факсу
(использование
факсимильного
воспроизведения
подписи), в противном случае такие котировочные заявки
считаются не соответствующими требованиям запроса
котировок. Любой участник размещения заказа вправе подать
только одну котировочную заявку, внесение изменений в
которую не допускается. Все страницы котировочной заявки и
приложения к ней должны быть оформлены надлежащим
образом, заверены печатью и подписаны руководителем
участника размещения заказа, либо представителем участника
размещения заказа, имеющего полномочия для их подписания от
имени участника размещения заказа. Котировочные заявки,
подписанные представителем участника размещения заказа (за
исключением руководителя), не подтвердившим своих
полномочий (доверенность) на подписание заявки от имени
участника
размещения
заказа,
будут
являться
несоответствующими
требованиям
запроса
котировок.
Котировочные
заявки,
поданные
с
опозданием,
не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются
участникам размещения заказа. Участник размещения заказа при
отправке своей заявки по почте несет риск того, что его заявка
может быть доставлена по неправильному адресу или по
истечении срока подачи заявок, в результате чего будет признана
опоздавшей.
При подачи котировочной заявки в форме электронного
документа, просим предварительно уведомить об этом
ответственное лицо Заказчика, по телефону: (347) 260-87-65.
Ответственное лицо: Минигалиева Рита Фанисовна
450027, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 42, кабинет
заместителя главного врача по экономике, 1 этаж.
С 14.06.05.2012 г. 10.00ч. по 20.06.2012 г. 15.00ч.
e-mail: gauzrkvd@mail.ru.
не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте
протокола, составленного по результатам закупки
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ Наименование
п/п торговое
Наименование
МНН
Дозировка
Ед.
изм.
Колво
1
анальгин
метамизол натрия
раствор д/инъекций 50% 2 мл № 10
амп
уп.
10
2
ацетилсалициловая кислота
ацетилсалициловая
кислота
таблетки 0,5 г № 10
уп
30
3
диклофенак
диклофенак
уп
30
4
кетонал
кетопрофен
уп.
10
раствор для внутримышечного
введения 25 мг/мл 3 мл - ампулы №5
таблетки 150 мг. №20
5
кетонал
кетопрофен
6
7
8
9
найз
индометацин
парацетамол
панадол
нимесулид
индометацин
парацетамол
парацетамол
раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 50 мг/мл,
2 мл №10
таблетки 100мг N20
Таблетки 25 мг №30
таблетки 500 мг. №10
свечи №10
уп.
30
уп.
уп
уп.
уп.
60
120
30
5
Требования к качеству товара:
 Товар должен соответствовать требованиям ГОСТам, ОСТам, СанПиНам, ТУ, установленным
законодательством Российской Федерации и подтверждаться соответствующими документами.
 Поставляемый товар должен строго соответствовать указанной технологии определения, фасовке,
упаковке;
 остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80% от срока годности,
установленного производителем;
 поставщик обеспечивает упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу
во время доставки товара.
 на упаковке должны быть указаны в соответствии с ГОСТом: название фирмы, телефон
производителя, название, дозировка и срок годности на русском языке;
При поставке товара, обязательное наличие регистрационного удостоверения Министерства
здравоохранения РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития и сертификата качества на каждую партию товара, наличие технической документации на
русском языке.
Срок и условия поставки: по предварительной заявке Заказчика, не позднее 30.09.2012 г.
1). Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика в течение 2 рабочих дней
после подачи заявки;
2). Поставка товара производится Поставщиком собственными силами и за свой счет на аптечный
склад Получателя в согласованные сроки;
3). Поставка товара подтверждается документами - счетом-фактурой, товарной накладной,
сертификатами соответствия;
4). В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик в праве предъявить требования по
замене товара, а Поставщик обязан заменить некачественный товар на качественный. В случае
недопоставки товара по количеству и ассортименту, Поставщик обязан восполнить количество
недопоставленного товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Место поставки товара: 450027, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 42, аптечный склад.
Срок и условия оплаты: Оплата осуществляется по факту оказанных услуг, по мере поступления
средств на лицевой счет Заказчика, не позднее 31.10.2012 г.
3. Проект договора
ДОГОВОР №_____
г. Уфа
«____»____________ 2012 г.
ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Уразлина Н.У., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________,
действующего
на
основании
___________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании
результатов запроса котировок № 80 от 13.06.2012г. (протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок № 1 от
2012г.), заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить медикаменты в III квартале 2012 года (далее – Товар) согласно
прилагаемой спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.3. Срок поставки Товара: в течение III квартала 2012 года по заявке Заказчика в течение 2
рабочих дней
после подачи заявки, по адресу 450027, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Индустриальное шоссе, д. 42, аптечный склад 8 (347) 242-97-30.
2.
ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
Стоимость
поставляемого
по
настоящему
Договору
Товара
составляет
_______________ (_________________________________) рублей __ копеек.
2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена
договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором
количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.3. Цена договора формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей, разгрузку товара на территории Заказчика.
2.4. Финансирование осуществляется из средств ФОМС.
2.5.Оплата товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае
изменения расчетного счета Поставщика, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной
форме сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет
Поставщика, несет Поставщик.
2.6. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту передачи Товара при
предъявлении счета, счета-фактуры, товарной накладной и подписанного Заказчиком акта приемапередачи Товара, поставленного в соответствии с п.1.3., до 31.10.2012г.
2.7. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не
более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении
потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного
количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную
цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой
цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением
потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Заказчик обязуется оплатить Товар в соответствии с условиями, предусмотренными
разделом 2 настоящего договора.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Осуществить доставку Товара в аптечный склад Заказчика по адресу: г. Уфа, ул. Индустриальное
шоссе, д. 42, в сроки, предусмотренные Договором.
3.2.2. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в
упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.
3.2.3. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц.
3.2.4. Предоставить Заказчику в двух экземплярах счет, счет-фактуру, товарную накладную на
поставленный товар с указанием наименования Товара на русском языке.
3.3. Заказчик обязуется принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора и при
отсутствии претензий относительно количества, качества, комплектности и других характеристик товара,
подписать акт приемки-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии со спецификацией
(Приложение №1 к настоящему договору).
4.2. Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи в двух экземплярах, отражающий
количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.
4.3. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта приема-передачи подписывает
его либо дает Поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Возражения, на которых
основан отказ от приема Товара, не должны выходить за пределы обязательств Поставщика,
предусмотренных Договором.
4.4. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров
от 25.04.1966г. № П-7 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98) и
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете
министров от 15.06.1965г. № П-6 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от
14.11.74г. № 98).
4.5. Передача партии Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее
время. Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть
полностью завершена в день доставки.
4.6. Передача Товара Заказчику должна осуществляться в присутствии представителя Поставщика.
Заказчик не производит приемку товара в случае отсутствия представителя Поставщика.
4.7 Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к
Заказчику с момента подписания ими акта приема-передачи Товара.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Остаточный срок годности товара
должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем. Поставка Товара с
меньшим сроком годности допускается по дополнительному согласованию между сторонами в
письменном виде.
5.2. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с
государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются
соответствующей документацией.
5.3. В течение гарантийного срока при выявление недостатков товара Поставщик по требованию
Заказчика обязан:
- заменить некачественный Товар на аналогичный новый Товар в установленные законом сроки.
5.4. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие
поставки ему Товара ненадлежащего качества.
5.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан исполнить
требования Заказчика, предусмотренные пунктом 5.3. Договора, в установленные Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их
устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня
получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения недостатков.
5.7. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему
Договору, имеет свободное обращение в Российской Федерации и Государственный заказчик свободен от
уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за поставляемую продукцию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков передачи или передачи продукции ненадлежащего качества Товара
(п. 5.3.) в соответствии с условиями настоящего договора Поставщик уплачивает Заказчику за каждый
день просрочки пени в размере 0,1 % от объема непоставленного в срок товара, но не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, также в случае необоснованного срыва поставки товаров Поставщик выплачивает Заказчику
пени в размере 5% от стоимости непоставленной продукции.
Поставщик освобождается от пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по договору Заказчик уплачивает
Поставщику пени за каждый день просрочки оплаты в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения их обязательств.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.
6.5. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств, если это невыполнение произошло вследствие обстоятельств, признаваемых правовой
практикой обстоятельствами форс-мажор.
6.6. Ответственность сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с
действующим законодательством.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия по Договору Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
7.2. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в
Арбитражный суд Республики Башкортостан.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
исполнения ими принятых на себя по Договору обязательств.
