Dokumentatsiya_3-PrU2014x

ООО «Газпром бурение»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии
ООО «Газпром бурение»
______________ /А.Г. Россинский/
”____” ____________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№03-ПрУ/2014
Оказание услуг по мобилизации, монтажу, демонтажу
БУ-1600/100 ЭУ на Южно-Русском НГКМ (КГС №№50,52)для
нужд филиала "Уренгой бурение" ООО «Газпром бурение».
Согласовано:
Начальник Тендерного управления
________________ И.А. Панкова
Начальник Производственного управления
________________А.В. Путрин
Начальник Управления капитального строительства
________________М.А. Еремин
2013 г.
Содержание
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
7. РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ ПРИЕМ
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
10. ПРОЦЕДУРА УТОРГОВЫВАНИЯ ЦЕН ЗАЯВОК
11. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
12. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
3
3
4
4
5
6
8
9
9
9
10
10
РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
12
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
12
РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ
25
Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений)
Форма 2. Техническое предложение
Форма 3. Коммерческое предложение
Форма 4. Общие сведения об Участнике
Форма 5. Опыт выполнения работ
Форма 7. Кадровые возможности Участника
Форма 8. Финансовое положение Участника
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах)
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника
Форма № ___. Другие формы
Форма 11. Опись документов, входящих в заявку
35
36
38
39
40
42
43
44
45
46
47
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие сведения
ООО «Газпром бурение» (далее - Организатор), Извещением №03-ПрУ/2014, опубликованным на
сайте ООО «Газпром бурение»30.12.2013, приглашает к участию в открытом одноэтапном запросе
предложений без предварительного отбора на право заключения договора на оказание услуг по
мобилизации, монтажу, демонтажу БУ-1600/100 ЭУ на Южно-Русском НГКМ для нужд филиала
"Уренгой бурение" ООО «Газпром бурение» - (далее – запрос предложений).
1.1 Количество лотов.
Запрос предложений состоит из 1 (одного) лота: Оказание услуг по мобилизации, монтажу,
демонтажу БУ-1600/100 ЭУ на Южно-Русском НГКМ для нужд филиала "Уренгой бурение" ООО
«Газпром бурение».
1.2. Сроки проведения запроса предложений:
Дата начала приема заявок: 30.12.2013 г.
Дата окончания приема заявок: 12 часов 17.01.2014 г.
В рамках запроса предложений, в Извещении о его проведении и настоящей документации
используются термины и сокращения, определенные в п. 2. настоящей Документации.
2. Термины и определения
2.1 Заказчик (Организатор) запроса предложений - ООО «Газпром бурение».
2.2 Тендерная комиссия Общества – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный
Организатором для принятия решений по подведению итогов запросов предложений, в том числе
решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур запроса предложений.
2.3 Тендерное управление – структурное подразделение администрации Общества, созданное для
подготовки и проведения запросов предложений. Задачи, функции и обязанности которого определяются
Положением об управлении.
2.4 Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в
соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061
Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются настоящей
документацией. Победителем запроса предложений признается Участник, заявка которого, содержит
лучшие условия поставки товаров, наиболее полно соответствующие требованиям документации по
проведению запроса предложений.
2.5 Договор – договор поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом
запроса предложений, заключаемый по результатам проведенного запроса предложений.
2.6 Предмет запроса предложений – право на заключение с Обществом договора, вид и объект которого
определяется Организатором запроса предложений.
2.7 Объект запроса предложений – товары, работы, услуги, составляющие предмет договора с
Обществом.
2.8 Лот – часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная Заказчиком по определенным критериям,
на которую в соответствии с извещением и документацией допускается подача отдельной Заявки на
участие в запросе предложений и заключение отдельного договора по итогам запроса предложений.
2.9 Документация о запросе предложений - комплект документов, содержащий полную информацию о
предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и
подачи заявок на участие в запросе предложений участником размещения заказа, а также об условиях
заключаемого по результатам запроса предложений договора.
2.10 Заявка на участие в запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение
участника размещения заказа, направленный Организатору по форме и в порядке, установленном в
документации о запросе предложений.
2.11 Участник запроса предложений
– юридическое или физическое лицо, выразившее
заинтересованность в участии в запросе предложений путем направления Организатору письменного
уведомления о намерении принять участие в запросе предложений и заявки на участие в запросе
предложений.
2.12 Победитель запроса предложений - участник, который по заключению Тендерной комиссии
Общества предложил лучшие условия.
2.13 Подрядчик (поставщик, исполнитель) – лицо (юридическое или предприниматель без образования
юридического лица), правосубъектность которого позволяет осуществить поставку товаров, выполнить
работы, оказать услуги на условиях запроса предложений, проводимых в соответствии с настоящей
документацией.
3. Общие требования к Участникам запроса предложений
3.1 В запросе предложений могут принять участие любые юридические лица или предприниматели,
получившие документацию о запросе предложений в установленном порядке.
3.2 Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и
выполнения договора.
3.3 На имущество Участника не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна
быть приостановлена.
3.4 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен находиться в процессе
ликвидации или реорганизации.
3.5 Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех
уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории Российской
Федерации.
3.6 Участник должен иметь все необходимые лицензии (разрешения, сертификаты).
3.7 Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов,
компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.
3.8 Участник должен располагать опытом выполнения аналогичных работ, услуг (не менее 3-х лет).
3.9 Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и
приемлемый уровень рентабельности.
3.10 Участник должен иметь положительную деловую репутацию.
3.11 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и участием в
запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо
от хода и результатов запроса предложений.
4. Общий порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке в соответствии с положениями документации о
запросе предложений:
4.1 Публикация Извещения о проведении запроса предложений.
4.2 Направление Участниками уведомления о намерении принять участник в запросе предложений.
4.3 Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок и разъяснение Организатором
документации о запросе предложений (по мере необходимости).
4.4 Подача Участниками заявок на участие в запросе предложений и их прием.
4.5 Оценка и сопоставление заявок.
4.6 Принятие решения Тендерной комиссией и проведение процедуры уторговывания цен.
4.7 Принятие решения Тендерной комиссией о результатах запроса предложений.
4.8 Уведомление Участников о результатах запроса предложений.
4.9 Подписание Договора с Победителем запроса предложений.
5. Права и обязанности Организатора запроса предложений
5.1
Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения (объявления) о проведении
запроса предложений и документации о запросе предложений только перед теми Участниками, которые
своевременно направили Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе
предложений.
5.2
Организатор обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников
заявок. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3
Организатор вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений, если он установит, что
Участник дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, который может повлиять на
решение Тендерной комиссии, вознаграждение в любой форме.
5.4
Организатор имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений не неся
никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки.
5.5
В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений Организатор
вправе изменить документацию путем издания дополнения. Уведомление о внесении изменений и
дополнений в документацию направляется с использованием оперативной связи (телефон, факс,
электронная почта) каждому лицу, которое направило Организатору уведомление о намерении принять
участие в запросе предложений.
5.6
Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
предложений может продлить срок их подачи. Уведомление о продлении срока подачи заявок
направляется с использованием оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) каждому лицу,
которое направило Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе предложений.
5.7
Организатор имеет право установить дополнительный срок приема заявок, если после
рассмотрения полученных в установленный срок заявок на участие в запросе предложений будет
выявлено, что ни одна из заявок не соответствует требованиям документации о запросе предложений
5.8
Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы,
условия
и
требования,
содержащиеся
в
документации.
Все
условия,
содержащиеся
в
настоящей
документации, рассматриваются как принятые
Участником, подающим заявку на участие в запросе предложений. Предполагается, что Участник
на
основании
документации о запросе предложений
(включая
технические
требования,
ознакомление с принципиальными
характеристиками
сопрягаемого
оборудования Заказчика,
ознакомление с площадкой строительства) получил всю необходимую информацию для подготовки и
подачи своей заявки.
5.9
Участнику запроса предложений до подачи заявки необходимо иметь полную и достоверную
информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в
соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность
указанных сведений несет Участник. Любая небрежность, задержка или отказ Участника от получения
на стадии подготовки заявки надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не
освобождают его как сторону по Договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения
обязательств по Договору и не могут служить основанием для изменения цены его предложения.
5.10 Неполное представление информации, запрашиваемой в документации, или же подача заявки,
не отвечающей всем требованиям
документации, представляют собой риск Участника и дают
право Организатору отклонить заявку.
5.11 Все полученные заявки Участникам не возвращаются.
5.12 Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок не
подано ни одной заявки, а также в случае если на основании результатов рассмотрения заявок Тендерной
комиссией принято решение об отклонении всех заявок.
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6. Подготовка заявок на участие в запросе предложений
6.1.
Общие требования к заявке
6.1.1. Участник запроса предложений должен подготовить заявку в строгом соответствии с
требованиями настоящей документации, таким образом, чтобы заявка не содержала никаких условий,
противоречащих требованиям документации.
6.1.2. Участник запроса предложений имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. В случае,
если Участник запроса предложений подает более одной заявки на один лот, все заявки с его участием
отклоняются без рассмотрения.
6.1.3. Предоставление Участником заведомо ложной информации, имеющей существенный характер,
может привести к отклонению его заявки.
6.1.4. Заявка на участие в запросе предложений, а также вся корреспонденция и документация,
связанные с этими документами, которыми обменивается с Организатором Участник, должны быть
подготовлены на русском языке. Подготавливаемая в этой связи сопроводительная документация и
печатная литература, а также документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
ином языке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод
на русский язык (преимущество будет иметь перевод на русский язык).
6.1.5. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в
российских рублях.
6.1.6. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником запроса предложений в тексте
заявки, однако в любом случае этот срок не должен быть менее, чем 90 календарных дней со дня,
следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие в
запросе предложений. В течение этого времени Участник сохраняет все условия, предложенные в своей
заявке.
6.2.
Требования к подготовке заявки
6.2.1. Участник заполняет заявку на участие в запросе предложений в строгом соответствии с Образцом
заявки Раздела V «Формы заявки на участие в запросе предложений» и прикладывает документы,
подтверждающие соответствие Участников требованиям документации о проведении запроса
предложений к квалификации и правоспособности.
6.2.2. В состав заявки должна входить также последовательная опись всех документов, входящих в
заявку в соответствии с требованиями документации. Форма описи содержится в Форме 4. Организатор
рекомендует Участникам при составлении заявки придерживаться порядка последовательности
документов, изложенного в описи.
6.3.
Требования к подготовке технического предложений
6.3.1. Техническое предложение должно быть подготовлено по Форме 2 (Раздел V) документации.
6.3.2. К техническому предложению должны быть приложены документы (копии), свидетельствующие о
соответствии предлагаемых работ (услуг) требованиям Заказчика (сертификаты, свидетельства, аттестаты,
страховые полисы, технические регламенты и т.д.).
6.3.3. Содержащиеся в техническом предложении документы, схемы и пояснительные записки должны
быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание
заявки на участие в запросе предложений обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с
требованиями документации.
6.3.4. Если Участник намеревается использовать субподрядчиков для выполнения важных компонентов
работ или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов объема работ, эти
компоненты работ и соответствующие субподрядчики должны быть обозначены путем заполнения
соответствующей формы Раздела V (Форма 10) с приложением всех Форм 4-9 Раздела V по каждому
субподрядчику и лицензий, если таковые требуются для выполнения работ (с заменой в Форме
«Участник» на «субподрядчик»). Эта информация будет принята во внимание также при оценке
соответствия квалификационным требованиям по опыту аналогичных работ.
6.4.
Требования к подготовке Коммерческого предложения
6.4.1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено по Форме 3 (Раздел V) в полном
соответствии с условиями Разделов III и IV настоящей документации.
6.4.2. В составе коммерческого предложения Участник подает заполненные Таблицы цен (формы 3),
включенные в документацию, с указанием подлежащих выполнению работ, их краткого описания,
количества, разбивки цены по составляющим (где это применимо) и общей цены работ, которые
Участник предлагает выполнить в своей заявке.
6.4.3. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ и услуг, указанным в Таблицах цен
(формы 3), но не ограничиваясь ими. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником
запроса предложений, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они
покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Таблице цен.
6.4.4. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, не должны меняться ни при каких
обстоятельствах. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, должны учитывать все риски
связанные с влиянием инфляции, курсовыми колебаниями стоимости валют и прочие риски, и должны
оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия заявки и выполнения Договора. Заявка,
предусматривающая корректировку цен, будет рассмотрена как не отвечающая условиям запроса
предложений и отклонена.
Перечень
документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям
документации о запросе предложений к квалификации и правоспособности
6.5.1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом
Российской Федерации или иного государства.
6.5.2. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в
них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы).
6.5.3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об
Участнике запроса предложений, датированная не ранее 1 месяца до даты опубликования Извещения о
проведении запроса предложений.
6.5.4. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа
юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного
юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально
удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени
данного юридического лица.
6.5.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6.5.6. Копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды, датированной не ранее 1 месяца до даты опубликования Извещения о проведении запроса
предложений.
6.5.
6.5.7. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации дела о
несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке организации
Участника и подписанное уполномоченным лицом.
6.5.8. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста на дату
подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
6.5.9. Документы, подтверждающие полномочия Участника на поставку и обслуживание предлагаемой им
продукции в России, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских или дилерских
соглашений, оригиналы писем производителей продукции, предоставляющие Участнику право на поставку
этой продукции, гарантии предприятий - изготовителей об отгрузке продукции при поступлении заявок от
Участника, иные документы),
составленные на фирменном бланке производителя, подписанные
уполномоченным лицом и заверенные печатью.
6.5.10. Копии действующих лицензий (разрешений, сертификатов) на виды деятельности, связанные с
предметом запроса предложений.
6.5.11. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских
балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской
отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год и на последнюю отчетную
дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за последний отчетный период.
6.5.12. Отзывы заказчиков (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах в соответствии с предметом
закупки.
6.5.13. Заполненные в соответствии с требованиями документации Формы 4-9 Раздела V «Формы заявки»
Форма 4. Общие сведения об Участнике;
Форма 5. Опыт выполнения работ;
Форма 6. Материально-технические возможности Участника;
Форма 7. Кадровые возможности Участника;
Форма 8. Финансовое положение Участника;
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах);
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника.
6.5.14. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника
требованиям настоящей документации, с соответствующими комментариями.
6.6.
Требования к оформлению заявки
6.6.1. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса
предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности. В последнем случае копия доверенности должна быть представлена в составе документов
заявки.
6.6.2. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника запроса
предложений.
6.6.3. Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы.
6.6.4. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти
исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью
Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
7. Разъяснение документации о запросе предложений
7.1. Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей
документации. Запросы на разъяснение документации должны направляться в письменном виде на
электронный адрес e-mail: E.Mironova@burgaz.ru. Контактное лицо: Миронова Евгения Евгеньевна.
7.2.
Организатор письменно отвечает на любой вопрос, связанный с разъяснением документации,
который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи заявок.
8. Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием
8.1. Организатор заканчивает принимать заявки «17» января 2014 г. в 12 часов 00 минут (время
московское). Заявки, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены
Организатором без рассмотрения по существу независимо от причин опоздания.
8.2. Существует следующий способ подачи заявок на участие в запросе предложений:
- через тендерную площадку ООО «Газпром бурение» (www.burgaz.ru);
- на электронный адрес E.Mironova@burgaz.ru в отсканированном виде в формате PDF или JPG
8.3. В случае предоставления заявки на электронный адрес, она должна быть направлена в
отсканированном виде в формате PDF или JPG, также обязательно предоставление Форм 2 и 3
«Техническое предложение» и «Коммерческое предложение» в формате Excel или Word. В теме письма
необходимо указать «Заявка на участие в запросе предложений №____».
8.4. В случае подачи заявки на бумажном носителе также необходимо приложить электронную версию
(документы должны быть представлены в формате PDF или JPG, обязательно предоставление Форм 2 и 3
«Техническое предложение» и «Коммерческое предложение» в формате Excel или Word).
8.5.
Заявка на бумажном носителе должна быть запечатана в конверт, обозначаемый словами «Заявка
на участие в запросе предложений № __». На конверте необходимо указать следующие сведения:
ООО «Газпром бурение», г. Москва, ул. Наметкина, д.12А, каб. 2405, Тендерное управление.
Полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес.
8.6. Для доставки заявки на бумажном носителе Участникам рекомендуется предварительно
предупредить контактное лицо, указанное в п. 7.1 о дне и часе доставки заявки. В случае направления
заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или
курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты.
9. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
9.1. Оценка заявок осуществляется Организатором запроса предложений не более 30 рабочих дней.
9.2. Основными критериями при рассмотрении и оценки заявок участников являются:
Коммерческое предложение, в том числе цена заявки и ее обоснованность;
Техническое предложение, в том числе обоснованность общих организационных решений и способов
управления работами, система контроля качества и др.;
Материально-технические возможности Участника;
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
Уровень технологий и стандартов производства работ, соблюдение экологических требований;
Сроки выполнения работ;
Полнота соответствия предлагаемых решений и работ техническим требованиям документации о
проведении запроса предложений;
Порядок и сроки осуществления платежей;
Условия представления гарантий качества;
Опыт выполнения аналогичных работ;
Квалификация ключевого персонала для выполнения работ.
9.3. При проведении рассмотрения и оценки заявок Организатор может по своему усмотрению
попросить Участника дать разъяснения по поводу его заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее
должны подаваться в письменном виде. Отказ Участника от предоставления разъяснения может
послужить причиной отклонения его заявки.
9.4. В ходе изучения документов, представленных в заявке Участника, Организатор имеет право
запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и физических лиц,
указанных в заявке, на предмет достоверности содержащихся в данной заявке сведений.
10. Процедура уторговывания цен заявок
10.2 Решение о проведении процедуры уторговывания цен заявок принимается в любой срок до
подведения итогов запроса предложений.
10.3 Проведение процедуры уторговывания цен заявок возможно двумя способами:
- путем направления Участникам письменного приглашения к участию в уторговывании цен заявок;
- путем проведения переговоров с Участниками.
10.4 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем направления письменного приглашения
Организатор в приглашении определяет дату и время окончания подачи новых коммерческих
предложений.
10.5 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем переговоров Участник обязан в течение
3-х дней предоставить письменное подтверждение достигнутых договоренностей.
10.6 Организатор запроса предложений вправе неоднократно принимать решения о проведении
процедуры уторговывания цен заявок.
10.7 Изменение иных условий заявки, кроме изменения ее цены в меньшую сторону не допускается.
10.8 Участник запроса предложений, приглашенный на процедуру уторговывания, вправе не участвовать
в ней. В этом случае его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке или новыми
коммерческими предложениями, представленными на предыдущую процедуру уторговывания, если
новое коммерческое предложение такого участника было принято к рассмотрению.
10.9 С момента подачи участником запроса предложений в установленном порядке нового
коммерческого предложения, соответствующего требованиям документации и приглашению к
уторговыванию, ранее представленное коммерческое предложение участника утрачивает силу.
11. Уведомление Участников о результатах запроса предложений
11.1 Организатор запроса предложений после принятия решения о Победителе запроса предложений
размещает информацию об итогах запроса предложений на корпоративном сайте ООО «Газпром
бурение», с указанием:
номера и наименования запроса предложений;
наименования и адреса Победителя запроса предложений, с которым будет подписан Договор.
11.2 Организатор запроса предложений вправе опубликовать информацию о результатах запроса
предложений после подписания Договора.
12. Подписание Договора
12.1 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на основании
Протокола о результатах запроса предложений.
12.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями настоящей документации и
условиями заявки Победителя запроса предложений. По всем вопросам, которые не отражены в
документации о запросе предложений, заявке Победителя запроса предложений, стороны имеют право
достигнуть договоренность путем переговоров. При этом Заказчик оставляет за собой право со своей
стороны внести в разумном объеме в проект договора дополнительные (т.е. не оговоренные в
документации и заявке Победителя) желательные для Заказчика предложения и условия, которые
Участник может принять или отклонить или продолжить процедуру согласования формулировок во время
преддоговорных переговоров.
12.3 Процедура заключения договора с Победителем запроса предложений производится в соответствии
с Положением о договорной работе в ООО «Газпром бурение».
12.4 Для заключения договора Победитель запроса предложений обязан предоставить Заказчику
нотариально заверенные копии следующих документов:
12.4.1 Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом
Российской Федерации или иного государства.
12.4.2 Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в
них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении
изменений в учредительные документы).
12.4.3 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об
Участнике запроса предложений.
12.4.4 Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа
юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного
юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально
удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени
данного юридического лица.
12.4.5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
12.4.6 В случае применения упрощенной системы налогообложения – копию уведомления Федеральной
налоговой службы.
12.4.7 Карточка предприятия, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью.
РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Оказание услуг по мобилизации, монтажу, демонтажу БУ-1600/100 ЭУ на Южно-Русском НГКМ
для нужд филиала "Уренгой бурение" ООО «Газпром бурение»
Сформировать техническое задание на комплекс работ по:
• мобилизации бригадного хозяйства на площадку скважины Р-50 Южно-Русское НГКМ;
• мобилизации бурового оборудования БУ-1600/100 ЭУ с г.Новый-Уренгой на площадку скв. Р-50 ЮжноРусское НГКМ;
• монтажу буровой установки БУ-1600/100ЭУ, привычечных сооружений, энергокомлекса, блока ГСМ,
водоблока, котельной установки, вагон-городка, ЛЭП (ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ), контуров заземления, на скв.
Р-50 Южно-Русское НГКМ;
• демонтажу буровой установки БУ-1600/100 ЭУ, привычечных сооружений, энергокомлекса, блока ГСМ,
водоблока, котельной установки, вагон-городка, ЛЭП (ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ), контуров заземления, на скв.
Р-50 Южно-Русское НГКМ;
• зачистке территории скважины Р-50 Южно-Русского НГКМ после демонтажа буровой установки;
• технической рекультивации, планировки площадки:
• мобилизации бригадного хозяйства со скважины Р-50 Южно-Русского НГКМ на площадку скважины Р52 Южно-Русское НГКМ;
• мобилизации бурового оборудования БУ-1600/100 ЭУ со скважины Р-50 Южно-Русского НГКМ на
площадку скв. Р-52 Южно-Русское НГКМ;
• монтажу буровой установки БУ-1600/100ЭУ, привычечных сооружений, энергокомлекса, блока ГСМ,
водоблока, котельной установки, вагон-городка, ЛЭП (ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ), контуров заземления, на скв.
Р-52 Южно-Русское НГКМ;
• демобилизации бригадного хозяйства ВМБ со скв. Р-52 Южно-Русского НГКМ на базу Подрядчика.
1.
Вид работ:
Вышкомонтажные работы (ВМР) по монтажу-демонтажу буровой установки, котельной установки,
энергокомплекса, блока ГСМ, ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ по кустовой площадке, водоблока объемом - 100 м3.
• Все работы по транспортировке и монтажу буровой установки производить в соответствии с настоящим
техническим заданием, комплектовочной ведомостями. Размещение оборудования и коммуникаций
производить в соответствии со схемами, выданными Заказчиком непосредственно перед началом работ.
• Подрядчику для выполнения обязательств по договору необходимо будет выполнить комплекс
вышкомонтажных работ, а также работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного
завершения комплекса работ по монтажу буровой установки. Подрядчик, в соответствии с условиями
договора, будет обязан выполнить комплекс работ в соответствии с требованиями действующего
законодательства, регламентов и стандартов Заказчика, требований заводов-изготовителей бурового
оборудования, условий договора и приложений к нему, а также требований технического задания и
технических условий Заказчика. Работы, не входящие в комплекс вышкомонтажных работ (расстановка
жилых помещений и т.п.) оговариваются дополнительно и входят в стоимость работ по Договору.
2.
Стоимость:
3.1. В стоимость лота должны быть включены затраты Подрядчика на следующие этапы:
Заказчиком.
Мобилизацию БУ-1600/100 ЭУ, бригадного хозяйства и оборудования, в том числе:
- мобилизация бригадного хозяйства, жилых вагонов, автономных источников электроснабжения (с базы
подрядчика) и техники на площадку монтажа БУ с применением погрузо-разгрузочных работ ;
- мобилизацию БУ-1600/100 ЭУ, водоблока, емкостного парка ГСМ, материалов и оборудование для
монтажа буровой установки с применением погрузо-разгрузочных работ;
- все затраты на автотранспорт и спецтехнику;
- оформление пропусков для персонала и спецтехники на месторождение;
Монтажу БУ-1600/100 ЭУ, в том числе:

Работы входящие в этап монтажа:
- БУ-1600/100 ЭУ, привышечные сооружения;
- опрессовка линии манифольда, всех емкостей и коммуникаций с составлением необходимой
документации;
- водоблока объемом -100 м³, включая тамбур, укрытие (утепление), обвязка, строительство линий (пар,
вода) до котельной установки;
- пожарной емкости, в том числе ее обвязка (пар, вода), стыковка с сухотрубом;
- сухотруба (пожарной линии) по вагон городку согласно выданной схеме;
- расходных емкостей ГСМ, их обвязка согласно выданной схемы Заказчиком;
- монтаж парка ГСМ (монтаж фундамента из труб, монтаж емкостей, монтаж насоса для скачки ГСМ,
обвязка парка ГСМ, монтаж молниеотвода, монтаж заземления склада ГСМ);
- все без исключения линии должны быть выставлены на проставки высотой не менее 0,8 м., расстояние
между проставками не должно превышать 4-х метров;
- монтаж вагон-городка, его расстановка в соответствии с выданной схемой и подключение;
- копке и обустройство септиков 3 шт, объемом 6 м³ каждый;
- котельной установки, включая строительство коммуникаций до буровой установки (пар, вода, воздух);
- утеплению паро-водяных линии от КУ до БУ, от КУ до водоблока выполнить дорнитом в два слоя,
третий слой лентой ПВХ;
- ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4 кВ по площадке бурения согласно выданной схеме Заказчиком;
- контура заземления БУ, вагон-городка, котельной установки, блока ГСМ, водоблока;
- чистка шламового амбара от снега и льда, гидроизоляция шламового амбара (60х30 м) СНМ (дорнитом)
с нахлестом 30-40 см., с его последующей сшивкой;
- шламовый амбар оградить вешками высотой не менее 1,5 м. с шагом 2 м., по периметру шламового
амбара натянуть светоотражающий фал и закрепить его к вешкам;
- содержание подъездной а/дороги и кустовой площадки на период мобилизации БУ и ВМР.
Демонтажу БУ-1600/100 ЭУ, в том числе:
- БУ-1600/100 ЭУ, привышечные сооружения, емкость сбора пароконденсата буровой установки;
- Демонтаж вывоз и завоз бурового оборудования по дефектной ведомости в ремонт и из ремонта БПТО в
г. Новый Уренгой;
- Демонтаж ЛЭП ВЛ-6кВ по кустовой площадке согласованной Заказчиком, но не более 1000 м,
разъединитель ЛРНД-10/400, ЯКНО, стационарные опоры. Провод А-95 (А-120), изоляторы;
- Демонтаж ЛЭП ВЛ-0,4кВ по кустовой площадке и вагон-городку буровой бригады, стационарные
опоры. Провод А-95 (А-120), изоляторы;
- Все без исключения коммуникационные линии, проставки на которые были уложены
коммуникационные линии должны быть демонтированы и подготовлены к дальнейшей транспортировке;
- Во время демонтажа БУ складирование электрокабельной продукции, светильников, прожекторов,
производить в специально оборудованные контейнера пригодные для дальнейшей транспортировки и
хранения;
- Пароводяную линию демонтировать по секциям длиной 10 м, для транспортировки и последующего
монтажа;
13
- Демонтаж фундамента БУ;
- Демонтаж пожарного гидранта между буровой установкой, водоблоком и жилым городком Заказчика;
- Демонтаж контура заземления буровой установки, котельной, блоков водяных, топливных, емкостей
БДЕ, жилого городка, ликвидация септиков;
- Произвести зачистку территории кустовой площадки от строительного мусора и металлолома, вывоз с
территории кустовой площадки в место указанное Заказчиком;
- Вывоз упаковочной тары контейнеров для перевозки оборудования БУ с территории кустовой площадки
в место, указанное Заказчиком.

