Проект договора - Газпромнефть

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г. Новосибирск
«_____» ____________ 20____ г.
Открытое акционерное общество «Газпромнефть-Новосибирск», в лице
___________________________________________________, действующего на основании
_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и,
_________________________в
лице
___________________________________,
действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик, в соответствии с условиями настоящего Договора, обязуется выполнить
Работы по Временному Ребрендингу следующих Объектов (Автозаправочных
станций), принадлежащих ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»:
АЗС №_____, расположенной по адресу: __________________________________________;
АЗС №_____, расположенной по адресу: __________________________________________;
в соответствии с Ведомостью объемов работ Заказчика (Приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат
выполненных работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик, в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены выполнит
из собственного материала (оборудования), и (или) материала (оборудования) Заказчика
все Работы в объемах, определенных Ведомостью объемов работ Заказчика (Приложение
№1) .
1.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к
Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия.
1.4. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством
Российской Федерации, иными нормативными актами, а также настоящим договором.
1.5. Подрядчик действует на основании Свидетельства о допуске к работам по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства
№
________________________________
2. Договорная цена.
2.1. Договорная цена Работ, подлежащая оплате Подрядчику, определяется «Протоколом
согласования договорной цены» (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора, и составляет _____________ рублей (________________________
рублей _____ коп), в том числе НДС 18%, в сумме
____________ рублей
(_________________________ рублей _____ коп.).
2.2. Договорная цена сформирована на основании «Расчета договорной цены»
(Приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Договорная цена представлена «Структурой договорной цены» (Приложение №4),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Договорная цена является
твердой (неизменной на весь период производства работ), в нее включены все расходы и
затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.
2.4. Формирование «Расчета договорной цены» - (Приложение №3) и «Структуры
договорной цены» - (Приложение №4) произведено на основании Локальных сметных
расчетов:
- Локальный сметный расчет № ___ - «На временный ребрендинг АЗС №____ ОАО
"Газпромнефть-Новосибирск",
расположенной
по
адресу:
______________________________ - (Приложение 6);
- Локальный сметный расчет № ___ - «На временный ребрендинг АЗС №____ ОАО
"Газпромнефть-Новосибирск",
расположенной
по
адресу:
______________________________
(Приложение №7);
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. В Договорную цену не входит цена Материалов и Оборудования поставки Заказчика,
указанных в Приложении № 5 к настоящему Договору.
3. Порядок и условия платежей.
3.1. Заказчик перечисляет в срок до ________________ авансовый платеж ____% от
договорной
цены
в
размере
_________________
рублей
(_______________________________ рублей _____ коп.), в том числе НДС 18%
________________ рублей (________________________________ рублей _____ коп.).
Вышеуказанная сумма авансового платежа включает в себя авансовые платежи по каждому
из Объектов в следующем размере :
- АЗС №____ - ________________ рублей, в том числе НДС 18% - ________________
рублей;
- АЗС №____ - ________________ рублей, в том числе НДС 18% - ________________
рублей.
3.2.
Оставшуюся
сумму
в
размере
________________
рублей
(___________________________ рублей ____ коп.), в том числе НДС 18% - ____________
рублей (________________________ рублей ____ коп.) Заказчик оплачивает по этапам.
Этапом выполненных работ считаются законченные работы по Временному ребрендингу
каждой АЗС. Заказчик перечисляет в течении 30 (тридцати) банковских дней с момента
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия у Заказчика
претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ. Зачет аванса производится в
размере, указанном в пункте 3.1. Договора, при оплате выполненных работ по каждому
Объекту.
3.3. Заказчик производит оплату работ путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
3.4. Датой оплаты выполненных работ Стороны договорились считать дату списания
денежных средств со счета Заказчика.
4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Сроки выполнения Работ:
- начало Работ: «
»
20
года;
- окончание Работ: « »
20
года.
4.2. Сроки выполнения работ подтверждаются Графиком производства работ (Приложение
№8), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Любое изменение сроков выполнения Работ оформляются путем подписания
Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.
