Проект договора, изменения от 02.07.2012 [docx, 41.34 Kb]

VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Владивосток
« »
2012г.
_________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________, с
одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (РТРС), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала
«Приморский КРТПЦ» Школьного Игоря Владимировича, действующего на основании Положения о
филиале и Доверенности № 01-12/174 от 11.04. 2012г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, наименование и количество которого,
согласованы в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также обучить (обеспечить
обучение) работников филиала Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и выполнить
все свои обязательства, связанные с обучением своих работников филиала.
1.2.
Настоящий договор является по своему характеру смешанным.
2. Условия и сроки поставки
2.1.
Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему
Договору), согласованной сторонами.
2.2.
Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в срок, указанный в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору), исчисление которого начинается с момента подписания
договора.
2.3.
Место поставки Товара: г. Владивосток, ул. Сопочная, 1.
2.4.
Приемка и оценка качества и комплектности Товара осуществляется в полном соответствии с
техническими требованиями (приложение № 2 к настоящему договору) и обязательными требованиями,
предъявляемыми к качеству и комплектности (приложение № 3 к настоящему договору) поставляемого
Товара. Вместе с поставляемым Товаром направляется паспорт, гарантийный талон, техническая и
эксплуатационная документация на русском языке, оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
соответствующих сертификатов (далее – документация на Товар).
2.5.
Покупатель подписывает товарную и товарно-транспортную накладную после выполнения
Поставщиком всех требований, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, при условии
отсутствия у первого претензий по количеству и (или) качеству, и (или) комплектности Товара.
2.6.
Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент подписания товарной и товарнотранспортной накладной при условии фактической передачи Товара.
2.7.
В случае обнаружения несоответствия по количеству и (или) качеству, и (или) комплектности
Товара, Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление об имеющихся несоответствиях с
предложением направить своего представителя для составления акта, фиксирующий несоответствия. В
случае если от Поставщика в указанный в уведомлении срок не будет получен ответ и (или) представитель
Поставщика не прибудет в место поставки Товара, Покупатель делает соответствующую отметку в акте и
направляет его в адрес Поставщика. В этом случае Покупатель вправе не принимать замечания Поставщика
относительно характера выявленных несоответствий. Поставщик в указанный в акте срок обязан устранить
выявленные несоответствия в виде, предложенном Покупателем в акте, за свой счёт.
2.8.
В случае поставки некачественного (некомплектного) Товара и (или) отсутствия при передачи
Товара документов, предусмотренных п. 3.5. Договора, Покупатель оставляет за собой право отказаться от
приемки такого Товара.
2.9.
Некачественный (некомплектный) Товар, а также Товар без документов, предусмотренных п. 3.5.
Договора, считается непоставленным.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.
Цена договора составляет 0 000,00 руб. (ноль тысяч ноль рублей 00 коп.), НДС ___________.
3.2.
Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика в следующем порядке:
3.2.1. Предоплата в размере 50%, что составляет 0 000,00 руб. (ноль тысяч ноль рублей 00 коп.),
НДС ______________ – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора при условии получения от Поставщика счета на авансовый платеж.
3.2.2. Промежуточный платеж в размере 30%, что составляет 0 000,00 руб. (ноль тысяч ноль рублей
00 коп.), НДС ______________ – осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
20
момента подписания товарной и товарно-транспортной накладной при условии получения от
Поставщика счета на промежуточный платеж.
3.2.3. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выдачи сертификатов
(иных документов), подтверждающих прохождение обучения при условии получения от
Поставщика счета на окончательный расчет.
3.3.
Цена договора после согласования Сторонами Спецификации пересмотру не подлежит.
3.4.
Стоимость тары, упаковки и маркировки Товара, а также транспортные расходы и расходы на
доставку, разгрузку страхование, налоги, пошлины и прочие сборы, которые необходимо будет оплачивать
при исполнении Договора, а также расходы Поставщика на обучение работников филиала Покупателя
(кроме командировочных расходов) входят в цену Договора.
3.5.
Товарная
и товарно-транспортная накладная, счет-фактура (если Поставщик является
плательщиком НДС), в которых содержатся наименование, количество, цена Товара, а также расходы
Поставщика, указанные в п. 3.4. настоящего договора (если они указаны отдельно от цены Товара),
направляются Покупателю вместе с поставляемым Товаром.
4. Обязательства сторон
4.1.
Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. В письменной форме известить Покупателя о готовности Товара к доставке не позднее, чем за
3 (три) дня до предполагаемой даты передачи Товара для доставки.
4.1.3. Доставить Товар до места поставки, согласованное сторонами в настоящем Договоре (п. 2.3.),
и выполнить необходимые разгрузочные работы.