10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Государственное автономное учреждение
здравоохранения
Республиканский кожно-венерологический
диспансер
Адрес: 450027, РБ, г. Уфа
ул. Индустриальное шоссе, д.42
Тел:8 (347) 242-97-30, 243-01-37
E-mail: gauzrkvd@mail.ru
Банковские реквизиты:
Р/с № 40601810400003000001в ГРКЦ НБ
Республики Башкортостан Банка России г.Уфа
Министерство финансов Республики
Башкортостан (ГАУЗ РКВД л/с 32113040050)
ИНН/КПП 0274034308/027401001
БИК 048073001
Поставщик:
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ГАУЗ Республиканский
кожно-венерологический диспансер
Главный врач
Поставщик:
__________________(Н.У. Уразлин)
______________ (
)
Приложение №1
к договору № ____________
от «______» ____________г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ед.
изм.
Колво
метамизол натрия
ацетилсалициловая
кислота
диклофенак
уп.
10
уп
30
уп
30
кетопрофен
кетопрофен
нимесулид
индометацин
парацетамол
парацетамол
уп.
уп.
уп.
уп
уп.
уп.
10
30
60
120
30
5
Наименование
торговое
Наименование МНН
анальгин
ацетилсалициловая
кислота
диклофенак
кетонал
кетонал
найз
индометацин
парацетамол
панадол
Цена
за ед.
руб.
Общая
стоимость, руб.
Итого стоимость товара: _______________ (___________________________________) руб. ____ коп.
Заказчик:
ГАУЗ РКВД
Поставщик:
________________(Н.У. Уразлин)
______________ (__________)
3. Форма котировочной заявки
№ котировочной
заявки
Дата поступления
Точное время
поступления
«______»___________2012 г.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК № 80 от 13.06.2012г.
Дата: ______________________
Кому: _________________________________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос котировок, мы
(название участника: полное наименование юридических лиц, ФИО для физических лиц)
в лице
(должность и ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании
(Устава, доверенности или др. документов)
юридический адрес:
(для юридических лиц)
адрес регистрации:
(для физических лиц)
почтовый адрес:
(для юридических лиц и физических лиц)
фактический адрес:
(для юридических лиц и физических лиц)
Банковские реквизиты участника:
Контактный телефон _____________ / факс_____________________________________
Эл. почта ________________________________
Соглашаемся со всеми условиями, указанными в Вашем запросе котировок № 80 от 13.06.2012 г. в
количестве и по ценам указанным ниже:
№ Наименован
Страна
Ед. Кол
Цена
Общая
Наименован
п/п ие
производи изм -во
за ед.
стоимость
Дозировка
ие МНН
тель
.
руб.
руб.
торговое
1
анальгин
2
ацетилсалиц
иловая
кислота
метамизол
натрия
ацетилсалиц
иловая
кислота
3
диклофенак
диклофенак
4
кетонал
кетопрофен
5
кетонал
кетопрофен
6
найз
индометаци
н
парацетамол
панадол
нимесулид
индометаци
н
парацетамол
парацетамол
7
8
9
раствор д/инъекций
50% 2 мл № 10 амп
уп.
10
таблетки 0,5 г № 10
уп
30
уп
30
уп.
10
уп.
30
уп.
60
Таблетки 25 мг №30
уп
120
таблетки 500 мг. №10
свечи №10
уп.
уп.
30
5
раствор для
внутримышечного
введения 25 мг/мл 3
мл - ампулы №5
таблетки 150 мг. №20
раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения 50 мг/мл, 2
мл №10
таблетки 100мг N20
Предлагаемая цена договора _________ (___________________________________) руб.
Цена включает в себя все расходы на упаковку, маркировку, транспортировку, погрузку-разгрузку, доставку
до помещения, сборку, установку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, сборов, налогов и других
обязательных платежей, обеспечение гарантийных обязательств.
В случае признания нашей организации победителем запроса котировок, обязуемся подписать договор с
ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер в срок, не позднее 20 дней со дня размещения на
официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки.
Мы согласны с тем, что в случае если по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок мы
будем признаны участником, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену
договора, или участником размещения заказа, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по
цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок, а победитель в
запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться к нам с
предложением о заключении договора.
До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка вместе с протоколом рассмотрения
и оценки котировочных заявок о признании нас победителями запроса котировок, будут выполнять роль
обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки и представление поставщиком котировочной
заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
______________________________________________________________________________________
(Должность, ФИО и подпись участника запроса котировок)
М.П.
Дата:
Председатель комиссии:
Шевкунова И.Г.
Зам. председателя комиссии:
Косвинцева Н.Н.
Член комиссии:
Тюкилина С.Ф.
Член комиссии:
Бакиров Ф.А.
Член комиссии:
Минигалиева Р.Ф.