ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____
на переработку сырья
М.О. г.Пушкино
"____"______________ 201___ г.
__________________________________________________,
именуемое
далее
Заказчик,
в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
______________,
и
__________________________________________________, именуемое далее Подрядчик, в лице
____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемые вместе
по тексту настоящего Договора "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика
указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работ (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в размере и на условиях, указанных в
настоящем договоре.
1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, - переработка кедрового ореха на линии для шелушения
кедровых орехов по технологии Подрядчика.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве
указанных в акте приема-передачи сырья. Для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик
передает Подрядчику тару в необходимом количестве, либо, по согласованию сторон, готовая продукция
упаковывается в стандартную тару Подрядчика. Передача Заказчиком Подрядчику сырья и тары для
упаковки результата работ осуществляется по акту.
1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовую продукцию) принадлежит Заказчику (за
исключением случаев, указанных в п. 6.4. договора).
1.5. Срок действия настоящего договора: с "___"______________ 201___ г. по "___"_____________
201___ г.
1.6. Качество передаваемого Заказчиком сырья должно соответствовать следующим требованиям:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
1.7. Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью Подрядчика.
1.8. Сертификаты соответствия и иную документацию на готовый результат переработки оформляет
Заказчик на основании данных, предоставленных Подрядчиком.
1.9. Для переработки сырья Подрядчик использует свое (либо арендованное) оборудование, энергию,
расходные материалы.
1.10. Сырье и упаковочная тара доставляется Подрядчику по адресу: 141206, Московская область,
г.Пушкино, ул. Заводская, дом 9, объект 1.
2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет __________________
(___________________________________________) рублей за 1 (Один) килограмм готовой продукции, в
том числе НДС - ___%. Цена работ по настоящему договору может быть изменена путем подписания
сторонами дополнительного соглашения к договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем и принятом
к исполнению сроки и качестве. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым
требованиям к такой продукции.
3.1.2. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать требованиям технических
условий.
3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ.
3.1.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы либо не приступать к выполнению работ при обнаружении:
а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания
либо создают невозможность его завершения в срок.
1
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика
об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от
настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставлять сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.
Качество сырья должно соответствовать ГОСТу и действующим техническим условиям Подрядчика.
3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за
действия субподрядчика перед Заказчиком.
3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей
по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в
установленный срок.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания.
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ
4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика
фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работ - немедленно заявить об
этом Подрядчику. Передача готовой продукции от Подрядчика Заказчику осуществляется по акту и
накладной.
4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий
акт.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 3-х календарных дней со
дня их обнаружения.
4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их
причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет
сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами обе стороны поровну.
5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика либо по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически
понесенные им расходы.
5.2. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой
силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и
другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных
обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти
обстоятельства будут длиться более 90 (Девяносто) календарных дней, каждая из сторон будет иметь право
отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с
отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками,
которые делают результат работ непригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.3. При необоснованном отказе от приемки результата работ, Заказчик возмещает Подрядчику
понесенные им убытки в полном объеме.
6.4. В случае просрочки платежей указанных в пункте 2.2. настоящего договора Заказчик уплачивает
Подрядчику пеню в размере 0,3 % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. Кроме
того, при нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе без
2
применения к нему каких-либо мер ответственности удерживать готовую продукцию до даты погашения
Заказчиком задолженности. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ на срок более 90
(Девяносто) календарных дней, Подрядчик вправе по своему усмотрению распорядиться готовой
продукцией в количестве равном стоимости долга Заказчика по ее оплате.
6.5. Предъявление требований об уплате штрафов и пени, предусмотренных настоящим Договором,
является правом, но не обязанностью Сторон. Все требования об уплате штрафов и пени должны быть
предъявлены в письменном виде. В случае отсутствия надлежащим образом оформленного требования,
пени и штрафы не начисляются и не уплачиваются. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать)
календарных дней с даты ее получения.
7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья и упаковочной тары до момента их передачи
Подрядчику несет Заказчик.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ и
упаковочной тары до момента передачи готовой продукции Заказчику несет Подрядчик. Моментом
передачи результата работ Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор считается ежегодно продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания
срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении либо о заключении нового
договора. Количество таких пролонгаций не ограничено
8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.
8.3. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ или настоящим договором.
8.4. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки работ, Заказчик вправе
требовать передачи ему результата незавершенных работ.
8.5. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с
ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.
Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для какихлибо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства РФ.
10.2. При отказе удовлетворить претензию или уклонении ответа на нее споры сторон подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: _______________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________
Р/сч № ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________
ИНН _____________________ , КПП __________________________
3
Заказчик: _______________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________
Р/сч № ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________
ИНН _____________________ , КПП __________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Подрядчик:
______________ /______________/
_______________ /______________/
М.П.
М.П.
4