Закупочной документации - ОДУ Северо-Запада

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Северо-Запада
____________В.И. Синянский
«___» ____________ 2013 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
ОТОБРАЖЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ
ТОНКОШОВНЫХ LCD ПАНЕЛЕЙ 46" ДЛЯ ФИЛИАЛА ОАО «СО ЕЭС»
НОВГОРОДСКОЕ РДУ
Санкт-Петербург
2013
1
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Уведомление о проведении открытого двухэтапного аукциона ................... 4
2.
Общие положения ................................................................................................. 8
2.1.
Общие сведения об аукционе ............................................................ 8
2.2.
Начальная (предельная) цена Договора............................................ 9
2.3.
Разъяснение Закупочной документации ........................................... 9
2.4.
Внесение изменений в Закупочную документацию........................ 9
2.5.
Правовой статус документов ........................................................... 10
2.6.
Обжалование ..................................................................................... 10
2.7.
Прочие положения ............................................................................ 11
3.
Техническое задание ........................................................................................... 13
4.
Проект Договора.................................................................................................. 17
5.
Требования к Участникам аукциона. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям .......................................................................... 40
5.1.
Требования к Участникам аукциона: .............................................. 40
5.2.
Подтверждение
соответствия
Участников
аукциона
установленным требованиям ................................................................................... 41
6.
Порядок проведения аукциона. Инструкции по подготовке и подаче
Аукционных заявок, ценовых предложений ................................................. 44
6.1.
Общий порядок проведения аукциона............................................ 44
6.2.
Первый этап. ...................................................................................... 44
6.2.1.
Порядок подачи Аукционной заявки .............................................. 44
6.2.2.
Требования к сроку действия Аукционной заявки........................ 46
6.2.3.
Продление срока окончания приема Аукционных заявок............ 46
6.2.4.
Порядок изменения Аукционных Заявок ....................................... 46
6.2.5.
Порядок отзыва поданных Аукционных заявок ............................ 46
6.2.6.
Порядок вскрытия конвертов с Аукционными заявками ............. 46
6.2.7.
Рассмотрение Аукционных заявок .................................................. 47
6.3.
Второй этап. ....................................................................................... 48
2
6.3.1.
Порядок подачи Участниками ценовых предложений ................. 48
6.3.2.
Принцип и критерий оценки ценовых предложений .................... 49
6.3.3.
Шаг аукциона .................................................................................... 49
6.3.4.
Порядок проведения аукциона ........................................................ 49
6.3.5.
Определение Победителя аукциона ................................................ 49
6.3.6.
Заключение договора с Победителем аукциона ............................ 50
7.
Обеспечение исполнения обязательств Участника в форме неустойки .. 51
8.
Образцы форм документов, включаемых в Аукционную заявку ............. 52
8.1.
Письмо о подаче оферты (форма 1) ............................................. 52
8.2.
Коммерческое предложение (форма 2) ....................................... 55
8.3.
Техническое предложение (форма 3) .......................................... 58
8.4.
Анкета Участника аукциона (форма 4) ...................................... 60
8.5.
Справка
о
перечне
и
годовых
объемах
выполнения
аналогичных договоров (форма 5) ....................................................................... 63
8.6.
Справка о кадровых ресурсах (форма 6) ................................... 65
8.7.
Справка об участии Участника в арбитражных процессах за
последние 2 года (форма 7) .................................................................................... 67
8.8.
Информационное письмо о наличии у Участника связей,
носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора
аукциона (форма 8). ................................................................................................ 69
8.9.
Справка о собственниках (бенефициарах) (форма 9). .................. 70
3
1.
Уведомление о проведении открытого двухэтапного аукциона
1. Заказчик, являющийся Организатором аукциона – Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»
(ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г.
Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 (далее – Заказчик), приглашает
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Подрядчик)
участию в открытом двухэтапном аукционе на право заключения Договора на
выполнение работ по созданию системы отображения диспетчерской информации
на базе тонкошовных LCD панелей 46" для Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Новгородское РДУ (далее – Договор).
2.
Открытый двухэтапный аукцион проводится в соответствии с
правилами и с использованием функционала
Торговой площадки
информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок
продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» www.B2B-Energo.ru. (далее – Торговая площадка).
3. Для участия в открытом двухэтапном аукционе юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в качестве
участников Торговой площадки, т.е. должны заключить соответствующий
договор с оператором Торговой площадки в соответствии с правилами, условиями
и порядком регистрации Торговой площадки.
4.
Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
4.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к Договору), Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору)
выполнить работы по созданию системы отображения диспетчерской
информации на базе тонкошовных LCD панелей 46" для Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Новгородское РДУ (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных надлежащим
образом Работ.
4.2. Сроки выполнения работ: не позднее 16.09.2013 (Участник может
предложить свои, более короткие сроки выполнения Работ по Договору).
4.3.
Порядок оплаты: оплата по Договору производится Заказчиком в
размере 100% (Ста процентов) стоимости выполненных Подрядчиком Работ в
течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), на основании Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), счета
на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, выставленных
Подрядчиком, при условии безвозмездного устранения Подрядчиком
недостатков, выявленных в процессе приемки Работ (в случае их обнаружения
Заказчиком).
4
5.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в аукционе могут
Участники аукциона, прошедшие отборочный этап, допущенные ко второму
этапу и отвечающие следующим требованиям:
а)
соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б)
непроведение ликвидации Участника аукциона – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника аукциона
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
в)
неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи Аукционной заявки;
г)
подтверждение легальности поставки оборудования, указанного в
Техническом задании, в Российскую Федерацию (наличие статуса
партнера производителя оборудования или соответствующего письма от
производителя (надлежащим образом уполномоченного представителя
производителя), подтверждающего право Участника на поставку и
гарантийное обслуживание поставляемого оборудования с указанием
перечня поставляемого оборудования, а также должности подписавшего
его лица);
д)
отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
е)
предоставление сведений об участниках, единоличном исполнительном
органе, членах коллегиального исполнительного органа или иного
коллегиального органа управления Участника (совет директоров,
наблюдательный совет), а также владельцах более 5 (Пяти) % акций
(долей) Участника в соответствии с п. 5.1.6 Закупочной документации.
6.
Подробное описание выполняемых Работ, условий Договора,
требований к Участникам и их Аукционным заявкам, а также процедур аукциона
содержится в Закупочной документации, которая может быть получена на
Торговой площадке.
7.
Информация по организационным вопросам может быть получена у
ответственного секретаря Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Северо-Запада Киселевой Елены Александровны, тел.: (812) 595-82-51,
5
(внутренний 22-51), факс (812) 595-82-62, электронный адрес: kiseleva@odusz.souрs.ru.
8.
Рассмотрение Аукционных заявок для допуска/отказа в допуске
Участников ко второму этапу аукциона, иные необходимые действия
Организатора аукциона совершаются постоянно действующей Закупочной
комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» от
24.11.2006 № 372.
9.
Для участия в аукционе необходимо подать Аукционную заявку,
подготовленную в порядке, оговоренном в Закупочной документации, в
электронном виде через Торговую площадку.
10. Аукционные заявки подаются Участниками аукциона
аукционную доску до 10 часов 00 минут «02» июля 2013 года.
через
11. Ценовые предложения подаются Участниками аукциона, допущенными
ко второму этапу, через аукционную доску до 11 часов 00 минут «12» июля
2013 года.
12. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам
аукциона, не должна превышать:

с учетом НДС 18%: 2 261 559 (Два миллиона двести шестьдесят одна
тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в
размере 344 983 (Триста сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля
58 копеек;

без учета НДС 18%: 1 916 575 (Один миллион девятьсот шестнадцать
тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС 18% в размере
344 983 (Триста сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 58 копеек.
13. Шаг аукциона составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, без
учета НДС.
14. Договор по результатам аукциона между Заказчиком и Победителем
заключается в течение 30 (Тридцати) дней с даты определения Победителя
аукциона.
15. Обязательства Участников, связанные с подачей Аукционных заявок,
обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной
(предельной) цены Договора с учетом налогов, установленной п. 12 настоящего
Уведомления, что составляет 45 231 (Сорок пять тысяч двести тридцать один)
рубль 18 копеек.
16. Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за 3 (Три) дня до окончания срока подачи Аукционных заявок,
указанного в п. 10 настоящего Уведомления, не неся никакой ответственности
перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки. Отказ от проведения аукциона оформляется на Торговой
площадке, копия отказа публикуется на сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
6
Северо-Запада - http://www.odusz.so-ups.ru.
7
2. Общие положения
2.1.
Общие сведения об аукционе
Участник
Участник
аукциона,
Победитель
аукциона,
Победитель
Заказчик, Организатор
аукциона, ОАО «СО ЕЭС»
Закупочная комиссия
Торговая площадка
Юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель без образования юридического
лица, изъявившее (-ий) желание принять участие в
открытом двухэтапном аукционе и подавшее (-ий)
Аукционную заявку на участие в аукционе.
Участник
аукциона,
который
предложил
наименьшую цену Договора.
Открытое акционерное общество «Системный
оператор Единой энергетической системы», место
нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, дом 7, стр. 3.
Постоянно действующая Закупочная комиссия
ОАО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СОЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 г. № 372.
Информационно-аналитическая
и
торговооперационная система «Рынок продукции, услуг и
технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
- www.B2B-Energo.ru.
2.1.1. Организатор аукциона приглашает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к участию в открытом двухэтапном аукционе на право
заключения Договора на выполнение работ по созданию системы
отображения диспетчерской информации на базе тонкошовных LCD
панелей 46" для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ (далее –
аукцион).
2.1.2. Текст Уведомления о проведении открытого аукциона приведен в разделе
1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Закупочной документации,
если по тексту не установлено иное). Уведомление о проведении
открытого аукциона опубликовано на Торговой площадке, копия
размещена на сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада http://www.odusz.so-ups.ru.
2.1.3. Вскрытие Аукционных заявок проводится в автоматическом режиме на
Торговой площадке. Рассмотрение Аукционных заявок для допуска/отказа
в допуске Участников(-ам) ко второму этапу аукциона, иные необходимые
действия Организатора аукциона совершаются Закупочной комиссией.
2.1.4. Для справок обращаться:
а)
по организационным вопросам - ответственный секретарь Закупочной
комиссии Киселева Елена Александровна, телефон (812) 595-82-51,
электронная почта: kiseleva@odusz.so-uрs.ru;
8
б)
по техническим вопросам: заместитель директора по информационным
технологиям Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ Кузьмин
Владимир Анатольевич, тел. (8162) 99-33-08, электронная почта:
KuzminVA@novrdu.so-ups.ru.
2.1.5. Подробные требования к поставляемому Оборудованию, выполняемым
Работам изложены в разделе 3. Проект Договора, который заключается по
результатам аукциона, приведен в разделе 4. Требования к Участникам
аукциона приведены в разделе 5. Порядок проведения аукциона и участия
в нем, а также инструкции по подготовке Аукционных заявок, приведены в
разделе 6. Условия об обеспечении исполнения обязательств неустойкой
указаны в разделе 7. Формы документов, которые необходимо подготовить
и подать в составе Аукционной заявки, приведены в разделе 8.
2.2.
Начальная (предельная) цена Договора
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам
аукциона, не должна превышать:
 с учетом НДС 18%: 2 261 559 (Два миллиона двести шестьдесят одна
тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %
в размере 344 983 (Триста сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят три)
рубля 58 копеек;
 без учета НДС 18%: 1 916 575 (Один миллион девятьсот шестнадцать
тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС 18% в
размере 344 983 (Триста сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят три)
рубля 58 копеек.
2.3.
Разъяснение Закупочной документации
2.3.1. Участник открытого аукциона вправе направить Организатору аукциона
по электронной почте Торговой площадки запрос о разъяснении
положений Закупочной документации. Запрос разъяснений проводится на
Торговой площадке в период до истечения срока подачи Аукционных
заявок.
2.3.2. Разъяснения положений Закупочной
размещает на Аукционной доске.
2.4.
документации
Организатор
Внесение изменений в Закупочную документацию
2.4.1. Если Организатор аукциона вносит изменения в Закупочную
документацию позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания
подачи Аукционных заявок на участие в аукционе, Организатор аукциона
может установить только такой новый срок подачи заявок, при котором от
момента внесения изменений в Закупочную документацию до нового
9
срока окончания подачи Аукционных заявок на участие в закупке
проходило не менее 15 (Пятнадцати) дней.
