к Договору поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Сочи
______________ 2012 г.
Открытое акционерное общество "Центр "Омега", в лице Генерального директора
Абулгафарова Виктора Шевкетовича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, ________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить и передать в
собственность Покупателю Товар в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации
(в дальнейшем "Спецификация") согласно приложению № 1 к настоящему Договору (в
дальнейшем "Товар"), а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него денежную
сумму, указанную в Спецификации, в сроки определенные настоящим Договором.
1.2. Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма сделки определяются в
соответствии со Спецификацией согласно приложению № 1 к настоящему Договору.
Согласованные и подписанные Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ЦЕНА И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Цена Товара, указанная в Спецификации, включает в себя стоимость Товара, упаковки,
доставки, установки и пусконаладки, затрат по оформлению необходимой документации, а также
право на использование Товара.
2.2. Общая стоимость Товара по Договору составляет сумму цен Товаров, поставляемых по
согласованной и подписанной Спецификации.
2.3. Договором допускается изменение цены и сроков поставки Товара, поставляемого
Поставщиком, только по обоюдному согласованию Сторон, оформленному дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
2.4. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока
действия Договора не допускается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить доставку Товара, указанного в Спецификации (приложение № 1 к
Договору), в том числе паспортов, технические инструкции, иную документацию к Товару, за свой
счет и своими средствами, по адресу, указанному в пункте 4.1 Договора.
3.1.2. Осуществить установку и пусконаладку Товара.
3.1.3. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим
Договором ассортименте по акту приема-передачи в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего
Договора.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить Товар в срок, установленный Договором.
3.2.2. Принять Товар и осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и
ассортименту, подписать соответствующие документы (акт приема-передачи, накладную).
3.2.3. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках поставленного Товара в
срок не позднее 10 дней.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания
Сторонами настоящего Договора при условии оплаты авансового платежа Покупателем согласно
пункту 6.1 настоящего Договора,
по адресу: г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская
низменность, штаб строительства олимпийского объекта «Комплекс зданий и сооружений «Малый
Ахун»…».
4.2. Право собственности на Товар и документацию и программное обеспечение, указанное в
подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Договора, переходит от Поставщика к Покупателю в
момент его фактической передачи, согласно акту приема-передачи.
5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, предназначенный для поставки Покупателю,
полностью соответствует технической документации на Товар.
5.2. Претензии к внешним дефектам Товара принимаются Поставщиком до момента
передачи Товара и подписания накладной и акта приема-передачи Товара представителем
Покупателя. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков Товара, Стороны
руководствуются положениями, указанными в пунктах 8.1 - 8.3 настоящего Договора.
5.3. Поставщик не несет ответственности за проблемы или убытки, которые могут
возникнуть у Покупателя в результате использования Товара с нарушением требований
технической документации и/или инструкций Поставщика.
5.4. Поставщик передает товар Покупателю с гарантией производителя товара. Условия
гарантии и гарантийный срок указываются производителем в гарантийном талоне, который
прилагается Поставщиком к товару.
5.5. Все гарантийные обязательства по поставленным товарам осуществляются в специально
указанных Производителем уполномоченных сервисных центрах, а при отсутствии таковых в
сервисном центре Поставщика.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
6.1. Покупатель оплачивает авансовый платеж в размере 70 % от стоимости Товара,
указанной в Спецификации, в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящего Договора.
Оставшаяся сумма (30% от стоимости Товара, указанной в Спецификации) подлежит оплате
Покупателем в течение 5 рабочих дней с момента фактической передачи Товара и подписания
Сторонами акта приема-передачи Товара, накладной Торг-12 и счет-фактуры.
6.2. Оплата стоимости Товара по Спецификации производится Покупателем путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного
счета.
6.3. Моментом исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается
дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
7. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон,
которые препятствуют полному или частичному выполнению любой Стороной их обязательств по
настоящему Договору (военные действия, наводнение, пожары, засухи, ледовая обстановка,
аварии, запрещение импорта-экспорта, и др.), Стороны освобождаются от ответственности за
невыполнение обязательств по настоящему Договору.
