договор - ФГУП &quot

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП «НИИ «Квант»
_________________Г.С. Елизаров
«___»____________ 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ЗАКУПКИ
(У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА)
на закупку работ по изготовлению и монтажу плат
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт «Квант»
Москва
2014 г.
I «Информационная карта»
1
2
3
4
5
6
7
8
Способ закупки
Основание
проведения
прямой закупки
Заказчик
Предмет
договора
Место поставки
товара (работ,
услуг)
Сроки поставки
товара (работ,
услуг)
Начальная
(максимальная)
цена договора
Сведения о
включенных в
цену расходах
9
Срок и условия
оплаты товара
(работ, услуг)
10
Срок
подписания
договора
Прямая закупка (у единственного поставщика)
По результатам предварительного квалификационного отбора
(протокол № 163.14 от 21.07.2014 года)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научноисследовательский институт «Квант» (ФГУП «НИИ «Квант»),
почтовый адрес: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., дом 15
Телефон: (499) 154-01-41
Контактное лицо: Клейменов Сергей Викторович
Электронная почта: Kvant-ookz@mail.ru
Изготовление и монтаж плат
125438 г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д.15
(ФГУП «НИИ «Квант»)
1-ый этап: изготовление и передача Заказчику 2 (двух) модулей в
срок не более 10 недель с даты подписания договора и передачи
Заказчиком давальческого сырья не позднее 3-х недель до
окончания срока поставки.
2-й этап (при отсутствии уведомления Заказчика об отказе от
дальнейшего исполнения договора): - изготовление и передача
Заказчику 8 (восьми) модулей в срок не более 4-х недель с
момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по
1-му этапу и передачи Заказчиком давальческого сырья.
2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Все расходы должны быть включены в цену, в том числе
стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные работы,
транспортные расходы (доставка на склад Заказчика), расходы
по обмену корреспонденцией, прочие расходы, связанные с
требованиями, предъявляемыми к данному товару, расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
Авансовый платеж в размере 50% от стоимости заключаемого
договора, производится не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня
предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса в
форме безотзывной банковской гарантии на сумму, равную
общей сумме авансового платежа.
Окончательный расчет в размере 50% от стоимости заключаемого
договора, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней по счету,
выставленному Исполнителем после прохождения всех этапов
контроля модулей и поставки всего товара на склад Заказчика и
подписания обеими Сторонами товарной накладной и Акта
выполненных обязательств.
Договор с единственным участником заключается в течение
пятнадцати дней с момента принятия руководством Заказчика
решения о проведении закупки у единственного участника
11
Требования к
участнику
закупки
1.Соответствие
участников
закупки
требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки;
2 Непроведение ликвидации участника закупки - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3 Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях № 195-ФЗ (КоАП РФ), на
день подачи заявки на участие в закупке;
4 Отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, а также за прошедшие
отчетные периоды текущего календарного года, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
5 Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5
Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и статьей 19
Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
II «Техническая часть документации»
Сведения о товаре.
Количество
Наименование функциональных,
(меры,
эксплуатационных, технических
Цена за
№
Единица объемы, вес,
Наименование товара характеристик и потребительских
единицу
п/п
измерения
шт.,
свойств, а так же требований по
товара
комплект и
комплектации
т.д.)
Реконфигурируемый
Производство по технической
3219102 вычислительный
документации, передаваемой
шт.
10
1 32.10.3 модуль
Заказчиком.
KB8-KU-0XX-01
Код
товара,
Работ,
услуг по
ОКДП
Сумма
Итого:
Требования к товару
Требования к товару
Требования к монтажу и (или) пуско-наладке
- Должен соответствовать прилагаемой в электронном
виде технической документации для производства,
передаваемой по акту совместно с договором на
электронном носителе. Файл тех_док.rar (контрольная
сумма CRC= AB2E502A, объем файла 9 876 514 байт);
- Печатные платы должны позволять изготавливать
изделия по бессвинцовой технологии.
- Изделия должны проходить настройку и тестирование
на территории Исполнителя, на стендах, которые
предоставляет Заказчик, по методикам Заказчика.
Среднее время настройки и тестирования одного изделия
составляет от 15 до 50 минут.
- Выходной контроль продукции осуществляется
Заказчиком на стенде выходного контроля с
оформлением акта приемки. Время на проведение
выходного контроля должно входить в срок поставки.
- Монтаж и контроль качества должны соответствовать
ГОСТ Р МЭК 61191-2010 класс С (электронная
аппаратура ответственного назначения).
- Продукция
предоставляется
Заказчику
с
сопроводительными документами, где указывается
наименование поставленного товара, количество, номер
отгрузочной накладной, срок гарантии на поставленную
партию.
- Продукция должна быть новой (не бывшей в
эксплуатации) и поставляться комплектно в исправной
упаковке с маркировкой, без нарушения целостности.
1. Контроль печатных плат в части электроконтроля 100%;
2. Контроль волнового сопротивления поставляемых
печатных плат, с соблюдением волнового сопротивления