5. Приемка выполненных Работ
5.1. Заказчик, в соответствии с Графиком производства работ (приложение №8), обязуется в
течение 3-х рабочих дней по завершению соответствующих Этапов работ с участием
Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, подписав с Подрядчиком
«Акт о приемке выполненных работ» по форме КС-2 и «Справку о стоимости выполненных
работ и затрат» КС-3 при отсутствии претензий к качеству выполненных Работ. Наличие
(отсутствие) претензий Заказчика к качеству работ Подрядчика подтверждается
подписанным Сторонами Актом произвольной формы. При обнаружении недостатков или
отступлений от условий Договора, Заказчик обязан отразить их в Акте приемки выполненных
работ КС-2 и в течение 3 рабочих дней заявить об этом Подрядчику. При выявлении после
приемки результата выполненных Подрядчиком работ отступлений от условий Договора
или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки
(скрытые недостатки), Заказчик обязан известить об этом в письменной форме Подрядчика
в течении 5-ти рабочих дней по их обнаружении. При этом, Заказчик по своему выбору
вправе потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков работы в
разумный срок, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.
5.2. Фактическая стоимость материалов, конструкций, оборудования поставки Заказчика
подтверждаются приложениями к акту КС-2:
- в случае использования материалов (конструкций) поставки Заказчика – копий Накладных
на отпуск материалов на сторону Формы М-15, утвержденных постановлением Госкомстата
России от 30.10.97 №71а;
- в случае использования при монтаже оборудования поставки Заказчика - копий Актов
передачи оборудования Заказчика в монтаж по Форме ОС-15, утвержденных
постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7.
5.3. Фактическая стоимость смонтированного оборудования и использованных Подрядчиком
материалов, изделий, конструкций, поставки Заказчика (справочно), как неподлежащие
оплате Подрядчику, приводится в справке о стоимости выполненных работ и услуг формы
КС-3.
6. Обязанности Сторон.
6.1.
Обязанности Подрядчика:
6.1.1. Выполнить работы в срок, установленный настоящим договором, качественно и
передать результат выполненных работ Заказчику в течение 3-х рабочих дней по истечению
конечного срока выполнения работ по Акту выполненных работ формы КС-2.
6.1.2. Выполнить работы в соответствии с техническими нормами и правилами, в
соответствии с условиями Ведомости объемов работ Заказчика (Приложение №1),
6.1.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество использованных им
при выполнении работ материалов и оборудования.
6.1.4. Исправлять за свой счет дефекты и недостатки, допущенные в ходе выполнения работ
по настоящему Договору. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания
Заказчиком Акта об отсутствии претензий.
6.1.5. В течение суток уведомить Заказчика о приостановке работ по любой причине и о
возможности наступления события, препятствующему нормальному выполнению работ.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, не противоречащие
условиям настоящего договора.
6.1.6. В счет Договорной цены своими силами и средствами обеспечивает сооружение и/или
аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ, размещения
персонала Подрядчика, по нормам , предусмотренным законодательством РФ и в
соответствии с требованиями Заказчика.
6.1.7. Несет ответственность за соблюдение всех необходимых мер противопожарной,
радиационной безопасностей, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны
окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в
РФ законодательствами, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течении всего
Срока Договора.
6.1.8. Оформить счет/фактуру в соответствии с требованиями законодательства о налогах и
сборах.
6.1.7. Оформить и передать исполнительную документацию по завершенным объемам
работ, согласно Ведомости объемов работ Заказчика (Приложение №1), в соответствии с
техническими нормами и правилами и действующим Законодательством.
6.2.
Обязанности Заказчика:
6.2.1. Принять выполненные Подрядчиком работы по акту выполненных работ в течение
трех дней.
6.2.2. Произвести оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями раздела 4
настоящего Договора.
6.2.3. Обеспечить допуск работников Подрядчика на Объект для выполнения работ по
настоящему договору.
6.3. Стороны устанавливают требования в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты при проведении работ Подрядчиком и
субподрядными организациями на Объекте Заказчика, которые определены в Приложении
№ 9 к настоящему договору - «Соглашении в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты» к договору, являющемся его
неотъемлемой частью.
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта работ и материалов несет
Подрядчик. Работы, выполненные с дефектами, не оплачиваются до устранения дефектов.
7.3. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой
силы,
возникших
после
заключения
настоящего
договора.
Обстоятельствами непреодолимой силы стороны договорились считать: наводнение,
землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные действия, акты или действия
властей, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли обеих сторон и существенно
влияющие на выполнение сторонами своих обязательств по договору.
