Договор - Горячее цинкование металла | t

1
ДОГОВОР №
на выполнение работ
г. Рязань
«23» января 2014 года
______________________________________
именуемое
далее
«Заказчик»,
в
лице
______________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________ и ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК», именуемое далее «Подрядчик», в лице
Исполнительного директора Болотова Ильи Сергеевича, действующего на основании доверенности от
02.12.2013 г. №07-01/12/13-ЮДЦ, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Для целей настоящего договора стороны используют следующие основные понятия:
Сырье – металлоконструкции, передаваемые Заказчиком Подрядчику для оцинкования;
Оценочная стоимость – согласованная сторонами стоимость Сырья без учета
НДС, передаваемого на переработку, для целей бухгалтерского и налогового учета, а также при
определении размера убытков в случаях утраты (порчи) Сырья по вине Подрядчика.
Оцинкованные изделия – металлоконструкции, в отношении которых Подрядчиком выполнены
работы по оцинкованию, передаваемые Заказчику как результат работ;
Общая партия – количество сырья, подлежащего оцинкованию в рамках одного дополнительного
соглашения;
Отдельная партия – количество сырья, поступившего в одной единице транспортных средств и
сопровождаемое одним сертификатом на металл;
Подготовительные работы – выполнение работ по подготовке сырья к оцинкованию до степени их
соответствия требованиям ГОСТ 9.307-89 и Техническим условиям на передачу Заказчиком
металлоконструкций на оцинкование в ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» (Приложение №1), являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Подготовительные работы не входят в состав работ по
оцинкованию;
Оцинкование – выполнение работ по нанесению антикоррозийного защитного покрытия на
металлоконструкции методом горячего оцинкования.
Акт приема-передачи выполненных работ – акт, подписываемый обеими сторонами, в котором
фиксируется момент сдачи выполненных Подрядчиком работ, количество (масса), стоимость, претензии
к качеству выполненных работ (при наличии).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику для оцинкования Сырье, принять результат выполненных
работ и оплатить его на условиях и в сроки предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется принять, оцинковать переданное Заказчиком Сырье и передать оцинкованные
изделия Заказчику на условиях и в сроки предусмотренных настоящим Договором.
2.3.
Количество и номенклатура Сырья, передаваемого Подрядчику для оцинкования, цена, а также
начальный и конечный сроки оцинкования, условия оплаты определяются сторонами в отношении
каждой общей партии Сырья в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора, оформляемых и подписываемых сторонами на основании предварительных заявок
Заказчика (форма заявки приведена в Приложении № 2 к договору).
3. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ И ПРИЕМКИ СЫРЬЯ ДЛЯ ОЦИНКОВАНИЯ
3.1. Сырье для оцинкования доставляется силами Заказчика и за его счет на склад Подрядчика, который
несет имущественную ответственность за их сохранность с момента приемки на склад Подрядчика.
Доставка Сырья для оцинкования производится отдельными партиями в обеспечивающей его
сохранность упаковке (или таре) в соответствии с сертификатами на металл, из которого
изготовлено Сырье, с приложением комплектовочных ведомостей.
3.2. Передаваемое для оцинкования Сырье должно соответствовать требованиям Приложения №1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и ГОСТ 9.307-89.
3.3. Передаваемое Подрядчику Сырье должно быть надлежаще подготовлено для оцинкования.
Подготовительные работы осуществляются Заказчиком до передачи Сырья Подрядчику.
3.4. Заказчик обязан предоставить Подрядчику на передаваемое Сырье сертификат на металл, из
которого изготовлено Сырье.
3.5. Оценочная стоимость Сырья указывается Заказчиком в накладной унифицированной формы М-15, в
случае, если Заказчиком оценочная стоимость сырья не указана, Подрядчик самостоятельно
Подрядчик______________
Заказчик______________
2
определяет оценочную стоимость сырья в пределах средней цены на аналогичное Сырье,
существующей в месте нахождения Подрядчика. При этом оценочная стоимость Сырья, переданного
на оцинкование не может превышать 20 рублей за килограмм.
3.6. Приемка Сырья для оцинкования осуществляется работником Подрядчика на складе Подрядчика по
товарной накладной унифицированной формы М-15.
