Document 573375

ДОГОВОР № ________ от
«___» ________ 2015г.
«________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________
___________________________________________________________________________, действующего
на основании ____________________________________________________________________, с одной
стороны и ОАО "ЦС "ЗВЁЗДОЧКА", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного
инженера Кукина Сергея Рудольфовича, действующего на основании доверенности № 545/352Д от
09.12.2014г. с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Пункт 1. ПPЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию согласно
Спецификации №1, которая является неотъемлемой частью договора. В спецификации №1 должно быть
указано: наименование продукции, количество, цена, сроки и условия поставки, условия оплаты и иные
требования, согласованные сторонами.
Пункт 2. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
2.1.
Цена на каждую партию поставляемой продукции устанавливается в Спецификации №1. Цены
по каждому виду продукции измеряются в ЕВРО. Цены включают стоимость упаковки, маркировки, а
также услуги по технической поддержке поставляемой продукции, а так же НДС 18% и иные налоги и
сборы, применимые на территории РФ.
2.2.
Цена продукции согласовывается сторонами и утверждается на момент подписания
Спецификации №1.
2.3. Цена в евро валюте фиксирована и после заключения договора пересмотру не подлежит.
2.4. Общая сумма Договора составляет ____________________________________ ЕВРО, 00.
Пункт 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Покупатель производит расчеты с Поставщиком за отгруженную продукцию в срок не более 60
банковских дней с момента осуществления приемки продукции по количеству и качеству Покупателем и
получения счета-фактуры и товарной накладной.
3.2.
Платежи за отгруженную продукцию Покупатель производит в российских рублях на основании
товарных накладных (форма ТОРГ12) или УПД (универсальный передаточный документ),
подготовленных Поставщиком, на расчетный счет Поставщика. Цены в счетах-фактурах, товарных
накладных или УПД рассчитываются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день отгрузки продукции
на основании Спецификации №1. Цена в евро валюте фиксирована на весь срок действия коммерческого
предложения и после заключения договора пересмотру не подлежит.
Пункт 4. СPОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1.
Поставка продукции осуществляется Поставщиком на склад Покупателя. Срок поставки – до
20.06.2015г. Датой фактической поставки считается дата подписания сторонами накладной о приемке
продукции на склад Покупателя при отсутствии замечаний у Покупателя. Право собственности на
продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента его передачи на склад Покупателя.
4.2.
Поставщик должен отгрузить продукцию в упаковке, обеспечивающей полную сохранность
груза от всякого pода повреждений или коррозии пpи его перевозке с учетом нескольких перегрузок в
пути. В каждое место должен быть вложен упаковочный лист, в котоpом указывается номенклатура
отгружаемой продукции и ее количество. Поставщик обязан направить в адрес Покупателя или передать
его представителю вместе с продукцией счет-фактуру, товарную накладную (форма ТОРГ 12) или УПД
(универсальный передаточный документ) в сроки, установленные законодательством РФ.
4.3.
Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика.
_________/___________________/
подпись
3_CR_15
Ф.И.О.
___________/___________________/
Стр.1
подпись
Ф.И.О.
Пункт 5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
5.1.
Поставщик гарантирует и несет ответственность за качество поставляемой продукции, которое
обеспечивается системами менеджмента качества производителей, сертифицированными по
международному стандарту ISO 9001:2008. По требованию Покупателя Поставщик предоставляет
сертификат качества.
5.2.
Если качество продукции не соответствует стандартам ISO и стандарту предприятияизготовителя, Поставщик, получивший уведомление Покупателя и доказательства о несоответствиях
продукции, за свой счет заменит её на продукцию соответствующего качества в течение 15 календарных
дней (для стандартной продукции).
5.3.
Рекламации о несоответствиях по количеству продукции Покупатель направляет Поставщику
посредством факсимильной или электронной связи в течение 5 календарных дней с последующим
направлением оригинала в адрес Поставщика по почте заказным письмом в течение 30 календарных
дней с даты получения продукции.
5.4.
При получении продукции Покупатель осуществляет приемку и оценку качества товара в
порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по
качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних
редакциях, в части не противоречащей ГК РФ.
5.5.
Покупатель обязан направить в адрес Поставщика заверенную печатью и подписью
ответственного лица копию товарной накладной как посредством факсимильной связи (в течение 24
часов), так и заказным письмом в течение 3 рабочих дней с даты получения продукции.
Пункт 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
следующую материальную ответственность: штраф, пеня, неустойка, причем санкции применяются без
взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.
6.1.1. В случае несвоевременной поставки продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 1/360
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату выставления требования, от общей стоимости
продукции, поставленной с нарушением сроков, но не более 3%.
6.1.2. В случае несвоевременной окончательной оплаты продукции, Покупатель уплачивает неустойку
в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату выставления требования, от
общей стоимости продукции, оплаченной с нарушением сроков, но не более 3%.
6.2.
В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения, не предусмотренных настоящим
договором, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Пункт 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
(форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.
7.2.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: землетрясение, наводнение, шторм, оседание
почвы, пожары, эпидемии, аварии на железнодорожном транспорте, взрыв, война или военные действия,
забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения,
повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.
7.3.
О начале и прекращении форс-мажорных обстоятельств, стороны в письменной форме
уведомляют друг друга в течение трех рабочих дней с момента наступления (прекращения) указанных
обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного
органа.
7.4.
При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.7.3. настоящего Договора,
риск наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, допустившая такое нарушение
_________/___________________/
подпись
3_CR_15
Ф.И.О.
___________/___________________/
Стр.2
подпись
Ф.И.О.
Пункт 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.
В случае возникновения споров у какой-либо из Сторон, касающихся настоящего Договора или в
связи с ним, они подлежат урегулированию, в первую очередь, путем двухсторонних переговоров.
8.2.
Если Стороны не приходят к взаимному согласию путем переговоров, спорные вопросы
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. До обращения в
Арбитражный суд между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок
рассмотрения претензий — 30 дней со дня предъявления претензий.
Пункт 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ
9.1.
Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон,
предоставленная другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением
настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит
разглашению или передаче третьим лицам.
9.2
Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является
конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон
настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из
Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона
обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей
конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия
виновной Стороны повлекли такие убытки.
9.3
Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае,
если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.
9.4
Положения настоящей статьи Договора действуют в течение 3 (трех) лет после прекращения
настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим
законодательством РФ.
Пункт 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
10.2. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без
письменного согласия с другой Стороны.
10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в иных, предусмотренных
законодательством РФ случаях.
10.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.5. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу и имеют юридическую
силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен.
10.6 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2015 года, а
в части расчетов до полного их исполнения.
Статья 11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «ЦС «Звездочка»
Юридический адрес:
164509 г.Северодвинск, пр. Машиностроителей, 12
ИНН 2902060361, КПП 997850001
Северодвинское отделение
р/с 40702810404260013180
Архангельское отделение №8637 ОАО Сбербанка
России г. Архангельск
к/с 30101810100000000601
_________/___________________/
подпись
3_CR_15
Ф.И.О.
___________/___________________/
Стр.3
подпись
Ф.И.О.
БИК 041117601
Почтовый адрес:
164509г.Северодвинск, пр. Машиностроителей, 12
Тел.: (81842) 70466,
Факс: (81842) 70466
e-mail : alex@star.ru
Главный инженер ____________ Кукин С.Р.
_____________
_________/___________________/
подпись
3_CR_15
Ф.И.О.
___________/___________________/
Стр.4
подпись
Ф.И.О.
Приложение № 1
АДРЕСНАЯ ФОРМА ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Название предприятия
Почтовый индекс
Город
Улица
Дом
Контактная персона 1
Телефон контактной персоны 1
Контактная персона 2
Телефон контактной персоны 2
Факс :
e-mail (для отправки копий счетов-фактур и
накладных)
Дополнительная информация для курьерской
службы
(особенности
прохода
на
территорию
предприятия, моб. телефоны и т.п.)
Поставщик :
kiselev@io.star.ru
Покупатель:
_________________
_______________
М.П.
М.П.
_________/___________________/
подпись
3_CR_15
ОАО «ЦС»ЗВЕЗДОЧКА»
164509
Северодвинск
Машиностроителей
12
Казаков Иван Петрович
8 (8184) 596 388
Зятчина Елена Викторовна
8 (8184) 270 466
8 (8184) 270 466
Ф.И.О.
___________/___________________/
Стр.5
подпись
Ф.И.О.