Document 568330

ДОГОВОР № _____________________
г. Санкт-Петербург
« ___»___________20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лихачева Михаила
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (Свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № ______, выдано Саморегулируемой организацией _______«__» ____ 20__г.),
в лице _______, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Протокола
заседания закупочной комиссии от «____» __________г. ____________, заключили настоящий
Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора
Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
Авторский
надзор
–
контроль
лица,
осуществившего
подготовку
Проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований Проектной
документации.
Акт о выявленных дефектах оборудования – документ, подписанный Заказчиком,
Подрядчиком и организацией-изготовителем об обнаружении дефектов оборудования,
выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля
(унифицированная форма № ОС-16).
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ, составляемый
Подрядчиком на основании Журнала учета выполненных работ (№ КС-6а) и подтверждающий
выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами
(унифицированная форма № КС-2).
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж – документ, подписанный
Заказчиком и Подрядчиком, оформляется при передаче оборудования от Заказчика
Подрядчику (унифицированная форма № ОС-15).
Временные здания и сооружения – все специально возводимые или
приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные,
жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства Работ и
обслуживания работников строительства, которые после завершения Работ должны быть
демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
Входной контроль – система контроля качества, позволяющая осуществлять входной
контроль применяемого оборудования, материалов, приемочный и операционный контроль
технологии производства Работ при строительстве Объекта.
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает за
собственный счет своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех
Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Объекта и являющихся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком и/или привлеченными им
организациями (Субподрядчиками) обязательств по настоящему Договору.
Дефекты/Недостатки – любые несоответствия выполненных Работ, а также
Материалов и Оборудования требованиям и условиям Договора, Проектной, Рабочей и
Нормативно-технической документации, законодательству РФ и иным нормативным актам,
действующим на территории РФ и применимым к Работам, Материалам и Оборудованию, а
также требованиям стандартов и технических регламентов, допущенные Подрядчиком и/или
привлеченными им организациями (Субподрядчиками).
Договор – настоящий документ, приложения к нему, подписанные Сторонами, а также
дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период
действия Договора.
Дополнительные работы – дополнительные объемы работ по дополнительной и
измененной Рабочей документации, выданной Заказчиком «В производство работ».
1
Журнал учета выполненных работ – первичный учетный, накопительный документ
(унифицированная форма № КС-6а), подтверждающий выполнение Работ, оформляемый
Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о
приемке выполненных работ (№ КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(№ КС-3).
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие
фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его
элементов в процессе выполнения Работ. В состав Исполнительной документации включены:
полный комплект актов освидетельствования, геодезические съемки, схемы, Рабочая
документация с внесенными в нее изменениями и уточнениями, сертификаты, паспорта и
иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
Код объекта – уникальный номер инвестиционного проекта (74 001).
Материалы и Оборудование – строительные материалы, конструкции и изделия,
оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта.
Нормативно-техническая документация – ГОСТЫ, ПУЭ, СП, локальные
нормативные документы Заказчика, иные документы, положения, инструкции, правила,
указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ.
Общий журнал работ – первичный документ, который ведется Подрядчиком,
отражает технологическую последовательность, сроки, качество и условия производства
строительно-монтажных работ.
Объект – Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3.
ОТ, ПБ и ООС – охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность и
охрана окружающей среды.
Приемочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком, для приемки Объекта по
Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), в
состав комиссии включаются представители Заказчика, уполномоченные представители
Подрядчика, эксплуатирующей организации, а также уполномоченные представители
государственных надзорных органов и организаций (при необходимости).
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта
по настоящему Договору.
Проект организации строительства (далее «ПОС») – раздел Проектной
документации, предназначенный для определения организационно-технологических
принципов возведения проектируемого объекта, решения планово-финансовых вопросов,
обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки
планировочных и конструкторских решений, организации своевременного материальнотехнического обеспечения.
Проект производства работ (далее «ППР») – документ, разработанный Подрядчиком
в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации, согласованный
контролирующими организациями и Заказчиком. Производство работ без ППР запрещается.
Пусконаладочные работы (далее «ПНР») – комплекс работ по индивидуальным
испытаниям и комплексному опробованию смонтированных на Объекте систем и
оборудования.
Работы – комплекс работ по строительству Объекта, выполняемый Подрядчиком в
соответствии с Договором, Проектной и Рабочей документацией, включая выполнение
строительно-монтажных работ, работы по монтажу оборудования, инженерных сетей и
систем, пусконаладочные работы «в холостую», поставку Материалов и Оборудования, а
также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе и в течение Гарантийного
срока.
Рабочая документация – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости
потребности строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия,
паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие
изделия, а также иная документация, в объеме, необходимом для производства Работ на
Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство работ».
Рабочая комиссия – комиссия, создаваемая Подрядчиком для сдачи Объекта
Заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма
2
№ КС-11).
Скрытые работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями,
соответствие условиям Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативнотехнической документации, а также качество и точность которых невозможно определить
после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций и оборудования.
Строительный контроль – процесс установления соответствия объема и качества
Работ, а также Материалов и Оборудования установленным требованиям Проектной, Рабочей
и Нормативно-технической документации, действующему законодательству РФ.
Строительная площадка – отведенный в установленном порядке и переданный
Заказчиком Подрядчику по Акту о передаче площадки под строительство (Приложение №6 к
Договору) на весь период строительства земельный участок.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат – первичный учетный документ,
применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы
(унифицированная форма № КС-3).
Строительная техника и расходные материалы – все виды машин, механизмов и
оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь,
расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за
исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
Субподрядная организация (Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая
Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика для выполнения на строящемся Объекте
Работ, отдельных комплексов монтажных и специальных работ.
Экологический контроль – контроль осуществляемый Подрядчиком и Заказчиком в
целях соблюдения требований законодательства РФ и норм международного права в области
охраны окружающей среды и природопользования при выполнении Работ на Объекте, а также
обеспечения соответствия выполняемых Работ, решениям и мероприятиям, указанным в
Проектной документации.
Не приведенные в этой статье определения применяются в формулировках в
соответствии с законодательством РФ и в соответствии с требованиями Нормативнотехнической документации, на основании которой разработана Проектная документация на
строительство Объекта.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить
своими и/или привлеченными силами в установленный Договором срок строительномонтажные Работы по объекту «Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3» (код:
74 001) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и
оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Состав и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам
по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору),
Проектной и Рабочей документации по Объекту.
2.3. Работы по Договору считаются выполненными с момента утверждения Заказчиком
Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14).
3. Договорная цена
3.1. Цена Работ по настоящему Договору определена на основании Протокола
заседания закупочной комиссии ООО «Газпром газомоторное топливо» № ___________ от
«_____» ______ 2015г., является приблизительной, но не может превышать _________ руб. __
коп. (
руб. ___ коп.), кроме того НДС (18%) – ____________руб. ___ коп.
(________________руб. ___ коп.), всего – ___________ руб. __ коп. (_________ руб. __коп.).
Цена Работ по Договору состоит из стоимости Работ, указанной в Расчете договорной
цены (Приложение №2 к Договору).
Стороны в течение 7 (семи) календарных дней с момента передачи Заказчиком
Подрядчику Рабочей документации утверждают Сводный сметный расчет, обосновывающий
стоимость Работ по Договору, и подпишут соответствующее дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
3
В случае внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые
повлекут изменение объемов и стоимости Работ боле, чем на 10 (десять) % от общей
стоимости Работ, указанной в Сводном сметном расчете, Стороны подпишут дополнительное
соглашение к настоящему Договору, в котором определят стоимость и сроки выполнения
Дополнительных объемов Работ.
Оплата стоимости Работ осуществляется в соответствии с разделом 4 Договора.
3.2. Стоимость Работ по настоящему Договору включает в себя:
3.2.1. Затраты на организацию и производство Работ, включая зимнее удорожание.
3.2.2. Затраты на необходимые для производства Работ Материалы и Оборудование,
поставки Подрядчика.
3.2.3. Затраты, связанные с доставкой на Строительную площадку, разгрузкой,
складированием, хранением, охраной и подачей для производства Работ Материалов и
Оборудования, поставки Подрядчика.
3.2.4. Затраты на погрузо-разгрузочные работы на железнодорожной станции
назначения, доставку от железнодорожной станции назначения до Строительной площадки,
погрузо-разгрузочные работы на Строительной площадке, приемку, хранение, охрану, монтаж
оборудования поставки Заказчика (Приложение №3 к Договору).
3.2.5. Затраты на мобилизацию, перебазировку и перемещение необходимых для
выполнения Работ единиц строительной техники и средств малой механизации на
Строительную площадку и в ее пределах.
3.2.6. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», включая
сопутствующие затраты.
3.2.7. Затраты на выполнение необходимых противопожарных мероприятий,
мероприятий по охране труда, предусмотренных требованиями Проектной, Рабочей и
Нормативно-технической документации, законодательством РФ, субъектов РФ и иными
нормативными актами.
3.2.8. Затраты на электро-, водо-, тепло-, газоснабжение Строительной площадки,
включая затраты на временную подводку и подключение сетей инженерно-технического
обеспечения.
3.2.9. Затраты на подключение построенного Объекта к действующим (постоянным)
сетям электро-, водо-, паро-, тепло-, газо- снабжения, включая все обязательные согласования
в уполномоченных органах и организациях за исключение платы за подключение к
вышеуказанным сетям.
3.2.10. Затраты на подготовку и оформление Исполнительной документации.
3.2.11. Затраты, связанные с проведением необходимых испытаний.
3.2.12. Плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых
нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов (временно согласованных
нормативов выбросов).
3.2.13. Плату за сбор и размещение отходов производства и потребления в пределах
установленных лимитов.
3.2.14. Затраты на компенсацию ущерба (ремонт, усиление, восстановление)
автодорогам при перевозке Материалов и Оборудования.
3.2.15. Затраты на оплату налогов, сборов и других выплат, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.2.16. Затраты на Временные здания и сооружения, включая затраты на оформление
материалов земельного отвода под Временные здания и сооружения.
3.2.17. Затраты на вывоз отходов строительного производства и потребления за весь
период производства Работ на Объекте.
3.2.18. Затраты на страхование Объекта, гарантийные обязательства и гражданскую
ответственность за убытки и вред, причиненный третьим лицам.
3.2.19. Затраты на охрану Объекта.
3.2.20. Иные затраты, как предусмотренные условиями настоящего Договора, так и
необходимые для выполнения Работ по Договору.
3.3. Стоимость Работ не включает стоимость оборудования поставки Заказчика.
4. Порядок приемки Работ и условия платежей
4.1. Оплата Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления на расчетный счет
4
Подрядчика аванса в размере 30% (тридцати) от стоимости Работ, что составляет _________
руб. __ коп. (_____________ руб. __коп.), кроме того НДС (18%) – ________ руб. __ коп.
(______________ руб. __ коп.), всего – _________ руб. __ коп. (______________руб. __ коп.).
Аванс предоставляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с
момента предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантий
(далее – Банковская гарантия) в соответствие с п. 4.5 Договора.
Оставшуюся сумму в размере ________ руб. __ коп. (______________ руб. __ коп.),
кроме того НДС (18%) – ________руб. __ коп. (____________ руб. ___ коп.), всего –
__________руб. __ коп. (________ руб. __ коп.) Заказчик перечисляет на расчетный счет
Подрядчика в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.
4.2. Приемка выполненных Работ и их оплата производятся следующим образом:
4.2.1. Подрядчик в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией
(локальные сметы, сводный сметный расчет) формирует Акты о приемке выполненных работ
и ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца подписывает у
уполномоченных представителей Заказчика, лица, осуществляющего Строительный контроль,
лица осуществляющего Авторский надзор, первичную документацию и представляет
Заказчику:
– Журнал учета выполненных работ (№ КС-6а) – на электронном носителе;
– Реестр актов о приемке выполненных работ в 3 (трех) экземплярах;
– Акты о приемке выполненных работ (№ КС-2) – в 3 (трех) экземплярах;
– Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3) в 3 (трех) экземплярах;
– копии счетов-фактур на приобретенные материалы и оборудование, которые в смете
рассчитаны по прейскурантам поставщиков – в 3 (трех) экземплярах;
– счета-фактуры.
Выставляемые Заказчику счета на оплату в обязательном порядке должны содержать
ссылки на Договор, первичные документы, а так же на документы, подтверждающие
выполнение обязательств Подрядчиком.
Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком
Актов о приемке выполненных работ (№ КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и
затрат (№ КС-3), Журнала учета выполненных работ (№ КС-6а), счетов-фактур и счетов на
оплату, рассматривает предоставленные документы, подписывает их или в тот же срок
передает Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их
устранения.
Подрядчик перед предъявлением Работ Заказчику обязан в установленном
законодательством РФ порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить
своевременное согласование всех Работ, документации в соответствующих контролирующих
органах и организациях.
Поименованные в настоящем пункте документы должны содержать ссылку на Код
объекта.
4.2.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.2.1
настоящего Договора, в соответствии со Справкой о стоимости выполненных работ и затрат
(№ КС-3) при наличии счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего налогового законодательства РФ.
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком Подрядчику зачетом
предоставленного аванса и далее по мере выполнения Работ и предоставления отчетной
документации согласно настоящему пункту Договора.
4.2.3. Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% (пяти) от каждой
суммы, подлежащей выплате Подрядчику. Сумма гарантийного удержания выплачивается
Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Заказчиком Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14).
Гарантийное удержание является способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика
по устранению выявленных Дефектов/Недостатков в результатах Работ. Заказчик имеет право
возместить свои расходы на устранение Дефектов/Недостатков и убытки, вызванные
ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, из суммы гарантийного
удержания.
5
4.2.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2.5. Стороны обязуются проводить сверку расчетов по Договору ежеквартально до 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за окончанием квартала. Акт сверки оформляет
Подрядчик и направляет на подписание Заказчику.
4.3. Стороны определили, что подписание документов, предусмотренных п. 4.2.1
настоящего Договора, подтверждает промежуточное выполнение Работ, необходимое для
контроля и проведения расчетов, и не означает перехода к Заказчику рисков случайной гибели
и/или случайного повреждения Объекта, Материалов и Оборудования.
4.4. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых
нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и размещение
отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при строительстве
Объекта, предусмотренная Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией,
оплачивается Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ. Заверенные
копии документов, с подписью руководителя (или уполномоченного лица на основании
доверенности), подтверждающих факт оплаты за негативное воздействие на окружающую
среду, предоставляются Заказчику Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после
проведения соответствующих платежей.
Сверхнормативная плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах
допустимых нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и
размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при
строительстве Объекта, произведенная Подрядчиком, в стоимость Договора не входит и
компенсации со стороны Заказчика не подлежит.
4.5. Обязательным условием выплаты аванса, предусмотренного пунктом 4.1,
настоящего Договора, является предоставление Подрядчиком безусловной и безотзывной
банковской гарантии (далее – Банковская гарантия) на сумму аванса в качестве обеспечения
его возврата на следующих условиях:
4.5.1. Банковская гарантия на сумму аванса должна быть предоставлена не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Банковская гарантия оформляется по форме
Приложения №7 к Договору. Расходы по выдаче Банковской гарантии лежат на Подрядчике.
4.5.2. Банк-гарант и текст Банковской гарантии должны быть предварительно
согласованы Заказчиком в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
направления Подрядчиком на согласование Заказчику проекта Банковской гарантии. Заказчик
по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения текста Банковской гарантии направляет
Подрядчику согласованную форму Банковской гарантии, либо мотивированный отказ с
указанием замечаний и сроков их устранения. Срок действия Банковской гарантии должен
заканчиваться не ранее чем через 50 (пятьдесят) рабочих дней с даты полного погашения
аванса, указанной в п. 4.5.6. Договора.
4.5.3. При изменении сроков выполнения Работ по Договору Подрядчик предоставляет
Заказчику новые или дополнительные Банковские гарантии, с учетом таких изменений, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору более
чем на 20 (двадцать) рабочих дней и/или если сумма выполненных Работ к сроку полного
погашения аванса, указанного в п.4.5.6 Договора, меньше суммы полученного аванса, то
Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику о возврате полученного аванса или
его части (с учетом сумм выполненных Работ) в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней
с даты получения Подрядчиком соответствующего требования.
4.5.5. Для получения предельной суммы Банковской гарантии или ее части, в случае
если Подрядчик не выполнил требования Заказчика по возврату аванса в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика, Заказчик вправе
обратиться в Банк-гарант с требованием о выплате суммы авансового платежа или его части.
4.5.6. Подрядчик обеспечивает полное погашение аванса в размере ______ руб. ___
коп. (_________ руб. ___ коп.), кроме того НДС (18%) – _________ руб. __ коп. (______ руб.
__ коп.), всего –________ руб. __ коп. (___________руб. __ коп.) не позднее чем через 60
(шестьдесят) календарных дней с момента начала Работ.
6
5. Сроки выполнения Работ
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. Датой подписания Договора
считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
5.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в Графике
производства работ (Приложение №4 к Договору).
5.3. Фактической датой начала Работ считается дата, указанная Заказчиком в
письменном уведомлении, направленном Заказчиком в адрес Подрядчика в срок, не позднее 7
(семи) календарных дней до даты начала Работ.
5.4. Фактической датой окончания Работ считается дата подписания Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), которая должна
совпадать со сроком завершения Работ согласно Графику производства работ (Приложение
№4 к Договору).
5.5. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае
выполнения работ, связанных с устранением Дефектов/Недостатков.
5.6. В случае несоблюдения сроков выполнения этапов Работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) по причинам, зависящим от
Подрядчика, он обязан принять все необходимые меры для завершения Работ по Договору в
срок, установленный в Графике производства работ (Приложение №4 к Договору).
5.7. В случае необходимости продления сроков Работ (по причинам, не зависящим от
Подрядчика) Подрядчик должен обратиться к Заказчику с соответствующим письменным
обоснованием, а Заказчик обязан рассмотреть данное обращение в течение 7 (семи)
календарных дней и дать письменный ответ о согласии или отказе в продлении сроков Работ.
В случае достижения Сторонами согласия о продлении сроков выполнения Работ, Стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, которым устанавливают
новые сроки.
6. Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Подрядчика:
6.1.1. Оплатить все налоги, платежи, пошлины и сборы, связанные с исполнением
настоящего Договора, относящиеся к обязательствам Подрядчика.
6.1.2. Получить от Заказчика по накладной Проектную и Рабочую документацию в
течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Заказчиком уведомления о дате
начала Работ.
Представить заключение об отсутствии/наличии замечаний к Проектной и Рабочей
документации, подписанное уполномоченным представителем Подрядчика, в части состава и
объемов Работ, не позднее чем через 7 (семь) календарных дней с момента получения
Проектной и Рабочей документации на рассмотрение. Заключение оформляется в
соответствии с Приложением №8 к Договору.
В случае направления Заказчиком изменений Проектной/Рабочей документации (с
учетом того, что вызванные такими изменениями Дополнительные работы по стоимости не
превышают 10 (десяти) % от общей стоимости Работ, указанной в Сводном сметном расчете),
Подрядчик рассматривает документацию и выдает замечания (при наличии) в течение 7
(семи) календарных дней после получения указанных изменений, при условии, что
представленные замечания относятся к внесенным изменениям.
6.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения от
Заказчика Проектной / Рабочей документации и ПОС, разработать и согласовать с
Заказчиком ППР, выполненный в соответствии с требованиями Проектной, Нормативнотехнической документации, законодательством РФ.
Заказчик согласовывает или письменно предъявляет свои замечания и возвращает на
доработку ППР в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения. Подрядчик
в течение 7 (семи) календарных дней устраняет замечания и предоставляет ППР на повторное
согласование Заказчику. После согласования Подрядчик руководствуется решениями ППР
при производстве Работ. Изменение положений ППР допускается только с письменного
согласия Заказчика.
6.1.4. Произвести вынос в натуру границ Строительной площадки, осей
7
внеплощадочных инженерных сетей и границ земельных участков для Временных
сооружений. Создать, либо привлечь специализированную организацию, для создания в
соответствии с Нормативно-технической документацией геодезической разбивочной основы
для строительства и в течение 7 (семи) календарных дней после выполнения Работ по выносу
проекта в натуру передать Заказчику по акту техническую документацию на неё и на
закрепленные на территории строительства знаки этой основы с освидетельствованием их в
натуре.
6.1.5. В случае привлечения Субподрядчиков предоставить Заказчику полный перечень
Субподрядчиков, границ участков, видов и объемов Работ, подлежащих выполнению
Субподрядчиками. Предоставить свидетельства о допуске к выполняемым видам Работ
данными организациями, копии Устава, свидетельств о регистрации, свидетельства о
постановке на налоговый учет, документов, подтверждающих избрание единоличного
исполнительного органа, его полномочия (иных документов по требованию Заказчика).
Изменение состава Субподрядчиков, согласованного с Заказчиком, и/или привлечение
дополнительных, Подрядчик осуществляет по предварительному согласованию с Заказчиком,
с предоставлением вышеуказанных документов.
В случае некачественного выполнения Работ и/или несоблюдения сроков
осуществляемых Субподрядчиком Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его
замены. Отстранение Субподрядчика не является основанием для пересмотра цены и сроков
окончания Работ. Подрядчик гарантирует, что предложит на согласование Заказчику нового
Субподрядчика или выполнит Работы отстраненного Субподрядчика собственными силами
без изменения цены и сроков.
Подрядчик обязан учитывать указанные требования в договорах, заключаемых с
Субподрядчиками.
Подрядчик несет ответственность за все действия/бездействия Субподрядчиков как за
свои собственные.
6.1.6. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами Работы,
являющиеся предметом Договора, безопасными методами и с надлежащим качеством, в
соответствии с законодательством РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документацией. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, обнаруженные в процессе
выполнения и приемки Работ, а также в период Гарантийного срока и в течение срока их
выявления. Обеспечить согласование всех Работ, документации в установленном порядке в
соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.7. Осуществлять Строительный контроль в соответствии с Разделом 7 настоящего
Договора.
6.1.8. Назначить лиц, ответственных за производство Работ (уполномоченного(ых)
представителя(ей), и письменно в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения
уведомления от Заказчика о начале Работ известить об этом Заказчика с приложением копий
соответствующих приказов/доверенностей.
6.1.9. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления от
Заказчика о начале Работ предоставить Заказчику в письменной форме список ответственных,
лиц по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности на Объекте с
указанием координат (Ф.И.О., должность, контактный телефон). Организовать и осуществить
в соответствие с Нормативно-технической документацией Экологический контроль в области
охраны окружающей среды, подготовить и аттестовать назначенных ответственных лиц в
области обеспечения экологической безопасности и обращения с опасными отходами.
6.1.10. Обеспечить идентификацию собственного персонала (униформа, именные
таблички и т.д.), строительной техники и средств малой механизации (таблички, наклейки и
т.д.).
6.1.11. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом,
имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшем аттестацию в области
промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и
ведомственным требованиям. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты,
разрешенными к применению на опасных производственных объектах. Гарантировать и
контролировать выполнение данных требований, привлеченными для производства Работ
организациями (Субподрядчиками).
8
6.1.12. Создать условия, необходимые для осуществления Строительного контроля,
Авторского надзора, Экологического контроля. Обеспечить доступ представителей
уполномоченных организаций на строящийся Объект, оказать содействие в обеспечении их
транспортом, служебными помещениями и средствами связи.
6.1.13. Обеспечить страхование строительных рисков и гражданской ответственности в
соответствии с Разделом 8 настоящего Договора.
6.1.14. После получения от Заказчика заверенной копии положительного заключения
экспертизы Проектной документации, в том числе разделов (томов) проекта, содержащих
мероприятия по охране окружающей среды, обеспечить нормирование в области охраны
окружающей среды в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации,
законодательства РФ. Обеспечить оформление и получение необходимых документов:
- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства;
- договоры с соответствующими организациями на сбор, использование,
обезвреживание, транспортировку и размещение отходов, образующихся в период
выполнения Работ;
- документ о согласовании нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение;
- разрешение на размещение отходов производства и потребления на Строительной
площадке.
А также иных документов, согласно требованиям федеральных органов власти РФ,
органов власти субъектов РФ, требованиям Заказчика и Нормативно-технической
документации.
6.1.15. Запросить и получить технические условия на подключение инженерных
коммуникаций Временных зданий и сооружений, организовать учет отпускаемых ресурсов
(вода, электроэнергия и т.д.) и нести ответственность за соблюдение мероприятий,
обеспечивающих безопасность производства Работ, предусмотренных актом-допуском.
6.1.16. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами обустройство
Строительной площадки, сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и
сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала, по нормам не ниже