В случае сопровождения Сырья своим представителем, Заказчик должен выдать ему доверенность, в
которой предоставлено право на участие в приемке Сырья для оцинкования.
3.7. В случае, если в товарных накладных имеются количественное и/или качественное расхождение, а
также расхождение по ассортименту с данными сопроводительных документов Заказчика, сторонами
должен быть подписан акт о приемке материалов по типовой межотраслевой форме М-7.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Выполнение работ производится Подрядчиком путем оцинкования отдельных партий Сырья.
4.2. Оцинкование Сырья производится согласно графику, составленному на основании заявок Заказчика,
и согласованному Подрядчиком. В случае если сторонами не согласован график выполнения работ
по оцинкованию Сырья, срок начала выполнения работ определяется датой приемки Сырья по
товарной накладной унифицированной формы М-15, срок выполнения указанных работ составляет
30 календарных дней с правом Подрядчика завершить работы досрочно.
4.3. Подрядчик вправе не приступать к оцинкованию до согласования сторонами оценочной стоимости
переданного Сырья.
4.4. Сырье поставляются Подрядчику автомобильным или ж. д. транспортом, в соответствии с
графиком завоза Сырья, согласованного сторонами. Заказчик не позднее 3 дней до даты
поставки Сырья для оцинкования в обязательном порядке посредством почтовой, факсимильной
или электронной почты информирует Подрядчика о планируемой дате завоза Сырья для
оцинкования.
Если поставка Сырья осуществляется без согласования с Подрядчиком, последний оставляет за собой
право отказа в принятии Сырья на склад. Датой поступления Сырья считается дата его принятия
(отметка в накладной) от Заказчика на склад Подрядчика.
4.5. Все поставляемое Сырье должно быть упаковано в тару, обеспечивающую механизированную
разгрузку и иметь бирки или ярлыки с обозначением Заказчика, номером договора,
наименованием, количеством Сырья, марки стали, весом тары (если тара имеется), стоимость
одной тонны изделий. К поставляемым металлоконструкциям прилагаются сертификат и
спецификация, в которой приводятся наименование каждого элемента, его вес (теоретический и
фактический), количество в штуках и общий тоннаж по каждой номенклатуре изделий. При
невыполнении данных требований, Подрядчик оставляет за собой право отказа в принятии Сырья
на склад.
4.6. При поставке Сырья железнодорожным транспортом Заказчик в обязательном порядке обязан
предоставить Подрядчику схему выгрузки Сырья из вагонов.
4.7. До начала оцинкования Подрядчик проверяет соответствие переданного Сырья требованиям ГОСТ
9.307-89 и приложения № 1. Факт несоответствия и недостатки фиксируются в акте о выявленных
дефектах, составляемом работником подразделения ОТК Подрядчика. При этом Подрядчик
уведомляет Заказчика о несоответствии поставленного для оцинкования сырья и предупреждает о
возможности повреждения и деформации Сырья при оцинковании. Заказчик после получения
соответствующего уведомления о возможности повреждения и деформации Сырья, принимает
решение о проведении оцинкования либо отказывается от оцинкования сырья. В случае, если
Заказчиком принято решение о выполнении работ по оцинкованию предоставленного им Сырья,
несоответствующего требованиям, указанных в настоящем договоре, Заказчик принимает на себя
риск повреждения предоставленного сырья и обязан оплатить выполненные работы на условиях
настоящего договора.
В свою очередь Подрядчик освобождается от ответственности за
повреждение сырья и не обязан компенсировать убытки.
4.8. В случае несоответствия переданного Заказчиком Сырья требованиям ГОСТ 9.307-89 и Приложения
№1 к настоящему договору Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках
(в т.ч. путем передачи ему соответствующего акта о выявленных дефектах, допускается передача
факсом). Работы по оцинкованию в этом случае выполняется в соответствии с п.4.7 Договора.
4.9. В случае необходимости выполнения работ по подготовке переданного Сырья для оцинкования
(подготовительных работ), Заказчик обязан дать Подрядчику письменный ответ в трехдневный срок
с момента получения уведомления. До истечения указанного срока или до получения письменного
ответа Заказчика об условиях и сроке выполнения последним подготовительных работ Подрядчик не
приступает к оцинкованию.
