(Запрос предложений ЭТП работы)

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
__________________М.А. Лущиков
«___»_______________ 2015 год
Документация по запросу предложений
проводимой на электронной торговой площадке сайта www.b2b-energo.ru на право
заключения договора на разработку проектной и рабочей документации по объекту:
«Устройство двух линейных ячеек №16 и №17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1»
для нужд филиала Хабаровская генерация ОАО «ДГК».
Закупка № 2216017, лот №1.
г. Хабаровск.
2015 г.
стр. 1 из 83
Содержание
1.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 6
1.1
Общие сведения о запросе предложений ........................................................................... 6
1.2
Правовой статус документов ............................................................................................... 6
1.3
Особые положения в связи с проведением запроса предложений на ЭТП ................. 7
1.4
Обжалование ........................................................................................................................... 7
1.5
Прочие положения ................................................................................................................. 9
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ................................. 10
2.1
Общий порядок проведения запроса предложений....................................................... 10
2.2
Размещение Извещения о проведении запроса предложений ..................................... 10
2.3
Предоставление документации по запросу предложений Участникам .................... 10
2.4
Подготовка Предложений .................................................................................................. 10
2.4.1
Общие требования к Предложению ....................................................................... 10
2.4.2
Порядок подготовки Предложений через функционал ЭТП ............................... 13
2.4.3
Требования к сроку действия Предложения ......................................................... 14
2.4.4
Требования к языку Предложения ......................................................................... 14
2.4.5
Требования к валюте Предложения ....................................................................... 14
2.4.6
Сведения о начальной (максимальной) цене ........................................................ 14
2.4.7
Разъяснение документации по запросу предложений .......................................... 15
2.4.8
Изменения документации по запросу предложений ............................................ 15
2.5
Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение
соответствия предъявляемым требованиям .................................................................. 15
2.5.1
Общие требования к Участникам запроса предложений ..................................... 15
2.5.2
Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков ............................... 17
2.5.3
Требования к документам, подтверждающим соответствие
Участника установленным требованиям ............................................................... 18
2.6
Подача Предложений и их прием ..................................................................................... 20
2.6.1
Подача Предложений на ЭТП ................................................................................. 20
2.7
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов ....................................... 20
2.8
Рассмотрение Предложений ............................................................................................... 21
2.8.1
Общие положения .................................................................................................... 21
2.8.2
Отборочная стадия ................................................................................................... 21
2.8.3
Оценка и сопоставление Предложений ................................................................. 22
стр. 2 из 83
2.9
Переторжка (регулирование цены) .................................................................................. 22
2.10 Определение Победителя запроса предложений ............................................................ 24
2.11 Подписание Договора .......................................................................................................... 24
2.12 Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений.......................................................................................................................... 25
3.
4.
5.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ...................................................................... 26
3.1
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 26
3.2
Изменение и отзыв Предложений ..................................................................................... 26
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ............................................................ 27
4.1
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 27
4.2
Информация о проводимом запросе предложений........................................................ 27
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................................................ 30
5.1
Опись документов (форма 1).............................................................................................. 30
5.1.1
Форма Описи документов ....................................................................................... 30
5.1.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 31
5.2
Письмо о подаче оферты (форма 2) .................................................................................. 32
5.2.1
Форма письма о подаче оферты ............................................................................. 32
5.2.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 33
5.3
Техническое предложение на выполнение работ (форма 3) ........................................ 34
5.3.1
Форма Технического предложения на выполнение работ ................................... 34
5.3.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 35
5.4
График выполнения работ (форма 4) .............................................................................. 36
5.4.1
Форма Графика выполнения работ ........................................................................ 36
5.4.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 37
5.5
Сводная таблица стоимости работ (форма 5) ................................................................. 38
5.5.1
Форма Сводной таблицы стоимости работ ........................................................... 38
5.5.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 39
5.6
График оплаты выполненных работ (форма 6) ............................................................ 40
5.6.1
Форма графика оплаты выполненных работ ......................................................... 40
5.6.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 41
5.7
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) ............................................... 42
стр. 3 из 83
5.7.1
5.7.2
Форма Протокола разногласий по проекту Договора .......................................... 42
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту
Договора.................................................................................................................... 43
5.8
Анкета Участника запроса предложений (форма 8) ..................................................... 44
5.8.1
Форма Анкеты Участника запроса предложений ................................................. 44
5.8.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 46
5.9
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 9) ............................................................................................................. 47
5.9.1
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения
аналогичных договоров ........................................................................................... 47
5.9.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 49
5.10 Справка о материально-технических ресурсах (форма 10) ......................................... 50
5.10.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах ........................................ 50
5.10.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 51
5.11 Справка о кадровых ресурсах (форма 11) ....................................................................... 52
5.11.1 Форма Справки о кадровых ресурсах .................................................................... 52
5.11.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 54
5.12 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений
связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса
предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками
Заказчика (форма 12) .......................................................................................................... 55
5.12.1 Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса
предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и
сотрудниками Заказчика ......................................................................................... 55
5.12.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 56
5.13 Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам
малого и среднего предпринимательства (форма 13) ................................................... 57
5.13.1 Форма справки о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства ........................................... 57
5.13.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 59
5.14 План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 15) ................................................................ 60
5.14.1 Форма плана распределения объемов выполнения работ между
генеральным подрядчиком и субподрядчиками ................................................... 60
5.14.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 61
5.15 Гарантийное письмо (форма 16) ....................................................................................... 62
5.15.1 Форма гарантийного письма ................................................................................... 62
5.16 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)» .......................................................................... 64
стр. 4 из 83
5.16.1
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)»................................................. 64
6.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ....................................... 68
7.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ ДОГОВОРА ................................................... 75
7.1
Пояснения к проекту договора .......................................................................................... 79
8.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............... 81
9.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ............................... 82
стр. 5 из 83
1.
Общие положения
1.1
Общие сведения о запросе предложений
1.1.1
Организатор запроса предложений, указанный в пункте 4.2.9 настоящей документации
по запросу предложений (здесь и далее указываются разделы настоящей
документации), от имени и по поручению Заказчика запроса предложений, указанного
в пункте 4.2.8 (далее по тексту Общество), Извещением о проведении запроса
предложений, размещенным на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее — «Официальный сайт») от даты, указанной в
пункте 4.2.12, пригласил лиц, указанных в пункте 4.2.2 к участию в запросе
предложений, предмет которого указан в пункте 4.2.3 для нужд Заказчика, указанного в
пункте 4.2.8.
Запрос предложений проводится с использованием Электронной торговой площадки
(далее — ЭТП) по правилам и регламентам данной площадки, с использованием ее
функционала. Номер закупки на ЭТП и наименование ЭТП указаны в пункте 4.2.4.
Для справок обращаться к представителю Организатора запроса предложений,
указанному в пункте 4.2.10.
Организатор запроса предложений действует на основании договора с Заказчиком,
указанного в пункте 4.2.11.
Подробные требования к выполняемым работам, а также срок, объем и место
выполнения работ изложены в Приложении №1 к настоящей документации по запросу
предложений. Проект Договора, который будет заключен по результатам запроса
предложений, приведен в Приложении №2 к настоящей документации по запросу
предложений. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также
инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделах 2 и 3. Более подробная
информация о проводимой закупке приведена в разделе 4. Формы документов, которые
необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
Правовой статус документов
1.2.1
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств.
Настоящая документация по запросу предложений вместе с размещенным в
соответствии с пунктом 1.1.1 Извещением о проведении запроса предложений,
являющаяся его неотъемлемым приложением, являются приглашением Организатора
запроса предложений делать оферты и должны рассматриваться Участниками запроса
предложений в соответствии с этим.
стр. 6 из 83
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
Предложение Участника запроса предложений имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться Организатором запроса предложений в течение указанного в ней
срока ее действия.
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
При определении условий Договора с Победителем запроса предложений используются
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
а) Результаты преддоговорных переговоров между Организатором (Заказчиком)
запроса предложений и Победителем запроса предложений;
б) Извещение о проведении запроса предложений и настоящая документация по
запросу предложений со всеми дополнениями и изменениями;
в) Предложение Победителя запроса предложений со всеми дополнениями и
разъяснениями.
Иные документы Организатора запроса предложений и Участников запроса
предложений не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом
предложений.
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и
настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, регулирующим данные правоотношения, и
действующим на момент размещения на Официальном сайте Извещения о проведении
закупки Положением о закупке продукции для нужд Общества.
Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя,
заместителя председателя, членов, ответственного секретаря Закупочной комиссии и
иных работников Заказчика и Организатора запроса предложений относительно
условий, сроков проведения, предмета настоящего запроса предложений (за
исключением информации, представляемой Участникам запроса предложений в
соответствии с Положением о закупке продукции для нужд Общества) носят
исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом
Организатора или Заказчика запроса предложений.
1.3
Особые положения в связи с проведением запроса предложений на ЭТП
1.3.1
Для участия в запросе предложений Участники запроса предложений должны быть
зарегистрированы на ЭТП в качестве полноправных участников данной площадки, т.е.
должны заключить соответствующий договор с оператором площадки.
Участники запроса предложений должны подать свои Предложения в электронном
виде на ЭТП (подраздел 2.6).
Правила проведения Запроса предложений на ЭТП определяются регламентами ее
работы и соглашением Участника запроса предложений с оператором данной
площадки.
1.3.2
1.3.3
1.4
Обжалование
1.4.1
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений,
в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса
стр. 7 из 83
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5




предложений своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и
участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого
порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с
претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить в
разумный срок другой стороне мотивированный ответ на претензию.
Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.4.1, не привел к разрешению
разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или
поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений
в Центральной закупочной комиссии Общества (далее – ЦЗК). При получении
заявления о рассмотрении разногласий секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет
председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в
ЦЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к
тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника
и лиц, производивших закупку, ЦЗК вправе принять одно или несколько из следующих
решений:
а)
обязать членов Закупочной комиссии, совершивших неправомерные действия,
применивших неправомерные процедуры либо принявших незаконное решение,
совершить действия, соответствующие законодательству РФ и Положению о
закупке продукции для нужд Общества;
б)
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству
принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником запроса
предложений в результате неправомерного действия, решения либо
использования неправомерной процедуры;
в)
признать заявление Участника запроса предложений необоснованным.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений,
в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса
предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка,
обращения в ЦЗК Заказчика, разрешаются в следующем порядке:
По запросам предложений, проводимым закупочными комиссиями первого уровня – в
арбитражном суде по месту нахождения Общества;
По запросам предложений, проводимым закупочными комиссиями второго уровня,
специальными закупочными комиссиями - в арбитражном суде г. Хабаровска.
Участник закупки может направить обращение/заявление/жалобу на «Линию доверия»
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» посредством:
Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» на сайте Общества по адресу в Интернете:
http://www.rao-esv.ru/fraud;
Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru;
Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05
(круглосуточно);
Передачи на личном приеме у начальника Департамента внутреннего аудита Общества
или лица, его замещающего (далее – личный прием)
стр. 8 из 83
1.5
Прочие положения
1.5.1
Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей Предложения, а Организатор запроса предложений по этим
расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов
запроса предложений.
Организатор запроса предложений и Заказчик обеспечивают разумную
конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса
предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление
этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам
возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации или настоящей документацией по запросу предложений.
Организатор запроса предложений на основании решения Закупочной комиссии,
вправе отклонить Предложение участника, если будет установлено, что Участник
запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил
работнику Организатора запроса предложений, работнику Заказчика, члену Закупочной
комиссии вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в
качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией
решения по определению Победителя запроса предложений.
В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, Организатор
запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса предложений не
позднее, до подведения итогов запроса предложений, не неся никакой ответственности
перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое
действие может принести убытки. Организатор запроса предложений незамедлительно
уведомляет всех Участников запроса предложений об отказе от проведения запроса
предложений с помощью функционала ЭТП, а также посредством размещения
информации на Официальном сайте.
1.5.2
1.5.3
1.5.4
стр. 9 из 83
2.
Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке
Предложений
2.1
Общий порядок проведения запроса предложений
2.1.1
2.1.2
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
а)
Размещение Извещения о проведении закупки (подраздел 2.2);
б)
Предоставление Документации по запросу предложений Участникам (подраздел
2.3);
в)
Подготовка Участниками запроса предложений своих Предложений;
разъяснение Организатором запроса предложений документации по запросу
предложений, если необходимо (подраздел 2.4);
г)
Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6);
д)
Вскрытие конвертов с Предложениями (подраздел 2.7);
е)
Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8);
ж) Переторжка (подраздел 2.9);
з)
Подведение итогов запроса предложений (подраздел 2.10);
и) Подписание Договора (подраздел 2.11);
к)
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений (подраздел 2.12).
Дополнительные условия и процедуры запроса предложений описаны в разделе 3.
2.2
Размещение Извещения о проведении запроса предложений
2.2.1
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на Официальном сайте
в порядке, указанном в пункте 1.1.1.
Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса
предложений никаких последствий.
2.2.2
2.3
Предоставление документации по запросу предложений Участникам
2.3.1
2.3.2
Участники могут получить настоящую документацию по запросу предложений на
Официальном сайте, а также на ЭТП.
На ЭТП документация по запросу предложений выдается бесплатно, порядок ее
получения определяется регламентом ЭТП и соглашением Участников с оператором
данной площадки.
2.4
Подготовка Предложений
2.4.1
Общие требования к Предложению
2.4.1.1
Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:
стр. 10 из 83
а)
Опись документов (форма 1) по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел
5.1);
б)
Письмо о подаче оферты (форма 2) по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел
5.2);
в)
Техническое предложение на выполнение работ (форма 3) по форме и в
соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по
запросу предложений (подраздел 5.3);
г)
График выполнения работ (форма 4)
по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.4);
д)
Сводная таблица стоимости работ (форма 5) в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей документации по запросу предложений (подраздел
5.5);
е)
График оплаты выполненных работ (форма 6) по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.6);
ж) Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) по форме и в
соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по
запросу предложений (подраздел 5.7);
з)
Анкета Участника запроса предложений (форма 8) по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.8);
и) документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений
требованиям настоящей документации по запросу предложений (подраздел 2.5);
к)
заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о
заключении крупной сделки, оформленный в соответствии с законодательством
РФ, или (в случае если сделка согласно законодательству не является для
Участника крупной) – справку, фиксирующую основания неприменения к
заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в справке должны
быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки);
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола (или
решения единственного Участника), содержащего решение о совершении крупной
сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст. 46 Федерального закона от
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо
выписка из Устава Участника, подтверждающая право единоличного или
коллегиального
исполнительного
органа
заключать
крупные
сделки
самостоятельно;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего решение об
одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со ст.79
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо
стр. 11 из 83
документ, подтверждающий, что Участник является акционерным обществом,
состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции
единоличного исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении крупной сделки,
принятое в соответствии со ст.23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»]
л)
заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения
(одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о
заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае если сделка
согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность) – справку, фиксирующую основания
неприменения к заключаемой сделке вышеуказанных требований (при этом в
справке должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет
сделки);
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из протокола,
содержащего решение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст. 45
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» либо выписка из Устава Участника, подтверждающая право
единоличного или коллегиального исполнительного органа заключать сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принятое
и оформленное в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208ФЗ «Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что
Участник является акционерным обществом, состоящим из одного акционера,
который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении сделки, в
которой имеется заинтересованность, принятое в соответствии со ст.22
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
предприятиях»]
м) Гарантийное письмо (форма 16) с обязательством не привлекать и не допускать
привлечения к исполнению обязательств по договору, на право заключения
которого подается Предложение, организаций, отвечающих признакам «фирмоднодневок», согласно форме, приложенной к настоящей закупочной
документации (если стоимость предложения Участника составляет более 500
тыс.руб. без учета НДС и, одновременно, срок действия предполагаемого к
заключению договора составляет более 3 месяцев);
стр. 12 из 83
н)
Справку о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме в соответствии с подразделом 5.16 с подтверждением
соответствующими документами, заверенными нотариально. Данные документы
должны быть предоставлены вместе с Предложением Участника в бумажном
виде и на электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с надписью
«Документы Участника о цепочке собственников», без размещения на
электронной торговой площадке.
В случае если Участник запроса предложений зарегистрирован вне Российской Федерации,
он обязан представить: выписку из торгового реестра страны инкорпорации; предусмотренные
законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или
косвенно контролировать деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от
страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев
доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся
собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.
2.4.1.2
Предложение должно быть подготовлено в электронной форме с использованием
функционала ЭТП (подраздел 2.4.2).
2.4.2
Порядок подготовки Предложений через функционал ЭТП
2.4.2.1
Участник запроса предложений имеет право подать только одно Предложение.
В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются
без рассмотрения по существу.
Участники при оформлении Предложений на ЭТП должны использовать формы и
инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей Документацией.
Прочие правила оформления Предложений через функционал ЭТП определяются
регламентом данной площадки и соглашением Участника с оператором данной
площадки.
Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом
уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае
заверенная Участником копия доверенности прикладывается к предложению.
Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью
Участника запроса предложений.
Файлы, входящие в состав электронной версии предложения должны иметь один из
распространенных
форматов
документов:
MicrosoftWordDocument
(*.doc),
MicrosoftExcelSheet (*.xls), PortableDocumentFormat (*.pdf);
Все файлы электронной версии предложения должны иметь наименование либо
комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла
предложения, с указанием наименования документа, представленного данным файлом
(предпочтительно в одном файле размещать один документ);
Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных
конвертов предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так
и сквозная нумерация всех страниц предложения. Нумерация страниц книг, брошюр,
журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится;
2.4.2.2
2.4.2.3
2.4.2.4
2.4.2.5
2.4.2.6
2.4.2.7
2.4.2.8
стр. 13 из 83
2.4.2.10
В обязательном порядке должна составляться опись представленных в составе
предложения документов.
В
случае
выявления
несоответствий
представленного
предложения
вышеуказанным требованиям Организатор запроса предложений оставляет за
собой право отклонить предложение Участника.
2.4.3
Требования к сроку действия Предложения
2.4.3.1
Предложение участника действительно в течение срока, указанного Участником
запроса предложений в письме о подаче оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот
срок не должен быть менее чем срок, указанный в пункте 4.2.13.
Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения
Предложения участника.
2.4.2.9
2.4.3.2
2.4.4
Требования к языку Предложения
2.4.4.1
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке за исключением нижеследующего:
Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими
лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала (в специально
оговоренных случаях — с апостилем) при условии, что к ним приложен перевод этих
документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — нотариально
заверенный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом
документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение
на основании перевода.
Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не
переведенные на русский язык.
2.4.4.2
2.4.5
Требования к валюте Предложения
2.4.5.1
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях за исключением нижеследующего:
Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими
лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть
представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут
приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из
официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации, с указанием такого курса и даты его установления.
2.4.6
Сведения о начальной (максимальной) цене
2.4.6.1
В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений, начальная
(максимальная) цена установлена в размере, указанном в пункте 4.2.7.
Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение участника только на
том основании, что предложенная Участником запроса предложений цена превышает
установленную начальную (максимальную) цену.
2.4.6.2
стр. 14 из 83
2.4.7
Разъяснение документации по запросу предложений
2.4.7.1
Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору запроса
предложений за разъяснениями настоящей документации по запросу предложений.
Запросы на разъяснение документации по запросу предложений должны подаваться в
соответствии с Регламентами и инструкциями, принятыми при работе на ЭТП.
Организатор запроса предложений начинает принимать запросы на разъяснение
документации по запросу предложений с момента публикации Извещения о
проведении запроса предложений на Официальном сайте (пункт 4.2.12).
Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на любой
вопрос, который он получит с момента публикации Извещения о проведении запроса
предложений на Официальном сайте, но не позднее чем за 5 календарных дней до
истечения срока приема Предложений (пункт 4.2.16). При этом копия ответа (без
указания источника запроса) будет размещена Организатором на Официальном сайте и
будет доступна всем остальным Участникам данной процедуры.
Разъяснения документации по запросу предложений носят справочный характер и не
накладывают на Организатора (Заказчика) запроса предложений никаких обязательств.
2.4.7.2
2.4.7.3
2.4.8
Изменения документации по запросу предложений
2.4.8.1
Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема
Предложений (пункт 4.2.16) вправе внести изменения в настоящую документацию по
запросу предложений.
Текст изменений размещается на Официальном сайте в течение 3-х дней после
утверждения таких изменений. Все Участники запроса предложений, официально
получившие настоящую документацию по запросу предложений (подраздел 2.3) на
ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленном регламентом
данной площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки.
При внесении изменений в документацию по запросу предложений срок подачи
Предложений на участие в запросе предложений может быть продлен.
2.4.8.2
2.4.8.3
2.5
Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
2.5.1
Общие требования к Участникам запроса предложений
2.5.1.1
Участвовать в запросе предложений может любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, из числа лиц, указанных в пункте 4.2.2. Однако
чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с
Заказчиком Договор, Участник запроса предложений самостоятельно или
коллективный участник в целом должен отвечать следующим требованиям:
стр. 15 из 83
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
Участник запроса предложений должен соответствовать дополнительным
требованиям к Участникам закупки, указанным в пункте 4.2.14 с
предоставлением подтверждающих документов, указанных в пункте 4.2.15.
Участник
запроса
предложений
должен
обладать
гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
(должен быть зарегистрирован в установленном порядке).
Участник запроса предложений должен обладать необходимыми для исполнения
договора финансовыми возможностями (оценивается в соответствии с
критериями, указанными в Приложении №3 (Раздел 8 настоящей
документации)), не должен являться неплатежеспособным (банкротом),
находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность Участника
закупки не должна быть приостановлена.
Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупки,
должны иметь соглашение между собой (или иной документ), соответствующее
нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности
сторон и установлен лидер коллективного Участника. В соглашении должна
быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с
участием в закупке, заключением и последующем исполнением договора.
Сведения об Участнике запроса предложений должны отсутствовать в разделе
«Реестр недобросовестных поставщиков», размещенном на Официальном сайте.
Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на
момент подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных
Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Участником
обязательств по договорам, в
которых он выступает поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за
исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных
обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы или
действий/бездействия другой стороны по договору)..
Участник запроса предложений не должен являться аффилированным по
отношению к одному и более другим участникам запроса предложений (наличие
аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации).
В случае если стоимость Предложения Участника составляет более 500 тыс. руб.
без учета НДС и, одновременно, срок действия предполагаемого к заключению
договора составляет более 3 месяцев, Участник запроса предложений должен в
составе своего Предложения предоставить гарантийное письмо с обязательством
не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по
договору, на право заключения которого подается Предложение, организаций,
отвечающих признакам «фирм-однодневок», согласно форме, приложенной к
настоящей документации по запросу предложений.
Участник закупки должен в составе своего Предложения раскрыть информацию
о всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме и в соответствии с приложением к настоящей
Документации (подраздел 5.16) с подтверждением соответствующими
стр. 16 из 83
документами, заверенными нотариально. В случае изменения указанных
сведений до даты подведения итогов запроса предложений Участник должен в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений представить
актуализированные сведения.
2.5.2
Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков
2.5.2.1
В случае если это предусмотрено пунктом 4.2.21, принимать участие в запросе
предложений и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики, при
условии соблюдения нижеприведенных требований.
Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им
субподрядчиков:
а)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;
б)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью
выполнения работ;
в)
отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений,
изложенным в пунктах 2.5.1.1 (за исключением пункта 2.5.1.1и)) и 4.2.14 в части
объема работ, который ему предполагается поручить в соответствии с планом
распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиком.
Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что у него имеется разрешение на
право осуществлять функции Генерального подрядчика, а также имеется продуманная
схема управления проектом и субподрядчиками.
Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа
генеральных подрядчиков, а также имеет право самостоятельно принимать участие в
запросе предложений.
