Документация 8060-10-78 в3

Приложение № 1
к извещению о проведении
приглашения делать оферты
от «___» _______ 2013 г.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»
_______________ Г. А. Егорочкин
«____»
2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ
ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№8060/10-78
на право заключения договора на выполнение работ по устройству
фундамента, поставку и ввод в эксплуатацию блочно модульной
газовой котельной мощностью 15,6 МВт для ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ"
Нижний Новгород
2013
I. Общие положения
1. Основные термины, используемые в документации
Договор – договор на закупку продукции, товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Заказчик – ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», являющееся собственником средств или их
законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их
доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Приглашение делать оферты (далее ПДО) - процедура размещения заказа, при которой
для определения участника размещения заказа, предложившего лучшие условия заключения
договора, требуется привлечение экспертной комиссии, создание и порядок деятельности
которой регламентируется внутренним документом Заказчика.
Организатор закупок (отдел проведения торгов, ОПТ) – определяемое в соответствии с
приказом/распоряжением руководства Заказчика структурное подразделение осуществляющее
подготовку и проведение закупочных процедур.
Закупочная Комиссия (далее – «Комиссия») – коллегиальный орган Заказчика, состав
которого утверждается приказом руководства Заказчика. Закупочная комиссия может иметь
статус постоянной или создаваться в целях проведения отдельных процедур закупки или
отдельных видов процедур размещения заказа.
Заявка на участие в процедуре размещения заказа – комплект документов, содержащий
предложение участника процедуры размещения заказа, направленный в отдел организации
закупочной деятельности Заказчика, специализированной организации по форме и в порядке,
установленном документацией процедуры размещения заказа
Документация процедуры размещения заказа – комплект документов, содержащий
полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры
размещения заказа, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником
процедуры размещения заказа, правилах выбора поставщика, а так же об условиях заключаемого
по результатам процедуры размещения заказа договора на закупку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
Аналог – объект, адекватно отражающий какие-либо стороны другого объекта: понятия,
предмета, явления, и представляющий соответствие, сходство или подобие другому предмету
или явлению, дающее основание для аналогии.
Начальная (максимальная) цена договора на закупку товаров, выполнение работ,
оказание услуг – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в
документации о закупке.
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru.
Процедура размещения заказа (ПРЗ) (процедура закупки, закупочная процедура) –
процедура, в результате проведения которой Заказчик или Специализированная закупочная
организация производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными
документацией процедуры размещения заказа, с которым заключается договор на закупку
товаров, выполнение работ, оказание услуг. Процедуры размещения заказа могут быть
открытыми и закрытыми.
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор
Победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными документацией
ПДО, с которым заключается Договор.
Участник размещения заказа – поставщик, направивший заявку для участия в процедуре
размещения заказа.
Участник процедуры закупки – участник размещения заказа (юридическое или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель), в отношении которого
закупочной комиссией принято решение о соответствии представленной им заявки на участие в
процедуре размещения заказа требованиям документации процедуры размещения заказа.
Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые
Заказчиком на возмездной основе.
Положение о закупке (Положение) – Положение о закупке ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»,
утвержденное Советом директоров ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», в редакции, действующей на
момент размещения заказа.
Электронная площадка (электронная торговая площадка) – программно-аппаратный
комплекс, обеспечивающий проведение процедур размещения заказа в электронной форме –
электронная торговая площадка (ЭТП) – адрес в сети Интернет: http://lot-online.ru
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах.
2. Общие сведения о проведении ПДО в электронной форме
2.1. Под приглашением делать оферты (ПДО) понимается процедура размещения заказа, при
которой для определения участника размещения заказа, предложившего лучшие условия
заключения договора, требуется привлечение экспертной комиссии, создание и порядок
деятельности которой регламентируется внутренним документом Заказчика.
2.2. Признание участника ПДО победителем не является акцептом и не влечет возникновения у
Заказчика обязанности заключить договор с победителем ПДО.
2.3. При проведении ПДО обеспечение заявки может не устанавливаться.
2.4. Заказчик вправе остановить процедуру размещения заказа, в любой момент после
размещения извещения на Электронной площадке. С момента остановки процедуры ПДО прием
заявок считается оконченным.
2.5. Организатор размещения заказа - Открытое акционерное общество «Федеральный НаучноПроизводственный Центр «Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники»
- проводит ПДО в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации.
Настоящее ПДО проводится также в соответствии с Положением о закупке ОАО «ФНПЦ
«ННИИРТ».
2.6. Извещение о проведении ПДО размещено на Официальном сайте и на электронной торговой
площадке (ЭТП) – адрес в сети Интернет: http://lot-online.ru. Настоящее ПДО проводится в
соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП. Прием заявок вне ЭТП не
допускается.
2.7. ОПТ имеет возможность ознакомиться с поданными заявками на Электронной площадке в
любое время с момента начала приема заявок.
2.8. Срок и место проведения ПДО: начало: «00» час. «00» мин. (время московское) «12» октября
2013г на электронной торговой площадке (ЭТП) – адрес в сети Интернет: http://lot-online.ru,
окончание: «16» час. «00» мин. (время московское) «22» октября 2013 года.
2.9. Решение об отказе от проведения ПДО может быть принято Заказчиком в любой момент до
наступления даты завершения ПДО. Информация об отказе должна быть размещена
организатором ПДО на Официальном сайте не позднее 2 дней со дня принятия решения об
отказе.
2.10. Наименование, требования к предмету закупки, качеству и иные показатели, связанные с
определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
указаны в разделе «Техническое задание к предмету закупки», входящем в состав Документации
ПДО.