Подрядчик______________
Заказчик______________
3
4.10. Неполучение Подрядчиком ответа в указанный срок считается согласием Заказчика на
выполнение подготовительных работ силами Подрядчика за счет Заказчика и последующее
оцинкование. Виды подготовительных работ, которые могут быть выполнены Подрядчиком, а также
их цена определяются сторонами заранее при заключении дополнительного соглашения.
4.11. В случае передачи Заказчиком для оцинкования Сырья, не соответствующего требованиям ГОСТ
9.307-89 и Приложения №1 к договору, и имеющего неустранимые дефекты либо недостатки,
устранимые подготовительными работами, не предусмотренными в дополнительном соглашении,
Заказчик обязан в трехдневный срок с момента получения уведомления заменить непригодное
Сырье либо своими силами и за свой счет устранить технически устранимые дефекты. В противном
случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
4.12. При осуществлении Подрядчиком подготовительных работ, Заказчик обязан предоставить
конструкторскую и техническую документацию с указанием возможных мест сверления
технологических отверстий и установки других необходимых приспособлений.
4.13. В случае передачи Сырья, не соответствующего п.3.2, п. 3.3 Договора, начальный и конечный
сроки оцинкования переносятся на период времени, необходимый для проведения
подготовительных работ Заказчиком или Подрядчиком, или принятия решения Заказчиком об
оцинковании.
4.14. Упаковка оцинкованных изделий для передачи Заказчику производится Подрядчиком за счет
Заказчика в соответствующую тару или упаковку в соответствии с комплектовочными ведомостями.
4.15. Заказчик не позднее 7 (семи) дней до согласованной даты завоза сырья на цинкование обязан
предоставить Подрядчику схемы погрузки оцинкованных изделий и разгрузки сырья, схемы
складирования сырья и/или оцинкованной продукции, схемы упаковки оцинкованных изделий.
Поставщик не несет ответственности, в том числе и за дефекты, в случае если Заказчик не
предоставит соответствующие схемы, предусмотренные настоящим пунктом или предоставит их
позднее 7 (семи) дневного срока, или схемы будут предоставлены на иное не предусмотренное
дополнительным соглашением сырье и/или оцинкованные изделия.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ
5.1. Подрядчик принимает Сырье к переработке (осуществляет входной контроль Сырья,
подлежащего оцинкованию на соответствие ГОСТ) в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к металлоконструкциям, подвергающимся горячему оцинкованию и цинкует по
ГОСТ 9.307–89.
5.2. Передача Заказчиком Сырья, не соответствующего требованиям ГОСТ 9.307-89, не допускается. В
противном случае Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказать в приёмке Сырья и
выполнении работ. Такой отказ не является нарушением исполнения обязательства со стороны
Подрядчика. Стороны вправе заключать соглашение к договору, предусматривающее прием Сырья,
несоответствующего ГОСТ 9.307-89.
5.3. Подрядчик освобождается от ответственности при условии уведомления Заказчика о
несоответствии представленного Сырья и возможности его деформации и наличия письменного
согласия Заказчика на оцинкование Сырья, не соответствующего требованиям настоящего договора.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Приемка работ производится на складе Подрядчика не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
завершения оцинкования каждой отдельной партии Сырья и оформляется актом приема-передачи
выполненных работ. При уклонении Заказчика от приемки работ Подрядчик вправе по истечение
указанного срока принять оцинкованные изделия на ответственное хранение за счет Заказчика из
расчета 4% в месяц от стоимости выполненных работ, начиная с даты письменного уведомления
Заказчика о принятии оцинкованного сырья на ответственное хранение до момента востребования
сырья.
В случае уклонения Заказчика от получения Акта, либо проставления отметки о получении,
Заказчик направляет Акт почтовым отправлением с уведомлением о вручении, при этом Заказчик
будет считаться получившим Акт с момента передачи корреспонденции на отделение почты.
В течение 5-ти дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ Заказчик обязан
направить Подрядчику один экземпляр Акта, подписанного и заверенного печатью Заказчика, или,
в тот же срок, направить мотивированный отказ от приемки работ. В противном случае работы по
Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком к оплате
Подрядчик______________
Заказчик______________
4
В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки отступлений от требований к качеству цинкового
покрытия, представители сторон составляют двусторонний акт об устранении обнаруженных
дефектов.