2.4.2. Все Участники аукциона, официально получившие Закупочную
документацию, извещаются Организатором аукциона об этих изменениях
и о продлении срока приема Аукционных заявок при помощи сообщения
на Торговой площадке незамедлительно и одновременно с указанием
состава поправок.
2.5.
Правовой статус документов
2.5.1. Опубликованное в соответствии с п. 2.1.2 Уведомление о проведении
открытого аукциона, Закупочная документация являются приглашением
делать оферты и должны рассматриваться Участниками аукциона в
соответствии с этим.
2.5.2. Аукционная заявка Участника аукциона имеет правовой статус оферты и
рассматривается Организатором аукциона в соответствии с этим.
2.5.3. При определении условий Договора с Победителем используются
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их
противоречия):
а)
Проект Договора, приведенный в разделе 4;
б)
Уведомление о проведении открытого аукциона и Закупочная
документация со всеми дополнениями и разъяснениями (за исключением
раздела 4);
в)
Аукционная заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы Организатора аукциона и Участников аукциона не
определяют их права и обязанности в связи с данным аукционом.
2.5.4. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении открытого
аукциона и Закупочной документацией, Организатор аукциона, Участники
аукциона
руководствуются
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации.
2.6.
Обжалование
2.6.1. Участник аукциона, который заявляет, что понес или может понести
убытки в результате нарушения своих прав Организатором (Заказчиком)
или отдельными членами Закупочной комиссии, имеет право подать
заявление о рассмотрении разногласий, связанных с проведением аукциона
(далее — разногласия).
2.6.2. До заключения Договора разногласия направляются в Центральный
закупочный орган ОАО «СО ЕЭС» (далее – ЦЗО Общества). О получении
заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЦЗО
Общества незамедлительно уведомляет руководителя Центральной
10
закупочной комиссии, и руководителя ЦЗО Общества. На время
рассмотрения
разногласий
процедура
проведения
аукциона
приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных
препятствий юридического или экономического характера.
2.6.3. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их
Участника аукциона и лиц, производивших закупку, ЦЗО Общества в
течение 30 (Тридцати) дней со дня получения таких разногласий выносит
письменное решение, которое должно содержать:
1) обоснование мотивов принятия решения;
2) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае
полного или частичного разрешения разногласий.
2.6.4. ЦЗО Общества вправе принять одно или несколько из следующих решений:
1) полностью или частично отменить незаконное действие или решение и
принять свое собственное решение, либо распорядиться о прекращении
закупочной процедуры;
2) при разногласиях по завершившемуся аукциону - предложить
руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных
Участником в результате незаконного действия, решения либо
использования незаконной процедуры;
3) признать заявление Участника аукциона о рассмотрении разногласий,
связанных с проведением аукциона, необоснованным.
2.6.5. Разногласия, неурегулированные в вышеуказанном порядке, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
2.7.
Прочие положения
2.7.1. Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные с
подготовкой и подачей Аукционной заявки, а Организатор аукциона по
этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и
результатов аукциона, за исключением случаев, прямо предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.2. Организатор аукциона обеспечивает разумную конфиденциальность
относительно всех полученных от Участников аукциона сведений, в том
числе содержащихся в Аукционных заявках. Предоставление этой
информации другим Участникам аукциона или третьим лицам возможно
только
в
случаях,
прямо
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной
документацией.
2.7.3. Организатор аукциона вправе отклонить Аукционную заявку на любом
этапе аукциона, если он установит, что:
11
−
Участник аукциона прямо или косвенно дал, согласился дать или
предложил работнику Организатора аукциона вознаграждение в любой
форме: работу, услугу, какую-либо ценность, предоставил имущественные
права в качестве стимула, который может повлиять на принятие
Закупочной комиссией решения о допуске Участника ко второму этапу
аукциона;
−
Участники аукциона заключили между собой какое-либо соглашение с
целью повлиять на определение Победителя.
2.7.4. В случае если обстоятельства, указанные в п. 2.7.3., установлены после
определения Победителя или заключения Договора, Организатор аукциона
вправе оспорить результаты аукциона в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.7.5. В соответствии с Уведомлением о проведении открытого аукциона,
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона за
3 (Три) дня до наступления срока вскрытия конвертов, указанного в п. 10
Уведомления, не неся никакой ответственности перед Участниками или
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Отказ
от проведения аукциона оформляется на Торговой площадке, копия отказа
публикуется на сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада http://www.odusz.so-ups.ru.
2.7.6. Документы, входящие в Аукционную заявку и составленные на
иностранном языке, представляются с переводом на русский язык,
заверенным надлежащим образом.
2.7.7. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Аукционную
заявку, а также ценовое предложение должны быть выражены в
российских рублях.
12
3. Техническое задание
3.1.
Общие требования
3.1.1. Выполнение работ по установке, монтажу и пуско-наладке системы
отображения диспетчерской информации (СОДИ) на базе тонкошовных LCD
панелей 46" для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ по адресу:
г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3 (далее - Работы).
3.1.2. Целью выполнения Работ является создание системы отображения
информации для диспетчерского пункта Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское
РДУ по адресу г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3.
3.1.3. Перечень оборудования для выполнения Работ указан в Приложении
к настоящему Техническому заданию.
3.1.4.
-
Состав Работ:
установка, монтаж и пусконаладочные работы оборудования;
проведение
тестирования
смонтированного оборудования.
и
проверки
работоспособности
3.1.5. Работы
выполняются
в
соответствии
с
действующими
государственными и ведомственными нормами, правилами, инструкциями,
сопроводительными документами на оборудование.
3.1.6. Сроки выполнения Работ: не позднее 16.09.2013.
3.1.7. Работы выполняются в условиях действующего предприятия.
Подрядчик обязан предпринять необходимые меры безопасности в отношении
работников и имущества Заказчика и третьих лиц при выполнении Работ.
3.1.8. Работы должны проводиться в рабочее время Заказчика: по будним
дням с 08:00 до 17:00, в соответствии с внутриобъектовым режимом Филиала
ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ.
3.2.
Требования к Работам
3.2.1. Установка, монтаж и пусконаладочные работы выполняются с
использованием оборудования, указанного в Приложении к настоящему
Техническому заданию, и осуществляется по адресу, указанному в п.3.1.1.
настоящего Технического задания.
3.2.2. В рамках выполнения Работ Подрядчик осуществляет тестирование и
проверку работоспособности оборудования. Приемка результата Работ
осуществляется Заказчиком только при положительном результате тестирования.
3.2.3. Программа
тестирования
и
проверки
работоспособности
оборудования (в дальнейшем Программа тестирования) согласовывается с
Заказчиком.
13
3.2.4. В стоимость Работ включаются все расходы, в том числе стоимость
оборудования, его упаковки, маркировки, таможенной очистки оборудования в
Российской Федерации, доставки его по адресу производства Работ, затраты по
разгрузке,
уборке,
вывозу
упаковочных
материалов,
гарантийному
обслуживанию, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением
вышеуказанных обязательств.
3.2.5. Оборудование, используемое для выполнения Работ, должно быть
новым, ранее не использованным, не обремененным правами третьих лиц, не
находиться под арестом, не являться предметом залога, а также быть свободным
от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.
3.2.6. Работы должны выполняться силами специалистов Подрядчика
(гражданами Российской Федерации, включенными в штат Подрядчика),
квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащее
и качественное их исполнение.
3.2.7. Подрядчик обязан одновременно со сдачей результата Работ
предоставить Заказчику в полном объеме:
 сертификаты на оборудование, выданные компанией-производителем
оборудования или выданные в системах добровольной сертификации,
зарегистрированные в установленном порядке уполномоченным органом;
 эксплуатационную и иную документацию на оборудование на русском
языке (технические паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п.).
3.2.8. Гарантийный срок на результат Работ должен составлять не менее
12 (Двенадцати) календарных месяцев с момента подписания Сторонами акта о
приемке выполненных Работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3).
3.3.
Требования к Участнику
3.3.1. Участник должен предоставить подтверждение легальности поставки
оборудования, указанного в приложении к Техническому заданию, в Российскую
Федерацию (наличие статуса партнера производителя оборудования или
соответствующего
письма
от
производителя
(надлежащим
образом
уполномоченного представителя производителя), подтверждающего право
Участника на поставку и гарантийное обслуживание поставляемого оборудования
с указанием перечня поставляемого оборудования, а также должности
подписавшего его лица).
14
Приложение
к Техническому заданию
Перечень оборудования для выполнения Работ
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование оборудования
LCD панель Samsung 460UT-B, диагональ 46", решение
для видеостен, тип матрицы S-PVA, технология ЖК,
разрешение не менее 1366 x 768, яркость экрана не менее
450 кд/м2, тонкошовная, суммарный шов не более 6,7 мм
толщина рамки: не более 4,3 мм (верхняя, левая); не более
2,4 мм (нижняя, правая).
Напольный стенд-конструктив для крепления видеостены
Samsung MID462-UT2/EN.
Шкаф телекоммуникационный напольный 18U (600x800)
В комплекте с:
- Блок силовых розеток 19" с выключателем, 8 розеток
1U - 1 шт;
- вентиляторный модуль серии МВ-400-2 - 2 шт;
- горизонтальный кабельный органайзер 1U– 1шт;
- полка перфорированная консольная - 1 шт
Характеристики шкафа:
Высота, U 18; Высота, мм 960;
Ширина, мм 600;
Глубина, мм 820;
Полезная глубина, мм 680;
Вес не более 64 кг;
Тип передней двери Стекло.
Источник бесперебойного питания UPS 3000VA Smart
APC SUA3000RMI2U RackMount 2U, Line Interactive,
SmartBoost, SmartTrim, SmartSlot)
Контроллер
видеостены
FC1000-6HC-2DVI-2SATA2ETH-8GB-1SFT
со
встроенным
программным
обеспечением, для преобразования видеосигнала на 6
LCD-панелей (2 панели х 3 панели) в комплекте с
кабелями и приемником-передатчиком сигнала DVI по
витой паре.
Технические характеристики контроллера:
- не менее RAM-8GB;
- не менее –2-ух DVI входов (DL-DVI, SL-DVI, VGA
Кол-во
(шт.)
6
3
1
1
1
15
разрешением не менее 2560 х 1600 пикселей и YPrPb Full
HD 1080p/60);
- не менее 2 х 10/100/1000MHz Ethernet портов (RJ45);
- не менее 2 х 500GB SATA-300 жесткий диск;
- не менее 6 выходных каналов разрешением не менее
2560 х 1600 пикселей.
16
4.
Проект Договора
ДОГОВОР № _____
г. Великий Новгород
«___»___________2013 г.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой
энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») в лице _______________(указать
должность, фамилию и инициалы представителя), действующего на основании
доверенности от _______ № ________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и _______(указать полное и сокращенное наименование
контрагента с организационной формой), именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _______________(указать должность, фамилию и инициалы
представителя), действующего на основании _____ (указать основание
полномочий – Устав или доверенность – с реквизитами), с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к Договору), Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору)
выполнить работы по созданию системы отображения диспетчерской
информации на базе тонкошовных LCD панелей 46" для Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Новгородское РДУ (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их.
1.2
Результатом Работ является введенная в эксплуатацию система
отображения оперативной информацией для диспетчерского персонала на базе
тонкошовных LCD панелей 46", соответствующая требованиям, определенным
Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
1.3
Работы выполняются по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая
Санкт-Петербургская, д. 3, Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ (далее –
Объект).
1.4
2013 г.
Срок окончания выполнения Работ по Договору: «___» ____________
2.
Права и обязанности Сторон
2.1
Подрядчик обязуется:
2.1.1 Выполнить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе действующих ГОСТ, СНиП, СанПиН,
17
технических регламентов, норм, правил и стандартов, Межотраслевых правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок, иных нормативных документов
Российской Федерации.
2.1.2 Выполнить Работы качественно и в срок, предусмотренный п.1.4.
Договора, и сдать результат Работ Заказчику.
2.1.3 За свой счет по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком
разумный срок устранять недостатки, выявленные в ходе выполнения Работ, при
приемке результата Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.
