ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №______

Приложение №3 к приказу от 19.12.12 №161-ЭТ
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №_______
г.Н.Новгород
«___»___________2012 года
ГП НО «Нижегородская областная фармация», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________
действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
1.2.
Поставщик обязуется поставить бумагу для офисной техники (далее - Товар) по
наименованию, в количестве, ассортименте и по цене, указанной в Приложении к Договору
по адресу: 603001, г.Н.Новгород, ул.Геологов, 6, а Заказчик принять и оплатить его.
Не заказанный Заказчиком Товар не оплачивается Заказчиком.
2.ПЕРЕДАЧА ТОВАРА. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Стоимость поставляемого Товара устанавливается в рублях РФ и составляет ____________
(________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18% ____________ (_____________
руб._____ коп.)
Оплата поставленного Товара производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с
даты доставки Товара Поставщиком Заказчику на основании товарно-транспортной
накладной, подписанной обеими Сторонами, счета и счета – фактуры путем
перечисления безналичных денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика,
указанный в настоящем Договоре.
Датой доставки считается дата передачи Товара Поставщиком Заказчику и подписание
представителями обеих Сторон товарно-транспортной накладной.
В стоимость товара включена стоимость упаковки, транспортировки до места, указанного в
п.1.1, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего
Договора.
Заказчик имеет право изменить количество Продукции или отменить поданную заявку,
уведомив Поставщика в однодневный срок до момента отгрузки.
По соглашению сторон цена договора может быть изменена
Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ (ПОСТАВКИ) И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Поставщик гарантирует поставку товара только надлежащего качества и соответствие
качества поставляемого им Товара действующим стандартам и требованиям ГОСТ для
данной группы Товаров.
При заключении Договора Стороны определяют своих Представителей, уполномоченных
принимать Товар, а также подписывать документы и совершать иные действия, связанные с
исполнением Договора.
Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется в удобное для Заказчика время, по
заявке заказчика в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки. Поставка Товара
осуществляется Поставщиком путем отгрузки Заказчику Товара по адресу, указанному в п.
1.1. Договора.
Товарно-транспортная накладная должна содержать номер Договора, в рамках которого
производится передача (поставка) Товара и дату его заключения в случае отсутствия в
накладной ссылки на Договор.
Приемка Товара осуществляется Представителем Заказчика.
При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в товарно-
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.8.
3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.10.
3.11.
3.12.
транспортной накладной, сопроводительных документах по наименованию, количеству,
качеству и ассортименту.
Претензии о недостаче Товара внутри упаковки могут быть предъявлены Заказчиком в срок
не более 10 рабочих дней от даты приемки Товара Заказчиком.
При обнаружении Заказчиком недостачи внутри упаковок, Заказчик обязан прекратить
вскрытие упаковок и использование Товара, немедленно известить Поставщика в письменной
форме (нарочным или телеграфом) о недостаче и пригласить его представителя для
совместного проведения выборочной проверки;
Срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления
акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего
уведомления. Результаты проверки представители Сторон фиксируют в двустороннем акте,
который является основанием для предъявления претензий к Поставщику. При отказе от
подписания акта одной из сторон об этом делается отметка в акте, который подписывается
другой Стороной. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в товарнотранспортной накладной либо для этого составляется отдельный документ.
Заказчик, принявший Товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки,
которые могли бы быть установлены при приемке Товара.
Качество Товара должно соответствовать требованиям, установленным Сторонами
при
определении ассортимента Товара.
Для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя
Поставщика обязателен.
Ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом.
В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или
количеству, или качеству и при наличии соответствующего двустороннего акта, Поставщик
по согласованию с Заказчиком производит допоставку, замену Товара.
Допоставка, а также поставка взамен некачественного Товара может быть произведена в
срок, дополнительно согласованный Сторонами. Возврат некачественного Товара
подтверждается оформлением соответствующей накладной.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в
сроки, оговоренные Сторонами, обеспечив при этом сохранность Товара или его части, в
которой производится устранение недостатков, и несет ответственность за их утрату,
повреждение или недостачу, если таковые произошли по вине Поставщика.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права Поставщика:
Требовать оплаты поставленных Товаров в соответствии с их объемом и качеством.