6.2. Оцинкованные изделия передаются Заказчику со склада Подрядчика при наличии у представителя
Заказчика надлежащим образом оформленной доверенности на право подписи акта приема-передачи
выполненных работ и на право получения оцинкованных изделий, содержащей удостоверенный
образец подписи. В противном случае Подрядчик вправе оставить оцинкованные изделия у себя на
ответственное хранение за счет Заказчика.
6.3. Оцинкованные изделия отпускаются на условиях самовывоза силами Заказчика.
6.4. По соглашению сторон Подрядчик может произвести доставку оцинкованных изделий
железнодорожным транспортом или через транспортно-экспедиционную компании, в этом случае
цена доставки входит в стоимость работ по оцинкованию.
Передача Подрядчиком результата работ Заказчику и принятие его последним считается
состоявшимися в момент передачи оцинкованных изделий перевозчику для отправки их в адрес
указанного Заказчиком грузополучателя. С этого же момента на Заказчика переходит риск
случайной гибели или случайного повреждения оцинкованных изделий. Заказчик обязан в день
получения грузополучателем оцинкованных изделий от перевозчика осмотреть и принять
выполненные работы.
6.4.2. Подрядчик в день передачи оцинкованных изделий перевозчику высылает (передает) Заказчику
два оригинальных экземпляра акта приема-передачи выполненных работ. Заказчик обязан
подписать их в трехдневный срок с момента получения грузополучателем оцинкованных
изделий от перевозчика и один подписанный им оригинальный экземпляр акта незамедлительно
передать Подрядчику.
6.4.3. Заказчик обязан принять оцинкованные изделия от перевозчика с соблюдением правил,
предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность
транспорта.
6.4.4. При обнаружении представителем Заказчика, в ходе приемки, недостатков в качестве покрытия
или несоответствия в количестве оцинкованных изделий, отправленных Подрядчиком,
представитель Заказчика приостанавливает приемку, обеспечив сохранность оцинкованных
изделий и целостности упаковки Подрядчика, и незамедлительно вызывает для участия в
дальнейшей приемке и составления двустороннего акта о выявленных недостатках
оцинкованных изделий по качеству или количеству представителя Подрядчика. Уведомление об
обнаруженных
недостатках оцинкованных изделий и вызове Подрядчика передается
Подрядчику телеграммой или факсимильным сообщением.
6.4.5. Представитель
Подрядчика должен прибыть для участия в приемке в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения вызова и уведомления Заказчика об обнаруженных
недостатках оцинкованных изделий.
6.4.6. В случае неявки представителя Подрядчика в срок, предусмотренный п. 6.4.5. настоящего
договора, Заказчик осуществляет приемку с участием представителя торгово-промышленной
палаты с составлением акта о выявленных недостатках по качеству или несоответствия по
количеству. Оригинал названного акта должен быть передан Заказчиком Подрядчику не позднее
10 дней с момента его составления. В случае признания претензии обоснованной Подрядчик за
свой счет устраняет недостатки.
6.5. При отгрузке ж. д. транспортом стороны руководствуются положениями инструкций № № П-6, П7, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 и от 25.04.1966г.
6.4.1.
7. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цена выполняемых работ по оцинкованию определяется в зависимости от объема общей партии,
сложности конфигурации Сырья, массы Сырья и устанавливается по согласованию сторон в
дополнительном соглашении на каждую отдельную партию Сырья.
7.2. Расчеты между Сторонами настоящего договора производятся в порядке безналичного расчета,
перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика или по письменному соглашению
сторон любым иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ. Подрядчик
выставляет Заказчику для предварительной оплаты счет на указанную в заявке (переданную на склад
Подрядчика) партию Сырья. Стоимость оцинкования оплачивается Заказчиком путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам указанным в счете. Перечисление
Заказчиком денежных средств по иным, не согласованным с Подрядчиком реквизитам, в качестве
оплаты не принимается. Оплата считается произведенной после поступления средств на расчетный
Подрядчик______________
Заказчик______________
5
счет Подрядчика. Оплата ж. д. тарифа и дополнительных услуг по отправке Продукции
железнодорожным транспортом производится Заказчиком (Получателем) в форме 100%
предварительной оплаты.