2.1.4 До начала выполнения Работ разработать и согласовать с Заказчиком
мероприятия по защите Объекта, имущества и работников Заказчика при
выполнении Работ. Обеспечить сохранность Объекта и его конструкций,
инженерных систем, размещенного в нем оборудования, принадлежащих
Заказчику на праве собственности, от механических повреждений, попадания
пыли, ухудшения отвода тепла и прочих негативных факторов, действие которых
возможно при выполнении Работ. Приступить к выполнению Работ только после
согласования Заказчиком мероприятий, указанных в настоящем пункте Договора.
2.1.5 При выполнении по Договору Работ использовать новые материалы,
оборудование, комплектующие изделия, ранее не использованные, имеющие
сертификаты соответствия требованиям стандартов Российской Федерации и
сертификаты соответствия пожарной безопасности.
2.1.6 Предоставить квалифицированный персонал, аттестованный для
производства всех видов работ по Договору.
2.1.7 Обеспечить весь свой персонал, выполняющий Работы по Договору,
исправным инструментом и технической оснасткой.
2.1.8 Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика,
если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.9 Обеспечить при выполнении Работ работниками Подрядчика
соблюдение техники безопасности, правил электро- и пожарной безопасности,
законодательства по охране труда, санитарных норм и правил, охране
окружающей среды в зоне их производства, существующего на территории
Заказчика. Подрядчик обязан в полном объеме (в случае возникновения) за свой
счёт возместить вред, причинённый нарушением противопожарных правил,
требований по безопасности работ, охране труда и охране окружающей среды
Заказчику и (или) третьим лицам, а также возместить все связанные с этим убытки
Заказчика.
2.1.10 Заблаговременно представить Заказчику списки работников,
привлеченных к выполнению Работ, и автомашин для организации пропуска на
Объект.
2.1.11 Одновременно с уведомлением Заказчика об окончании Работ
передать Заказчику документацию на оборудование и материалы, включая
технические паспорта и инструкции по эксплуатации на оборудование,
18
сертификаты соответствия и пожарной безопасности, декларации о соответствии
оборудования
требованиям
технических
регламентов,
санитарноэпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие качество
материалов и оборудования, использованных при производстве Работ.
2.1.12 Обеспечить доставку, разгрузку, складирование материалов и
оборудования, необходимых для выполнения Работ, и подачу их к месту
выполнения Работ.
2.1.13 Организовать контроль качества поступающих для выполнения Работ
материалов и оборудования, проверку наличия сертификатов соответствия,
технических паспортов и других документов, удостоверяющих их
происхождение, номенклатуру и качественные характеристики и предоставить их
Заказчику.
2.1.14 Привлекать Заказчика к тестированию смонтированного, прошедшего
наладку оборудования, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 3 (Три)
дня до даты проведения приемки, тестирования.
2.1.15 Осуществить разработку и согласование с Заказчиком программы
тестирования и проведение тестирования результата Работ, подготовленных в
соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Приемка
результата Работ по Договору может осуществляться Заказчиком только при
положительном результате проведённого тестирования оборудования в
соответствии с согласованной Заказчиком методикой тестирования.
2.1.16 Предоставить Инструкцию по эксплуатации системы отображения
диспетчерской информации на русском языке.
2.1.17 Выполнить работы, прямо в Договоре не упомянутые, но необходимые
для надлежащего исполнения обязательств по Договору и достижения результата,
указанного в п.1.2 Договора.
2.1.18 Назначить ответственного руководителя Работ, замещающих его лиц,
лиц, ответственных за безопасное ведение Работ, пожарную безопасность,
обеспечить их постоянное присутствие в местах проведения Работ во время их
проведения.
2.1.19 Своими силами осуществлять ежедневную уборку мест выполнения
Работ, вывоз отходов и строительного мусора, возникающих в результате
выполнения Работ. До момента предъявления результата Работ к сдаче Заказчику
вывезти с территории Заказчика все отходы и строительный мусор,
образовавшийся в результате выполнения Работ.
2.1.20 Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнения Работ при обнаружении:
− возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе выполнении Работ;
 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих
годности результата выполняемых Работ;
19
− иных обстоятельств, способных повлечь изменение сроков, качества
или стоимости Работ.
2.1.21 В соответствии с законодательством Российской Федерации
выставлять Заказчику счета-фактуры (не включается в текст Договора в случае
отсутствия у Подрядчика обязанности по уплате налога на добавленную
стоимость).
2.1.22 Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные
Договором.
2.2
Заказчик обязуется:
2.2.1 Подготовить Объект для выполнения Работ Подрядчиком:
осуществить подготовку коммуникаций, мест установки технологического
оборудования, электропитания, заземления до начала Подрядчиком Работ.
2.2.2 Осуществить по заявке Подрядчика отключение действующих
коммуникаций, необходимое для выполнения Работ, в соответствии с
межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок
(ПОТР М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).
2.2.3 Организовать доступ на Объект работников Подрядчика на основании
списков, представленных в соответствии с п.2.1.10 Договора.
2.2.4 После получения письменного уведомления Подрядчика об окончании
Работ принять выполненный в соответствии с условиями Договора результат
Работ.
2.2.5 Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями Договора.
2.3
Заказчик вправе:
2.3.1 Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых
Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
2.3.2 В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от
исполнения Договора, уплатив Подрядчику только часть установленной цены
пропорционально части Работ, выполненных до получения Подрядчиком
извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.3.3 Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков
выполненных Работ.
2.3.4 Привлекать третьих лиц для устранения недостатков в результатах
Работ в случае, если Подрядчик в течение 7 (Cеми) дней с момента, когда
Подрядчик узнал о недостатках в Работах, не приступил к устранению
недостатков, не устранил такие недостатки в разумный срок, установленный
Заказчиком, или отказался от устранения недостатков. Расходы, связанные с
исправлением недостатков в результате Работ, производятся за счет Подрядчика,
а порядок привлечения Заказчиком третьих лиц носит односторонний
уведомительный характер и не требует согласия Подрядчика, при этом Подрядчик
20
обязан возместить расходы Заказчика в течение 10 (Десяти) дней с момента
получения Подрядчиком требования Заказчика и документов, подтверждающих
расходы Заказчика.
2.3.5 При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и
методов выполнения Работ, определённых Техническим заданием и нормами
действующего законодательства Российской Федерации, отступлений от
требований по качеству Работ, давать указания Подрядчику о приостановке Работ
до устранения выявленных нарушений, устанавливать сроки устранения этих
нарушений.
2.3.6 Назначать экспертизу и привлекать третьих лиц для повторного
устранения повторяющихся недостатков в результате Работ, допущенных
Подрядчиком, при этом расходы, связанные с исполнением настоящего пункта
Договора, несет Подрядчик, а порядок привлечения третьих лиц и назначения
экспертизы носит односторонний уведомительный характер и не требует согласия
Подрядчика. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика в течение 10
(десяти) дней с момента получения Подрядчиком требования Заказчика и
документов, подтверждающих расходы Заказчика.
2.3.7 В любое время иметь доступ к месту выполнения Работ, проводить
контроль выполнения любых участков Работ, привлекать третьих лиц в целях
осуществления дополнительного контроля выполнения Работ в течение всего
периода выполнения Работ.
2.3.8 Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о
ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов,
полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в
том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных
Подрядчику.
2.4
Подрядчик вправе:
2.4.1 Требовать участия своего представителя при приемке результата
Работ Заказчиком.
2.4.2 Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
2.4.3 Требовать оплаты принятого результата Работ.
3.
Обеспечение материалами и оборудованием
3.1
Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов,
оборудования и изделий, его силами и средствами. Подрядчик несёт
ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов,
изделий и оборудования, несоответствие предоставленных материалов, изделий и
оборудования требованиям Заказчика, а также за предоставление материалов,
изделий и оборудования, обременённых правами третьих лиц либо бывших ранее
в использовании.
21
3.2
Все используемые при выполнении Работ материалы, изделия и
оборудование должны соответствовать требованиям Договора, законодательству
Российской Федерации, в том числе действующим техническим регламентам,
нормам, правилам и стандартам, технической документации, иным обязательным
требованиям, относящимся к Работам (по пожарной безопасности, санитарногигиеническим, по охране окружающей среды и другим). Оборудование и
материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении).
3.3
На все используемые при выполнении Работ материалы и
оборудование Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты
соответствия, гарантийные паспорта на русском языке (или их перевод на русский
язык) и другие сопроводительные документы и документы, удостоверяющие их
качество.
3.4
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несоответствие
используемых материалов и оборудования условиям Договора и нормативным
правовым актам Российской Федерации, в том числе нормам, правилам и
стандартам, Техническому заданию, а также за обнаружившуюся невозможность
их использования без ухудшения качества выполняемых Работ, если не докажет,
что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые
отвечает Заказчик.
3.5
До момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных
работ (форма № КС-2) риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, изделий и оборудования, используемых Подрядчиком, а также
результата Работ несёт Подрядчик.
4.
Сдача и приемка выполненных Работ
4.1
По завершении Работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об
окончании Работ и готовности сдать результат Работ Заказчику.
4.2
К уведомлению, предусмотренному п.4.1.Договора, Подрядчик обязан
приложить следующие документы:
- счет на оплату и счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- исполнительную документацию, надлежащим образом оформленную и в
полном объеме.
4.3
Подрядчик до уведомления Заказчика о завершении Работ по
Договору в соответствии с условиями Договора должен:
-
осуществить установку и монтаж оборудования;
22
провести испытания и проверку работоспособности смонтированного
оборудования.
Результаты
испытаний
оборудования
должны
свидетельствовать о его готовности к вводу в эксплуатацию;
 устранить все недостатки в результате Работ, выявленные Заказчиком или
Подрядчиком в ходе выполнения Работ;
 произвести уборку и очистку мест выполнения Работ от остатков
материалов, использованных при выполнении Работ;
 подготовить и передать Заказчику в полном объеме исполнительную
документацию на оборудование, использованное в ходе выполнения Работ.
4.4
Сдача Подрядчиком и приёмка Заказчиком результата Работ
оформляется Актом о приемке выполненных работ (Унифицированная форма №
КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная
форма № КС-3). Заказчик подписывает указанный акт в течение 10 (Десяти) дней
с даты его представления Подрядчиком либо направляет Подрядчику письменный
отказ с указанием причин отказа от его подписания.
4.5
При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком
Работам по Договору Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных
работ, а оформляет акт, в котором указаны перечень недостатков и сроки их
устранения.
Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить за свой
счет недостатки в результате выполненных Работ, обнаруженные при приемке
Работ, и письменно уведомить об этом Заказчика, после чего Заказчик
осуществляет повторную приемку Работ. После устранения всех недостатков
Сторонами подписывается Акт о приёмке выполненных работ (Унифицированная
форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат
(Унифицированная форма № КС-3) в порядке, установленном Договором.
4.6
Досрочная сдача Подрядчиком результата Работ допускается с
письменного разрешения Заказчика.
4.7
Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от
Договора, а также иные недостатки, которые не могли быть установлены при
обычном осмотре (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были
умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика.
4.8
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по
поводу Работ по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев,
когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора
или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона,
потребовавшая проведения экспертизы, в случае, если она назначена по
соглашению Сторон – обе Стороны несут расходы в равных размерах.
23
4.9
Риск случайного повреждения и гибели результата Работ переходит от
Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3).
5.
Цена Договора и порядок расчетов
5.1
Цена Договора в соответствии с Локальной сметой (Приложение №
2 к Договору) составляет __________ (прописью) рублей _______ коп., в том
числе НДС (18%) ________ ________ (прописью) рублей ______коп.
5.2
Оплата по Договору производится Заказчиком в размере 100 (Ста) %
стоимости выполненных Подрядчиком Работ в течение 30 (Тридцати) дней с
момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ
(Унифицированная форма № КС-2), на основании Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), счета на оплату
и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, выставленных Подрядчиком, при
условии безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в
процессе приемки Работ (в случае их обнаружения Заказчиком).