Приобретение материалов для выполнения вышкомонтажных работ:
- дизельное топливо на дизельную электростанцию;
- приобретение всех необходимых материалов для монтажа демонтажа буровой установки, включая
инструмент, грузозахватные приспособления;
- металлопрокат на изготовление металлоконструкий, проведение ремонтных работ;
- электроматериалы, необходимые для строительства буровой установки, а также сопутствующих
коммуникаций (водоблок, скад ГСМ, вагон-городок) в соответствии с комплектовочной ведомости
предоставленной Заказчиком.
- запорной арматуры на коммуникационные линии по всем блокам и по магистральным коммуникациям;
- комплект метизов для монтажа буровой установки, а также сопутствующих блоков и
коммуникаций;
- материалы для утепления каркасов укрытия БУ, водоблока, коммуникаций линии ПВЛ;
- все неупомянутые выше материалы необходимые для запуска объекта в работу.

Демобилизация бригадного хозяйства, жилых вагонов, автономных источников электроснабжения
(до базы Подрядчика) и техники с площадки монтажа БУ, включая:
- зачистку территории кустовой площадки от строительного мусора и металлолома, вывоз с территории
кустовой площадки в место, указанное Заказчиком.
- вывоз упаковочной тары БУ с территории кустовой площадки в место, указанное
Заказчиком.
- техническая рекультивация, планировка площадки.
3.2. Дефекты, выявленные в процессе монтажа, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в
указанные Заказчиком сроки.
3.3. Данный объем является ориентировочным и может быть уточнен за 5 дней до начала работ.
3.4. Общую стоимость вышкомонтажных работ по лоту в коммерческом предложении необходимо
предоставить в виде калькуляции с расшифровкой затрат по видам работ и направлениям (демонтаж,
мобилизация, монтаж).
4. Логистика:

Автомобильный транспорт:

г. Новый Уренгой –КПП Южно-Русское НГКМ расстояние 172.7км., КПП Южно-Русское НГКМ –
скважина Р-50 Южно-Русское НГКМ расстояние 29.7км (в том числе зимник 0,35км.).

Итого: г.Новый Уренгой – скв. Р-50 Южно-Руское НГКМ расстояние 202.4км. (расстояния
округлены до 1 км.).

Скважина Р-50 Южно-Русское НГКМ – скважина Р-52 Южно-Русское НГКМ расстояние 13,5км. (в
том числе 0,55км., зимник).

Скважина Р-52 Южно-Русское НГКМ – скважина Р-53 НГКМ расстояние 6,5км (в том числе
1,05км., зимник).

Скважина Р-53 Южно-Русское НГКМ – КПП Южно-Русское НГКМ расстояние расстояние 23км.
(в том числе 0,85км., зимник).


КПП Южно-Русское НГКМ – город Новый-Уренгой расстояние 172,7км.
Итого: скважина Р-53 Южно-Русское НГКМ – город Новый-Уренгой расстояние 195,7км.
5.
Оборудование буровой установки БУ-1600/100 ЭУ в монтаж:
5.1. Монтаж согласно схемам:
5.1.1. ВЛБ, привышечные сооружения;
5.1.2. Емкостной блок, насосный блок, компрессорный блок, КРНБ, водяной блок котельной, состоящий
из 2-х емкостей общим объемом 100 м3 , укрытый металлическим каркасом и обтянутый прорезиненным
тентовым укрытием и утеплен дорнитом.
5.1.3. Котельная установка: двухблочная в модульном исполнении, с нефтяной емкостью 50 м 3 на
постаменте.
5.1.4. Оборудование системы очистки бурового раствора:

Емкостной блок: емкость V=40 м3 – 4 шт., центрифуга – 1 шт., гидроциклон – 2 шт.,
илопескоотделитель с осушающим виброситом – 1 комплект, гидроворонка – 1 шт., гидроэлеватор,
горизонтальные шламовые насосы – 3 шт., перемешиватели ПРБ – 6 шт., винтовой насос центрифуги – 2
шт., блок приготовления химических реагентов, коллектора циркуляции и распределения раствора с
запорной арматурой.

Насосный блок:

Буровой насос-2шт, привод буровых насосов-2шт, подпорный насос, всасывающая линия буровых
насосов, шкафы управления, запорная арматура, нагнетательная линия.
5.1.5. ЛЭП-6 кВ по кустовой площадке от точки врезки указанной и согласованной Заказчиком, но не
более 1000 м., разъединитель ЛРНД-10/400, ЯКНО, стационарные электроопоры. Провод А-95 (А-120),
изоляторы комплектуются Подрядчиком по количеству опор, согласно схеме, выданной Заказчиком.
Контуры заземления выполняются кругом, Ø 10 мм.
5.1.6. Наружные коммуникации (трубопроводы) между котельным, водяным блоками и буровой
установкой (длина коммуникаций до 250 м.): пар - Ø 73 мм., воздух - Ø 73 мм., вода - Ø 89 мм.,
раствор – Ø 100 мм., паровой конденсат - Ø 57 мм..
5.1.7. Электроснабжение котельной установки и жилого поселка буровой бригады с ЛЭП-0,4 кВ. Провод
А-95 (А-120), изоляторы комплектуются Подрядчиком по количеству опор, согласно схеме, выданной
Заказчиком. Контуры заземления выполняются кругом, Ø 10 мм. Согласно выданным схемам.
5.1.8. Жилой городок Подрядчика.
5.1.9. Пожарный гидрант между буровой установкой, водоблоком и жилым городком Заказчика.
5.1.10. Септики для сбора сточных вод жилого городка Заказчика.
5.1.11. Информационный плакат, шлагбаумы на въезде в жилой городок и кустовую площадку Заказчика.
5.1.12. Контура заземления буровой установки, котельной, блоков водяных, топливных, емкостей, жилого
городка, дизельэлектростанций (ДЭС) выполняются кругом, Ø 10 мм.
5.1.13 Дизельэлектростанции 200 (300 кВт).
5.1.14 истема сбора конденсата и мытья емкостей.
6. Оборудование буровой установки БУ-1600/100 ЭУ в демонтаж:
6.1. ВЛБ, привышечные сооружения.
6.1.1. Оборудование требующее ремонта или замены согласно дефектной ведомости демонтировать и
вывезти на ремонт или замену в г. Новый-Уренгой и завоз оборудования на скважину после ремонта.
6.1.2. Емкостной блок, насосный блок, компрессорный блок, КРНБ.
61.3. Оборудование системы очистки бурового раствора:

Емкостной блок: емкость V=40 м3 – 4 шт., гидроциклон – 2 шт., илопескоотделитель с осушающим
виброситом – 1 комплект, гидроворонка – 1 шт., гидроэлеватор, горизонтальные шламовые насосы – 3
шт., перемешиватели ПРБ – 6 шт., центрифуга – 1шт., винтовой насос центрифуги – 1 шт., блок
15
приготовления химических реагентов, коллектора циркуляции и распределения раствора с запорной
арматурой.

Насосный блок: буровой насос - 2 шт., силовой привод – 2шт,подпорные насосы – 2 шт.,
всасывающая линия бурового насоса, нагнетательная линия, шкафы управления
6.1.4. ЛЭП-6 кВ по кустовой площадке согласованной Заказчиком, но не более 1000 м, разъединитель
ЛРНД-10/400, ЯКНО, стационарные электроопоры. Провод А-95 (А-120), изоляторы.
6.1.5. Наружные коммуникации (трубопроводы) между котельным, водяным блоками и буровой
установкой (длина коммуникаций до 250 м): пар - Ø 73 мм, воздух - Ø 73 мм, вода - Ø 89 мм, раствор –
Ø 100 мм., паровой конденсат - Ø 57 мм.
6.1.6. ЛЭП-0,4 кВ по кустовой площадке и вагон-городку буровой бригады, стационарные электроопоры.
Провод А-95 (А-120), изоляторы.
6.1.7. Пожарный гидрант между буровой установкой, водоблоком и жилым городком Заказчика.
6.1.8. Контура заземления буровой установки, котельной, блоков водяных, топливных, емкостей, жилого
городка.
6.1.9. Система сбора пароконденсата и мытья емкостей.
7. Объем работ, выполняемых Подрядчиком:
7.1. По монтажу буровой установки:

прием кустовой площадки в монтаж от Заказчика по акту;

монтаж бурового оборудования, жилого городка, септиков и другого имущества Заказчика,
согласно п. № 5.1. настоящего приложения, согласно нормативной документации, технических условий
на ведение вышкомонтажных работ, схем;

устройство фундаментов под БУ, водоблок, котельную установку, парк ГСМ;

монтаж буровой установки, включая котельную установку, емкости ГСМ и водоблока производить
по схеме Заказчика;

монтаж и обвязку оборудования, коллекторов и запорной арматуры системы очистки и циркуляции
бурового раствора производить по схеме завода-изготовителя;

при проведении вышкомонтажных работ обеспечить допуск персонала Заказчика на объект для
проведения мониторинга и аудита качества сервиса вышкомонтажных работ и соответствия технологии
выполнения работ требованиям Заказчика;

при проведении вышкомонтажных работ обеспечить допуск, подключение персонала Заказчика
для проведения пусконаладочных работ по оборудованию буровой установки с подключением бригадного
хозяйства с учетом возможности мощности дизельной электростанции;

оборудование требующее ремонта или замены согласно дефектной ведомости демонтировать и
вывезти на ремонт или замену в город Новый-Уренгой;

оборудование после ремонта (замены) завести на площадку монтажа;

монтаж тентовых укрытий и утепление дорнитом, блока дополнительных емкостей, водоблока,
проемов, щелей каркасов укрытия по буровой установки;

утепление дорнитом в два слоя и в один слой изоляция липкой пленкой типа «НИТТО» всех
коммуникаций системы паро-водоснабжения буровой установки, блока водяных, растворных емкостей,
котельной;

монтаж и испытание (с составлением акта в установленной форме) эвакуатора верхового рабочего;

выполнить обвалование нефтяной емкости, емкости для хранения дизельного топлива,
скачивающего устройства;

копка и обустройства ям под септики столовой, сауны, туалета, дренажей котельной Заказчика;

ограждение шламовых амбаров Заказчика;