в пределах ± 5% – 100 %;
3. Предоставление Поставщиком оригиналов документов
проверки (контроля) для подтверждения выполнения
требований к печатным платам по пунктам 1 и 2;
4. Рентген контроль пайки выводов для всех корпусов
BGA на платах в полном объёме. Результаты проведения
рентген контроля протоколируются и передаются для
анализа техническому специалисту Заказчика;
5. Визуальный контроль монтажа плат службой ОТК
Поставщика с отметкой о прохождении - 100%;
6. Автоматизированный оптический контроль
поверхностно монтируемых радиоэлектронных
компонентов – 100 %.
7. Монтаж электрорадиоизделий (ЭРИ) на печатную
плату выполнить по бессвинцовой технологии согласно
требованиям ГОСТ Р МЭК 61191-2010 и технической
документации на устанавливаемые элементы;
8. После монтажа платы должны быть проверены на
отсутствие короткого замыкания в контрольных точках
относительно общего провода GND. Контрольные точки
указаны в файле «Контрольные точки.docx» (на 1-м и
2-м этапах).
Контроль и наладка строго в соответствии с
прилагаемой документацией.
Требования к сроку гарантии качества товара Гарантия Исполнителя 1 (Один) год с даты подписания
или к сроку годности товара
Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
Требования к инструктажу
III «Проект договора»
ДОГОВОР № ___________
на изготовление (монтаж) электронных изделий
г. Москва
_______________________________,
«___» _________ 2014 г.
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ФГУП «НИИ
«Квант», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Елизарова Г.С., действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению (монтажу и сборке) электронных
изделий и провести функциональный контроль (тестирование), (далее – работы), согласно
технической документации (ТД) Заказчика, включающей конструкторскую документацию (КД) и
инструкции по тестированию, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в
размере, указанном в разделе 2 настоящего договора. Работы включают в себя закупку
радиоэлектронных компонентов/печатных плат, монтаж и тестирование.
1.2. Монтаж и контроль качества должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 61191-2010 класс С
(электронная аппаратура ответственного назначения).
1.3. Наименование электронных изделий и их количество устанавливается в Приложении № 2 к
настоящему договору.
1.4. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик предоставляет собственное сырье и
материалы (далее - давальческое сырье), а Подрядчик обязуется самостоятельно закупить
недостающие радиоэлектронные компоненты, в соответствии с Приложением № 3. Закупленные
Подрядчиком радиоэлектронные компоненты включаются в состав электронных изделий, их
стоимость входит в общую цену настоящего договора.
Для закупаемых радиоэлектронных компонентов устанавливаются следующие требования:
- Входной контроль ОТК Подрядчика в части упаковки компонентов (целостность, отсутствие
следов воздействия влаги и механических повреждений, а также наличие маркировки,
соответствующей стандартам производителя).
Для электронных изделий устанавливаются следующие требования:
- 100% контроль печатных плат в части электроконтроля;
- контроль волнового сопротивления заводом-изготовителем ПП каждой заготовки поставляемых
печатных плат до их монтажа;
- рентген-контроль пайки корпусов типа BGA проводится на платах в полном объеме. Результаты
рентген-контроля протоколируются и передаются для анализа Заказчику;
- визуальный контроль качества монтажа плат службой ОТК Подрядчика с отметкой о
прохождении - 100%;
- 100% автоматизированный оптический контроль поверхностно монтируемых радиоэлектронных
компонентов;
- монтаж электрорадиоизделий на печатную плату выполняется по бессвинцовой технологии
согласно требованиям ГОСТ Р МЭК 61191-2010 и технической документации на устанавливаемые
элементы;
- после монтажа платы должны быть проверены согласно инструкции по настройке и
тестированию.
Для подтверждения выполнения требований к печатным платам Подрядчик предоставляет
оригиналы документов проверки (контроля).
1.5. Заказчик передает Подрядчику по адресу: г. Москва_____________________ - давальческое
сырье, необходимое для выполнения работ по настоящему договору, в соответствии с
Приложением № 4. Давальческое сырье передается по накладной (форма М-15) поэтапно в срок,
указанный в ведомости исполнения работ (Приложение № 6 к настоящему договору).
1.6. Передача ТД происходит в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора по адресу: г. Москва, _________________. ТД передается на электронном носителе по
Акту приема-передачи, который составляется в произвольной форме, подписывается
уполномоченными представителями Сторон и после подписания становится неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.7. Для проведения тестирования Подрядчик организует доступ и нахождение на своей территории
представителей Заказчика. Тестирование (два цикла: первый до установки радиаторов, второй –
после установки)
электронных изделий проводится Сторонами совместно на территории
Подрядчика по методикам Заказчика в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч. Среднее время настройки
и тестирования одного изделия составляет от 15 до 50 минут. Время на тестирование каждой
партии изделий входит в срок изготовления и передачи каждой партии. Тестирование
проводится на диагностическом стенде, который передается Заказчиком Подрядчику по Акту
приема-передачи не позже 9 (Девяти) недель с момента подписания настоящего договора.
После окончания выполнения работ по настоящему договору, диагностический стенд
возвращается Заказчику по Акту приема-передачи, который подписывается уполномоченными