В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки результата Работ
недостатков, срок исполнения обязательства Заказчика по оплате увеличивается
пропорционально сроку устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
5.3
Цена Договора является твердой и включает компенсацию всех
издержек Подрядчика, связанных с исполнением им обязательств по Договору, а
также причитающееся Подрядчику вознаграждение, учитывает стоимость Работ, в
том числе, прямо не упомянутых в Договоре, но необходимых для завершения
Работ, стоимость материалов, изделий и оборудования, необходимых для
выполнения Работ по Договору с учётом их доставки и упаковки, расходов по
гарантийному обслуживанию результата Работ, расходы, связанные с
воздействием на окружающую среду, а также иные расходы Подрядчика,
связанные с исполнением Договора.
5.4
Счет-фактура оформляется Подрядчиком и передается Заказчику в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
В случае если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру либо выставил
счет-фактуру, содержание которого не соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика
штраф в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть
предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии
надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры Подрядчиком.
Стороны признают, что для взыскания штрафа, предусмотренного настоящим
24
пунктом Договора, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов
в предоставлении Заказчику указанных выше вычетов или возмещения налога на
добавленную стоимость из бюджета (условие не включается в Договор в случае
отсутствия у Подрядчика обязанности по уплате налога на добавленную
стоимость).
5.5
Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
5.6
Все расчёты в рамках Договора производятся в рублях Российской
Федерации.
Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности
6.1
Подрядчик обязуется организовать безопасное выполнение Работ в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе технических регламентов, норм, правил и стандартов,
иных обязательных требований к производству Работ.
6.
6.2
Подрядчик обязан соблюдать противопожарный режим и Правила
противопожарного режима в Российской Федерации, Правила пожарной
безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03-301-00), за
несоблюдение норм пожарной безопасности Подрядчик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.
Гарантии качества выполненных Работ
7.1
Гарантийный срок на результат Работ составляет ___ (указать
прописью) месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3).
7.2
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в
результате Работ, Заказчик должен уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик
не позднее 3 (Трех) дней с момента получения уведомления от Заказчика обязан
прислать своего представителя для составления акта, фиксирующего недостатки,
согласования порядка их устранения. Подрядчик обязан приступить к устранению
недостатков за свой счет в течение 5 (Пяти) дней с момента уведомления его
Заказчиком об обнаружении недостатков.
7.3
Наличие недостатков, указанных в п.7.2 Договора, устанавливается
актом, составляемым Заказчиком и Подрядчиком, с возможным привлечением
незаинтересованных третьих лиц (субподрядные организации, строительная
лаборатория и др.).
7.4
При неявке представителя Подрядчика в установленный срок либо
отсутствии ответа Подрядчика Заказчик вправе составить акт о выявленных
дефектах в одностороннем порядке. Акт, составленный в одностороннем порядке
25
Заказчиком, приобретает юридическую силу и является основанием для
применения Заказчиком к Подрядчику мер гражданской ответственности.
7.5
Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком в течение
гарантийного срока недостатки в разумный срок, установленный Заказчиком.
Гарантийный срок на результат Работ в этом случае продлевается на период
устранения недостатков.
7.6
Все расходы по устранению выявленных Заказчиком недостатков в
результатах Работ, в том числе расходы по транспортировке, связанные с заменой
и/или ремонтом неисправного Оборудования или его частей, материалов по
гарантии несет Подрядчик.
8.
Ответственность Сторон
8.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, определенных
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2
При нарушении срока выполнения Работ, установленного п.1.4.
Договора, Заказчик вправе требовать у Подрядчика уплаты штрафной неустойки в
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости Работ за каждый
день просрочки исполнения обязательств до момента их полного (надлежащего)
исполнения.
8.3
При нарушении Подрядчиком установленных в соответствии с
Договором сроков устранения недостатков в результате Работ в период
гарантийного срока Заказчик вправе требовать у Подрядчика уплаты неустойки в
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от цены Договора за каждый
день просрочки исполнения обязательств до момента их полного (надлежащего)
исполнения.
8.4
Определение суммы неустойки возможно в досудебном порядке при
признании суммы неустойки просрочившей Стороной и уведомлении ею об этом
другой Стороны. После получения другой Стороной уведомления о признании
просрочившей Стороной суммы неустойки другая Сторона выставляет счёт на
оплату, который подлежит оплате просрочившей Стороной в течение
15 (Пятнадцати) дней.
В случае непризнания просрочившей Стороной или признания ею, но
неоплаты суммы неустойки, указанной в уведомлении, окончательная (общая)
сумма пеней определяется на основании решения суда.
8.5
Подрядчик несёт ответственность за несоответствие предоставляемых
Заказчику документов: Акта о приёмке выполненных работ (Унифицированная
форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(Унифицированная форма № КС-3), исполнительной документации, счетафактуры, действующему законодательству Российской Федерации и реквизитам,
указанным в Договоре. В случае необходимости переоформления вышеуказанных
документов, ранее переданных Заказчику, Подрядчик обязан подготовить и
26
предоставить их согласно формам, утверждённым законодательством Российской
Федерации, в течение 3 (Трёх) дней с момента получения претензий со стороны
Заказчика. В противном случае Работы не будут считаться выполненными в
полном объёме.
8.6
Подрядчик несет ответственность за несоблюдение привлеченным для
выполнения Работ персоналом, требований законодательства и иных
нормативных актов, а также правил и инструкций по охране труда,
производственной безопасности, охране окружающей среды, электро- и пожарной
безопасности, а также за использование материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
8.7
Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и
третьими лицами за возможные негативные последствия (вред, причиненный
жизни и здоровью, ущерб, причиненный имуществу), вызванные некачественным
выполнением Работ по Договору.
8.8
Подрядчик обязан уплатить штрафные санкции государственных
органов за допущенные при выполнении Работ Подрядчиком нарушения правил
выполнения Работ, техники безопасности, пожарной безопасности, превышения
действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие
нарушения действующего законодательства.
8.9
Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы, понесенные им
вследствие уплаты штрафных санкций государственных органов, если причиной
их предъявления явились допущенные Подрядчиком нарушения правил
выполнения Работ, техники безопасности, пожарной безопасности, превышения
действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие
нарушения действующего законодательства Российской Федерации.
8.10 При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (Одна
десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не
более 10% (Десяти процентов) от суммы задолженности.
8.11 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
9. Разрешение споров
9.1
При возникновении между Сторонами споров, разногласий или
требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе
касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
Стороны для их урегулирования применяют обязательный претензионный
порядок путем направления соответствующей претензии и рассмотрения такой
претензии.
9.2
Срок рассмотрения претензии Стороной составляет 21 (Двадцать
один) день с момента ее получения.
27
9.3
В случае отклонения (неудовлетворения требований) претензии
полностью или в части, а равно при неполучении отзыва на претензию, все споры,
разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, по
существу которых направлялась претензия, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
решению в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Односторонний отказ от исполнения Договора
10.1 В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик
вправе в одностороннем, внесудебном порядке, отказаться от исполнения
Договора и потребовать возмещения убытков в полном объеме. Стороны
установили, что существенным нарушением Договора является:
 систематическое (более одного раза) несоблюдение Подрядчиком
требований по качеству выполняемых Работ;
 если отступление при выполнении Работ от условий Договора или
недостатки в результате Работ не были устранены в сроки, установленные
Заказчиком;
 просрочка Подрядчиком выполнения Работ в соответствии с п.1.4
Договора более чем на 20 (Двадцать) дней;
 объявление Подрядчика банкротом и открытие в отношении него
конкурсного производства или арест имущества Подрядчика;
 издание уполномоченными органами в рамках действующего
законодательства каких-либо актов, лишающих Подрядчика права выполнения
Работ;
 иное нарушение Подрядчиком обязательств, влекущее существенные
расходы для Заказчика или иные существенные неблагоприятные последствия.
10.2 Договор расторгается посредством направления Заказчиком
Подрядчику уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора с
указанием, какие существенные нарушения Договора допущены Подрядчиком.
Одновременно с направлением уведомления Заказчик направляет Подрядчику
расчет суммы убытков, причиненных Подрядчиком Заказчику неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Подрядчик обязан
оплатить Заказчику убытки в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения
уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. В случае если
Подрядчик не оплатил убытки в течение установленного настоящим пунктом
Договора срока, Заказчик вправе обратиться в суд за взысканием убытков в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Заказчик также вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
28
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое
неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу Договора. К
таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв,
шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.
11.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание
освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, обязана:
 немедленно в письменной форме известить о наступлении и о
предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую
Сторону и представить необходимые подтверждения;
 предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий
действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к
выполнению обязательств и возобновления выполнения своих обязательств в
полном объеме в соответствии с Договором;
 уведомить другую Сторону о возобновлении
выполнения своих
обязательств согласно Договору.
11.3 Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает
Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на
основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств
по Договору.
11.4 При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения
Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого
действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для
устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой
силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3
(трех) месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами
последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3
(три) месяца, то любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, при
этом Стороны производят взаиморасчеты.
12. Условия конфиденциальности
12.1 Сохранность
конфиденциальной
информации,
составляющей
коммерческую тайну, обладателями которой являются договаривающиеся
Стороны, регулируется «Соглашением об охране конфиденциальности
информации, составляющей коммерческую тайну», от _______ 2013 г. Данное
соглашение действует в течение всего периода договорных обязательств между
договаривающимися Сторонами.
29
13. Порядок раскрытия информации
13.1 Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения
Договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, по
форме, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы Российской
Федерации по адресу http://www.nalog.ru/html/spravka.zip (файл kontragent.xls,
таблица «Информация о заключенных договорах») (далее – форма ФНС), с
приложением документов, подтверждающих указанную в
форме ФНС
информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных) Подрядчика.
13.2 Подрядчик обязан уведомлять Заказчика:
13.2.1 об изменении состава участников (учредителей) Подрядчика, состава
органов управления Подрядчика (единоличного, коллегиального, иных органов
управления), а также состава акционеров, владеющих более 5 (Пятью)
процентами акций (долей) Подрядчика;
13.2.2 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Подрядчика управляющей организации или управляющему и прекращении их
полномочий.
13.3 В случае если участником (учредителем) Подрядчика, членом органа
управления Подрядчика, акционером, владеющим более 5 (Пятью) процентами
акций (долей) Подрядчика, и (или) лицом, которому переданы функции
единоличного исполнительного органа Подрядчика, является юридическое лицо,
Подрядчик обязан уведомлять Заказчика об изменениях, указанных в пункте 13.2.
Договора, в отношении данного юридического лица. Обязанность Подрядчика,
предусмотренная настоящим пунктом Договора, распространяется также в
отношении всех физических лиц, указанных в пункте 13.2. Договора,
выступающих в качестве конечных бенефициаров Подрядчика.
13.4 Подрядчик обязан направлять Заказчику уведомление об изменениях,
указанных в пунктах 13.2., 13.3. Договора, по форме ФНС в течение 7 (Семи) дней
со дня соответствующих изменений.
13.5 В случае ненаправления Подрядчиком Заказчику в установленный
Договором срок уведомления об изменениях, указанных в пунктах 13.2., 13.3.
Договора, а равно в случае выявления Заказчиком в результате указанных
изменений факта участия работника руководящего состава Заказчика
(Председатель Правления, первый заместитель Председателя Правления,
заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер, директор по
направлению, заместитель директора по направлению, руководитель
самостоятельного структурного подразделения ОАО «СО ЕЭС», руководитель
филиала ОАО «СО ЕЭС», заместитель руководителя филиала ОАО «СО ЕЭС») и
(или) их близких родственников (супруг (супруга), совершеннолетние и
несовершеннолетние дети, родители, полнородные и неполнородные братья и
сестры) в деятельности Подрядчика в формах, указанных в пунктах 13.2., 13.3.
Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
30
исполнения Договора, направив Подрядчику уведомление об отказе от
исполнения Договора. По истечении 30 (дней) со дня получения Подрядчиком
уведомления Заказчик об отказе от исполнения Договора Договор считается
расторгнутым.