Субподрядчики не могут входить в состав коллективных участников запроса
предложений. Каждый генеральный подрядчик может подать только одно
Предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков, а
также не может входить в состав коллективных участников. В случае невыполнения
этих требований Предложения с участием таких организаций могут быть отклонены
без рассмотрения по существу.
В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит Предложение с учетом
следующих дополнительных требований:
а)
в Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика
(составляется в произвольной форме), подтверждающее его согласие на
привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости
возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;
б)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие
каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 2.5.3 (за
исключением пункта 2.5.3.1м)));
в)
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении
объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по
установленной в настоящей документации по запросу предложений форме
2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4
2.5.2.5
2.5.2.6
стр. 17 из 83
2.5.2.7
2.5.2.8
(План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 15)).
Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в
процессе запроса предложений до подписания Договора выяснится, что один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся
субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить
Договор.
Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если один или
несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.
2.5.3
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
2.5.3.1
В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен включить в состав
Предложения
следующие
документы,
подтверждающие
его
соответствие
вышеуказанным требованиям:
а)
Заверенную Участником копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданную не позднее 1 (одного) месяца до даты окончания
подачи Предложений на участие в закупке.
б)
Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции.
в)
Заверенные Участником копии документов, подтверждающих полномочия
единоличного исполнительного органа Участника или Управляющей компании
(протоколы об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче
полномочий Управляющей компании).
г)
Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется заверенная
Участником копия доверенности (с указанием правомочий на подписание
Предложения) и документы, указанные в пункте 2.5.3.1в) на лицо, выдавшее
доверенность.
д)
Заверенную Участником копию Свидетельства о постановке юридического лица
на налоговый учет.
е)
Копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года (при
наличии). При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности –
копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в
случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с
приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная
подписями руководителя и главного бухгалтера лица, подписавшего
предложение. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
работающих по упрощенной системе налогообложения: - налоговая декларация
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения за последние 3 года с отметкой ИФНС.
ж)
Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по
установленной в настоящей документации по запросу предложений форме —
стр. 18 из 83
2.5.3.2
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 9) .
з)
Справку о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в
рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации по
запросу предложений форме — Справка о материально-технических ресурсах
(форма 10) .
и) Справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения
Договора, по установленной в настоящей документации по запросу
предложений форме — Справка о кадровых ресурсах (форма 11) .
к)
Справка о расчетах по налогам, сборам и взносам установленной формы
соответствующего налогового органа об отсутствии (наличии) налоговой
задолженности (срок не позднее 1 месяца до момента вскрытия конвертов).
л)
Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в
том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика по
установленной в настоящей документации по запросу предложений форме —
Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в
том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика (форма 12) .
м) Нотариально заверенные документы, подтверждающие представленные
Участником сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
(подраздел 5.16). Данные документы, а также заполненная справка
Участника о цепочке собственников, а также справка о согласии на
передачу данных, должны быть предоставлены вместе с Предложением
Участника в бумажном виде и на электронном носителе в отдельном
запечатанном конверте с надписью «Документы Участника о цепочке
собственников» по адресу, указанному в п. 4.2.17, без размещения на
электронной торговой площадке. Данный конверт при процедуре вскрытия
конвертов с Предложениями не вскрывается, содержащиеся в нем сведения
не подлежат передаче по электронной почте и другим средствам связи.
н) Справку о принадлежности Участника запроса предложений к субъектам малого
и среднего предпринимательства (пункт 5.13).
о)
документы, указанные в пункте 4.2.15.
п) иные документы, которые по мнению Участника запроса предложений
подтверждают
его
соответствие
установленным
требованиям,
с
соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих
документов.
В случае, если Участник запроса предложений относится к субъектам малого и
среднего предпринимательства в дополнение к документам, указанным в пункте 2.5.3.1
Участник должен представить следующие документы:
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 80 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации.
стр. 19 из 83
2.5.3.3
2.5.3.4
2.5.3.5
Все указанные документы прилагаются Участником запроса предложений к
Предложению.
Все указанные документы не должны содержать недостоверные сведения.
В случае, если по каким-либо причинам Участник запроса предложений не может
предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в
произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого
документа.
2.6
Подача Предложений и их прием
2.6.1
Подача Предложений на ЭТП
2.6.1.1
Организатор запроса предложений начинает принимать Предложения с момента
публикации извещения о проведении запроса предложений на Официальном сайте
(пункт 4.2.12).
Правила подачи Предложений на ЭТП определяются регламентом данной площадки и
соглашением Участника с оператором данной площадки.
Все требуемые документы в соответствии с условиями документации по запросу
предложений должны быть предоставлены Участником на ЭТП в отсканированном
виде в доступном для прочтения формате. При этом сканироваться документы должны
после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в
настоящей Документации.
Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их
содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия
было понятно, какой документ в каком файле располагается.
Предложения на ЭТП должны быть поданы до истечения срока, указанного в пункте
4.2.16. Предложения, поданные позднее установленного срока, не могут быть приняты
Организатором запроса предложений, независимо от причин опоздания.
Предложения, поданные в электронный сейф Организатора запроса предложений на
ЭТП, дублировать по почте, электронной почте и другими способами не требуется.
Предложения Участников, полученные Организатором не посредством ЭТП,
рассматриваться не будут.
2.6.1.2
2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5
2.6.1.6
2.6.1.7
2.7
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов
2.7.1
Организатор запроса предложений проводит вскрытие поступивших на запрос
предложений электронных конвертов с Предложениями в порядке, предусмотренном
регламентом ЭТП.
Порядок получения Участниками информации о поступивших на запрос предложений
Предложениях через функционал ЭТП определяется регламентом данной площадки и
соглашением Участника с оператором данной площадки.
Дата и время вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов указаны в
пункте 4.2.18.
2.7.2
2.7.3
стр. 20 из 83
2.8
Рассмотрение Предложений
2.8.1
Общие положения
2.8.1.1
Рассмотрение Предложений осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами
(экспертами).
Рассмотрение Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2) и стадию
оценки и сопоставления Предложений (пункт 2.8.3).
Срок и место рассмотрения Предложений указаны в пункте 4.2.19. Организатор запроса
предложений по согласованию с Заказчиком вправе, при необходимости, изменить
данный срок.
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.2
Отборочная стадия
2.8.2.1
В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:
а)
правильность оформления Предложений участников и их соответствие
требованиям настоящей документации по существу;
б)
соответствие Участников запроса предложений требованиям настоящей
документации (в том числе, опыт, правоспособность, квалификация);
в)
соответствие предлагаемых работ требованиям настоящей документации;
г)
соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей
документации
по критериям, указанным в Разделе 8 настоящей документации по запросу
предложений (Приложение № 3 – Отборочные критерии оценки Предложений
Участников запроса предложений).
В рамках каждого из отборочных критериев, указанных в Приложении №3,
Организатор Запроса предложений вправе выделять подкритерии, по которым
непосредственно будет проводиться отбор.
В рамках отборочной стадии Организатор/ Закупочная комиссия может запросить у
Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том
числе представление отсутствующих документов.
В случае выявления в предложении несоответствий между результатом суммирования
единичных расценок и общей стоимостью, указанных в предложении, а также
несоответствий между ценами одинаковых работ, указанных в разных местах
предложения, Организатор запроса предложений вправе отклонить такое предложение
или предложить Участнику запроса предложений согласиться с одним из вариантов
цены (из отличающихся), наиболее выгодным для Заказчика.
По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия вправе отклонить
Предложения, которые:
а)
поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают требованиям
настоящей документации по запросу предложений;
б)
содержат предложения, не соответствующие установленным условиям
настоящей документации по запросу предложений;
в)
не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей
документации по запросу предложений;
2.8.2.2
2.8.2.3
2.8.2.4
2.8.2.5
стр. 21 из 83
г)
2.8.2.6
2.8.2.7
содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию или
документы;
д)
поданы Участниками запроса предложений, которые не согласились с
предложениями Закупочной комиссией по исправлению очевидных
арифметических или грамматических ошибок в их Предложениях.
Организатор запроса предложений на основании решения Закупочной комиссии,
вправе отклонить Предложения Участников запроса предложений, при наличии
оснований предполагать о существовании между Участниками согласованных действий
с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.
Закупочная комиссия также вправе отклонить Предложение участника в случае если
цена данного Предложения превышает установленную начальную (максимальную)
цену (пункт 4.2.7).
2.8.3
Оценка и сопоставление Предложений
2.8.3.1
Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их
предварительное (или окончательное – в том случае, если организатором не будет
принято решение о проведении переторжки) ранжирование по степени
предпочтительности для Заказчика в соответствии с Разделом 9 настоящей
документации по запросу предложений (Приложение № 4 - Порядок оценки и
сопоставления Предложений участников).
2.9
Переторжка (регулирование цены)
2.9.1
Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам
запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их
Предложений путем снижения первоначальной (указанной в предложении) цены (далее
– процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений
Предложения без изменений.
Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения
принимает Закупочная комиссия.
В случае принятия Закупочной комиссией решения о необходимости проведения
переторжки, процедура переторжки будет проводиться в порядке, предусмотренном
регламентом ЭТП.
К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются участники,
Предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке
места с первого по четвертое. Решением закупочной комиссии к переторжке могут
быть приглашены также участники, Предложения которых заняли в предварительной
ранжировке более низкие места. Комиссия также вправе допускать к переторжке
альтернативные предложения участников, при наличии таковых. В предварительной
ранжировке альтернативные предложения ранжируются отдельно (наравне с
основными).
Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного
ранжирования неотклоненных Предложений.
В переторжке может участвовать любое количество участников из числа
приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе
стр. 22 из 83
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.9.9
2.9.10
2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.9.14
2.9.15
не участвовать в ней, тогда его Предложение остается действующим с ранее
объявленной ценой.
Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, участвует в ней
автоматически, если он предоставил Организатору запроса предложений файл(ы) с
ценой для переторжки. Если Участник запроса предложений не предоставил файл(ы) с
ценой для переторжки, то тогда его Предложение остается действующим с ранее
объявленной ценой.
Если Участник запроса предложений желает принять участие в переторжке, то он
должен в предоставляемых файлах с ценой для переторжки четко и ясно указать новую
цену своего Предложения. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя
Участника запроса предложений и руководителя экономической службы Участника
запроса предложений (при отсутствии — главным бухгалтером), а также скрепляется
печатью.
При обнаружении существенных (по мнению Закупочной комиссии) нарушений в
оформлении документа с минимальной ценой, а также порядка его представления
любая цена Участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается
не участвовавшим в этой процедуре.
В случае решения Закупочной комиссии о приглашении Участника на переторжку с
отлагательным условием (например, при условии представления им недостающих
ранее или уточняющих документов), в и неисполнении этого условия Участником в
рамках переторжки, Закупочная комиссия вправе отклонить заявку/предложение такого
Участника после переторжки.
Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который
подписывается членами Закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке.
Цены, полученные в ходе переторжки, считаются окончательными.
Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену,
обязаны дополнительно представить по запросу Организатора запроса предложений
откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы,
определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не
должно повлечь за собой отклонения (в сторону ухудшения) от требований, условий
Заказчика, описанных в настоящей документации по запросу предложений,
коммерческих интересов Заказчика. При наличии таких отклонений Предложение
участника рассматривается с ранее объявленной ценой, при этом Закупочная комиссия
оставляет за собой право отклонить Предложение от дальнейшего рассмотрения.
Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник
считается не участвовавшим в переторжке.
После проведения переторжки Закупочная комиссия, учитывая цены, полученные по
результатам переторжки, производит окончательную ранжировку Предложений по
цене. Предложения Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не
участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки заявок с
первоначальными, указанными в их Предложениях ценами.
Участие в переторжке не расценивается Организатором запроса предложений как
нарушение требований пункта 2.4.2.1.
стр. 23 из 83
2.10
Определение Победителя запроса предложений
2.10.1
Перед окончательным определением победителя Организатор запроса предложений
вправе потребовать от любого Участника запроса предложений, занявшего одно из
верхних мест в ранжировке, прохождения постквалификации — подтверждения его
соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.
