к договору - Газпромнефть-Северо

ДОГОВОР № ____________________
на оказание услуг по зачистке, градуировке и дефектоскопии резервуарных
парков АЗС ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад», находящихся в эксплуатации.
г. Санкт-Петербург
«___» _________ 2014 г.
Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Северо-Запад», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в ___________________________________, действующего на основании
_______________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязуется вы-
полнять плановые и внеплановые работы на объектах Заказчика по:
-зачистке резервуаров от остатков светлых нефтепродуктов;
- дегазации газовоздушной среды резервуаров (технологических колодцев) и трубопроводов до санитарных норм;
- градуировке (поверке ) резервуаров;
- техническое диагностирование резервуаров и технологических трубопроводов, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить установленную настоящим Договором цену.
1.2. Подрядчик выполняет комплекс работ в объеме и в соответствии с требованиями, установленными в Приложении №1 к Договору «Техническая и коммерческая
часть на выполнение услуг по зачистке, градуировке и дефектоскопии резервуаров
АЗС», Графиков зачистки, градуировки и дефектоскопии резервуаров АЗС, предоставляемыми Заказчиком (по форме приложения № 3 к договору).
Объемы, периоды и объекты плановых работ определены в Графике зачистки, градуировки и дефектоскопии резервуаров АЗС (далее График), составленном по форме Приложения № 3 к Договору и утвержденном Заказчиком на период действия Договора. Утвержденный График передается Уполномоченному представителю Подрядчика в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора.
Уточнение и согласование Заказчиком и Подрядчиком дат плановых работ на месяц
осуществляется в форме согласования Подрядчиком ежемесячного Графика, разработанного Заказчиком по форме Приложения № 3 к Договору. Ежемесячный График
1
предоставляется Заказчиком Уполномоченному представителю Подрядчика для согласования в срок до 20 числа месяца, предшествующего планируемому. Подрядчик
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовать Ежемесячный График и уведомить об этом Уполномоченного представителя Заказчика.
1.3. Перечень, сроки, стоимость внеплановых работ и адреса объектов Заказчика,
согласовываются сторонами в Заявке, форма которой утверждена Приложением №
2 к настоящему договору.
Правом подписи Заявки со стороны Заказчика обладают следующие должностные
лица:
- директор отделения или лицо, его замещающее;
- начальник управления эксплуатации АЗС или его заместитель;
- специалист по контролю качества нефтепродуктов и метрологии.
1.4. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика, с использованием его
оборудования, запасных частей и материалов. В случае необходимости Подрядчик
имеет право привлекать для выполнения работ на объектах Заказчика субподрядные организации (по согласованию с Заказчиком).
1.5. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требований регламентирующих и руководящих документов, а именно:
1.5.1. Зачистка резервуаров от остатков нефтепродуктов производится в соответствие с ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и других нормативных и регламентирующих документов.
1.5.2. Работы по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов производятся с
соблюдением обязательных требований «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ», утвержденной Госгортехнадзором СССР
20.02.1985 г., Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз,
складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций (ПОР РМ 0212002).
1.5.3. Градуировка резервуаров выполняется организациями, аккредитованными на
право проведения градуировочных работ. Работы по градуировке производятся в
соответствии с ГОСТ 8.346-2000 «Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки» и ГОСТ 8.570-2000 «Резервуары стальные вертикальные
цилиндрические. Методика поверки». Подземные резервуары поверяют только объёмным методом.
1.5.4. Проведение технического диагностирования (ТД) резервуаров, а в случае
необходимости экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) резервуаров с выдачей заключения и его регистрацией в органах Ростехнадзора в соответствии с При2
казом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538 "Об утверждении федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности».
1.5.5. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения ТОИ Р-112-17-95.
1.5.6. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов
ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций
2. Стоимость работ.
2.1. Стоимость и виды работ определены Сторонами в Приложении №1 к Договору «Техническая и коммерческая часть на выполнение услуг по зачистке, градуировке и дефектоскопии резервуаров АЗС».
2.2. Выявленные дополнительные виды и объемы работ или другие затраты, обнаруженные при проведении обследования и приемки объекта в работу, а также в
процессе работы, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
2.3. При необходимости проведения дополнительных видов и объемов работ, неучтенных в Объеме работ, согласованном сторонами, Подрядчик обязан своевременно (до начала работ) сообщить об этом Заказчику и согласовать дополнительный
объём и стоимость работ путём подписания соответствующего дополнительного соглашения.
3. Порядок оплаты работ
3.1. Заказчик осуществляет оплату работ, путем перечисления денежных средств в
рублях Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными в полном
объеме в момент списания денежных средств в пользу Подрядчика с расчётного
счёта Заказчика.
3.3. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 100% стоимости работ по
каждому объекту (объектам) в течение 5 (пяти) банковских дней, следующих за датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4) по каждому объекту (объектам), на основании полученного Заказчиком оригинала счетфактуры, оформленной Подрядчиком.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ на каждом Объекте Заказчика, согласовываются Сторонами в соответствии с Ежемесячным Графиком, предоставляемыми
3
Заказчиком (приложение № 3 к Договору) или в Заявке (Приложение № 2 к Договору).
4.2. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены Заказчиком, о чем он обязан проинформировать Подрядчика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала работ по Графику.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ по каждому Объекту производится путём подписания сторонами Акта проверки качества монтажа технологического оборудования (приложение № 5 к Договору, подписывается на объекте Заказчика по окончании работ) и Акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение №
4 к Договору).
5.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику с
сопроводительным письмом в течение 2 (двух) дней после окончания работ, но не
позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца.
5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика
Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику
подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от
приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае получения Подрядчиком отказа
от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.
6. Техника и расходные материалы
6.1. Подрядчик доставляет на Объект Заказчика всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
6.2. Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения
работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской
Федерации.
6.3. Техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения работ.
7. Обязанности Заказчика
7.1. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:
7.1.1. Направлять Подрядчику по
факсу: __________ или электронной почте:
______________ заявку на выполнение внеплановых работ.
4
7.1.2. Согласовать с Подрядчиком дату выполнения работ по подаваемой заявке.
7.1.3. Создать необходимые условия Подрядчику для выполнения работ и взятых на
себя обязательств по настоящему Договору.
7.1.4. Назначить Уполномоченных представителей Заказчика по настоящему Договору и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику.
7.1.5. Осуществлять оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Обязанность Заказчика по оплате работ считается
исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8. Обязанности Подрядчика
8.1. Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется:
8.1.1. Приступить к выполнению работ в сроки, согласованные с Заказчиком. При
возникновении у Заказчика срочной необходимости в выполнении работ по Заявке,
Подрядчик должен начать работы в течение максимум 2 (двух) календарных дней с
даты подачи Заявки или быстрее.
8.1.2. После получения Заявки Заказчика, подтвердить ее получение. Подтверждение получения заявки должно быть выражено надписью на заявке слов «Получено»,
ФИО получившего, дата получения заявки и последующем направлением ее по факсу______________ или электронной почте ___________________на адрес Уполномоченного представителя Заказчика.
8.1.3. Назначить Уполномоченных представителей по настоящему Договору и в
письменной форме сообщить об этом Заказчику.
8.1.4. Допускать в любое время Уполномоченных представителей Заказчика для
проведения надзора за ходом работ по настоящему Договору.
8.1.5. Представлять по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ.
8.1.6. Выполнять работы в соответствии со стандартами и иными обязательными
требованиями, установленными и действующими на момент выполнения работ на
территории Российской Федерации.
8.1.7. По требованию Заказчика предоставлять ему паспорта и сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, на все применяемые
при выполнении работ материалы и оборудование поставки Подрядчика.
8.1.8. Содержать место проведения работ в образцовом порядке, в соответствии с
требованиями местной администрации.
5
8.1.9. Обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от строительного
мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны.
8.1.10. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению обязательств третьих лиц
(Субподрядчиков), только после их согласования с Заказчиком. При привлечении
третьих лиц Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки
выполнения ими работ, как за свои собственные.
8.1.11. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и
средствами за свой счет все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
8.1.12. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в
целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.
8.1.13. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасностей, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего Срока действия Договора.
8.1.14. Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от
лица Подрядчика, выполняет их в соответствии действующим законодательством.
8.1.15. Не вправе использовать в ходе выполнения работ некачественные Материалы и Оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности
строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.
8.1.16. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях
и происшествиях на Объектах и/или в связи с исполнением Договора, включая, но
не ограничиваясь:

об аварии - в течение 2 (двух) часов;

о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение суток по форме, установленной уполномоченным государственным органом исполнительной власти РФ в «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». В течение
6
недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

о хищениях и иных противоправных действиях - в течение 24 (двадцати четырех) часов;

об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах,
влияющих на платежи между Сторонами - в течение 24 (двадцати четырех) часов;

о забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно
касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору - в течение 24 (двадцати четырех) часов;

об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой
информации (СМИ) и т.п. - в течение 24 (двадцати четырех) часов.
9. Ответственность Сторон по договору
9.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с настоящим Договором
и действующим законодательством РФ.
9.2. За несвоевременное выполнение работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
9.3. 9.3.
Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством
РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в Техническом задании.
9.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих
обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором,
Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций
в полном объеме.
9.7. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов и/или недостатков в месячный срок, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование
об уплате штрафа в размере 10 % (десяти) процентов от стоимости некачественно
выполненных работ .
9.8. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных
им материалов, и оборудования и за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
7
9.9. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам
причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта, Подрядчик
обязан возместить все причиненные убытки.
9.10. В случае привлечения Подрядчиком для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами договорных обязательств.
9.11. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в ст.3 Договора,
на срок свыше 15 (пятнадцати) рабочих дней, Заказчик, при условии выполнения
Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику пени в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов)
от
части
Договорной
цены,
соответствующей
сумме
задержанно-
го/просроченного платежа.
9.12. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом,
оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением
и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
9.13. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение
условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в
виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
9.14. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
10. Предотвращение повреждений и ущерба.
10.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и
предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам,
близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
10.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во
время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, се8
тей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если
этот вред нанесен в результате его действий.
10.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных
претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком
своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
11.2. В качестве обстоятельств непреодолимой силы Стороны признают в частности:
стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнение, эпидемии, катаклизмы, военные действия или любое действие, связанное с военным
приготовле-
нием, условия, вытекающие из состояния войны, независимо от того, имелось ли
или нет объявление войны, любые действия вооруженных сил, гражданская война,
эмбарго, любое распоряжение, решение властей или отсутствие или задержка административных или правительственных решений, пожары, взрывы, саботаж или
любое препятствие, иные обстоятельства.
11.3. Об обстоятельствах непреодолимой силы Сторона, оказавшаяся затронутой
такими обстоятельствами, должна уведомить другую Сторону в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней после возникновения таких обстоятельств.
Сторона, затронутая указанными обстоятельствами, должна подтвердить их возникновение в установленном порядке путем предоставления документов, выданных
государственными органами или другими компетентными организациями.
11.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В случае, если форсмажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, Стороны
встретятся, чтобы обсудить необходимые меры по дальнейшему исполнению договорных обязательств, однако, в случае, если в течение последующего месяца, Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одно9
стороннем порядке расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
12. Порядок разрешения споров.
12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них
направляется Стороной, к которой они предъявлены, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения.
12.2. В случае не достижения соглашения в процессе переговоров и невозможности
разрешения спора в претензионном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13. Обмен информацией.
13.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной
форме, в том числе по электронной почте.
13.2. Заказчик, если иные сроки не установлены настоящим Договором, обязан согласовывать документацию, направляемую Подрядчиком, отвечать на запросы Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения.
14. Срок действия Договора.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.
14.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по письменному соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
14.3. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила
в письменном виде о прекращении Договора.
15. Условия расторжения Договора.
10
15.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон,
либо в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке,
уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случаях:
15.2.1. когда Подрядчик допустил нарушение сроков выполнения Работ, указанных в
заявке;
15.2.2. когда Подрядчик:

допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 3 (три) календарных дня по причинам, независящим от Заказчика;

допускает два и более случая документально подтвержденных Заказчиком
недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования; и/или

лишается лицензии на выполнение Работ (происходит аннулирование и/или
окончание срока действия лицензии); и/или

при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай
или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к
экологическому
ущербу и т.д.
15.2.3. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
15.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 15.2. договора, вручается Подрядчику за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора. К
уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения договора (акты о невыходе
на объект, срыве сроков, некачественном выполнении работ и т.д. подписанные
представителем Заказчиком)
В этом случае Подрядчик, до Даты одностороннего расторжения Договора, обязан
прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты, Рабочую и
Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть Договорной цены,
включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Договору.
15.4. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, огово11
ренным в пункте 15.2.договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.
15.5. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний предоставляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты __________________ в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
15.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 15.5
настоящего договора, а также положений, изложенных в Приложении №7 к настоящему договору. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении договора или
с иной даты, указанной в уведомлении.
16. Прочие условия.
16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
16.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в
письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными
надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом с уведомлением о
вручении и с описью вложения, по телеграфу, или доставлены лично по почтовым
адресам Сторон с получением под расписку соответствующими представителями
Сторон.
16.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
16.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
17. Перечень приложений.
Приложение № 1 Техническая и коммерческая часть на выполнение услуг по зачистке, градуировке и дефектоскопии резервуаров АЗС.
Приложение №2 Образец форма заявки.
Приложение №3 Форма Графика по зачистке, градуировке и дефектоскопии горизонтальных резервуаров,
Приложение №4 Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ,
12
Приложение №5 Форма Акта проверки качества монтажа технологического
оборудования резервуара,
Приложение № 6 - Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
Приложение № 7 - Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере
противодействия мошенничеству и коррупции.
18. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»
Место нахождения: 191024,
г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская,
дом 12-14, лит. А.
ИНН/КПП 7827004526/783450001
Адрес для корреспонденции: 191024,
г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская,
дом 12-14, лит. А.
Банк: Филиал "Газпромбанк" ОАО
в г. Санкт-Петербурге
р/с 40702810900000002851;
к/с 30101810200000000827;
БИК 044030827
ОГРН: 1027812400868
Тел/факс: (812) 449-07-07/ (812) 44950-83
Эл. почта ______________________
Подписи Сторон:
ОТ ЗАКАЗЧИКА
<Должность Уполномоченного
представителя>
________________ И.О. Фамилия
ОТ ПОДРЯДЧИКА
<Должность Уполномоченного
представителя>
________________ И.О. Фамилия
13
Приложение № 1
к договору № ________ от «___» ______________ 20___г.
Техническая и коммерческая часть на выполнение услуг по зачистке,
градуировке и дефектоскопии резервуаров АЗС.
Техническая часть
Работы по зачистке резервуаров.
Оборудование
1. Резервуары для хранения нефтепродуктов (в составе: система контроля
уровня топлива, электронасос подачи
топлива, мановакууметры системы контроля паров нефтепродуктов, датчики загазованности в технологическом колодце,
датчики ограничения налива нефтепродукта, датчики контроля уровня в межстенном пространстве, задвижки напорных (всасывающих) трубопроводов,
фланцевые соединения технологических
трубопроводов, технологические трубопроводы, замерная труба, зачистная труба, ЛЗ-80, огневые предохранители,
сливные трубы, крышки горловины (люклаз).
1
Производство работ по зачистке резервуаров
Определение условий, характера и объемов зачистки резервуаров на объекте его выполнения
Один раз в 2 года по плану
(при смене марок нефтепродуктов, при смешении ЖМТ,
при попадании воды, при реконструкции, необходимости)
Обязательно при зачистке
2
Определение количества товарного остатка нефтепродукта в
резервуаре
Обязательно при зачистке
3
Определение количества подтоварной воды в резервуаре и
наличие донных отложений
Обязательно при зачистке
4
Контроль газовоздушной среды в технологическом колодце
(шахте) резервуара, в резервуаре, технологических трубопроводах (при необходимости)
Обязательно при зачистке
5
Предварительная дегазация газового пространства технологического колодца (шахты) резервуара до взрывобезопасного
состояния
Обязательно при зачистке
6
Демонтаж (монтаж) технологического оборудования резервуара
2. Аварийный резервуар для сбора пролива нефтепродукта (в составе: замерная
труба, зачистная труба, ЛЗ-80, крышка
горловины (люк-лаз) – при необходимости).
3. Технологическое оборудование узла
слива нефтепродуктов (при необходимости)
7
Перекачка товарного нефтепродукта из резервуара в автоцистерну (емкость)
Обязательно при отсутствии горловины
для зачистки
Обязательно при зачистке
8
Удаление нефтепродуктов из технологических трубопроводов
ТРК
4. Технологическое оборудование системы рециркуляции и рекуперации паров
9
Удаление технологического остатка нефтепродукта из резервуара
Необходимо при
смене марки топлива
в р-ре. При обычной
зачистке перекрываются шаровые краны
на тех. трубопроводах
в резервуарных колодцах.
Обязательно при зачистке
14
нефтепродуктов в резервуарах (при
необходимости).
5. Напорные (всасывающие) технологические трубопроводы на ТРК (при необходимости).
10
Контроль газовоздушной среды в резервуаре
Обязательно при зачистке
Обязательно при зачистке
11
Предварительная дегазация резервуара до соответствующих
норм
12
Обработка и удаление донных отложений (нефтешлама)
13
Доводка внутренних поверхностей резервуара до требуемой
степени чистоты (протирка ветошью)
Обязательно при зачистке
Обязательно при зачистке
14
Разделение жидкой фазы нефтепродукта от воды и механических примесей, путем отстоя
Обязательно при зачистке
15
Фильтрация ЖМТ
16
Сбор и вывоз нефтешлама на утилизацию
При необходимости (по
заявке Заказчика)
Обязательно при зачистке
17
Мойка (пропарка) резервуара
18
Продувка воздухом технологических трубопроводов ТРК, узла
слива ЖМТ, системы рециркуляции и рекуперации паров
нефтепродуктов в резервуарах
19
Дегазация технологических трубопроводов ТРК, узел слива
ЖМТ, системы рециркуляции и рекуперации паров нефтепродуктов
20
Заполнение технологических трубопроводов водой
21
Проверка наличия и состояния (замена при необходимости)
болтов, шайб, маслобезостойких прокладок технологического
оборудования резервуарного парка
Обязательно при зачистке
22
Проверка затяжки резьбовых соединений на технологическом
оборудовании резервуарного парка (с составлением акта)
Обязательно при зачистке
23
Перекачка, удаление остатка нефтепродукта и подтоварной
воды из резервуара
По заявке Заказчика
24
Предоставление автоцистерны для размещения товарного
нефтепродукта на время зачистки.
По заявке Заказчика
25
Испытание газового и межстенного пространства резервуара
на герметичность (пневматическим способом)
По заявке Заказчика
При необходимости (по
заявке Заказчика)
При замене (ремонте)
технологии АЗС (по
заявке Заказчика)
При реконструкции (ремонте) технологии АЗС
(при необходимости)
(по заявке Заказчика)
При замене (ремонте)
технологии АЗС (по
заявке Заказчика)
15
26
Выполнение мелких работ по восстановлению внешнего вида, замена наклеек и т.п.
Оформить допсоглашением
Административные работы
1
Разработка и согласование с Заказчиком производственных
инструкций по зачистке резервуаров на АЗС, технологического регламента (карты) выполнения технологического процесса зачистки резервуаров.
2
Разработка и согласование с Заказчиком Проекта организации работ по дегазации резервуаров, с принципиальными
технологическими схемами
3
Оформление положенной документации по производству работ (наряд-допуск на производство газоопасных работ, акт
готовности резервуара к зачистке, акт на выполненную зачистку резервуара, справка анализа воздуха в резервуаре
(автоцистерне, технологической шахте и т.д.), журнал учета
концентрации паров нефтепродуктов в резервуарах, журнал
ремонта оборудования, технический паспорт резервуара, акт
испытания газового и межстенного пространства резервуара