предусмотренных Нормативно-технической документацией в соответствии с согласованным
Заказчиком ППР.
6.1.17. Согласовать в установленном порядке схемы и условия производства Работ в
местах повышенной опасности (вблизи ЛЭП, охранных зон, дорог, коммуникаций и т.п.).
6.1.18. Получить все необходимые допуски, разрешения, согласования
технологических карт на сварочные работы и работы контроля сварных соединений методом
неразрушающего контроля, произвести все необходимые регистрационные действия в органах
Ростехнадзора, представить Заказчику заверенные копии свидетельств о допуске к Работам в
соответствии с Нормативно-технической документацией.
6.1.19. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий
по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности
согласно законодательству РФ. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте строительства
своего специалиста по охране труда.
6.1.20. Организовать проведение работ по обращению с отходами строительного
производства и потребления в период строительства, в том числе их временное накопление и
вывоз в места, определенные ППР. Осуществить вывоз отходов строительного производства и
потребления в лицензируемые организации согласно заключенным договорам и в
соответствии с полученными лимитами на размещение отходов. Отходы строительного
производства и потребления, образовавшиеся в ходе выполнения Подрядчиком и
Субподрядчиками Работ по настоящему Договору, являются собственностью Подрядчика.
6.1.21. Обеспечить соблюдения требований энергетической эффективности и
энергосбережения согласно законодательству РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно–
технической документации, требованиям Заказчика.
6.1.22. Выполнить исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства
согласно СП 126.13330.2012.
6.1.23. Обеспечить строительство Материалами и Оборудованием, необходимыми для
выполнения Работ. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану.
Гарантировать, что качество Материалов и Оборудования, конструкций и изделий,
9
применяемых при строительстве, будет соответствовать спецификациям, стандартам,
техническим условиям, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документации, иметь все необходимые документы удостоверяющие качество. Осуществлять
входной контроль Материалов и Оборудования, конструкций и изделий поступающих для
строительства Объекта, в том числе оборудования поставки Заказчика (Приложение №3), с
оформлением соответствующей документации.
6.1.24. Доставить средства малой механизации и строительную технику в необходимом
для выполнения Работ количестве, обеспечить ее исправное техническое состояние, ремонт и
техническое обслуживание.
Ответственность за использование и последствия использования строительной техники
и средств малой механизации, в том числе третьими лицами, несет Подрядчик.
6.1.25. Предоставлять по запросу Заказчика письменные подтверждения факта
изготовления/поставки Материалов и Оборудования Подрядчика заводами-изготовителями.
6.1.26. Обеспечить при производстве Работ, выполнение работ связанных с вырубкой,
складированием, хранением, использованием лесных ресурсов, в границах участков,
предоставленных Заказчику для строительства Объекта. Данные работы должны
производиться в порядке, предусмотренном Нормативно-технической документацией.
6.1.27. Обеспечить сохранность всех передаваемых Заказчиком для строительства
Объекта материальных ценностей, охрану Объекта и Строительной площадки до момента
утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (№ КС-14).
6.1.28. Осуществить своими силами, при необходимости в присутствии
уполномоченного представителя Заказчика, приемку оборудования поставки Заказчика с
составлением Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (№ ОС-15), своими и/или
привлеченными силами обеспечивать разгрузку указанного оборудования. При обнаружении
дефектов, неисправностей, некомплектности оборудования поставки Заказчика, в течение 3
(трех) календарных дней с даты выявления несоответствия, письменно уведомить Заказчика
для организации и проведения комиссии, совместно с представителями строительного
контроля, Авторского надзора и при необходимости завода-изготовителя, оформить по итогам
Акт о выявленных дефектах оборудования (№ ОС-16).
6.1.29. Выполнить собственными силами подключение построенного Объекта к
действующим (постоянным) сетям инженерно-технического обеспечения с обязательным
согласованием всех Работ в установленном порядке в уполномоченных органах и
организациях.
6.1.30. Обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также
покрытия дорог, поврежденных в результате размещения/демонтажа и вывоза имущества до
предъявления Объекта Рабочей комиссии.
6.1.31. Произвести по окончании строительства в объеме, предусмотренном
Проектной документацией, техническую рекультивацию земель и лесных участков,
отведенных во временное пользование на период строительства, оформив проведение
технической рекультивации.
6.1.32. Направлять Заказчику ежедневно до 10.00 в электронном виде информацию по
выполненным Работам в установленной Заказчиком форме. Предоставлять Заказчику
ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Отчет о выполнении работ по форме
Приложения №5 к Договору.
6.1.33. В установленном порядке нести материальную и иную ответственность (без
возмещения со стороны Заказчика) за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся
следствием действий/бездействия Подрядчика или Субподрядчиков.
6.1.34. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за
несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине Субподрядчиков
законодательства РФ на весь период строительства.
Оплачивать все штрафы, выставленные федеральными органами власти РФ, органами
власти субъектов РФ и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими
нарушений, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика в результате
действия/бездействия Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков.
10
6.1.35. Обеспечить исполнение требований надзорных органов и организаций, в том
числе осуществляющих Строительный контроль, Авторский надзор, органов исполнительной
власти РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Повторный и последующие выезды надзорных органов и организаций для контроля
устранения Дефектов/Недостатков, исполнения требований и предписаний производится за
счет Подрядчика.
6.1.36. Перед предъявлением Работ Заказчику в установленном законодательством РФ
порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить своевременное согласование
всех Работ, документации в соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.37. Незамедлительно (в течение суток) ставить в известность Заказчика обо всех
случаях производственного травматизма, авариях, инцидентах и нештатных ситуациях,
связанных с безопасностью труда и охраной окружающей среды на Объекте. Обеспечить
предоставление ежемесячной отчётности по ОТ, ПБ и ООС до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, с предоставлением информации о вышеизложенных событиях (или их отсутствии)
в письменной форме, с указанием мер реагирования и урегулирования события, в отдел
охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС, охраны окружающей среды Заказчика.
6.1.38. Предоставлять по требованию Заказчика в сроки, установленные Заказчиком,
информацию о состоянии расчетов с третьими лицами (в том числе о размере задолженности
за выполненные Работ, размере выплаченных, но не погашенных Субподрядчикам авансов, и
другую информацию).
6.1.39. Вести Общий журнал работ и специальные журналы работ в установленном
порядке (РД-11-05-2007), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
с момента начала Работ и до их завершения.
Своевременно, перед началом заполнения, предоставлять Заказчику для регистрации
Общий и специальные журналы работ. Общий журнал работ и специальный журнал работ
должны быть выполнены типографским способом, подписаны уполномоченными
представителями Подрядчика, прошиты и скреплены печатью.
Отражать в Общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления Материалов и
Оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках
связанных с несвоевременной поставкой Материалов и Оборудования, выхода из строя
строительной и иной вспомогательной техники).
Если Заказчик, представитель строительного контроля Заказчика, представитель
Авторского надзора не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то
он излагает свое мнение в Общем журнале работ.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить недостатки,
обоснованно указанные в Общем журнале работ, в случае отсутствия возможности устранить
недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить
Заказчика о причинах и обстоятельствах влияющих на срок устранения замечаний.
6.1.40. По требованию Заказчика, предоставлять всю необходимую информацию о
строительстве Объекта и связанных с ним процессов и мероприятий.
6.1.41. Для выполнения работ по Договору обеспечить наличие всех необходимых
допусков, разрешений, лицензий на право выполнения Работ, требуемые в соответствии с
законодательством РФ и действующими нормами и правилами, и предоставить заверенные
копии Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Сторонами
Договора. В случае изменения указанных документов, в течение 7 (семи) календарных дней с
момента таких изменений предоставить Заказчику заверенные копии измененных документов.
При отсутствии указанных документов Заказчик вправе не допускать Подрядчика к
выполнению Работ до момента предоставления необходимых документов, определенных в
настоящем пункте, что не является основанием для переноса сроков выполнения Работ и
увеличения договорной цены.
6.1.42. Обеспечить сооружение и/или аренду помещений, предоставляемым Заказчику
Подрядчиком на Строительной площадке по нормам не ниже, предусмотренных
законодательством РФ, а после окончания строительства Объекта произвести их демонтаж,
вывоз и весь комплекс работ по рекультивации занимаемой площади Временных зданий и
сооружений.
11
6.1.43. Доставить персонал Подрядчика к месту производства Работ, обеспечить
оформление всех разрешений, необходимых для перевозки и нахождения персонала в месте
производства Работ.
6.1.44. Осуществить круглосуточное обеспечение Заказчика транспортом (по
производственным нуждам) и технологической связью на Объекте.
6.1.45. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами
правила движения транспорта, перевозки грузов и пассажиров на всех дорогах,
задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в
ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение
негабаритных и опасных грузов. В счет договорной цены (при необходимости) строить,
дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность перевозок.
6.1.46. В срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), в полном объеме
и в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией, направить
Заказчику письменное уведомление о готовности проведения Рабочей комиссии.
6.1.47. В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), вывезти со
Строительной площадки: все собственные Материалы и Оборудование, строительную
технику и расходные материалы, произвести демонтаж возведенных Временных зданий и
сооружений, оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
6.1.48. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих
нормативных актов РФ вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной
документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставлять Заказчику
одновременно с Актами о приемки выполненных работ.
6.1.49. Обеспечивать своевременное ведение и хранение Исполнительной
документации по Объекту, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим
Авторский надзор, Строительный контроль всю текущую Исполнительную документацию, в
том числе, все необходимые чертежи и спецификации и иные документы, которые могут быть
затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
6.1.50. В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала приемки
законченного строительством объекта Рабочей комиссией предоставить представителю
Строительного контроля комплект Исполнительной документации для проверки и получить
заключение о правильности оформления и комплектности в объеме, утвержденном
Заказчиком.
6.1.51. Хранить, использовать, перевозить взрывчатые вещества и опасные материалы
в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.52. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или
привлеченными силами и средствами за свой счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им
Работах, выявленные в течение срока действия Договора, и являющиеся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.1.53. В течение Гарантийного срока нести ответственность за поставленные и
установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из
строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации,
произвести их замену своими силами и за свой счёт в течение срока, установленного
Заказчиком.
6.1.54. Обеспечивать доступ на Объекты в любое время персоналу Заказчика,
представителям строительного контроля, Авторского надзора, уполномоченных надзорных
органов и организаций.
6.1.55. Обеспечить проведение Рабочей комиссии.
6.1.56. Гарантировать, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению Работ,
выполняет их в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.57. Письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и
приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком
оборудования;
12
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству
результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок,
определенный Графиком производства Работ (Приложение №4 к Договору).
6.1.58. Обеспечивать в процессе выполнения Работ по настоящему Договору
систематическую уборку Объекта, Строительной площадки от строительного мусора с
последующим вывозом на специализированные полигоны, а также обязуется производить
платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения
отходов, образующихся в результате выполнения Работ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.1.59. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и
обременений, а также претензий третьих лиц в отношении Материалов и Оборудования,
поставляемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
6.1.60. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, выявленные при приемке Работ
и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
6.1.61. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и
предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим
трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и
другим сооружениям, а также причинения вреда окружающей среде, в т. ч. зеленым
насаждениям, водотокам, почве и пр.
6.1.62. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время
выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.
6.1.63. Освобождать Заказчика от всех документированных претензий, требований,
судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие
невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых – принять на
себя оплаты убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
6.1.64. Использовать единые с Заказчиком лицензированные программные продукты,
программные комплексы информационно-управляющие системы, вести отчетность и
предоставлять Заказчику информацию в электронном виде в единых (установленных)
Заказчиком форматах.
6.1.65. Подрядчик обязан по запросу Заказчика или в случае изменений в составе
исполнительных органов / совете директоров (наблюдательном совете), применения
специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах,
представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях
(по адресу электронной почты info@gmt.gazprom.ru или на электронном носителе) с
подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после
таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.
6.2. Обязанности Заказчика:
6.2.1. Направить Подрядчику письменное уведомление о дате начала Работ в срок, не
позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала Работ.
6.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента направления Подрядчику
письменного уведомления о начале Работ передать Подрядчику Проектную и Рабочую
документацию, в том числе заверенную копию положительного заключения экспертизы
Проектной документации, а также места примыкания временных дорог к существующим
автодорогам (если временные дороги определены в ПОС).
6.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней с момента направления Подрядчику
письменного уведомления о начале Работ передать Подрядчику по Акту о передаче площадки
под строительство (по форме Приложения №6) Строительную площадку и одновременно с
Актом о передаче площадки под строительство передать заверенные копии
правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство Объекта.
6.2.4. Передать Подрядчику одновременно с уведомлением о начале Работ разрешение
на строительство.
13
6.2.5. Определить уполномоченного представителя строительного контроля Заказчика,
обеспечить осуществление Экологического контроля Заказчика и Авторского надзора. В
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления о начале Работ
предоставить Подрядчику в письменной форме список ответственных представителей, с
указанием должностей и телефонов.
6.2.6. Произвести приемку выполненных Работ и приемку законченного
строительством Объекта в соответствии с условиями Договора.
6.2.7. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
6.2.8. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Работ. При этом
Заказчик имеет право в любое время давать обязательные для Подрядчика письменные
указания по вопросам организации и проведения Работ, не вмешиваясь при этом во
внутреннюю хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.9. Обеспечить комплектацию Объекта оборудованием поставки Заказчика
(Приложение №3) в соответствие со сроками монтажа, указанными в ППР.
6.2.10. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика путем направления
письменного запроса информацию о составе долей участия организации, о составе
исполнительного органа / совета директоров (наблюдательного совета), о применении
специальных налоговых режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.
7. Контроль качества выполнения Работ, Материалов и Оборудования.
Подрядчик обязан осуществлять:
7.1. Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий,
Материалов и Оборудования, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка.
7.2. Освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов,
скрываемых при производстве последующих Работ (Скрытые работы).
Заказчик вправе запретить производство дальнейших Работ до момента оформления
актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик уведомляет Заказчика, представителя Строительного контроля,
представителя Авторского надзора, о необходимости проведения приемки Скрытых работ,
промежуточной приемки Работ, конструкций и систем, испытаний, заблаговременно, не
позднее, чем за пять суток до начала проведения приемки.
В случае если при наличии замечаний, Работы все же были закрыты, Подрядчик за
свой счет должен открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям строительного
контроля Заказчика, Авторского надзора и повторно вызвать последних для проведения
приемки, а затем восстановить ее.
Подписание Актов освидетельствования скрытых работ не снимает с Подрядчика
ответственности за качество выполненных Работ.
7.3. Проверку качества передаваемого Заказчиком оборудования в монтаж и контроль
за соблюдением условий по обеспечению его сохранности. При приемке, складировании и
хранении Материалов и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер,
предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи
и/или повреждении Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка/замена
осуществляется за счет Подрядчика.
7.4. Оформление, ведение, контроль комплектности Исполнительной документации
(актов, исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций,
частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов
работ).
7.5. Контроль исполнения указаний и требований органов государственного
строительного надзора, относящихся к вопросам организации строительства, производства и
качества Работ, применяемых Материалов и Оборудования, конструкций и изделий,
своевременного устранения Дефектов/Недостатков, выявленных при приемке отдельных
видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом.
7.6.
Осуществлять приемку поставляемого Заказчиком оборудования в присутствии
представителя Заказчика, о чем составляется Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
(№ОС-15), в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от
14
15.06.1965 № П-6 в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской
Федерации. В случае обнаружения дефектов составляется Акт о выявленных дефектах
оборудования (№ОС-16).
7.7.
Возврат неиспользованного Подрядчиком оборудования поставки Заказчика по
акту приема-передачи с осуществлением Входного контроля на Строительной площадке не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки
законченного строительством объекта (№КС-11).
8. Страхование
8.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему
Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о
начале Работ оформляет в счет договорной цены договор страхования в страховой
организации, определенной Заказчиком, который включает в себя:
8.1.1. Страхование Объекта, включая Материалы и Оборудование, находящиеся на
Строительной площадке и в местах хранения за пределами Строительной площадки, а также
оборудование Заказчика, на его полную стоимость от всех рисков, в том числе его
повреждение и гибель от огня, стихийных бедствий, действий третьих лиц, действий
криминогенного характера (акты вандализма, террористические акты и т.п.), с момента начала
Работ до момента утверждения Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (№ КС-14).
8.1.2. Страхование по возмещению ущерба, возникшего в результате повреждения или
гибели Объекта вследствие допущенных Подрядчиком и/или привлеченными им
Субподрядчиками при производстве Работ Дефектов/Недостатков, выявленных в период
Гарантийного срока, либо вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении
Подрядчиком и/или привлеченных им Субподрядчиков работ по гарантийному обслуживанию
объекта.
8.1.3. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам
при выполнении Работ.
8.2. Страховая премия Подрядчиком выплачивается в размере и в сроки, определенные
условиями договора страхования. Общий размер страховой премии по договору страхования
не должен превышать 0,9% от итога глав с 1 по 8 сводного сметного расчета.
8.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора
страхования обязуется передать Заказчику следующие документы:
- копию Договора страхования, заверенную подписью руководителя (или
уполномоченным лицом) и печатью Подрядчика;
- справку о списании денежных средств со счета Подрядчика с печатью;
- справку, с указанием суммы оплаты, подписанную руководителем (или
ответственным лицом по доверенности) и главным бухгалтером с приложением копий
платежных поручений с отметкой банка о принятии платежного поручения к оплате (на копии
платежного поручения должны быть проставлены слова «Копия верна»), заверенные
подписью руководителя (или ответственным лицом по доверенности), главного бухгалтера и
печатью Подрядчика.
8.4. При возникновении страхового случая Подрядчик самостоятельно получит
страховое возмещение от страховщика, произведет восстановление Объекта или его
поврежденных частей, возместит ущерб, в том числе третьим лицам, в полном объеме.
Заказчик вправе затребовать сумму страхового возмещения у Подрядчика и произвести
восстановление Объекта и/или его частей собственными силами и/или силами третьих лиц.
9. Гарантийные обязательства
9.1. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика в срок, установленный Заказчиком, за свой счет выполнить все работы по
исправлению и устранению Дефектов/Недостатков.
9.2. Период Гарантийного срока в целом на Объект устанавливается 5 (пять) лет с
даты утверждения Акта приемки законченного строительством приемочной комиссией (№
КС-14), за исключением ответственных конструкций, срок службы которых установлен
15
Проектной документацией, а также Материалов и Оборудования, гарантийный срок которых
устанавливается производителем.
9.3. Если в период Гарантийного срока Объекта обнаружатся Дефекты/Недостатки,
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то
Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения Дефектов/Недостатков.
Устранение Дефектов/Недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и фиксируется
актом о выявленных Дефектах/Недостатках.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных
Дефектах/Недостатках, не устранит Дефекты/Недостатки в выполненных Работах, в том числе
относящиеся к монтажу оборудования Заказчика, то Заказчик вправе, при сохранении своих
прав по гарантии, устранить Дефекты/Недостатки своими силами, либо с привлечением
третьих лиц за счет Подрядчика.
В этом случае Подрядчик обязан оплатить в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты предъявления соответствующего требования затраты Заказчика, на основании
представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат с приложением копий
подтверждающих документов.
9.4. Подрядчик несет ответственность за Дефекты/Недостатки, обнаруженные в
пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального
износа либо неправильной эксплуатации Объекта.
9.5. При обнаружении Дефектов/Недостатков в течение Гарантийного срока Заказчик
назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает
Подрядчика об обнаружении Дефектов/Недостатков с указанием сроков прибытия
представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов/Недостатков и
подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках.
9.6. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о
выявленных Дефектах/Недостатках, окончательным документом по фиксированию
обнаруженного Дефекта/Недостатка и его характера является акт о выявленных
Дефектах/Недостатках, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
9.7. После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в акте о
выявленных Дефектах/Недостатках, Сторонами составляется акт об устранении
Дефектов/Недостатков.
10.Ответственность Сторон
10.1. В случае нарушения срока начала, сроков выполнения Работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от
Договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического
выполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ.
10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания производства Работ в
соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору), в случае
несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной
техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки
Подрядчика по причинам, за которые не несет ответственность Заказчик, Заказчик вправе
требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять
сотых процентов) от договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты
фактического
выполнения
Подрядчиком
своих
обязательств
по
выполнению
Работ/освобождению Строительной площадки.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения, указанных в требованиях
Строительного контроля или Представителя Заказчика, Дефектов/Недостатков в выполненных
Подрядчиком Работах, выявленных до подписания Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14) более чем на 5 (пять) календарных
дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере
0,05% (ноль целых пять сотых процента) от договорной цены за каждый день просрочки.
Пени начисляются до даты фактического устранения Подрядчиком указанных требований,
подтвержденных документально.
16
10.4. Подрядчик обязуется за каждый факт выявления нахождения на Объекте
работника подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
выплатить Заказчику штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
10.5. В случае невозврата Подрядчиком неиспользованных оборудования Заказчика в
течение 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты
неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости
невозвращенного/неиспользованного оборудования за каждый день просрочки. Пени
начисляются до даты фактической передачи Подрядчиком Заказчику оборудования. В случае
невозврата
оборудования
Подрядчик
обязан
оплатить
Заказчику
стоимость
невозвращенного/неиспользованного оборудования.
10.6. В случае несвоевременного демонтажа и вывоза со Строительной площадки
Временных зданий и сооружений, отходов строительства, Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от
договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического
выполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств.
10.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих
обязательств, помимо уплаты неустоек/пеней, предусмотренных Договором, Подрядчик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.
10.8. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Разделе 4
Договора, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик
вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых
пять сотых процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день
просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части договорной цены, соответствующей
сумме задержанного/просроченного платежа. Пени начисляются до даты погашения
Заказчиком задолженности по оплате.
10.9. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от
исполнения принятых по Договору обязательств.
10.10. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона,
причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения чьихлибо прав на объекты интеллектуальной собственности, полностью возмещает его по всем
действиям, претензиям, расходам и затратам.
10.11. Подрядчик
обязуется
согласовывать
с
Заказчиком
необходимость
использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих
третьим лицам, созданных (изготовленных, произведенных) не при исполнении Договора, и
приобретение прав на их использование.
10.12. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо
претензии, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с
нарушением этих прав.
10.13. В случае нанесения Подрядчиком вреда окружающей среде, Подрядчик
производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и
компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика надзорными органами и организациями.
10.14. В случае нанесения Заказчику ущерба вследствие утраты и/или повреждения,
нарушения целостности (в том числе порча внешнего вида оборудования), комплектности
поставленного Заказчиком оборудования, Подрядчик возмещает Заказчику ущерб или
обеспечивает поставку аналогичного оборудования за свой счет в согласованные с Заказчиком
сроки.
10.15. В случае причинения имуществу Заказчика действиями/бездействием
персонала Подрядчика, равно как и персонала привлеченных организаций (Субподрядчиков),
убытков, Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме, в срок,
согласованный Сторонами.
10.16. В случае нарушения срока предоставления документов указанных в п. 8.3
Раздела 8 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки
в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от страховой суммы по договору
страхования за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств.
17
10.17. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как
стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение,
землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 обстоятельств, Сторона по Договору, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую
Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно
содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
11.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней,
известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не
извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на эти обстоятельства.
11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой
Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти РФ, органом
местного самоуправления или соответствующей организацией.
12. Порядок изменения и расторжения Договора, порядок рассмотрения споров
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны
Сторонами (уполномоченными лицами Сторон).
12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора в случаях:
- просрочки выполнения Подрядчиком определенного вида Работ в сумме более чем на
30 (тридцать) календарных дней;
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ согласно Графику производства
работ (Приложение №4 к Договору) более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком и привлеченными им к выполнению Работ
Субподрядчиками требований законодательства РФ, Проектной/Рабочей и Нормативнотехнической документации к качеству Работ, Материалов и Оборудования, требований к
последовательности выполнения операций;
- в случае если устранение Дефектов/Недостатков выполненных Работ влечет задержку
выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске
Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков к соответствующим видам работ;
- неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснования причин;
- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении
Подрядчика;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим
пунктом, по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты направления
Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с
односторонним отказом от исполнения Договора по причинам, перечисленным в настоящем
18
пункте Договора. Убытки Подрядчика, возникшие при отказе Заказчика от исполнения
Договора по основаниям, указанным настоящим пунктом, возмещению не подлежат.
В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Подрядчик обязан
предъявить Заказчику выполненные Работы согласно положениям настоящего Договора в
порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора, передать Заказчику результаты
выполненных Работ, подписанную и оформленную в соответствии с требованиями Заказчика
и требованиями Нормативно-технической документацией Исполнительную документацию на
объем выполненных Работ, а также Проектную/Рабочую и иную документацию,
созданную/полученную в рамках исполнения настоящего Договора.
Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы (при условии, что они в
полной мере соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям Проектной, Рабочей
и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика). Стороны производят
сверку расчетов. В результате совершения вышеуказанных действий должны быть
установлены:
- полученная Подрядчиком сумма денежных средств по Договору и объем фактически
выполненных Работ;
- суммы убытков, ущерба Заказчика;
- сумма, подлежащая доплате Заказчиком или возврату/оплате Подрядчиком
Заказчику.
В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта
сверки расчетов Стороны производят взаиморасчет.
12.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14
(четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия
была направлена.
12.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13. Завершение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных
работ, сдача-приемка Объекта
13.1. Подрядчик до направления уведомления Заказчику о завершении строительномонтажных работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к
Договору) и готовности к выполнению пусконаладочных работ (далее «ПНР») обязан в
соответствии с условиями Договора:
- закончить все Работы в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативнотехнической документацией;
- обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также
покрытия дорог, поврежденных в результате производства Работ, размещения/демонтажа и
вывоза имущества;
- устранить все замечания к качеству Работ;
- произвести предусмотренные Проектной, Рабочей и Нормативно-технической
документацией испытания инженерных систем;
- сдать Заказчику и/или Строительному контролю в наладку, по акту, всё
смонтированное оборудование и подводку к нему инженерных сетей;
- выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель и лесных
площадей в пределах использования при проведении Работ;
- до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (№ КС-14) произвести уборку территории Строительной площадки, а так же вывоз
отходов производства и потребления с целью захоронения и/или переработки, вторичного
использования, образованных в результате Работ по Договору.
13.2. Подрядчик организует, и обязан произвести в счет стоимости настоящего
Договора полный комплекс работ по ПНР «вхолостую». Комплексное опробование Объекта
(ПНР «под нагрузкой») производится на основании отдельного договора.
19
13.3. Подрядчик не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала ПНР согласно
Графика производства работ (Приложение №4 к Договору), разрабатывает и представляет
Заказчику на согласование план-график проведения ПНР.
13.4. Подрядчик обязан выполнить ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком
план-графиком проведения ПНР, требованиями Проектной/Рабочей документации,
требованиям ПБ 12-529-03, СП 62.13330.2011, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ПОТ Р М026-2003, правилами ПУЭ, ПТЭЭП, ОСТ 153-39.3-05, иной Нормативно-технической
документацией, требованиям Заказчика, рекомендациям изготовителей оборудования, на
основании разработанных производственных инструкций, технологических карт.
При выполнении ПНР Подрядчик обязан:
- выполнить ПНР в полном объеме, самостоятельно или с привлечением
специализированной организации (Субподрядчика), предварительно согласованной с
Заказчиком;
- иметь все необходимые разрешения;
- обеспечить производство ПНР в соответствии с техническими требованиями
изготовителей и утвержденной Проектной документацией;
- соблюдать сроки ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком
проведения ПНР;
- оформить и предъявить Заказчику Исполнительную документацию, выполненную в
соответствии с Нормативно-технической документацией и требованиями Заказчика.
13.5. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения извещения
Подрядчика о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством
объекта (№ КС-11), Заказчик направляет представителей в состав Рабочей комиссии для
приемки законченного строительством Объекта либо выдает Подрядчику мотивированный
отказ в проведении Рабочей комиссии. В состав Рабочей комиссии включаются представитель
Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, Субподрядчиков, проектировщика,
представители поставщиков основного технологического оборудования (при необходимости).
Подрядчик также представляет Заказчику заключения органов государственного надзора
(строительного, пожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического) о соответствии
построенного Объекта требованиям законодательства РФ, Нормативно-технической
документации, технических регламентам и Проектной/Рабочей документации.
13.6. При обнаружении в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией
Дефектов/Недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют акт, где указывают,
какие Дефекты/Недостатки должны быть устранены, сроки их устранения, а также назначают
новый срок для сдачи Работ с учетом положений настоящего Договора. После устранения
Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией.
13.7. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС11), устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений и завершения ПНР «под
нагрузкой» Объекта, Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента
получения уведомления от Подрядчика, о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), организует
Приемочную комиссию. В состав комиссии включаются представители Заказчика,
уполномоченные представители Подрядчика, а также уполномоченные представители
государственных надзорных органов и организаций. По результатам комиссии при отсутствии
замечаний со стороны Заказчика, надзорных органов и организаций, Сторонами составляется
и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
(№ КС-14).
13.8. Дата утверждения Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (№ КС-14) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по
содержанию Объекта, а также рисков гибели и/или случайного повреждения Объекта.
Подписание Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11) не
освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре, до
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№
КС-14), включая участие Подрядчика в Приемочной комиссии.
Если в период выполнения ПНР «под нагрузкой» выявятся недостатки выполненных
Работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все Дефекты/Недостатки.
20
13.9. С даты, подписания Сторонами Акта о передаче площадки под строительство, до
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№
КС-14) Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта,
Материалов и Оборудования, строительной техники и расходных материалов, Временных
зданий и сооружений.
13.10. Если в случае действий/бездействия Подрядчика/Субподрядчиков Заказчику
и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта
и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные
убытки.
14. Прочие условия
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
14.2. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в
связи с настоящим Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться по
адресам Сторон, указанным в Разделе 16 настоящего Договора, или по другим адресам,
представленным Стороной в форме письменного уведомления, направленного заказным
письмом с уведомлением/курьером с отметкой о получении, другой Стороне.
14.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в
Разделе 16 Договора, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. В
случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения
произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе
ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами.
Датой уведомления или сообщения признаётся дата вручения Стороне
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо
дата вручения Стороне заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки
почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по
указанному в Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).
14.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную,
историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все мероприятия и
действия в соответствии с законодательством РФ.
14.5. Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется с соблюдением
требований Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» (№98-ФЗ от 29.07.2004) и иных
нормативных актов РФ в данной области.
Передача
информации,
содержащей
коммерческую
тайну,
или
иной
конфиденциальной информации осуществляется на основании заключенного между
Сторонами соглашения о конфиденциальности. Подрядчик обязуется заключить с
привлекаемыми им к выполнению Работ по Договору Субподрядчиками соответствующие
соглашения о конфиденциальности.
14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15. Приложения
15.1. Техническое задание (Приложение №1).
15.2. Расчет договорной цены (Приложение №2).
15.3. Перечень оборудования поставки Заказчика (Приложение №3).
15.4. График производства работ (Приложение №4).
15.5. Форма отчета о выполнении работ (Приложение №5).
15.6. Форма Акта о передаче площадки под строительство (Приложение №6).
15.7. Форма банковской гарантии (Приложение №7).
15.8. Форма заключения по результатам рассмотрения Проектной/Рабочей
документации (Приложение №8).
16. Адреса и реквизиты Сторон:
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Адрес местонахождения: Российская
21
Федерация,
197046, город Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, дом 20, литер А
ИНН 3905078834 КПП 781301001
ОКПО 95727101
р/с 40702810600000001686
Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
ОГРН 1063905088158
т. (812) 455-01-09; ф. (812) 455-01-10
info@gmt.gazprom.ru
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
22
Приложение №1
Договору № _____________
от «___»__________ 20___ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3. (код 74-001)
(наименование объекта строительства и код)
23
1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА.
Объект: «Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3» расположен по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова.
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Договор №______________________________ от «___»________________20____г.
3. СРОКИ РАБОТ.
180 календарных дней с даты указанной в уведомлении о начале выполнения работ
направленном Заказчиком Подрядчику.
4. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА И ПРОЕКТНОЙ
МОЩНОСТИ.
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее АГНКС) предназначена
для подготовки и компримирования природного газа до качества моторного топлива и отпуска
его потребителям - газобаллонным автомобилям и передвижного автогазозаправщика. (далее
ПАГЗ).
На АГНКС осуществляются следующие технологические операции:
- измерение и регистрация потребляемого объема газа;
- очистка газа от капельной влаги и механических примесей;
- компримирование газа до заданного значения давления;
- заполнение аккумуляторов и хранение в них газа;
- сброс газа на свечи с технологического оборудования и трубопроводов;
- подача газа автотранспорту через газозаправочные колонки;
- подача газа передвижному автогазозаправщику через газозаправочную колонку;
- дренаж жидкости в дренажную емкость;
- откачка жидкости из дренажной емкости с помощью передвижных средств.
Режим работы проектируемой АГНКС – круглосуточный, круглогодичный.
Количество смен в сутки – 3 смены. Продолжительность смены 8 часов.
Классификация АГНКС по способу размещения оборудования – блочно - комплектная.
Максимальное количество заправляемых автомобилей в час 19 единиц.
Максимальное конечное давление заправки автотранспорта 19,6 МПа.
Максимальное конечное давление заправки ПАГЗ 24,5 МПа.
Производительность АГНКС 21600 тыс.нм3/год (1800 нм3/час).
5. ВИДЫ РАБОТ.
Новое строительство в один основной этап:
5.1. Подготовка территории строительства;
5.2. Общестроительные работы: устройство фундаментов, монтаж и устройство зданий и
сооружений;
5.3. Устройство оснований и фундаментов под резервуары и технологическое оборудование с
гидроизоляцией и обратной засыпкой;
5.4. Прокладка внутренних и наружных инженерных сетей;
5.5. Испытание внутренних и наружных инженерных систем и оборудования;
5.6. Устройство систем автоматизации АГНКС;
5.7. Устройство комплекса инженерно-технических средств защиты;
5.8. Пусконаладочные работы;
5.9. Комплексное опробование;
5.10. Рекультивация
5.11. Благоустройство территории.
6. СОСТАВ ОБЪЕКТА.
6.1. Служебно-эксплуатационный блок;
6.2. Технологическая площадка компримированного газа, в том числе:
24
-Площадка узла входных кранов и узла коммерческого учета расхода газа;
-Блок осушки газа;
-Блок компрессорной станции - 2шт;
-Узел воздушно-водяного охлаждения;
-Емкость дренажная V=1.0 м3 - 1 шт;
6.3. Колонка газозаправочная двухпостовая - 3 шт;
6.4. Колонка газозаправочная ПАГЗ - 1 шт;
6.5. Навес газозаправочной галереи;
6.6. Очистные сооружения производственно-дождевых стоков, в том числе:
- Модульные очистные сооружения производственно-дождевых стоков;
- Резервуар очищенных производственно-дождевых стоков, V=25 м3.
6.7. Щит пожарный (ЩП-В), 2 шт;
6.8. Трансформаторная подстанция - 1шт;
6.9. Информационная стела - 1 шт;
6.10. Указатель въезд - 1шт;
6.11. Указатель выезд – 1 шт;
6.12. Площадка контейнеров для ТБО;
6.13. Площадка высадки пассажиров;
6.14. Площадка посадки пассажиров с навесом;
6.15. Площадка - навес (для хоз. инвентаря);
6.16. Прожекторная мачта - 3 шт;
6.17. Молниеотвод - 1 шт;
6.18. Флагшток- 3шт;
6.19. Ограждение технологической площадки АГНКС;
6.20. Внутриплощадочные технологические трубопроводы и сети газоснабжения;
6.21. Внеплощадочные сети канализации;
6.22. Внутриплощадочные сети канализации;
6.23. Внеплощадочные сети водопровода;
6.24. Внутриплощадочные сети водопровода;
6.25. Внеплощадочные трубопроводы газоснабжения (газопровод);
6.26. Внеплощадочные сети электроснабжения;
6.27. Внутриплощадочные сети электроснабжения;
6.28. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП);
6.29. Внутриплощадочные сети связи, охранной и пожарной сигнализации;
6.30. Комплекс инженерно-технических средств охраны;
6.31. Благоустройство, озеленение, рекультивация, строительство переходно-скоростных
полос примыканий к автомобильной дороге, установка информационных знаков,
знаков ОДД, нанесение дорожной разметки.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
СОСТАВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ.
Узел входных кранов и узла коммерческого учета расхода газа,
Блок осушки газа;
Блок компрессорной станции SAFE: - 2шт. Qmax=900нм3/час (общая
производительность 1800 нм3/час), в составе:
- отсек для компрессора;
- отсек для аккумуляторов газа;
- отсек для электрической панели.
Узел воздушно-водяного охлаждения- 2шт;
Емкость дренажная 1 шт. V=1.0 м3;
Колонка газозаправочная двухпостовая (SAFE) - 3 шт., Рзаправки = 19.6 МПа.
Колонка газозаправочная ПАГЗ (SAFE) – 1шт, Рзаправки = 24,5 МПа.
8.
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.1. Технологическое оборудование поставляется в виде блоков полной заводской
готовности,
обеспечивающих
пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии.
8.2. Все оборудование, трубы, соединительные детали и трубопроводная арматура
должны
иметь сертификаты соответствия государственным стандартам РФ.
25
8.3. Поставка Заказчика:
Приложение №__ к Договору №_______________ от «___»____________20_____г.
8.4. Поставка Подрядчика:
Материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ, согласно
проектной документации, за исключением поставки Заказчика.
8.5. Рекламное оснащение и брендовое оформление объектов АГНКС, выполнить в
соответствии
с книгой
фирменного стиля
розничной сети АГНКС ООО
«Газпром газомоторное топливо».
8.6. Используемое оборудование и материалы, кроме поставки заказчика могут быть
заменены на аналогичные с лучшими характеристиками без изменения договорной
цены.
9. КРАТКАЯ
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА
РАБОТ.
В административном отношении участки работ находится в г. Магнитогорск. Город
Магнитогорск город в Челябинской области России, один из крупнейших мировых центров
чёрной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. Город
расположен у подножия горы Магнитной, на восточном склоне Южного Урала, по обоим
берегам реки Урал. Магнитогорск расположен на территории исторического Башкортостана и
является 25-м по площади и 42-мпо численности населения городом Российской Федерации.
Магнитогорск удален от Челябинска по железной дороге на 420 км, по автодороге на 310 км.
Удаленность от Москвы - на 1916 км по железной дороге, около 1800 км – по автотрассе М5
(через Тольятти, Рязань) и примерно 1700 км по автотрассе М7 (через Казань, Нижний
Новгород. Территория города 392,35 км, протяженность с севера на юг – 27 км, с востока на
запад – 22 км, высота над уровнем моря – 310 м. Западная граница территории Магнитогорска
является административной границей между Челябинской областью и Республикой
Башкортостан, Уральским и Приволжским федеральными округами.
Климат района строительства АГНКС резко континентальный. Зима суровая, холодная,
продолжительная. Лето короткое, тёплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна.
Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. Резкие
колебания температуры в течение года и даже суток. Среднегодовая температура воздуха по
м.ст. Верхнеуральск составляет минус 1,0°C. Самым холодным зимним месяцем является
январь со среднемесячной температурой воздуха минус 16,4°С (м.ст. Верхнеуральск). Средняя
месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет соответственно 17,6°C (м.ст.
Верхнеуральск). Абсолютный минимум температуры воздуха по м.ст. Верхнеуральск равен
минус 48ºC, абсолютный максимум составляет 39ºC. Лето достаточно тёплое. Среднемесячная
температура всех летних месяцев превышает 15°C. Среднее годовое количество осадков 379
26
мм. В составе среднегодовых осадков жидких 257 мм, твердых 89 мм, а смешанных 33 мм.
Самым дождливым месяцем года является июль 84 мм, а наименьшее количество осадков
выпадает в феврале 13 мм.
10. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МОЩНОСТИ, ОБЪЕМЫ И ВИДЫ РАБОТ.
10.1. Подготовка территории строительства АГНКС– 7000 м2.
10.2. ПЛОЩАДКА АГНКС.
10.2.1 Служебно-эксплуатационный блок, (поз. ГП 1).
Одноэтажное блочно-модульное здание повышенной заводской готовности. Общим размером
в плане – 9,0х15,0 м, высотой 4,145 м (по карнизу, высота потолков 2,500 м). В здании
располагаются следующие помещения: фойе с местом для оператора, комната отдыха,
электрощитовая, серверная, мастерская, кладовая инструментов, кладовая запасных изделий,
тамбур, техническое помещение, кабинет начальника станции, помещение персонала,
душевая, санузел для посетителей, санузел для персонала, комната уборочного инвентаря,
коридор.
- Класс конструктивной пожарной опасности - СО;
- Степень огнестойкости блока -III;
- Уровень ответственности сооружения - нормальный;
- Класс по функциональной пожарной опасности – Ф3.1.
Здание оборудовано пятью выходами. Техническое помещение имеет обособленный выход
наружу. Для естественного освещения и возможности проветривания помещений здание СЭБ
оборудовано оконными блоками с тройным остеклением. Цветовое решение фасадов здания
принято в соответствии с утвержденной Книгой фирменного стиля розничной сети АГНКС
ООО «Газпром газомоторное топливо».
Внутренняя отделка Служебно-эксплуатационного блока представлена в таблице.
27
Отделочные материалы, покрытия полов, цветовые решения принимаются с учетом
функционального назначения помещений и требований пожарной безопасности. Класс
пожарной опасности декоративно отделочных и облицовочных материалов и покрытий в
помещениях СЭБ должны соответствовать табл. 28 Федерального закона 123-ФЗ: для стен и
потолков не менее - КМ3, для покрытий полов не менее - КМ4. Дизайн-проект, материалы,
цвет и рисунок отделочных материалов согласовываются с заказчиком на стадии заказа СЭБ.
Краткие конструктивные характеристики блок-модулей здания СЭБ:
Каркас - металлический из гнутых или горячекатаных профилей. Стены наружные, полы,
покрытие - сэндвич-панели. Наружная и внутренняя поверхности панелей изготавливаются из
оцинкованного стального листа. В качестве утеплителя используется минераловатная плита
различной толщины согласно теплотехнического расчета. Внутренние перегородки –
каркасные перегородки на металлическом каркасе, обшитые гипсоволокнистыми листами с
заполнением
минераловатными
плитами.
Перегородки
отделяющие
помещения
электрощитовой, серверной, фойе с местом для оператора, техническое помещение –
выполнены противопожарными 1-го типа. В здании предусмотрено 6 окон, витраж и пять
выходов – основной вход с раздвижными дверями для водителей пассажиров, эвакуационный
выход из фойе (оборудован системой антипаника), основной служебный вход, отдельный вход
в техническое помещение и мастерскую. Здание СЭБ имеет две входные группы для
эвакуации людей из помещении. Один выход из фойе с местом для оператора (зона расчета
водителей), второй выход непосредственно через коридор. Входные двери на путях эвакуации
открываются по направлению выхода из здания. Ширина коридора – 1,6 м. Естественное
освещение в помещениях здания с постоянным пребыванием персонала и клиентской зоны
обеспечивается через оконные проемы и витражи. Окна с переплетами из металлопластика:
двойной стеклопакет морозостойкого исполнения с тройным остеклением, покрытые
защитной, антивандальной и взрывобезопасной пленкой, оборудованы противомоскитной
сеткой. Стекла армированные или триплекс. В помещении операторной оконный блок и
витражные перегородки на улицу и тамбур с противоударным остекление класса стойкости
А3.Предусмотрена установка лотка для передачи денег и документов в оконном блоке и
витражной перегородке помещения оператора. Конструкция лотка исключает возможность
прямого контакта с клиентами. Помещение серверной и электрощитовой без естественного
освещения, окон нет. В помещении персонала предусмотрены шкафы для одежды: 8
двухсекционных и один для сушки одежды. Все дверные блоки оборудованы дверными
доводчиками. Дверные блоки запасных эвакуационных выходов оборудованы замками
«антипаника» с тремя точками запирания типа Panama. При установке стеклянных дверей
предусмотрено нанесение поверх защитной, антивандальной и взрывобезопасной пленки
сигнального обозначения, предупреждающего клиентов и персонал о прозрачном
препятствии. Двери наружные – утепленные, остекленные и глухие, с врезным замком и
ручкой, оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Двери внутренние - глухие и
остекленные, одностворчатые - 1,0х2,2 м, цвет светлый. Кровля скатная, металлическая, из
оцинкованного профилированного настила с лакокрасочным покрытием. Наружная отделка –
фасадная система для облицовки алюминиевыми композитными панелями A-Bond (или ее
28
аналог). Цветовое решение и подсветка фасада в соответствии с утвержденной Книгой
фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо».
Отделочные материалы, покрытия полов, цветовые решения принимаются с учетом
функционального назначения помещений и требований пожарной безопасности. Основной
вход и эвакуационный выход для водителей и пассажиров оборудован пандусом для
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в расчетную зону и санузел.
Основной служебный вход, вход в техническое помещение и мастерскую оборудованы
козырьками и крылечками. Здание устанавливается на высоту 0,100 м от планировочной
отметки.
10.2.2. Узел входных кранов и узла коммерческого учета газа, (поз. ГП 2.5).
Узел входных кранов и узел коммерческого учета газа, на общей раме полной заводской
готовности и укомплектован контрольно-измерительными приборами. Для защиты
оборудования от атмосферных осадков предусмотрен навес. Климатическое исполнение - для
наружной установки. Основанием оборудования служит рама из прокатных профилей,
которое устанавливается на фундамент. Жесткость рамы обеспечивается узлами крепления.
Ограждающие конструкции отсутствуют. Навес запроектирован в виде каркасного
сооружения. Стойки из металлической трубы 159х7 ГОСТ 10704-91 марка стали ВСт3пс6
ГОСТ 10705-80. Балки покрытия выполнены из прокатных профилей швеллер 16У ГОСТ
8240-97 сталь С245 ГОСТ 27772-88. Стойки устанавливаются на железобетонные
фундаменты, выполненные из бетона класса В15, марка бетона по морозостойкости F150, по
водонепроницаемости W4, которые передают нагрузку на основание. Крепление стоек к
фундаментам осуществляется при помощи анкерных болтов ГОСТ 24379.1-2012 сталь
ВСт3пс2 ГОСТ 535-2005. Для армирования монолитного фундамента применяется
горячекатаная арматурная сталь по ГОСТ 5781-82 класса А400 сталь марки 25Г2С ГОСТ
5781-82.
10.2.3. Блок осушки газа (поз. ГП 2.2).
Блок осушки газа предназначен, для подготовки газа до требуемых параметров, в
соответствии с ГОСТ 27577-2000. БОГ представляет собой блок полной заводской
готовности. БОГ состоит из следующих основных узлов: входной и выходной фильтры,
абсорбционные колонны работы/регенерации, нагреватель газа, воздушный охладитель
газа- масла, коагуляторный сепаратор жидкости, арматура, трубопроводная обвязка,
приборы КИПиА. Блок оснащен системами: автоматизированного управления и контроля,
электроснабжения, контроля загазованности, пожарной сигнализации, отопления,
вентиляции. Оборудование БОГ предназначено для работы во взрывоопасных зонах. блоке.
Блок устанавливаются на железобетонный фундамент и крепятся анкерными болтами
Fisher FAZ II-А S.
10.2.4. Блок компрессорной станции (SAFE)-2 шт, (поз. ГП 2.1).
Компрессорная станция производительностью 900 нм3/ч каждая, осуществляет
компримирование, охлаждение и аккумулирование природного газа. Компрессорная
станция представляет собой блок полной заводской готовности состоящего из:
-отсека для компрессора;
-отсека для аккумуляторов газа;
-отсека для электрической панели.
Блок оснащен системами: автоматизированного управления и контроля, электроснабжения,
контроля загазованности, пожарной сигнализации, отопления, вентиляции. Оборудование
БКС предназначено для работы во взрывоопасных зонах. Аккумуляторы — это баллоны
высокого давления, установленные на несущем стеллаже (раме), разделенном на отдельные
секции. Система баллонов оборудована сбросной (дренажной) линией. Аккумуляторы газа
(общий геометрический объем 1,12 м 3, максимальное давление -27,5 МПа) предназначены
для накопления сжатого газа. Система накопления состоит из баллонов единичным
объемом 80 л, соединенных между собой стальными трубопроводами. Запас
компримированного газа уменьшает количество пусков компрессора и обеспечивает
быструю заправку баллонов автотранспорта. Управление заполнением аккумуляторов и
подачей газа к колонкам осуществляется с помощью распределительной панели,
29
размещенной в компрессорном блоке. Блок устанавливаются на железобетонный
фундамент и крепятся анкерными болтами Fisher FAZ II-А S.
10.2.5. Узел воздушно-водяного охлаждения.
По решению заказчика узел воздушно-водяного охлаждения устанавливается отдельно от
блока компрессорной.
10.2.5. Емкость дренажная, (поз. ГП 2.3).
Для сбора конденсата и продуктов очистки предусматривается установка дренажной
подземной емкости объемом 1,0 м3. Откачка жидкости из емкости предусмотрена
передвижными средствами с вывозом в места утилизации. Подземная емкость
устанавливаются на песчаную подушку из песка средней крупности толщиной 300 мм.
Обратная засыпка котлована подземных емкостей выполнена непучинистым грунтом.
10.2.6. Колонка газозаправочная (3 единицы), (поз. ГП 3.1-3.3).
Колонка для заправки автотранспорта представляет собой изделие полной заводской
готовности. Проектной документацией принята колонка модели ESP22/3 LOW Temperature.
Предусматривается установка трех газозаправочных колонок двухпостовых. Колонки для
заправки автотранспорта установлены на заправочных островках под навесом,
предназначенным для укрытия автомашин от атмосферных осадков при заправке. Подвод
газопроводов с компримированным газом к колонкам предусмотрен сверху с креплением
газопроводов к навесу с помощью колодок и хомутов на опорах. Колонки оборудованы
электронным счетчиком расхода газа. Установка размещается на железобетонном фундаменте