Обязанности Поставщика:
Передать Товар в собственность Заказчика в количестве, ассортименте и по ценам,
указанным в Приложении в сроки, оговоренные в п. 3.3. настоящего Договора.
Передать Заказчику Товар свободный от прав третьих лиц, ранее не бывший в употреблении.
Передать Заказчику Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при
хранении и транспортировке.
В случае передачи Товара ненадлежащего качества устранить недостатки в течение срока,
дополнительно согласованного Сторонами за свой счет.
В случае недопоставки Товара, произвести допоставку в течение срока, указанного
Заказчиком.
Принять Товар в случае его возврата по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором.
Права Заказчика:
Уменьшать размер платы в случае, если объем поставленных Товаров ниже установленного
настоящим Договором.
Возвратить Товар в случаях предусмотренных настоящим Договором.
Обязанности Заказчика:
Принять поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
Оплатить принятый Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, при
отсутствии претензий по количеству и качеству Товара.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного п. 3.3. Договора, Заказчик
вправе взыскать с Поставщика неустойку (штраф, пени) в размере 1 % от стоимости
просроченного или не поставленного Товара за каждый день просрочки.
В случае поставки Товара ненадлежащего качества и не устранении дефекта Товара в
согласованные Сторонами срок, Заказчик вправе взыскать с поставщика неустойку (штраф,
пени) в размере 1 % стоимости Товара, подлежащего замене.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные Законом
или Договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной,
право которой было нарушено, официальной претензии (счета), содержащей сведения о
факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требований.
Неустойка считается признанной от даты поступления письменной претензии Поставщику от
Заказчика и не получения ответа по претензии Заказчиком в течение 10-ти дней с момента
получения Поставщиком претензии.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой
на соответствующие положения Договора и его приложений, отражается стоимостная оценка
ответственности (неустойки), а так же действия, которые должны быть произведены
Поставщиком для устранения нарушений.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Документ компетентного
органа будет являться подтверждением форс-мажорных обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1.
6.2.
6.3.
7.1.
7.2.
7.3.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств в установленные Договором сроки, но не позднее, чем «__»
_______ 2013 г.
Основания и порядок расторжения настоящего Договора определяются в соответствии с
действующим законодательством.
Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке, при уведомлении
второй стороны за 20 календарных дней.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой за невыполнение обязательств,
обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые
невозможно было предвидеть или избежать, включая объявленную и фактическую войну,
пожар, наводнение, землетрясение, другие бедствия, акты государственных органов и
властей.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства по настоящему Договору вследствие
действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии, и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не
выполнившей свои обязательства.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут
решаться путем переговоров между сторонами.
8.2.
В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
Арбитражном суде Нижегородской области .в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса и
фактического места нахождения (почтового адреса) в течение 10 дней с момента наступления
соответствующего события. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об
изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанным в Договоре,
считаются надлежащим уведомлением Сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ГП НО «Нижегородская областная
фармация»
Юридический адрес:
603001 Россия Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, ул. Почаинская,14А
Грузополучатель и плательщик: 603141, г.
Нижний Новгород, ул.Геологов,д.6
ОПП ГП НО "НОФ"
Банк получателя – ОАО ГБ «Нижний
Новгород»
(ОКПО 09116017, ОГРН 1045207464015, дата
регистрации 13.07.04 г.)
ИНН 5260136299 / КПП 526002001 / БИК
042202755
Кор.счет 30101810900000000755 / Счет
40602810342050000077
____________________ /_____________/
ПОСТАВЩИК
Приложение 1
к Договору поставки
от «__» ________20__г.
№ ____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование, технические
характеристики товара
Ед.
изм.
Кол-во
Цена с НДС,
руб.
1.
ИТОГО:
Покупатель:
Поставщик:
___________________
___________________
“______”______________20__г.
“______”______________20__г.
М.П.
М.П.
Сумма, руб.