Постквалификация проводится по критериям, указанным в документации по запросу
предложений. Предложение Участника запроса предложений, не отвечающего
необходимым требованиям, должна быть отклонена, а Организатор закупки может
продолжить процедуру отбора в отношении Участника запроса предложений со
следующим наиболее выгодным предложением.
Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование Предложений по
степени предпочтительности. Ранжирование проводится путем открытого голосования
членов закупочной комиссии.
Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как Участника
запроса предложений, Предложение которого заняло первое место в итоговой
ранжировке Предложений участников по степени предпочтительности для Заказчика.
Срок и место определения Победителя запроса предложений (подведения итогов
закупки) указаны в пункте 4.2.20. Организатор запроса предложений по согласованию с
Заказчиком вправе, при необходимости, изменить данный срок.
Решение Закупочной комиссии по определению Победителя запроса предложений
оформляется протоколом заседания комиссии.
Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его
Победителем через функционал ЭТП согласно регламенту данной площадки и
соглашением Участника с оператором данной площадки.
В случае если Победитель запроса предложений:
а)
не подпишет Договор в установленные в документации сроки;
б)
откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с
пунктом 1.2.5;
в)
не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей документацией по
запросу предложений,
то он утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать иного
Победителя из числа остальных действующих Предложений.
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.11
Подписание Договора
2.11.1
Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается, в
срок, указанный в Извещении о проведении запроса предложений.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение)
заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными
органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и
т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования
(одобрения, утверждения), а указанный в пункте 2.11.1 срок отсчитывается с даты
получения такого согласования (одобрения, утверждения).
2.11.2
стр. 24 из 83
2.11.3
2.11.4
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении запроса
предложений, настоящей документации по запросу предложений и Предложении
Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход
переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных
переговоров.
Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.5.
2.12
Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений
2.12.1
Организатор запроса предложений незамедлительно после подписания Договора
готовит следующие сведения:
а)
Наименование и адрес Победителя запроса предложений;
б)
Краткое изложение предмета и общей цены Договора.
Организатор запроса предложений публикует вышеуказанные сведения о результатах
запроса предложений (наименование и адрес Победителя запроса предложений,
краткое изложение предмета и общей цены Договора) или о том, что запрос
предложений не состоялся, на Официальном сайте, а также на ЭТП.
Если между подписанием протокола и договора изменится Победитель (например,
вследствие отказа), участники извещаются о новом Победителе в том же порядке.
2.12.2
2.12.3
стр. 25 из 83
3.
Дополнительные условия проведения запроса предложений.
Дополнительные инструкции по подготовке Предложений
3.1
Статус настоящего раздела
3.1.1
Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и
инструкции по подготовке Предложений, приведенные в разделе 2.
В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела 2
применяются требования настоящего раздела.
В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела
применяются те требования, которые приведены последними.
3.1.2
3.1.3
3.2
Изменение и отзыв Предложений
3.2.1
3.2.2
Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданное Предложение.
Порядок изменения и отзыва Предложений на ЭТП определяется регламентом данной
площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки.
В случае изменения Предложения Участник запроса предложений должен заменить
соответствующие файлы предложения в электронном сейфе ЭТП.
В случае отзыва Предложения Участник запроса предложений должен изъять файлы
предложения из электронного сейфа ЭТП.
3.2.3
3.2.4
стр. 26 из 83
4.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
4.1
Статус настоящего раздела
4.1.1
В разделе 4 содержится информация для данного конкретного запроса предложений,
которая уточняет, разъясняет и дополняет положения разделов 1, 2 и 3.
4.2
Информация о проводимом запросе предложений
№
пункта
4.2.1
Способ закупки
Отрытый запрос предложений www.b2b-energo.ru
4.2.2
Участники закупки
4.2.3
Номер лота и
предмет договора
4.2.4
Номер закупки и
наименование ЭТП
Закупка с
разбиением на лоты
Количество лотов
Участвовать в закупке могут любые заинтересованные лица.
Лот №1 на право заключения договора на разработку
проектной и рабочей документации по объекту: «Устройство
двух линейных ячеек №16 и №17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской
ТЭЦ-1» для нужд филиала Хабаровская генерация ОАО
«ДГК».
Электронная торговая площадка www.b2b-esv.ru (ЭТП)
4.2.5
4.2.6
Наименование
Информация
нет
1 лот
Начальная
(максимальная) цена
договора (по лотам)
Наименование
Заказчика
(контактная
информация)
- 3 500 000,00 руб., без учета НДС;
- 4 130 000,00 руб., с учетом НДС.
4.2.9
Наименование
Организатора
(контактная
информация)
4.2.10
Представитель
Организатора
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»,
юр. адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49.
местонахождение организатора: 680000, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 49, кабинет № 206,
Ответственное лицо организатора закупки:
начальник отдела проведения закупок работ и услуг ОАО
«ДГК» - Муравьева Светлана Борисовна,
электронная почта: muraveva-sb@dvgk.rao-esv.ru
телефон рабочий: +7(4212) 26-46-09.
Ответственное лицо организатора закупки:
начальник отдела проведения закупок работ и услуг ОАО
стр. 27 из 83
4.2.7
4.2.8
ОАО "ДГК", филиал "Хабаровская генерация", СП
"Хабаровская ТЭЦ-1", 680015, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Узловая-15а.
По вопросам, связанным с разъяснением технического задания
обращаться к начальнику службы эксплуатации электротехнического оборудования и устройств РЗА филиала
«Хабаровская генерация» Водопьянову Виктору Борисовичу,
e-mail: vodopyanov-vb@dvgk.rao-esv.ru., тел. (4212) 26-89-73.
(контактная
информация)
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
Основание действия
Организатора от
имени Заказчика
Дата размещения
информации о
проведении закупки
Требования к сроку
действия
Предложения
Дополнительные
требования к
Участникам
закупки,
установленные
Заказчиком
(Организатором)
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
Участника закупки
установленным
требованиям
«ДГК» - Муравьева Светлана Борисовна,
электронная почта: muraveva-sb@dvgk.rao-esv.ru
телефон рабочий: +7(4212) 26-46-09.
не требуется
05.05.2015 г.
Не менее 120 календарных дней со дня, следующего за днем
проведения процедуры вскрытия поступивших на закупку
конвертов с Предложениями (пункт 4.2.18)
Участник запроса предложений должен отвечать требованиям
по обладанию следующими профессиональными знаниями,
опытом, и ресурсными возможностями (материальнотехническими,
производственными,
трудовыми),
управленческой компетентностью.
1. Выписка из ЕГРПО.
Наличие допуска СРО на следующие виды работ:
I. Виды работ по инженерным изысканиям
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий
5.3. Определение стандартных механических характеристик
грунтов методами статического, динамического и бурового
зондирования.
II. Виды работ по подготовке проектной документации
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного
участка.
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем
электроснабжения <*>
4.5.
Работы
по
подготовке
проектов
внутренних
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными
системами.
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий:
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей
электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений.
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.3. Работы по подготовке технологических решений
производственных зданий и сооружений и их комплексов
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране
окружающей среды
стр. 28 из 83
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
Срок окончания
приема
Предложений на
участие в закупке на
ЭТП
Адрес
предоставления
конверта с
надписью
«Документы
Участника о
цепочке
собственников»
Дата и время
вскрытия конвертов
с Предложениями
на участие в закупке
Дата, время и место
рассмотрения
Предложений
Дата, время и место
подведения итогов
закупки
Участие в закупке
генеральных
подрядчиков
Альтернативные
предложения
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности
04:00 часа московского времени «18» мая 2015 года на
ЭТП.
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, кабинет №206.
04:00 часа московского времени «19» мая 2015 года.
28.05.2015 г. в 09:00 московского времени, по адресу 680000,
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, кабинет №206.
17.06.2015 г. в 09:00 московского времени, по адресу 680000,
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, кабинет №206.
Предусмотрено.
не предусмотрена возможность подачи альтернативных
предложений.
стр. 29 из 83
5.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
5.1
Опись документов (форма 1)
5.1.1
Форма Описи документов
начало формы
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим__________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)
Зарегистрированное по адресу _______________________________________,
(юридический адрес Участника запроса предложений)
представляет для участия в запрос предложений на________________________
(краткое описание предлагаемой продукции/работ/услуг)
нижеперечисленные документы.
№ п\п
Наименование документов
Страницы
с __ по __
Количест
во
страниц
1
2
…
…
ВСЕГО листов:
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 30 из 83
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
Инструкции по заполнению
Опись следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого
документа, входящего в состав предложения.
Опись должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями
документации.
стр. 31 из 83
5.2
Письмо о подаче оферты (форма 2)
5.2.1
Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается
дата и место публикации Извещения о проведении запроса], и документацию по запросу
предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы, ИНН, КПП, ОГРН)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(адрес местонахождения Участника запроса предложений)
предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:
________________________________________________________________________
(предмет договора)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ и
Сводной таблицей стоимости работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему
письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость Предложения без НДС,
руб.
кроме того НДС, руб.
___________________________________
итого с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
___________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
Настоящее
Предложение
имеет
до «____»_______________________года.
правовой
статус
оферты
и
действует
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 32 из 83
5.2.2
Инструкции по заполнению
5.2.2.1
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений.
Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с
принятыми у него правилами документооборота.
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и адрес местонахождения, ИНН, КПП, ОГРН.
Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ цифрами
и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии
со Сводной таблицей стоимости работ (подраздел 5.5, графа «ИТОГО»). Цену следует
указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один
миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб.) 89 копеек».
Участник запроса предложений должен указать срок действия Предложения на участие
в запросе предложений согласно требованиям подпункта 2.4.3.1.
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из
прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть техникокоммерческого предложения Участника запроса предложений.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями
подпункта 2.4.2.
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.2.6
стр. 33 из 83
5.3
Техническое предложение на выполнение работ (форма 3)
5.3.1
Форма Технического предложения на выполнение работ
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение на выполнение работ
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
(Здесь Участник запроса предложений в соответствии с Техническим заданием , а
также с учетом требований разделов 2 и 3 приводит свое техническое предложение).
В случае участия в закупке Генерального подрядчика в Техническом предложении
необходимо обязательно указать продуманную схему управления проектом и
субподрядчиками.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 34 из 83
5.3.2
Инструкции по заполнению
5.3.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное техническое предложение.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции Технических требований
(Приложение № 1 - Техническое задание) (с учетом предлагаемых условий Договора
(Приложение № 2 - Проект Договора). Участник запроса предложений вправе указать,
что он согласен с Техническими требованиями, изложенными в Приложении №1 к
настоящей документации по запросу предложений, за исключением (если они есть)
таких-то изменений (и указать их).
Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки
Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени
Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данное
предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными
изменениями включить в Договор.
5.3.2.2
5.3.2.3
5.3.2.4
стр. 35 из 83
5.4
График выполнения работ (форма 4)
5.4.1
Форма Графика выполнения работ
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения работ
Наименование и адрес Участника запроса предложений:
________________________________
Начало выполнения работ: «___»____________________года.
Окончание выполнения работ: «___»____________________года.
№
п/п
1.
2.
3.
…
Наименование
этапа
График выполнения работ, в месяцах с момента подписания Договора
1
2
3
4
5
6
7
8
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 36 из 83
5.4.2
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
5.4.2.2
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.4.2.3
В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех
видов работ в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ.
5.4.2.4
Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак
или затемнить соответствующее число граф, например:
№
Наименование
График выполнения работ, в месяцах с момента подписания Договора
п/п
этапа
…
7
8
9
10
11
12
13
…
…
5.4.2.1
…
5.4.2.5
5.4.2.6
График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения
управления проектами (типа MicrosoftProject и т.п.)..
График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к
Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и
Участника запроса предложений на подготовку Договора, данный График выполнения
работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями
включить в Договор.
стр. 37 из 83
5.5
Сводная таблица стоимости работ (форма 5)
5.5.1
Форма Сводной таблицы стоимости работ
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Сводная таблица стоимости работ
Наименование и адрес Участника запроса предложений:
________________________________
[Здесь Участник в обязательном порядке приводит сводную таблицу стоимости работ
с приложениями, в соответствии с требованиями раздела Технического задания «Требования
к документации по ценообразованию»]
В дополнение к Сводной таблице стоимости работ Участник предоставляет Сметную
документацию на выполняемые работы. Сметная документация готовится в соответствии с
техническим заданием.