на герметичность
По заявке Заказчика
По заявке Заказчика
По заявке Заказчика
В день выполнения работ
Обязательно при зачистке
В течение трех рабочих
дней
Не позднее 25 числа
отчетного месяца
4
Предоставление заказчику рабочей документации
После выполнения работ
5
Оформление и предоставление Заказчику счетов, счетфактур, акта выполненных работ
Ежемесячно
Работы по диагностике и градуировке резервуаров.
1. Резервуары для хранения нефтепродуктов.
1. Производство работ по градуировке резервуаров (проводится специализированной организацией, имеющей аккредитацию
на право калибровки).
2. Технологические трубопроводы.
Градуировка резервуаров АЗС объёмным методом
Один раз в 5 лет и при необходимости
ГОСТ 8.346-2000
При подготовке
Обязательно
Обязательно
1.1
1.2
Изучение технической документации на резервуар
Проверка соответствия конструкции и внутренних деталей
резервуара технической документации на него
1.3
Перекачка топлива из резервуара в АЦ на период градуировки
Обязательно
1.4
Зачистка резервуара перед градуировкой
Обязательно. В соот-
16
1.5
1.6
Заполнение резервуара поверочной жидкостью
Установка и развертывание комплекса градуировки резервуаров
1.7
1.8
Калибровка комплекса градуировки резервуаров
Установка измерительной системы на горловине резервуара
1.9
1.10
Проведение градуировки резервуаров
Откачка поверочной жидкости и зачистка резервуаров после
градуировки
1.11
1.12
Обработка результатов градуировки
Оформление градуировочных таблиц на резервуары
1.13
Получение свидетельств о поверке резервуаров и согласование градуировочных таблиц на резервуары в региональном ЦСМ
Ввод данных градуировочных таблиц в систему измерения
1.14
1
Административные работы
Оформление положенной документации по производству
работ
ветствии с ТЗ на зачистку резервуаров
Обязательно
Обязательно
В процессе градуировки
После проведения работ по
градуировке
Обязательно
Обязательно
Обязательно
По заявке Заказчика
В процессе градуировки и после неё
Обязательно
В течение недели после проведения градуировочных работ
По заявке Заказчика
2
Предоставление заказчику сравнительного анализа градуировочных таблиц.
3
Оформление и предоставление Заказчику счета, счетафактуры, акта выполненных работ
Не позднее 25 числа
отчетного месяца
4
Подготовка (согласование) годового и месячных графиков
градуировки.
В соответствии со
сроками, установленными Договором
17
2. Производство работ по диагностике резервуаров и технологических трубопроводов (выполняется специализированной организацией, имеющей аттестованную лабораторию неразрушающего контроля)
2.1
Диагностика резервуаров
По заявке Заказчика
Правила технической
эксплуатации резервуаров и инструкции
по их ремонту
2.1.1
2.1.2
Изучение технической документации на резервуар
Проверка соответствия конструкции и внутренних деталей
резервуара технической документации на него
При подготовке
Обязательно
2.1.3
Контроль качества зачистки резервуара
2.1.4
2.1.5
Контроль газовоздушной среды в резервуаре
Визуальный контроль состояния элементов резервуара
В процессе проведения работ
Обязательно
2.1.6
Нанесение разметки резервуара
По необходимости
По заявке Заказчика
2.1.7
Проведение диагностики резервуара ( состав работ по
диагностике согласуется дополнительно, в зависимости
от срока службы резервуара (толщинометрия, хим. анализ, инструментальный контроль сварных швов и т.д.)
2.1.8
Обработка результатов диагностики резервуаров
После проведения работ
Обязательно
2.1.9
Оформление заключения по результатам диагностики
2.2
Диагностика технологических трубопроводов
По заявкам Заказчика
2.2.1
2.2.2
Изучение технической документации на трубопровод
Проведение диагностики трубопровода
При подготовке
В процессе проведения работ
Обязательно
Обязательно
2.2.3
2.2.4
Обработка результатов диагностики трубопроводов
Оформление заключения по результатам диагностики
трубопроводов
После проведения работ
Обязательно
2.3
Оформление заключения по экспертизе промышленной
безопасности с расчётом остаточного ресурса
По заявкам Заказчика
Выполняется организацией имеющей Лицензию на осуществление деятельности
по проведению экс-
18
пертизы промышленной безопасности
3
Проведение работ по градуировке и диагностике на объектах выходящих в эксплуатацию после реконструкции,
строительства, консервации и др.
Административные работы
1
Оформление положенной
документации по производству работ
2
Подготовка справок и отчётов о проделанных работах на объектах
3
Оформление и предоставление Заказчику счетов, счет-фактур, акта выполненных работ
4
Подготовка (согласование) годового и месячных
графиков диагностики.
По обращениям Заказчика.
Оплата по тарифам
В процессе диагностики и
после неё
Обязательно
После выполнения работ
В соответствии со сроками, установленными Договором
Не позднее 25 числа отчетного месяца
В соответствии со сроками, установленными Договором
Коммерческая часть
№
пп
1.1
1.
Работы по зачистке резервуаров.
Единицы измер.
Зачистка резервуара до 10 м.куб. (в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и
трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама)
1 шт.
1.2
Зачистка резервуара от 11 до 15 м.куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама)
1 шт.
1.3
Зачистка резервуара от 16 до 20 м.куб. (в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама)
1 шт.
1.4
Зачистка резервуара от 21 до 25 м.куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама)
1 шт.
1.5
Зачистка резервуара от 26 до 50 м.куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама)
1 шт.
1.6
Зачистка резервуара от 51 до 70 м.куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама)
1 шт.
Тариф
19
1.7
Зачистка резервуара от 71 до 100 м.куб. (в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама)
1.8
Вывоз и утилизация подтоварных вод
1 куб.м.
1.9
Предоставление на АЗС автоцистерны для хранения остатков нефтепродуктов при выполнении работ по
зачистке, градуировке и дефектоскопии резервуаров.
1 смена
1 шт.
Дополнительные услуги
1.10
Перекачка нефтепродукта из резервуара более 7 м 3 при зачистке резервуара. По заявке Заказчика.
1.11
Сбор и вывоз на утилизацию нефтешлама (сверх норм ГПН-СЗ). По заявке Заказчика
1.12
Перекачка нефтепродукта из резервуара (без зачистки резервуара). По заявке Заказчика.
1.13
Перекачка (удаление) подтоварной воды из резервуара. По заявке Заказчика
1.14
Перекачка воды из аварийного резервуара. По заявке Заказчика
1.15
1.16
Сбор и вывоз на утилизацию загрязненной отходами НП воды и нефтешлама из аварийного резервуара.
По заявке Заказчика
Мойка (пропарка) резервуара до 10 м.куб.
1.17
Мойка (пропарка) резервуара от 11 до 15 м.куб.
1 шт.
1.18
Мойка (пропарка) резервуара от 16 до 20 м.куб.
1 шт.
1.19
Мойка (пропарка) резервуара от 21 до 25 м.куб.
1.20
Мойка (пропарка) резервуара от 26 до 30 м.куб.
1.21
Мойка (пропарка) резервуара от 31 до 50 м.куб.
1.22
Мойка (пропарка) резервуара от 51 до 70 м.куб.
1.23
Мойка (пропарка) резервуара от 71 до 100 м.куб.
1.24
Дегазация технологических трубопроводов ТРК, узел слива ЖМТ, системы рециркуляции и рекуперации
паров нефтепродуктов
Фильтрация ЖМТ
1.25
1.26
1.27
Продувка воздухом технологических трубопроводов ТРК, узла слива ЖМТ, системы рециркуляции и рекуперации паров нефтепродуктов в резервуарах
Заполнение технологических трубопроводов водой
1 куб.м.
1 кг
1 куб.м.
За выезд спец. техники
За выезд спец. техники
1 кг
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 куб.м.
1 шт.
1 шт.
20
2.
2.1
2.2
Работы по диагностике и градуировке резервуаров
Техническое диагностирование резервуаров (визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль,
толщинометрия, выдача заключения экспертизы промышленной безопасности) резервуара емкостью до
10 м. куб.
Техническое диагностирование резервуаров (визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль,
толщинометрия, выдача заключения экспертизы промышленной безопасности) резервуара емкостью от
11 до 15 м. куб.
1 шт.
1 шт.
Техническое диагностирование резервуаров (визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль,
толщинометрия, выдача заключения экспертизы промышленной безопасности) резервуара емкостью от
16 до 20 м. куб.
1 шт.
Техническое диагностирование резервуаров (визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль,
толщинометрия, выдача заключения экспертизы промышленной безопасности) резервуара емкостью от
21 до 25 м. куб.
1 шт.
Техническое диагностирование резервуаров (визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль,
толщинометрия, выдача заключения экспертизы промышленной безопасности) резервуара емкостью от
26 до 30 м. куб.
1 шт.
Техническое диагностирование резервуаров (визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль,
толщинометрия, выдача заключения экспертизы промышленной безопасности) резервуара емкостью от
31 до 50 м. куб.
1 шт.
Техническое диагностирование резервуаров (визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль,
толщинометрия, выдача заключения экспертизы промышленной безопасности) резервуара емкостью от
51 до 70 м. куб.
1 шт.