2.11. Для участия в процедуре ПДО участник ПДО должен быть зарегистрирован и/или
аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника ПДО определяются
оператором ЭТП. Участник ПДО несет все расходы, связанные с участием в ПДО, в том числе с
регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в
ПДО, иной документации, а организатор ПДО не имеет обязательств по этим расходам
независимо от итогов ПДО, а также оснований их завершения.
2.12. Общий срок проведения ПДО (с момента публикации извещения на электронной площадке,
до размещения на электронной площадке итогового протокола) не должен превышать 90 дней.
3. Порядок приема заявок на участие в ПДО
3.1. Заявки на участие в ПДО подаются на Электронную торговую площадку– адрес в сети
Интернет: http://lot-online.ru, на которой проводится процедура размещения заказа в форме
электронных документов.
3.2. Прием заявок на участие в ПДО начинается с момента публикации извещения о
проведении процедуры ПДО на Электронной торговой площадке и прекращается в день
окончания подачи заявок, указанный в извещении, либо в день остановки процедуры ПДО.
3.3. Участник размещения заказа вправе подавать неограниченное количество заявок в
течение срока приема заявок.
4. Рассмотрение заявок на участие в ПДО
4.1. Заказчик рассматривает поступившие предложения участников размещения заказа,
исходя из степени привлекательности предлагаемой цены и иных условий исполнения договора,
с учетом заключения экспертной комиссии. Рассмотрение предложений участников ПДО, с
учетом подготовки экспертного заключения, не позднее «28» октября 2013 г.
4.2. Заказчик вправе завершить процедуру размещения заказа без определения победителя,
вне зависимости от поступивших заявок.
4.3. По результатам рассмотрения предложений участников размещения заказа, ОПТ
оформляет протокол подведения итогов.
4.4. В случае определения победителя ПДО, организатор процедуры размещения заказа в
течение двух рабочих дней со дня размещения итогового протокола на Официальном сайте, или,
если ПДО проводилось в закрытой форме, в течение двух рабочих дней с момента оформления
итогового протокола, передает победителю ПДО проект договора, который составляется путем
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении
ПДО, и условий, предложенных победителем ПДО. Договор должен быть заключен в срок,
указываемый в извещении и документации о проведении ПДО, а если такой срок не указан, то не
позднее двадцати рабочих дней с момента публикации итогового протокола.
4.5. В случае отклонения Заказчиком всех предложений, Заказчик вправе осуществить
повторное размещение заказа путем ПДО. При этом Заказчик вправе изменить условия
исполнения договора.
5. Заявка на участие в процедуре закупки ПДО
5.1. Заявка должна содержать следующие сведения:
5.1.1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры
закупки;
5.1.2. Идентификационный номер налогоплательщика;
5.1.3. Техническое предложение (приложение №1,2 к заявке на участие в ПДО).
5.1.4. Согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в
извещении и документации о проведении ПДО;
5.1.5. Цена продукции, работы, услуги (цена договора) с указанием сведений о
включенных в нее расходах (все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги, сборы,
пошлины и расходы, связанные с выполнением договора, а именно: стоимость материалов,
стоимость оборудования, работ и компенсацию стоимости услуг Исполнителя);
5.1.6. К заявке на участие в ПДО должны быть приложены документы:
1) Заявка, оформленная в соответствии с требованиями извещения и документации
ПДО, с указанием общей цены сформированной из попозиционной структуры
предлагаемых работ и затрат на выполнение всех условий договора.
2) Устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме, копия, заверенная в
установленном законодательством порядке.
3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, копия, заверенная
в установленном законодательством порядке.
4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, копия, заверенная в
установленном законодательством порядке.
5) Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или нотариально
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за три месяца до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении ПДО.
6) Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия, копия,
заверенная в установленном законодательством порядке (Приказ и/или Протокол
собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом).
7) Доверенность (в случае, если заявка на участие в ПДО подписана лицом,
действующим по доверенности) – оригинал.
8) Документ, подтверждающий допуск участника размещения заказа к работам,
выданный участнику размещения заказа саморегулируемой организацией, с указанием
следующих видов работ, которые являются предметом настоящей закупки и оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и перечислены в Перечне
видов работ, утвержденном приказам министерства регионального развития РФ от
30.12.2009г. № 624.
9) Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну (необходима для выполнения работ по устройству свайного
фундамента);
10) Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на применение предлагаемого к поставке оборудования.
11) Подтверждение наличия договорных отношений участника закупки, с
производителем предлагаемого к поставке оборудования, условия и сроки
предоставления гарантийных обязательств производителя блочно модульной котельной..
12) Лицензии или свидетельства о допуске на выполнение работ и оказание услуг,
подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, и являющихся предметом настоящей закупки, копия, заверенная
в установленном законодательством порядке.
13) Техническое предложение (приложение №1,2 к заявке на участие в ПДО). В составе
технического предложения должны быть так же представлены: схема планировки и
размещения тепломеханического оборудования, спецификации на оборудование
котельной, чертежи и эскизы блочно модульной газовой котельной.
14) График выполнения работ, указанных в перечне Технического задания документации
о проведении ПДО.
15) Копии документов, подтверждающих выполнение собственными силами участника
размещения заказа договоров на выполнение работ, которые являются предметом
настоящей закупки.
16) Документ, подтверждающий, что участник размещения заказа не находиться в
процессе ликвидации (для юридического лица) или может быть признан по решению
арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
17) Документ, подтверждающий, что участник размещения заказа не является
организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой
приостановлена.