7.4. За нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 3.1. настоящего договора, Заказчик
уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за
каждый банковский день просрочки платежа до фактического исполнения финансовых
обязательств.
7.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по
настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за
каждый календарный день от суммы неисполнения либо ненадлежащего исполнения работ
по настоящему договору до фактического исполнения обязательств.
7.6. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации, имеющие необходимые
лицензии, для выполнения работ по настоящему Договору. Всю ответственность за
качественное и своевременное выполнение работ перед Заказчиком несет Подрядчик вне
зависимости от наличия привлеченных им субподрядных организаций.
8. Прочие условия Договора
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
8.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, стороны разрешают
путем переговоров.
8.3. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в пятнадцатидневный срок с
момента ее получения. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении
претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Новосибирской области.
8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
9. Приложения к Договору
9.1. Приложение №1- Ведомость объемов работ
9.2. Приложение №2- Протокол согласования договорной цены
9.3. Приложение №3- Расчет договорной цены
9.4. Приложение №4- Структура договорной цены
9.5. Приложение №5 – Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
9.6. Приложение №6 – Локальный сметный расчет № ___
9.7. Приложение №7 – Локальный сметный расчет № ___
9.8. Приложение №8 – График производства работ
9.9.Приложение№9–
Соглашение
в
области
промышленной,
экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
"ЗАКАЗЧИК"
Наименование организации: Открытое акционерное общество «ГазпромнефтьНовосибирск»
Адрес местонахождения: г.Новосибирск, ул. Горького, 80
Почтовый адрес и фактический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Горького, 80
Тел. 2 23-16-55
Факс 2-23-16-55
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810900290002363 в филиале ГПБ (ОАО) в г.Новосибирске
К/с № 30101804000000000783 в РКЦ при ГУ ЦБ РФ по НСО
БИК 045004783, ИНН 5406013779 , КПП 540601001 (546050001 - для счетов-фактур)
"ПОДРЯДЧИК"
Наименование организации: ____________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
Банковские реквизиты:
р/с № ____________________ в __________________________________________
К/с __________________________________________________________________
БИК ______________ ИНН ___________ КПП ____________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От ЗАКАЗЧИКА:
______________________________________________( ___________)
От ПОДРЯДЧИКА:
_______________________________________________( ___________)
Приложение № 9 к
Договору №________ от_____________20_______г.
Соглашение
в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты
г. Новосибирск
Дата подписания «____ » _________ 20________ г.
Открытое
акционерное
общество
« Газпромнефть-Новосибирск»,
в
лице
___________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________,
в
лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________, именуемое в дальнейшем “ПОДРЯДЧИК”, с
другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор
Строительного подряда (далее Договор) о нижеследующем:
1. В ходе выполнения работ по Договору Подрядчик обязуется :
1.1 Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации,
включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных
ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные
законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе
внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика;
1.2. Представить Заказчику приказ «О направлении комплексной бригады для выполнения
строительных, ремонтных (демонтажных и монтажных) работ на объекте Заказчика». В приказе
должно быть отражено:
 количество работников, членов комплексной бригады, направляемых для выполнения
подрядных работ, их должность, фамилия и отчество;
 сроки проведения повторного инструктажа, проверки знаний по охране труда, пожарной
безопасности и правилам ТЭ, дата проведения, № протокола проверки знаний, №
удостоверений по охране труда относительно каждого члена комплексной бригады;
 сроки проведения медицинских осмотров (первичных, периодических);
 к каким видам строительно-монтажных работ на «строительной площадке» и к работам
повышенной опасности (огневые, газоопасные, ремонтные, высотные, земляные), в
соответствии с занимаемой должностью, допускаются члены комплексной бригады, с
указанием конкретных лиц;
 старший комплексной бригады;
 лица, ответственные за подрядные работы;
 ответственный за
строительно-монтажные работы
на строительной площадке
Заказчика;
 ответственный за руководство строительно-монтажными работами и
работами
повышенной опасности (огневые, газоопасные, ремонтные, высотные, земляные), а так
же по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и строительных
норм и правил при производстве строительно-монтажных работ.
1.3. Разрабатывать проект производства работ (далее по тексту – ППР) и сетевой
(линейный) график выполнения наиболее сложных и трудоемких
видов работ.
Непосредственный руководитель работ от Подрядчика обязан ознакомить с проектом
производства работ всех исполнителей под роспись в ППР и
Журнале специального
инструктажа Подрядчика.