представителями Сторон и после подписания становится неотъемлемой частью настоящего
договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1 Цена настоящего договора составляет ___________ (___________) руб. ___ коп., в том числе НДС
18% - _________ руб. ____ коп. в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение № 1
к настоящему договору).
2.2 Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
Авансовый платеж в размере 50 % от цены договора Заказчик перечисляет на расчетный счет
Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком обеспечения
возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии на сумму,
равную общей сумме авансового платежа;
Окончательный платеж Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня передачи всего объема изготовленных изделий и подписания Акта
выполненных обязательств обеими Сторонами.
2.3Стоимость доставки готовых электронных изделий Подрядчиком включена в цену настоящего
договора.
2.4 Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика. Заказчик направляет копию платежного поручения с отметкой банка Подрядчику. В
случае если Подрядчик после получения копии платежного поручения в течение 5 (пяти)
банковских дней не получит денежные средства в полном объеме на свой банковский счет, то
Подрядчик не позднее 3 (трех) банковских дней должен письменно уведомить об этом Заказчика.
В этом случае Стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов, где они определяют порядок
установления причин возникновения неисполнения финансовых обязательств и способы их
устранения.
3.
Обеспечение возврата авансового платежа
3.1 В течение ___ (_______) рабочих дней с даты подписания договора Сторонами Подрядчик должен
предоставить (способом, обеспечивающим подтверждение получения) Заказчику обеспечение
возврата авансового платежа (далее – аванс) в форме безотзывной банковской гарантии на сумму,
равную сумме аванса (п. 2.2 договора).
3.2 Аванс, предусмотренный настоящим договором, выплачивается Заказчиком только после
предоставления обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям
настоящего раздела договора.
При этом невыплата аванса полностью или в части в случае непредоставления или
ненадлежащего предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и
иные условия исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору и не
является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за их нарушение.
3.3 Обеспечение возврата аванса по настоящему договору должно быть действительно в течение всего
срока выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору (исключая гарантийные
обязательства), а также в течение 60 дней после даты, установленной договором для выполнения
Подрядчиком своих обязательств.
3.4 Обеспечение возврата аванса по настоящему договору в форме безотзывной банковской гарантии
должно отвечать следующим требованиям:
3.4.1 Гарант - банк Российской Федерации, представленный в списке крупнейших банков,
опубликованном в сводных статистических материалах по 30 крупнейшим банкам Российской
Федерации последнего издания «Вестник Банка России», на дату представления Подрядчиком
гарантии.
3.4.2 Дата выдачи (вступления в силу) – календарная дата, которая не должна быть позднее 40 рабочих
дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
3.4.3 Сумма банковской гарантии должна быть равна сумме авансового платежа, предусмотренного
настоящим договором.
3.4.4 Обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или
ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату аванса, полученного
по настоящему договору.
3.4.5 Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное
требование Заказчика с приложением документов, подтверждающих оплату Заказчиком аванса
по настоящему договору с указанием, в чем состоит нарушение Подрядчиком обязательства, в
обеспечение которого выдана гарантия.
3.4.6 Срок действия – календарная дата, которая определяется (рассчитывается) согласно
требованиям п. 3.3 договора.
3.4.7 Иные – согласно требованиям параграфа 6 главы 23 Гражданского кодекса РФ.
3.5 В случае если Подрядчик в течение ______ рабочих дней с даты подписания сторонами договора
не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему договору или предоставил
обеспечение, которое не соответствует требованиям договора, Заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора в порядке и с последствиями,
установленными настоящим договором.
3.6 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение
получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему договору,
соответствующее вышеперечисленным требованиям, в течение 10 (десяти) рабочих дней после
получения
соответствующего
требования
от
Заказчика
и
возникновения
следующих
обстоятельств:
- Подрядчик не выполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем договоре, в
результате чего становится очевидным, что срок, указанный в п. 3.3 договора, превысит срок,
указанный в п. 3.4.6 договора;
- если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему договору перестало
обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по возврату аванса по настоящему
договору.
3.7 При отсутствии оснований для реализации банковской гарантии Заказчик возвращает Подрядчику
банковскую гарантию возврата аванса после истечения срока ее действия.
В случае погашения всей суммы аванса Заказчик также возвращает Подрядчику банковскую
гарантию возврата аванса.
3.8 В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
возврату выплаченного аванса по настоящему договору, Заказчик вправе полностью или частично
удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченного аванса, направив Гаранту
письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:

передать Подрядчику ТД, диагностический стенд и давальческое сырье надлежащего качества, не
обремененное правами третьих лиц, в объемах и по номенклатуре, соответствующей технической
(конструкторской) документации в соответствии со следующими условиями: радиоэлектронные
компоненты и/или печатные платы должны быть в стандартных заводских упаковках (паллеты,
матрицы, катушки), с технологическим запасом не менее 1% от номинального количества;
радиоэлектронные компоненты, поставляемые в ленточных носителях, должны быть
с
технологическим запасом прозрачного верхнего прикрывающего корда не менее 40 см на ленту.
При этом компоненты первых 15 (Пятнадцати) сантиметров упаковочных бумажных или
пластиковых лент являются технологическими и установке на электронные изделия не подлежат.

оплатить стоимость работ в соответствии с условиями, предусмотренными в Разделе 2 настоящего
договора.

оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в случаях, объеме и порядке,
предусмотренных настоящим договором

в течение 1 (одного) рабочего дня после получения от Подрядчика уведомления о готовности
электронных изделий к проведению тестирования, направить Подрядчику письменное
уведомление с указанием ФИО своих представителей, которые участвуют в тестировании, или с
согласием о проведении тестирования Подрядчиком самостоятельно.

принять от Подрядчика готовые электронные изделия в порядке, предусмотренном настоящим
договором, а также все оставшееся и выбракованное давальческое сырье.

в случае отказа от исполнения настоящего договора возместить Подрядчику в полном объеме
сумму, равную стоимости работ, выполненных до момента получения извещения об отказе
Заказчика, а также компенсировать произведенные затраты. Закупленные радиоэлектронные
компоненты Заказчик обязан выкупить у Подрядчика.
4.2. Заказчик вправе:

проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

в случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком (в т.ч. по этапам) более чем на 8
(восемь) недель, Заказчик имеет право отказаться от договора;
4.3. Подрядчик обязан:

принять от Заказчика ТД, диагностический стенд, давальческое сырье и обеспечить их
сохранность.

обеспечить доступ представителей Заказчика для проведения тестирования;

немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при
обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком давальческого сырья
или неточности в КД;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

выполнить работы в срок, указанный в п. 6.1 настоящего договора.

