проект контракта Установка и ремонт дорожных знаков

Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______
г. Тверь
«___» _______________ 20___ г.
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице______________________ действующего на основании ____________________________, с
одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на
основании __________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с результатами ______________________________________ на право заключения
муниципального
контракта
по
установке
и
ремонту
дорожных
знаков
на
территории
_____________________________________________________ (протокол от «__»_____20__ г. № ___), Заказчик
поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке и ремонту дорожных знаков на территории
____________________________________, в соответствии с заявками Заказчика.
1.2. Работы по установке и ремонту дорожных знаков должны быть выполнены в соответствии с техническим
заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту), требованиями
ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, с соблюдением техники безопасности,
противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил.
1.3. Срок выполнения работ: с _______________________ по __________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
2.1.1. Выдаёт Подрядчику задания на проведение работ с указанием адреса места выполнения работ, вида, объема
производства работ и срока их исполнения.
2.1.2. Имеет право передавать информацию о Подрядчике государственным органам, осуществляющим контроль
за безопасностью дорожного движения.
2.1.3. Имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в
любое время производства.
2.1.4. Проводит проверку качества работ и соответствие их условиям контракта, техническому заданию, ГОСТ Р
50597-93, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004 и иным техническим нормам.
2.1.5.Выдает Подрядчику предписания о ненадлежащем исполнении им обязательств по настоящему Контракту и
сроках их устранения.
2.1.6. Имеет право выдавать распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего Контракта и иными
его условиями обязательными для Подрядчика, если эти указания не являются вмешательством в оперативнохозяйственную деятельность предприятия.
2.1.7. Осуществляет контроль и надзор за исполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту.
2.1.8. Проверяет объемы любого вида работ, подлежащего оплате по Контракту.
2.1.9. При выявлении несоответствия качества выполненных работ условиям настоящего контракта
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика соответствующим актом с последующей выдачей предписания
об устранении недостатков с указанием срока их устранения, при этом срок исполнения по каждому заданию не
продлевается. Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в указанный Заказчиком срок устранить
выявленные недостатки.
2.1.10.Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном настоящим контрактом.
2.2. Подрядчик:
2.2.1. Самостоятельно выполняет работы, предусмотренные настоящим контрактом в соответствии с требованиями
п. 4.1. – 4.1.5 ГОСТ Р 50597-93, поступающих предписаний ГИБДД, заданий Заказчика.
2.2.2. Принимает на себя обязанность принимать, исполнять предписания органов ГИБДД в части исполнения
обязательств по настоящему Контракту.
2.2.3. При несоответствии установленных дорожных знаков требованиям ГОСТ Р 52289-2004, указанным в
задании Заказчика, принимает меры по восстановлению отсутствующего, деформированного дорожного знака или
его носителя, приведению к нормативному состоянию дорожного знака (с представлением Заказчику фото-отчёта)
в сроки указанные в п. 4.1.5. ГОСТ Р 50597-93.
2.2.4. Гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 522892004, ГОСТ Р 52290-2004 и иными техническими нормами.
2.2.5. Выполняет работы с соблюдением техники безопасности, санитарно-гигиенических, экологических норм и
других правил, обеспечивающих безопасную производственную деятельность.
2.2.6. Исполняет полученные в ходе выполнения работ по настоящему контракту указания Заказчика,
направленные на улучшение качества работ, либо снижение их стоимости, если эти указания не противоречат
условиям настоящего контракта и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
2.2.7. В указанные в предписаниях ГИБДД сроки сообщает об их выполнении структурному подразделению
ГИБДД.
2.2.8. Устраняет за свой счёт недостатки, выявленные Заказчиком, возникшие в ходе проведения работ, либо при
их приёмке и указанные в акте об отказе в приёмке работ в течение 3-х календарных дней с момента получения
соответствующих документов.
2.2.9. После проведения работ производит уборку оставленного мусора.
2.2.10. Сдаёт результаты работ Заказчику не позднее трёх рабочих дней после окончания отчетного периода.
2.2.11. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Подрядчика и являются его риском при выполнении
работ.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет _____руб. ___ коп. (сумма прописью), в том числе/без НДС. В цену контракта
включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость дорожных знаков.
3.2. Порядок оплаты: оплата выполненных работ производится поэтапно (или единовременно) в безналичной
форме платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика
в течение ________ календарных дней после подписания сторонами акта выполненных работ, предоставления
Подрядчиком счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС). Этапом выполнения работ считается один месяц.
3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом
объёма работ и иных условий исполнения сторон.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Оценка качества выполненных работ осуществляется Заказчиком (представителем Заказчика) по окончании
выполнения работ. При этом оценивается соответствие установленных дорожных знаков требованиям
ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004.