Расчет сметной стоимости необходимо выполнить в соответствии с регламентом
Заказчика, указанного в п. 4.2.8 (Приложение №1 к Закупочной документации).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 38 из 83
5.5.2
Инструкции по заполнению
5.5.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная Сводная таблица стоимости работ.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную
таблицу стоимости работ.
Сводная таблица стоимости работ будет служить основой для подготовки приложения
к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и
Участника запроса предложений на подготовку Договора, данную Сводную таблицу
стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными
изменениями включить в Договор в виде сметы.
5.5.2.2
5.5.2.3
5.5.2.4
стр. 39 из 83
5.6
График оплаты выполненных работ (форма 6)
Форма графика оплаты выполненных работ
5.6.1
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График оплаты выполненных работ
Наименование и адрес Участника запроса предложений: ________________________
№
п/п
Наименование этапа
Номер этапа в
графике
выполнения
работ
Срок платежа
Сумма платежа,
руб. (без НДС)
1.
2.
3.
…
ИТОГО общая сумма, руб. без
НДС
х
х
сумма НДС, руб.
х
х
ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
х
х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 40 из 83
5.6.2
5.6.2.1
5.6.2.2
5.6.2.3
5.6.2.4
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает дату и номер предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
График оплаты выполненных работ должен быть подготовлен на основе Графика
выполнения работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы,
предусмотренные этим Графиком.
График оплаты выполненных работ будет служить основой для подготовки
приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени
Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данный График
оплаты выполненных работ следует подготовить так, чтобы его можно было с
минимальными изменениями включить в Договор.
стр. 41 из 83
5.7
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7)
5.7.1
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
п/
п
1.
№ пункта проекта
Договора
Исходные
формулировки
Предложения
Участника запроса
предложений
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
«Желательные» условия Договора
№
п/
п
1.
№ пункта проекта
Договора
Исходные
формулировки
Предложения
Участника запроса
предложений
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 42 из 83
5.7.2
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора
5.7.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данный протокол разногласий.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса предложений
требований или предложений по изменению проекта Договора (Приложение № 2 Проект Договора), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в
последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом
Договора Заказчика».
В случае наличия у Участника запроса предложений, предложений по внесению
изменений в проект Договора, Участник запроса предложений должен представить в
составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном
протоколе разногласий Участник запроса предложений должен четко разделить
обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь
считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется
подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям
Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора запроса предложений,
но отклонение которых Организатором запроса предложений не повлечет отказа
Участника запроса предложений от подписания Договора в случае признания его
Победителем запроса предложений.
Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.
Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора
предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к
Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях,
стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей
документации по запросу предложений и Предложении Победителя запроса
предложений.
В любом случае Участник Запроса предложений должен иметь в виду что:
а)
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса
предложений, такое Предложение будет отклонена независимо от содержания
технико-коммерческих предложений;
б)
в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола
разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не
лишает Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти
условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения
соглашения в отношении изменения этих условий.
5.7.2.2
5.7.2.3
5.7.2.4
5.7.2.5
5.7.2.6
5.7.2.7
стр. 43 из 83
5.8
Анкета Участника запроса предложений (форма 8)
5.8.1
Форма Анкеты Участника запроса предложений
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника запроса предложений
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
Наименование
1.
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
запроса предложений
2.
Принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства
3.
Собственники/акционеры (перечислить
наименования и организационно-правовую
форму или Ф.И.О. всех собственников, чья
доля в уставном капитале превышает 10%)
4.
Состав совета директоров
(наблюдательного совета) (перечислить
Ф.И.О. членов совета директоров
(наблюдательного совета))
5.
Состав коллегиального исполнительного
органа (перечислить Ф.И.О. членов
коллегиального исполнительного органа)
6.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
7.
ИНН Участника запроса предложений
8.
КПП Участника запроса предложений
9.
ОГРН Участника запроса предложений
10.
Резидент / нерезидент
11.
Адрес местонахождения
12.
Почтовый адрес
Сведения об Участнике запроса
предложений
(заполняется Участником запроса
предложений)
стр. 44 из 83
№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике запроса
предложений
(заполняется Участником запроса
предложений)
13.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
14.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника запроса предложений в банке,
телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
15.
Телефоны Участника запроса предложений
(с указанием кода города)
16.
Факс Участника запроса предложений (с
указанием кода города)
17.
Адрес электронной почты Участника
запроса предложений
18.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника запроса предложений,
имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника
запроса предложений, с указанием
должности и контактного телефона
19.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника запроса предложений с
указанием должности, e-mail и контактного
телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 45 из 83
5.8.2
Инструкции по заполнению
5.8.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная анкета.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по
всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 14: «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
В графе 3: если организационная форма Участника ООО, указать учредителей, если
организационная форма ЗАО или ОАО, указать акционеров.
5.8.2.2
5.8.2.3
5.8.2.4
5.8.2.5
стр. 46 из 83
5.9
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 9)
5.9.1
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное лицо
с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных
условий
договора)
Сумма
договора
, рублей
Сведения о
рекламация
х по
перечислен
ным
договорам,
судебных
исков,
жалоб
1.
2.
3.
…
ИТОГО за __________ год [указать год, например «2012»]
х
ИТОГО за __________ год [указать год, например «2013»]
х
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
стр. 47 из 83
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное лицо
с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных
условий
договора)
ИТОГО за ____________ месяцев __________ года
[указать, например «3 месяца 2014 года» и т.д.]
Сумма
договора
, рублей
Сведения о
рекламация
х по
перечислен
ным
договорам,
судебных
исков,
жалоб
х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 48 из 83
5.9.2
Инструкции по заполнению
5.9.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы
выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и
прочим требованиям Приложений №№1 и 2 к настоящей документации по запросу
предложений.
Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры,
обязательно отмечая данный факт.
5.9.2.2
5.9.2.3
5.9.2.4
стр. 49 из 83
5.10
Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)
5.10.1
Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
№
п/п
Наименова
ние
Местонахо
ждение
Право
собственно
сти или
иное право
(хозяйствен
ного
ведения,
оперативно
го
управления
)
Предназнач
ение
(с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечани
я
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 50 из 83
5.10.2
Инструкции по заполнению
5.10.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник
запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения
Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения
продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и
тому подобное).
Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения
Участника (с указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в
непосредственной собственности Участника, или в аренде (долгосрочной
аренде)).
5.10.2.2
5.10.2.3
5.10.2.4
стр. 51 из 83
5.11
Справка о кадровых ресурсах (форма 11)
5.11.1
Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
Фамилия, имя,
Образование (какое
п/п
отчество, год
учебное заведение
рождения
окончил, год
специалиста
окончания,
полученная
специальность)
Должность
Стаж работы в данной
или аналогичной
должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
1.
2.
3.
…
Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по
продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)
1.
2.
3.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
3.
…
Таблица-2. Штатная численность персонала
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
стр. 52 из 83
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
Подтверждающие квалификацию документы (в соответствии с Техническим заданием)
прилагаются:
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 53 из 83
5.11.2
Инструкции по заполнению
5.11.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данная справка.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения
Договора.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу
работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников
данной категории.
В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех
специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.
5.11.2.2
5.11.2.3
5.11.2.4
5.11.2.5
стр. 54 из 83
5.12
Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в
том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика (форма 12)
5.12.1
Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих
характер аффилированности с Организатором запроса предложений (в том числе
и сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у
{указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер
аффилированности с Организатором запроса предложений, лицами, являющимися {указывается
кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или
Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением
данного запроса предложений} а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается
почему по мнению связи между данным лицом и Участником запроса
предложений могут быть расценены как аффилированность };
2.
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи
между данным лицом и Участником запроса предложений могут быть
расценены как аффилированность };
3.
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 55 из 83
5.12.2
Инструкции по заполнению
5.12.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является данное Информационное письмо.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник запроса предложений должен заполнить приведенное выше информационное
письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны
аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника запроса предложений
таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего Предложения
просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений}
НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с
Организатором запроса предложений, лицами так или иначе связанными с
Организатором, а также лицами так или иначе связанными с Заказчиком, или иной
организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие
документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.
При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что
сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности
между Участником запроса предложений и любыми лицам так или иначе связанными с
Заказчиком, Организатором запроса предложений, или иной организацией,
подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы
непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть
признано Закупочной комиссией существенным нарушением условий данного запроса
предложений, и повлечь отклонение Предложения такого Участника.
5.12.2.2
5.12.2.3
5.12.2.4
стр. 56 из 83
5.13
Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и
среднего предпринимательства (форма 13)
5.13.1
Форма справки о принадлежности участника запроса предложений к субъектам
малого и среднего предпринимательства
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и среднего
предпринимательства
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование
участника запроса предложений) в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить
организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от
критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№
Критерий отнесения
п/п
1
2
1.
только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале:
РФ,
субъектов
РФ,
муниципальных
образований, иностранных юридических
лиц,
общественных
и
религиозных
организаций (объединений)
2.
только для юридических лиц:
Доля участия в уставном (складочном)
капитале юридических лиц, которые не
являются субъектами малого и среднего
бизнеса
3.
Средняя
численность
работников
за
предшествующий
календарный
год
(определяется с учетом всех работников, в
том числе работающих по договорам
гражданско-правового характера)
Малые
Средние
предприятия предприятия
3
4
Показатель
5
не более 25%
Указывается в
процентах
не более 25%
Указывается в
процентах
до 100
человек
От 101 до
250
человек
Указывается
количество
человек
стр. 57 из 83
№
п/п
1
Малые
Средние
предприятия предприятия
3
4
Критерий отнесения
2
Показатель
5
до 15
человек –
микропредприятие
4.
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость
активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за
истекший год
400 млн.
руб.
1 000 млн.
руб.
60 млн. руб.
– микропредприятие
Указывается в
миллионах
рублей
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 58 из 83
5.13.2
Инструкции по заполнению
5.13.2.1
Данную форму заполняют и предоставляют участники запроса предложений,
принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно
критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
В случае, если участник не является субъектом малого и среднего
предпринимательства, он представляет справку в произвольной форме, содержащую
данную информацию.
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты,
приложением к которому является Форма принадлежности Участника запроса
предложений к субъектам малого и среднего предпринимательства.
5.13.2.2
5.13.2.3
стр. 59 из 83
5.14
План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 15)
5.14.1
Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками
начало формы
Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________
№
п/
п
Наименование
работ
Наименован
ие
организации,
выполняющ
ий данный
объем работ
Принадлеж
ность к
субъектам
малого и
среднего
предприни
мательства
Стоимость работ
в
денежном
выражени
и, руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимост
и работ
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 60 из 83
5.14.2
Инструкции по заполнению
5.14.2.1
Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается
генеральным подрядчиком.
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
а)
перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
б)
принадлежность привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего
предпринимательства, либо указать слово «нет»;
в)
стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и
процентном выражении в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ;
г)
сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком
в соответствии с Графиком выполнения работ.
5.14.2.2
5.14.2.3
5.14.2.4
стр. 61 из 83
5.15
Гарантийное письмо (форма 16)
5.15.1
Форма гарантийного письма
начало формы
Приложение 14 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Гарантийное письмо
г. ______________
«___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на
основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/
Исполнитель],
в рамках Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту №
_______ принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору
(каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ)
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 №
18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой
выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но
также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств,
наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или
соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из)
Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1
настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в
исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим _________ [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает,
что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия
(каждого из) Договоров со стороны ____________ [Заказчика/Покупателя] и ____________
[Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В
случае
нарушения
_________
[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем]
обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________
[Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить
отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с
указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее
10
(десяти)
рабочих
дней
с
даты
получения
Уведомления
_________
[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии,
что ____________ [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам
стр. 62 из 83
рассмотрения мотивированных возражений _________ [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя]
до указанной даты расторжения.