7.2. Та Сторона, для которой выполнение взятых на себя обязательств по настоящему
Договору стало невозможным, должна не позднее чем через 10 дней уведомить в письменной
форме другую Сторону о начале или прекращении тех обстоятельств, которые препятствуют
выполнению этих обязательств.
7.3. Свидетельство, выданное соответствующим органом управления, будет являться
достаточным подтверждением действия таких обстоятельств. Если они продлятся свыше 40 дней,
то каждая Сторона будет иметь право расторгнуть настоящий Договор.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае поставки некомплектного Товара, Товара ненадлежащего качества, а также
поставки Товара, не соответствующего условиям Договора, в том числе в случае обнаружения
скрытых недостатков Товара Поставщик обязан без промедления (в случае отсутствия на складе
необходимого Товара – не позднее 7 рабочих дней с момента предоставления письменной
претензии Покупателя) со дня получения претензии от Покупателя за свой счет заменить
некачественный Товар или доукомплектовать/допоставить недостающее количество Товара.
8.2. Претензии по количеству и качеству поставляемого Товара предъявляются
Покупателем в адрес Поставщика письменно.
8.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 4.1
настоящего Договора, Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от
стоимости Товара, предусмотренной в приложении № 1 к Договору (Спецификация) за каждый
день просрочки.
8.4. В случае нарушения срока допоставки и/или доукомплектования Товара Поставщик
обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного
/недоукомплектованного Товара, а в случае нарушения срока замены Товара ненадлежащего
качества на Товар надлежащего качества (пункт 8.1 Договора) – 0,1 % от стоимости Товара
согласно Спецификации к Договору, за каждый день просрочки.
8.5. В случае возникновения разногласий по условиям поставки, условиям допоставки,
доукомплектации, замены Товара ненадлежащего качества Стороны руководствуются статьями
511, 518, 519, 520 ГК РФ.
8.6. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Любые разногласия и споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора
между Покупателем и Поставщиком, решаются путем переговоров.
9.2. Все споры при исполнении, расторжении настоящего Договора рассматриваются в
Арбитражном суде Краснодарского края.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
10.2. При изменении наименования, реорганизации, изменении форм собственности одной из
Сторон, она не имеет право на расторжение данного Договора. В этом случае права и обязанности
Стороны по настоящему Договору переходят к организации - преемнику прав данной Стороны.
10.3. Сторона не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и
подписываются уполномоченными представителями Сторон. Договор и приложения к нему,
переданные по факсу, действительны при условии подтверждения оригиналами.
10.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, один - для Поставщика, другой для
Покупателя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
ОАО «Центр «Омега»
ИНН 2309102040/КПП230901001
350063, РФ, г. Краснодар, ул. Кирова, д. 3
р/с № 40702810700000006853
Филиал «Южный» ОАО «Уралсиб»
г. Краснодар
к/с № 30101810400000000700
БИК 040349700
ОКПО 65850554
Генеральный директор
Генеральный директор
_________________/В.Ш. Абулгафаров/
М.П.
_________________/_________________/
М.П.
Приложение № 1
к договору поставки от ___________2012 года №
Спецификация
к Договору поставки № ____________ от ___________а 2012 г.
п/п
1
2
3
Наименование Товара
Установочный комплект: WIN Pro 7 SP1 32-bit
Russian CIS and Georgia 1 pk DSP OEI DVD
Право на использование программного продукта:
WIN Pro 7 SP1 32-bit Russian CIS and Georgia 1 pk
DSP OEI DVD
Программный продукт: Office Home and Business
2010 Russian for Russia ONLY PC Att Key PKC
Кол-во
Цена
Сумма
31
274,00
8 494,00
31
4 618,00
143 158,00
31
6 599,00
204 569,00
Итого: 356 221,00 руб.
В том числе НДС: 32 501,13 руб.
всего 3 наименования на сумму 356 221 рублей 00 копеек
триста пятьдесят шесть тысяч двести двадцать один рубль
Покупатель
ОАО «Центр «Омега»
Поставщик
__________________/В.Ш. Абулгафаров/
М.П.
__________________/__________/
М.П.