1.4. Перед началом выполнения подрядных работ на территории Заказчика Подрядчик и
Заказчик обязаны оформить акт-допуск по форме Приложения А (прилагается к настоящему
Соглашению);
Акт - допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у лица,
ответственного за безопасное производство работ на объекте Заказчика, другой - у лица,
ответственного за безопасное производство работ Подрядчика.
Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом - допуском,
несут уполномоченные лица Заказчика и Подрядчика.
Перед началом работ, учитывая их специфику, представитель Подрядчика совместно
с представителем Заказчика определяет работы, на которые необходимо выдавать наряд –
допуск.
1.5. Обеспечить соблюдение следующих требований, действующих у Заказчика
регламентов, стандартов и инструкций, а также внутренней политики Заказчика:
1.5.1 В области информирования о происшествиях, текущих показателях и
проведении расследования:
1.5.1.1 Оперативно сообщать о несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожнотранспортных происшествиях и других происшествиях произошедших на территории
выполнения работ Заказчика, в соответствии с действующими у Заказчика, регламентами,
стандартом и инструкциями. Заказчик обязан информировать Подрядчика обо всех изменениях,
вносимых в стандарты и инструкции в течение 10 рабочих дней от даты утверждения Заказчиком
соответствующих изменений.
1.5.1.2 Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять
информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения:
 об авариях, разливах и иных незапланированных событиях, которые привели или могут
привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть
сообщено компетентным государственным органам;
 о всех случаях производственного травматизма;
 о всех дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выполнением настоящего
договора;
 сведения о выданных, контролирующими органами, предписаниях на устранение
выявленных нарушениях или предписаниях на приостановке деятельности, а также о
возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;
 любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным
государственным органам;
 справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в
области производственного и производственно-экологического контроля;
 о результатах проведённых расследований происшествий;
 справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий
по устранению причин происшествий;
1.5.1.3. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого
напрямую или косвенно связано с деятельностью Подрядчика и проведение которого
инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.
1.5.1.4. При расследовании
несчастного случая,
происшедшего с
работником
Подрядчика на территории выполнения работ Заказчика, в состав комиссии,
образованной
Подрядчиком, включать и привлекать (по согласованию) представителя Заказчика.
1.5.2. В области транспортной безопасности:
1.5.2.1 Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и
опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:
 Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;
 В зимний период - передними и задними зимними шинами;
 Электронным устройством контроля действий водителя.
1.5.2.2.Подрядчик должен обеспечить:
 Обучение по охране труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения,
и достаточную квалификацию водителей;
 Проведение регулярных ТО транспортных средств;
 Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.
 Проведение инструктажей по безопасности дорожного движения
 Контроль выезда на линию исправного транспорта (не допускать случаев выезда
неисправного транспорта).
1.5.2.3. Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять
информацию о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с выполнением
настоящего договора.
1.5.3 В области обеспечения и применения Средств индивидуальной защиты (СИЗ):
1.5.3.1 Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами
индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых
помещений на месте производства работ:
 Спецодеждой;
 Защитной обувью с металлическим или композитным подноском;
 Каской;
 Средствами защиты глаз, лица и рук (перчатки).
1.5.3.2 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен
соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь, следующим:
 Лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
 Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных
работ;
 Средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;
 Средства защиты от падения с высоты;
 Средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках.
1.5.4 В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты
Заказчика:
1.5.4.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на
объекты Заказчика должен:

получить вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности от
специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для
этого лица;

получить первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности от
должностного лица,
отвечающего за
охрану труда и пожарную безопасность на
территории участке (объекте) выполнения работ Заказчика.
1.5.4.2 На месте проведения работ персонал Подрядчика должен
иметь при себе
удостоверения (личные карточки) с отметками, подтверждающими факт соответствующего
обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ.
1.5.4.3 Подрядчик должен иметь и предъявить по первому требованию уполномоченного
представителя Заказчика Графики проведения обучения и аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ,
проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика.
1.5.5 В области экологической безопасности:
1.5.5.1 Подрядчик несет ответственность за соблюдение и нарушение экологических
требований.
1.5.5.2
Подрядчик является собственником отходов производства и потребления,
образующихся от использования собственного сырья и материалов в результате его
деятельности при выполнении работ, являющихся предметом Договора.