направить Заказчику уведомление о готовности электронных изделий к проведению
тестирования не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты их предполагаемого тестирования.

представить Заказчику Отчет об использовании давальческого сырья;

вернуть уплаченный Заказчиком аванс в течение 5 рабочих дней с даты получения
соответствующего требования в случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством.
4.4. Подрядчик вправе:

самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору.

для обеспечения выполнения полного объема и в указанные сроки закупить дополнительные
радиоэлектронные компоненты/печатные платы (дополнительные материалы) и провести
дополнительные работы, в расчете на технологические отходы материалов и комплектующих, в
том числе в связи с разбиением производства на этапы и выбраковку собранных изделий, не
поддающихся ремонту. Объем дополнительного запаса материалов для обеспечения выполнения
договора
не
превышает
6%
от
общего
объёма
закупаемых
радиоэлектронных
компонентов/печатных плат. В случае увеличения объема работ по требованию Заказчика, запас
на технологические потери может быть увеличен, а сроки выполнения работ согласовываться
дополнительно. Закупки и дополнительные работы входят в цену настоящего договора.

самостоятельно провести тестирование в случае неполучения от Заказчика
письменного
уведомления с указанием ФИО своих представителей или с согласием о проведении тестирования
Подрядчиком.

не приступать к работе, приостановить ее или отказаться от исполнения настоящего договора и
потребовать оплаты в полном объеме суммы, равной стоимости уже выполненных им работ и
закупленных радиоэлектронных компонентов и печатные платы (в соответствии с ценами,
указанными в Протоколе согласования цены), а также возмещения убытков в случаях:
- когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует
исполнению договора Подрядчиком;
- если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны
Подрядчика о наличии непригодного или недоброкачественного давальческого сырья,
неточностей в КД не произведет в течение 3 (Трех) рабочих дней замену или не примет других
мер для устранения причин, препятствующих надлежащему выполнению работ.
4.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего договора, для
согласования и принятия необходимых мер.
5. Условия выполнения и порядок сдачи-приемки работ
5.1. Подрядчик приступает к работе после выполнения Заказчиком всех перечисленных условий:
-
передача технической документации;
-
передачи давальческого сырья в объеме, необходимом для выполнения работ.
5.2. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком условий п. 5.1., Подрядчик официальным
письмом информирует Заказчика об изменении срока выполнения работ на количество
просрочки Заказчика, необходимости согласования иных условий или отказе от исполнения
настоящего договора.
5.3. Подрядчик производит передачу готовых электронных изделий представителю Заказчика по
адресу: 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 15. Готовые электронные
изделия
поставляются в антистатической упаковке и таре, обеспечивающей их сохранность при
транспортировке, с сопроводительными документами Подрядчика (Акт производителя печатных
плат о проведенном контроле печатных плат, электроконтроле печатных плат и контроле
волнового сопротивления, Накладная по форме ТОРГ-12, Счет-фактура). При получении готовых
электронных изделий представитель Заказчика обязан иметь доверенность на право получения
ТМЦ.
5.4. Перед началом передачи каждой партии готовых изделий Заказчик производит приемку на
территории Подрядчика всей отгружаемой партии на стенде выходного контроля с оформлением
акта сдачи-приемки выполненных работ. Время на приемку Заказчиком каждой партии
изготовленных изделий входит в срок изготовления и передачи каждой партии и не может
превышать 3 (три) рабочих дня с момента окончания тестирования изделий. В случае выявления
недостатков в выполненных работах Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки
работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приемки.
5.5 Завершение выполнения всех работ по Договору оформляется Актом выполненных обязательств.
Оформление акта выполненных обязательств (по форме Приложения № 5 к договору)
осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи всего объема
изготовленных изделий и подписания всех товарных накладных и актов сдачи-приемки работ
Сторонами. В случае неподписания Подрядчиком акта выполненных обязательств и/или
непредоставления мотивированных возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения его от Заказчика акт считается принятым в редакции Заказчика. Заказчик имеет право
произвести окончательный расчет на основании акта выполненных обязательств, подписанного
им в одностороннем порядке.
5.6. Право собственности, а также риск случайной гибели/повреждения готовых электронных изделий
переходит от Подрядчика к Заказчику с момента их передачи по Накладной (форма ТОРГ-12).
5.7. На работы, выполненные по настоящему договору, устанавливается гарантийный срок
продолжительностью 1 (Один) год с момента подписания Сторонами Накладной (форма ТОРГ-12).