выполнение испытания бурового манифольда БУ (Р испытания = 35 МПа) с устранением не
герметичности, с заполнением акта испытания манифольда в установленной форме;

выполнить монтаж тампонажной линии манифольда согласно схеме;

опрессовать паровые регистры всех емкостей буровой установки, водяного блока, растворного
блока. При необходимости демонтировать и произвести ремонт негерметичных паровых регистров;

опрессовать все трубопроводы систему паро-водоснабжения буровой, котельного блока, блока
водяных емкостей с устранением не герметичности;

в трубопроводах системы паро-водоснабжения установить продувочные вентиля Ø25 мм. на
сгонах;

изготовить согласно схеме дренажную систему сбора сточных вод под буровой от насосноемкостного блока (НЕБ) (с мест слива стоков из трубы Ø168 мм и от емкостей сбора стоков
(вертикального шламового насоса) к сточному желобу из трубы Ø 245 мм. Рядом проложить паровой
спутник трубой НКТ-2,0˝ до устья скважины;

обеспечить свободный проход вдоль вибросит, центрифуги, дегозатора для обслуживания. Зашить
проемы по периметру вибросит;

обеспечить слив раствора из всех секций емкостей НЕБ в дренажный желоб (желоб утечки
растворов), с последующим сбросом в амбар;

изготовить дренажные линии от сливных пробок оборудования в общий дренаж трубой Ø 168 мм.
Рядом проложить пароспутник из трубы Ø3/4˝ и врезать в общий пароспутник к устью скважины;

закрыть проемы (бортовые) между перильными ограждениями на переходных площадках по
блокам;

выполнить тросовую страховку газосепоратора, емкости долива тросом Ø19 мм;

выполнить крепление оттяжек к вышке;

выполнить бурение котлованов под якоря оттяжек вышки;

выполнить страховку балкона верхового рабочего, защитных козырьков, а так же переднего и
заднего поясов против выпадения свеч тросом Ø18,5 мм, страховку всего бурового оборудования
произвести согласно схеме;

выполнить монтаж дроссельно-запорного устройства (ДЗУ) на буровом манифольде БУ. ДЗУ
устанавливается в соответствии с применяемой схемой монтажа. Произвести страховку ДЗУ согласно
схеме, выполнить ограждение ДЗУ из листового металла, обеспечивающее свободный доступ и
обслуживание;

выполнить монтаж стояка манифольда;

патрубки под средоразделители для установки манометров ввариваються: один между врезками
насосов, второй на стояке манифольда;

крепление стояка манифольда к ноге вышки должно быть надежным, соответствовать заводской
конструкции и предохранено от самораскрепления;

выполнить монтаж бурового рукава (грязевого шланга) к гусаку стояка манифольда БУ.
Произвести страховку бурового рукава стальным тросом согласно требованиям «Правил в нефтяной и
газовой промышленности»;

повороты манифольда должны выполняться под углом не менее 90º. При сваривании одной трубы
с другой под углом 90º место соединения усиливается двумя косынками размером 200х200мм,
выполненными из листовой стали толщиной 8-10мм.

усилить накладками и косынками раму каркаса модуля подвески шнекового транспортера;

паровые линии до буровой проложить трубой Ø73-76 мм, вход паровой линии в блоки БУ
выполнить через гребенку с установкой запорной арматуры;

основания под коммуникации системы паро-водоснабжения буровой установить на расстояние
друг от друга не более 3-х метров, обеспечить горизонтальное положение коммуникаций;

коммуникации (паро-водопроводы) должны монтироваться с заданным уклоном не менее 0,002 для
возможности слива воды и конденсата;

трубопроводы одного назначения должны быть выполнены из труб одного диаметра;

паровые вентили и патрубки под дюритовые шланги должны устанавливаться таким образом,
чтобы при открытии их пар небыл направлен в лицо открывающему;

все паровые вентили должны устанавливаться на сгонах и должны иметь контргайки или другую
конструкцию, позволяющую заменить вентиль без сварки;

отремонтировать (выполнить монтаж) кронштейны подвески манифольдных труб ПВО;
17

изготовить каркас и укрытие площадки блока глушения и дросселирования со съемной крышей.
Вход и выход манифольдных линий на блок задвижек ПВО выполнить через рамы и обеспечить
стандартный эстетичный вид блока;

проложить пожарный сухотруб (гидрант) из трубы Ø 73 мм от водяной емкости до жилого городка
и БУ Заказчика;

пожарный сухотруб от водяной емкости до жилого городка и БУ выложить на проставки высотой
не менее 800мм, расстояние между проставками не более 3-х метров;

электромонтажные работы по буровой установке, включая работы по маркировке жил, прокладке и
подключению контрольных кабелей электрических цепей вторичной коммутации и релейной защиты.

произвести монтаж линий ЛЭП-6кВ и ВЛ-0,4кВ на кустовой площадке согласно схеме.

выполнить наружное освещение буровой установки, котельного блока, блока водяных емкостей
(водаблок), парка ГСМ, жилого городка Заказчика, устья скважины во взрывобезопасном исполнении;

за три дня до предъявления буровой установки к сдаче предоставить пусковую документацию в
отдел главного механика и исполнительную документацию по сдаче-приемке электромонтажных работ в
отдел главного энергетика в бумажном и электронном виде (исходные документы);

пронумеровать опоры, выполнить заземление опор ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4кВ, буровой установки,
выполнить металлосвязь по всей запорной арматуре по БУ;

выполнить контур заземления в жилом поселке и БУ Заказчика;

произвести центрирование БУ;

произвести монтаж и изготовление системы сбора конденсата и мытья емкостей;

зачистить территорию кустовой площадки от замазученности, металлолома, строительного и
бытового мусора;

сдать кустовую площадку Заказчику после монтажа БУ по акту.
8.2. По монтажу технологического кармана
8.2.1. Водяная скважина:
- подвести линию подачи пара – труба диаметром 32 мм. для обогрева водяной скважины;
- водонапорную линию от водяной скважины до котельной выполнить из трубы диаметром 76 мм.
(повороты линии подачи воды выполнить при помощи отводов диаметром 76 мм., линии пара-диаметром
32 мм.);
- произвести утепление линии с применением дорнита (СНМ) в два слоя и заизолировать пленкой ПВХ в
два слоя;
- изготовить и смонтировать регистр обогрева из трубы диаметром 114 мм. в три нитки и смонтировать на
внутреннюю стенку будки укрытия водяного насоса;
- сброс пароконденсата (обратка пара) вывести в водяную линию;
- на регистр обогрева установить вентиль на входе (обратка пара диаметром 32 мм.);
- к водяной скважине подвести ЛЭП-0,4кВ;
- обеспечить подключение распределительного щитка к ЛЭП-0,4кВ гибким кабелем и выполнить
освещение внутри будки укрытия водяной скважины с подключением светильника к шкафу управления;
- выполнить заземление распределительного щитка, регистра отопления и будки укрытия водяной
скважины;
- линию ПВЛ установить на стойки;
- изготовить стойки ПВЛ из расчета каждая стойка устанавливается через 8 метров;
- линию ПВЛ при пересечении с проезжей частью дороги уложить в «патрон» из трубы диаметром 326
мм. длиной 9-10 метров;
- в «патрон» уложить изолированные дорнитом и пленкой ПВХ в два слоя линии ПВЛ;
- «патрон» уложить на деревянные выкладки диаметром 100-150 мм., длиной не менее 1,5 метра;
- количество деревянных выкладок не менее 4 шт. через каждые 2 метра;
- уложенный «патрон» пересыпать грунтом, от верхней точки патрона высотой не менее 0,5 метра и
шириной не менее 4-х метров;
- по краям «патрона» установить ограничительные стойки из трубы диаметром 57-76 мм. высотой
1,5метра;
- ограничительные стойки покрасить в красный цвет.
8.2.2. Емкость ГСМ (емкостной парк ГСМ):
- смонтировать емкость ГСМ на высоте не менее 3,5-4 метра от линии подачи топлива в форсунки до
вентеля подачи топлива на котельную установку, выполнить опрессовку емкости технической водой;
- запрещается использовать в качестве фундамента под основание пиломатериалы;
- топливную линию от емкости до входа в котельную установку выполнить из трубы диаметром не менее
50 мм.;
- установить отсекающую задвижку на топливной линии выхода из емкости ГСМ диаметром не более 50
мм.;
- подвести паровую линию от котельной установки к регистрам емкости ГСМ из трубы диаметром 32 мм.;
- обратку пара вывести и выполнить трубой диаметром 32 мм. на расстояние от емкости ГСМ не менее 5
метров;
- линию обратки вывести в амбар;
- в нижней части емкости ГСМ установить сливной вентиль диаметром не более 50 мм.;
- под слив установить поддон объемом не менее 0,2 м³;
- подачу и обратку пара выполнить соединением при помощи штуцеров и резинового патрубка, соединить
хомутами;
- емкость ГСМ оборудовать уровнемером;
- изготовить и смонтировать площадку для обслуживания ЗНД диаметром 50 мм. (топливная линия),
обслуживания регистров обогрева и уровнемера;
- площадку оборудовать перильными ограждениями и лестницей подъема, согласно правил СНиП;
- изготовить и смонтировать площадку обслуживания горловины емкости ГСМ, установить перила;
- изготовить и установить туннельную лестницу для подъема на площадку обслуживания горловины
емкости;
- перила ограждения покрасить в желтый цвет, ступени лестницы – в черный и серый цвет;
- изготовить и смонтировать контур заземления емкости ГСМ согласно выданной схемы;
- произвести покраску емкости ГСМ в серебристый цвет с надписью красного цвета «ОГНЕОПАСНО»;
- изготовить «гусак» для линии закачки топлива в емкость ГСМ согласно выданной схемы;
- линию закачки топлива выполнить из трубы диаметром 50 мм. и вывести за пределы обваловки,
закончить вывод ершом диаметром на 50 мм.;
- выполнить обваловку емкости ГСМ высотой 1-1,5 метра;
- изготовить контур заземления для скачки топлива;
- закольцевать контур заземления емкости ГСМ с контуром котельной установки и БУ;
- произвести изоляцию топливной линии в одном пучке с паровой линией обвязки регистров;
- на линию подачи топлива в котельную установку изготовить отстойник согласно прилагаемой схемы на
расстоянии 4,5 метра от котельной;
- под отстойник установить сливной поддон;
В случае монтажа емкостного парка ГСМ выполнить опрессовку емкостей технической водой,
изготовить и установить фундамент основания (пиломатериалы использовать запрещено). Емкости между
собой не обвязываются. Оборудовать запорной арматурой (ЗНД диаметром 100мм), установить лестницы,
уровнемеры и площадки для обслуживания емкости, выполнить контур заземления емкостного парка и
емкостей.
8.2.3. Блок водяных емкостей:
- на расстоянии 10 метров от котельной установки смонтировать основание, на основание установить сани
с водяными емкостями;
19
- высота от основания котельной установки до врезки в блок емкостей должна быть не менее 0,5м
(естественный уклон);
- выполнить заземление установленных емкостей с основанием (согласно ПУЭ);
- на емкостях установить уровнемеры;
- контур заземление водоблока соединить с контуром заземления котельной установки (согласно ПУЭ);
- обвязать емкости водоблока общим коллектором через ЗНД диаметром 100мм;
- общий коллектор через ЗНД обвязать с напорным насосом;
- на основании водоблока изготовить и смонтировать площадку обслуживания коллектора, напорного
насоса и электрооборудования;
- установить лестницу подъема на площадку обслуживания оборудования водоблока (лестницу
смонтировать согласно ПБ 08-624-03);
- произвести укрытие водоблока - бурукрытием, выполнить утепление – дорнитом;
- произвести изготовление тамбура на площадку обслуживания водоблока. Смонтировать дверь на входе в
тамбур;
- установить светильник на входе в тамбур и внутри тамбура, подключить гибким кабелем к
распределительному щитку, находящимся на площадке обслуживания оборудования;
- вывести пароспутник диаметром 25-32мм от отдельного выхода с котельной установки до емкостей
водоблока, смонтировать отсекающие вентеля диаметром 25-32мм на каждом «гусаке» пароспутника;
- обогрев емкостей выполнить при помощи линии острого пара, проведенный через горловину емкости;
- линию острого пара довести до нижней образующей емкости водоблока;
- обвязку расходной емкости котельной установки, водяной скважины и буровой установки выполнить
согласно прилагаемой схемы.
8.2.4. Котельная установка:
- произвести монтаж котельной установки на санное основание «Тюменских саней»;
- под санное основание котельной установки выложить деревянные выкладки высотой не более 150мм, но
не менее 70мм. Выкладки уложить через каждый метр по всей длине «Тюменских саней»;
- оборудовать вход в котельную установку площадкой и установить лестницу подъема на площадку
согласно ПБ 08-624-03;
- оборудовать аварийный выход из котельной установки площадкой и лестницей согласно ПБ 08-624-03;
- с торцевой стороны котельной установки смонтировать и обвязать расходную водяную емкость;
- на котельной смонтировать две дымовые трубы, каждая из которых состоит из трех секций;
- установить оттяжки дымогарных труб (оттяжки относительно друг друга под углом 120 градусов;
- на оттяжках дымогарных труб установить тальрэпы;
- оттяжки присоединить к «якорям» под углом 25 градусов;
- изготовить и установить «якоря» оттяжек дымогарных труб, выполнить ограждение якорей оттяжек из
металлической трубы диаметром 73мм;
- покрасить ограждения в красный цвет;
- вывести продувочные линии от котельной установки на расстояние 10 метров в сторону водонакопителя
или пожарного водоема;
- все линии ПВЛ уложить на стойки согласно схемы, расстояние между стойками 5 метров по отношению
друг к другу;
- от котельной установки смонтировать пожарную линию (сухотруб) на вагон-городок из трубы
диаметром 51-76мм;
- линию закончить пожарным гидрантом (вентель диаметром 50мм и пожарная гайка РОТТА).
8.2.5. Пароводяная линия (ПВЛ) на буровую установку:
- смонтировать линию ПВЛ от котельной установки до буровой установки из трубы диаметром 76мм (пар
– 76мм, вода – 76мм);
- смонтировать линию из трубы диаметром 76мм в общей линии ПВЛ от БДЕ (блок добавочных
емкостей) до котельной установки;
- линию ПВЛ из трех труб (пар+вода+растворная линия) утеплить дорнитом в два слоя и заизолировать
пленкой ПВХ в два слоя;
- линию ПВЛ установить на стойки (проставки);
- стойки расположить на расстоянии друг от друга не менее 5-8 метров.
9. Требования к строительным и вышкомонтажным работам, которые Подрядчик должен
выполнять и соблюдать при выполнении работ по Договору:

Выполнение работ в соответствии с действующими «Правилами безопасности в нефтяной и
газовой промышленности» ПБ 08-624-03, «Правилами пожарной безопасности для геологоразведочных
работ» РД 39-0148052-537-87, СТП 9-21-001-90, а так же требованиям ООО «Уренгой Бурение» в области
экологической и промышленной безопасности.

Выполнение работ согласно нормативной документации, технических условий на ведение
вышкомонтажных работ, схем.
 Руководствоваться установленными требованиями по землепользованию.
 Обеспечить допуск персонала Заказчика на объект для проведения мониторинга и аудита качества
сервиса вышкомонтажных работ и соответствия технологии выполнения работ требованиям Заказчика;
 Вышкомонтажные работы могут быть начаты после выдачи вышкомонтажной бригаде наряда на их
проведение, регламента безопасной организации работ;
 В случае если кустовая площадка, где необходимо выполнить монтаж буровой установки, бурового
оборудования не отсыпана грунтом в полном объеме, а при этом производится отсыпка кустовой
площадки, Подрядчик обязан приступить в выполнению монтажа буровой установки, жилого городка и
другого оборудования по мере готовности отсыпаемой территории кустовой площадки к возможности
монтажа такового оборудования. В этом случае неполная готовность кустовой площадки к монтажу
буровой установки, жилого городка и другого оборудования не является для Подрядчика основанием,
обоснованием: 1) от невыполнения требований и условий настоящего Договора; 2) предъявлять Заказчику
какие-либо претензии, убытки, дополнительные затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении
работ по Договору.
 Выполнение, устранение всех пунктов предписаний рабочей и пусковой комиссий Заказчика;
выполнение, устранение всех прочих предписаний, замечаний, выданных Заказчиком Подрядчику,
касающиеся качества монтажа буровой установки, оборудования.
 Подрядчиком, обязательно при выполнении работ при разгрузке и складировании (хранения)
оборудования, производить данные операции с установкой разгружаемого оборудования на бревенчатые
выкладки (кругляк, брус), высота (диаметр) которых должен составлять не менее 15 см.
 При разгрузке оборудования на грунт без бревенчатых выкладок Заказчиком будут применяться
штрафные санкции согласно приложению.
 Вся кабельная продукция, должна иметь маркировочные бирки с указанием марки кабеля и места
установки во время монтажа (демонтажа).

Электромонтажные работы по буровой установке, включая работы по маркировке жил, прокладке
и подключению контрольных кабелей электрических цепей вторичной коммутации и релейной защиты.
 При мобилизации буровой установки, оборудования Подрядчик обязан выполнить складирование
оборудования согласно утвержденной Заказчиком схемы складирования бурового оборудования.
 Подрядчиком перед началом выполнения работ, составляется подробная опись (кабельный журнал), так
же схема установки всей электропродукции, с предоставлением на утверждение Заказчику.
 Запрещается одновременно находиться на разной высоте вышки рабочим, незанятым выполнением
общей работы.
 Работы по строительству сооружений, зданий, помещений, вспомогательных объектов должны
производиться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих условия
безопасности труда в строительстве.
 Технические устройства, используемые в процессе строительства БУ Подрядчиком, подлежат
сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в порядке, установленном
Ростехнадзором России.
21
 Технические устройства, применяемые в процессе строительства БУ подлежат экспертизе
промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности по
установленному перечню технических устройств должен соответствовать требованиям нормативных
документов Ростехнадзора России.
10. Требования к сдаче площадки после окончания демобилизации, которые Подрядчик должен
выполнить и соблюдать:

Территория площадки должна быть очищена от строительного и бытового мусора, металлолома,
замазученности, не использованные материалы и оборудование должно быть складировано на выкладки и
подготовлено к вывозу;