Техническое диагностирование резервуаров (визуальный, измерительный, ультразвуковой контроль,
толщинометрия, выдача заключения экспертизы промышленной безопасности) резервуара емкостью от
71 до 100 м. куб.
1 шт.
2.9
Градуировка резервуара до 10 м. куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама, предоставление градуировочных таблиц)
1 шт.
2.10
Градуировка резервуара от 11 до 15 м. куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама, предоставление градуировочных таблиц)
1 шт.
2.11
Градуировка резервуараот 16 до 20 м. куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама, предоставление градуировочных таблиц)
1 шт.
2.12
Градуировка резервуара от 21 до 25 м. куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама, предоставление градуировочных таблиц)
1 шт.
2.13
Градуировка резервуара от 26 до 30 м. куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама, предоставление градуировочных таблиц)
1 шт.
Градуировка резервуара от 31 до 50 м. куб.(в том числе дегазация, откачка н/п, демонтаж/монтаж оборудования и трубопроводов, откачка и утилизация нефтешлама, предоставление градуировочных таблиц)
1 шт.
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.14
21
Дополнительные услуги
2.15
Опрессовка технологического трубопровода.
2.16
Опрессовка межстенного пространства резервуара.
2.17
Пневматические испытания газового пространства резервуара.
2.18
Обеспечение градуировки (или гидравлических испытаний) поверочной жидкостью (водой).
2.19
Ввод данных градуировочных таблиц в систему измерения
ОТ ЗАКАЗЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 м3
1 резервуар
ОТ ПОДРЯДЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
22
Образец
Приложение № 2
к договору № _____________________
от «___»________ 2014 г.
ЗАЯВКА
На зачистку, градуировку, дефектоскопию резервуаров на объектах Заказчика.
Наименование и адрес объекта:
_______________________________________________________________________
Наименование работ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Стоимость работ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Срок выполнения работ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
От Заказчика
______________ /
От Подрядчика
/
« » __________ 20 г.
«Форму утверждаю»
ОТ ЗАКАЗЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
________________ /
/
« » _____________ 20 г.
«Форму утверждаю»
ОТ ПОДРЯДЧИКА
<Должность Уполномоченного
представителя>
________________ И.О. Фамилия
23
Приложение № 3
к договору № ________
от «___»________ 2014 г.
ГРАФИК
по зачистке, градуировке и дефектоскопии горизонтальных резервуаров
на период с « »___________201 __ г. по « »___________201 __ г.
Резервуарный парк
Объект
1
Тип резервуара
2
Кол.
шт.
3
Продукт
4
Дата предыдущего проведения зачистных
работ
5
Составил:
«Форму утверждаю»
ОТ ЗАКАЗЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
Дата проведения зачистных
работ
6
Дата проведения
градуировки резервуаров
7
Дата проведения
дефектоскопии
резервуаров
Примечание
(отметка о выполнении работ)
8
Согласовано: начальник УЭ АЗС, Фамилия И.О.
начальник УРП, Фамилия И.О.
«Форму утверждаю»
ОТ ПОДРЯДЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
24
Приложение № 4 к Договору №_____
от « »______ 20_______ года
ФОРМА
____________________________________________________________________
(наименование организации)
Номер
Дата
документа составления
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору №_________ от____________
Заказчик_____________________________________________________________________
(организация, адрес, телефон, факс)
Исполнитель
_________________________________________________________________________,
(организация, адрес, телефон, факс)
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
___________________________________________, действующего на основании
________________ с одной стороны и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
№
Наименование
Ставка
Сумма
Всего с
Ед. изм. Количество Цена Сумма
п/п
услуги
НДС
НДС
НДС
Всего:
Х
1. Стоимость
оказанных
услуг
составляет
_____________
руб.
(_____________________________________)
рублей
___________________________________
копеек),
в
том
числе
НДС__________________________ руб.
2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика.
3. Вышеперечисленные услуги выполнены в полном объеме и в срок.
4. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Заказчик:
Подрядчик:
______________/___________________/
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
"____"______________20___г.
М.П.
«Форму утверждаю»
ОТ ЗАКАЗЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
_____________/__________________/
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
"____"______________20___г.
М.П.
«Форму утверждаю»
ОТ ПОДРЯДЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
25
Приложение № 5 к Договору №_____
от « »______ 20_______ г.
АКТ
проверки качества монтажа технологического
оборудования резервуара № (тип) ____________ на АЗС № __________
Рабочая группа в составе:
Представителя Аутсорсинговой компании:
______________________________________________________________________
(механик, другое должностное лицо по техническим вопросам «Аутсорсинга»)
Представителя Подрядной организации, выполняющей работы:
______________________________________________________________________
(бригадир, руководитель работ подрядной Организации, проводившей монтаж технологического оборудования)
______________________________________________________________________
В присутствии представителя АЗС (управляющий АЗС, начальник участка АЗС)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. дата, время)
произвели проверку качества монтажа технологического оборудования резервуара №
(тип) ____________ после его зачистки.
В результате проверки установлено:
1. Технологическое оборудование резервуара смонтировано полностью.
2. Наличие болтов (гаек), затяжка резьбовых соединений, состояние маслобензостойких прокладок под крышкой горловины резервуара (другие технологические отверстия),
на фланцевых соединениях технологического оборудования резервуара соответствуют
требованиям РД 153-39.2-080-01.2.
3. Замечания к качеству проведения работ по монтажу технологического оборудования
резервуара отсутствуют.
4. Концентрация паров углеводородов в технологическом колодце (шахте) резервуара
составляет: по норме __________ мг/м3, фактически _________ мг/м3.
Замечания: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель комиссии:
______________________________________________________________
Члены комиссии:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
От Исполнителя:
От Заказчика:
Управляющий АЗС № ______
_____________________________
__________________
м.п.
«Форму утверждаю»
ОТ ЗАКАЗЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
_____________________
штамп АЗС
«Форму утверждаю»
ОТ ПОДРЯДЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
26
Приложение № 6
к договору № ________ от «___» ______________ 20___г.
Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны
труда и гражданской защиты к договору № <номер> от <дата> с < наименование
предприятия подрядчика>
<город>
«____»______________20__ г.
Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Северо-Запад» (ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице <____>,
действующего на основании доверенности № <_______> от <__________>, с одной
стороны, и <____>, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
<___________________>, действующего на основании <_____>, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
4. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
5. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и
пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Заказчика;
6. Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика:
1.2.1 В области информирования о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:
1.2.1.1 Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и других происшествиях определяемых
действующих у Заказчика КТ-55 (прилагается). Заказчик обязан информировать Подрядчика обо всех изменениях КТ-55 в течение 10 рабочих дней от даты утверждения
Заказчиком изменений;
1.2.1.2 Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую
сведения:
все случаи производственного травматизма;
 все аварии, разливы и иные незапланированные события, которые привели или
могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых
должно быть сообщено компетентным государственным органам;
 все дорожно-транспортные происшествия, связанные с выполнением настоящего договора;
 сведения о выданных, контролирующими органами, предписаниях на устранение
выявленных нарушениях или предписаниях на приостановке деятельности, а
также о возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и
ГЗ ;
 любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;
 справки о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях
в области производственного и производственно-экологического контроля;
 сведения о результатах проведённых расследований происшествий;
27




справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий по устранению причин происшествий;
общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика;
сведения о водопотреблении и водоотведении;
сведения об образовании и переработке отходов бурения по согласованной сторонами форме (для буровых организаций).
7. Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого
напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.
1.2.2. В области транспортной безопасности:
1.2.2.1.Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:
 Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;
 В зимний период – передними и задними зимними шинами;
 Электронным устройством контроля действий водителя.
1.2.2.2.Подрядчик должен обеспечить:
 Обучение и достаточную квалификацию водителей;
 Проведение регулярных ТО транспортных средств;
 Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.
1.2.3 В области обеспечения и применения Средств индивидуальной защиты (СИЗ):
1.2.3.1 Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен средствами индивидуальной защиты, предусмотренными «типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви работникам нефтяной промышленности, занятым
на работах с вредными и опасными условиями труда (п. 294)» и использовать их во
время нахождения за пределами жилых помещений на месте производства работ:
 костюм из хлопчатобумажной ткани с огнезащитной пропиткой или из огнестойких тканей на основе смеси мета- и параамидных термостойких волокон,
 футболка,
 головной убор,
 ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском,
 сапоги резиновые с жестким подноском,
 нарукавники из полимерных материалов,
 перчатки с полимерным покрытием;
 Каска защитная,
 подшлемник под каску,
 очки защитные
8. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен
соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:
 Лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
 Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;
 Средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами – шланговый противогаз;
28