5.8. Заказчик имеет право предъявить Подрядчику претензии по качеству выполненных работ по
настоящему договору.
Претензии по качеству изготовленных электронных изделий принимаются Подрядчиком в период
действия гарантийного срока. Гарантия не распространяется на электронные изделия, дефект
которых возник вследствие нарушения Заказчиком условий транспортировки, хранения и
эксплуатации.
При обнаружении в период действия гарантийных обязательств дефектов или несоответствий
качества электронных изделий КД, Заказчик составляет акт о недоброкачественности
изготовленных изделий и передает Подрядчику электронные изделия, согласно указанному акту.
Если по результатам рассмотрения акта о недоброкачественности электронных изделий не будет
выявлена вина Заказчика, электронные изделия подлежат гарантийному ремонту. В данном случае
все расходы по доставке электронных изделий от Заказчика (г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д.
15) до места ремонта и обратно несет Подрядчик.
Если по результатам рассмотрения акта о недоброкачественности электронных изделий будет
выявлена вина Заказчика, электронные изделия подлежат платному ремонту. В данном случае все
расходы по доставке электронных изделий несет Заказчик.
Срок проведения ремонта (гарантийного, платного) согласуется Сторонами и не может превышать
30 (тридцати) календарных дней с даты получения некачественных изделий Подрядчиком.
Подрядчик не несет гарантийных обязательств перед Заказчиком в следующих случаях:
- использование электронных изделий не по назначению;
- наличие механических повреждений электронных изделий, произошедших не по вине Подрядчика;
- ремонт или замена дефектных электронных изделий производилась Заказчиком самостоятельно
без предъявления до ремонта или замены Подрядчику претензии в отношении качества электронных
изделий, а также самих дефектных электронных изделий для осуществления Подрядчиком ремонта
или замены.
6. Сроки выполнения работ
6.1 Работы по настоящему договору выполняются поэтапно в соответствии с Приложением № 6 к
договору:
1 этап: изготовление и передача партии электронных изделий в количестве 2 штук – 10 (десять)
недель с даты подписания договора Сторонами и передачи Заказчиком Подрядчику необходимого
количества давальческого сырья.
2 этап – изготовление и передача партии электронных изделий в количестве 8 штук – 4 (четыре)
недели с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу и
передачи Заказчиком необходимого количества давальческого сырья.
6.2. Подрядчик имеет право выполнить работы и передать готовые электронные изделия досрочно.
6.3 Датой выполнения работ по каждому этапу является дата передачи изготовленных изделий
Заказчику и подписание сторонами накладной (ТОРГ-12).
7. Ответственность Сторон
7.1 В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных договором,
другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки
устанавливается в размере 0,2 % от цены неисполненного обязательства.
7.2 В случае расторжения договора вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения
Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от
цены неисполненного/ненадлежаще исполненного обязательства.
7.3 Сумму неустойки (пени, штрафа) Заказчик вправе удержать с Подрядчика при окончательном
расчете за выполненные работы. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения
обязательств по настоящему договору.
7.4 В случае расторжения настоящего договора, а также иных случаях, предусмотренных гражданским
законодательством
РФ,
Подрядчик
обязуется
в
течение
5
(пяти)
дней
с
даты
расторжения/предъявления требования вернуть Заказчику полученную в соответствии с п. 2.2
договора сумму аванса.
8. Обязанность соблюдения конфиденциальности
8.1. Каждая из Сторон не может ни использовать, ни предоставлять третьим лицам коммерческие
тайны и промышленные секреты или прочую конфиденциальную информацию и документацию
другой стороны, которая становится известна ей в течение срока действия настоящего договора,
без
предварительного
письменного
согласия
другой
стороны.
Соблюдение
условий
конфиденциальности относится также и к периоду после окончания срока действия настоящего
договора. Информация, которая считается Стороной конфиденциальной и не подлежит
раскрытию, имеет соответствующий гриф и при передаче указывается её характер. Не отмеченная
грифом информация не считается конфиденциальной. Указанные сведения и техническая
документация предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично)
переданы (опубликованы, разглашены) Подрядчиком третьим лицам или использованы какимлибо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1 Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в том случае, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникших после заключения договора.
9.2 К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, наводнения, пожары,
забастовки в отрасли или регионе, а также принятие органами государственной власти или
управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения договора.