4.1.4. Товар, который Поставщик обязан передать Покупателю, должен соответствовать
требованиям, предусмотренным п. 2.4. настоящего Договора, в момент передачи Покупателю,
и в пределах гарантийного срока, и должен быть пригоден для целей, для которых данный
Товар закупается.
4.1.5. Обучить (обеспечить обучение) 2-х (двух) работников филиала Покупателя на следующих
условиях:
4.1.5.1.
Заключить договор и обеспечить надлежащее выполнение его условий с
организацией, которая будет проводить обучение работников (при отсутствии такой
возможности у Поставщика).
4.1.5.2.
Программа обучения - «Монтаж и строительство волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС)» или аналогичная, в ходе которой работниками будут получены практические
навыки выполнения всех операций по монтажу, тестированию диагностике и
локализации неисправностей ВОЛС.
4.1.5.3.
Срок окончания обучения и выдачи сертификата (иного документа) – не позднее 30
сентября 2012г.
4.1.5.4.
Выдать (обеспечить получение) сертификатов (иных документов), подтверждающих
прохождение обучения после его окончания.
4.1.5.5.
Надлежащим образом оформить и направить в адрес Покупателя документы,
подтверждающие выполнение обязательств, связанных с обучением, в течение 5 (пяти)
дней со дня завершения обучения.
4.2.
Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Товар и при отсутствии замечаний по количеству и (или) качеству, и (или)
комплектности Товара оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Взаимодействовать с Поставщиком в рамках разрешения вопросов, связанных с поставкой
Товара, с соблюдением порядка, установленном настоящим Договором, а в случае, когда такой
порядок Договором не установлен, - действующим законодательством РФ.
4.2.3. Выполнить обязательства, связанные с обучением работников филиала, а именно:
4.2.3.1.
Направить 2-х (двух) работников филиала для прохождения обучения в сроки
согласованные Сторонами, взяв на себя их командировочные расходы.
4.2.3.2.
Принять и оплатить результат выполнения обязательств, связанных с обучением, в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
5. Гарантийные обязательства
5.1.
Поставляемый Товар имеет гарантию производителя или Поставщика в том объеме, как она
определена в документации на Товар. Срок гарантии на поставляемое Товар указан в Спецификации к
договору (Приложение № 1). Срок гарантии начинает течь со дня подписания сторонами товарной и
товарно-транспортной накладной и продлевается на время нахождения Товара на гарантийном
21
обслуживании и ремонте, при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации принятого от
Поставщика Товара, отраженных в документации на Товар.
5.2.
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту Товара несет Поставщик, обеспечивая за
счет собственных сил и средств доставку Товара для осуществления гарантийного обслуживания и
ремонта, которое проводится официальными авторизованными сертифицированными сервисными
центрами. Поставщик одновременно с передачей Товара предоставляет информацию о месте расположения
сервисных центров, если эти сведения не указаны в документации на Товар.
5.3.
Срок гарантийного обслуживания и ремонта не может превышать 00 (ноль) дней с даты передачи
Товара Поставщику для осуществления этих действий. По истечении этого срока гарантийное
обслуживание и ремонт Товара признается невозможным к осуществлению, и наступают последствия,
предусмотренные п. 5.4. настоящего договора. Стороны вправе изменить срок, предусмотренный
настоящим пунктом, в отношении фактического гарантийного случая (одного или нескольких).
5.4.
В случае если характер неисправности и (или) повреждения Товара влечет невозможность
гарантийного обслуживания и ремонта, Поставщик обязан заменить его на аналогичный в срок, не
превышающий срок поставки, указанный в настоящем Договоре, который исчисляется с момента
направления Покупателю уведомления о невозможности осуществления гарантийного обслуживания и
ремонта. Предусмотренный настоящим пунктом порядок действий при невозможности гарантийного
обслуживания и ремонта может быть изменен по соглашению Сторон.
6. Ответственность Сторон
6.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств в
случаях, порядке и объеме, предусмотренных настоящим Договором. При отсутствии в тексте Договора
интересующих положений, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2.
Обязательство по уплате финансовых санкций возникают:
6.2.1. либо с момента их письменного признания стороной, нарушившей или ненадлежащим
образом исполнившей свои обязательства;
6.2.2. либо при отсутствии письменных возражений в срок, установленный п. 8.2. Договора.
6.3.
Покупатель в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Поставщику за задержку
расчетов за поставленный Товар – неустойку (пеню) в размере 0,1% от своевременно не оплаченной суммы
за каждый день просрочки, исчисляемую с 11 (одиннадцатого) дня после подписания товарной и товарнотранспортной накладной, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному
обязательству не может превышать 10% от суммы окончательного расчета.
6.4.