18) Документ, подтверждающий, что участник размещения заказа не является
организацией, у которой имеются неисполненные решения суда по искам, связанным с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, а так же не являться организацией,
имущество которой находится под арестом (наложенным по решению суда).
19) Документ, подтверждающий, отсутствие сведений об участнике размещения заказа в
федеральных реестрах недобросовестных поставщиков.
20) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо справку о том, что
сделка не является крупной.
21) Документ, подтверждающий, отсутствие задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный год.
22) Копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки.
23) Анкета участника размещения заказа, подготовленная по форме и в соответствии с
Приложением №3 к извещению.
Заявка, а так же все скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий
документов (предпочтительный формат *.pdf, один файл – один документ, с разрешением не
ниже 150 dpi, без поворотов вертикальности страницы, страницы документа в файле должны
идти по порядку), прикладываемых Участником ПДО, оформляются в виде электронных
документов в соответствии с Положением о закупке, Извещением о размещении заказа,
Документацией о размещении заказа, Регламентами, руководствами и иными документами,
регулирующими работу на ЭТП, и должны быть подписаны ЭЦП уполномоченного лица
Участника.
5.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в ПДО
5.3.1. Заявка на участие в ПДО, подготовленная участником процедуры закупки, а также
вся корреспонденция, которой обмениваются участник процедуры закупки и Организатор
размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.
5.3.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником процедуры
закупки в составе заявки на участие в ПДО, могут быть подготовлены на другом языке, кроме
русского, при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык.
5.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником процедуры закупки, такой участник считается не предоставившим
сведения в соответствии с требованиями, установленными извещением и документацией данной
процедуры закупки.
5.5. Размер обеспечения заявки на участие в ПДО составляет 2 (два) процента от
начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение перечисляется в соответствии с
Регламентом оператору ЭТП (адрес в сети Интернет: http://lot-online.ru). В случае уклонения от
заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не
возвращаются.
Образцы форм и документов для заполнения
участниками размещения заказа
Форма заявки на участие в ПДО
На фирменном бланке
Исх. №, дата
Наименование Заказчика,
Организатора закупки
Заявка на участие в ПДО
на ___________________________________________________________
(Необходимо указать предмет закупки)
Уважаемые господа!
Изучив условия и требования извещения о проведении ПДО, мы, ________ (полное
наименование и сокращенное наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического
лица) участника, место нахождения (для юридического лица) / место регистрации (место
жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том
числе ИНН, контактная информация – телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в
лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________,
выражаем согласие исполнить условия поставки, указанные в Документации о проведении ПДО
№ __ от «__» ________ 20__г., в том числе:
1. Наименование, объем выполнения работ _______________________________________
2. Сроки выполнения работ: __________________________
3. Порядок оплаты выполнения работ: __________________
4. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе
____________ (с указанием расходов, связанных с выполнением договора).
Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
участника) подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к
участникам ПДО:
1. ____________
2. ____________
n. ____________,
Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям ПДО, который
предложил выполнить работы на установленных в ПДО условиях, по самой низкой цене
договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях ПДО, по цене
договора, предложенной в нашей заявке.
Приложение (*) к заявке на участие в ПДО:
1.
___________ (наименование документа) на ___ л.
___________ (наименование документа) на ___ л.
()
______________
________________
(должность)
(подпись)
__________________
(ФИО)
М.П.
* - правоустанавливающие, учредительные документы (копии), указанные в извещении о
проведении ПДО
Приложение 1 к заявке на участие
в ПДО от «__»_______ 2013г.
Форма технического предложения участника размещения заказа ПДО
ПДО в электронной форме на право заключения договора на ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Участник размещения заказа: ___________:
№ п/п
Предложение (о качестве
выполняемых работ,
оказываемых услуг)
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Цена
договора,
руб. (с
НДС)
Примечание
1
2
Итого:
Перечень выполняемых видов работ:
№ п/п
Наименование
(выполняемых работ, оказываемых услуг)
Примечание
1.
2.
n.
Цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора и на условиях,
указанных в извещении) [единицы товара, единичных расценок или тарифов работ] составляет:
_________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС _________ (__________) руб. ___ коп.,
включая (перечисляются расходы, связанные с выполнением работ, включаемые в цену работ.
В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего
ПДО в электронной форме, в соответствии с извещением, документацией и дополнительные
сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по
перебазировке механизмов, оборудование и материалы по данной процедуре размещения заказа.
______________
(должность)
________________
(подпись)
__________________
(ФИО)
Приложение: _________________________________________________
Документы, чертежи, схемы, расчёты и т. п.
Приложение 2 к заявке на участие
в ПДО от «__»_______ 2013г.
Форма локального сметного расчета участника размещения заказа ПДО
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
На ____________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
0,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда
0,000 тыс. руб.
Сметная трудоемкость
0,000 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
Стоимость единицы, руб.
№
пп
1
Шифр и
номер
позиции
норматива
Наименование работ и
затрат, единица измерения
2
Количество
3
Раздел 1. Новый Раздел
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итоги по смете:
Итого
Справочно, в текущих ценах:
НДС 18%
ВСЕГО по смете
4
всего
эксплуатации
машин
оплаты
труда
в т.ч. оплаты
труда
5
6
материалы
7
Общая стоимость, руб.