и крепится анкерными болтами Fisher FAZ II-A S.
10.2.7. Колонка газозаправочная для ПАГЗ, (поз. ГП 4).
Колонка газозаправочная для заправки ПАГЗ представляет собой изделие полной заводской
готовности автотранспорта. Проектной документацией принята колонка модели ESP11/1
LOW Temperature. Колонка
для заправки ПАГЗ устанавливается отдельно. Подвод
газопровода предусмотрен надземно от блока аккумуляторов. Колонки оборудованы
электронным счетчиком расхода газа. Установка размещается на железобетонном фундаменте
и крепится анкерными болтами Fisher FAZ II-A S.
10.2.8. Навес газозаправочной галереи, (поз. ГП 13).
Навес газозаправочной галереи - уличная неутеплённая конструкция, в виде навеса над
колонками повышенной заводской готовности. Представляет собой конструкцию из
прокатных профилей, на бетонном основании. Жесткость каркаса обеспечивается узлами
крепления. Стойки навеса устанавливаются на железобетонные ростверки. Для армирования
монолитного фундамента применяется горячекатаная арматурная сталь. Стойки навеса к
ростверкам крепятся анкерными болтами.
10.2.9. Щит пожарный (ЩП-В) 2 шт., (поз. ГП 8).
10.2.10. Информационная стела, (поз. ГП 12).
Рекламная конструкция полной заводской готовности. Представляет собой конструкцию из
металла, с полями для рекламной информации. Каркас конструкции из прокатных профилей,
который устанавливается на железобетонный фундамент. Жесткость каркаса обеспечивается
узлами крепления. Стела устанавливается на железобетонный фундамент и крепится
анкерными болтами.
10.2.11. Площадка контейнеров для ТБО.
Предусмотрено устройство площадки для сбора и временного накопления пищевых, твердых
бытовых и производственных отходов с установкой трех металлических контейнеров,
оборудованных крышками с фиксаторами. На контейнерах указывается вид отходов, для
которого они предназначены. Контейнеры устанавливаются на обордюренной площадке с
твердым асфальтобетонным покрытием. Обеспечена возможность выкатки мусорных
контейнеров по ровной поверхности для дальнейшей их перегрузки в специализированный
30
транспорт. В качестве аналога предлагаются оцинкованные евроконтейнеры марки Blok Signal
производства компании «РГ-ТЕХНО», объемом 1,1 м3.
10.2.12. Место высадки/посадки пассажиров.
На территории АГНКС предусмотрены площадки высадки и посадки пассажиров. Площадка
посадки пассажиров оборудована навесом. В качестве аналога предлагается установить
остановочный павильон с навесом (тип ОМ-2) производства компании ОАО "Михневский
РМЗ".
10.2.13. Площадка навес (для хоз. инвентаря), (поз. ГП 11).
Навес для хранения хозяйственного инвентаря предусматривается в блочном исполнении
полной заводской готовности. Блок устанавливается на железобетонный фундамент и
крепится анкерными болтами Fisher FAZ II-AS.
10.2.14. Мачта прожекторная – 3шт, (поз. ГП 15.1-15.3).
Высокомачтовая осветительная установка – ВОУ с молниеприемником, полной заводской
готовности, высотой 20м. 1шт, 25 м. 2 шт. Фундамент под мачту – свая из металлической
трубы 530х10, 426х10 ГОСТ 10704-91 марка стали ВСт3пс6 ГОСТ 10705-80.
10.2.15. Молниеотвод - 2 шт, (поз. ГП 16).
Отдельностоящие металлические молниеотводы из оцинкованной стали промышленного
изготовления. Высота 30 метров. Фундамент под молниеотвод – свая из металлической трубы
426х10 ГОСТ 10704-91 марка стали ВСт3пс6 ГОСТ 10705-80.
10.2.16. Ограждение технологической площадки компримированного газа.
Металлическое ограждение ≪МАХАОН-С150≫ высотой 2,5 м запроектировано в виде
прямолинейных участков. Стойки из трубы стальной квадратной 82х80х3,0 ГОСТ 8639-82
сталь В10 ГОСТ 13663-86. Расстояние между стойками 3,0 м. Закрепление стоек выполняется
бетоном класса В15, марка бетона по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W4, в
предварительно пробуренные скважины O 300 мм глубинной 1900 мм. Панели сварные
сетчатые “МАХАОН-С150” с ячейками размерами 50х150(h) мм из прутков диаметром 5
миллиметров, имеющих антикоррозионную защиту, расстояние между горизонтальными
прутками 15 сантиметров. Для противодействия преодоления инженерного ограждения путем
перелаза расстояние между вертикальными прутками 5 сантиметров. Металлические калитки
шириной 1 м. Калитки оборудуются запирающими устройствами, рабочий ход которых
исключает самопроизвольное открывание створок калитки при деформации ограждения.
Подвес калиток, исключает их снятие с петель без применения инструмента. Металлические
ворота шириной 6 м. Ворота оборудуются запирающими устройствами, рабочий ход которых
исключает самопроизвольное открывание створок при деформации ограждения. Подвес
створок ворот, исключает их снятие с петель без применения инструмента. Дополнительное
верхнее ограждение представляет собой козырек по верху периметра ограждения из
спирального барьера безопасности АКЛ-955С ТУ 1211-003-08557009-2001.
10.2.17. Флагшток – 3 шт. (поз. ГП 19).
10.3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И
СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.
10.3.1. Общие сведения.
На площадке АГНКС проектируемые газопроводы по рабочему давлению подразделяются на
трубопроводы газоснабжения (давление до 0,6 МПа) и технологические трубопроводы
(давление до 24,5 МПа). К вспомогательным технологическим трубопроводам относятся
трубопроводы дренажа, импульсного газа. Проектирование трубопроводов газоснабжения
выполнено в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011«Газораспределительные
системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. Срок службы
эксплуатации трубопроводов 30 лет. Прокладка трубопроводов по территории АГНКС,
согласно п. 116 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических
31
трубопроводов», предусматривается надземная на несгораемых конструкциях, опорах. При
взаимном пересечении газопроводов расстояние в свету принято не менее 100 мм.
Трубопровод дренажа прокладывается надземно с уклоном 0,003 в сторону дренажной
емкости. Категории трубопроводов Согласно СП 62.13330.2011 трубопровод газоснабжения с
рабочим давлением 0,6 МПа относится ко II категории. Согласно приложению № 3
«Рекомендаций по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
газопроводы от блока компрессорной станции до заправочных колонок относятся к категории
I группы Б(а), трубопровод дренажа и импульсного газа относится к IV категории группы
Б(б).
10.3.2. Внутриплощадочные трубопроводы газоснабжения.
К трубопроводам газоснабжения относятся газопроводы, прокладываемые от границы АГНКС
до БКС. Прокладка трубопроводов газоснабжения осуществляется надземно на несгораемых
опорах, на высоте не менее 0,5 метра от уровня земли. Для трубопроводов газоснабжения
приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 из стали 20
группа В по ГОСТ 8731-74.
В качестве соединительных деталей для трубопроводов приняты:
- отводы бесшовные крутоизогнутые по ГОСТ 17375-2001;
- тройники стальные бесшовные приварные по ГОСТ 17376-2001;
- переходы концентрические сварные по ГОСТ 17378-2001;
- заглушки по ГОСТ 17379-2001.
Материал соединительных деталей - сталь 20.
10.3.3. Технологические трубопроводы.
К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы компримированного газа от
компрессора до газозаправочных колонок (Р=19,6 МПа, Р=24,5 МПа), включая обвязку
блоков. Для технологических трубопроводов, работающих под давлением Р=19,6 МПа, Р=24,5
МПа, применяются трубы по ГОСТ 9941-81 из стали 08Х18Н10Т. Все технологические
трубопроводы
прокладываются
надземно
на
несгораемых
опорах.
Разводка
компримированного газа к газозаправочным колонкам в заправочной зоне предусматривается
с креплением трубопроводов к конструкциям навеса на высоте не менее 5,5 м от земли по
нижней образующей трубы.
- угольники по ГОСТ 22820-83;
- тройники по ГОСТ 22822-83;
- переходы по ГОСТ 22826-83.
Материал соединительных деталей сталь 08Х18Н10Т. Трубы должны проходить испытание
гидростатическим давлением на заводе изготовителе. Соединительные детали для
газопроводов должны испытываться на заводе гидравлическим давлением не ниже 1,5 от
рабочего. Для вспомогательных технологических трубопроводов применяются стальные
бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ 8732-78 из стали 20 группа В по ГОСТ
8731-74.
10.3.4. Запорная арматура.
В качестве запорной арматуры применяются полнопроходные стальные шаровые краны с
ручным и дистанционным (электропривод) управлением в климатическом исполнении по
ГОСТ 15150-69. Класс герметичности затвора запорной арматуры в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 54808-2011 - А. Рекомендуемая к применению арматура должна
соответствовать требованиям технических условий на изготовление, стандартам на поставку,
иметь заводскую маркировку, паспорт, а также Сертификат соответствия государственным
стандартам России. Срок эксплуатации применяемой трубопроводной арматуры составляет не
менее 30 лет.
10.3.5. Антикоррозионное покрытие.
Для защиты от атмосферной коррозии надземные трубопроводы газоснабжения и импульсные
трубки, соединительные детали и арматура покрываются антикоррозионным покрытием.
Антикоррозионное покрытие выбрано в соответствии с «Реестром систем покрытий
лакокрасочных
материалов
для
противокоррозионной
защиты
надземных
32
металлоконструкций, технологического оборудования и строительных сооружений»,
утвержденным ОАО «Газпром». В качестве антикоррозионного покрытия предусматривается
покрытие СпецПротект 007/109 по ТУ 2312-015-81433175-2012:
- грунтовка полиуретановая СпецПротект 007 в один слой толщиной 60 мкм;
- эмаль полиуретановая СпецПротект 109 в два слоя толщиной по 100 мкм.
Перед нанесением защитного антикоррозионного покрытия, поверхность трубопроводов
должна быть обезжирена до степени 1, выполнена абразивоструйная очистка до степени SA
2,5 (ИСО 8501-1:2007) и обеспыливание. Все поверхности должны быть сухими и чистыми.
Для пассивной защиты от коррозии подземных трубопроводов, соединительных деталей,
сварных стыков в подземной части и надземных участков на высоте 0,5 м от поверхности
земли применяется защитное антикоррозионное покрытие в соответствии с «Реестром
материалов и покрытий, разрешенных к применению на объектах ОАО «Газпром». В качестве
антикоррозионной изоляции подземных трубопроводов дренажных предусматривается
покрытие «Биурс» по ТУ 51-31323949-80-2004:
- эпоксидная грунтовка «Праймер-МБ»;
- битумно-уретановая мастика «Биур».
Опознавательную окраску надземных трубопроводов, арматуры и деталей трубопроводов
выполнить в соответствии с ГОСТ 14202-69.
10.3.6. Контроль качества сварных соединений.
Для трубопроводов газоснабжения проводить в соответствии с требованиями СП
62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-012002 в объеме:
- контроль визуально-измерительным методом 100 %;
- контроль радиографическим методом 5%.
Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при
условии проведения выборочной проверки не менее 10 % стыков радиографическим методом.
При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на
одном стыке объем контроля следует увеличить до 50 % общего числа стыков.
Контроль качества сварных соединений для технологических трубопроводов и дренажных
трубопроводов проводить в соответствии с требованиями «Рекомендаций по устройству и
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» в объеме:
- послеоперационным 100%;
- контроль визуально-измерительным методом 100 %;
- контроль радиографическим методом;
- контроль стилоскопирование - 100 % (дренажные трубопроводы не подвергаются).
Количество сварных соединений, подлежащих радиографическому контролю, принимается
равным для I категории 20%, для II категории 10% от общего числа стыков выполненных
сварщиком, что соответствует приложению 15«Рекомендаций по устройству и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов». Стилоскопированию подлежат сварные
соединения легированных сталей трубопроводов с давлением до 10 МПа выборочно, но не
менее двух соединений, с давлением свыше 10 МПа в объеме 100 %.
10.3.7. Очистка и испытание трубопроводов.
Трубопроводы газоснабжения после окончания монтажных и сварочных работ, контроля
качества сварных соединений неразрушающими методами, установки и окончательного
закрепления всех опор в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 подвергнуть
испытанию на герметичность воздухом давлением Рисп.=1,5 МПа продолжительностью 1 час.
Трубопроводы технологические после окончания монтажных и сварочных работ, контроля
качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и
окончательного закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество
выполненных работ подвергаются испытанию в соответствии с требованиями «Рекомендаций
по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» подвергаются
испытанию:
Трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию на прочность и плотность
давлением Рисп. = 1,25Рраб. = 30,62 МПа продолжительностью не менее 15 минут.
Дополнительное пневматическое испытание трубопроводов на герметичность проводить
33
воздухом или инертным газом после проведения гидравлических испытаний. Испытание на
герметичность давлением Рисп.= Рраб.=24,50 МПа продолжительностью не менее 24 часов.
Трубопроводы дренажные и импульсные (сжатый воздух на блок управления кранами) после
окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества сварных соединений
неразрушающими методами подвергаются испытанию в соответствии с требованиями
«Рекомендаций по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
подвергаются испытанию:- на прочность и плотность давлением Рисп.=0,2 МПа
продолжительностью не менее 15 минут. Баллоны для компримированного газа, после их
изготовления должны быть испытаны на прочность Рисп.=1,25 Ррасч. продолжительностью
10 минут гидравлическим методом заводом-изготовителем. После выдержки под пробным
давлением давление снижается до расчетного, при котором производят осмотр наружной
поверхности сосуда, всех его разъемных и сварных соединений. Сосуды должны подвергаться
техническому освидетельствованию после монтажа, до пуска в работу, периодически в
процессе эксплуатации и в необходимых случаях - внеочередному освидетельствованию.
Периодичность технических освидетельствований сосудов:
- наружный и внутренний осмотры 2 года;
- гидравлическое испытание пробным давлением 4 года.
10.4. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
(ГАЗОПРОВОД).
Проектом предусматривается следующая схема транспортировки природного газа: от точки
врезки в существующий стальной подземный газопровод высокого давления II категории
(Ру=0,6 МПа) DN200мм газ по стальному газопроводу высокого давления II категории
диаметром 159х5.0 мм поступает на территорию АГНКС к блоку входных кранов (см. том 5.7
ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-0-ИОС, ТР). Проектной документацией предусматривается
установка шарового крана с ручным управлением DN150:
- в точке врезки в ограждении 3.0х2,0м.
Монтаж отключающего устройства DN150 предусматривается в надземном исполнении. В
качестве запорной арматуры приняты краны шаровые с ручным управлением, с
герметичностью затвора класса «А», с фланцевым соединением с трубопроводом по ГОСТ
12815-80, допустимое рабочее давление - Ру 1,6 МПа. Завод-изготовитель:
ОАО
«Тяжпромарматура», г. Алексин. На узле с отключающим устройством и на надземных
участках трубопровода газопровод высокого давления II категории (Ру=0,6 МПа) диаметром
159х5.0, 108х5,0 запроектирован из труб стальных бесшовных горячедеформированных по
ГОСТ 8732-78/ст20 группа В ГОСТ 8731-74. Остальная прокладка газопровода предусмотрена
из труб стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 159х5.0 по ГОСТ 873278/ст20 группа В ГОСТ 8731-74 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием не
менее 2,5 мм по ТУ 1390-013¬01284695-2007 заводского изготовления. Соединение стальных
труб предусмотрено на сварке по ГОСТ 16037-80. Прокладка подводящего подземного
газопроводов предусмотрена:
- подземно «открытым» способом, общая длина трассы - 929,69м.
Проектом учтена самокомпенсирующая способность углов поворота трубопровода. Для
защиты от механических повреждений в местах входа и выхода из земли газопровод
заключается в защитный стальной футляр. Надземные участки газопроводов покрываются
эмалью полиуретановой СпецПротект 109 по ТУ 2312-015-81433175-2012 в два слоя по
грунтовке полиуретановой СпецПротект 007 по ТУ 2312-015-81433175-2012 в два слоя.
Опознавательную окраску газопроводов произвести по ГОСТ 14202-69. Для защиты участков
стальных подземных газопроводов протяженностью до 10,0м от коррозии предусмотреть
изоляцию конструкции №6 по ГОСТ 9.602-2005. Конструкция покрытия на основе рулонного
мастичного армированного материала «РАМ». Состав изоляционного покрытия, толщиной не
менее 2,5мм. Межтрубное пространство между газопроводом и футляром, на переходе от
подземной к надземной прокладке уплотняется паклей смоляной ленточной ТУ РСФСР 10269-88 и битумом БНИ-IV ГОСТ 9812-74. Проектом предусмотрен 100% визуальный и
измерительный контроль всех сварных стыков, выполненных при строительстве подводящего
газопровода к АГНКС. В соответствии с требованиями раздела 10 СП
62.13330.2011предусмотреть:
34
- 100% контроль радиографическим и ультразвуковым методом сварных стыков стальных
подземных труб;
- 5% контроль радиографическим и ультразвуковым методом сварных стыков стальных
надземных труб.
Очистка полости сжатым воздухом и испытание газопроводов на герметичность выполняются
согласно СП 62.13330.2011, Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 42101-2003.
Электрохимическая защита проектируемого газопровода включает в себя:
- установку станции катодной защиты типа В-ОПЕ-М3-25-24-У1 (ОАО "Концерн
Энергомера"), мощностью 600 Вт на проектируемой опорной раме", с подключением к
существующему защитному контуру АГНКС (электроснабжение СКЗ в разделе ЭМ);
- для распределения защитного тока предусмотрен четырехканальный блок диоднорезисторный типа БДР-М2 (ОАО "Концерн Энергомера"), устанавливаемый рядом с СКЗ на
проектируемой опорной раме", с подключением к существующему защитному контуру;
- прокладка протяженного анода с промежуточным слоем типа ПАРМ-2 (ООО "Минадагс"),
три отрезка строительной длиной по 450 м в параллельной траншее (в одном метре) от
проектируемого газопровода. Укладку электродов следует выполнять на глубину 1,7 м (ниже
глубины сезонного промерзания и засыпать мягким грунтом на высоту не менее 100 мм.;
- устройство точки дренажа с установкой контрольно-измерительного пункта типа ПВЕК. К
точке дренажа помимо дренажного кабеля ВБШв 2x25 прокладывается и кабель ВБШв 3x2,5
(для обеспечения работы СКЗ в автоматическом режиме);
- монтаж контрольно-измерительных пунктов ПВЕК с прокладкой анодных кабелей ВБШв
1x35 с одной стороны протяженного анода и монтажом электродов сравнения типа ЭНЕС-3М
со встроенными вспомогательными электродами и индикаторами коррозионных процессов
ИКП на удаленном конце анода;
- установка на изолирующих вставках контрольно-измерительных пунктов типа ПВЕК с
блоком совместной защиты (БСЗ);
- установка КИП типа ПВЕК с блоком совместной защиты (БСЗ) в местах пересечения с
подземными коммуникациями (кабелем связи, стальными трубопроводами.
К КИП подключаются медно-сульфатные электроды сравнения типа ЭНЕС-3М со встроенным
вспомогательным электродом и индикаторами коррозионных процессов ИКП. КИПы
располагаются над осью газопровода со смещением не далее 0,2 м от точки подключения
контрольного вывода. Электроды сравнения и индикаторы коррозионных процессов
монтируются в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
Размещение средств ЭХЗ и кабельных линий выполнить с привязкой по месту для удобства
монтажа и эксплуатации, учитывая особенности рельефа данной местности и расположения
смежных коммуникаций. Кабели ЭХЗ прокладываются в траншеях на глубине 0,75 м.
Изоляцию мест приварки кабелей ЭХЗ к
газопроводу
выполнить
термоусаживающимся материалом "Терма" для ремонта повреждений заводского
полиэтиленового покрытия трубопроводов и битумной мастики. Ввод в эксплуатацию средств
ЭХЗ должен быть произведен в течение одного месяца после окончания укладки газопровода.
На подводящем газопроводе к АГНКС, ввиду отсутствия электроприводов и
электропотребителей, средства телемеханизации и
энергоснабжение
объектов
газораспределительных сетей не предусматриваются.
10.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.
10.5.1. Характеристика источника электроснабжения.
Источником электроснабжения являются существующие городские электрические сети
напряжением 10 кВ.
10.5.2. Обоснование принятой схемы электроснабжения.
Для приема электроэнергии напряжением 10 кВ от существующих городских электрических
сетей, ее преобразования до напряжения 0,4 кВ и распределения к потребителям на
напряжение 380/220В предусматривается установка отдельностоящей комплектной
двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ в блочно-модульном здании. Подключение
35
проектируемой двухтрансформаторной 2КТП-630/10/0,4кВ к источнику питания выполняется
двумя кабельными линиями 2КЛ-10 кВ от Согласно техническим условиям прокладку
кабельных линий 10 кВ от точек подключения до проектируемой 2КТП-630/10/0,4кВ
выполняет «Сетевая организация». Питание электропотребителей АГНКС напряжением 0,4кВ
выполнено с разных секций шин РУНН-0,4 кВ с устройством АВР вновь проектируемой
2КТП-630/10/0,4кВ. Распределительные сети 220/380В в блочно-модульном здании СЭБ
выполняются от вводно-распределительного устройства (ВРУ), щитов рабочего и аварийного
освещения, пункта распределительного ПР1, ПР2, щита ЩК (для компьютерной техники
АРМ), щита гарантированного питания (ЩГП), поставляемых заводом-изготовителем
комплектно со зданием, в соответствии с техническими требованиями на изготовление и
поставку СЭБ. Вводно-распределительное устройство СЭБ принято на два ввода с
устройством АВР. Питание электропотребителей навеса газозаправочной галереи
осуществляется от щита ЩРНГ, установленного в электрощитовой СЭБ. Электроприемники,
отнесенные к I категории надежности электроснабжения питаются от щита гарантированного
питания, подключенного к I секции шин ВРУ СЭБ посредством источника бесперебойного
питания, рассчитанного на 4 часа автономной работы. Питание щита ВРУ СЭБ
предусматривается от автоматических выключателей отходящих линий разных секции РУНН0,4 кВ КТП 10/0,4кВ, двумя взаиморезервируемыми силовыми кабелями. Шкафы питания и
управления электроприемниками технологического блока (ШУК1,ШУК2, ШУ БОГ)
размещаются в электрощитовой блоков и поставляются комплектно заводамиизготовителями. Питание щитов ШУК1, ШУК2, ШУ БОГ предусматривается от
автоматических выключателей отходящих линий РУНН-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ. В шкафах
ШУК1,ШУК2, ШУ БОГ на отдельную линию выделены потребители, относящиеся к I-й
категории надежности электроснабжения и обеспеченные источником бесперебойного
питания, рассчитанного на 4 часа автономной работы. Питание двух электродвигателей
компрессорных установок, мощностью 200 кВт каждый, осуществляется с разных секций шин
РУНН-0,4 кВ блока КТП. В связи с большой мощностью электродвигателей компрессорных
установок и возможностью их одновременной работы, их запуск предполагается выполнить
посредством устройств плавного пуска, установленных в шкафах ШУК1, ШУК2.
10.5.3. Сведения о количестве электроприемников.
Потребителями электроэнергии площадки АГНКС, являются следующие электроприемники
напряжением 220/380 В:
- электродвигатели компрессорных установок;
- электродвигатели системы АВО компрессорных блоков;
- электродвигатели аварийной вытяжной вентиляции технологических блоков;
- рабочее и аварийное электроосвещение зданий;
- электрообогрев зданий;
- электрообогрев полов СЭБ;
- электрообогрев водосточных воронок СЭБ и заправочной галереи;
- бытовые электроприемники СЭБ;
- потребители приборов АСУ ТП и противопожарной защиты;
- электроприемники системы охранной сигнализации и видеонаблюдения;
- наружное освещение территории.
10.5.4. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.
По условиям надежности электроснабжения на площадке АГНКС имеются группы
потребителей I и II категории. К потребителям II категории относятся потребители основного
технологического оборудования, электрообогрев зданий, бытовые приборы СЭБ, наружное
освещение. К потребителям I категории отнесены: оборудование АСУ ТП и ПС, ОС и
видеонаблюдения, аварийное освещение зданий, аварийная вентиляция технологических
блоков, система пожарной сигнализации. Потребители I категории электроснабжения входят в
состав электроприемников аварийной брони, обеспечивающие безопасное для жизни и
здоровья людей и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным
технологическим процессом. Для питания и распределения электроэнергии к потребителям
на напряжение 0,4 кВ по I и II категории электроснабжения используется РУНН-0,4кВ с
устройством АВР вновь проектируемой двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ, щит ВРУ с
36
устройством АВР, установленный в здании СЭБ, шкафы управления компрессорными
установками (ШУК1,ШУК2, ШУ БОГ).
Питание в аварийном режиме предусматривается по одному из вводов КТП. Перевод питания
на один ввод выполняется срабатыванием устройства АВР.
10.5.5. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в
соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения оборудования систем, входящих в состав
аварийной брони и относящихся к I категории электроснабжения, а именно оборудование
АСУ ТП и ПС, ОС и видеонаблюдения, аварийное освещение зданий, аварийная вентиляция
зданий, система пожарной сигнализации предусматривается установка источников
гарантированного питания (ИГП) с временем резервирования не менее 4 ч (24 часа для
систем противопожарной защиты), подключенных от устройств АВР мгновенного действия. В
случае отказа в работе источников гарантированного питания (ИГП) предусматривается
автоматическая подача напряжения для питания цепей АСУ в обход ИГП. Питание
электроприемников системы пожарной сигнализации предусмотрено, согласно требованиям
СП 6.13130.2013 п.4.1, 4.7, от панели ППУ, имеющего отличительную окраску,
установленного в здании СЭБ. Шкаф пожарной сигнализации имеет собственный источник
бесперебойного питания, рассчитанный на 24 часа автономной работы.
10.5.6. Описание решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите,
управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.
Для сокращения потерь в сетях и разгрузки трансформаторов за счет сокращения перетоков
реактивной мощности и доведения tgφ на шинах КТП 10/0,4 кВ до значения не менее 0,35
предусматривается установка двух регулируемых комплектных конденсаторных установок
0,4кВ мощностью по 150 кВАр каждая. Защита компенсирующих устройств от токов
короткого замыкания и перегрузок выполняется автоматическими выключателями отходящих
линий РУНН-0,4 кВ. Расчет нагрузок электроприемников, приведенный в таблице 3.1
выполнен с учетом установленных компенсирующих устройств. В РУНН-0,4кВ КТП 10/0,4кВ
использованы комплектующие производства компании Schneider Electric, ABB или аналог.
Применена одинарная секционированная автоматическим выключателем система сборных
шин, секции шин выполнены с шинным мостом. В РУНН-0,4 кВ предусмотрен
автоматический ввод резерва (АВР) и возврат к нормальному режиму (ВНР). Вводные и
секционный автоматические выключатели приняты выдвижного исполнения на 1000А серии
Mpact с селективным электронным расцепителем. На вводных панелях установлены счетчики
электрической энергии, щитовые контрольные приборы для визуального контроля основных
электрических параметров. Схема АВР выполнена на релейной схеме и имеет следующие
функциональные возможности:
- управление ручное и АВР;
- возврат с выдержкой времени
- блокировку возврата в нормальный режим работы при отсутствии синхронизации по вводам.
В качестве вводно-распределительного устройства в здании СЭБ используется ВРУ с
устройством АВР. В качестве вводных, секционного и отходящих линий приняты модульные
автоматические выключатели импортного производства с электромагнитными
расцепителями, Устройство АВР выполнено на моторном приводе. Кроме того, в качестве
пусковой аппаратуры в блоке СЭБ применяются ящики управления наружным освещением.
Шкафы для питания и управления электроприемниками технологического блока (ШУК1,
ШУК2, ШУ БОГ) вынесены из взрывоопасных зон и устанавливаются в помещении
электрощитовой блоков. Шкафы ШУК1, ШУК2, ШУ БОГ выполняются со степенью защиты
IP31 и комплектуются:
- вводными выключателями на базе автоматических выключателей импортного производства;
- блоками распределения электроэнергии;
- блоками управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором;
- блоками управления с устройствами плавного пуска для запуска электродвигателей
компрессорных установок мощностью 200 кВт.
Тип и технические характеристики пуско-защитной аппаратуры, установленной в шкафах
ШУК1,ШУК2, ШУ БОГ выбирается поставщиком компрессорной станции в соответствии с
37
требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные
распределения и управления». Применяемая в проектной документации пуско-защитная
аппаратура обеспечивает следующие виды защит:
- защита силовой цепи от короткого замыкания;
- защита потребителей от перегрузки;
- защита двигателя от обрыва фаз;
- защита цепей управления от короткого замыкания.
Защита силовых сетей от короткого замыкания осуществляется автоматическими
выключателями.
Защита электродвигателей от перегрузки и обрыва фаз - тепловыми реле РТЛ и РТТ,
имеющими специальный механизм для ускоренного срабатывания при обрыве фазы. Защита
от утечки на землю – устройством защитного отключения. Защита цепей управления на
блоках управления осуществляется однополюсными автоматическими выключателями.
Применяемые в РУНН-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, ВРУ СЭБ, ШУК1,ШУК2, ШУ БОГ
автоматические выключатели имеют высокую отключающую способность (ПКС) и широкий
диапазон уставок расцепителей. На отходящих линиях, питающих сети электроосвещения,
согласно техническим требованиям на проектирование, автоматические выключатели
приняты с дополнительными контактами для возможности вывода сигнала в систему
телемеханики о наличии/отсутствия питания в сети электроосвещения. Передача данных в
существующую систему АСУ Э от объектов электроснабжения в объем данной проектной
документации не входит.
10.5.7. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии.
Проектной документацией приняты следующие решения, способствующие экономии
электроэнергии и влияющие на сокращение потерь электрической энергии в сетях:
- выбор оптимального уровня напряжения питающей сети, позволяющего с минимальными
потерями транспортировать электроэнергию от источника к потребителю;
- применение современных приборов учета и контроля электропотребления, позволяющих
своевременно выявлять случаи перерасхода электроэнергии и устранять их
причину;
- обоснованный выбор сечения кабельных линий, снижающий потери электрической
энергии в электрической сети;
- внутреннее электроосвещение и освещение входов в здания, наружное освещение
территории АГНКС выполнено светильниками с энергосберегающими светодиодными
лампами;
- автоматическое управление приборами электроотопления;
- использование устройств плавного пуска для насосов с электродвигателями мощностью
более 30 кВт напряжением 0,4 кВ;
- компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ.
10.5.8. Учет электроэнергии.
Коммерческий учет электроэнергии осуществляется согласно выданным техническим
условиям на подключение от электроснабжающей организации на границе балансовой
принадлежности. На вводе РУНН-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ предусмотрен учет электроэнергии
цифровыми многофункциональными счетчиками электрической энергии трансформаторного
включения типа СЭТ-4ТМ кл. точности 0,5S. Устанавливаемые счетчики электрической
энергии имеют телеметрический выход и возможность передачи данных в существующую
систему АСТУЭ по интерфейсу RS-485.
10.5.9. Блочно-модульная трансформаторная подстанция. (поз. ГП 14).
Для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока промышленной частоты 50 Гц на территории АГНКС предусмотрена
установка блочно-модульной двухтрансформаторной подстанции 2КТП-630/10/0,4-УХЛ1
производства ООО «ЧЭТА» или аналогичной, в составе:
- устройство высокого напряжения УВН;
- трансформаторы сухие типа ТЗС мощностью 630кВА;
- РУНН-0,4кВ с устройством АВР- 1шт;
38
- конденсаторная установка мощностью 150кВАр- 2шт;
- шкаф клеммных зажимов (ШКЗ) для подключения контрольных кабелей;
- щит собственных нужд с АВР на ток 63А 50Гц, в котором смонтирована система управления
отоплением, вентиляцией, наружным и внутренним освещением, пожарной и охранной
сигнализации;
- электроосвещение;
- систему вентиляции;
- электрообогрев;
- систему охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
Ввод питающей сети напряжением 10кВ и выводы отходящих линий низкого напряжения
предусмотрены кабелем и осуществляется снизу, через приямок в фундаменте здания.
Нормальная работа КТП-10/0,4 обеспечивается в следующих условиях:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 45 °С;
- тип атмосферы I-II по ГОСТ 15150-69;
- с тепень загрязнения изоляции I-II по ГОСТ 9920-89;
- климатические районы по ветру и гололеду I-III, по снеговой нагрузке – V согласно СП
20.13330.2011.
10.5.10. Заземление.
Для защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении в нормальном
режиме применены следующие меры:
-основная изоляция токоведущих частей;
-применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в сетях 0,4 кВ, для подключения
потребителей системы электрообогрева блоков, водонагревателя, розеточной сети,
электрообогрева воронок и водосточных труб применяются устройства защитного
отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Для защиты людей от поражения электрическим током, в случае повреждения изоляции
предусмотрены следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
-защитное заземление (зануление);
-автоматическое отключение питания;
-уравнивание потенциалов;
-выравнивание потенциалов;
-применение сверхнизкого (малого) напряжения.
В электроустановках до 1 кВ выполнено зануление, в сетях 10 кВ – заземление. Тип системы
заземления для сетей 0,4 кВ приняты -TN-S, для сетей 10 кВ – с изолированной нейтралью.
РЕN проводники разделены на РЕ и N вне взрывоопасной зоне, согласно п.6.2.1 ГОСТ
30852.13-2002. Наружные контуры заземления электрооборудования выполняются для всех
проектируемых зданий и сооружений. Для КТП-10/0,4 выполняется заземляющее устройство,
к которому должны быть присоединены:
-нейтрали трансформаторов на стороне 0,4кВ;
-корпуса трансформаторов;
-открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1кВ и выше. Заземляющие
устройства выполняются в соответствии с правилами ПУЭ. Нормируемое значение
сопротивления
заземляющих
устройств,
к
которому
присоединены
нейтрали
трансформаторов, в любое время года должно быть не менее 4 ом для сети 380 В. Для защиты
от статического электричества, вторичных проявлений молнии, заноса высокого потенциала
все трубопроводы на входе и выходе из блоков и сооружений присоединяются к общему
контуру заземления электроустановок. Выполнение заземляющих устройств защиты от
статического электричества должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.
Величина сопротивления заземляющего устройства, предназначенного исключительно для
защиты от статического электричества, должна быть не выше 100 Ом. Расчет заземляющих
устройств электроустановок выполнен, согласно требованиям п.1.7.101 ПУЭ. Для расчета
было принято нормируемое сопротивление заземления электроустановок при Ῥ=100 Омхм.
Для площадки АГНКС выполнен общий контур заземления электрооборудования и
39
молниезащиты. Заземляющие устройства молниезащиты соединяются с общим заземляющим
устройством электрооборудования с соблюдением следующие условий:
- минимально допустимые расстояния по воздуху от молниеотводов до защищаемых зданий и
сооружений принято не менее 3 м;
- минимально допустимые расстояния по воздуху от молниеотводов до взрывоопасных зданий
и сооружений принято не менее 7 м;
- расстояние от места подключения заземлителя молниеотвода к системе заземления объекта
до точки подключения к ЗУ нулевого вывода обмоток силового трансформатора – не менее 15
м.
В качестве заземляющих устройств используются как естественные, так и искусственные
заземлители:
- естественные заземлители – металлические конструкции зданий и сооружений,
находящихся в соприкосновении с землей;
- искусственные заземлители – контуры
защитного заземления
(сталь полосовая
оцинкованная сечением 5х40 мм²), вертикальные электроды (сталь оцинкованная круглая
Ø 16, L=5000 мм).
Искусственные контуры заземления прокладываются на глубине не менее 0,5 м. К
заземляющим устройствам электроустановок присоединяются их открытые проводящие
части, сторонние проводящие части. В качестве защитных РЕ проводников используются
дополнительные жилы кабелей и стальные трубы электропроводок. Сопротивление
растеканию тока защитных контуров заземления должно быть не более нормируемого в
любое время года. После монтажа заземляющих устройств необходимо провести контрольные
измерения и при недостаточном сопротивлении добавить необходимое количество
электродов. План расположения заземляющих устройств электрооборудования приведен в
марке чертежей ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-С027-ЭМ, лист 11. Устанавливаемая запорная
арматура, расположенная на площадке и за территорией АГНКС на подводящем газопроводе
присоединяются к заземляющему устройству. Для заземления передвижного автомобильного
газового заправщика и сигнализации о наличии заземления применено устройство ВУУКУЗА-3В с автономным питанием. С целью отвода зарядов статического электричества в
землю и заземления заправщика предусмотрено заземляющее устройство, состоящее из
вертикального электрода (сталь угловая оцинкованная 50х50х5), выступающее над уровнем
земли на 1м.
Металлоконструкции защитных контуров заземления должны быть защищены от наружной
коррозии путем покрытия битумным лаком. Защитное автоматическое отключение питания в
электроустановках до 1 кВ включает в себя:
- присоединение открытых проводящих частей электрооборудования к глухозаземленной
нейтрали источника питания, при помощи нулевого защитного проводника;
- согласование параметров защитного аппарата и защищаемой цепи для обеспечения
нормированного времени отключения защищаемой цепи пускозащитным аппаратом.
Основная система уравнивания потенциалов выполняется путем присоединения к главной
заземляющей шине (ГЗШ):
- нулевых защитных РЕ– проводников питающей сети 0,4 кВ в системе TN;
- металлических труб коммуникаций, входящих в здания;
- металлических каркасов блоков.
В качестве ГЗШ в зданиях с нормальной средой используются шины РЕ РУНН-0,4 кВ КТП
10/0,4кВ, щитовШУК1,ШУК2, ШУ БОГ, ВРУ СЭБ. В отсеках со взрывоопасной средой,
согласно ГОСТ30852.13-2002 п.6.3 выполняется система уравнивания потенциала. Система
уравнивания потенциалов включает в себя защитные проводники, металлические
трубопроводы, металлические оболочки кабелей, металлические части конструкций, но не
должна включать нулевые рабочие проводники. Соединения должны быть защищены от
самоослабления. В качестве ГЗШ используется магистраль уравнивания потенциалов из
полосовой стали сечением 4х40 мм². В электрощитовых помещениях технологических блоков
и в блочно-модульной КТП 10/0,4 кВ прокладываются контуры заземления из полосовой
стали сечением 4х40 мм². В помещении серверной и щитовой СЭБ выполнены контуры
заземления из полосовой стали сечением 4х25 мм², соединенные с шиной ГЗШздания. Полосы
заземления внутри зданий прокладываются по стене на отм. +0.3 м от уровня чистого пола. От
ГЗШ и внутренних контуров проектируемых зданий выполнены выводы стальной
40
оцинкованной полосой сечением 5х40 мм² окрашенные в желто-зеленый цвет на внешнюю
сторону блоков, выступающие за габариты блоков на 60 мм, с отверстиями для
присоединения проводников. Для выравнивания потенциалов следует объединить между
собой болтовыми и сварными соединениями нулевые защитные проводники, защитные
проводники, присоединенные к заземлителям, металлические конструкции площадок и
мобильных зданий. Все блок-контейнерные здания имеют по два заземляющих болтовых
зажима, расположенных с разных сторон по диагонали. Заземляющие зажимы имеют
специальные знаки, выполненные по ГОСТ 21130-75. Для защиты от коррозии сварные швы
заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов
покрыть слоем мастики изоляционной битумно-резиновой, марки МБР-90 ГОСТ 15836-79 по
слою грунтовки ТУ 102-340-83. При сдаче в эксплуатацию заземляющих устройств
необходимо составить следующие акты освидетельствования скрытых работ:
- прокладка полосы заземления в траншее;
- установка вертикальных заземлителей;
- сварные соединения в земле.
На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть
заполнен паспорт в соответствии с ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей», п.2.7.15.
10.5.11. Защита объекта от влияния воздействий со стороны источников
электромагнитных помех.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, обеспечивающие электромагнитную
совместимость технических средств для их функционирования с заданным качеством и в
заданной электромагнитной обстановке, для исключения недопустимых электромагнитных
помех другим техническим средствам. К источникам электромагнитных помех на объекте
относятся:
- устройства коммутации индуктивных нагрузок;
- электродвигатели;
- флуоресцентные источники света;
- компьютеры;
- выпрямители, прерыватели;
- трансформаторы;
коммутационно-распределительные щиты Электрическое и электронное оборудование,
чувствительное к электромагнитным воздействиям, не следует располагать вблизи
потенциальных источников таких воздействий. Для снижения влияния электромагнитных и
электрических полей на электрооборудование предусматривается:
- в электроустановках зданий, в которых размещено большое количество информационного
оборудования, применена система ТN-S начиная от зажимов трансформаторов и силовых
щитов;
- металлические трубы, короба, лотки, металлические оболочки и экраны кабелей и
металлические оболочки оборудования должны быть присоединены к общей системе
уравнивания потенциалов;
- при выполнении электропроводок проводники силовых и информационных цепей следует
прокладывать по общим трассам для исключения образования индуктивных контуров
(петель);
- информационные и силовые кабели должны быть отделены друг от друга;
- в местах пересечений кабели должны прокладываться под прямым углом;
- при необходимости предусматривается установка устройств подавления импульсных
перенапряжений и/или фильтров;
- силовые и контрольные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 2 м от
токоотводов или быть защищены при помощи защитных экранов;
- при применении экранированных информационных кабелей должны быть приняты меры,
исключающие протекание аварийных токов по заземленным экранам и жилам кабелей;
- значения сопротивления цепей уравнивания потенциалов должны быть минимальными. Для
этого проводники присоединений к системе уравнивания потенциалов должны иметь
кратчайшие длины и специальную форму поперечного сечения.
41
- отношение ширины к толщине плетеной медной перемычки должно быть не менее
пятикратного;
- при наличии в здании большого количества информационного оборудования и
необходимости выполнения функционального заземления рекомендуется для уравнивания
потенциалов такого оборудования выполнять шину в виде замкнутого кольца.
-применение оборудования класса II (с двойной или усиленной изоляцией);
- в информационных цепях должны применяться волоконно-оптические кабели в
неметаллических оболочках и не имеющие металлических частей, или другие непроводящие
системы передачи.
10.5.12. Молниезащита.
Согласно "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД34.21.122-87)
проектируемые здания и сооружения площадок относятся ко II и III категориям по
молниезащите. Здания и сооружения, относящиеся ко II категории, защищены от прямых
ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные
и подземные коммуникации. Ко II категории по молниезащите относятся технологические
блоки, емкость производственно-дождевых стоков и очистных сооружений, заправочные
островки, запорная арматура. Надежность защиты от прямых ударов молнии согласно СО
153-34.21.122-2003 Рз=0,99. Наружные установки, относящиеся ко II категории, защищены от
прямых ударов молнии и вторичных проявлений молнии. В зону молниезащиты от прямых
ударов молнии входят пространства над обрезом дыхательных труб, емкости и свечей,
ограниченные цилиндром высотой и радиусом равными 5м, над обрезом дыхательной трубы
емкости очистных сооружений - 2,5м, над заправочными колонками и запорной арматуройполушарием радиусом 3м. Здания и сооружения, относящиеся к III категории, защищены от
прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные
коммуникации, их присоединением к заземляющему устройству площадки. Надежность
защиты от прямых ударов молнии согласно СО 153-34.21.122-2003 Рз=0,9.
Защита от прямых ударов молнии осуществляется:
- применением в качестве молниеприемной сетки металлической кровли зданий;
- установкой отдельностоящих молниеотводов и молниеприемников, установленных на
прожекторных мачтах.
Защита от прямых ударов молнии для зданий и сооружений II категории по молниезащите,
осуществляется молниеприемниками, установленными на трех прожекторных мачтах высотой
20м (1шт), 25м (2шт) и двумя отдельностоящими молниеотводами высотой 30м.
Отдельностоящие металлические молниеотводы выполняются из оцинкованной стали
промышленного изготовления. В качестве естественного молниеприемника для защиты
пространства над заправочными колонками используются металлические конструкции навеса.
Токоотводы, соединяющие молниеприемники зданий с заземляющими устройствами
молниезащиты, прокладываются не реже, чем через каждые 20 м для зданий с нормальной,
через 15м для зданий со взрывоопасной средой. Число токоотводов должно быть не менее
двух.
Защита от вторичных проявлений молнии осуществляется:
- установкой УЗИП на шинах распределительных шкафов;
- присоединением металлических корпусов всего оборудования и аппаратов внутри
защищаемых зданий к заземляющим устройствам;
- во фланцевых соединениях трубопроводов должна быть обеспечена нормальная затяжка не
менее 6 болтов на каждый фланец.
Защита металлической арматуры и трубопроводов от вторичных проявлений молнии
(электромагнитной и электростатической индукции), статического электричества и заноса
высокого потенциала через наземные и подземные металлические коммуникации и
конструкции, выполняется присоединением к общему контуру заземления площадки.
Заземление молниеприемников выполняется из вертикальных электродов из круглой
оцинкованной стали Ø 16мм, L=5000 мм, ввинчиваемых в землю на глубину 0,5 м от
поверхности земли (верх электрода) и соединенных между собой горизонтальными
заземлителями из полосовой оцинкованной стали сечением 5х40 мм, проложенной в траншее
на глубине не менее 0,5 м. Соединения молниеотводов с токоотводами выполняются
разъемными. Для защиты от перенапряжений на вводах в УВН-10 кВ предусмотрена
42
установка ограничителей перенапряжения ОПН, в РУНН-0,4 кВ КТП-10 /0,4 кВ установка
УЗИП I класса. В местах подключения молниеотводов к заземляющим проводникам нанести
знак заземления по ТУ 2.035.0224638.1150-88. Защита от заноса высокого потенциала
осуществляется путем присоединения ближайшей опоры коммуникаций, а также всех
коммуникаций на вводе в здание или сооружение к заземляющему устройству.
Молниезащитные заземляющие устройства и защитные заземляющие устройства
электроустановок
объединены.
Монтаж
системы
молниезащиты,
заземления
электрооборудования и защиты от статического электричества следует проводить до начала
пуско-наладочных испытаний технологических систем АГНКС.
10.5.13. Кабельные линии 0,4 КВ.
Внутриплощадочные сети 0,4 кВ формируются из кабельных линий, проложенных в траншее
в земле на глубине -0.7 м от уровня земли. При пересечении кабельных трасс с инженерными
коммуникациями на территории площадки АГНКС кабели прокладываются в
хризотилцементной трубе. Кабель, к прожекторным мачтам, совмещенных с молниеотводом
проложен в стальной трубе в траншее на протяжении не менее 10 м, с целью защиты от
грозовых перенапряжений. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по
горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее 100 мм, согласно п.2.3.85 ПУЭ. В
проектной документации используются следующие марки кабелей:
Для наружных сетей 0,4 кВ - кабели с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката не
распространяющие горение, в холодостойком исполнении, марки ВБШвнг(А)-ХЛ для
силовых сетей и электроосвещения, КВБбШнг(А)-ХЛ для цепей управления. Для прокладки
во взрывоопасных зонах В-1а применяются кабели с медными жилами с ПВХ изоляцией, в
оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение при групповой прокладке
бронированные, в холодостойком исполнении марки ВБШвнг(А) - ХЛ, проложенные открыто
и не бронированные, с пониженным выделением дыма и газа, марки ВВГнг(А)-LS,
проложенные в трубах. Прокладка кабелей во взрывоопасной зоне выполняется согласно ПУЭ
табл. 7.3.14, ВСН-322-74. Для внутренних сетей 0,4 кВ, в помещениях с нормальной средой
применяются кабели с медными жилами с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката
пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке, с
пониженным выделением дыма и газа, марки ВВГнг-LS, проложенные в пластиковых
каналах, открыто по кабельным конструкциям. Питание системы противопожарной защиты,
выполнено кабелем с медными жилами, с изоляцией не распространяющей горение, с
пониженным выделением дыма и газа, огнестойкие марки ВВГнг(А)-FRLS. План кабельных
сетей приведен в комплекте чертежей марки ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-С027-ЭМ лист 7.
В соответствии с требованиями п.7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ,
горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрических кабелей и проводов в
зданиях, сооружениях и строениях имеют защиту от распространения пожара. В местах
прохождения коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым
пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не
ниже предела огнестойкости данных конструкций. Для этой цели, проектной документацией
предусмотрено применение кабельных проходок фирмы Roxtec с использованием
компрессионных блоков и уплотнительных модулей. Вводы электропроводок в здания
надежно уплотнены. Все отверстия в перегородках после прокладки кабелей уплотняются
несгораемым материалом на толщину перегородки. В местах прохода кабелей через стены,
при выходе их наружу обеспечивается возможность их замены. Вводы кабелей в здания
выполнены с учетом удобства разделки, подключения и минимального расхода кабельной
продукции.
10.5.14. Переустройство ВЛ-10 КВ.
Проектной документацией предусмотрено переустройство существующих ВЛ-10 кВ фидер
«Полив-К» и фидер «Радужный-К», проходящие по территории проектируемой площадки
АГНКС. Переустройство выполняется в пролетах:
- фидер « Полив-К» - от опоры №5 до опоры №8;
- фидер «Радужный-К» - от опоры №7 до опоры №10.
43
К установке приняты железобетонные опоры для ВЛ-10к по типовой серии 3.407-1.143 с
подвесом сталеалюминиевого провода марки АС95/16. План переустройства ВЛ-10кВ
приведен в комплекте чертежей марки ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-С227-ЭМ лист 1.
10.5.15. Электроосвещение.
В соответствии с разрядом и подразрядом зрительных работ предусмотрены следующие виды
освещения:
- рабочее - 220В;
- аварийное - 220В;
- Ремонтное - 12В.
Тип и количество светильников выбраны по уровню нормируемой освещенности, в
соответствии с условиями окружающей среды, разрядом и подразрядом зрительных работ
согласно СП52.13330.2011.
Внутреннее рабочее освещение и освещение входов в здания, предусмотрено во всех
помещениях на напряжение ~220В, 50Гц. К установке приняты светильники со
светодиодными лампами. Аварийное освещение выполнено на напряжение ~220В, 50Гц с
резервированием питания от встроенных в светильники аккумуляторов. Питание сети
аварийного освещения предусмотрено от источника бесперебойного питания. Освещение
взрывоопасных зданий выполняется светильниками со светодиодными лампами с уровнем
взрывозащиты и степенью защиты согласно классу взрывоопасной зоны по ПУЭ. Групповые
сети выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение с
низким газо- и дымовыделением (нг(А)-LS). Способ прокладки электропроводки определяется
исходя из условий окружающей среды. Распределение электроэнергии выполнено от щитков
освещения модульного исполнения с автоматическими выключателями. Управление
освещением – местное, с помощью выключателей установленных у входов в помещения. Для
управления освещением взрывоопасных зданий используются взрывозащищенные кнопки
управления. Ремонтное освещение предусмотрено в здании СЭБ, в здании КТП, в помещениях
электрощитовых блоков компрессорных станций и блока осушки газа на напряжение 12В от
безопасных разделительных понижающих трансформаторов 220/12 В.
Наружное освещение площадки АГНКС и подъездных путей выполнено в соответствии
СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Средняя горизонтальная
освещенность от искусственного освещения должна составлять:
- подъездные пути с улиц и дорог не менее 15лк;
- места заправки и слива нефтепродуктов не менее 20лк;
- остальная территория, имеющая проезжую часть не менее 10лк;
- площадка для стоянки автомобилей - 6лк.
Наружное освещение площадки АГНКС выполнено прожекторами типа ДО06-400-002 ГП
"Ямал" со светодиодными лампами мощностью 400Вт фирмы «GALAD».
Прожектора устанавливаются на трех стальных прожекторных мачтах промышленного
изготовления типа ВОУ-25 (2шт) и ВОУ-20 (1шт), с мобильной короной. Обслуживание
прожекторов выполняется при спущенной короне мачты. Для спуска и подъема короны
предусматривается электромонтажный комплект. В цоколе прожекторной мачты размещается
пуско-защитная аппаратура, защищенная от осадков. Кабель, прокладываемый внутри опоры
до прожекторов поставляется в комплекте с опорой. Осветительные сети по территории
АГНКС выполняются кабелем марки ВБШвнг(А)-ХЛ, проложенным в траншее в земле,
кабель для подключения светильников внутри опор и прожекторных мачт- кабелем марки
ВВГнг(А)-LS. Питание сети наружного освещения выполняется от двух ящиков управления
типа ЯУО 9602-3074, установленных в электрощитовой СЭБ и поставляемых комплектно с
зданием СЭБ. Управление наружным освещением выполняется в автоматическом режиме от
фотореле, размещенном в ящиках управления типа ЯУО 9602. Фотореле срабатывает по
сигналу от фотодатчиков. Датчики устанавливаются на наружной северной стене СЭБ и
защищены от прямых лучей солнца, а также датчик фотореле в темное время суток должен
быть защищен от кратковременного попадания света фар автомобилей или других источников
света, которые могут вызвать ложное срабатывание фотореле. Ручное управление наружным
освещением осуществляется по месту пускозащитной аппаратурой, установленной в цоколе
опор и прожекторных мачт и дистанционно кнопками управления, установленными в ящиках
управления ЯУО 9602. Освещение пожарного извещателя, установленного в районе
44
расположения емкости дренажной на ограждении технологической площадки осуществляется
взрывозащищенным светильником со светодиодными лампами типа ВЭЛАН32 СД.Л.70-О-У1
, установленным на трубчатой металлической опоре типа ОТ1Ф-3,5. Освещение пожарного
извещателя, установленного на ограждающей конструкции площадки-навеса (поз.11)
осуществляется светильником со светодиодными лампами входа, поставляемого комплектно
заводом-изготовителем площадки-навеса. Питание освещения пожарных извещателей
предусматривается от щитка аварийного освещения СЭБ. Наружное освещение входов в
здания АГНКС предусматривается светодиодными светильниками, установленными
непосредственно у входа. Управление освещением –местное, с помощью выключателей
установленных у входов в здания. Освещение навеса газозаправочной галереи (поз.13)
осуществляется взрывозащищенными светильниками с металлогалогенными лампами типа
ГВП 14В 2ЕхеdIIBT2 с встроенным ПРА. Сеть освещения выполняется бронированным
кабелем марки ВБШвнг(А), проложенных в нишах навеса. Управление освещением навеса
осуществляется из помещения диспетчера выключателями. Освещенность территории АГНКС
от осветительных приборов наружного освещения обеспечивает необходимый уровень
качественной работы системы охранного теленаблюдения (СОТ). Тип установленного
электрооборудования освещения принят в соответствии условиям окружающей среды и
перечню
заводов-изготовителей,
сертифицированных
ОАО
«Газпром».
Система
электрического освещения в проектируемых блоках выполняется заводами-изготовителями
этих зданий по техническим требованиям на изготовление. Рабочее освещение помещений
предусмотрено светильниками с энергосберегающими светодиодными лампами. Для
аварийного освещения применяются светильники с энергосберегающими светодиодными
лампами и встроенными аккумуляторными батареями. Дополнительно для аварийного
освещения в помещениях со взрывоопасной средой используются взрывозащищенные
переносные фонари типа TR-24 (EExeibIICT4, класс защиты от поражения электрическим
током I). Светильники аварийного освещения всех зданий и сооружений относятся к
электроприемникам, входящим в состав аварийной брони и подключаются к сети 380/220В
через источники бесперебойного питания, рассчитанные на 4 часа автономной работы.
10.5.16 Описание дополнительных и резервных источников питания.
В качестве дополнительных источников питания используются взрывозащищенные
переносные фонари типа TR-24 (EExeibIICT4, класс защиты от поражения электрическим
током I). В качестве резервных источников питания - аккумуляторные батареи, встроенные в
светильники аварийного освещения, рассчитанные на 1 час автономной работы и источники
гарантированного питания (ИГП) с временем резервирования не менее 4 ч (24 часа для систем
противопожарной защиты), подключенных от устройств АВР мгновенного действия.
10.5.17. Мероприятия по резервированию электроэнергии.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения оборудования систем, входящих в состав
аварийной брони и относящихся к I категории электроснабжения, а именно оборудование
АСУ ТП и ПС, ОС и видеонаблюдения, аварийное освещение зданий, аварийная вентиляция
зданий, система пожаротушения предусматривается установка в ВРУ, СЭБ, ШУК1, ШУК2,
ШУБОГ источники гарантированного питания (ИГП) с временем резервирования не менее 4 ч
(24 часа для систем противопожарной защиты), подключенных от устройств АВР
мгновенного действия. В случае отказа в работе источников гарантированного питания (ИГП)
предусматривается автоматическая подача напряжения для питания цепей АСУ в обход ИГП.
10.6. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
На момент разработки проектной документации заказчиком не предоставлены технические
условия на подключение к системе водоснабжения, но имеется техническая возможность
подключения к существующему хозяйственно-питьевому водопроводу вдоль ул. Калмыкова.
Давление в существующем городском водопроводе диаметром Д=219 мм составляет 0,2-0,3
МПа. Проектирование новых источников водоснабжения не требуется. После получения
технических условий на присоединение к водопроводным сетям схема водоснабжения может
быть уточнена. На системе холодного водоснабжения, на вводе в здание СЭБ предусмотрен
водомерный узел со счетчиком воды типа ВСХ-15. Для улучшения работы счетчика перед
45
ним установлен ферромагнитный фильтр типа ФММ. В проектируемом здании СЭБ
предусматривается устройство хозяйственно-питьевого водопровода и трубопровода горячей
воды. Согласно п.94 НПБ 111-98* наружное пожаротушение АЗС должно осуществляться не
менее чем от двух пожарных гидрантов. Для наружного пожаротушения площадки АГНКС на
проектируемом водопроводе предусмотрены колодцы с пожарными гидрантами. Расстояние
от гидрантов до дороги не превышает 2,5 м. Местоположение гидрантов представлено на
плане сетей, см. чертеж ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-СО37-СВС.НВ. С целью быстрого
нахождения пожарного гидрантов предусмотрена установка плоских указателей типового
образца по ГОСТ 12.4.026-2001 и ГОСТ 12.4.009-83, которые освещаются от наружной
осветительной сети. Согласно п. 8.6 СП 31.13330.2012 по направлению к гидранту
устанавливаются указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с
использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и
солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние
до месторасположения колодца с гидрантом. В проектной документации выполнены
требования СП 30.1330.2012 к внутренним системам холодного и горячего водоснабжения:
- прокладка сетей водопровода внутри производственных зданий предусматривается
открытой;
- трубы холодного и горячего водоснабжения прокладываются с уклоном 0,002-0,005 в
сторону водоразборных точек.
Принципиальную схему водоснабжения АГНКС см. чертёж ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74- 001СХ-СВС.НВ. Комплектование зданий, сооружений помещений и открытых технологических
установок первичными средствами пожаротушения осуществляется в соответствии с
нормами, предусмотренными Правилами противопожарного режима, утвержденные
постановлением правительства №390 от 25.04.2012. Сети наружного водопровода проложены
подземно на глубине 2.1-2.2м (ниже промерзания) и приняты из полиэтиленовых труб низкого
давления типа ПЭ 100 SDR11 ГОСТ 18599-2001. Водопровод прокладывается открытым
способом с укладкой на песчаное основание толщиной 100 мм, а сверху засыпается защитным
слоем из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 300 мм, не содержащего
твердых включений. Подземные воды в период проведения изысканий не встречены.
Хозяйственно-питьевой водопровод холодной и горячей воды предусмотрен из полимерных
труб (металлопластиковые или полипропиленовые). Наружу выведен поливочный кран.
Трубопровод горячей воды покрываются трубной теплоизоляцией «Termaflex». Сети
внутреннего водопровода оборудуются запорной шаровой и водоразборной арматурой.
Арматура предусматривается латунная. План сетей водоснабжения см. чертежи ГМТ7.11.2013-АГНКС-74-001-СО37-СВС.НВ
и
ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-1-В.
Приготовление горячей воды осуществляется на электроводонагревателе накопительного типа
N=1,5 кВт, расположенного в помещении персонала. Температура горячей воды в местах