9.3 Стороны по договору обязуются немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании
действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по
договору.
9.4 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их
подтверждения документ компетентного государственного органа или уполномоченной на то
организации.
9.5 В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств
по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
9.6 В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, каждая из
Сторон имеет право отказаться от договора, произведя соответствующие взаиморасчеты по
фактически выполненным обязательствам.
10. Порядок разрешения споров
10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе и в
претензионном порядке.
10.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой
допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении
договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны
быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3 Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с
момента их получения.
10.4 В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии в досудебном порядке спор
передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации.
11. Порядок изменения и расторжения договора
11.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в форме дополнительного
соглашения.
11.2 Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление
о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне. Договор считается расторгнутым с
даты получения уведомления другой Стороной.
11.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и\или банковских реквизитов
она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону.
12. Прочие условия.
12.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
12.2. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после заключения
настоящего договора теряют силу.
12.3. Все документы (извещения, уведомления, письма) и иная информация, касающиеся исполнения
условий настоящего договора, переданные: по факсу, почтовыми отправлениями, а также
электронной почтой, принимаются к учету до момента фактического получения оригиналов. Срок
обмена оригиналами – 5 (пять) рабочих дней.
12.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего
гражданского законодательства РФ.
12.5. Выполнение настоящего договора Сторонами не нарушает, и не будет нарушать никаких законов
и подзаконных актов, обязательных для исполнения Сторонами.
12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
12.7. Настоящий договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1. Протокол согласования цены.
- Приложение № 2. Наименование электронных изделий и их количество.
- Приложение № 3. Спецификация (перечень) радиоэлектронных компонентов/печатных плат,
закупаемых Подрядчиком.
- Приложение № 4. Спецификация (перечень) давальческого сырья, предоставляемого Заказчиком.
- Приложение № 5. Форма акта выполненных обязательств.
- Приложение № 6. Ведомость исполнения работ.
- Приложение № 7. Перечень и назначение передаваемой технической документации.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ФГУП «НИИ Квант»
ИНН/КПП 7711000890/774301001
Юридический адрес:
125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д.15
р/с
к/с
БИК
Директор
Елизаров Г.С.
________________________________
________________________________
Приложение № 5
к договору № ___ от «__»_______20__ г.
ФОРМА
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
г. Москва
«___» _________ 20___
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт
«Квант» (ОГРН 1027739824254, ИНН 7711000890) в лице в лице Директора Елизарова Георгия
Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и _________ (ОГРН ________, ИНН__________) в лице _________, действующего на основании
_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1 В соответствии с договором № ___ от «__»_________20__ (далее – договор) Подрядчик
выполнил обязательства по изготовлению (монтажу и сборке) электронных изделий и проведению
функционального контроля (тестирования), что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных
работ от ___ №____.
2 Фактическое качество выполненных работ соответствует условиям договора. Недостатки не
выявлены.
3 Срок выполнения обязательств согласно договору:
(для каждой партии отдельно) «__»_____ 20___, фактически выполнено – «__»____ 20__ .
4 Выплачен аванс __________ (_______) руб. __коп.
Сумма,
подлежащая
оплате
в
соответствии
с
условиями
договора,
составляет___________________(_______________) руб. __коп.
5 Размер неустойки, подлежащей взысканию с _______, составляет_____ (______) руб. __коп.
6
Основания
применения
и
порядок
расчета
неустойки:
___________________________________________.
7 Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по договору, составляет __(__) руб. __коп.
8 Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
От Заказчика От Подрядчика _________________________
__________________
________________
м.п.
Форму акта утверждаю
От Заказчика Директор
ФГУП «НИИ «Квант
_______________ Г.С. Елизаров
м.п.
__________________
м.п.
Форму акта утверждаю
От Подрядчика –
__________________
м.п.