6. Настоящим
_______________
[Подрядчик/Поставщик/Исполнитель]
принимает
обязательство уплатить _____________ [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы
денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а
также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Заказчику/ Покупателю] в
результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма,
сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение
10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________
[Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от
расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. ____________ [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей,
причитающихся _______________ [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от
наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного
п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Заказчик/Покупатель] не будет
считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
9. Обязательства _______________ [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему
Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения
Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих
изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение
4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре,
передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой
____________ [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую
силу.
_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]
_______________ / _______________ /
м.п.
стр. 63 из 83
5.16
Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных)»
5.16.1
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных)»
начало формы
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Договор (реквизиты, предмет,
цена, срок действия и иные
существенные условия)
Серия и
номер
№ п/п
Фамилия, документа,у
Иные
Предме Цена
Наименова Код
Имя, достоверяю № и
Срок существе
ИНН ОГРН
т
(млн.ру
ние
ОКВЭД Отчество
щего
дата
дейс нные
договор б)
краткое
руководи личность
твия условия
а
теля руководител
я
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)
Серия и
Информаци
номер
яо
документа, Руководите подтвержда
Адрес удостоверяю
ль /
ющих
Наимен
№
ИНН ОГРН
регистрац
щего
участник / документах
ование /
ии
личность акционер / (наименован
ФИО
(для
бенефициа
ие,
физического
р
реквизиты и
лица)
т.д.)
подпись,
МП
ФИО
подписавшего,
должность
* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах является условными и указаны в качестве примера заполнения формы
стр. 64 из 83
Приложение к
справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Перечень подтверждающих документов
Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1
1.
месяц, до даты вскрытия конвертов, а также:
1.1. для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
- список владельцев ценных бумаг;
- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
1.2. для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной
ответственностью:
- договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;
- решение (протокол) о приеме новых участников;
- устав.
1.3. для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных
организаций (объединений):
- договор об учреждении или положение;
- решение о создании.
1.4. для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
- решение о создании.
1.5. для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
- решение и договор о создании.
1.6. для иных организационно - правовых форм юридических лиц - документы,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также
документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или
вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность
юридического лица.
2. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством
иностранных государств:
- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах,
способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
3. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе
учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных
держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие
основанием прав таких лиц.
4. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации –
оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме
Приложения № 2 к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
66
Приложение к
справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Согласие на передачу
персональных и иных охраняемых законом данных
Я,
__________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(дата, месяц, год и место рождения)
__________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))
____________________________________________________________________,
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи,
выдавшего органа, кода подразделения)
____________________________________________________________________,
(зарегистрированный по адресу)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу
Открытым акционерным обществом «Открытое акционерное общество «Дальневосточная
генерирующая компания» (сокращенное наименование: ОАО «ДГК», место нахождения:
680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49 в Министерство
энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина,
дом 42) следующих своих данных персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес
регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);
иных охраняемых законом данных: ___________________________________.
(указать каких)
На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в
Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:
запрет на разглашение указанных сведений;
требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;
ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение
таких сведений.
Доступ к персональным и иным охраняемым законом данных в органе, в который такие
данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые
руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.
Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания.
_____________________
(дата)
_____________________
(подпись)
67
6.
Приложение № 1 - Техническое задание
№
Наименование
пункта
п/п
1.
Основание для разработки
2.
Заказчик
Текст пояснений
Схема развития распределительных электрических сетей 35-110 кВ Хабаровского
края на период до 2020 г.
Технические условия по индивидуальному проекту на технологическое
присоединение двухцепной ЛЭП 110кВ Хабаровской ТЭЦ-1 – СДВ к ЗРУ 110 кВ
Хабаровской ТЭЦ-1 к договору ТП от 23.01.2015 № 169/71-15.
Филиал Хабаровская генерация ОАО «ДГК»
Предмет договора: Разработка проектной и рабочей документации по объекту:
«Устройство двух линейных ячеек №16 и №17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1».
3.
Информация
проведения
процедур
4.
Вид строительства
5.
Стадийность
проектирования
6.
Район строительства
7.
Сроки
выполнения
проектных работ
Срок строительства
8.
9.
для
закупочных
Требования по
вариантной разработке
Основания закупки:
 Стадия объекта: Проектирование.
 Вид деятельности: Текущая.
 Направление деятельности: Прочее.
 Секретность: Без секретности.
 Регулируемый тариф: Нет.
Реконструкция.
1. Инженерные изыскания.
2. Проектная документация.
3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.
4. Рабочая документация.
г. Хабаровск, площадка Хабаровской ТЭЦ-1.
Не более 7(семи) месяцев с момента заключения договора.
2016 г.
Отсутствуют.
1. Обязательно наличие допуска СРО на следующие виды работ:
В части выполнения работ по инженерным изысканиям:
5.3. Определение стандартных механических характеристик грунтов
методами статического, динамического и бурового зондирования
В части работ по подготовке проектной документации:
1.1. Работа по подготовке генерального плана земельного участка.
2. Работы по подготовке архитектурных решений.
3. Работы по подготовке конструктивных решений.
10.
Требование к
Исполнителю
4.3.
Работы
по
подготовке
проектов
внутренних
систем
электроснабжения.
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации,
автоматизации и управления инженерными системами.
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения
110 кВ и более и их сооружений
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных
зданий и сооружений и их комплексов.
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей
среды.
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
2. Опыт аналогичных проектных работ (не менее 2 проектов).
68
11.
12.
Назначение объекта и
основные характеристики
Требования к
разрабатываемой
документации
составу
Образование 2 (двух) точек присоединения с увеличением мощности
энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к электрическим
сетям на 9 МВт до 53,5 МВт.
Наименование энергопринимающих устройств, присоединяемых к ЗРУ 110 кВ
Хабаровской ТЭЦ-1:
Двухцепная ЛЭП 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – СДВ.
Класс напряжения 110 кВ
Характер нагрузки: промышленная и социально бытовая.
Заявленный срок ввода в эксплуатацию: 2016г.
I Разработку проектной документации выполнить в соответствии с
нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектная документация должна быть согласована в требуемом объеме с
ОАО «ДГК», Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ и ОАО «ДРСК».В
ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 необходимо:
1.
В резервных ячейках №16 и №17 установить:
1.1. колонковые элегазовые выключатели типа ВГТЗ 110-40II/2500 (Uном =
110 кВ, Iном = 2500 А и Iном. откл. = 40,5 кА);
1.2. горизонтально-поворотные разъединители (Uном =110 кВ и Iном=1000 А) с
опорно-стержневыми изоляторами с внешней полимерной изоляцией, с
необходимым количеством заземляющих ножей в соответствии с требованиями
п.4.2.28 ПУЭ, с моторными приводами для оперирования главными и
заземляющими ножами;
1.3. линейные вводы 110 кВ с RIP изоляцией и с размером 835 мм места под
установку трансформаторов тока;
1.4. в каждой фазе пять трансформаторов тока, в том числе три с классом
точности 10Р для нужд устройств РЗ, по одному с классом точности 0,5 для нужд
ОИК и с классом точности 0,5S для нужд АИИС КУЭ;
1.5. на одной из фаз каждой ячейки оборудование для отбора напряжения для
осуществления функции комбинированного АПВ выключателей;
1.6. опорно-стержневые изоляторы ошиновки с полимерной изоляцией.
2. На ГЩУ оборудовать автоматизированное рабочее место (далее АРМ)
начальника смены электрического цеха с целью управления выключателями и
моторными приводами главных ножей и заземлителей разъединителей с
отображением на экране монитора положений вышеуказанных коммутационных
аппаратов. При выходе из работы АРМа предусмотреть вариант дистанционного
управления выключателями с ГЩУ (с панели управления), а управление
моторными приводами главных ножей и заземлителей разъединителей – с блока
управления приводами.
3. Организовать канал противоаварийной автоматики «ХТЭЦ-1 – СДВ» по
оптоволоконному кабелю с целью передачи команд САОН.
4. Для защиты каждой ЛЭП-110 кВ от коротких замыканий установить по два
равнозначных комплекта микропроцессорных устройств релейной защиты с
функциями:
4.1. трёхступенчатой направленной дистанционной защиты;
4.2. четырёхступенчатой направленной токовой защиты от коротких
замыканий на землю;
4.3. трёхступенчатой направленной токовой защитой с независимой и
зависимой выдержками времени от междуфазных коротких замыканий.
5. Для управления выключателями 110 кВ ячеек №16 и №17 установить
микропроцессорные терминалы с функциями:
5.1. выполнения команд «Включить» и «Отключить»;
5.2. контроля положения выключателей «Включено» и «Отключено»;
5.3. блокировки от многократных включений выключателей;
5.4. функции положения выключателей;
5.5. УРОВ;
69
5.6. комбинированного набора АПВ (по факту отключения, по факту
отсутствия напряжения на линии, с контролем и улавливанием синхронизма).
5.7. АЧР-1, АЧР-2 и ЧАПВ.
6. Выполнить отключение выключателей ЛЭП-110 кВ с запретом АПВ при
срабатывании частотной делительной автоматики (далее ЧДА) с установкой
переключающих устройств в цепях отключения выключателя и запрета АПВ.
7. Предусмотреть установку оборудования для организации трансляции
команд САОН на ПС 110 кВ СДВ.
8.
Для нужд регистрации аварийных событий для вновь вводимых ЛЭП
110 кВ расширить существующий комплекс «Нева» с установкой регистратора
аварийных событий БРКУ с регистрацией 16 аналоговых и 32 дискретных
сигналов.
Перечень регистрируемых сигналов будет выдан Заказчиком по запросу
проектной организации.
9.
Выполнить реконструкцию токовых цепей ДЗШ-110 в объёме:
9.1. заменить контрольные кабели токовых цепей всех присоединений ЗРУ110 кВ от трансформаторов тока до шкафов ШЗШ;
9.2. в ЗРУ-110 кВ установить необходимое количество шкафов ШЗШ;
9.3. проложить новые контрольные кабели от ШЗШ до панели ДЗШ-110 кВ;
9.4. контрольные кабели токовых цепей ДЗШ-110 проектируемых ячеек
завести в ШЗШ;
10. Осуществить внешние связи проектируемых устройств РЗА и ПА с
действующими устройствами: ДЗШ-110; УРОВ-110; ЧДА; ПА; сигнализацией,
оперативной блокировкой безопасности ЗРУ-110 кВ и т.п.
11. Установить необходимую аппаратуру приёма и передачи команд
противоаварийной автоматики.
12. Для проверки микропроцессорных устройств РЗА укомплектовать ЭТЛ
ХТЭЦ-1 проверочным устройством («РЕТОМ-61» либо аналог) с необходимым
набором программ, приспособлений и приставок.
Перечень необходимых программ, приспособлений и приставок будет выдан
по запросу проектной организации.
13. На ОРУ-110 кВ электротехническое оборудование установить на
поверхностные фундаменты. Фундаменты установить на щебёночные банкетки.
В части автоматизированной информационно-измерительной системы
коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ):
1. На границе балансовой принадлежности организовать коммерческий учет
электрической энергии (мощности) с интеграцией его в существующую систему
АИИС КУЭ ХТЭЦ-1 и АИИС КУЭ ОАО «ДГК».
2. Учет электроэнергии организовать в соответствии с требованиями Типовой
инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и
распределении (РД 34.09.101-94), а также в соответствии с Регламентом ОРЭ
«Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого
учета электрической энергии (мощности) субъекта ОРЭ. Технические требования».
3. Для нужд АИИС КУЭ предусмотреть установку типового, серийновыпускаемого шкафа для размещения в нем сертифицированного УСПД типа
ЭКОМ-3000 исполнения «Т» (5 портов RS-232, 16 портов RS-485, 2x Ethernet,
опрос до 100 счетчиков).
4. Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в
Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ,
иметь действующие свидетельства о поверке соответствовать следующим
требованиям (требуемый тип из серии СЭТ-4ТМ.03М):
70
- класс точности 0,5S для активной энергии; 1,0 – для реактивной энергии;
- наличие интерфейса связи RS-485;
- возможность подключения резервного питания;
- измерение и хранение почасовых объемов потребления электрической
энергии;
- хранения профиля мощности и журнала событий.
5. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного
доступа в соответствии с требованиями п. 3.5 ПУЭ (1996 г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП
(2003 г.).
6. В измерительных цепях ИИК точек измерений должна предусматриваться
возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без
отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.).
В части системы телемеханики (СТМ):
1. Для нужд СТМ установить комбинированные микропроцессорные
преобразователи.
2. Предусмотреть микропроцессорные устройства (с поддержкой протокола
МЭК 870-5-104) в роли контроллера присоединения для каждой реконструируемой
ячейки.
3. Для снятия аналоговых характеристик с ячеек применить преобразователи
с двумя (или более) цифровыми интерфейсами (ЭНИП-2). Один из интерфейсов
предназначен для передачи показаний в систему телеуправления, второй - в
существующую систему телемеханики.
4. Установку шкафов преобразователей осуществить в помещении АИИС
КУЭ - существующей пристройке к зданию ЗРУ 110 кВ.
5. Для интеграции в существующую систему телемеханики предусмотреть
сбор и передачу телеинформации в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ и
ОАО «ДГК», для чего:
5.1.
определить
количество
модулей
сбора
дискретных
сигналов,
напряжением смачивания 220 В, совместимые с существующей системой ТМ.
Количество модулей определяется исходя из необходимости обеспечения
видимости всех коммутационных аппаратов ОРУ 110 кВ;
5.2. предусмотреть установку промежуточных реле для обеспечения
гальванической развязки;
5.3. предусмотреть необходимые наладочные работы устройств
сбора и
передачи аналоговой и дискретной информации в существующую систему
телемеханики;
5.4. предусмотреть необходимые наладочные работы СТМ
Хабаровской
ТЭЦ-1 и ОАО «ДГК».
6. Проектную документацию необходимо предварительно согласовать с
Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ, в том числе точки измерения и
объем передаваемой телеинформации на ДП Хабаровского РДУ.
В части связи:
71
1.
Предусмотреть
оперативную
телефонную
связь
при
оперативных
переключениях.
II. Разработку рабочей документации по РЗА выполнить на основании
согласованной проектной документации и в соответствии действующими
нормами и со «Стандартом организации ОАО «СО ЕЭС» «Релейная защита и
автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей
электрической энергии при создании
(модернизации) и организации
эксплуатации», СТО 59012820. 29.020.002-2012. Рабочую документацию по РЗА
согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ и ОАО «ДРСК».
13.
14.
Схема планировочной
организации земельного
участка. Благоустройство
и озеленение
Архитектурные решения
15.
Конструктивные и
объемно-планировочные
решения
16.
Проект организации
строительства
17.
Требования к разработке
природоохранных мер и
мероприятий
18.
Формирование стоимости
Компоновку
территории.
выполнить
с
максимально
эффективным
использованием
Согласно требованиям действующих нормативных документов.
Предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий,
конструкций и строительных технологий, отвечающих санитарным требованиям,
пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, техническими
регламентам.
Фундаменты на естественном или свайном основании в соответствии с
расчетными нагрузками и гидрогеологическими и другими особыми условиями
участка строительства.
В основных технических решениях обосновать варианты применения
несущих и ограждающих конструкций на основании соответствующих расчетов.
Раздел ПОС выполнить в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004
«Организация строительства». Состав и содержание ПОС должно
соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», раздел 7.
В составе проектной документации разработать раздел «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 г. Москва «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
1. Сметная стоимость проектных работ определяется по сборникам «Базовых
цен на проектные работы». Перевод в текущий уровень цен определяется
коэффициентами перевода к базе уровня 2001 г к=3,19, к базе уровня 1995 г
к=23,19. В случае отсутствия расценок в сборниках Базовых цен на проектные
работы допустимо составление сметы затрат на основании калькуляций.
2. Сметную документацию выполнить в соответствии с Методикой
определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 8135.2004 и других действующих нормативных документов, в объёме,
необходимом требованиям Заказчика.
Для определения стоимости СМР в составе проекта сметная стоимость
комплекса работ определяется базисно-индексным методом в текущем уровне
цен с использованием сборников ТЕР Хабаровского края на монтажные и
пусконаладочные работы с применением индексов перевода в текущие цены по
данным РЦЦС Хабаровского края на момент производства работ. Накладные
расходы определяются в соответствии с МДС 81-33.2004, 81-34.2004 от ФОТ
(фонд оплаты труда) по видам работ с учетом письма Министерства
регионального развития Российской Федерации № 2536-ИП/12/ГС от
27.11.2012г. Для формирования сметной стоимости СМР норматив сметной
прибыли при составлении сметной документации принимать в размере 40% от
ФОТ без начисления коэффициента к=0,8, при определении стоимости
пусконаладочных работ норматив сметной прибыли следует учитывать с учетом
письма МинРегиона РФ от 27.11.2012г №2536/12/ГС, то есть с применением
к=0,8.
Объектные сметы составляются в базисном и текущем уровне цен на
момент строительства.
Сводный сметный расчет составляется на основании объектных смет в
текущих ценах. Сметную прибыль принять в размере 40% от ФОТ.
72
19.
Требования
безопасности
пожарной
20.
Условия оплаты и порядок
расчетов
21.
Особые условия Заказчика
Применяемые ценообразующие документы согласовать с заказчиком (СДО
ОАО «ДГК»).
Стоимость оборудования по не заключенным на момент составления
сметной стоимости договорам принимать по каталогам заводов-поставщиков с
максимальным учётом всех сопутствующих затрат. Применяемое в проекте
оборудование согласовать с заказчиком.
При разработке сметной документации разработать, в том числе, сметы
(сметные расчеты) на выполнение пуско-наладочных работ.
Предусмотреть затраты на восстановление нарушенного при производстве
работ благоустройства.
Предусмотреть сопровождение Исполнителем выполнения СМР по договору
на авторский надзор.
Проектную документацию выполнить с учетом «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123 от 22.07.2008г.), РД 153-34.049.101-2003 и иных нормативно-технических документов. Учесть требования
федерального
закона
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов» (в редакции ФЗ от 27.07.10г. №226-ФЗ).
1. Расчеты производятся после предоставления Исполнителем и подписания
первичной отчетности (акт сдачи-приемки выполненных работ, счет фактура)
в следующем порядке:
- оплата через 60 дней с даты выполнения работ и услуг
2. Без предварительной оплаты.
3. Заказчик имеет право на досрочную плату выполненных работ.
4. При нарушении Исполнителом сроков или обязанностей, предусмотренных
договором, Заказчик имеет право приостановить любые выплаты согласно
договору и потребовать от Исполнитела выплаты штрафа, пени или
возмещения убытков.
5. Сумма командировочных
расходов, включаемых в цену договора,
определяется путём суммирования фактических затрат (без учёта НДС), но не
более суммы, утверждённой в смете. Заказчик имеет право в период действия
договора запросить у Исполнитела копии первичных документов, платёжные
поручения, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы
командировочных расходов фактическим затратам. Размер суточных не
должен превышать 300 руб. в сутки.
1. Исполнитель представляет интересы Заказчика
при проведении
государственной экспертизы проектной документации (после согласования в
полном объеме с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ и ОАО
«ДРСК») на основании доверенности. Все замечания экспертных и надзорных
органов, а также несоответствия проектной документации и проектных
решений требованиям действующих нормативных и законодательных актов,
устраняются Исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением
необходимых исправлений и изменений в документацию.
2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора
Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию (по форме,
установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки собственников
(учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с
подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо
изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и
(или) исполнительных органах контрагента, Исполнитель обязан предоставить
соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после
таких изменений. Не предоставление Исполнителем указанной информации, а
также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также
предоставление неполной или недостоверной информации, является
безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего
договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения
Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не
указан в уведомлении.
Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной
информации по форме, установленной Заказчиком, включая содержащиеся в
ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной
власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и
73
22.
Требования
по
выполнению
опытноконструкторских и научноисследовательских работ.
23.
Количество экземпляров
рабочего
проекта,
предоставляемого
Заказчику
24.
Приложения
подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя
Заказчику информацию, обязуется выполнить все требования законодательства о
защите персональных данных.
Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов
персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим
пунктом, Исполнителем получены (будут получены). Информация, содержащая
персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации.
3. Не допускается указание Исполнителем в документации, в том числе
спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей.
Указываются тип, марка и характеристики оборудования.
Не требуется.
Четыре экземпляра в бумажном виде и один в электронном на электронном
носителе.
Формат передаваемой в электронном виде документации:
 текстовая часть – doc (MS Word), pdf (пояснительная записка и «ПОС»
обязательно и в pdf и doc) с подписями на титульных листах;
 графическая часть – dwg (AutoCAD), pdf, tiff;
 таблицы данных – pdf, doc (MS Word), xls (MS Excel);
 сметную документацию – в формате «ГРАНД-смета» - gsf, xml, xls (MS
Excel);
1. Технические условия по индивидуальному проекту на технологическое
присоединение двухцепной ЛЭП 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – СДВ к ЗРУ 110
кВ Хабаровской ТЭЦ-1 к договору ТП от 23.01.2015 № 169/71-15.
74
7.
Приложение № 2 - Проект Договора
г. Хабаровск
201 __г.
___________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________ действующего____________________ одной стороны, и Открытое акционерное
общество «Дальневосточная генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице директора филиала «Хабаровская генерация» Ларикова Владимира Сергеевича,
действующего на основании доверенности №51/805 от 23.12.2013г., с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем,
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя разработку проектной и
рабочей документации по объекту « Устройство двух линейных ячеек №16 и №17 в ЗРУ 110 кВ
Хабаровской ТЭЦ-1»
1.2. Результатом оказания услуги Исполнителем по настоящему договору, является техническая
документация, предоставляемая Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах, на электронном
носителе в 1-м экземпляре.
1.3. Содержание, а также требования к результатам оказания услуг, являющихся предметом
настоящего договора, определяются техническим заданием на проектирование, представленным в
Приложении №1 к настоящему договору, являющимся неотъемлемой его частью.
2.СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1.Начало оказания услуг: с момента заключения настоящего договора.
2.2. Срок окончания оказания услуг – не более 7 месяцев.
2.3. В случае непредставления Заказчиком исходных данных, течение срока оказания услуг
приостанавливается на период просрочки исполнения Заказчиком указанных обстоятельств. В данном
случае, Стороны не обязаны уведомлять друг друга о приостановлении срока выполнения.
2.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 28.02.2016 года. Истечение
срока действия договора не влечет к прекращению неисполненных обязательств.
3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. Цена договора согласована сторонами и составляет:__________________________ руб., в том числе
НДС 18 % __________________. (В случае отсутствия НДС указать причину (УСНО либо иное).
3.2. Стоимость услуг является неизменной в течение всего периода оказания услуг (приложение к договору
№2) и подлежит корректировке только при изменении объемов и с согласия Заказчика, методика расчета
дополнительной сметы аналогична условиям настоящего договора.
3.3.Расчёт по договору производится Заказчиком в следующем порядке: 100% от стоимости
оказанных услуг в течение 70 календарных дней, но не ранее, чем через 60 дней, с момента
подписания сторонами акта – сдачи приемки оказания услуг на основании счета и счет –
фактуры.
3.4.Счет-фактура оформляется в соответствии со ст.169 НК РФ и выставляется Заказчику в течение 5 календарных
дней с момента приемки выполненных услуг. Доставка счет – фактуры осуществляется Исполнителем
экспресс - почтой или нарочно . Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
75
3.5. При нарушении Исполнителем сроков оказания услуг или обязательств, предусмотренных настоящим
договором, Заказчик приостанавливает оплату оказанных услуг до момента устранения нарушений условий
договора и выплаты штрафа, пени или возмещения убытков.