оборудования
8
Всего
9
оплаты
труда
10
эксплуатации
машин
в т.ч. оплаты
труда
11
материалы
12
Затраты труда
рабочих, чел.-ч,
не занятых
обслуживанием
машин
на
единицу
всего
13
14
Общая
масса
оборудования,
т
15
Приложение № 1
к Документации
№8060/10-78 от 10.10.13
Техническое задание к предмету закупки Выполнение работ по устройству фундамента, поставка и ввод в эксплуатацию блочно модульной
газовой котельной мощностью 15,6 МВт для ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ"
№
п/п
Перечень основных
требований
1.1
Наименование объекта
1.2
Сведения об участке объекта
строительства
1.3
Назначение объекта
1.4
Вид строительства
1.5
Сроки начала и окончания
работ
Заказчик
Исполнитель
Основные требования
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
Содержание требований
Общие данные
Блочно модульная газовая котельная Рационал Pro 150 или
эквивалент для ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ", мощностью 15,6 МВт».
Площадка ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ" размещается в нагорной
части города Нижний Новгород, в Приокском районе на улице
Шапошникова, д.5.
Обеспечение промышленной площадки ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ"»
собственной тепловой энергией.
Новое строительство
Начало – с момента подписания договора.
Окончание – через 7 месяцев с момента подписания договора.
ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ"
1. Общая тепловая нагрузка на котельную:
Q=15 600 кВт.
2. Номинальная мощность котельной 15 600 кВт
3. Температурный график котельной 95-105/70 0С.
4. Рабочее давление теплоносителя – до 6 бар.
5. Топливно-природный газ. Номинальный расход газа
1920 м3 /ч.
6. Давление подключения газа на вводе в котельную 300 мбар.
7. Производительность ГВС 30% от номинальной мощности
котельной. Расчетная температура горячего водоснабжения
55 0С.
Технические характеристики
Блочная котельная в модульном исполнении, 3 котла мощностью
по 5200 кВт, со 100% монтажом оборудования в заводских
условиях и готовностью к пуску и эксплуатации после
подключения наружных сетей.
Требования к качеству работ
Исполнитель проводит работы в соответствии с утвержденным
техническим заданием:
 сертификат соответствия Госстандарта РФ;
 разрешение на применение Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
 сертификат качества менеджмента предприятия
изготовителя ГОСТ- P ISO 9001 (сертификат соответствия
мировому уровню менеджмента и качества на
предприятии-изготовителе).
2.Основные требования к оборудованию
Основное оборудование
блочно модульной
котельной
1. Котел стальной водогрейный (5200 кВт) S 825 или
эквивалент – КПД не менее 92%; Вес рабочий не более 12,6
тонн; Длина камеры сгорания не более 4110 мм.
2. Горелка газовая WEISHAUPT G70 (исп. ZM-LN) или
эквивалент. Наличие в комплекте цифрового блока регулирования
и контроля. Применение в горелке технологии (Low NOx )
2.2
Технологические решения
2.3
Конструктивные решения
и оборудование
понижения выбросов диоксида азота.
3. Сетевой циркуляционный насос с сухим ротором.
4. Котловой циркуляционный насос с сухим ротором.
5. Установка водоснабжения нормальновсасывающая JP5 Booster
или эквивалент.
6.
Установка умягчения воды непрерывного действия Genomat duo WE65 или эквивалент. Фильтрация с использованием
натрий-катионитовой соли.
7. Теплообменник ГВС, пластинчатый.
8. Дымовая труба, изготовленная из высоколегированной стали с
высоким содержанием молибдена, устойчивой к кислотам, сталь
марки AISI316Ti.
9. Общекотельная автоматика.
1. Базовое исполнение для работы без постоянного присутствия
персонала. Котельная
поставляется блоками (модулями),
представляет собой строительную конструкцию, состоящую из
металлического каркаса, обшитого трехслойными "сэндвич"панелями, с несгораемым утеплителем. Помещение должно
относится к категории Г II, степени огнестойкости с классом
конструктивной пожарной опасности СО. Габаритные размеры
котельной не более 10200/12600/3300 (длина/ширина/высота).
Транспортный (сухой) вес котельной не более 75 тонн. Вес
котельной, заполненной водой не более 98 тонн. В котельной
предусмотреть выход непосредственно наружу через дверной
проем, дверь открывается наружу. Легко сбрасываемыми
конструкциями служит оконное остекление.
2. Дымовая труба и система газоходов котельной.
Котельная поставляется с системой газоходов и дымовыми
трубами для каждого котла, размещенными в опорно-несущей
металлической конструкции.
Газоходы дымовые трубы представляют собой трехслойные
утепленные дымоходы из высококачественной нержавеющей
стали. Дымовые трубы оснащены люком для чистки и ревизии.
Газоходы внутри котельной оборудованы устройствами отвода
конденсата. Внутренний диаметр газоходов и дымовых труб 650
мм. Высота дымовых труб не более 24 м, представить расчёты в
соответствии с требованиями СНиП II-35-76. Вес конструкции
дымовых труб не более 5000 кг.
Конструктивные решения принимать в соответствии с
требованиями СНиП, СП, ГОСТ, ФЗ.
Поставка комплектно–блочной котельной повышенной
заводской готовности, мощностью 15,6 МВт, без постоянного
присутствия персонала, полностью автоматизированная (с
выводом всех параметров в помещение диспетчера службы
«Главного энергетика предприятия»), с возможностью ручного
управления.
Вид основного топлива – природный газ.
Категория потребителя тепла по надежности теплоснабжения –
2 категория.
Режим работы котельной - круглосуточный, круглогодично, в
соответствии с нагрузками по теплу и горячему
водоснабжению.
Основное оборудование котельной (котлы водогрейные,
газовые горелки и т.д.) принять производства Германии,
Италии или России, на основании технико–экономического
обоснования.
Закрытый котловой контур котельной на базе пластинчатых
теплообменников.
Блок ГВС с применением пластинчатых теплообменников.