водоразбора обеспечивается не ниже 60ºС и не выше 75ºС. Внутренние системы горячего
водоснабжения выполняются из полипропиленовых труб диаметром 15 мм с уклоном 0.0020.005 в сторону водоразборных точек.
10.7. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.
10.7.1. Общие сведения.
На момент разработки проектной документации заказчиком не предоставлены технические
условия не подключение к системе водоотведения. По предварительным данным, имеется
техническая возможность подключения к существующему городскому канализационному
коллектору Д=1500мм.
Основной объем стоков от проектируемых объектов составляют:
- дождевые стоки с проездов с твердым покрытием;
- хоз.бытовые стоки от зданий.
Бытовые сточные воды от санитарных приборов проектируемых зданий по самотечным
трубопроводам отводятся в проектируемую сеть наружной бытовой канализации до
существующего канализационного коллектора Д=1500 мм. В проектируемую дождевую
канализацию направляется наиболее загрязненная часть дождевых и талых вод с дорог и
проездов. Дождевые сточные воды по самотечным трубопроводам направляются на
проектируемые очистные сооружения дождевых сточных вод. После очистки дождевые воды
самотеком поступают в резервуар – накопитель очищенных дождевых вод V=25 м3 и могут
46
быть использованы для полива площадок и проездов. В качестве варианта - отвозятся на
специализированное предприятие по утилизации. Принципиальная схема водоотведения
АГНКС представлена на чертеже ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-СХ-СВО.НК. Сети
хозяйственно-бытовой и дождевой канализации предусматриваются самотечными,
подземными из полимерных труб. На сетях бытовой канализации предусматриваются
смотровые колодцы Tegra 1000 Wavin диаметром 1000 мм. Сети подземной дождевой
канализации выполняются из труб полиэтиленовых по ПЭ100 SDR17 “технических” ГОСТ
18599-2001. При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов предусматривается
защитный слой толщиной 30 см из мягкого местного грунта, укладка труб предусматривается
на песчаную подсыпку толщиной 10 см. Монтаж, сварку и контроль сварных соединений,
испытание трубопроводов производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* и
СП 40-102-2000. Для самотечных трубопроводов гидростатическое давление в трубопроводе
при его испытании, согласно СНиП 3.05.04-85* п.7.25, должно быть равно 0,04 МПа. В
проектной документации выполнены требования СП 30.13330.2012.
- прокладка сетей предусмотрена над полом и скрыто – с заделкой в строительные
конструкции полов;
- на сети внутренней канализации предусмотрена установка прочистки.
Наружные сети бытовой канализации прокладываются в земле на глубине 1,5-2,0 м. Глубина
промерзания грунтов – 1.67 м, грунтовые воды не встречены. На сети производственнодождевой канализации перед очистными сооружениями устраивается колодец с
гидрозатвором. Высота столба жидкости в гидравлическом затворе не менее 0,25 м. Люки
колодцев, попадающих под дорожное покрытие, устраиваются на уровне с покрытием, на
непроезжей части - выводятся на высоту 0,05-0,1 м над уровнем земли с устройством
отмостки, шириной 0.5 м с уклоном от люков. Положение наружных сетей канализации на
генплане – см. чертёж ГМН-7.11.2013-АГНКС-74-001-СО37-СВО.НК. Хозяйственно-бытовая
канализация в здании СЭБ и участок выпуска (до первого колодца) запроектирована из
полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.2-89. Положение внутренних сетей
канализации в здании СЭБ – см. чертёж ГМН-7.11.2013-АГНКС-74-001-1-К.
10.7.2. Очистные сооружения производственно-дождевой канализации. (поз 5,6 ГП).
Очистные сооружения производственно-дождевой канализации состоят из:
а) модульных очистных сооружений;
б) резервуара-накопителя очищенных дождевых вод.
Для очистки дождевых, талых сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными
веществами применяются установки очистки ливневых, талых и производственных сточных
вод по типу установки «Векса» по ТУ 4859-001-98116734-2007. Установка представляет собой
горизонтальную цилиндрическую емкость объемом 22 м3, разделенную внутри
перегородками. Функционально установка состоит из песколовки, тонкослойного отстойника,
коалесцентного сепаратора и сорбционных фильтров. Песколовка – отсек предназначенный
для осаждения механических примесей минерального происхождения и частичного всплытия
свободных нефтепродуктов. Сточные воды поступают через входной патрубок в первый
отсек, где происходит успокоение потока и гравитационное отделение примесей.
Тонкослойный отстойник-отсек, предназначенный для осаждения мелкодисперсных
взвешенных веществ и всплытия нефтепродуктов. Первично осветленная вода в песколовке
направляется в отсек с тонкослойным отстойником. В данном отсеке, состоящем из
профильных полимерных пластин с увеличенной площадью осаждения, поток при
ламинарном режиме движения разделяется на ярусы (слои). Мелкодисперсные взвешенные
вещества по наклонным пластинам тонкослойного отстойника оседают на дно, а
всплывающие нефтепродукты собираются на поверхности. Коалесцентный сепаратор – отсек,
предназначенный для задержания эмульгированных нефтепродуктов. Очистка стоков от
эмульгированных нефтепродуктов происходит на контактном коалесцентном сепараторе, на
поверхности которого происходит слияние и укрупнение капель нефтепродуктов.
Укрупненные капли нефтепродуктов всплывают на поверхность. Двухступенчатый
сорбционный фильтр предназначен для доочистки поверхностных вод до требований ПДК,
регламентируемых для сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения.
Двухступенчатый сорбционный фильтр состоит из двух полостей (ступеней очистки).
Внешняя полость - заполнена полиэфирным нетканым материалом, обладающим высокой
47
сорбцией нефтепродуктов и мелких механических примесей. Внутренняя полость
двухступенчатого сорбционного фильтра заполнена активированным углем, обеспечивающим
сорбцию растворенных нефтепродуктов до остаточной концентрации 0,05 мг/л. Корпус
установки и перегородки выполнены из стеклопластика, тонкослойный отстойник и фильтры
– из полимерных материалов, что значительно снижает общий вес конструкции и увеличивает
срок эксплуатации установок. Раз в шесть месяцев необходимо откачивать слой всплывших
нефтепродуктов, откачивать слой осадка из песколовки, промывать пластины тонкослойного
блока водопроводной водой под давлением и удалять осадок, скопившийся под блоком,
промывать коалесцентный фильтр. Резервуар очищенных стоков представляет собой
горизонтальный стальной резервуар V=25 м3 типа РГС, внутренние и наружные поверхности
которого покрываются антикоррозионным покрытием в составе:
- покрытие наружных поверхностей: TIKKURILA Temacoat SPA Primer один слой 150мкм.
TIKKURILA Temadur 50 один слой 50мкм. Общая толщина покрытия 200 мкм. - покрытие
внутренних поверхностей: Tematar TFA TIKKURILA два слоя по 150 мкм. Общая толщина
покрытия 300 мкм. Антикоррозионную изоляцию предусматривает завод изготовитель.
Резервуар очищенных стоков оборудуется вентиляционной трубой, патрубком для установки
датчика уровня, люком-лазом. Работа дождевой канализации предусмотрена при плюсовой
температуре. На зимний период сеть, емкость очистных сооружений и дренажную емкость
опорожнить и зачистить. На сети дождевой канализации предусмотрен колодец с
гидрозатвором. Опорожнение ёмкости осуществляется передвижной техникой по сигналу о
достижении верхнего уровня стоков. Сигналы выводятся в помещение операторов. До
наступления устойчивых отрицательных температур воздуха ёмкость должна быть полностью
опорожнена. Ёмкость оборудуется люками, уровнемером, штуцером для забора стоков и
вентиляционной трубой.
10.8. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
10.8.1. Общие сведения.
Источником теплоснабжения для проектируемых зданий предусмотрена электроэнергия. На
проектируемой площадке применяются сооружения, являющиеся блочно-комплектными
полной заводской готовности. Блочные сооружения полной заводской готовности имеют
сертификаты соответствия и выполнены в соответствующем климатическим условиям
исполнении (УХЛ). Всё отопительно-вентиляционное оборудование разрабатывается,
монтируется и поставляется изготовителями блочно-комплектных устройств в соответствии с
учетом требований действующей нормативно-технической документации и решений данной
проектной документации. Отопительные приборы, как правило, размещены под световыми
проемами, в местах доступных для осмотра, ремонта и очистки. Воздуховоды систем
вентиляции выполняются из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Толщина стали
воздуховодов принята согласно СП 60.13330.2012, приложение Л «Металлические
воздуховоды (допустимые сечения и толщина металла)».
Воздуховоды систем вентиляции, обслуживающих помещения категории А, и обще-обменной
вентиляции с требуемым пределом огнестойкости применяются класса В, остальных систем –
класса А. Дефлекторы установлены на 1 м от поверхности кровли. Воздуховоды,
пересекающие стены, перегородки и перекрытия зданий выполняются из несгораемых
материалов с заделкой зазоров и защитой стенок транзитных воздуховодов асбоцементным
раствором, обеспечивающим предел огнестойкости 0,5 часа. На воздуховодах систем
приточной и вытяжной вентиляции, в целях предотвращения проникания продуктов горения
(дыма) во время пожара, предусмотрены противопожарные клапаны нормально открытые, с
нормируемым пределом огнестойкости (EI 60), с электромеханическим приводом, в месте
пересечения противопожарной преграды обслуживаемых помещений. Противопожарный
клапан установлен вплотную к противопожарной преграде.
10.8.2. Блок осушки газа и компрессорная станция.
Заводом-изготовителем в зданиях предусмотрена электрическая система отопления. В
качестве отопительных приборов применяются взрывозащищенные обогреватели
автоматическим регулятором температуры теплоотдающей поверхности нагревательного
элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении. В блоке осушки газа и
компрессорной станции предусмотрена вытяжная вентиляция:
48
- естественная из верхней зоны, рассчитанная на трехкратный воздухообмен;
- механическая из верхней зоны, периодического действия в объеме восьмикратного
воздухообмена в час по полному объему помещения.
Включение вентиляционной системы предусматривается от газоанализаторов, при
концентрации горючих веществ в воздухе обслуживаемого помещения, превышающих 10%
НКПР газовоздушной смеси, и от кнопки, установленной перед входной дверью. Приток
наружного воздуха предусмотрен через утепленный клапан. Вентиляционное оборудование
для вытяжной вентиляции предусмотрено во взрывозащищенном исполнении.
10.8.3. Служебно-эксплуатационный блок.
Заводом-изготовителем в здании служебно-эксплуатационного блока (план систем отопления,
вентиляции и кондиционирования см. Приложение А) предусмотрена электрическая система
отопления. Приняты электрические теплые полы, инфракрасные излучатели с креплением к
потолку и обогреватели с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей
поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.
В здании служебно-эксплуатационного блока предусмотрена общеобменная вытяжная
система вентиляции с механическим и естественным побуждением. Забор вытяжного воздуха
из помещения предусмотрен из верхней зоны. Подача приточного воздуха так же в верхнюю
зону. В связи с круглосуточной работой приточной и вытяжной системы, предусмотрены
резервные вентиляторы. Подогрев приточного воздуха осуществлен через электрокалорифер,
поставляемый комплектно с приточной установкой. Забор воздуха приточной установкой
осуществляется с отметки не ниже 2,2 м от уровня земли. На воздуховодах систем приточной
и вытяжной вентиляции, в целях предотвращения проникания продуктов горения (дыма) во
время пожара, предусмотрены противопожарные клапаны нормально открытые, с
нормируемым пределом огнестойкости (EI 60), с электромеханическим приводом, в месте
пересечения противопожарной преграды обслуживаемых помещений. Противопожарный
клапан установлен вплотную к противопожарной преграде. Место прохода воздуховода через
стену предусмотрено уплотнение негорючим материалом, обеспечивающим нормируемый
предел огнестойкости конструкций. Для снижения аэродинамического шума вентиляционное
оборудование установлено на виброизолирующих основаниях и оснащено гибкими вставками,
предусмотрен монтаж шумоглушителей в вентиляционных системах. Отопительновентиляционное оборудование, воздуховоды систем вентиляции заземлены с учетом
требований
ПУЭ.
Для
ассимиляции
теплоизбытков
предусмотрены
системы
кондиционирования типа “Сплит” для помещений серверная и щитовая, операторная, кабинет
начальника станции и комната отдыха. Система кондиционирования предусмотрена с
резервированием (1 раб. + 1 рез.), кроме кабинета начальника станции и комнаты отдыха.
Наружные блоки систем, обслуживающих электропомещения, предусмотрены с “зимним
пакетом“, для работы при низкой температуре наружного воздуха. Дренаж от внутренних
блоков системы кондиционирования отводится в систему канализации с разрывом струи.
10.9. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП).
10.9.1. Основные решения.
Проектными решениями предусматривается создание автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП) АГНКС. Основными целями создания
АСУ ТП являются:
- обеспечение централизованного оперативно-диспетчерского контроля за работой
оборудования АГНКС;
- обеспечение оптимального режима работы АГНКС;
- повышение оперативности действий персонала;
- своевременное обнаружение и ликвидация отклонений от заданных технологических
режимов и предупреждение аварийных ситуаций;
- осуществление контроля и учета материальных и энергетических ресурсов;
- повышение надежности и безопасности (в том числе экологической) работы АГНКС;
- обеспечение производственно-технического персонала необходимой информацией для
формирования и принятия управленческих решений;
49
- автоматизация
расчета технико-экономических показателей,
планирование
производственной деятельности, формирование
оперативных сводок и отчетных
документов.
В число технологических объектов, охватываемых проектируемой АСУ ТП, входят
следующие территориально-распределенные объекты:
- Блок компрессорной станции, 2 шт., поз. 2.1;
- Блок осушки газа, поз. 2.2;
- Емкость дренажная, поз. 2.3;
- Узел воздушно-водяного охлаждения, 2 шт., поз. 2.4;
- Площадка узла входных кранов и узла коммерческого учета газа, поз. 2.5;
- Колонка газозаправочная, поз. 3.1...3.3;
- Колонка газозаправочная ПАГЗ, поз. 4;
- Очистные сооружения производственно-дождевых стоков, поз. 5;
- Емкость очищенных стоков, V=25 м³, поз. 6;
- Информационная стела, поз. 12;
- Блок КТП, поз. 14;
- Система автоматической пожарной сигнализации;
- Автоматическая система пожаротушения.
Схема структурная КТС АСУ ТП представлена на чертеже см. ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001АСУ-КА лист 3. В качестве основных принципов при определении архитектуры построения
АСУ ТП приняты следующие:
- децентрализация функций сбора, обработки информации и выработки управляющих
воздействий, максимальное их приближение к месту возникновения информации и её
использования;
- контроль над работой всех технологических объектов с автоматизированных рабочих мест в
режиме реального времени;
- модульность построения технических и программных средств;
- стандартизация взаимосвязей (функциональная, программная, конструктивная) между
уровнями управления;
- открытость системы (возможность расширения и корректировки специалистами Заказчика);
- функционирование без постоянного присутствия обслуживающего персонала для систем
управления большинства технологических объектов;
- реализация всех функций автоматического управления, регулирования и технологических
защит на уровне технологических контроллеров АСУ ТП.
Согласно общесистемным техническим требованиям, АСУ ТП строится по иерархическому
принципу и включает в себя 3 взаимосвязанных между собой уровня:
- нижний уровень – уровень контрольно-измерительных приборов и исполнительных
механизмов (полевой уровень);
- средний уровень – уровень систем автоматизированного управления технологического
оборудования (уровень станций управления, контроллеров);
- верхний уровень – уровень автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов,
осуществляет оперативное управление технологическими процессами.
Система управления верхнего уровня строится на базе персональных компьютеров, POS
оборудования объединенных в локальные вычислительные сети (ЛВС) с организацией
автоматизированных рабочих мест (АРМ) для специалистов предприятия. Система
управления нижнего и среднего уровня включает в себя средства и системы локальной
автоматики на базе датчиков, электронных приборов и программируемых контроллеров,
обеспечивающих безопасную эксплуатацию технологического оборудования, регламентные
режимы технологических процессов, защиту окружающей среды от возможных
технологических выбросов в аварийных режимах.
На нижнем и среднем уровне АСУ ТП выполняет следующие функции:
- сбор и первичная обработка технологической информации, поступающей от датчиков и
измерительных преобразователей;
- сбор и первичная обработка информации по учету и контролю количества газа;
- передача информации между уровнями;
- управление технологическим процессом на основе собранной технологической информации
и команд, поступивших со среднего уровня управления или от оператора-технолога;
50
- формирование и передача на нижний уровень управляющих воздействий по
противоаварийной защите АГНКС (согласно заложенным алгоритмам);
- формирование и передача на нижний уровень управляющих воздействий по поддержанию
заданных технологических режимов (согласно заложенным алгоритмам);
автотестирование элементов местной автоматики, программируемых контроллеров и
станций управления.
Система управления верхнего уровня строится на базе персональных компьютеров,
объединённых в локальные вычислительные сети (ЛВС) с организацией автоматизированных
рабочих мест (АРМ) для специалистов предприятия.
На верхнем уровне АСУ ТП выполняет следующие функции:
- сбор информации о ходе технологического процесса;
- сбор и концентрация информации с нижнего уровня управления по учету материальных и
энергетических ресурсов;
- формирование и передача на средний уровень управляющих воздействий по изменению
технологического режима;
- диагностика работы технологического оборудования, технических и программных средств
системы управления;
- внутренняя обработка и хранение информации, формирование базы данных;
- индикация и регистрация информации, реализация диалога с операторами;
- ведение учетно-расчетных операций по отпуску продукта потребителям;
- составление оперативных сводок, отчетных и справочных документов;
-передача информации на уровень корпоративного центра ООО «Газпром газомоторное
топливо» по каналам связи.
Уровень корпоративного центра в данной проектной документации не рассматривается.
По функциональному принципу проектируемая АСУ ТП состоит из следующих технических
систем:
- общестанционная система автоматизированного управления АГНКС (АСУ АГНКС);
- локальные системы управления (ЛСУ) – системы автоматического управления отдельными
установками АГНКС.
Проектом предусматривается интеграция в АСУ АГНКС систем, не участвующих в
технологическом процессе, но оказывающих влияние на технологический процесс:
- система автоматической пожарной сигнализации;
- автоматическая система пожаротушения.
АСУ АГНКС выполняет:
- программное (логическое) управление;
- дистанционное управление (пуск, останов, изменение уставок);
- автоматическое регулирование;
- сбор и обработку информации о технологическом процессе и технологическом
оборудовании;
- графическое отображение информации о технологическом процессе и состоянии
оборудования;
- распознавание и сигнализацию аварийных ситуаций и отклонений процесса от заданных
пределов;
- ведение журнала событий;
- регистрацию и архивирование параметров процесса;
- формирование отчетов;
- обмен информацией с ЛСУ и внешними системами.
АСУ АГНКС предусматривает алгоритмы противоаварийных защит (ПАЗ) при
возникновении предаварийной или аварийной ситуации путем экстренного выполнения
операций по автоматическому управлению оборудованием. Функции алгоритмов ПАЗ
обеспечивают перевод технологического процесса в безопасный режим при возникновении
опасных ситуаций на объекте. Функции алгоритмов ПАЗ выполняются непрерывно в течение
времени функционирования АСУ ТП. Перезагрузка базового и прикладного ПО АСУ ТП не
вызывает необходимости проведения специальных действий по вводу функции алгоритмов
ПАЗ в работу Алгоритмы ПАЗ обеспечивают приоритетное управление технологическим
оборудованием и выполнение следующих функций:
51
- сбор и обработку информации о параметрах технологического процесса состоянии
оборудования, относящихся к ПАЗ;
- сбор и обработку информации о системе загазованности воздуха рабочей зоны;
- распознавание и сигнализацию аварийных ситуаций и отклонений процесса от заданных
пределов;
- автоматический останов АГНКС
(или отдельного блока) в случае отклонения
параметров от заданных пределов, а также останов по ручному вмешательству оператора;
- управление сигнализацией и оповещением;
- управление вытяжной вентиляцией;
- блокировку повторного запуска технологического комплекса (или отдельного оборудования)
до устранения причин останова или принудительной деблокировки. В составе АСУ АГНКС
предусматривается интегрированная система ПАЗ на общем с АСУ контроллере с блоком
ручного управления (БРУ ПАЗ), размещенным на рабочем месте оператора АГНКС. Эта
система имеет высокую надежность, так чтобы полная неисправность системных компонентов
не нарушила функций по обеспечению безопасности. Описание системы автоматической
пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения представлено в разделе 9
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
10.9.2. Локальные системы управления (ЛСУ).
Это системы управления технологического оборудования, поставляемые заводомизготовителем комплектно с выпускаемым оборудованием. ЛСУ интегрируются в АСУ
АГНКС и являются подсистемами управления. В задачу ЛСУ входит локальное управление
технологическим процессом конкретной блочной установки, как в автономном режиме, так и
по командам, поступающим от АСУ АГНКС. ЛСУ технологического оборудования,
выполнены в соответствии с общими принципами проектирования систем управления. ЛСУ
имеют в своем составе средства локального управления, позволяющие выполнять автономную
наладку блочных установок. Поставщиком блочно автоматизируемого технологического
оборудования для ЛСУ обеспечена возможность информационного взаимодействия и обмена
данными с АСУ по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).
В АСУ АГНКС интегрируются следующие ЛСУ:
· ЛСУ компрессорной станции (ЛСУ КС);
-ЛСУ блока осушки газа (ЛСУ БОГ).
Оснащение технологических объектов, охватываемых проектируемой АСУ ТП, датчиками,
измерительными преобразователями, исполнительными механизмами и другой аппаратурой
предусматривается в объеме, позволяющем осуществить (в общем случае) следующие
основные функции АСУ ТП по контролю и управлению этими объектами:
- автоматическое регулирование режимных технологических параметров;
- автоматическое и дистанционное управление приводами основных механизмов;
- индикацию и регистрацию режимных и учетных технологических параметров;
- сигнализацию аварийную о предельных значениях технологических параметров;
- сигнализацию предупредительную об отклонениях от нормы режимных технологических
параметров;
- сигнализацию исполнительную о состоянии приводов («включено-отключено») и
исполнительных механизмов («открыто-закрыто»);
- контроль параметров, обеспечивающих выполнение требований техники безопасности и
охраны окружающей природной среды.
ЛСУ блочных установок (ЛСУ КС, ЛСУ БОГ) поставляется готовыми изделиями
поставщиками блочных установок.
10.9.3. Автоматические установки пожаротушения.
Защитой автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) подлежат:
- помещение блока компрессоров;
- помещение блока осушки газа.
В комплект поставки АУПТ входят: ручные и автоматические пожарные извещатели,
средства оповещения, приборы управления (ПУ) станцией пожаротушения, пускового
устройства, баллонов с электрическим и пневматическим пуском, весовые устройства,
трубопроводы подачи огнетушащего вещества. Установка работает в автоматическом и
52
ручном режиме. В установке предусмотрено время задержки на предупреждение о пожаре и
эвакуации людей из защищаемого помещения. ПУ рассчитан на круглосуточную
непрерывную работу. Система АУПТ обеспечивает выполнение следующих функций:
- автоматический пуск средств пожаротушения;
- дистанционный пуск средств пожаротушения;
- отключение и восстановление режима автоматического пуска средств
пожаротушения;
- блокировку автоматического пуска при открытых дверях в защищаемом
помещении;
- ручное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации.
(отключенное состояние звуковой сигнализации должно отображаться световой
индикацией);
- формирование командного импульса для управления инженерным
(технологическим) оборудованием;
- переключение ПУ с основного ввода электроснабжения защищаемого объекта на резервный
ввод при исчезновении напряжения на основном вводе и обратно при восстановлении
напряжения на основном вводе без формирования ложных сигналов;
- световую индикацию о наличии напряжения на рабочем и резервном вводах
электроснабжения;
- световую индикацию о переходе на питание от резервного источника питания;
- световую индикацию о работе ПУ в режиме автоматического пуска средств пожаротушения;
- световую индикацию об отключении режима автоматического пуска средств
пожаротушения;
- световую индикацию о пуске средств пожаротушения с указанием направлений, по которым
подается огнетушащее вещество;
- световую сигнализацию о неисправности проводных линий связи от ПУ к ППКОП,
оповещателям и средствам пожаротушения;
- световую индикацию о неисправности электрических цепей устройств, регистрирующих
срабатывание средств пожаротушения;
- световую индикацию о неисправности электрических цепей, предназначенных для
управления инженерным (технологическим) оборудованием;
- светозвуковую сигнализацию о пуске средств пожаротушения;
- светозвуковую сигнализацию о неисправности проводных линий связи от ПУ к ППКОП,
оповещателям, средствам пожаротушения и устройствам, регистрирующим срабатывание
средств пожаротушения, а также электрических цепей, предназначенных для управления
инженерным (технологическим) оборудованием.
Автоматическая система пожаротушения обеспечивает быструю локализацию очага
возгорания и его ликвидацию, что позволяет избежать возгорания близлежащих объектов, а
также минимизировать последствия аварии. Основное и резервное питание приборов АУПТ
выполнено от источников резервированного электропитания, которые комплектуются
герметичными аккумуляторами.
10.9.4. Пожарная сигнализация.
На территории АГНКС установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
(ручные извещатели) предусмотрена для следующих наружных установок:
- площадка навес;
- площадка технологического блока компримирования газа.
Для проектируемого объекта, система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
предусмотрена для следующих зданий и сооружений:
- служебно-эксплуатационный блок (СЭБ);
- блок компрессорной станции (2 шт.);
- блок осушки газа;
- блоке КТП;
Система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре обеспечивают
своевременное обнаружение очага возгорания, оповещение обслуживающего персонала,
отключение токоприемников при пожаре и выполняет следующие функции:
- контроль локальных шлейфов;
53
- определение неисправности локальных шлейфов, контроль целостности линий связи и
технических средств пожарной сигнализации и линий системы оповещения;
- прием, обработку и централизованное представление информации о пожаре;
- выдачу сигналов на управление оборудованием вентиляции при пожаре;
- выдачу сигналов на управление технологическим оборудованием при пожаре по физическим
линиям в АСУ АГНКС;
- выдачу сигналов в систему охранной сигнализации, систему контроля и управления
доступом для разблокировки дверей при пожаре;
- выдачу сигналов о неисправности технических средств пожарной сигнализации и
оповещения;
- круглосуточное дежурство.
Контроль и управление системой обнаружения пожара осуществляется приборами, входящим
в интегрированную систему «Орион» на базе сетевого контроллера «С2000М»
производства НВП «Болид» г. Королев. Аппаратура пожарной сигнализации (прибор
приемно-контрольный охраннопожарный, пусковые устройства и т.д.) устанавливается в
шкафу пожарной сигнализации (шкаф ПС) в помещении «фойе с местом для оператора»
здания СЭБ. Пульт контроля и управления системы пожарной сигнализации «С2000М»
устанавливается на стене в помещении операторной здания СЭБ. Дополнительно, при
необходимости, система ИСО «Орион» имеет техническую возможность передачи тревожных
сообщений по телефонным линиям, сетям GSM и Ethernet. Все блочное оборудование за
исключением здания СЭБ являются изделиями полной заводской готовности. Технические
требования на комплектную поставку данных изделий, включая
требования к системе пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, выполнены в опросных
листах на соответствующее оборудование. Система оповещения людей о пожаре на АГНКС
сблокирована с системой пожарной сигнализации АГНКС
10.10. СИСТЕМЫ СВЯЗИ.
Проектной документацией предусматривается организация систем технологической связи на
площадке АГНКС.
На площадке АГНКС предусматриваются следующие виды технологической связи:
- организация системы IP-телефонии;
- организация структурированной кабельной системы (СКС);
- организация громкой связи на АГНКС.
АГНКС подключается к корпоративной сети передачи данных (КСПД) ООО «Газпром
газомоторное топливо». Организовываются с использованием доступных в месте
расположения АГНКС технологий. Приоритетность типа каналов: физический (оптоволокно
или медный кабель), 3G GSM, спутниковый канал. Связь взаимодействия со службами
медицинской помощи, пожарными частями, правоохранительными органами, штабами ГО и
ЧС, прочими организациями, участвующими в совместной работе по обеспечению
безаварийной эксплуатации АГНКС, а также привлекаемыми для ликвидации последствий
аварий на АГНКС организована на основе каналов телефонной сети связи общего
пользования. Структурная схема организации связи представлена на чертеже ГМТ-7.11.2013АГНКС-74-001-СС лист 1. Для организации громкого оповещения на площадке АГНКС
предусматривается применить систему громкоговорящей связи для АЗС производства ООО
«Вентур-Сервис». Данная система предназначена для обеспечения общения дежурного
персонала АГНКС с потребителями в пределах территории АГНКС и предусматривает
оснащение микрофоном МБ-АТО рабочего места оператора-кассира. Сообщение операторакассира предваряется сигналом привлечения внимания. К трансляционной линии (100В)
подключается 2 всепогодных громкоговорителя ИР-01 суммарной мощностью 30 Вт.
Установка усилителя А-2030Н предусматривается в помещении операторной (настольного
исполнения). В здании СЭБ АГНКС предусматривается организация не менее трех рабочих
мест для:
- оператора АГНКС (АРМ оператора);
- мастера АГНКС (АРМ АСУ ТП);
- начальника АГНКС (ПК начальника АГНКС).
54
Все рабочие места оборудуются тремя розеточными модулями с информационными