4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1.Исполнитель обязан:
4.1.1.Оказать услуги по договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.1.2. Обеспечить качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями ГОСТам и другим
нормативно-техническим документам (НТД), действующим на территории РФ;
4.1.3. Обеспечить своевременную сдачу законченных услуг Заказчику с оформлением
соответствующей технической документации и актов сдачи-приемки.
4.1.4. Устранять по требованию Заказчика недостатки, дефекты в оказанной услуге.
4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание
услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения услуги;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или точности
результатов оказываемой услуги либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять
проектную документацию по получению от Заказчика мотивированной письменной претензии
относительно качества, полноты документации разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее
условиям договора.
4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах
договора.
4.1.8. При исполнении договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику письмо-уведомление по
форме Приложения №4 к настоящему договору, информирующее о соответствии/несоответствии привлеченных
им в рамках договора субподрядчиков (соисполнителей) 1-го уровня статусу субъекта малого и среднего
предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется
Исполнителем в течении 5-ти (пяти) календарных дней с момента заключения соответствующего договора с
субподрядчиком (соисполнителем) 1-го уровня. В случае изменений указанных сведений, Исполнитель обязан
предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после наступления
изменений. В случае непредставления (несвоевременного представления, представления неполной или
недостоверной) информации и изменений к ней, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 0,5% от
стоимости договора, но не менее 3000 (трех тысяч) рублей.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика документацию, необходимую для исполнения Договора;
4.2.2. Если иное не предусмотрено Договором, приостановить оказание услуг, при неисполнении
Заказчиком договорных обязательств, проинформировав об этом Заказчика в трехдневный срок в
письменной форме. Возобновление оказания услуг производится при исполнении Заказчиком своих
обязательств, неисполнение которых, послужило основаниями для их приостановления;
4.2.3. В случаях, когда оказание услуг по настоящему договору стало невозможным вследствие
действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на получение части установленной
настоящим Договором стоимости оказанных
услуг, пропорционально части выполненных услуг на
момент прекращения Договора;
4.2.4. Оказать услуги досрочно.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, установленном настоящим
Договором.
76
4.3.2. В сроки, установленные Договором, производить рассмотрения, согласования, утверждения и
приемку представляемых Исполнителем материалов и документов, касающихся предмета
настоящего Договора.
4.3.3. Обеспечить Исполнителя документами и информацией, необходимыми для выполнения Услуг
по Договору, а также нести ответственность за их полноту и достоверность.
4.3.4. Участвовать вместе с Исполнителем в согласовании готовой и принятой технической
документации с соответствующими государственными органами;
4.3.5. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении услуг в объеме и на условиях,
предусмотренных в Договоре.
4.3.6. Заказчик обязан в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения акта - сдачи приемки
направить Исполнителю подписанный со своей стороны акт – приемки или мотивированный
отказ от приемки услуг.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время до сдачи ему результата оказания услуги отказаться от исполнения договора,
уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанной услуги,
оказанной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик
также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением договора, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю услугу, и частью цены, выплаченной за
оказанную услугу.
4.4.2. В рабочее время получать отчет о ходе и результатах оказанных услуг.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ УСЛУГ.
5.1. При завершении оказания услуг Исполнитель передает Заказчику результаты оказания услуг, с
актом сдачи-приёмки, счетом и счёт - фактурой для оплаты.
5.2. Заказчик обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения акта сдачи-приёмки
услуг направить Исполнителю
подписанный со своей стороны акт сдачи-приёмки или
мотивированный отказ от приёмки услуг.
5.3. Если в указанный срок подписанный Заказчиком акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ от
приемки услуг не будет направлен в адрес Исполнителя, оказанная услуга считается принятой и
подлежит оплате. В этом случае Исполнитель оформляет односторонний акт с записью “Замечания
от Заказчика не поступали”.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
необходимых доработок, сроков их выполнения.
5.5. В случае досрочного оказания Исполнителем услуг Заказчик обязан принять услуги досрочно.
5.6. Если в процессе оказания услуги выясняется неизбежность получения отрицательного результата
или нецелесообразность оказания услуги, Исполнитель обязан приостановить её, поставив об этом
в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления услуги, а также определить
объём выполненных услуг, подлежащих оплате.
5.7. В случае прекращения Договора (по инициативе Заказчика, по соглашению Сторон, по иным
условиям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством) Заказчик
обязан принять от Исполнителя по Акту сдачи-приемки Услугу в объеме, в котором она выполнена
на момент прекращения Договора и оплатить ее стоимость, определенную Сторонами, исходя из
объема фактически оказанной Услуги, условий и цены настоящего Договора, произведенных
Заказчиком авансовых платежей. Оплата Заказчиком и передача Исполнителем незавершенных
Услуг производится в порядке, установленном настоящим Договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектной документации, в том числе и за те,
которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При
77
обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить
убытки, вызванные недостатками проектной документации
6.3. При нарушении Исполнителем
сроков сдачи разработанной документации, установленных
настоящим договором, Исполнитель выплачивает неустойку в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору.
6.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, установленных настоящим договором,
Заказчик выплачивает неустойку в порядке и в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ от суммы,
подлежащей оплате, за каждый день просрочки исполнения.
6.5.Претензии и другие спорные вопросы между сторонами решаются путем переговоров, а при
невозможности достижения согласия путем переговоров, спор передаётся на рассмотрение в суд в
установленном порядке.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательствам Российской Федерации.
7.2. В случае наличия противоречий между условиями настоящего договора и условиями любого из
Приложений к Договору, стороны руководствуются положениями настоящего договора.
7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по
юридическим (почтовым) адресам стороны с полученным под расписку соответствующими
должностными лицами.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
7.5.Об изменении адресов, банковских реквизитов, системы налогообложения стороны обязаны
уведомлять друг друга в письменной форме в пятидневный срок. При этом оформление дополнительного
соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.
7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением п. 7.5., вносятся путем
оформления дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
7.7.Условия Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.8.Не позднее пяти (пяти) календарных дней с момента заключения договора Исполнитель
обязан
предоставить Заказчику информацию (по форме, установленной Заказчиком) в отношении всей цепочки
собственников ( учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением
соответствующими документами. В случае каких – либо изменений в цепочке собственников контрагента,
Исполнитель обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) дней после таких
изменений. Непредставление Исполнителем указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с
нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным
основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается
расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления Заказчика , если иной срок
не указан в уведомлении. Исполнитель согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Исполнителем
информации, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы
государственной власти и предоставляет Заказчику
право передавать данную информацию и
подтверждающие документы указанным органам. Исполнитель, предоставляя Заказчику информацию,
обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных.
Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их
раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены (будут получены).
Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации.»
7.9. Исполнитель
обязан предоставить Заказчику
гарантийное письмо, предусматривающее
обязанность не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору
организаций, отвечающих признакам «фирм однодневок» в форме Приложения №3 к настоящему договору
Приложение:
1. Задание на проектирование (Приложение 1);
2. Календарный план выполнения услуг (Приложение 2)
3. Смета (расчет цены) (Приложение3)
78
4.
5.
6.
7.
8.
Сведения о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (Приложение № 4);
Акт сдачи-приемки выполненных услуг Приложение № 5);
Форма «Счёта на оплату» (Приложение № 6);
Гарантийное письмо (Приложение № 7).
Письмо – уведомление.
9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Открытое акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая компания»
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
ИНН 1434031363 КПП 997450001
р/с 407 028 102 700 000 088 18
к/с 301 018 106 000 000 006 08 в Дальневосточном
банке ОАО «Сбербанк России»
БИК 040813608
Директор Филиала
«Хабаровская генерация»
____________________ / В.С. Лариков /
__________________
М. П.
«_____» ____________ 20
М. П.
г.
«_____» ____________ 20
г.
7.1
Пояснения к проекту договора
7.1.1
Проект договора на оказание услуг приведен в Приложении №2 к настоящей
документации по запросу предложений.
Настоящий проект договора содержит обязательные требования заказчика
(существенные условия) в отношении формы и всех условий договора. Указанные
требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные предложения
участников в отношении формы и (или) условий договора допускаются только в
случаях, установленных настоящей документацией.
В случае наличия у Участника закупки предложений по внесению изменений в проект
Договора, Участник запроса предложений должен представить в составе своего
предложения протокол разногласий (п.5.7) .
7.1.2
7.1.3
79
7.1.4
Участник запроса предложений должен иметь в виду что:
a)
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса предложений,
такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих
предложений;
b)
в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола
разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает
Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять
их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении
изменения этих условий.
80
8.
Приложение № 3 – Отборочные критерии оценки Предложений Участников
запроса предложений
Номер
критерия
1.
2.
3.
Наименование отборочного критерия
Участник должен отвечать требованиям по обладанию
следующими профессиональными знаниями, опытом, и
ресурсными возможностями (финансовыми, материальнотехническими, производственными, трудовыми), управленческой
компетентностью, опытом и репутацией
Соответствие формы
всех документов Участника
требованиям документации (в т.ч. наличие должных печатей,
подписей, формы заверения)
Обоснованность
ценообразования
и
соответствия
применяемых сметных нормативов действующим нормативным
и законодательным актам, а также утвержденным требованиям
Общества к оформлению и составлению сметной документации.
81
9.
Приложение № 4 - Порядок оценки и сопоставления Предложений
участников
9.1. Цена договора;
9.2. Критерии оценки неценовой предпочтительности предложений и их предварительные
весовые коэффициенты.
Наименование критерия
Уровень 1
Уровень 2
2.1. Предпочтительность организационно-технических
предложений, в том числе:
2.1.1. Предпочтительность объема и качества услуг.
40
--
40
2.1.2. Предпочтительность предлагаемого графика выполнения
услуг, оказания услуг
--
30
2.1.3. Оценка соответствия объемов услуг (услуг), предложенных
Участником в сметной документации, указанным в Технических
требованиях Заказчика
Сумма весовых коэффициентов уровня 2(в %):
2.2 Вероятность должного исполнения контракта («надежность»
Участника), в том числе:
2.2.1. Специальный опыт услугы (опыт выполнения аналогичных
договоров).
2.2.2. Обеспеченность трудовыми ресурсами.
2.2.3 Обеспеченность материально-техническими ресурсами.
2.2.4 Общий опыт аналогичных услуг (срок существования
компании, обороты за период 2011-2013 годы).
Сумма весовых коэффициентов уровня 2 в группе (в %):
2.3 Предпочтительность договорных условий, в том числе:
2.3.1. Гарантийные обязательства.
2.3.2. Соответствие условиям ответственности по договору
Сумма весовых коэффициентов уровня 2 в группе (в %):
Сумма весовых коэффициентов уровня 1 в группе (в %):
30
100%
50
-30
---
30
20
--
20
-10
100%
-50%
50%
100%
--
-100%
9.3. В рамках каждого из неценовых критериев, указанных в пункте 9.2, Организатор запроса
предложений вправе выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться
оценка.
9.4. Оценка по неценовым критериям (или подкритериям), осуществляется в баллах по шкале:
3
4
5
«Приемлемо, удовлетворительно» - предложение Участника
полностью соответствует требованиям Закупочной
документации Заказчика, а также объявленным целям и
интересам Заказчика
«Хорошо» - предложение Участника полностью соответствует
требованиям Закупочной документации Заказчика, а также
объявленным целям и интересам Заказчика и превосходят
изложенные в Закупочной документации требования
«Отлично» - соответствие реально достижимому
максимальному уровню предложения по данному критерию,
лучшей мировой практике в данной предметной области
82
9.5. Затем оценки по неценовым критериям, указанным в пункте 9.4, сводятся в единую оценку
итоговой неценовой предпочтительности путем взвешенного суммирования (суммирования
оценок в баллах, умноженных на соответствующий весовой коэффициент).
9.6. Результаты предварительного ранжирования (по соотношению ценового критерия и
итоговой неценовой предпочтительности) учитываются при проведении переторжки (если
будет принято решение о ее проведении), на которую обязательно приглашаются лица,
занявшие места с первого по четвертое. При формировании коммерческой части
Предложения участники запроса предложений должны учитывать, что Предложения с
изначально (в расчете на переторжку) завышенными ценами могут не попасть в верхние
места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.
83