Регулирование
параметров
теплоснабжения
должно
осуществляться
автоматически
по
погодозависимому
программируемому графику.
Предусмотреть системы контроля загазованности по СО и СН4.
Всё принимаемое оборудование должно иметь сертификат
соответствия РФ, пожарный и санитарно–гигиенический
сертификаты РФ и другие сертификаты РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также иными
нормативно-правовыми актами, действующими на территории
Нижегородской области.
2.4
Требования по утилизации
строительных отходов
2.5
Требования по очистке воды
В соответствии с Федеральным законом «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.4.54496 «Требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников» и требованиями
завода–изготовителя газовой котельной.
2.6
Требования к выполнению
работ
В процессе производства монтажных работ необходимо соблюдать
требования к безопасности труда, установленные Федеральным
законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
3.Дополнительные требования
3.1
Требования к выполнению
работ по устройству
фундамента (технические
параметры фундамента
определяются на основании
расчета, приведены
ориентировочные параметры
фундамента)
1. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной
документацией.
2. Строительно–монтажные работы по строительству свайных
фундаментов котельной выполнятся в соответствии с рабочей
документацией и настоящим техническим заданием и
включают в себя:
 Выполнение буронабивных свай диаметром Ø426 мм и
длинами 5,5 м (фундамент котельной) и 7,5 м (фундамент
дымовой трубы).
 По свайному основанию устраиваются монолитные
ростверки:
Ленточный (под котельную) – размерами 830×600(h)
длиной 72,0 п.м.
Столбчатый (под дымовую трубу) – размерами
2800×2800×1200(h).
 Обмазочная гидроизоляция.
Обратная засыпка среднезернистым песком с тщательным
уплотнением сразу после устройства фундаментов.
3.2
Энергоэффективность
Мероприятия и технические решения проектируются в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
3.3
Техническое задание на поставку оборудования комплектно–блочной котельной
Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требованиям
к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
товара потребностям заказчика.
1. Исполнитель обязан обеспечить доставку оборудования
пусконаладочных работ и обучение специалистов Заказчика;
Заказчику,
проведение
2. Срок гарантии должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки
оборудования. Если производитель предоставляет гарантийный срок на оборудование более 12
месяцев, Исполнитель обязан предоставить гарантийное обслуживание на срок, равный сроку
производителя;
3. Исполнителем должна быть представлена информация об энергопотреблении, потреблении
сжатого воздуха, воды и т.д.;
4. Оборудование не должно быть опытным или единичного производства, должно быть серийно
выпускаемой моделью;
5. Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в
случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, иметь
сертификат соответствия;
6. Исполнитель до момента поставки должен представить Заказчику на русском языке
информацию о требованиях: к месту установки, электрической сети, воздушной сети,
водоснабжению и т.д., необходимых для монтажа и эксплуатации оборудования;
7. Исполнителем должны быть представлены данные о сроках восстановления оборудования,
вышедшего из строя в период гарантийного срока;
8. Исполнителем должна быть представлена информация о порядке и условиях послегарантийного
обслуживания;
9. Исполнителем должна быть представлена информация о наличии документации, необходимой
для эксплуатации, обслуживания. Документация должна быть на русском языке;
10. Исполнитель должен провести пуско-наладочные работы в заводских условиях и ввод
котельной в эксплуатацию на территории Заказчика;
11. Исполнитель должен обучить специалистов Заказчика работе на поставленном оборудовании и
его обслуживанию. Материалы заявки должны содержать информацию о возможных вариантах
обучения;
12. Исполнителем должна быть представлена информация о доступности в России используемых
расходных материалах (или их аналогах);
13. Исполнителем должна быть представлена информация о наличии ЗИПа, на поставляемое
оборудование;
14. Оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том
числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств),
выпуска не ранее 2012 года.
15. Исполнитель несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий, и
разрешений при осуществлении поставки товара.
1. Порядок формирования цены договора:
В общую сумму договора должны входить: НДС, стоимость работ, оборудования и работ по его
монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию, таможенные расходы, налоги, сборы и иные
обязательные платежи, гарантийное обслуживание.
2. Место нахождения объекта:
Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д. 5,
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ».
3. Срок выполнения работ: 7 месяцев с момента подписания договора.
4. Начальная максимальная цена: 51 305 000 (Пятьдесят один миллион триста пять тысяч)
Российских рублей.
Начальная максимальная цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ
налоги, сборы, пошлины и расходы, связанные с выполнением договора.
5.Условия оплаты:
Аванс выплачивается Исполнителю в размере и на условиях, установленных в проекте договора.
Расчет за выполненные работы выплачивается на основании выставленного счёта в течение 1 (Одного)
месяца, с даты подписания акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и справки о стоимости
выполненных работ и затрат (Форма КС–3).
6. Источник финансирования заказа: Собственные средства.
Приложение № 2
к Документации
№8060/10-78 от ____________
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______
На выполнение работ по устройству фундамента, поставке и вводу в эксплуатацию
блочно модульной газовой котельной для ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ".
г. Н. Новгород
«__» _________ 2013г.
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора Егорочкина Г.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
____________________________________ __________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Договор»
«Стороны»
«Объект»
«Сметная
документация»
«Исполнительная
документация»
«Проектная
документация»
«Эксплутационная
документация»
«Работы»
«Оборудование»
«Материалы»
Настоящий документ, подписанный Заказчиком и Исполнителем со всеми
приложениями, а также всеми дополнениями и изменениями, которые
подписаны Сторонами в период его действия.
Исполнитель и Заказчик.