Средства защиты от падения при работе на высоте – защитная каска, страховочный пояс, страховочная веревка;
Средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках - диэлектрические боты, диэлектрические перчатки.
1.2.4 В области аттестации по ПЭБ,ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты Заказчика:
1.2.4.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на
объекты заказчика должен получить вводный инструктаж от специалиста по ПЭБ, ОТ и
ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого, лица.
1.2.4.2 На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (с фотографией), удостоверения (личные карточки)
с отметками, подтверждающими факт соответствующего обучения и аттестации в области охраны труда, экологической промышленной и пожарной безопасности.
1.2.4.3 Подрядчик должен иметь и предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика Графики проведения обучения и аттестации по ПЭБ, ОТ и
ГЗ, проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика.
1.2.5 В области экологической безопасности:
1.2.5.1Заказчик предоставляет Подрядчику объект для размещения отходов бурения,
КРС, ПРС, ПНП и освоения (шламовый амбар, полигон), принадлежащий ему на праве
собственности.
1.2.5.2 Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, образующихся от использования собственного сырья и материалов в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора. Отходы, образованные Подрядчиком в результате выполнения работ по настоящему Договору в результате нарушения технологического процесса являются собственностью
Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов.
1.2.5.3 В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку
Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его
деятельности, с последующим временным складированием отходов в местах накопления, указанных Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком со специализированными полигонами.
1.2.5.4 Подрядчик несет ответственность за нарушение экологических требований при
размещении отходов в местах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в указанных местах иные отходы, кроме видов отходов предусмотренных к размещению.
1.2.5.5 По завершении Работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных
работ со стороны Заказчика вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, производит вывоз образованного от этих работ отходов и оставляет
после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
1.2.5.6 Подрядчик обязан самостоятельно оформить в региональном отделении Ростехнадзора разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, лимиты на размещение отходов. Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие
на окружающую среду, в соответствии с законодательством РФ.
1.2.6 Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ:
1.2.6.1 Подрядчик обязан:
29

Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
 Не допускать пронос и нахождение на месте производство работ и в местах
проживания персонала алкоголя, наркотическое или токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
1.2.6.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет
право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
1.2.6.3 Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускается к месту
проведения работ или проживания.
1.2.6.4 Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя,
наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из нижеприведённых способов:
 медицинским осмотром или освидетельствованием;
 акт, составленный представителями Заказчика и Подрядчика;
 письменное объяснение персонала Подрядчика
1.2.7 В области производственного контроля:
1.2.7.1 Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и
предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, подрядчик
должен обеспечить беспрепятственное посещение, уполномоченными представителями Заказчика, мест производства работ.
1.2.7.2 В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроком устранения нарушений.
1.2.7.3 В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин, не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План
по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.
1.2.7.4 Информацию об устранении нарушений Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности, если иное не оговаривается в акте.
9. В случае привлечения Подрядчиком, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим Соглашением,
и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае
наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
10. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами, при выполнении работ, нарушения трудового законодательства, природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату
штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения
Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим
убытки.
11. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе
выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику
причиненные убытки.
12. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика,
30
а также в случае нарушения ими правил промышленной, пожарной безопасности,
охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
13. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий
настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов
оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего договора.
14. Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
ОТ ПОДРЯДЧИКА
<Должность Уполномоченного представителя>
________________ И.О. Фамилия
31
Приложение № 6
к договору № ________ от «___» ______________ 20___г.
Обязательство
по соблюдению применимого законодательства
в сфере противодействия мошенничеству и коррупции.
Закрытое акционерное общество «Газпромнефть-Северо-Запад» (ЗАО «Газпромнефть-СевероЗапад»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице _____________________, действующего
на основании __________________, с одной стороны, и
_____________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Сторона-2»,
в
лице
_____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона»,
принимая во внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Стороны-1 в мошеннические и/или коррупционные действия;
принимая во внимание, что Сторона-1 строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении ее деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой
и применяемой Стороной-1,
Стороны подписали настоящее Приложение №__ (далее – «Приложение») к _____________
№__ от ____ _____________20 __ года (далее – «Договор») о нижеследующем:
Статья 1. Обязательства Стороны-2 в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
1.1 Сторона-2 обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных
действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Стороны-2, ее аффилированных лиц или бенефициаров.
1.1.1. Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства
означает следующие действия:
32
(i)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от
исполнения имущественных обязательств) Стороне-1 в целях побуждения ее к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям
законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных
преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
(ii)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от
исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Стороны-1
лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том
числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в
любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях
побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в
целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок,
осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных
преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;
(iii)
прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.
1.1.2. Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает
действия:
(i)
совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об
истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными,
дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и
(ii) направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
1.2 Стороной-2 представлена Стороне-1 вся полная и достоверная информация о цепочке собственников Стороны-2, включая конечных бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах Стороны-2.
1.3 Действия Стороны-2, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.
1.4 Никакая часть доходов, полученных Стороной-2 в связи с исполнением Договора,
не будет использоваться Стороной-2 для каких-либо целей или для совершения
33
каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных
в настоящем Приложении.
Статья 2.
Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
2.1. Сторона-1 вправе запрашивать и получать у Стороны-2 любые документы, связанные с исполнением Стороной-2 Договора, для проверки соблюдения Стороной2 обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
2.2. В случае возникновения у Стороны-2 оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим
Приложением, Сторона-2 обязуется незамедлительно уведомить об этом Сторону-1 в письменной форме. В таком уведомлении Сторона-2 должна указать на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для
Стороны-1 приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
Статья 3. Санкции
3.1. В случае нарушения Стороной-2 обязательств, предусмотренных настоящим
Приложением, Сторона-1 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от Стороны2 возмещения в полном объеме убытков, понесённых Стороной-1 в результате такого нарушения, а также уплаты штрафа в размере _________ сверх суммы убытков, подлежащих возмещению.
Статья 4. Информация о горячей линии ОАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия Мошенничеству и Коррупции
4.1. Сторона-1 информирует, что в своей работе активно применяет Политику в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия ОАО «Газпром нефть» (далее – «Горячая линия»).
4.2. Настоящим Сторона-1 доводит до сведения Стороны-2, что указанная выше Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Стороны-1, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как ОАО
«Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.
34
4.3. Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Сторона -1
сообщает контакты Горячей линии и требует от Стороны-2 незамедлительно информировать Сторону-1 обо всех ставших известными фактах Мошеннических и Коррупционных
действий:



Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
Электронная почта для сообщений: hot-line@gazprom-neft.biz
Страница Горячей линии в сети Интернет:
http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/
Подрядчик:
ОТ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик:
ОТ ПОДРЯДЧИКА
<Должность Уполномоченного
представителя>
________________ И.О. Фамилия
<Должность Уполномоченного
представителя>
________________ И.О. Фамилия
Информация о горячей линии ОАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия мошенничеству и коррупции
В ОАО «Газпром нефть» действует система противодействия мошенничеству и коррупции, важным элементом которой является Горячая линия «Газпром нефти» - это система сбора и обработки информации
о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Компании, административных
правонарушений и преступлений. Её цель – предоставить возможность любому лицу сообщить о нарушениях в ОАО «Газпром нефть», а также в ее дочерних и зависимых обществах. При обращении на горячую линию обеспечивается анонимность.
Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00.
Эл. почта: hot-line@gazprom-neft.biz
Страница Горячей линии на сайте http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/
35