13.6 Подрядчик предоставляет Заказчику право на обработку
персональных данных, предоставляемых в соответствии с настоящим разделом
Договора с соблюдением следующих требований:
 Подрядчик гарантирует, что право на обработку персональных данных
предоставлено Заказчику с согласия субъектов персональных данных;
 для целей, указанных в абзаце 4 настоящего пункта Договора,
персональные данные могут быть переданы Заказчиком в Министерство
энергетики Российской Федерации, Федеральную налоговую службу Российской
Федерации и Федеральную службу по финансовому мониторингу;
 обработка персональных данных осуществляется Заказчиком в целях
исключения рисков причинения вреда законным интересам Заказчика, граждан,
организаций, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации,
связанных с возможным наличием конфликта интересов и иных злоупотреблений
работников руководящего состава Заказчика и (или) их близких родственников,
указанных в пункте 13.5 Договора;
 Заказчик обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных и
обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке с учетом
положений настоящего пункта Договора и требований законодательства
Российской Федерации.
14. Прочие условия
14.1 Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
14.2 Все изменения и дополнения Договора совершаются в письменной
форме путем составления единого документа, подписанного Сторонами.
Несоблюдение формы изменений и дополнений Договора влечёт их
недействительность. Не требуется оформления единого документа в случае
направления уведомления согласно п.14.3. Договора.
14.3 Каждая из Сторон обязана в течение 3 (трех) дней письменно
уведомить противоположную сторону обо всех значимых изменениях: об
изменении своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; о
принятом решении о ликвидации или реорганизации; смене Генерального
директора; а Подрядчик также - о переходе (выходе) на (из) систему
налогообложения, связанную с прекращением (возобновлением) им обязанности
по уплате НДС. В противном случае виновная сторона должна компенсировать
другой стороне все убытки, которые будут причинены последней отсутствием
такой информации. Указанное уведомление становится неотъемлемой частью
Договора, если оно:
31
14.3.1 доставлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении;
14.3.2 доставлено курьером с распиской в получении;
14.3.3 направлено факсимильным сообщением с подтверждением
получения с обязательным последующим представлением их оригиналов любым
из способов, указанных в подпунктах 1 или 2 настоящего пункта Договора.
14.4 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.5 Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15. Приложения
15.1 К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
15.1.1 Приложение № 1 – Техническое задание;
15.1.2 Приложение № 2 – Локальная смета.
16. Адреса и банковские реквизиты Сторон
16.1 Заказчик
16.2 Подрядчик
от «Заказчика»:
от «Подрядчика»:
____________________________
______________________
«___»___________ _____ г.
«___»___________ ______ г.
М.П.
М.П.
32
Приложение № 1 к Договору
№ __от «____» ___________г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(формируется в соответствии с требованиями Заказчика (раздел 3
Закупочной документации) и Аукционной заявкой Победителя)
От Заказчика:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
От Подрядчика:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________ /_____________/ _____________________/____________/
«_____» ________________ 20__ г.
М.П.
«_____» ________________ 20__ г.
М.П.
33
Приложение № 2 к Договору
№ __от «____» ___________г
Форма локальной сметы
_______________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))
Локальная смета №______
на___________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость ___________________________________________тыс.руб.коп.
Средства на оплату труда ______________________________________тыс. руб.коп.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __________20__г.
Стоимость
единицы
№
п.п
1
Шифр и
номер
позици
ии
нормат
ива
Наименование
работ и затрат,
единица
измерения
2
3
Колич
ество
всего
эксплу
атации
машин
оплата
труда
и в т.ч.
Оплат
а
труда
5
6
4
Общая стоимость
Всег
о
7
оплат
ы
труда
8
эксплуат
ация
машин
и т.ч.
оплаты
труда
9
руб.к
оп.
Затраты
труда
рабочих,
чел.-ч. Не
занятых
обслуживан
ием машин
на
еди
всего
ниц
у
10
От Заказчика:
От Подрядчика:
_____________ /_______________/
___________ /_____________/
«___»______________ 2013 г.
м.п.
«___»______________ 2013 г.
м.п.
11
34
Соглашение
об охране конфиденциальности информации,
составляющей коммерческую тайну
г. Великий Новгород
«___»_________20__ г.
Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой
энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем
«Передающая сторона», в лице (должность фамилия, имя отчество
руководителя), действующего на основании Устава (или доверенности от
«__»______20___г. №___), и (полное наименование предприятия, организации),
именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице (должность, фамилия,
имя, отчество), действующего на основании Устава (или доверенности от «__»
_____20__ г.), заключили настоящее соглашение об охране конфиденциальности
информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является
«Передающая сторона».
1. Предмет соглашения
Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны,
содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.
Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны,
обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной
информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
соглашением.
2. Термины и определения
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Собственник информационных ресурсов, информационных систем,
технологий и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме реализующий
полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами.
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, – лицо,
которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном
основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее
режим коммерческой тайны.
Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы
документов, документы и массивы документов в информационных системах
35
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных
системах).
Информация,
составляющая
коммерческую
тайну
(секрет
производства), – сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких
сведений введен режим коммерческой тайны.
Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, –
ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую
тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии
сохранения конфиденциальности этой информации.
Передача информации, составляющей коммерческую тайну, – передача
информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на
материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в
объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о
принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее
конфиденциальности.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, –
действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая
коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной
форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной
третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки
трудовому или гражданско-правовому договору.
3. Обеспечение конфиденциальности
Положения настоящего соглашения распространяются на информацию,
составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, независимо от вида
носителя, на котором она зафиксирована.
Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф
«Коммерческая тайна».
Доступ работников Принимающей стороны к информационным ресурсам,
содержащим коммерческую тайну Передающей стороны, и передача им такой
информации производится на основании письменного обращения, подписанного
уполномоченными должностными лицами Принимающей стороны, с указанием
наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в
трудовом договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться
предоставляемыми такими информационными ресурсами, либо которому будет
передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии
наличия защищенных каналов передачи информации.
36
4. Права Передающей стороны
Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну
Передающей стороны, определять перечень и состав такой информации.
Использовать
информацию,
составляющую
коммерческую
тайну
Передающей стороны, для собственных нужд в порядке, не противоречащем
законодательству Российской Федерации.
Разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к ней.
Без согласования с Принимающей стороной, но с последующим
уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим
коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98ФЗ «О коммерческой тайне».
Требовать от Принимающей стороны и его работников, получивших доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны,
соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
Требовать от работников Принимающей стороны, получивших доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в
результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны
конфиденциальности этой информации.
Защищать в установленном законом порядке свои права в случае
разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими
лицами информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в
том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением
его прав.
5. Права Принимающей стороны
Принимающая сторона в соответствии с законодательством Российской
Федерации самостоятельно определяет способы защиты информации,
составляющей коммерческую тайну, переданной ей по настоящему соглашению.
Однако при этом должны быть обеспечены:
 исключение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну,
любых лиц без согласия Принимающей стороны;
 возможность использования информации, составляющей коммерческую
тайну Передающей стороны, работниками без нарушения режима коммерческой
тайны.
6. Обязанности Принимающей стороны
Ограничивать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну,
полученной в рамках настоящего соглашения, путем установления порядка
обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.
На документах, представляемых указанным в частях 1 и 3 статьи 6
Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» органам и
содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, наносить гриф
«Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для юридических лиц – полное
наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей –
37
фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным
предпринимателем, и место жительства).
Вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну Передающей стороны, и (или) лиц, которым такая
информация была передана.
Регулировать отношения со своими работниками, которые получают доступ к
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или
которым такая информация передается на основании трудовых договоров,
предусматривающих обязательства о неразглашении информации, составляющей
коммерческую тайну, полученную на основании настоящего соглашения. В этих
целях Принимающая сторона обязана:

ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации,
составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, необходим для
выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации,
составляющей коммерческую тайну, обладателями которой является Передающая
сторона, а также с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и
с мерами ответственности за его нарушение;

создать работнику необходимые условия для соблюдения им
установленного работодателем режима коммерческой тайны.
Исключать доступ других лиц к переданной информации, составляющей
коммерческую тайну Передающей стороны, кроме указанных в обращении, без
согласия Передающей стороны.
Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном
Принимающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или
угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании
информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны,
третьими лицами.
7. Ответственность Принимающей стороны
Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне ущерба
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего
соглашения возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение заключается сроком на 1 (Один) год и вступает в силу
с момента его подписания. Если за 1 (Один) месяц до истечения срока действия
Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение
признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.
Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой
момент после предварительного письменного уведомления, направленного в
адрес контрагента за семь дней до момента прекращения действия соглашения.
Досрочное прекращение или истечение срока действия соглашения не
освобождает Принимающую сторону от выполнения обязательств, принятых по
настоящему соглашению,
в
отношении
информации,
составляющей
38
коммерческую тайну Передающей стороны, переданной ей до досрочного
прекращения или истечения срока действия соглашения. Такие обязательства
остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или
досрочного прекращения настоящего соглашения.
9. Прочие условия
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для
каждой стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Требования настоящего соглашения обязательны для исполнения сторонами,
их законными представителями и правопреемниками.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего
соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или
действительностью, подлежат разрешению в суде.
Изменения и дополнения к настоящему соглашению согласовываются
сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.
10. Реквизиты сторон
Наименование
Передающей
стороны, юридический адрес,
банковские реквизиты
Наименование Принимающей стороны,
юридический адрес,
банковские реквизиты
11. Подписи сторон
Наименование Передающей стороны Наименование Принимающей стороны
М.П.______________ (И.О. Фамилия)
(подпись)
М.П.________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
39
5.
5.1.
Требования к Участникам аукциона. Подтверждение
соответствия предъявляемым требованиям
Требования к Участникам аукциона:
5.1.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
исполнения обязательств, являющихся предметом Договора;
5.1.2. непроведение ликвидации Участника аукциона – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника аукциона
банкротом и об открытии конкурсного производства
5.1.3. неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи Аукционной заявки;
5.1.4. подтверждение легальности поставки оборудования, указанного в
Техническом задании, в Российскую Федерацию (наличие статуса
партнера производителя оборудования или соответствующего письма от
производителя (надлежащим образом уполномоченного представителя
производителя), подтверждающего право Участника на поставку и
гарантийное обслуживание поставляемого оборудования с указанием
перечня поставляемого оборудования, а также должности подписавшего
его лица);
5.1.5. отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
5.1.6. В
целях
обеспечения
прозрачности
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов или
злоупотреблений работников Заказчика, связанных с занимаемой
должностью, Участники аукциона обязаны предоставить сведения об
участниках, единоличном исполнительном органе, членах коллегиального
исполнительного органа или иного коллегиального органа управления
Участника аукциона (совет директоров, наблюдательный совет), а также
владельцах более 5 (Пяти) % акций (долей) Участника аукциона, а в случае
если функции исполнительного органа переданы юридическому лицу или
юридическое лицо является владельцем доли любого размера в уставном
капитале Участника аукциона или владельцем более 5 (Пяти) % акций
(долей) Участника аукциона – должны быть предоставлены аналогичные
сведения по указанному юридическому лицу и так далее вплоть до
конечного руководителя, собственника (участника, акционера) или
выгодоприобретателя
(бенефициара).
Указанные
сведения
40
предоставляются отдельным документом по форме, размещенной на сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по адресу
http://www.nalog.ru/html/spravka.zip
(файл
kontragent.xls,
таблица
«Информация о заключенных договорах») с указанием ИНН, ОГРН,
наименования (ФИО), адреса регистрации, серии и номера документа,
удостоверяющего личность, отношения к Участнику аукциона, в том числе
через иных лиц, а также наименования и реквизитов документа,
подтверждающего такое отношение. Для нерезидентов указывается
аналогичная
или
сопоставимая
информация.
Непредоставление
Участником аукциона указанных сведений является основанием для отказа
в допуске к участию в Аукционе.
5.2.
Подтверждение соответствия Участников аукциона установленным
требованиям
5.2.1. Участник представляет в составе Аукционной заявки следующие
документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным к
Участникам аукциона:
№
№
Вид документа
Кол-во
копий
Примечания
(обычных)
Организационные и правоустанавливающие документы:
1
2
3
4
5
6
7
8
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002
(ЕГРИП
об
индивидуальном
предпринимателе,
зарегистрированном
до
01.01.2004)
1
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
Свидетельство о регистрации юридического лица
(инд. предпринимателя)
Выписка
из
ЕГРЮЛ,
ЕГРИП
(для
индивидуального предпринимателя)
1
Статистические коды
Решение об учреждении юридического лица
Устав
1
1
1
Если зарегистрировано до
01.07.2002 (если
индивидуальный
предприниматель
зарегистрирован до
01.01.2004)
1
1
Выписка должна содержать
последние изменения в реестре,
при этом дата выдачи не должна
превышать 180 дней до истечения
срока окончания приема
Аукционных заявок
Предоставляется копия с
оригинала, выданного
регистрирующим органом, в
действующей редакции.