Поставщик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Покупателю:
6.4.1. за нарушение срока поставки (в том числе и в случае, предусмотренном п. 5.4. Договора), а
также срока обучения - неустойку (пеню) в размере 1% от цены договора за каждый день
просрочки до фактического исполнения обязательства;
6.4.2. за нарушения срока устранения замечаний (п. 2.7. настоящего Договора) – неустойку (пеню) в
размере 1 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательства.
6.5.
В случае нарушения договорных обязательств Покупатель предъявляет Поставщику претензию по
основаниям, указанным в настоящем Разделе. Письменное согласие Поставщика или отсутствие
письменного возражения в срок, установленный п. 8.2., является основанием для проведения данного
штрафа по учету. Аналогичный порядок распространяется на нарушения договорных обязательств со
Стороны Покупателя.
6.6.
Поставщик несет ответственность за нецелевое использование авансовых средств. В случае
расторжения настоящему Договору Поставщик возвращает в полном объеме сумму аванса на расчетный
счет Заказчика и оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со
статьей 395 ГК РФ со дня перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.
6.7.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием перечисленных ниже форс-мажорных
обстоятельств, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения настоящего договора:
7.1.1. Война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные
действия иностранных государств;
7.1.2. Восстание, революция, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Поставщика и
(или) Перевозчика, к которому обратился Поставщик для организации доставки Товара в адрес
Покупателя);
7.1.3. Радиационное излучение в месте предоставления услуг, превышающее предельно-допустимые
нормы, установленные органами исполнительной власти;
22
7.1.4. Природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган,
тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.
7.2.
Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по
договору вследствие наступления форс-мажорного события или обстоятельства, то эта сторона обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда она узнала о наступлении такого события или
обстоятельства, уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием
обязательств по настоящему договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.
7.3.
После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в
уведомлении обязательств все время действия форс-мажорных обстоятельств.
7.4.
Если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более одного месяца,
стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения или прекращения договорных отношений.
7.5.
Обязанность доказать наличие форс-мажорных обстоятельств лежит на стороне, не исполнившей
свои обязательства по настоящему договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1.
Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением
процедуры претензионного урегулирования, в арбитражном суде Приморского края в порядке,
установленным действующим законодательством РФ.
8.2.
Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены и на них должен быть дан письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения претензии.
9. Изменение и расторжение договора
9.1. Изменение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено
законом или настоящим Договором.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению Сторон, скрепленному печатями и подписями Сторон, в котором Стороны
указывают сроки и размер взаиморасчетов (если таковые необходимо произвести).
9.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Покупателя в случае:
9.2.2.1.
существенного нарушения условий, выразившееся в увеличении срока поставки на
10 (десять) и более дней;
9.2.2.2.
отказа от дальнейшего исполнения Договора в любое время до момента передачи
Товара Поставщиком для доставки (подтверждается копией накладной, подписанной
Поставщиком и лицом, осуществляющим доставку) или получения информации от
Поставщика во исполнение п. 4.1.2 настоящего Договора плюс три 3 (три) дня (если
Поставщик осуществляет доставку без привлечения третьих лиц).
9.3. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или
прекращенными, соответственно:
9.3.1. В случае изменения или расторжения Договора по соглашению Сторон – с момента,
определенного соглашением Сторон об изменении или расторжении Договора.
9.3.2. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора – с момента направления
уведомления о расторжении Договора при условии соблюдения Покупателем сроков,
предусмотренных в настоящем Разделе. При этом Поставщик обязуется вернуть на расчетный
счет Покупателя сумму перечисленного аванса в течение 10 (десяти) календарных дней,
исчисляемых со дня расторжения Договора.
9.4. Если настоящий Договор расторгается:
9.4.1. по вине Поставщика (существенное нарушение обязательств) - наступают последствия,
предусмотренные п. 6.3. плюс Поставщик выплачивает Покупателю сумму неустойки за
период со дня истечения срока поставки до дня расторжения договора. Срок перечисления на
расчетный счет Покупателя - 10 (десять) календарных дней, исчисляемых со дня расторжения
Договора.
9.4.2. по соглашению сторон - Покупатель оплачивает Поставщику только сумму затрат,
понесенных в связи с исполнением Договора до момента его расторжения, документально
подтвержденных и принятых Покупателем. При этом Поставщик обязан вернуть на расчетный
счет Покупателя разницу между перечисленными Покупателем денежными средствами и
документально подтвержденными и принятыми Покупателем затратами. Срок перечисления 10 (десять) календарных дней, исчисляемых со дня расторжения Договора.
10. Заключительные положения
10.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия Покупателя.
23
10.2. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка
по нему теряют силу.