Произвести вывоз с территории площадки, где производился монтаж буровой установки
металлолома, пиломатериалов и бытового мусора и упаковочной тары;
11.
Общие требования к Участникам запроса предложений
11.1 В запросе предложений могут принять участие любые юридические лица или предприниматели,
получившие документацию о запросе предложений в установленном порядке.
11.2 Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и
выполнения договора.
11.3 На имущество Участника не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна
быть приостановлена.
11.4 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен находиться в процессе
ликвидации или реорганизации.
11.5 Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех
уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории Российской
Федерации.
11.6 Участник должен иметь все необходимые лицензии (разрешения, сертификаты).
11.7 Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов,
компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.
11.8 Участник должен располагать опытом выполнения аналогичных работ, услуг (не менее 3-х лет).
11.9 Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и
приемлемый уровень рентабельности.
11.10 Участник должен иметь положительную деловую репутацию.
11.11 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и участием
в запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо
от хода и результатов запроса предложений.
Распределение обязанностей
№
Обязанность
1
1.1
Кустовая площадка
Строительство кустовой площадки
Техническое обслуживание кустовых площадок по время выполнения работ по
Договору, содержание подъездной а/дороги
Мобилизация
Выполнение всех видов работ согласно Приложение №2 Договора
Мобилизация комплекса бытовых помещений.
Крановая техника (в том числе автокран грузоподъемностью 40-50 тн),
бульдозерная техника, погрузчики, ППУ, грузоперевозящая техника, вахтовый
автомобиль
Обеспечение электроэнергией
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Категория
3
1
1
1
1
1
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Предоставление Заказчику техники, указанной в пункте №3.3. настоящего
Приложения к Договору для производства пуско-наладочных работ,
подготовительных работ к бурению, а, также погрузки, разгрузки оборудования,
МТР Заказчика во время проведения работ по ВМР
Выполнение предписаний Генерального Заказчика и его подрядчиков
Перевозки персонала Подрядчика, Заказчика, подрядных организаций Заказчика и
Подрядчика по месторождению
Доставка (перевозка) персонала Подрядчика, Заказчика, подрядных организаций
Заказчика и Подрядчика до месторождения
Оформление пропусков через контрольно-пропускные посты ЧОП на
лицензионных участках компаний
Зачистка и вывоз с территории кустовой площадки металлолома,
производственного и бытового мусора
1
1
1
1
1
1
1
Обеспечение электроэнергией, в том числе жилого городка, оборудования
1
Заказчика при производстве работ.
Монтаж
Выполнение всех видов работ согласно Приложение №2 Договора
1
Обеспечение (подключение) электроэнергией жилых комплексов, слесарных
помещений, оборудования бригады бурения водяных колодцев, пусконаладочной 1
бригады, бригады бурения Заказчика.
Обеспечение электроэнергией, в том числе жилого городка, оборудования
Заказчика при производстве мобилизации, монтаже и пуско-наладочных работах, 1
подготовительных работ к бурению скважины.
Расстановка жилых комплексов, слесарных помещений, оборудования бригады
1
бурения водяных колодцев, пусконаладочной бригады, бригады бурения Заказчика
Сдача буровой установки, с выполнением пунктов предписания приемной комиссии
1
Заказчику
Крановая техника (в том числе автокран грузоподъемностью 40-50 тн),
бульдозерная техника, погрузчики, грузоперевозящая техника, вахтовый 1
автомобиль
Предоставление Заказчику техники, указанной в пункте №4.6 настоящего
Приложения к Договору, для производства пуско-наладочных работ,
1
подготовительных работ к бурению, а, также погрузки, разгрузки оборудования,
МТР Заказчика во время проведения работ по ВМР
Строительство обваловки под емкости ГСМ (нефть, дизельное топливо) (Грунт
1
предоставляет Заказчик)
Выполнение предписаний Генерального Заказчика и его подрядчиков
1
Зачистка и вывоз с территории кустовой площадки металлолома,
1
производственного и бытового мусора
Сдача кустовой площадки после монтажа буровой установки по акту
1
Лагерь во время выполнения работ по Договору ( мобилизация, перевозка), монтаж БУ и
другого имущества Заказчика)
Жилые вагоны необходимые для проживания работников Подрядчика, подрядных
1
организаций Подрядчика, представителя Заказчика
Сауна
1
Столовая необходимая для организации питания работников Подрядчика,
1
Заказчика, подрядных организаций Подрядчика
Продукты питания, организация трехразового питания для работников Подрядчика,
Заказчика, подрядных организаций Заказчика и Подрядчика (Обеспечение 1
трехразового питания работников Заказчика, подрядных организаций Заказчика – за
23
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
наличный расчет)
Бытовой передвижной вагон (культбудка) Подрядчика
Инструментальная будка и сушилка Подрядчика
Телефонная, электронная, факсимильная связь
Средства индивидуальной защиты и безопасности Подрядчика
Электрооборудование и его обслуживание
Питьевая вода для работников Подрядчика, Заказчика, подрядных организаций
Подрядчика
Мобилизация, демобилизация жилого комплекса (жилых вагонов, сауны, столовой,
инструменталки, сушилки)
Материалы, оборудование необходимые для выполнения работ по Договору (
(перевозка), монтаж БУ и другого имущества Заказчика)
Дизельное топливо для обеспечения работы ДЭС-200 (при мобилизации, монтаже и
демонтаже)
ДЭС-200 (при мобилизации, монтаже и демонтаже) с машинистом
Пиломатериалы (доска, лес-кругляк, бревна, брус, рейка и др.), согласно
приложение №15
Трубы различного диаметра; просечка, уголок, двутавр, швеллер, листовой металл
различных размеров, согласно приложение №15 (Трубу d73 для коммуникаций
предоставляет Заказчик).
Грунт, для планировки площадки и сдачи устья скважины под обустройство.
Сварочные электроды
Запорная арматура (задвижки, шибера, вентили), согласно приложение №15
Электроматериалы (в т.ч. катанка и труба на заземление), согласно приложение
№15
Кислород, пропан
Увязочный материал для перевозящей техники (катанка, цепные ремни, стяжные
рэтчеты)
Схема энергетических коммуникаций по кустовой площадке
Типовые схемы монтажа коммуникаций по буровой установке
Буровое укрытие
1
1
1
1
1
1
1
мобилизация
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
3
1
Категория 1 – Относится к обязанностям Подрядчика, выполняемым им за свой счет (расходы на
исполнение включены в стоимость работ);
Категория 2 – Относится к обязанностям Подрядчика, выполняемым им за счет Заказчика (Затраты
Подрядчика возмещаются Заказчиком на основании представленных подрядчиком подтверждающих
документов);
Категория 3 – Относится к обязанностям Заказчика, выполняемым им за свой счет.
Если Подрядчик не исполняет возложенную на него обязанность, либо Заказчик имеет основание
полагать, что такие обязанности не будут исполнены Подрядчиком в срок, Заказчик вправе исполнить
такую обязанность самостоятельно или с привлечением третьих лиц. При этом связанные с таким
исполнением расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в размере, подтвержденных
документально фактических расходов (включая транспортные, погрузо-разгрузочные и прочие) с
наценкой в размере 36% (накладные и административные расходы).
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _____
подряда на выполнение комплекса работ по демонтажу, транспортировке и
монтажу БУг. Москва
«__» _______ 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора __________________________________, действующего на
основании доверенности № __ от _________________., с одной стороны, и
ООО «____________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
_________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными силами и средствами следующие работы:
1.1.1.
.
1.2. Работы должны быть выполнены надлежащим образом, в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором и Приложениями к нему. Результат работ должен быть сдан Заказчику в
установленный Договором срок в состоянии, соответствующей проектной документации.
1.3. Конкретный перечень и сроки выполняемых работ определяются Заказчиком в Технических заданиях
(Приложения №1, №2, №3) и указываются в Графике выполнения работ (Приложение № 4).
1.4. Подрядчик несет ответственность за нарушения как начального, так и конечного сроков выполнения
работ (Приложение № 4). Подрядчик обязуется приступить к работам по:
1.5. Исполнитель имеет право на досрочное начало и окончание работ с письменным уведомлением
Заказчика за 10 дней о времени приемки выполненных работ. Их готовность подтверждается
двухсторонними актами промежуточной приемки работ, оформляемых на месте производства работ.
1.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик
своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти
работы для обеспечения их надлежащего качества.
1.7. Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ, который от его имени совместно с
Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, надзор и контроль над их выполнением
и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов,
оборудования и техники условиям Договора и технических условий.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору составляет __________________
(__________) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) __________________- руб. 00 коп. Конкретная стоимость
каждого этапа работ определена на основании расчета договорной стоимости работ в Приложении № 6 к
настоящему договору.
2.2. Цена Договора является окончательной, изменению не подлежит.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
25
3.1. Заказчик обязуется произвести оплату выполняемых работ по настоящему договору в следующие
сроки и на следующих условиях:
- по каждому этапу выполнения работ предусмотренных п.1.1.1., п.1.1.2., п.1.1.3. настоящего
договора путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании
представленных Подрядчиком документов в течение 60-90 календарных дней с момента подписания акта
о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-2).
3.2. Основанием оплаты Заказчиком Подрядчику стоимости выполненных работ является предоставление
Подрядчиком, в двух экземплярах оригиналов ниже перечисленных отчетных документов
(унифицированных форм, утвержденных постановлением Госкомстата России № 100 от 11 ноября 1999
года):
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Первичный акт приемки работ (Приложение № 10);
- Счет-фактура, оформленная в соответствии со ст. 169 НК РФ и Постановления правительства РФ от
26.12.2011г. №1137.
В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления отчетных документов оплата
переносится на следующий отчетный период, а Заказчик имеет право предъявить штраф в размере 3% от
стоимости услуг.
3.3. Порядок сдачи и приемки работ:
3.3.1. Заказчик обязан рассмотреть представленные Подрядчиком документы и принять решение об их
оплате, или заявить Подрядчику мотивированный отказ. В случае отсутствия со стороны Заказчика
претензий к качеству, срокам выполненных работ, представленным документам, акт сдачи-приемки
работ подписывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. В случае
наличия у Заказчика претензий к Подрядчику, они должны быть направлены в адрес Подрядчика в
течение 10 (десяти) рабочих дней.
3.3.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения.
3.3.3. Для производства работ Подрядчик использует собственный ГСМ. В исключительных случаях, при
использования Исполнителем ГСМ Заказчика, расчет за использованный ГСМ Заказчика производится по
отдельному договору купли – продажи по стоимости Заказчика, в течение 20 (двадцати) дней с момента
выставления Заказчиком счета-фактуры и заправочной ведомости. В случае неоплаты исполнителем
использованного ГСМ, Заказчик вправе зачесть стоимость использованного ГСМ в одностороннем
порядке путём направления уведомления о проведении зачёта встречного денежного требования в счёт
предполагаемых платежей.
3.4. Порядок сдачи и приемки работ:
3.4.1 Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на
дату подписания Договора.
3.4.2. Сдача и приемка работ осуществляется на основании двусторонних Актов сдачи-приемки
выполненных работ (первичный акт составляется на месте производства работ Приложение №10).
3.4.3. Приемка работ производится в течение 5 (пяти) дней после даты получения Заказчиком
письменного извещения Подрядчика о его готовности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы качественно, в сроки, в
соответствии с условиями настоящего Договора, Техническими заданиями, приложениями к настоящему
договору. До начала работ Подрядчик обязан иметь все необходимые лицензии, сертификаты и
разрешения государственных органов, которые требуются для выполнения работ по настоящему
Договору.
4.1.1. Подрядчик приступает к исполнению Заказа на основании телефонограммы Заказчика,
направляемой в адрес Исполнителя не позднее 3 (трех) дней до даты начала выполнения работ.
Начало и окончание выполнения работ по Договору оформляется актом, подписываемым
уполномоченными представителями Сторон (Приложение № 10).
4.1.2. Подрядчик обязан выполнить работы в точном соответствии с индивидуальными для каждого
объекта Заказчика документами: техническим заданием, конструкторской и технологической
документацией, дефектной ведомостью (далее по тексту, - «техническая документация Заказчика»),
определяющими объем, содержание работ и иные предъявляемые к работам требования.
Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, в сроки,
обеспечивающие выполнение Технических заданий (Приложения №1, №2, №3). Подрядчик подтверждает
качество используемых материалов сертификатом качества, полученным от завода-изготовителя.
4.1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения буровой установки и материалов,
оборудования и технических средств, предоставленных Сторонами в ходе выполнения работ, несет
Подрядчик до даты окончания работ и подписания соответствующих актов.
Дефекты, выявленные в процессе ведения работ, должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в
указанные Заказчиком разумные сроки.
4.2. Подрядчик обязан сдать результат выполнения работ Заказчику в порядке, предусмотренном
Договором.
4.3. Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
выполнение работ при обнаружении:
4.3.1. непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов,
оборудования и комплектующих изделий;
4.3.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
выполнения работ;
4.3.3. иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
4.3. Подрядчик несет ответственность за действия своих Субподрядчиков как за свои собственные
действия. Подрядчик вправе привлекать к выполнению части работ сторонних Субподрядчиков только
после письменного согласования с Заказчиком. Исполнитель должен представить квалификационные
документы на Субподрядчика по форме и в срок, установленные Заказчиком.
4.4. Подрядчик обязан ежедневно, в согласованное с Заказчиком время, передавать диспетчеру Заказчика
сводку по работе в электронном виде за текущую смену по форме, установленной Заказчиком в
Приложении № 7.
4.5. Подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика и предоставление всей необходимой
документации для осуществления контроля соблюдения Подрядчиком требований норм, правил охраны
труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. Представителям Заказчика в ходе
контроля предоставляется право приостановки выполнения работ на объекте Заказчика в случаях
создания Подрядчиком аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих. Подрядчик обязуется
безвозмездно обеспечить представителя Заказчика одним койко-местом на объекте.
4.6. Подрядчик обязан обеспечить необходимые условия для проведения экспертизы промышленной
безопасности на объекте Заказчика специалистами сторонних организаций и организовать работы по
устранению выявленных экспертами дефектов и/или замечаний.
4.7. Подрядчик обязан возвратить Заказчику в течение 3-х дней после даты окончания работ всю
документацию и материалы, полученные от Заказчика для выполнения работ, но не использованные в
процессе выполнения работ, а также документацию, составленную Подрядчиком в процессе выполнения
работ. В случае невозможности возвратить материалы, полученные от Заказчика для выполнения работ
Подрядчик обязуется возместить Заказчику их рыночную стоимость в течение 30-ти календарных дней
после выполнения работ. По истечении указанного срока Заказчик вправе оформить односторонний акта
зачета с Подрядчиком на стоимость не возвращенных материалов в порядке ст. 410 ГК РФ, и направить
его Подрядчику.
4.8. Подрядчик несет ответственность за утилизацию отходов производства, возникающих при
выполнении работ по настоящему договору.
27
4.9. Подрядчик обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками
и работниками привлеченных организаций в течение всего срока выполнения работ.
4.10. Подрядчик обеспечивает индивидуальными средствами защиты своих работников и работников
организаций – Субподрядчиков при нахождении на территории Заказчика.
4.11. В период нахождения на территории месторождений (объектов работ) Заказчика работникам
Исполнителя запрещается рыбная ловля, охота и несанкционированное нарушение поверхности слоя
почвы. В случае обнаружения факта нарушения данного пункта Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в определенный в Приложении № 5 к настоящему договору, а также возмещает Заказчику документально
подтвержденные убытки.
4.12. Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающие право подписи лиц, ответственных за подписание договора (протокола разногласий,
протокола урегулирования разногласий, приложений, дополнительных соглашений к договору – при их
наличии), счетов-фактур, актов выполненных работ.
4.13. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику отчет по приходу и расходу материалов, полученных от
Заказчика для выполнения работ, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.14. Выполнять работы с соблюдением Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов ПБ 10-382-00, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.1999г. № 98,
Правил применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25.12.1998г. № 1540 и других требований, предусмотренных
действующим законодательством РФ, отраслевыми нормами и Правилами;
4.15. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в
области охраны окружающей среды, охраны труда, лесного и земельного законодательства, «Правил
безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (РД 08-624-03), утвержденных постановлением
Госгортехнадзора РФ от 05.06.03г. № 56, правил и норм пожарной безопасности и нести ответственность
в случае их нарушения;
4.16. В случае аварии, пожара, Подрядчик должен сообщить об этом Заказчику и, при необходимости,
обеспечить вызов пожарных подразделений и принять меры к ликвидации (локализации) возникших
обстоятельств;
4.17. Обеспечивать доступ уполномоченных представителей Заказчика к месту выполнения работ, на все
его участки, а также предоставлять необходимую документацию для осуществления контроля
соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства, норм, правил охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности и ПДД с правом приостановки выполнения работ в случаях
создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих;
4.18. Подрядчик обязан назначить своих представителей до начала работ для подписания первичных
учетных документов (Приложение № 8).
4.19. Все остальные права и обязанности Подрядчика предусмотрены в Приложениях и Технических
заданиях Договора, являющиеся его неотъемлемой частью.
4.20. Письменно известить Заказчика о дате начала выполнения работ.
4.21. При организации и осуществлении транспортного обслуживания Подрядчика Субподрядчик
обязуется соблюдать «Требования в области промышленной ПЭБ и ОТ (промышленной, экологической
безопасности охраны труда и окружающей среды) к организациям, привлекаемым к работам и оказанию
услуг», изложенные в Приложении № 9 к настоящему Договору. Соблюдение данных требований
Стороны признают существенным условием Договора, и в случае их нарушения Субподрядчиком,
Подрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить согласно с подписанными сторонами актами
сдачи-приемки работ, выполненные Подрядчиком, в соответствии с порядком, предусмотренным
разделом 3 настоящего Договора.
5.2. Заказчик обязан назначить своих представителей до начала работ для принятия и проверки,
фактически выполненных Подрядчиком работ (Приложение № 8).
5.3. Заказчик вправе осуществлять постоянный контроль и надзор за своевременностью и качеством
выполнения работ силами представителей филиала «Уренгой бурение» и СКЗ.
5.4. Перед началом работ выдавать Технические задания и технические условия на производство работ.
5.5. Если в ходе осмотра будет установлен факт нарушения условий настоящего договора, сторонами
составляется акт с указанием нарушений. В случае отказа Подрядчика, от подписания данного акта, акт
составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для сторон.
5.6. Незамедлительно извещать Подрядчика обо всех замеченных нарушениях, допущенных персоналом
Подрядчика.
5.7. Пропуска для персонала и спецтехники на месторождение предоставляет Заказчик по спискам
персонала Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ, Приложением № 5, № 9 к настоящему договору.
6.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора,
либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с
отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими эффективно использовать
результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок с
возмещением убытков.
6.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением
расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за
которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных
просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.
6.4. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в
установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными,
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.5. В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости оказанных услуг (в части, которая возложена на
него договором), Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика, непосредственно просрочившего оплату,
пени (от суммы, возложенной договором на Заказчика) в размере ставки рефинансирования Центрального
Банка РФ, но не более 5 % от суммы задолженности.
6.6. За нарушения конечного срока монтажа БУ Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф
не менее 100 000 рублей за каждый день просрочки.
6.7. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального так и конечного сроков выполнения
работ по каждому этапу. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных
графиком выполнения работ (Приложение № 4) кроме работ, указанных в п.6.6., Заказчик имеет право
взыскать с Подрядчика пени в размере 0,3% (одна десятая процента) от стоимости договора (п. п. 2.1.
настоящего Договора) за каждый день просрочки.
Взыскание любых неустоек, штрафов, пени, процентов, предусмотренных законодательством РФ или
настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не
освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате
нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой
Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей
обязательство, указанные убытки в полном объеме.
29
6.8. В случае нарушения Подрядчиком законодательства по охране недр, окружающей среды и
природных ресурсов, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика компенсации за все уплаченные
Заказчиком штрафы.
6.9. Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения работ по вине
Подрядчика, компенсируются за счет Подрядчика.
6.10. Подрядчик несет полную имущественную ответственность за сохранность переданного ему для
выполнения работ Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, необходимого для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.11. Заказчик несет ответственность лишь в той сумме, которая возложена на него договором.
6.12. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласия Заказчика. В случае уступки права требования третьему лицу без
письменного согласия Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости
уступленного права, за каждый такой случай. При этом Заказчик имеет право произвести удержание
штрафа из причитающейся денежной суммы Исполнителю в одностороннем порядке, путем проведения
одностороннего взаимозачета.
6.13. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (начало, окончание) по причинам не
указанных в разделе 11 настоящего договора, Подрядчик обязуется на основании выставленной претензии
уплатить неустойку размером 10 % от стоимости нарушенного этапа выполняемых работ, в течение 5
(пяти) календарных дней с момента получения претензии.
6.14. Подрядчик обязуется обеспечить в отношении персонала Подрядчика и персонала Субподрядчика
соблюдение запрета на любой промысел (и иную деятельность) в Районе выполнения
Работ,
не
связанный с предметом Договора, запрет на ввоз в Район выполнения Работ, при заезде в Район
выполнения работ, пунктах сбора/мобилизации/демобилизации персонала, при движении в Район
выполнения работ, между Районами выполнения Работ, железнодорожных, авиа и автовокзалах:
- хранение, употребление, распространение, приготовление, изготовление, ношение,
использование алкоголя, наркотических, наркосодержащих и иных одурманиващих
веществ,
животных, оружия, взрывчатых веществ;
- нахождение своих сотрудников и сотрудников субподрядных организаций в состоянии
алкогольного опьянения и/или под воздействием наркотических, наркосодержащих и иных
одурманивающих веществ в районе выполнения работ в вышеуказанных местах и установить
строгий контроль над выполнением этих условий.
По каждому выявленному случаю нарушения указанного выше запрета Подрядчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, при этом при групповом нарушении под одним
выявленным случаем понимается запрещенное Договором действие, совершенное одним лицом. В случае
нарушений правил пожарной безопасности, а также случаев нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического и иного опьянения, случаев провоза, хранения, распространения, изготовления, ношения,
использования, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и иных
одурманивающих веществ, провоза, хранения, изготовления, ношения, использования, распространения
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов персоналом Подрядчика или Субподрядчика, которые
привлекли причинение ущерба Заказчику, или послужили основанием для привлечения виновных лиц к
уголовной ответственности, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, без возмещения
Подрядчику убытков, причиненных прекращением Договора.
Основанием для предъявления претензий Заказчиком относительно употребления алкоголя,
наркотических веществ в месте производства работ является двухсторонний акт, подписанный
представителем Заказчика и Подрядчика и/или акт добровольного медицинского освидетельствования,
пописанный медицинским работником Заказчика, либо акт об отказе работника Подрядчика или
Субподрядчика от добровольного медицинского освидетельствования на предмет алкогольного (иного
опьянения), подписанный Заказчиком, либо акт, составленный работниками Заказчика (или частного
охранного предприятия, или службы безопасности).
При отказе Подрядчика от подписания акта или неявки для его подписания, акт составляется и
подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
Персонал Подрядчика или Субподрядчика обязан предъявлять к досмотру свои личные вещи,
провозимые в место производства Работ, при проведении досмотра охраной организацией, привлеченной
Заказчиком. Отказ от досмотра является основание для отказа соответствующему лицу в допуске на
Место производства Работ.
Также Подрядчик обязуется самостоятельно заключать договор с медицинским учреждением для
прохождения медицинских осмотров работников. С этой целью в месте сбора своих работников, перед
отправкой на объект Заказчика, работники Подрядчика обязаны проходить медицинское
освидетельствование и предъявить заключение о прохождении медосвидетельствования представителю
Заказчика по его первому требованию. Работники Подрядчика, не прошедшие медицинское
освидетельствование к дальнейшей отправке на объект работ не допускаются. В этом случае затраты по
доставке таких работников Подрядчику не возмещаются и в случае убытков, возникших в результате
невыполнения обязательств по договору на объекте работ из-за отсутствия персонала Подрядчика,
Подрядчик возмещает их полном объеме.
6.15. В случае не представления сводок о ходе выполнения работ Подрядчик уплачивает штраф в размере
0,1 % (одна десятая процента от стоимости этапа работ) за каждый факт не представления информации о
ходе выполнения работ.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса о сохранности сведений конфиденциального
характера (далее – Конфиденциальная информация), и соглашаются принять на себя следующие
обязательства:
7.1.1. К Конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Получающей
стороной от Раскрывающей стороны, в соответствии с предметом настоящего Договора, в устной и
письменной форме, на любых материальных, электронных или иных носителях информации, а также
показанная визуально с использованием какого-либо оборудования.
7.1.2. Получающая сторона не будет разглашать полученную ею от Раскрывающей стороны
Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации в течение 3-х
лет с даты заключения настоящего Договора, а в отношении секрета производства – до прекращения
действия исключительного права Раскрывающей стороны на секрет производства и не будет использовать
эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом
настоящего Договора.
Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения
или использования этой информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в
отношении своей собственной Конфиденциальной информации.
7.1.3. Применительно к настоящему договору к третьим лицам не относятся: дочерние и материнские
общества, Получающей стороны. При этом Получающая сторона обязана потребовать от дочернего и
материнского обществ, дочерних обществ материнского общества, которым будет предоставлена
Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
7.2. Конфиденциальная информация не будет считаться таковой и Получающая сторона не будет иметь
никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих
пунктов:
7.2.1. Уже известна Получающей стороне.
7.2.2. Является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или
намеренного действия Раскрывающей стороны.
7.2.3. Легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора.
7.2.4. Представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права
третьей стороны.
7.2.5. Независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие её
не имели доступа к Конфиденциальной информации.
7.2.6. Разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны.
7.2.7. Раскрыта органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным
государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с действующим
законодательством. При этом Получающая сторона вправе потребовать от органов государственной
31
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена
Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране её конфиденциальности.
7.3. Получающая сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей стороной за убытки,
которые могут возникнуть в результате разглашения Конфиденциальной информации, произошедшей по
вине Получающей стороны и в нарушение условий настоящего Договора, в том числе, Получающая
сторона несёт безусловную ответственность за действия всех своих сотрудников, а также сотрудников
своих дочерних и материнского обществ, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации
третьим лицам, даже в случае увольнения таких сотрудников к моменту разглашения Конфиденциальной
информации.
7.4. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной без
письменного разрешения Раскрывающей стороны на такое разглашение, Получающая сторона обязуется
возместить Раскрывающей стороне убытки, понесённые в результате такого разглашения
Конфиденциальной информации.
7.5. Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования настоящего Договора без
предварительного согласия другой стороны, за исключением своих дочерних и материнского обществ. В
случае реорганизации или ликвидации одной из сторон, в соответствии с действующим гражданским
законодательством, реорганизуемая или ликвидируемая сторона должна принять все возможные меры для
обеспечения сохранности Конфиденциальной информации.
7.6. Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном
Получающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения,
незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими
лицами.
7.7. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная сторона, помимо
убытков, уплачивает штраф в размере 5 000 (пять тысяч) минимальных размеров оплаты труда за каждый
такой факт.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении настоящего
договора, путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней.
8.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия разрешаются в
Арбитражном суде Московской области.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменение, расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон либо в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или
настоящим договором.
9.2. Договор может быть расторгнут в силу форс-мажорных обстоятельств и может быть прекращен до
окончания срока его действия.
9.3. Сторона не вправе требовать возмещение неполученных доходов (упущенной выгоды) в результате
досрочного расторжения настоящего договора другой стороной в одностороннем порядке.
9.4. Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке), уплатив Подрядчику часть установленной цены в размере фактических
расходов, понесенных до получения извещения Подрядчика об отказе от договора, при условии, что
данные работы были письменно согласованы Заказчиком и при наличии акта подписанного двумя
сторонами, без возмещения Подрядчику убытков, вызванных прекращением договора. Срок направления
извещения Заказчика – не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
9.5. В случае нарушения Подрядчиком акта Заказчика «Требования в области промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию
услуг на объектах Компании», а также правила и нормы охраны труда и окружающей среды,
промышленной или пожарной безопасности, установленных действующим законодательством РФ, а
также случаев нахождения работников Подрядчика и Субподрядчиков в состоянии алкогольного,
наркотического и иного опьянения, случаев провоза, хранения, распространения, изготовления, ношения,
использования, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и иных
одурманивающих веществ, провоза, хранения, изготовления, ношения, использования, распространения
взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, которые повлекли причинение крупного материального
ущерба Заказчику и/или послужили основанием для привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, без возмещения Подрядчику
убытков, причиненных таким прекращением Договора.
9.6. С момента отказа Заказчиком от исполнения договора, договор считается расторгнутым.
9.7. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и/или расторгнуть
его.
9.8. При отказе Заказчика от исполнения или расторжении договора при наличии вины Подрядчика,
последняя возмещает другой стороне понесенные ею убытки, включая упущенную выгоду.
9.9. В случае расторжения договора стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим
до дня расторжения договора.
9.10. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в любое время, на любом этапе
выполнения работ и исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе в случаях:
9.10.1. Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам,
не зависящим от Заказчика.
9.10.2. Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ.
9.10.3. Не соблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих
некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи результата работ более чем на 30 (тридцать)
дней.
9.10.4. Систематическое нарушение трудовой дисциплины работниками Подрядчика, а также
неисполнения обязательств Подрядчиком предусмотренных п. 6.13 настоящего договора.
10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств обеими сторонами.
10.2. Расторжение настоящего Договора, а равно прекращение срока действия Договора не освобождает
Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в соответствии с условиями настоящего Договора относятся
непредвиденные, чрезвычайные и непредотвратимые Сторонами явления природы (наводнения, оползни,
эпидемии, землетрясения, прочие стихийные бедствия и обстоятельства природного и техногенного
характера), изменения и принятия нормативных и иных правовых актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления; массовые беспорядки, забастовки, пикеты, взрывы, блокады, военные
действия, террористические акты, если они непосредственно повлияли на исполнения сторонами
настоящего Договора.
11.3. При возникновении указанных обстоятельств, Сторона, исполнение которой ставиться под их
зависимость и угрозу, обязана в трехдневный срок известить о возникновении таких обстоятельств, указав
33
характер обстоятельств и предположительную длительность периода, в течение которого они будут
действовать, и предоставить письменное подтверждение соответствующими государственными органами
указанных обстоятельств. Не исполнение указанной обязанности лишает такую Сторону права
впоследствии ссылаться на действие непреодолимой силы в качестве основания освобождения от
ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору (обстоятельства, на которые
ссылается сторона, считаются не наступившими).
11.4. Обстоятельства непреодолимой силы приостанавливают сроки исполнения обязательств Сторонами
на срок их действия.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 14-ти дней, то
Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ.
12. ГАРАНТИИ
12.1. Подрядчик гарантирует:
• качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, техническими заданиями и
техническими условиями;
• своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме путем
заключения дополнительных соглашений и считаются действительными, только если они подписаны
полномочными представителями Сторон и удостоверены печатями Общества.
13.2. При изменении банковских реквизитов Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение 10
(десяти) календарных дней. В противном случае риск наступления неблагоприятных последствий несет
Сторона, не исполнившая данное обязательство.
13.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или
Заказчика, компенсируется виновной стороной.
13.4. Применение к любой из Сторон процедуры банкротства или реорганизации любой из Сторон не
является основанием для изменения условий Договора или его расторжения.
13.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства
Российской Федерации.
13.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
13.7. Документы, переданные по факсимильной связи или электронной почте, имеют полную
юридическую силу, с последующим обязательным предоставлением оригиналов документов в течение 10
(десяти) дней после их подписания. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным
письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым)
адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
13.8. По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой Стороны.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛИМОЙ ЧАСТЬЮ
ДОГОВОРА
15. ЮРИДИЧЕСИКЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Закаказчик:
ООО «Газпром бурение»
Юридический адрес:
Исполнитель:
РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ
Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений)1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Дата: _________
Номер и наименование запроса предложений: _________________
Кому: ООО «Газпром бурение»
Уважаемые господа!
Изучив Извещение № _____ о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ООО
«Газпром бурение», и документацию о запросе предложений №
на оказание услуг
___________________________________________________ для ООО «Газпром бурение» (далее – запрос
предложений), включая Дополнения №№ [указать номера] (если таковые имели место), получение
которых настоящим удостоверяется, и, принимая установленные в них требования и условия запроса
предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы,
нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном запросе предложений по Лоту № _______ в
соответствии с настоящей документацией и нашей заявкой на сумму:
По Лоту № ________________________(без НДС) (указать цену цифрами и прописью);
Настоящим мы подаем нашу заявку на участие в запросе предложений, которая включает
Техническое и Коммерческое предложения.
Мы признаем, что Вы не обязаны принимать нашу заявку или вообще какую-либо заявку,
полученную Вами.
Настоящая заявка действует до «___» _____ 201_ г.2
Настоящим подтверждаем, что сделанные в данной заявке заявления и предоставленные в
приложенных заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во всех
деталях.
Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения в
соответствии с описью:
1.
Техническое предложение, на _______ листах.
2.
Коммерческое предложение, на ______листах.
3.
Прочие документы (перечислить), на _________ листах.
Подпись руководителя организации или лица, его замещающего
_________________________________
м.п
1
Заявка подается на фирменном бланке Участника
2
В соответствии с п. 6.1.6
[ФИО, Должность]
35
Форма 2. Техническое предложение
Техническое предложение3
Наименование Участника: ________________
Номер и наименование запроса предложений:___________
Страница __, состоит из__ страниц
Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Раздела III «Заказ на
Работы и Технические требования» документации о запросе предложений. Положения Раздела III «Заказ на
Работы и Технические требования» документации нами изучены и являются понятными по всем разделам.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, выполнить работы в объеме и в строгом
соответствии с техническими условиями и параметрами, определенными в Разделе III «Заказ на Работы и
Технические требования», с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые
оговорены в документации.
2.1. Ведомость объемов услуг
№
п.п.
Наименование работ
Единица
измерения
Количество
Описание работ
2
3
4
5
1
1
2
…
2.2. Описание предлагаемого решения4
Примечание по заполнению:
Участник запроса предложений должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых
решений, которые предполагается использовать у Заказчика.
2.3. Описание подходов к оказанию услуг
Примечание по заполнению:
Участник должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых методов и организации
выполнения работ, а также описание системы управления качеством. Данные предложения должны
соответствовать и учитывать требования к выполнению работ, указанные в Разделе III «Заказ на
Работы и Технические требования» настоящей документации. Предполагается, что данная форма
будет подготовлена Участником в произвольной форме в виде простого описания, включая, но не
ограничиваясь:
3
Приведенные в приложении формы являются типовыми. Участник вправе дорабатывать таблицы под специфику запроса предложений
Заполняется в случае, если предмет запроса предложений предполагает внедрение (создание) решений, разработанных заранее и/или разрабатываемых
Участником в ходе данных работ.
4
2.3.1. Записка по организации оказания услуг должна содержать краткое описание принципов
организации выполнения работ, а также:

описание подходов к организации материально-технического и информационно-технического
обеспечения работ, график поставок и транспортную схему, а также другие мероприятия,
которые Участник считает важными;

мероприятия по соблюдению экологических требований;

другое.
2.3.2. Записка по технологии выполнения работ должна содержать краткое описание
технологических процессов по видам работ. К описаниям должны быть приложены необходимые схемы,
другие материалы, позволяющие правильно оценить предлагаемую технологию производства работ, а
также ссылки на характеристики применяемых машин и механизмов, описание специального оснащения
для выполнения работ
2.3.3. Записка по управлению качеством должна содержать предложения по контролю качества при
выполнении работ.
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ / ________
37
Форма 3. Коммерческое предложение
Коммерческое предложение
Наименование Участника: ________________
Номер и наименование запроса предложений:___________
Страница __, состоит из__ страниц
ЛОТ № _____
3.1. Стоимость услуг
№
п.п.
Наименование работ/
Описание работ
Единица
измерения
Количество
Стоимость,
без НДС
НДС
1
1
2
…
2
3
4
5
6
*Участник имеет право дополнить форму, указывая расценки и цены по всем категориям работ. Категории, по
которым цены и расценки не указаны Участником, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения.
Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в спецификации
Коммерческое предложение предоставляется в произвольной форме с учетом следующих
условий:
• В стоимость Договора должны быть включены
затраты
Подрядчика
необходимые для проведения вышкомонтажных работ согласно условиям технического
задания;
• Указанный в настоящем Техническом задании объем работ является
ориентировочным и может быть уточнен за 5 дней до начала работ.
• К коммерческому предложению Подрядчику необходимо приложить лимитнозаборную карту на монтаж буровой установки с разбивкой по материалам и стоимости
данных материалов.
• Общую стоимость вышкомонтажных работ по договору в коммерческом предложении
необходимо предоставить в виде калькуляции с расшифровкой затрат по видам работ и
направлениям (стоимость: часа работы каждой техники, материалы и т.п.).
Условия
оплаты:____________________________________________________________________________
___________________________________
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Форма 4. Общие сведения об Участнике
Общие сведения
Страница __, состоит из__ страниц
№
Анкета
1. Полное фирменное наименование Участника:
2. Организационно-правовая форма:
3. Учредители (перечислить наименование или
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%)
4. Уставный капитал:
5. Юридический адрес:
6. Почтовый адрес:
7. Телефон/Факс:
Телекс/эл.почта:
8. Первый (главный) руководитель:
9. Дата, место, и орган регистрации6:
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) /
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (дата и
номер, кем выдано)
10. Банковские реквизиты
Сведения об Участнике5
Р/счет
в (наименование и адрес банка)
БИК, к/с
ИНН_________________
КПП__________________
ОКПО_________________
ОКВЭД______________
Тел. Банка:_____________
Контактное лицо:________
11. Филиалы:
наименования и почтовые адреса:
12. Сведения о лицензировании:
№ ________от:___________
кем выдана:
Срок действия:
Виды деятельности, на которые имеется лицензия:
13. Сведения о сертификатах, в том числе по системе
контроля качества в соответствии со стандартами ISO
9001
14. Контактное лицо:
ФИО, должность, тел., электронная почта
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, должны
быть представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с соответствующими
пометками или в отдельной колонке.
5
В случае, если требуется свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации, в данной графе также указываются данные об
аккредитации
6
Форма 5. Опыт выполнения работ
Опыт выполнения работ
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника____________________
5.1. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений _________лет.
5.2. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений за
2010 - 2012 гг.7
Год
Годовой объем выполненных аналогичных работ в валюте отчетности, с
указанием наименования валюты
2010
2011
2012
5.3. Опыт выполнения работ, аналогичным требуемым по запросу предложений8
Номер Наименовани
договор е заказчика,
а,
адрес и
предмет контактный
№
договор телефон/факс
а,
заказчика,
регион
контактное
работ
лицо
Сумма всего
договора по
завершении
или на дату
присуждения
текущего
договора/
причитающе
йся доли
договора
Дата
Статус
заключения (генподрядчи
/
к,
завершения субподрядчи
(месяц, год, к, партнер) и
процент
объем работ
выполнени по договору,
я)
%
Сведения о
претензиях
заказчика к
выполнени
ю
обязательст
в
Примечание9
1.
2.
3.
…
Подпись Участника
м.п.
Дата
7 При
_________________ /_______________(ФИО, должность)
_________________ / __________________ /
заполнении данной формы представляются сведения за каждый из указанных годов
Не менее трех, но не более 10 договоров, наилучшим образом характеризующих Участника. Обязательно необходимо указать договора,
которые были у Участника с Заказчиком
9 Участник может указать характер выполнения обязательств по Договору и особые условия, существенные для запроса предложений, и любую
другую информацию, которая характеризует выполнение обязательств Участником
8
Форма 6. Материально-технические возможности Участника
Приложение № 5
Материально-технические возможности10
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
6.1. Расчет машин и оборудования для выполнения работ11
Произво
№
Тип,
диНаименован марка, тельност
п
ие
характер
ь/
п
и-стика Мощнос
ть
1
2
3
Право
собств
енности
или
иное
право
4
Колво,
ед.
5
Стоимость эксплуатации машин и
механизмов
Всего (без
Одного
Кол-во,
оплаты
машиномаш.ча
труда),
часа, валюта
с
валюта
заявки
заявки
6
7
8
…
Итого:
№
6.2. Перечень собственных машин и оборудования12
Наименование,
Описание
КолГод
Где и на какой срок
марка и модель
Производительность/мощн
во
выпуска
задействовано в
установок,
ость
момент подачи
механизмов,
Состояние
заявки
машин и средств (хорошее/удовлетворительн
ое/плохое)
1.
…
6.3. Перечень арендуемых/закупаемых машин и оборудования13
Наименование арендодателя/источник закупки:
Адрес арендодателя/продавца:
Телефон/факс/электронная почта:
ФИО и должность контактного лица:
Краткие сведения об условиях договора об аренде/закупке, касающиеся обеспечением
машинами и оборудованием предполагаемого договора:
Наименование, марка Производительност
Год выпуска
Количество
и модель установок,
ь/мощность
механизмов, машин и
средств
1.
…
Подпись Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и
предлагает использовать в ходе выполнения Договора по результатам запроса предложений. Данные, представленные в таблицах, должны
подтверждать, что Участник имеет достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и прочего
необходимого оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы, иметь средства контроля качества
работ в соответствии с требованиями п. 9.4.2.
10
11
Указываются машины, механизмы, оборудование и т.п., которые должны применяться для выполнения работ.
12
Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения собственных машин и оборудования.
Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения арендуемых (лизинговых и т.п.) машин и оборудования, либо закупаемых
машин и оборудования.
13
41
Форма 7. Кадровые возможности Участника
Кадровые возможности
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
7.1. Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ14
№
п/п
Образование,
Фамилия,
квалификация,
имя,
сертификаты, ученая
отчество
степень, награды,
сотрудника участие в международных
проектах и др.
Опыт работы по
аналогичным
объектам15
Участие в других проектах в период
проведения работ по предмету
Запроса предложений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
14
Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте работников, предлагаемых на должности с целью реализации договора.
15
При наличии опыта работы по аналогичным объектам, необходимо дать краткую его характеристику
Форма 8. Финансовое положение Участника
Финансовое положение
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника _______________________________
Финансовые сведения (в валюте
отчетности)
По факту за последние три
года
1
2
3
Прогноз на следующие
два года
4
5
1. Выручка от реализации (нетто) (за
минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
2. Валюта баланса
3. Основные средства
4. Оборотные средства
5. Денежные средства
6. Кредиторская задолженность
7. Текущие пассивы
8. Прибыль до уплаты налогов
9. Прибыль после уплаты налогов
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
43
Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах)
Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах)16
Страница __, состоит из__ страниц
Наименование Участника_______________________________
Год
Наименование
контрагента, основание и
предмет спора
Подпись Участника
м.п.
Место
разбирательства
Наименование
судебного
органа
Оспариваемая
сумма, валюта
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом
арбитраже и третейских судах в связи с контрактами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим контрактам
16
Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника
Сведения о субподрядчиках17
Страница __, состоит из__ страниц
№
Разделы
Работ
Наименование
субподрядчика
Юридически
й адрес
Вид и объем
обязательств,
сроки выполнения
работ
Стоимость
работ, валюта
заявки
1.
2.
3.
…
Заполненные Формы 4 – 9 на каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты
субподрядчиков прилагаются, на ___ листах.
Подпись Участника
м.п.
_________________ /_______________(ФИО, должность)
Дата
____ / ___ /_________
В тех случаях, когда Участник предполагает использовать услуги конкретных субподрядчиков для выполнения важных компонентов работ
или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов объема работ
17
45
Форма № ___. Другие формы
[указать, если применимо]
Форма 11. Опись документов, входящих в заявку
1. Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений.
2. Форма 2. Техническое предложение.
3. Документы (лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства, технические регламенты,
протоколы испытаний, аттестаты и т.д.), свидетельствующие о том, что работы
соответствуют требованиям документации.
4. Форма 3. Коммерческое предложение.
5. Форма 4. Общие сведения об Участнике.
6. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным
органом Российской Федерации.
7. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений,
внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о
регистрации изменений в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные
документы).
8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения об Участнике.
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории Российской Федерации.
10. Копия документа, заверенная предприятием (подпись, печать, дата) об избрании
(назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица либо
иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического
лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально
удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от
имени данного юридического лица.
11. Копии действующих лицензий на виды деятельности.
12. Форма 5. Опыт выполнения работ.
13. Отзывы (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах (услугах) в соответствии с
предметом запроса предложений.
14. Форма 6. Материально-технические возможности Участника.
15. Форма 7. Кадровые возможности Участника.
16. Копии сертификатов специалистов.
17. Форма 8. Финансовое положение Участника.
18. Копия справки из соответствующего налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
19. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских
балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма
бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год, а
также на последнюю отчетную дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за
соответствующий отчетный год (для юридических лиц, применяющих традиционную
систему налогообложения).
20. Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах).
21. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации
дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке
организации Участника и подписанное уполномоченным лицом.
22. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста
47
на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное
уполномоченным лицом.
23. Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника (c приложением форм 4-9, заполненных
для каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты каждого субподрядчика).
24. Иные документы (в зависимости от требований запроса предложений), которые, по мнению
Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям документации, с
соответствующими комментариями.