Блочно модульная газовая котельная, мощностью 15, 6 МВт для ОАО
"ФНПЦ "ННИИРТ"
Локальные сметные расчеты
Полный комплекс технической документации, приведенной в соответствие с
фактически выполненными Работами на Объекте и журнал производства
работ, исполнительные схемы и чертежи, акты на скрытые работы, акты
приемки выполненных работ в соответствии со СНиП, действующими на
территории Российской Федерации.
Рабочий проект с рабочими чертежами и иная техническая документация,
определяющая объем и содержание Работ, выполненная в соответствии с
требованиями ГОСТ, СНиП.
Часть Исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику,
для обеспечения нормальной эксплуатации и техобслуживания оборудования
и систем, включенных в Объект в рамках выполнения Работ.
Разработка и надлежащее согласование Проектной документации,
строительно-монтажные, ремонтно-строительные работы, работы по
модернизации инженерных сетей, пуско-наладочные работы, выполняемые
Исполнителем, либо привлеченными им лицами на Объекте, в соответствии с
Техническим заданием и условиями настоящего Договора.
Оборудование блочно модульная газовая котельная, мощностью 15, 6 МВт,
которое обеспечивает её функционирование в соответствии с заявленными
техническими характеристиками.
Расходные, строительные, отделочные и пр. материалы, необходимые для
выполнения Работ на Объекте.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется произвести поставку оборудования и
выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации
№ 8060/10-78) и проектно-сметной документацией, а именно: выполнение работ по устройству
фундамента, поставке оборудования, монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию блочно
модульной газовой котельной для ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ", а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
1.2. Указанные работы Исполнитель выполняет из своих материалов, на своём
оборудовании и своими инструментами. Срок выполнения всех обязательств по настоящему
договору не позднее 30.05.2014 года.
1.3. Работы, выполняемые по настоящему Договору должны соответствовать требованиям
СНиП и действующим нормативным актам Российской Федерации.
2. Сроки выполнения работ
4.1. Работы по настоящему договору должны начаться с момента подписания сторонами
настоящего договора.
4.2. Выполнение Работ должно быть полностью завершено Исполнителем в срок до 30 мая
2014 года, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему
договору).
4.3. После завершения всех Работ по настоящему Договору стороны подписывают
итоговый акт сдачи – приемки выполненных Работ.
3. Обязанности сторон
3.1. Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего договора
обязуются сообщить друг другу в письменной форме в виде доверенности либо приказа на
официальном бланке о лицах, представляющих интересы Заказчика и Исполнителя при
исполнении настоящего договора, с указанием их полномочий и подтверждением
ознакомления со своими полномочиями.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к договору), Проектно-сметной документацией, с соблюдением требований
государственных стандартов (ГОСТов), государственных санитарно-эпидемиологических
правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиНов), правил и норм пожарной безопасности
(ППБ, НПБ), строительных норм и правил (СНиП), технических условий (ТУ), ППБ, методик,
норм и технологий, применяемых на аналогичных объектах.
Работы, выполняемые по настоящему Договору, должны соответствовать действующему
законодательству РФ.
3.2.2. При проведении Работ использовать материалы, изделия, конструкции, технику,
оборудование, соответствующие Проектно-сметной документации, государственным
стандартам, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, паспорта и
другие документы, устанавливающие их качество. Обязанность по обеспечению
необходимыми для проведения Работ материалами, изделиями, конструкциями,
оборудованием лежит на Исполнителе.
3.2.3. В работе с информацией, представляемой Заказчиком, в связи с проведением работ, о
деятельности Заказчика, составляющей государственную тайну, строго руководствоваться
законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок обращения такой
информации.
Исполнитель обеспечивает надлежащий режим секретности при выполнении работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485-1 «О
государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне,
Исполнитель принимает на себя перед государством обязательства по неразглашению
доверенных сведений, составляющих государственную тайну.
3.2.4. Представить Заказчику копии сертификатов, технических паспортов и других
документов, устанавливающих качество применяемых материалов, изделий, конструкций,
технологического оборудования, в срок не позднее чем за 10 (десять) календарных дня до
начала проведения Работ с использованием указанных материалов, изделий, конструкций,
технологического оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и
оборудования должны иметь разрешения на осуществление деятельности по производству
строительных конструкций и материалов в соответствии с действующим законодательством.
3.2.5. Осуществлять контроль за сохранностью материалов, изделий, конструкций, техники,
оборудования, результатов выполненных работ.
3.2.6. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение правил техники безопасности,
пожарной безопасности и осуществление охраны объекта строительства на период
производства работ.
Обеспечить работников подрядной организации спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты в соответствии с нормативными требованиями.
3.2.7. Вести журнал производства работ с момента начала Работ и до их завершения, в
котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и
Исполнителя.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Исполнителя, то он
излагает свое мнение в журнале производства Работ.
3.2.8. Принять в 3-дневный срок меры к устранению недостатков, обоснованно указанных
Заказчиком в журнале производства Работ.
3.2.9. Устранить за свой счет (сверх цены договора) недостатки и дефекты выполненных
Работ, выявленные в процессе приемки результатов Работ либо в течение гарантийного срока,
и осуществить замену материалов, изделий, конструкций, не соответствующих предъявляемым
требованиям по качеству, в устанавливаемый Заказчиком срок.
Устранение недостатков и дефектов выполненных Работ осуществляется Исполнителем за
свой счет. Наличие недостатков и дефектов и сроки их устранения фиксируются Заказчиков в
двухстороннем акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Исполнитель гарантирует устранить дефекты и недоделки, если таковые выявляются в
ходе завершения Работ в течение одного месяца.