10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими в
процессе исполнения договора, не открывать и не разглашать ее третьей стороне.
10.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она совершена Сторонами в
письменной форме.
10.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора
и нормами законодательства Российской Федерации.
10.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
10.7. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены
другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным
направлением заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров на следующий за днем
направления копии рабочий день.
10.8. В случае изменения у какой-либо Стороны местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
12. Расчетные реквизиты сторон
Поставщик:
Покупатель:
Директор филиала
РТРС «Приморский КРТПЦ»
____________________
«____» _____________ 20 г.
___________________ И.В. Школьный
«____» _____________ 20 г.
М.П.
М.П.
24
Приложение № 1
к договору поставки
№_____ от « »
2012г.
Спецификация поставляемого Товара
№
п/п
Наименование
Товара
Колво
Единица
измерения
Цена за
единицу
(руб.)
Общая
стоимость
с НДС, (руб.)
1
2
3
4
ИТОГО за Товар с доставкой:
Состояние поставляемого Товара:
Производитель:
Комплектация:
новый
Срок поставки (с учетом времени доставки до места поставки):
поступления авансового платежа на расчетный счет
Место поставки:
г. Владивосток, ул. Радио, 9.
28 (двадцать восемь) дней со дня
Поставщика
Срок гарантии: __________________________________ с момента подписания товарной и товарнотранспортной накладной.
Поставщик
Покупатель
Директор филиала
РТРС «Приморский КРТПЦ»
___________________
______________________ И.В. Школьный
М.П.
М.П.
25
Приложение № 2
к договору поставки
№_____ от « »
2012г.
Технические требования к поставляемому Товару
Параметры
Тип свариваемых волокон
Диаметр покрытия свариваемого волокна
Юстировка волокон
Количество осей, по которым выравниваются и
наблюдаются волокна
Время сварки
Время термоусадки
Длина зачистки волокон
Оценка потерь в сварном соединении
Потери на сварном соединении
Погрешность оценки в сварном соединении
Тестирование механической прочности мест
сварки
Проверка волокон на пыль перед сваркой
Проверка формы скола перед сваркой
Ручной режим для сварки
Автоматический выбор программы для сварки
Сварка с аттенюатором
Число сварок от одного заряда аккумулятора
Число сварок с термоусадкой
Объем памяти результатов сварки
Монитор
Интерфейс для подключения к ПК
ПО для загрузки данных на ПК
Температура эксплуатации
Влажность при эксплуатации
Гарантия
Сертификат соответствия
Поставщик
Значение
Покупатель
Директор филиала
РТРС «Приморский КРТПЦ»
___________________
______________________ И.В. Школьный
М.П.
М.П.
26
Приложение № 3
к договору поставки
№_____ от « »
2012г.
Комплектность поставляемого Товара:
Автоматический аппарат для сварки волокон;
Прецизионный скалыватель;
Запасные электроды;
Жесткий кейс для переноски;
Кабель для подключения к ПК;
Кабель питания;
Руководство пользователя на русском языке;
Набор инструментов. Минимальный состав набора инструментов включает в себя:
а) Кабелерез для стального провода и тросов (диаметр до 6 мм);
б) Стриппер для оптоволокна (900 мкм);
в) Стриппер для оптоволокна (250 мкм);
г) Стриппер-прищепка для удаления фрагментов оптического модуля;
д) Стриппер для оптоволокна диаметром 4,5-29 мм;
е) Ножницы для резки кевлара;
ж) Жидкость для удаления гидрофобного заполнителя (один литр);
з) Дозатор для спирта пластмассовый с помпой (225 мл);
и) Салфетки Kim-Wipers безворсовые для протирки ВОК (280 штук);
к) Пинцет;
л) Набор луп;
м) Ножовка по металлу;
н) Нож;
о) Лезвия для ножа;
п) Измерительная рулетка;
р) Фонарь;
с) Батарейки;
т) Набор проволочек (125 мкм);
у) Этикетки маркировочные самоклеящиеся;
ф) Лента герметизирующая;
х) Коробка для ЗИПа;
ц) Жесткий кейс.
9. Аттенюатор с переменным затуханием;
10. КДЗС – 60 шт.;
11. SC пигтейл 1,5 м SM – 50 шт.;
12. FC пигтейл 1,5 м SM – 50 шт.;
13. FC-SC UPS патч-корд оптический 10,0 м SM – 30 шт.;
14. FC-SC UPS патч-корд оптический 30,0 м SM – 30 шт.;
15. Рукав для прокладки кабеля 10,0 – 1 шт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Поставщик
Покупатель
Директор филиала
РТРС «Приморский КРТПЦ»
___________________
______________________ И.В. Школьный
М.П.
М.П.
27