Не требуется для товариществ.
Документы о действующих изменениях к Уставу
а) Решение о внесении изменений
б) Свидетельство из ФНС о государственной
регистрации изменений
9
Решение о назначении (избрании) директора
(руководителя) – лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического
1
1
1
Срок
полномочий
должен
соответствовать указанному в
Уставе
41
№
№
Кол-во
копий
Вид документа
Примечания
(обычных)
лица (согласно Выписке из ЕГРЮЛ)
10
11
Решение об одобрении совершения крупной
сделки (протокол общего собрания участников
или иного органа управления, имеющего право
принимать решения о совершении крупной
сделки)
Решение об одобрении совершения сделки с
заинтересованностью (если договор, заключаемый
по результатам аукциона, является для данного
Участника сделкой с заинтересованностью в
соответствии с законодательством РФ и Уставом
Общества)
1
Если
цена
планируемого
договора
превышает
установленную законом или
учредительными
документами
для данного юридического лица
1
Если договор не является сделкой
с заинтересованностью,
предоставляется письмо
соответствующего содержания
Финансово-экономические документы
(на последнюю отчетную дату с отметкой или электронным подтверждением налогового органа)
12 Баланс (форма 1)
1
13 Отчет о прибылях и убытках (форма 2)
1
14 Отчет об изменениях капитала (форма 3)
1
При наличии
15 Отчет о движении денежных средств (форма 4)
1
При наличии
16 Приложения к бухгалтерскому балансу и
1
При наличии
пояснительные записки
17 Аудиторское заключение
1
Только для юридических лиц,
подлежащих
обязательному
аудиту
При упрощенной системе налогообложения:
18
А) Налоговая декларация
Б) Книга доходов и расходов
1
1
В) Свидетельство (уведомление) о переводе на
упрощенную систему налогообложения
Г) Упрощенный баланс
1
Предоставляется за текущий
отчетный период
1
Другие документы:
19
Документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего Аукционную заявку
1
Предоставляется в случае
подписания документов по
доверенности. В соответствии с
п. 6.2.1.6. Закупочной
документации.
20
Анкета Участника
1
По Форме 4
21
Справка о перечне и годовых объемах
выполнения аналогичных договоров (к Справке
прикладываются копии договоров и актов
выполненных работ)
Справка о кадровых ресурсах
Справка об участии Участника в арбитражных
процессах за последние два года
1
По Форме 5
1
1
По форме 6
По форме 7
Информационное письмо о наличии у Участника
связей, носящих характер аффилированности с
работниками Организатора аукциона
1
По форме 8
22
22
23
42
№
№
Вид документа
Кол-во
копий
Примечания
(обычных)
24
Документы, подтверждающие легальность
поставки оборудования, указанного в
Техническом задании, в Российскую Федерацию
(наличие статуса партнера производителя
оборудования или соответствующего письма от
производителя (надлежащим образом
уполномоченного представителя производителя),
подтверждающего право Участника на поставку и
гарантийное обслуживание поставляемого
оборудования с указанием перечня поставляемого
оборудования, а также должности подписавшего
его лица)
1
25
Справка
о
собственниках
(бенефициарах)
(подтверждение сведений, предусмотренных п.
5.1.6. Конкурсной документации)
Документы, подтверждающие предоставленные
сведения, предусмотренные п.5.1.6 Закупочной
документации
1
По форме 9
1
Выписки из реестра
акционеров, приказы,
распоряжения
государственных и
муниципальных органов,
иные документы (за
исключением
предоставляемых в общем
порядке выписки из ЕГРЮЛ,
Устава и решения о
назначении единоличного
исполнительного органа).
Иные документы, которые, по мнению Участника,
подтверждают его соответствие установленным
требованиям,
с
соответствующими
комментариями,
разъясняющими
цель
предоставления этих документов (отзывы,
сертификаты ИСО, авторизационные и иные
письма и т.д.)
1
26
27
5.2.2. Все документы, указанные в п. 5.2.1, прилагаются Участником к
Письму о подаче оферты.
43
6.
Порядок проведения аукциона. Инструкции по подготовке и
подаче Аукционных заявок, ценовых предложений
6.1.
Общий порядок проведения аукциона
6.1.1.
С учетом положений Закупочной документации аукцион проводится в
следующем порядке и в следующие сроки:
№
п/п
1.
2.
Наименование процедуры
Сроки
Начало
Окончание
Публикация на Торговой площадке
Уведомления о проведении открытого
двухэтапного аукциона
Срок
подачи
Участниками
Аукционных заявок (загрузка файлов
заявки на Торговую площадку)
3.
Рассмотрение Аукционных
Участников (отборочный этап)
4.
Срок подачи Участниками ценовых
предложений (второй этап)
5.
Заключение Договора
До 10.06.2013
С даты публикации на
Торговой площадке
Уведомления о
проведении открытого
двухэтапного
аукциона
заявок
6.2.
Первый этап.
6.2.1.
Порядок подачи Аукционной заявки
02.07.2013
с 10:00
До 10:00
02.07.2013
09.07.2013
12.07.2013
с 10:00
Не позднее 30 (Тридцати) дней с
момента определения Победителя
6.2.1.1. Для участия в аукционе Участник должен быть зарегистрирован на
Торговой площадке и наделен правами Участника Торговой площадки.
6.2.1.2. Участник подает Аукционную заявку через аукционную доску Торговой
площадки с использованием реализованных на Торговой площадке
средств защиты информации.
6.2.1.3. Аукционная заявка и приложения (пакет файлов) должны быть заверены
электронной подписью (ЭП) уполномоченного представителя Участника,
в том числе удостоверяющей верность копий предоставляемых в составе
Аукционной
заявки
документов.
Документы
должны
быть
отсканированы с оригиналов с разрешением не менее 200 dpi, в цвете
или в оттенках серого, сохранены в формате PDF без оптических
искажений или исправлений. При невозможности прочтения какой-либо
части текста документа (под невозможностью прочтения понимается
объективная невозможность распознать текст документа средствами ПО
FineReader) такой документ считается не поданным в составе заявки и не
принимается к рассмотрению закупочной комиссией. Имя файла и (или)
44
его описание на Торговой площадке должно соответствовать его
содержанию. При подготовке и размещении Аукционной заявки на
электронной Торговой площадке необходимо исходить из того, что
качество подготовки и размещения материалов, а также грамотность их
изложения, в достаточной степени характеризуют способность
Участника ответственно подходить к своей деятельности, в том числе к
качеству и срокам исполнения своих обязательств.
6.2.1.4. Аукционная заявка должна содержать:
а)
Письмо о подаче оферты по форме 1;
б)
Коммерческое предложение по форме 2;
в)
Техническое предложение по форме 3;
г)
Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям
Закупочной документации (подраздел 5.2.1).
6.2.1.5. Участник имеет право подать только одну Аукционную заявку. В случае
нарушения этого требования Заказчик отказывает в допуске такому
Участнику к участию в аукционе.
6.2.1.6. Каждый документ, входящий в Аукционную заявку, подписывается
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании
доверенности (далее — уполномоченного лица). Применение
факсимильной подписи (факсимиле) не допускается.
6.2.1.7. Организатор аукциона вправе запросить у Участника предоставление
документов, заверенных ЭП в бумажном виде, в том числе в
необходимых случаях оригиналов или нотариально удостоверенных
копий, как в ходе проведения закупочной процедуры, так и после
подведения ее итогов до подписания соответствующего договора.
6.2.1.8. При подписании Договора Победитель должен предоставить оригиналы
или нотариально удостоверенные копии документов, указанных в пп.1-4,
6-11, 19 п. 5.2.1 Закупочной документации.
6.2.1.9.
Указанные документы в п. 6.2.1.8 предоставляются в бумажном виде в
запечатанном конверте по адресу: 173020, г. Великий Новгород,
ул. Державина, д. 15.
6.2.1.10. Срок окончания подачи Участниками Аукционных заявок 10 часов
00 минут «02» июля 2013 года.
6.2.1.11. Ценовые предложения подаются Участниками аукциона Торговой
площадки, допущенными ко второму этапу, через аукционную доску до
11 часов 00 минут «12» июля 2013 года.
6.2.1.12. В случае если по окончанию срока подачи Аукционных заявок,
установленного п. 6.1.1, подана только одна Аукционная заявка, либо не
45
подано ни одной Аукционной заявки, Закупочная комиссия принимает
решение о признании аукциона несостоявшимся.
6.2.2.
Требования к сроку действия Аукционной заявки
6.2.2.1. Аукционная
заявка
действительна
в
течение
срока,
указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот
срок не должен быть менее чем 90 (Девяносто) дней со дня, следующего
за днем окончания приема Аукционных заявок (п. 6.1.1). Указание
меньшего срока действия может служить основанием для отказа в
допуске Участника к участию в аукционе.
6.2.2.2.
Организатор аукциона также вправе предложить Участникам продлить
срок действия Аукционных заявок. Участник вправе согласиться с таким
предложением, либо отклонить его. Отклонение предложения
Организатора аукциона о продлении срока действия Аукционной заявки
не имеет никаких отрицательных последствий, и Аукционная заявка
такого Участника действует в течение первоначально установленного
срока.
6.2.3.
Продление срока окончания приема Аукционных заявок
Организатор аукциона вправе продлить срок подачи Аукционных заявок
на участие в аукционе с учетом истечения первоначально объявленного
срока.
6.2.4.
Порядок изменения Аукционных Заявок
Участник вправе с использованием функционала Торговой площадки
изменять или дополнять Аукционную заявку в любое время, вплоть до
окончания срока подачи Аукционных заявок.
6.2.5.
Порядок отзыва поданных Аукционных заявок
Участник вправе отозвать Аукционную заявку и отказаться от участия в
аукционе в любое время, вплоть до окончания срока подачи
Аукционных заявок (отказ может быть осуществлен без использования
функционала Торговой площадки, но с обязательным уведомлением
Организатора аукциона по внутрисистемной почте).
6.2.6.
Порядок вскрытия конвертов с Аукционными заявками
6.2.6.1. Процедура вскрытия поступивших Аукционных заявок проводится в
момент времени, указанный Организатором на аукционной доске в полях
«Дата окончания подачи заявок».
6.2.6.2. Вскрытие конвертов на Торговой площадке происходит в указанное
время автоматически с соблюдением конфиденциальности.
6.2.6.3. На Торговой площадке отсутствует вариант вскрытия заявок, когда чьято Аукционная заявка не вскрывается и информация по ней продолжает
оставаться недоступной для уполномоченных пользователей Личного
кабинета Организатора аукциона.
46
6.2.6.4. По результатам процедуры вскрытия Аукционных заявок Закупочная
комиссия формирует на Торговой площадке Протокол заседания
Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на аукцион
Аукционных заявок.
6.2.7.
Рассмотрение Аукционных заявок
6.2.7.1.
Рассмотрение Аукционных заявок осуществляется Закупочной
комиссией на предмет допуска/отказа в допуске Участников ко второму
этапу.
6.2.7.2.
Для подготовки предложений по рассмотрению Аукционных заявок
Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов.
6.2.7.3.
В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия рассматривает:
а)
соответствие Участников требованиям Закупочной документации в
соответствии с подразделом 5.1;
б)
соответствие Аукционных заявок по содержанию условиям аукциона.
6.2.7.4.
В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия вправе запросить у
Участников разъяснения или дополнения их Аукционных заявок, в том
числе представление отсутствующих документов. При этом Закупочная
комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы,
меняющие суть Аукционной заявки.
6.2.7.5.
При проверке правильности оформления Аукционной заявки Закупочная
комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и
погрешности, которые не влияют на существо Аукционной заявки.
6.2.7.6.