7.3. Расчеты между Подрядчиком и Заказчиком осуществляются в форме 100% предварительной оплаты,
если дополнительным соглашением сторон не установлено иное.
7.4. Подрядчик обязан выставить и отправить в адрес Заказчика оригинал счета-фактуры не позднее
пяти дней со дня приемки выполненных работ.
7.5. В случае выполнения Подрядчиком подготовительных работ, согласованных с Заказчиком,
последний оплачивает стоимость подготовительных работ в соответствии с п.7.1, 7.2, 7.3 настоящего
договора.
7.6. Если Сырье или оцинкованные изделия принимались Подрядчиком на ответственное хранение в
случаях, предусмотренных настоящим договором или дополнительными соглашениями к нему,
Заказчик
обязан оплатить Подрядчику стоимость ответственного хранения по ценам,
согласованным в дополнительном соглашении, в пятидневный срок с момента предъявления ему
требования об оплате (в том числе путем выставления соответствующего счета-фактуры).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате (в том числе, в форме
предоплаты, оплаты после приемки выполненных работ либо по согласованному сторонами графику
платежей и т.п.), Подрядчик вправе предъявить Заказчику требования о выплате неустойки в
следующих размерах:
- за первые 30 дней просрочки в размере 12% годовых от суммы задолженности;
- за просрочку от 30 дней до 90 дней в размере 24% годовых от суммы задолженности;
- в случае, если задолженность по оплате просрочена более чем на 90 дней, в размере 36% от
суммы задолженности.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ последний уплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости просроченного объема работ за каждый день
просрочки.
8.3. Требование об уплате пени должно быть оформлено письменно и подписано уполномоченным
представителем Подрядчика. В случае отсутствия должным образом оформленного требования пени
не начисляются и не выплачиваются.
8.4. Ответственность Подрядчика за не сохранность переданного Заказчиком Сырья не может превышать
согласованной сторонами оценочной стоимости.
8.5. В случае существенного превышения (более чем на 20%) согласованной оценочной стоимости
средней цены на аналогичное Сырье, существующей в месте нахождения Подрядчика, Заказчик
обязан по требованию Подрядчика представить документы, подтверждающие действительную
стоимость переданного Сырья. При этом возмещение ущерба производится Подрядчиком в пределах
подтвержденной Заказчиком стоимости переданного Сырья, либо (при непредставлении Заказчиком
документов, подтверждающих его стоимость) – в пределах средней цены на аналогичное Сырье,
существующей в месте нахождения Подрядчика.
8.6. В случае если у Заказчика имеется претензии по качеству оцинкования, Заказчик направляет
Подрядчику рекламацию в 14 дневный срок, но не позднее 28 дней с момента передычи
оцинкованного Сырья. Несоответствие качества оцинкования ГОСТ 9.307-89 в объеме более чем на
5% от количества оцинкованного сырья, в обязательном порядке подтверждается актом, либо иным
документом Торгово-Промышленной Палаты РФ.
В случае отсутствие акта, либо иного документа ТПП РФ , а равно пропуска срока для приемки и
направления рекламации, Заказчик утрачивает право ссылаться на несоответствие выполнения работ
условиям договора.
Подрядчик обязан рассмотреть рекламацию в течение 10 дней с момента получения.
В случае несоответствия выполнения работ условиям договора Заказчик обязан обеспечить
сохранность оцинкованного Сырья, в том числе и упаковки, в оригинальном состоянии для проведения
осмотра Подрядчиком, в размере не менее 80% оцинкованного Сырья, если иное количество письменно
не согласовано Подрядчиком.
8.7. Разногласия относительно качества оцинкования не могут являться поводом к неоплате товара
Подрядчик______________
Заказчик______________
6
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, забастовки, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой, по месту нахождения стороны является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных
месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления
письменного уведомления другой стороне.
9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств
лишает ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКА права ссылаться на них.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности решаться путем переговоров между сторонами. Сторона, получившая претензию,
обязана дать мотивированный ответ в течение 20 календарных дней с момента её получения.
Претензионный порядок урегулирования споров обязателен.
10.2. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, при невозможности их разрешения в
претензионном порядке передаются на разрешение в Арбитражный суд Рязанской области.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами и действует до момента
выполнения своих обязательств Сторонами. Окончание срока действия договора не влечет
прекращение обязательств Сторон по настоящему договору. В случае если ни одна из сторон не заявит
о намерении расторгнуть настоящий договор в срок не позднее 30 дней до окончания срока действия
настоящего договора, то он автоматически пролонгируется на следующий календарный год.
11.1. Перечень необходимых документов при оформлении заказа:
- Товарная накладная унифицированной формы М-15 с указанием наименования сырья, его
количества, цены за единицу измерения, веса, стоимости на каждый вид без учета НДС
(2 экз.) (допускается в качестве дополнения к указанным накладным товарно-транспортная
накладная по форме № 1-Т);
11.2. Перечень необходимых документов при получении заказа после оцинкования:
- Доверенность на право подписания акта выполненных работ.
- Доверенность на получение материальных ценностей (по форме № М-2).
11.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия по обоюдному
соглашению сторон, оформленному в письменной форме.
11.4. Расторжение договора по инициативе одной из сторон не допускается за исключением случая
систематического нарушения одной из сторон своих обязательств. В этом случае уведомление о
намерении расторгнуть договор в одностороннем порядке с указанием причин расторжения
оформляется в письменной форме и направляется другой стороне не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
дней до даты расторжения.
11.5. Место исполнения настоящего договора: Рязанская область, г. Рязань.
11.6. Все согласованные сторонами приложения, дополнительные соглашения, спецификации к настоящему
договору являются его неотъемлемой частью.
11.7. Документы по настоящему договору, полученные одной стороной от другой посредством
факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, что не освобождает стороны от передачи не
позднее, чем в 10-дневный срок оригиналов таких документов. Риск искажения информации при
передаче посредством факсимильной связи несет сторона, передающая такую информацию.
11.8. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются в соответствии с действующим
гражданским законодательством.
11.9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
Подрядчик______________
Заказчик______________
7
Все поправки и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
изложены в письменной и двусторонней форме и подписаны сторонами.
11.1. Все переговоры, обмен корреспонденциией, а также совершение иных фактических и юридических
действий , связанных с исполнением настоящего контракта, в том числе по рассмотрению
рекламаций, изменению цены и прочих условий договора осуществляются полномочными
представителями сторон, в подтверждение полномочий Сторона обязана назначить уполномоченное
лицо либо выдать соответствующую доверенность на право совершения указанных в настоящем
пункте действий. При отсутствии уполномоченного лица все указанные действия осуществляют
лица, подписавшее настоящий договор.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
12.1 Стороны обязаны в 10-дневный срок сообщать в письменном виде новые реквизиты в случае их
изменения.
Приложения:
1. Приложение №1 - Технические условия на передачу заказчиком металлоконструкций на цинкование
в ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК».
Подрядчик:
ООО «Точинвест цинк»
Место нахождения: 390037, г. Рязань,
ул. Зубковой, 8а
ИНН/КПП 6230075890 /623001001
ОГРН 1116230003834
р/счет 40702810653000005510 в
Рязанском ОСБ №8606, г. Рязань
к/с 30101810500000000614
БИК 046126614
Заказчик:
Исполнительный директор
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
_________________/И.С. Болотов/
______________________ /_______________ /
СОГЛАСОВАНО:
Начальник коммерческого отдела _______________________А.Ю. Чернобавский
Главный бухгалтер
______________________ Е.Е. Разжаловец
Главный инженер
______________________ А.В. Стрижков
Начальник ЦГЦ
______________________ А.С. Веткин
Помощник директора по правовым вопросам _____________А.В. Ананьев
Подрядчик______________
Заказчик______________
8
Приложение № 1
к договору №
от « » июля 2013года
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ЗАКАЗЧИКОМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА
ЦИНКОВАНИЕ В ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
Перед заключением договора (дополнительного соглашения) на выполнение работ по
оцинкованию металлоконструкций в ООО «Точинвест цинк» Заказчик обязан обеспечить Подрядчика
следующими документами:
•
Подетальный чертеж российского производства с габаритными размерами (чертежи
нероссийского производства на согласование не принимаются);
•
Сертификат на металл.