розетками RJ 45 категории 6 и тремя электрическими розетками 220 В с заземлением. Данным
разделом на рабочих местах предусматривается установка следующего оборудования:
- на рабочем месте начальника АГНКС – персональный компьютер HP Pro 6200SFF
i5/500Gb/2Gb/DVDRW/Win7Pro Rus с монитором LCD 20" E2020N YSB, Samsung,
клавиатурой и мышью, многофункционального устройства (МФУ) типа LaserJet Pro
M1536dnf, позволяющего получать и отправлять электронные и факсимильные сообщения,
сканировать и ксерокопировать, а также распечатывать полученные документы. Доступ к
МФУ предусматривается по ЛВС;
- на рабочем месте оператора АГНКС (АРМ оператора) – переговорное устройство «клиенткассир» повышенной громкости типа DD-215 поставки ООО «Вентур-Сервис»;
- IP-телефоны Cisco UC Phone 7841 – 1 шт. в помещении «фойе с местом для оператора» для
оператора и мастера АГНКС, 1 шт. в кабинете начальника АГНКС.
10.11. КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ
(КИТСО).
10.11.1.Общие сведения.
Выполнить в соответствии с проектом оснащение комплексом инженерно-технических
средств охраны (КИТСО) следующих зданий и сооружений АГНКС:
- периметр локальной зоны, включая ворота;
- территория локальной зоны;
- проезды газозаправочных колонок, газозаправочные колонки;
- въезд и выезд на АГНКС;
- СЭБ, компрессорная станция, блок КТП;
- помещения СЭБ, входы и выходы СЭБ.
Технические средства охраны (ТСО):
- система периметральной охранной сигнализации;
- система объектовой охранной сигнализации;
- система тревожной охранной сигнализации;
- система охранного теленаблюдения;
- система бесперебойного электропитания ТСО;
- система контроля и управления доступом;
- система охранного освещения;
- система телекоммуникации;
- система сбора, обработки и отображения информации.
Инженерные средства охраны:
- ограждение территории технологической зоны;
- двери входов в здания и помещения объектов.
Для ограждения территории технологической зоны предусмотрено заграждение «Ма-хаонС150» высотой 2,5 м с дополнительным верхним. Опоры комплекта заграждения «МАХАОНС150» выполнены из трубы стальной квадратной 82х80х2,0. Панели сварные «Махаон-С150»
сетка сварная с ячейками размерами 50х150(h) мм диаметром прутка 5 мм. Для создания
дополнительного верхнего заграждения предусмотрено козырьковое заграждение, которое
устанавливается по верху заграждения из спирального барьера безопасности СББ-900/20 (5,4
витка) ТУ 1211-003-08557009-2001. Выполнить систему безопасности объекта на основе
решений на базе интегрированной системы охраны «Орион». Интегрированная система
охраны «Орион» представляет собой совокупность аппаратных и программных средств для
организации систем охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения,
автоматического пожаротушения, а также для создания систем контроля и диспетчеризации
объектов.
10.11.2. Система объектовой и периметральной охранной сигнализации.
Схема структурная объектовой и периметральной системы охранной сигнализации для
проектируемого объектов представлена на чертеже см. ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-С036ОС (лист.1). Для проектируемого объекта, система объектовой охранной сигнализации
предусмотрена для следующих зданий и сооружений:
- служебно-эксплуатационный блок (СЭБ);
55
- блок компрессорной станции – 2 шт
- блок осушки газа;
- блок КТП
Проектной документацией предусматривается установка охранных извещателей, в зданиях и
сооружениях, а также прокладка кабельных сетей охранной сигнализации. Блочно-модульное
технологическое оборудование (компрессорная станция – 2шт, блок осушки газа, блок КТП)
оснащается первичными приборами охранной сигнализации на заводах изготовителях блоков,
там же выполняется монтаж внутриблочных электрических проводок. Контроль и управление
системой объектовой и периметральной охранной сигнализации осуществляется прибором
приемно-контрольным, охранно-пожарным «Сигнал-20П», входящим в интегрированную
систему «Орион» на базе сетевого контроллера «С2000М» производства НВП «Болид» г.
Королев. Для площадки локальной зона проектной документацией предусматривается
периметральная охранная сигнализация. Для защиты территории охраняемого объекта от
проникновения на нее путем «пролаза» и «перелаза» через металлическое ограждение и
заграждение из АСКЛ, а также мест пересечения ограждения с технологическим
оборудованием, предусматривается установка извещателей охранных периметровых
трибоэлектрических. Дополнительно ворота оборудуются магнитоконтактными охранными
извещателями. Проектной документацией предусматриваются сети периметральной охранной
сигнализации по ограждению локальной зоны и сети периметральной охранной сигнализации
от извещателей охранных до шкафа ОС и подключение их к системе охранной сигнализации
АГНКС.
10.11.3. Система охранного теленаблюдения (СОТ).
Схема структурная охранного теленаблюдения (СОТ) для проектируемого объектов
представлена на чертеже см. ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-С038-СОТ (лист.1). СОТ
выполнить в соответствии с проектом и обеспечить:
- возможность круглосуточного наблюдения с рабочего места дежурного оператора за
обстановкой в контролируемых зонах и по возможности, на подступах к ним;
- автоматическую регистрацию видеоинформации с видеокамер по тревожным сигналам и
приоритетный автоматический вывод видеоинформации на средства отображения рабочего
места дежурного оператора при появлении движущихся объектов в контролируемых зонах;
- возможность видеозаписи дежурным персоналам событий в контролируемых зонах в ручном
режиме и формирование архива видеозаписи с возможностью его просмотра;
- достаточную информативность и качество получаемого изображения зон обзора для
просмотра;
- возможность объединения изображений от нескольких видеокамер на экране одного
монитора и поочередного подключения видеокамер к одному монитору по командам
дежурного оператора;
- защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и изъятия
видеодокументов;
- автоматическую фиксацию факта появления движущихся объектов в контролируемых зонах
и приоритетный автоматический вывод видеоинформации на средства отображения;
- сопряжение со средствами охранной, тревожной сигнализации, системой контроля доступа с
целью обеспечения автоматического вывода в приоритетном режиме видеоинформации из
контролируемых зон, в которых произошло срабатывание технических средств охраны;
- система охранного теленаблюдения позволяет реализовать функции охраны и наблюдения за
объектом (включая проезды топливораздаточных колонок, топливораздаточные колонки,
въезд и выезд на АГНКС, прилегающую территорию, периметр локальной зоны,
технологическое оборудование, СЭБ (вход в СЭБ, операторная, коридор, кабинет начальника).
10.11.4. Система тревожной сигнализации.
Для выполнения функции формирования и доведения сигналов тревоги до средств
отображения в составе технических средств тревожной сигнализации предусмотрены:
- кнопки тревожной сигнализации;
- приемо-контрольное оборудование и оборудование для оперативной связи.
Кнопки тревожной сигнализации (ручные и ножные извещатели) имеют скрытое размещение
и установлены в непосредственной близости от рабочих мест сотрудников с учетом удобства
56
пользования. При выполнении работ на территории, для оператора предусмотрена переносная
беспроводная кнопка. Оборудование для приема по радиоканалу сигнала тревоги от
радиокнопки установлено в помещении операторной.
10.11.5. Система контроля и управления доступом.
Выполнить в соответствии с проектом и обеспечить:
- исключение возможности несанкционированного прохода на объект, в
контролируемые
здания, сооружения и помещения лиц, не имеющих установленной формы допуска
(идентификационной карты);
- обеспечение дистанционного (из помещения операторной) управления и контроля
электромеханических запирающих устройств (ЭМЗУ), электромагнитных замков (ЭМЗ)
дверей в контролируемые зоны;
- регистрацию, документирование и отображение всех событий в СКУД;
- сопряжение исполнительных устройств СКУД с АПС (разблокировка дверей в случае
возникновения пожара);
- подготовка отчетов о событиях в системе СКУД за интересующий период времени, и их
распечатка.
В состав технических средств системы СКУД входят:
- считыватели идентификационных карт пользователей;
- идентификационные карты;
- преграждающие устройства (ЭМЗУ, ЭМЗ);
- кнопки управления выходом (КУВ);
- цветной монитор видеодомофона в помещении операторной;
- антивандальная вызывная панель видеодомофона у входов в СЭБ;
- контроллеры доступа СКУД.
10.11.6. Система сбора, обработки и отображения информации.
Выполнить в соответствии с проектом. Реализовать на базе персонального компьютера (АРМ
АСУ ТП АГНКС), а также периферийный устройств состоящих из сетевого
видеорегистратора, контроллеров доступа, приборов приемно-контрольных, исполнительных
устройств, оповещателей, взаимодействующих со средствами охраны и исполнительными
устройствами. Автоматизированное рабочее место системы ССООИ разместить в помещении
операторной здания СЭБ.
10.11.7. Система электропитания технических средств охраны.
Выполнить в соответствии проектом и обеспечить:
- бесперебойное электропитание ТСО и защиту их от неполадок;
- автоматическую подзарядку аккумуляторов при наличии сети 220 В, 50 Гц;
- сигнализацию о переходе на резервное электроснабжение и о критическом разряде
аккумуляторных батарей. В состав системы электроснабжения ТСО включены
резервированные источники питания, источник бесперебойного электропитания с
необходимыми средствами автоматики, контроля исправности и сопряжения. Источники
питания разместить в шкафу ТСО, размещенном в помещении серверной здания СЭБ.
Устройства электропитания и кабельные сети систем безопасности защитить от
несанкционированных действий.
10.11.8. Оборудование средств ТСО.
Технические средства охраны, применяемые для охраны объектов, выбраны в соответствии с
условиями их эксплуатации. В состав ТСО входит следующее оборудование:
- оборудование интегрированной системы «Орион» производства НВП «Болид» г. Королев
(Пульт контроля и управления С2000М, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
Сигнал-20П, блок сигнально пусковой C2000-СП1 исп.01, преобразователь протокола С2000ПП, Контроллер доступа C2000-2 (вер.2.01);
- извещатели охранные (магнитоконтактные ИО 102-2 производства ОАО «РЗМКП»
г. Рязань, совмещенные ИО 415-1 и ручной точечный ИО 101-8 производства НТЦ«ТЕКО», г.
Казань, ножной точечный ИО 101-5/1 производства ООО НПП «Магнитоконтакт» г. Рязань);
57
- Выключатели путевые взрывозащищенные ВПВ-1А11ХЛ1 производства ТД «ВЭЛАН» г.
Ростов-на-Дону, вибрационное средство обнаружения ГРОЗА производства ЗАО
«Гардлайнер» г. Москва;
- Приемник РИФ-РИНГ RR-701R20 в комплекте с тревожной кнопкой производства ООО
«Альтоника» г. Москва;
- Считыватель бесконтактный Proximity-карт C2000-Proxy производства НВП «Болид» г.
Королев, Считыватель бесконтактный Proximity-карт вандалозащищенный Parsec PR-EH05
производства ООО «НПО Релвест» Россия; кнопки выхода J-Lock;
- Врезная электромеханическая защелкаШериф-3 В производства ООО ИТЦ «Промикс» г.
Смоленск, электромагнитный замок накладной ST-EL360ML производства фирмы «Smartec»
Великобритания;
- Цветной монитор видеодомофона VIOLET, антивандальная вызывная панель WALLE
производства фирмы «TANTOS» Канада;
- Оповещатели звуковые «МАЯК-24-3М» производства ООО «Электротехника и автоматика»
г. Омск;
- Уличные телекамеры антивандальные NCr-301-VHR, купольные телекамеры NCi-311
производства компания «NEXCOM», программируемый коммутатор
CNGE2FE8MSPOE+ производства компания «СOMNET» США;
- Цифровой видеорегистратор на 20 IP видеокамер MATRIX Т6 IP20 производства компании
ООО «Ай Ти Ви групп» Россия;
- Монитор LCD 32", Full HD, PMCL532F производства компании «Pelco» США.
10.11.9. Система телекоммуникаций.
Система телекоммуникаций должна обеспечить обмен информацией между ТСО ССООИ.
Внешние кабельные проводки сетей охранной сигнализации, СКУД, тревожной сигнализации,
сетей связи по Ethernet, питающие цепи системы СОТ выполнить контрольными кабелями с
медными жилами.
10.11.10. Информационная безопасность.
Выполнить в соответствии с проектом.
11. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Выполнить:
- пусконаладочные работы (ПНР) систем и оборудования «вхолостую». ПНР «под
нагрузкой» производится на основании отдельного договора;
- индивидуальные испытания трубопроводов и оборудования;
- комплексное опробование систем и оборудования.
12. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
По окончании строительства на территории площадки АГНКС предусматривается комплекс
мероприятий, направленный на улучшение санитарного и эстетического состояния объекта.
Благоустройство АГНКС включает устройство твердых покрытий тротуаров, проездов и
площадок, ограждение локальной зоны, освещение, озеленение территории.
В пределах закруглений предусмотрена установка направляющих устройств (сигнальных
столбиков);
- установка дорожных знаков на металлических стойках;
- нанесение дорожной разметки;
- устройство наружного освещения транспортной развязки.
Схема организации дорожного движения на территории АГНКС представлена на чертеже
марки ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-ПЗУ-ГП, лист 4. Для организации пешеходного
движения проектной документацией предусматривается устройство тротуаров шириной 1,2 м
с покрытием из сборных бетонных плит ЭДД 1.10 (дорожных декоративных элементов, ГОСТ
17608-91). Плитки укладываются на основании из песка с коэффициентом фильтрации не
менее 1,0 м/сут, толщиной 0,11 м, а также песка с цементом в соотношении 8:1, толщиной 4
см. Ширина пешеходных дорожек, равная 1,2м, принята из условия обеспечения
беспрепятственного движения инвалидов и других маломобильных групп населения в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения”. Мероприятия по озеленению свободной от застройки
58
территории АГНКС включают устройство газонов посевом трав. Устройство газонов
выполняется с предварительной плакировкой почвенно-растительным грунтом, толщиной
0,15 метра. Для посева трав используются семена растений, адаптированных к условиям
строительства.
В районе служебно-эксплуатационного блока предусмотрена установка урн для мусора (тип
II, типовой проект 310-5-4).. Для информирования клиентов АГНКС о правильном и
безопасном направлении движения предусмотрена установка указателей въезда и выезда
(поз.17, 18), оформленных в соответствии с общими принципами розничного бренда
“Газпром”, а также установка брендового флага “Газпром” на стандартном коническом
флагштоке (поз.19). На въезде на территорию АГНКС устанавливается стенд “Схема
движения на АГНКС”. Предусмотрена возможность установки ограничителей проезда –
переносных ограждений из стальных труб, размером 0,9х1,5 м. В качестве аналога
предлагаются переносные ограждения марки ПО-1.1 производства компании "Промсервис".
Для обеспечения мер по предотвращению постороннего вмешательства в ход
технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям территория
локальной зоны технологических сооружений ограждается. Основное ограждение выполнено
из сварных сетчатых панелей, высотой 2,50 м по металлическим опорам с шагом 3,0 м.
Ограждение выполнено продуваемым и просматриваемым. С целью усиления основного
ограждения над сетчатыми панелями монтируется дополнительное верхнее ограждение,
которое представляет собой козырек из спирального барьера безопасности СББ-900/20 на
кронштейнах. Предусмотрено устройство двух примыканий проездов АГНКС к улице
Калмыкова. Предполагаемое строительство переходно-скоростных полос на данном участке
связано с работами по уширению земляного полотна дороги, устройству дорожного покрытия
капитального типа. На территории АГНКС автомобильные проезды предусмотрены с
капитальным типом покрытия из усиленного асфальтобетона с установкой бетонного
бортового камня БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91) с двух сторон. Дорожная одежда
внутриплощадочных проездов принята следующей конструкции:
- щебеночная смесь С4 (ГОСТ 25607-2009) – 0,16 м;
- щебень фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*), укладываемый по способу заклинки –
0,15 м;
- асфальтобетон пористый крупнозернистый горячий на битуме, марка II (ГОСТ 9128-2013) –
0,08 м;
- асфальтобетон плотный горячий на битуме, тип Б, марка II (ГОСТ 9128-2013) – 0,06 м.
В ограждении технологического блока устраивается асфальтобетонное покрытие следующей
конструкции:
- щебень фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*), укладываемый по способу заклинки –0,20 м;
- асфальтобетон плотный горячий на битуме, тип Б, марка II (ГОСТ 9128-2013) – 0,06 м.
Нормативное значение требуемого модуля упругости щебеночного покрытия равно 300 МПа.
В соответствии с требованиями ГОСТ 8267 марки щебня принимаются по прочности не ниже
600 и по морозостойкости не ниже F50. Поперечный уклон проезжей части от оси дороги 20
‰, поперечный уклон обочин - 40‰. Дорожная одежда переходно-скоростных полос и
примыканий принята следующей конструкции:
- щебеночная смесь С4 (ГОСТ 25607-2009) – 0,28 м;
- щебень фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*), укладываемый по способу заклинки – 0,25 м;
- асфальтобетон пористый крупнозернистый горячий на битуме, марка II (ГОСТ 9128-2013) –
0,10 м;
- асфальтобетон плотный горячий на битуме, тип Б, марка II (ГОСТ 9128-2013) – 0,07 м.
Ширина переходно-скоростных полос принята равной 3,50 м. Конструкции дорожной одежды
автомобильных проездов приведены в чертежах ГМТ-7.11.2013-АГНКС-74-001-ПЗУ-ГП, лист
2. Для организации поверхностного водоотвода предусмотрено устройство
водопропускных труб. Железобетонные круглые водопропускные трубы, диаметром 1 м,
запроектированы в соответствии с положениями СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»,
типового проекта шифр 2175РЧ (серии 3.501.1-144 «Трубы водопропускные круглые
железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог. Выпуск 0-2»).
Местоположение водопропускных труб назначено из условия исключения заболачиваемости
прилегающей к дороге местности. Для водопропускных труб принят безнапорный режим
работы. Конструкция укрепления откосов и русла трубы запроектирована по типовому
59
проекту шифр 2337 (серии 3.501.1-156 «Укрепление русел и откосов насыпи у
водопропускных труб»). Конструкция водопропускной трубы представлена на чертеже ГМТ7.11.2013-АГНКС-74-001-ПЗУ-ГП, лист 7.
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
В соответствии с требованиями законодательства РФ, проектной/рабочей и нормативнотехнической документацией, требованиям Заказчика.
14.
ТРЕБОВАНИЯ
К
КАЧЕСТВУ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ РАБОТ.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И
В соответствии с условиями договора, требованиями нормативно-технической и проектной
документацией.
15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ, РЕЖИМУ НА ОБЪЕКТЕ.
В соответствии с требованиями нормативно-технической1 документации и законодательством
РФ.
Примечание – ГОСТЫ, ПУЭ, СП, локальные нормативные документы Заказчика, иные
документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие
рекомендательный характер), действующие на территории РФ.
1
16. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ, ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И
МЕРОПРИЯТИЙ.
16.1. Выполнить работы по технической и биологической рекультивации земель
полосы отвода.
16.2. Выполнить агрохимические исследования состояния плодородного слоя почвы
после проведения рекультивации и выдать Заказчику Заключение о состоянии почвы.
Все перечисленные в настоящем техническом задании работы будут уточнены в
проектной/рабочей документации, предоставляемой Заказчиком Подрядчику до начала
производства работ, в порядке предусмотренном условиями договора.
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
60
Приложение №2
к Договору № _____________
от «___»__________ 20___ г.
РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3» (код: 74 001)
(наименование, код объекта)
№
пп
Номера
расчетов
и смет
Стоимость, тыс. руб.
Наименование глав, объектов, работ и
затрат
1
2
3
Глава 1. Подготовка территории строительства
1
ОС
(ОС01-01) Вертикальная планировка
2
ОС
(ОС01-02) Подготовительные работы
3
ЛС
(ЛС01-03) Разбивка основных осей зданий
и сооружений и переноса их в натуру
строительных работ
монтажных
работ
оборудования,
мебели,
инвентаря
прочих
Общая
стоимость,
тыс. руб.
4
5
6
7
8
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
4
ОС
(ОС02-01) Служебно-эксплуатационный
блок (90м2).
(ОС02-02) Технологическое оборудование.
(ОС02-03) Заправочная галерея.
(ОС02-04) Заправочные колонки ПАГЗ.
(ОС02-05) Дренажная емкость (1м3).
(ОС02-06) Информационная стела.
(ОС02-07) Площадка-навес в блочном
исполнении.
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
11
ОС
(ОС04-01) КТП (2/630/10/0,4 кВ).
12
ОС
(ОС04-02) Сети электрические.
13
ОС
(ОС04-03) Система молниезащиты и
заземления.
14
ОС
(ОС04-04) Переустройство ВЛ 10 кВ. Сети
питающие 10 кВ.
5
6
7
8
9
10
ОС
ОС
ОС
ОС
ОС
ОС
15
ОС
(ОС04-05) Наружное освещение
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
16
ОС
(ОС05-01) Сети связи.
17
ОС
(ОС05-02) Информационная безопасность.
18
ОС
(ОС05-03) Система громкоговорящей связи.
19
ОС
(ОС05-04) Автоматизированная система
управления (АСУ ТП) АГНКС.
20
ОС
(ОС05-05) Комплекс инженернотехнических средств охраны и средств
антитеррористической защиты.
21
ОС
(ОС05-06) Система противопожарной
безопасности.
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
22
ОС
(ОС06-01) Наружные инженерные сети
водоснабжения и канализации.
23
ОС
(ОС06-02) Наружные технологические
трубопроводы газоснабжения.
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
61
24
ОС
(ОС07-01)Благоустройство территории
АГНКС.
25
ОС
(ОС07-02)Ограждение площадки АГНКС
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
26
ГСН-81Временные здания и сооружения - 2,7%
05-012001
прил.1
п.5.6.2.2
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
27
ГСН-81Дополнительные затраты при производстве
05-02работ в зимнее время - 4%
2007
таб.4
п.1.1
Оренбург
ская
область
IV зона
28
ОС
(ОС09-01)Пусконаладочные работы
"вхолостую".
29
МДС 81- Средства на покрытие затрат строительных
35.2004
организаций по платежам (страховым
прил.8
взносам) на добровольное страхование - 1%
п.9.9
Платежи за негативное влияние на окружающую среду
30
Расчет
Плата за утилизацию отходов на полигоне
ООС
ТБО
(Табл.5.1)
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9
Итого по Главам 1-12
Налоги и обязательные платежи
31
МДС 81-35.2004 п.4.100
Затраты по уплате НДС 18%, кроме
Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по расчету
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
62
Приложение №3
к Договору №_______
от «___»____________20__г.
Перечень оборудования поставки Заказчика
«Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3» (код: 74 001).
(наименование и код объекта)
№
п/п
1
1
1.1.
Наименование оборудования
Тип, марка
Ед. изм.
2
Оборудование блочно-комплектной
автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС)
в том числе:
Блок компрессорной станции
3
3-6 bar/1800 Nm3/h Enclosure and fire
extinguishing system included/Корпус и
система пожаротушения включены
5
Блок осушки газа
1.2
1.3
Блок аккумуляторов газа
1.4
1.5
Колонка заправочная
Колонка заправочная ПАГЗ
2
АСУ ТП
3
4
SAFE/SW200F5.S-EM C95 PRM1500
Station drying system including container and
control panel, included fire extinguishing
system/ Станция система сушки в том числе
тары и панели управления, включена
система пожаротушения
Q.ty 2 SAFE Storages 1120 liters/each, made up
of 14 cylinders of 80 liters/each/ Q/ty 2 SAFE
Накопители 1120/каждый, состоящие из 14
цилиндров 80 л. каждый.
SAFE ESP22/3
SAFE ESP11/1
1 комплект
3 шт.
1 шт.
1 комплект
Комплектная двухтрансформаторная
подстанция в блочно-модульном
исполнении (2КТП 630/10/0,4 кВ)
Блок входных кранов с узлом учета газа
в блочно-модульном исполнении
1 комплект
1 комплект
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
63
Приложение №4
к Договору № _____________
от «___»__________ 20___ г.
График производства Работ
«Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3» (код: 74 001)
(наименование и код объекта)
График выполнения работ, в неделях с даты указанной в уведомлении Заказчика
№
п/п
Наименование работ
1
Подготовительные работы
2
Вынос проекта в натуру
3
Вертикальная планировка
4
6
Устройство служебно-эксплуатационного блока
Монтаж основного технологического
оборудования
Устройство площадки-навеса
7
Устройство информационной стелы
8
Устройство навеса газозаправочной галереи
9
Устройство сетей газоснабжения
10
Устройство электрических сетей
11
15
Устройство сетей связи
Устройство сетей охранно-пожарной
сигнализации
Монтаж АСУТП
Устройство сетей и систем охранного
теленаблюдения
Устройство наружного освещения
16
Монтаж блока КТП
17
Монтаж молниеотводов
18
Монтаж очистных сооружений дождевых стоков
19
Монтаж емкости очищенных стоков
20
Устройство выгреба
Устройство наружных сетей водоснабжения и
канализации
5
12
13
14
21
22
Благоустройство
23
24
Пуско-наладочные работы
Комплексное опробование
Приемка законченного строительством объекта
Приемочной комиссией
25
нед
.
дн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
64
Приложение №5
к Договору подряда №_______
от «___»________20__г.
ФОРМА
Отчет о выполнении работ
«Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3» (код: 74 001)
(наименование и код объекта)
за период с «___»___________20__г., по «____»___________20__г.
Объемы выполняемых работ
№
п/п
Наименование
работ
Единица
измерения
1
2
3
Количество
по проекту
Выполнено
на начало
месяца
План на
месяц
Факт за
месяц
1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
4
5
6
7
8
9
10
11
Техника, задействованная на объекте
Наименование
Подрядчик
Субподрядчик
Рабочие, задействованные на объекте
Наименование
Подрядчик
Субподрядчик
Выполнено за неделю
Количество
Количество
Вопросы, требующие оперативного решения:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Подрядчик:
__________________ Ф.И.О.
М.П.
_______________________________конец формы________________________________
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
___________________ Ф.И.О.
М.П.
65
Примечание
12
Приложение №6
к Договору подряда №_______
от «___»________2015г.
ФОРМА
Акт
о передаче площадки под строительство
г. Санкт-Петербург
«___»___________ 2015г.
___________________________ в лице _________________________________________,
действующего на основании________________________, в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
____________________________в лице________________________________________,
действующего на основании______________________, в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны,
совместно именуемые стороны, в рамках реализации Договора подряда № __ от «___»______ 20__ г. с
участием Подрядчика подписали настоящий акт о следующем:
Заказчик передал, а Подрядчик принял под строительство ________________ (далее - Объекта)
земельный Участок (площадку), выделенный в соответствии с _______________ со следующими
характеристиками:
1. Участок соответствует плану (Приложение № ___ к ________________________).
2. Участок принадлежит Заказчику на праве_____________________________.
Свидетельство о государственной регистрации № _____ от «___» ___________ 20__ г.
3. Местонахождение Участка:_____________________________________________.
4. Регистрационный номер Участка:_______________________________________.
5. Кадастровый номер Участка:___________________________________________.
6. Общая площадь Участка:__________________________________________ кв. м.
7. Зарегистрированные обременения земельного Участка:_____________________.
8. Ограничения использования:_____________________________________________.
9. Разрешенное использование:_____________________________________________.
10. Разрешение на застройку земельного Участка:_____________________________.
11. Использование соседних земельных участков:_____________________________.
12. Качественные свойства земли:__________________________________________.
13. Иная информация о земельном Участке, которая может оказать влияние на реализацию
Договора:______________________________________________________.
14. К границе земельного Участка подведены: электроэнергия, водопровод, канализация,
горячая вода, центральное отопление, газ, телефон, кабельное
телевидение, Интернет, ______________________.
15. Одновременно с Участком передается Кадастровый план (межевой план).
16. Кадастровый учет не приостанавливался.
17. Кадастровая стоимость - ______________________ руб., по состоянию на
«___»_________ 20 __ г. (дата утверждения
результатов определения такой
стоимости).
18. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик:
Заказчик:
Принял:
Передал:
_________________/__________________/
_________________/__________________/
М.П.
М.П.
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
66
Приложение №7
к Договору №_______
от «__»________20__г.
ФОРМА
Банковская гарантия *
№ _________ от «__»________20__г.
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование организации-гаранта, местонахождение (юридический адрес)
Лицензия Банка России, код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
Именуемый (ое) в дальнейшем «Гарант», осуществляющее деятельность в качестве кредитной
организации на основании Генеральной лицензии № ____________________, выданной Банком
России «_____» _________________ 20 ___ г., БИК _____________ в лице
_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании (Доверенности, Устава) № _____ от «____» ___________20 ___ г.
настоящим гарантирует надлежащее исполнение _____________
(наименование организации-принципала, местонахождение (юридический адрес),
___________________________________________________________________________
код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
именуемым в дальнейшем» Принципал», в соответствии с положениями ст. 368 -379
Гражданского кодекса РФ, обязуется уплатить в пользу
Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газомоторное топливо», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в
порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса,
установленных Договором № _______ от «____» ___________20 ___ г.
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Челябинская область,
г. Магнитогорск, АГНКС-3» (код: 74 001)
(предмет договора)
заключенного для нужд ООО «Газпром газомоторное топливо» - (далее - «Договор»), между
Принципалом и Бенефициаром, по письменному требованию Бенефициара платеж в российских
рублях
в
пределах
суммы,
не
превышающей
составляет
____________________________________________________________________________________
__________ руб. коп. на следующих условиях:
1. Сумма гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение
Принципалом перед Бенефициаром обязательств по возврату аванса, установленных Разделом
4 Договора.
2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
3. Настоящая гарантия действует по «___» _____________201__ г. включительно, при этом
начало действия гарантии (вступлении гарантии в силу) начинается со дня ее выдачи.
4. Для выплаты средств по гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены
следующие документы:

письменное требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской
гарантии, которое должно содержать все необходимые и достаточные для
перечисления суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки
Бенефициара и быть подписано полномочным представителем Бенефициара и
скреплено печатью Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем
состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать сумму требования.
Требование по настоящей Гарантии должно быть направлен Бенефициаром в адрес
Гаранта по адресу:
67
__________________________________________________________________
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени
Бенефициара.
5. Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы в срок не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения, после чего оно подлежит
незамедлительному удовлетворению путем перечисления денежных средств по гарантии на
счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара. Отсутствие ответа на требование
Бенефициара расценивается, как согласие Гаранта уплатить требуемую сумму.
6. Бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии
полностью или частично в следующих случаях:

отказ Принципала от исполнения обязательств по Договору, в том числе в случае
одностороннего расторжения договора;

срыв Принципалом графика поставки (выполнения работ, оказания услуг) более чем
на 20 рабочих дней;

в случае если в течение действия Договора Принципал утратил право (разрешение,
лицензию), позволяющие ему исполнить обязательства по Договору;

в случае если в течение действия договора Принципалу предъявлены исковые
требования, размер которых ставит под угрозу и/или делает невозможным
исполнение Принципалом обязательств по договору;

в случае введения в отношении Принципала внешнего управления;

в случае выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару заведомо
ложной недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения
договора, исполнения Договора;

в случае признания сделки недействительной по причине отсутствия необходимых
корпоративных одобрений со стороны Принципала.
7. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении
платежа являются:

отсутствие приложенных к требованию документов, указанных в п. 5 настоящего
обязательства;

предъявление Бенефициаром к Гаранту требования об исполнении платежа по
настоящей гарантии по истечении срока ее действия.
Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить
его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о
вручении.
8. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

факт уплаты Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая
гарантия;

окончание срока действия настоящей гарантии;

отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии и возвращение ее Гаранту;

отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии, путем письменного
заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
9. Бенефициар вправе, в соответствии со ст. 372 Гражданского кодекса РФ, без получения
согласия Гаранта и Принципала, передать право требования по настоящей гарантии третьему
лицу.
10. Предусмотренные настоящей гарантией обязательства Гаранта считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, в соответствии с
реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.
68
11. Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей гарантии споры
между Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются
Арбитражным судом по месту нахождения истца.
12. Утратившая силу гарантия направляется Бенефициаром Гаранту незамедлительно по
реквизитам, указанным в п. 5 настоящей Гарантии, либо на адрес указанный Гарантом в
письменном уведомлении.
ГАРАНТ:
Руководитель банка
_____________________________
(подпись)
_______________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________________ ________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
*окончательная редакция банковской гарантии согласовывается заинтересованными сторонами
дополнительно
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
69
Приложение №8
к Договору №_______
от «__»________20__г.
ФОРМА
Заключение
(наименование подрядной организации)
по результатам рассмотрения Проектной/Рабочей документации
«Челябинская область, г. Магнитогорск, АГНКС-3» (код: 74 001)
(наименование и код объекта)
№
п/п
Дата и № документа, по
которому была выдана
Проектная (рабочая)
документация на
рассмотрение
Наименование
раздела рабочей
документации
Шифр
Заключение (без замечаний,
либо указывается № письма,
которым Заказчику
направлены замечания)
1
2
3
4
5
Наименование должности
уполномоченного представителя Подрядчика
(Ф.И.О, подпись)
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
70