При рассмотрении Аукционной заявки Закупочная комиссия отказывает
в допуске к участию в аукционе Участникам в случае:
а)
непредставления документов, перечень которых определен Закупочной
документацией, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об Участнике, Работах или поставке оборудования, либо
существенного нарушения по форме предоставления документов;
б)
несоответствия Участника требованиям, установленным в Закупочной
документации;
в)
несоответствия
Аукционной
заявки
требованиям
Закупочной
документации, в том числе в случаях изменения предмета Аукциона, в
части ухудшения для Заказчика условий исполнения договора по срокам
оплаты, срокам выполнения Работ, несоответствие предлагаемого
Участником к поставке оборудования (ассортимент, количество,
качество) требованиям к Товару (раздел 3 Закупочной документации);
г)
поступления более одной Аукционной заявки или наличия более чем
одного предложения в Аукционной заявке от одного Участника в рамках
одного аукциона;
д)
в связи с возможным наличием конфликта интересов или
злоупотреблений работников руководящего состава Заказчика,
47
связанных с занимаемой должностью и их участием или участием их
близких родственников в деятельности Участника в формах, указанных
в п. 5.1.6 Закупочной документации.
е)
в иных случаях, предусмотренных Закупочной документацией.
6.2.7.7.
В исключительных случаях при несущественном отклонении
Аукционной заявки от требований Закупочной документации
Закупочная комиссия вправе принять решение о допуске такого
Участника к участию в аукционе, при этом основания для такого
решения должны в равной степени применяться ко всем Участникам
этого аукциона.
6.2.7.8.
На основании результатов рассмотрения Аукционных заявок
Участников Закупочная комиссия принимает решение о допуске
Участника к участию в аукционе, либо об отказе в допуске Участника к
участию в аукционе.
6.2.7.9.
В случае, если на основании результатов рассмотрения Аукционных
заявок Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех Участников или о допуске к участию только
одного Участника, Закупочная комиссия принимает решение о
признании аукциона несостоявшимся.
6.2.7.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
Участник, подавший Аукционную заявку допущен к участию в
аукционе, Заказчик вправе заключить договор с таким Участником на
условиях и по цене договора, которые предусмотрены Аукционной
заявкой и Закупочной документацией. При этом цена договора не может
превышать начальную (предельную) цену договора, указанную в
уведомлении о проведении аукциона.
6.3.
Второй этап.
6.3.1.
Порядок подачи Участниками ценовых предложений
6.3.1.1
Участники, допущенные Закупочной комиссией к участию в аукционе,
направляют Организатору аукциона свои ценовые предложения через
аукционную доску в сроки, указанные в п.6.1.1.
6.3.1.2. Если в последние 10 минут до момента окончания срока проведения
процедуры поступит очередное предложение от одного из Участников,
то срок окончания данной процедуры будет автоматически перенесен
еще на 10 минут с момента поступления последнего предложения по
данному лоту.
6.3.1.3. Так будет продолжаться до тех пор, пока в последние 10 минут до
истечения срока проведения процедуры ни от кого из Участников не
поступит ни одного нового предложения по данному лоту. В результате
аукцион будет в автоматическом режиме переведен Торговой
площадкой в соответствующий раздел Архива Торговой площадки.
48
6.3.2.
Принцип и критерий оценки ценовых предложений
6.3.2.1
Процедура аукциона проводится по принципу обратного аукциона – это
означает, что Участники аукциона делают ставки, понижая цены, и
каждая последующая ставка должна быть меньше предыдущей.
6.3.2.2.
Единственным оценочным критерием для выбора Победителя аукциона
выступает минимальная цена предложения Участников аукциона без
учета НДС 18%.
6.3.2.3.
Победителем
аукциона
признается
наименьшую цену Договора.
6.3.3.
Шаг аукциона
Участник,
предложивший
Шаг аукциона устанавливается Организатором аукциона в размере
10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
6.3.4.
Порядок проведения аукциона
6.3.4.1.
на Торговой площадке каждый Участник аукциона имеет возможность
предоставить несколько последовательных предложений цены (ставок) в
рамках одного аукциона. Данные ценовые заявки (предложения цены)
вскрываются и оглашаются (становятся доступными для ознакомления
Организатору и другим Участникам для принятия решения о новом
предложении цены) немедленно по их поступлении в автоматическом
режиме.
6.3.4.2.
Участник аукциона не имеет возможности делать две и более ставок
подряд (друг за другом). Это означает, что если данный Участник сделал
ставку со значением цены Ц1, то он не сможет сделать ставку,
отстоящую от значения цены Ц1 на шаг аукциона, установленный
Организатором. Ставку со значением цены Ц1 ± шаг в данный момент
имеет возможность сделать любой другой Участник процедуры.
6.3.4.3.
Участник аукциона имеет возможность делать ставки в автоматическом
режиме с помощью Торговой площадки, с шагом аукциона,
установленным Организатором (п. 6.3.3.), вплоть до значения цены,
определяемого Участником самостоятельно.
6.3.4.4.
История ставок аукциона доступна не только всем Участникам
процедуры и Организатору, но также и всем предприятиям – участникам
Торговой площадки, которые не принимают участия в данной процедуре
в онлайновом режиме (в режиме реального времени).
6.3.5.
Определение Победителя аукциона
6.3.5.1.
Победитель аукциона определяется Торговой площадкой в
автоматическом режиме на основе сопоставления ценовых предложений
Участников и выбора наилучшего (наименьшего).
49
6.3.5.2.
Протокол оценки заявок и выбора Победителя аукциона оформляется
Торговой площадкой автоматически.
6.3.6.
Заключение договора с Победителем аукциона
6.3.6.1.
Итоги аукциона оформляются Организатором и Победителем путем
заключения договора по лоту напрямую, без участия Оператора
Торговой площадки.
6.3.6.2.
Срок для заключения договора по завершившейся процедуре составляет
30 (тридцать) дней с даты определения Победителя аукцион.
6.3.6.3.
Если Победитель аукциона уклоняется от подписания Договора, то
Организатор может заключить Договор с другим Участником
завершившегося аукциона, который сделал предпоследнюю ставку.
50
Обеспечение исполнения обязательств Участника в форме
неустойки
7.
7.1.
Обязательства Участников, связанные с подачей Аукционных заявок,
обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной
(предельной) цены Договора с учетом налогов, установленной п. 12
настоящего Уведомления, что составляет 45 231 (Сорок пять тысяч двести
тридцать один) рубль 18 копеек.
7.2.
Неустойкой
аукциона:
обеспечиваются
следующие
обязательства
Участника
а)
обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно
не искажать информацию или документы, приведенные в составе
Аукционной заявки;
б)
обязательство заключить
документацией порядке.
Договор
в
установленном
Закупочной
7.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
указанных в п. 7.2, Участник аукциона обязан в десятидневный срок после
выставления Заказчиком требования об уплате неустойки перечислить
сумму неустойки по указанным в этом требовании реквизитам.
7.4.
Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе
Аукционной заявки Письма о подаче оферты (форма 1) имеют силу
письменного соглашения о неустойке.
7.5.
Организатор аукциона оставляет за собой право по своему усмотрению
истребовать только часть суммы неустойки.
7.6.
В случае если Участник не укажет в тексте Письма о подаче оферты
(форма 1) своего обязательства о выплате неустойки в соответствии с
Закупочной документацией или укажет обязательства о неустойке, не
соответствующие требованиям, установленным настоящим разделом,
Закупочная комиссия вправе отказать такому Участнику в допуске к
участию в аукционе.
51
8.
Образцы форм документов, включаемых в Аукционную заявку
8.1.
Письмо о подаче оферты (форма 1)
8.1.1. Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении аукциона, размещенное на Торговой
площадке информационно-аналитической и торгово-операционной системы
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» и
Закупочную документацию на право заключения Договора на выполнение работ
по созданию системы отображения диспетчерской информации на базе
тонкошовных LCD панелей 46" для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ,
включая установленный претензионный порядок обжалования,
_________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
__________________________________________________________________,
(место нахождения Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ по созданию системы
отображения диспетчерской информации на базе тонкошовных LCD панелей 46"
для Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ, на условиях Проекта Договора
(раздел 4 Закупочной документации) и в соответствии с Коммерческим,
Техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к
настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Аукционную
заявку, на общую сумму _______________________ рублей ____ копеек, кроме
того НДС ______________ рублей ___ копеек. . (информация о цене указывается
по желанию Участника).
Условия оплаты: по проекту договора (раздел 4 Закупочной документации);
Сроки окончания выполнения работ: __________________;
Сообщаем, что __________________________________________________:
(сокращенное наименование Участника)
− не находится в процессе ликвидации, реорганизации, отсутствует решение
арбитражного суда о признании банкротом, на имущество не наложен арест;
− не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
− отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
52
(Наименование участника) соглашается с тем, что предоставление
недостоверной информации в настоящей оферте или прилагаемых к ней
документах, является достаточным основанием для отклонения заявки.
Настоящая Аукционная заявка имеет правовой статус оферты и действует
до «____»__________ года.
Настоящая Аукционная заявка вместе с Закупочной документацией имеет
силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных
с участием в аукционе, на 45 231 (Сорок пять тысяч двести тридцать один) рубль
18 копеек.
Настоящая Аукционная заявка дополняется следующими документами,
включая неотъемлемые приложения:
1.
Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л.;
2.
Техническое предложение (форма 3) — на ____ л.;
3.
Анкета Участника аукциона (форма 4) — на ____ л.;
4.
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 5) — на ____ л.;
5.
Справка о кадровых ресурсах (форма 6) — на ____ л.;
6.
Справка об участии Участника в арбитражных процессах за последние 2 года
(форма 7) — на ____ л.;
7.
Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих характер
аффилированности с работниками Организатора аукциона (форма 8) — на
____ л.;
8.
Справка о собственниках (бенефициарах) (форма 9) – на ____ л..
9.
Документы,
подтверждающие
соответствие
установленным требованиям — на ____ л.
Участника
аукциона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
53
8.1.2. Инструкции по заполнению
8.1.2.1. Письмо оформляется на официальном бланке Участника. Участник
присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него
правилами документооборота.
8.1.2.2. Участник указывает свое полное фирменное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и место нахождения.
8.1.2.3. Если Участник указывает цену Аукционной заявки, то цена должна быть
записана цифрами и словами, в рублях. Цену цифрами следует указывать
в формате ХХХ ХХХ ХХХ руб. ХХ коп., а также дополнить
расшифровкой словами, например: «1 234 567 (Один миллион двести
тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 89 копеек».
8.1.2.4. Участник указывает срок действия Аукционной заявки в соответствии с
п.6.2.2.1 Закупочной документации.
8.1.2.5. Участник перечисляет и указывает объем каждого из прилагаемых к
письму о подаче оферты документов, определяющих суть
Коммерческого и Технического предложений Участника.
8.1.2.6. Письмо должно содержать только одну оферту. В случае нарушения
Участником указанного требования, Закупочная комиссия отказывает в
допуске такого Участника к участию в аукционе.
8.1.2.7. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено
печатью Участника.
54
8.2.
Коммерческое предложение (форма 2)
8.2.1. Форма коммерческого предложения
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №_________
Коммерческое предложение
Наименование и адрес Участника____________________
Таблица 1: Локальная смета
_______________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))
Локальная смета №______
на___________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость ___________________________________________тыс.руб.*
Средства на оплату труда ______________________________________тыс. руб.*
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __________20__г.*
Стоимость
единицы*
№
п.п
1
Шифр и
номер
позици
ии
нормат
ива
2
Наименование
работ и затрат,
единица
измерения
3
Колич
ество
4
всего
эксплу
атации
машин
оплата
труда
и в т.ч.
Оплат
а
труда
5
6
Общая стоимость*
Всег
о
оплат
ы
труда
эксплуат
ация
машин
и т.ч.
оплаты
труда
7
8
9
руб.
Затраты
труда
рабочих,
чел.-ч. Не
занятых
обслуживан
ием машин
*
на
еди
всего
ниц
у
10
11
55
Таблица 2. Прочие коммерческие условия
№
п/п
1.
Наименование
Значение
Гарантийный срок
Гарантийный срок на результат Работ
составляет ____ (Прописью) календарных
месяцев с момента подписания Сторонами
акта о приемке выполненных Работ
(Унифицированная форма № КС-2) и
Справки о стоимости выполненных работ
и затрат (Унифицированная форма № КС3).