3.2.10. Осуществлять уборку в местах проведения Работ, складировать строительный мусор
в отведенных Заказчиком для этих целей местах и регулярно осуществлять его вывоз.
3.2.11. Передать Заказчику за 5 дней до даты подписания сторонами итогового акта сдачиприемки выполненных Работ исполнительную документацию по настоящему договору,
включая журнал производства работ.
3.2.12. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала
сдачи-приемки Работ по мере их готовности.
Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был
информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель
обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем
восстановить ее в установленный Заказчиком срок.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Консультироваться у Заказчика по вопросам, связанным с исполнением принятых на
себя обязательств по настоящему договору.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Осуществить финансирование действий Исполнителя, связанных с исполнением в
соответствии с настоящим Договором принятых на себя обязательств, в сроки и в объемах,
установленных в разделе 4 настоящего договора.
3.4.2. Предоставить Исполнителю для выполнения работ на режимном объекте,
расположенном по адресу: 603950, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул.
Шапошникова, д.5, сведения о выборе, отводе земельного участка для строительства (или
эксплуатации) режимного объекта; сведения, необходимые для проведения строительномонтажных работ по созданию режимного объекта: блочно модульная газовая котельная.
3.4.3. Обеспечить Исполнителю доступ на место проведения Работ в течение всего срока
проведения Работ на объекте.
3.4.4. Произвести отвод мест для складирования строительного мусора.
3.4.5. Без промедления принять все представленные Исполнителем документы об
исполнении в соответствии с настоящим договором принятых на себя обязательств.
3.4.6. Осуществить приемку выполняемых работ на соответствие их количества,
комплектности, объема и качества в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и требованиями настоящего Договора.
3.5. Заказчик вправе:
3.5.1. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Исполнителю
письменное предписание об устранении нарушений:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов,
конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проектной
документации и условиям настоящего договора;
б) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих
требованиям проектной документации и условиям договора на новые материалы, конструкции,
изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям договора.
В случае невыполнения Исполнителем этих указаний Заказчик вправе привлечь в
установленном действующим законодательством порядке других лиц для выполнения
указанных выше требований и оплатить работу. При этом Заказчик взыскивает понесенные
расходы с Исполнителя.
3.5.2. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о
приостановлении Исполнителем работ до установленного им срока в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности возводимого объекта, либо
при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности и других
норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его
объектов в соответствии с нормативно-техническими документами;
б) дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и
эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов,
конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет
Исполнитель, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить
основанием для продления срока завершения Работ по настоящему договору.
3.5.3. Заказчик вправе самостоятельно осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых Работ, производить контрольные обмеры объемов результата работ, с
уменьшением стоимости выполненных Работ на величину выявленного завышения результата.
3.5.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе
изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ, при
изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор.
При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с
Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему
таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении
соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении
таких работ Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.
Такое изменение оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента
подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.5.5. Совершать иные действия в рамках настоящего Договора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
4. Цена и порядок расчетов.
4.1 Цена по договору составляет ______________(___________________) рублей __ копеек,
в том числе НДС (18%) – ______________ (____________________________________________)
рублей ___ копеек, в соответствии со сметой (Приложение № 3 к настоящему договору). В
цену договора входит стоимость работ, оборудования, работ по его монтажу, пуско-наладке,
вводу в эксплуатацию, таможенные расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи,
гарантийное обслуживание.
Стоимость поставляемой продукции и оказываемых услуг является окончательной и
изменению не подлежит.
4.2 Заказчик производит выплату Исполнителю аванса на основании счёта в сумме 4 533
184 (Четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек,
в том числе НДС (18%), в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты заключения договора.
Исполнитель обязан в течение пяти календарных дней после получения от Заказчику
аванса выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму (п.3 ст.168 НК РФ), оформленная в
соответствии с п. 5.1 ст.169 Налогового кодекса РФ.
4.3 Окончательный расчет (за минусом ранее оплаченных Исполнителю денежных
средств) производится в сумме _____________ (____________________) рублей ___ копеек, в
том числе НДС (18%) – ______________ (____________________________) рублей ___ копеек,
в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания итогового акт сдачи – приемки выполненных
работ.
5. Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию.
5.1 Исполнитель выполняет работы по монтажу оборудования и осуществляет ввод
оборудования в эксплуатацию в течение 40 (Сорока) рабочих дней с даты поставки
оборудования. При этом Заказчик обеспечивает подключение к котельной наружных сетей и
подачи энергоносителей (вода, электричество, газ).
5.2 Работы по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию выполняются в соответствии
с ГОСТ 50414-92.
5.3 Исполнитель осуществляет монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию собственными
силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую
квалификацию.
Исполнитель обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной
безопасности при выполнении работ.
5.4 После выполнения работ по монтажу оборудования Исполнитель проводит
инструментальный контроль уровня экранирования методом проникающего поля, пусконаладочные работы смонтированного оборудования и иные мероприятия для ввода
оборудования в эксплуатацию.
5.5 Приемка выполненной Исполнителем работы производится в течении 5 (Пяти) дней с
даты получения уведомления Исполнителя о завершении работ.
5.7 После осмотра результата выполненной Исполнителем работы и при наличии
положительных результатов пуско-наладки оборудования Стороны подписывают акт ввода
оборудования в эксплуатацию (Приложение № 3 к договору).
5.8 В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего
Договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя
безвозмездного устранения недостатков в течении 10 (Десяти) рабочих дней.
6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует, что выполненные работы отвечают проектно-сметной
документации, нормативно-технической документации, условиям настоящего Договора,
нормам, стандартам, действующим на территории РФ.
6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Исполнителем по настоящему Договору.
6.3. Срок гарантии на выполненные работы составляет 5 лет с даты завершения всего
комплекса Работ по настоящему договору (дата подписания сторонами итогового акта сдачиприемки выполненных работ по договору). Срок гарантии на применяемые при выполнении
работ оборудование и материалы соответствует сроку гарантии, установленному заводом–
изготовителем.
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта
обнаружатся дефекты, то
Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в
установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего
представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если
гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь
для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием расходов с
Исполнителя в установленном действующим законодательством порядке.
6.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов,
Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым,
при установлении вины Исполнителя, предъявляются ему в полном объёме.
6.6. В случае невозможности устранения обнаруженных дефектов, или замены дефектного
узла на новый, Исполнитель обязуется возместить его стоимость.
6.7. Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменой дефектных узлов,
несёт Исполнитель.
7. Ответственность сторон.
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2 За просрочку поставки продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде
пени в размере 0,3 процента от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день
просрочки, но не более 5 % от стоимости договора.
Исполнитель сверх неустойки в полном объеме возмещает убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего договора.
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств не
освобождают Исполнителя от исполнения обязательств в натуре.
7.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если невыполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются внешние чрезвычайные события,
политические и экономические изменения, непосредственно влияющие на исполнение договорных
обязательств, которые наступили независимо от воли Сторон: пожары, землетрясения, наводнения,
эпидемии, эпизоотии, аварии, взрывы, несчастные случаи, забастовки, массовые беспорядки,
действия враждебных сил, война.
7.4 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору
вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) календарных дней, с
момента наступления таких обстоятельств, известить другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форсмажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
7.5 Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств
непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 30 дней, то
Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора, либо по
соглашению расторгнут его без взаимного возмещения убытков, возникших вследствие
непреодолимой силы.
7.6 Факт наступления форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующими
документами уполномоченных органов.
7.7 Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Исполнитель приступает к выполнению Работы по настоящему договору только после
получения надлежаще оформленного договора и получения исходных данных (с последней даты
реализации названных условий).
Если оформление договора, предоставление исходных данных в соответствии с п.1.3
настоящего договора, Исполнитель вправе перенести сроки выполнения Работы на время
задержки, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика
8.2. При наличии мотивированных претензий к качеству исполнения Работы,
подтвержденных двухсторонним актом, Исполнитель обязан устранить недостатки по претензиям
Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Работа по устранению указанных недостатков
Заказчиком не оплачивается.
8.3. Договорная цена предусматривает передачу Заказчику исполнительной документации
в бумажном виде (паспорта, сертификаты, разрешения, акты, проектная документация).
8.4. Исполнитель имеет право только с согласия Заказчика привлечь для выполнения
отдельных видов Работы другие организации, имеющие соответствующие свидетельства СРО о
допуске к соответствующим видам Работы, на правах субподряда.
8.5. Исполнитель несет ответственность, в соответствии с условиями настоящего
договора, за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по
договору.
8.6. Не предусмотренные настоящим договором взаимоотношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, решаются путем
переговоров. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на
претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.
В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, они передаются
на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
10. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора
10.1. Приложение № 1 – Техническое задание;
10.2. Приложение № 2 - Календарный план работ;
10.3. Приложение № 3 - Смета на строительно-монтажные работы.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
___________
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»
___________
603950,
г.
Н.
Шапошникова, д.5
ИНН ___/ КПП ______
ИНН 5261064047 КПП 525350001
Р/с № ________ в ______
Р/с № 40702810742020003326
_____ в г. ___________
в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ г.
Н.Новгород
К/с ________ БИК__________
К/с 30101810900000000603 БИК
042202603
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_________
_______________
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
____________________ _______
.
«____» ___________ 2013 г.
М.П.
Новгород,
ул.
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»
______________________Г.А. Егорочкин
«____» ___________ 2013 г.
М.П.
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: ________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта проекта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/п
Договора (раздел )
формулировки
Участника
обоснование
1.
2.
3.
…
«Желательные» условия Договора
№
№ пункта проекта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/п
Договора (раздел )
формулировки
Участника
обоснование
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №3
к Документации
№8060/10-78 от ___________
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное и сокращенное наименования
организации и ее организационно-правовая
форма
1.1 Предыдущие полные и сокращенные
наименования организации с указанием даты
переименования и подтверждением
правопреемственности
1.2 Организационно- правовая форма
1.3 Сведения об учредителях и доле их участия
(для акционерных обществ с большим
количеством участников – выписка из реестра
акционеров отдельным документом)
1.4 Размер уставного капитала.
2. Организация прошла государственную
регистрацию
3. Организация зарегистрирована в Федеральной
налоговой службе
3.1 Реквизиты организации как
налогоплательщика
4. Реквизиты организации – участника
размещения заказа
4.1 Адрес местонахождения
4.2 Почтовый адрес
4.3 Телефоны, электронный адрес
4.4 Наименование и местоположение
обслуживающего банка
4.5 Расчетный счет
4.6 Корреспондентский счет
4.7 Код БИК
5. Сведения о руководстве организации
5.1 Руководитель (наименование, должность)
5.2 Должностные лица, имеющие право подписи
(наименование должности)
6. Обладание лицензиями, необходимыми для
выполнения обязательств по предмету договора
6.1 Лицензии на вид деятельности (копии
прилагаются)
6.2 Лицензии на другие виды деятельности (по
усмотрению участника ПДО)
7. Квалификационные характеристики
7.1 Специализация организации