1.5.5.3
Подрядчик в процессе проведения строительных работ обеспечивает
систематическую уборку Объекта от строительного мусора собственными силами и
средствами в счет Договорной цены.
1.5.5.4 По завершении Работ, до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны
Заказчика, Подрядчик вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки
материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений,
производит вывоз образованного от этих работ отходов и оставляет после себя Объект и
площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным
нормам.
1.5.5.5 Подрядчик обязан самостоятельно:

оформить в Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты, лимиты на размещение отходов.

производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов,
сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности
по Объекту строительства.
1.5.6 Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ:
1.5.6.1 Подрядчик обязан:
 Не
допускать к работе (отстранять от
работы) персонал в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
 Не допускать пронос и нахождение на месте производства работ и в местах
проживания персонала алкоголя, наркотическое или токсических веществ, за
исключением веществ, необходимых для осуществления производственной
деятельности.
1.5.6.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
1.5.6.3 Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные
вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускаются к месту проведения
работ .
1.5.6.4 Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя,
наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из нижеприведённых
способов:
 медицинским осмотром или освидетельствованием;
 акт, составленный представителями Заказчика и Подрядчика;
 письменное объяснение персонала Подрядчика
1.5.7 В области производственного контроля:
1.5.7.1
Подрядчик обязан организовать контроль на территории выполнения работ
Заказчика за соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности в рабочее и
нерабочее время.
1.5.7.2 Для
осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и
предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ , Подрядчик должен
обеспечить беспрепятственное посещение, уполномоченными представителями Заказчика, мест
производства работ.
1.5.7.3 В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику
соответствующий акт с указанием рекомендованных сроком устранения нарушений.
1.5.7.4 В случае, если Подрядчик, в силу каких-либо причин, не может устранить нарушения
в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению
нарушений с указанием согласованных сроков. Заказчик имеет право приостановить
выполнение работ в случае, если Подрядчиком
не будут устранены соответствующие
нарушения в согласованные сроки.
1.6. В случае привлечения Подрядчиком, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в
заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением, и
осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан
предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у
Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные при выполнении работ
им, либо привлечёнными им третьими лицами, нарушения трудового законодательства,
природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства
в
области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных
производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению
причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за
вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все
причиненные этим убытки.
3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования,
за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения
обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в
случае
нарушения
ими
правил
промышленной
безопасности,
охраны
труда,
электробезопасности или промышленной санитарии. В случае выявления Заказчиком факта
допуска Подрядчиком или третьим лицом, привлеченным Подрядчиком, к выполнению работ по
настоящему Договору персонала, не прошедшего необходимую аттестацию (обучение), Заказчик
имеет право отстранить данных работников от выполнения работ вплоть до предъявления
соответствующих документов, подтверждающих наличие соответствующего аттестата
(прохождение обучения) или до замены указанных работников.
5. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего
Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения договора.
6. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего Договора.
7.
Условия настоящего
Соглашения в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты к договору строительного подряда
№___________ от ___________________2012г. распространяются и на работы, выполняемые
Подрядчиком в течение Гарантийного периода.
ПОДПИСИ СТОРОН :
ОТ ЗАКАЗЧИКА
ОТ ПОДРЯДЧИКА
______________________ /_____________/
______________________/_______________/
Приложение А к
Соглашению в области промышленной,
экологической безопасности, охраны труда
и гражданской защиты
АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ
на территории (организации)
Гор. ________________________
" __" __________________20____ г.
__________________________________________________________________________
Наименование организации – Заказчика (действующего предприятия или
строящегося объекта
Мы, нижеподписавшиеся :
Представитель Заказчика _________________________________________________,
( Ф.И.О., должность)
Представитель Подрядчика _________________________________________________
(Ф.И.О., должность )
составили настоящий акт о нижеследующем.
Заказчик предоставляет участок (АЗС, территорию), ограниченный координатами
__________________________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем_________________________________________________________
(наименование работ)
Бригадой в составе _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ф.И.О., членов бригады
Под руководством технического руководителя Подрядчика __________________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя работ)
на следующий срок:
начало " __" ______________,
окончание "__" __________________
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность производства работ.
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнитель
Представитель Заказчика
____________________
(подпись)
Представитель Подрядчика
_____________________
(подпись)