ИТОГО: _________________________________________________________
(цена Договора, рублей, с НДС, указывается по усмотрению Участника)
___________________________________(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
56
8.2.2.
Инструкции по заполнению
8.2.2.1
Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты,
приложением к которому является данной коммерческое предложение.
8.2.2.2
Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и место нахождения.
8.2.2.3
В
Коммерческом
предложении
приводятся
соответственно
наименование статьи расходов, величина расходов по этой статье
указывается по желанию Участника. Могут быть приведены примечания
и комментарии
8.2.2.4
Коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным
лицом и скреплено печатью Участника.
57
8.3.
Техническое предложение (форма 3)
8.3.1. Форма технического предложения
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника:
_________________________________________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,
опираясь на Техническое задание (раздел 3 Закупочной документации) в
соответствии с требованиями раздела 4 Закупочной документации).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
58
8.3.2. Инструкции по заполнению
8.3.2.1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты.
8.3.2.2. Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и место нахождения.
8.3.2.3. В Техническом предложении описываются все позиции раздела 3 с
учетом предлагаемых условий Договора (раздел 4), состав работ,
выполняемых по Договору, Перечень оборудования для выполнения
Работ.
8.3.2.4.
Предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и
скреплено печатью Участника.
59
8.4.
Анкета Участника аукциона (форма 4)
8.4.1. Форма Анкеты Участника
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _____________
№
п/п
Наименование
1
Организационно-правовая форма и полное
фирменное наименование
2
Учредители (действующие участники)
перечислить наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех учредителей
(действующих участников), чья доля в уставном
капитале превышает 10 %
3
Информация о принадлежности Участника к
субъектам малого и среднего
предпринимательства
4
ОГРН
5
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице
6
ИНН
7
Свидетельство по постановке на учет в
налоговом органе
8
Банковские реквизиты
9
Устав
10
Изменения к Уставу
11
Место нахождения
12
Фактический адрес
13
Почтовый адрес (для переписки)
14
Телефоны Участника (в т.ч. код города)
Сведения об Участнике
(заполняется Участником)
Наименование
организации,
(Ф.И.О.)
учредителя
(действующего
участника),
размер доли его участия в
уставном капитале Участника
дата выдачи
номер
кем выдано
дата
номер
кем выдано
номер расчетного счета
наименование банка
адрес банка
прочие банковские реквизиты
дата и номер решения об
утверждении
дата и номер решения о
внесении изменений
дата и номер Свидетельства о
внесении записи в единый
государственный реестр
юридических лиц
60
№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике
(заполняется Участником)
15
Факс Участника (в т.ч. код города)
16
Адрес электронной почты Участника
17
Лицо, имеющее право действовать от имени
Участника без доверенности
18
Ответственное лицо Участника по вопросам,
связанным с проведением аукциона
Ф.И.О.
должность
телефон
Ф.И.О.
должность
телефон
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
61
8.4.2. Инструкции по заполнению
8.4.2.1. Таблица заполняется по всем позициям, пустые графы оставлять не
следует. В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости
вопроса к Участнику в соответствующих графах таблиц указываются
слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.
8.4.2.2. В строке 3 таблицы необходимо указать один из следующих вариантов:
«является субъектом малого предпринимательства», «является
субъектом среднего предпринимательства», «не является субъектом
малого и среднего предпринимательства».
8.4.2.3. К Анкете Участника рекомендуется приложить копии документов,
сведения о которых приводятся.
8.4.2.4. Анкета Участника должна быть подписана уполномоченным лицом и
скреплена печатью Участника.
62
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 5)
8.5.
8.5.1. Форма Справки о перечне и годовых
аналогичных договоров
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
объемах
выполнения
Справка о перечне и объемах выполнения
аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: __________________
№
п/п
Сроки выполнения
(дата начала
выполнения — дата
фактического или
планируемого
окончания
выполнения, для
незавершенных
договоров —
процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и
состав работ,
описание
основных
условий
договора)
Сумма
договор
а,
рублей
Сведения о
рекламация
х по
перечислен
ным
договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за полный год [указать год, например «2010»]
х
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств,
например «I-II кварталы 2013 года» и т.д.]
х
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
63
8.5.2. Инструкции по заполнению
8.5.2.1.
Участник указывает дату и номер письма о
приложением к которому является данная справка.
подаче
оферты,
8.5.2.2.
Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и место нахождения.
8.5.2.3.
В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы
выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам
и прочим требованиям разделов 3 и 4. К Справке прилагаются копии
договоров, актов о приемке выполненных работ.
8.5.2.4.
Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его
мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
8.5.2.5.
Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно
отмечая данный факт.
8.5.2.6.
Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
печатью Участника.
64
8.6.
Справка о кадровых ресурсах (форма 6)
8.6.1. Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: ______________________
Средняя численность работников Участника за предшествующий календарный
год: ________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п
Фамилия, имя,
отчество специалиста
Образование (какое учебное
заведение окончил, год
окончания, полученная
специальность)
Должность
Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный
юрист)
1.
2.
…
Специалисты
1.
2.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
…
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
65
8.6.2.
Инструкции по заполнению
8.6.2.1.
Участник указывает дату и номер письма о
приложением к которому является данная справка
8.6.2.2.
Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и место нахождения, среднюю
численность работников за предшествующий календарный год.
8.6.2.3.
В таблице-1 данной Справки перечисляются только те работники,
которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе
выполнения Договора.
8.6.2.4.
В таблице-2 данной Справки указывается, в общем, штатная
численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.
8.6.2.5.
По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по
образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться
указанием общего числа работников данной категории.
8.6.2.6.
Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
печатью Участника.
подаче
оферты,
66
Справка об участии Участника в арбитражных процессах за
последние 2 года (форма 7)
8.7.
8.7.1. Форма Справки об участии Участника в арбитражных процессах за
последние 2 года.
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии Участника в арбитражных процессах за последние
2 года
Наименование и адрес Участника: _________________________
№
п/п
№ дела
Истец
Ответчик
Предмет и сумма
иска
Решение суда
1
2
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
67
8.7.2.
Инструкции по заполнению
8.7.2.1.
Участник указывает дату и номер письма о
приложением к которому является данная справка.
8.7.2.2.
Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч.
организационно-правовую форму) и место нахождения.
8.7.2.3.
Участник указывает стороны арбитражного процесса, номер дела,
предмет и сумму иска, резолютивную часть решения суда либо сведения
о том, что решение суда по данному иску до настоящего времени не
принято.
8.7.2.4.
Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена
печатью Участника.
подаче
оферты,
68
8.8.
Информационное письмо о наличии у Участника связей, носящих
характер аффилированности с сотрудниками Организатора аукциона
(форма 8).
8.8.1. Форма информационного письма.
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашей Аукционной заявки просим учесть следующие
сведения о наличии у [указывается наименование Участника] связей, носящих
характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается кем
являются эти лица, пример: учредители, работники, и т.д.] Организатора
аукциона, а именно:
[указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается,
почему связи между данным лицом и Участником аукциона могут
быть расценены как аффилированность];
2.
[указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается,
почему связи между данным лицом и Участником могут быть
расценены как аффилированность];
3.
и т.д…
____________________________________
1.
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
69
8.9.
Справка о собственниках (бенефициарах) (форма 9).
8.9.1
Форма информационного письма.
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
ИНН
ОГРН
Наименова
ние
организаци
и
ООО
"Ромашка"
Код
ОКВЭД
Фамилия,
Имя,
Отчество
руководит
еля
серия и
номер
докуме
нта,
удостов
еряюще
го
личност
ь
руковод
ителя
45.xx.xx
Иванов
Иван
Степанов
ич
5003
143877
*
№ п/п
1.1
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)
Инфор
мация
серия и
о
номер
Руковод подтве
документ итель / рждаю
а,
участни щих
Наимено Адрес
удостове
к/
докум
ИНН ОГРН
вание/
регистр
ряющего акционе ентах
ФИО
ации
(наиме
личность
р/
(для
бенефи нован
ие,
физическ
циар
реквиз
ого лица)
иты и
т.д.)
учреди
тельн
Москва
ый
ЗАО
,
Участни
догово
"Свет 1" ул.Луб
к
р от
янка, 3
23.01.2
008
70
1.1.1
Петрова
Анна
Ивановн
а
Москва
,
44 55
ул.Щеп
666777
кина,
33
1.1.2
Сидоров
Пётр
Иванови
ч
Сарато
в, ул.
Ленина
, 45-34
1.1.3
ООО
"Черепа
шка"
Сарато
в, ул.
Ленина
, 45
1.1.3.1
Мухов
Амир
Мазиеви
ч
Сарато
в, ул.
Ленина
, 45
1.1.3.1
Мазаева
Инна
Львовна
Сарато
в, ул.
67 03
К.Марк 000444
са, 5-34
…
71
55 66
777888
66 78
455434
устав,
приказ
Руковод №45итель
л/с от
22.03.1
0
учреди
тельн
ый
Акционе
догово
р
р от
12.03.2
004
учреди
тельн
ый
Акционе
догово
р
р от
12.03.2
004
устав,
приказ
Руковод №77итель
л/с от
22.05.1
1
учреди
тельн
ый
Бенефиц
догово
иар
р от
12.03.2
004
1.2
ООО
"Свет 2"
Смолен
ск, ул.
Титова,
34
Участни
к
1.2.1
Смолен
Антонов
ск, ул.
66 55
Иван
Титова, 444333
Игоревич
34
Руковод
итель
1.2.2
Ивлев
Дмитрий
Степанов
ич
Смолен
ск, ул.
77 55
Чапаев 333444
а, 34-72
Участни
к
1.2.3
Степанов
Игорь
Дмитрие
вич
Смолен
ск, ул.
66 77
Гагари 223344
на, 2-64
Участни
к
…
72
учреди
тельн
ый
догово
р от
23.01.2
008
устав,
приказ
№56л/с от
22.05.0
9
учреди
тельн
ый
догово
р от
23.01.2
006
учреди
тельн
ый
догово
р от
23.01.2
006
1.3
Игуана
лтд
(Iguana
LTD)
США,
штат
Виржи
ния,
533
Ruan
Max
Amer
Кипр,
Лимасс
ол, 2475
Участни
к
776AE
6654
учреди
тельн
ый
догово
р от
23.01.2
008
Руковод
итель
…
1.4
Иванов
Иван
Иванови
ч
Тула,
ул.
11 22
Пионер
334455
ов, 5689
…
ООО
"Лютик"
Сидоров
Петр
Петрович
2.1
*
Примечан
ие:
1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)
73
Участни
к
учреди
тельн
ый
догово
р от
23.01.2
008
8.9.2. Инструкции по заполнению
8.9.2.1. Форма для предоставления информации о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – форма)
заполняется в соответствии с образцом, приведенным в приложении 1 к
настоящему письму.
8.9.2.2.В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными
компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в
соответствующих отраслях, требование о заполнении формы считается
выполненным при наличии информации об акционерах, владеющих более
5 (пяти) процентами акций. В отношении таких компаний в графе
«Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)», допускается указание данных об
акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций (либо прямая
ссылка на общедоступный источник, посредством которого в
установленном
законом
порядке
раскрыта
соответствующая
информация).
8.9.2.3. При выполнении требования по заполнению формы публичными
акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо
обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о
цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)», допускается указание о данных бенефициарах (в том числе
конечных) и акционерах, владеющих более 5 (пяти) процентами акций
(долей) (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством
которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций
(долей) менее 5 (пяти) процентов, допускается указание общей
информации о количестве таких акционеров.
8.9.2.4. Информация о бенефициарах, вносимая в форму, должна в обязательном
порядке включать данные, позволяющие их идентифицировать (ИНН,
паспортные данные и т.д.).
8.9.2.5 Заверенные печатью организации копии документов, сведения о которых
внесены в графу «Информация о подтверждающих документах
(наименование, реквизиты и т.д.)» должны быть направлены в ОАО «СО
ЕЭС». Подтверждающими документами являются: устав, учредительный
договор, решение о создании юридического лица, приказ о назначении
лица единоличным исполнительным органом, выписка из списка
участников общества с ограниченной ответственностью, выписка из
реестра акционеров, договор с управляющим (управляющей
организацией) и т.д.
74