1.
Перед отправкой груза в ООО «Точинвест цинк» внимательно осмотреть сырье на предмет его
соответствия «Требованиям к цинкуемым изделиям» по ГОСТ 9.307-89.
2.
Горячему цинкованию подвергаются конструкции, изготовленные из стали содержащей: не
более 0,3% углерода; кремния < 0,06%, фосфора от 0,12% до 0,25%; горячекатаной; спокойной,
полуспокойной, кипящей.
3.
На поверхности основного металла не допускаются: закатанная окалина, поры, включения,
сварочные шлаки, остатки формовочной массы, графит, средства временной противокоррозионной
защиты, маркировочная краска, металлическая стружка, СОЖ – с силиконовыми маслами, остатки
бумажных ярлыков, заусенцы.
4.
В конструкциях не рекомендуется использовать стали различного химического состава.
5.
Каждая партия стальной продукции должна сопровождаться спецификацией, в которой указан
химический состав стали по ковшовой пробе и копия сертификата качества на металлопрокат с печатью
организации.
6.
Конструкция не должна превышать размеров 12500мм – длина; 1600мм – ширина; 2800мм –
высота.
7.
В чертежах обязательно указывать массу деталей и узлов, max масса одной детали не может
превышать 5 т.
8.
Полые изделия и изделия сложной формы подвергают пробному цинкованию.
9.
В конструкциях не должно быть карманов, закрытых полостей и воздушных мешков, все
полости должны быть доступны для расплавленного цинка и газов разложения флюса.
10.
Чертежи конструкций, в том числе сварных узлов, должны быть согласованы с заводом с
предоставлением сертификата на металл, используемый при изготовлении металлоконструкций.
11.
Расположение, размеры и целесообразность технологических отверстий должны быть
согласованы и утверждены специалистами ООО «Точинвест цинк» до заключения сторонами договора
(дополнительного соглашения).
12.
Диаметр технологического отверстия должен быть не менее 10мм.
13.
Расстояние между параллельными поверхностями конструкции не менее 3 – 4 мм.
14.
Радиус гибки не менее трех толщин материала.
15.
Сварку элементов конструкции следует производить встык либо двухсторонними швами, либо
односторонним швом с подваркой.
16.
Сварные швы нахлесточных соединений должны быть закрыты по контору.
17.
Сварные швы должны быть равномерными, плотными и сплошными по всей длине (желательно
сварка в среде СО2).
18.
Не допускаются поры, свищи, трещины, шлаковые включения, наплавные сопряжения сварных
швов. Зачистка швов обязательна, желательна пескоструйная обработка поверхности (производится
Заказчиком).
19.
Не допускаются острые кромки и углы, заусенцы. Острые кромки притупить не менее 0,3 мм.
20.
Резьбовые соединения после цинкования подлежат калибровке Заказчиком. В зоне резьбы
толщина покрытия не регламентируется.
Подрядчик______________
Заказчик______________
9
21.
Толщина покрытия изделия по согласованию с Заказчиком в зависимости от марки стали,
толщины и профиля материала от 40 до 200 мкм.
22.
Качество деталей должно подтверждаться сертификатом качества завода – изготовителя.
23.
Металлоконструкции поставлять пакетами по маркам и профилю, снабженными биркой. На
бирке обязательно должна быть указана марка стали.
24.
Всё поставляемое на цинкование сырье должно быть увязано по грузовым местам или упаковано
в тару, обеспечивающую его механизированную разгрузку, снабжено бирками с номером договора и
обозначением Заказчика, наименованием и количеством отгруженных марок. К сырью должны быть
приложены сертификат и накладная, в которой в обязательном порядке указывается: номер договора,
наименование отгруженных изделий, их количество штук, общий вес, стоимость одной тонны изделий.
При соблюдении данных требований Подрядчик гарантирует нанесение покрытия методом горячего
цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307 – 89.
Подрядчик:
______________/И.С.Болотов/
Подрядчик______________
Заказчик:
_________________/ _____________ /
Заказчик______________