4.2. При проведении промежуточной проверки исполнения работ, результаты фиксируются в Промежуточной
ведомости выполненных Подрядчиком работ, в которой указывается виды выполненных Подрядчиком работ, их
количество и сроки выполнения.
4.3. После окончания производства работ Заказчиком заполняется Итоговая ведомость выполненных Подрядчиком
работ, являющаяся основанием для подписания акта выполненных работ по контракту.
4.4. При выявлении несоответствия качества, действующим ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 522902004 и иным техническим нормам, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в установленный Заказчиком
срок устранить недостатки работ.
4.5. В течение 3-х рабочих дней после окончания отчетного периода (или выполнения работ в комплексе)
Подрядчик предоставляет Заказчику акт и фото-отчёт выполненных работ, счет, счет-фактуру вместе с
сопроводительным письмом.
4.6. Заказчик в течение ____ рабочих дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить
Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему контракту стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Выполнение работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное в Итоговой ведомости выполненных
Подрядчиком работ, или несоблюдение сроков выполнения работ, является основанием для применения штрафных
санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.3. В случае просрочки исполнения обязательств, указанных в задании Заказчика; выдачи предписаний ГИБДД;
выполнения работ с ненадлежащим качеством, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка
начисляется в размере_________________________, действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательств от цены настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Заказчика. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской
области в доход бюджета города Твери.
5.4. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком
своих обязательств, Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении
Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере ___ процентов от цены
контракта. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской
области в доход бюджета города Твери.
5.5. Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине
Подрядчика в ходе выполнения работ или в результате некачественно выполненных работ.
5.6. Подрядчик принимает к оплате штрафные санкции, налагаемые на Заказчика инспектирующими органами в
результате некачественного (несвоевременного) выполнения работ Подрядчиком.
5.7. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего контракта. Заказчик освобождается
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.8. Имущественная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, не
оговоренная настоящим Контрактом, устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.9. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых в данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и
за возникновение которых не несут ответственности, например: землетрясение, наводнение, пожар, а также
крупномасштабные забастовки и установленные Законом запретительные меры государственных органов
(объявление карантина, запрещение перевозок и т.д.), военные действия любого характера, эпидемии и т.п.,
препятствующие выполнению предмета настоящего Контракта.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать
другую сторону об их наступлении в письменной форме.
6.4. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется
соглашением сторон.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (в случае если требуется такое обеспечение)
7.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено документацией об аукционе в размере 30%
от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
7.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде:
7.2.1. безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией
7.2.2. передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения
исполнения контракта
7.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
7.4. Срок действия обеспечения исполнения контракта должен превышать срок выполнения работ по настоящему
контракту не менее чем на 60 календарных дней.
7.5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик
предъявляет требования к гаранту о необходимости произвести платеж по гарантии или удерживает денежные
средства (при залоге). При выставлении штрафных санкций, неустоек, отнесения расходов на Подрядчика при
выполнении работ третьими лицами и иных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию. В
претензии устанавливается срок погашения заявленного требования и указание на то, что если требования,
установленные в претензии, не будут удовлетворены в оговоренный срок, Заказчик будет вынужден:
- обратиться с требованием об уплате указанной суммы в банк-гарант (если Подрядчиком было предоставлено
обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии);
- удержать указанную сумму из суммы, перечисленной Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения
исполнения контракта);
- обратиться в суд с иском о взыскании указанной суммы, а также судебных расходов.
7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком
своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить
заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере,
которые указаны в настоящем разделе Контракта.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все разногласия и споры по настоящему контракту, если они не урегулированы путем переговоров в течение
10 дней, рассматриваются в Арбитражном суде Тверской области.
8.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии,
касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
8.3. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих
обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по
существу претензии.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на следующий срок - 5 лет с момента передачи
результата работ Заказчику.
Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющие результаты работы.
Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
гарантийный срок эксплуатации применяемой светоотражающей плёнки на вновь установленные дорожные знаки
- 2 года с момента приемки работ.
9.2.Обнаруженные дефекты по выполненным объемам работ в течение гарантийного срока устраняются за счет
Подрядчика.
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до ___________________.
11.2. Окончание срока действия настоящего контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон, за
исключением гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта.
11.3. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотрены в настоящем контракте, определяются в соответствии с
ГКРФ и действующим законодательством.
11.4. Стороны обязаны извещать друг другу об изменении своих реквизитов не позднее 3-х календарных дней со
дня их изменения.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Приложение №1
к муниципальному контракту от ____________2013 г. №___
Техническое задание
Заказчик:
Подрядчик: