Документация о проведении запроса ценовых предложений

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная
научная библиотека имени Н.А. Некрасова»
_________________ Е.А. Кузнецова
«___» ______________ 2013 год
Документация о проведении запроса ценовых предложений
на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству гидравлического
пассажирского лифта в здании Государственного автономного учреждения культуры
Ярославской области «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А.
Некрасова», находящееся по адресу: 150000, Российская Федерация, Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Свердлова, д. 25-В.
Ярославль
2013 год
1
Содержание
Общие положения
3
Опись представленных документов на участие в запросе ценовых предложений
(Приложение №1 к закупочной документации)
12
Предложение на право заключения договора подряда
(Приложение №2 к закупочной документации)
13
Анкета участника запроса ценовых предложений
(Приложение №3 к закупочной документации)
14
Анкета участника запроса ценовых предложений
(Приложение № 3а к закупочной документации)
15
Заявление на предоставление закупочной документации
(Приложение №4 к закупочной документации)
16
Финансовое предложение
(Приложение №5 к закупочной документации)
17
Запрос о разъяснении положений закупочной документации
(Приложение №6 к закупочной документации)
18
Примерная форма доверенности
(Приложение №7 к закупочной документации)
19
Договор подряда (проект)
(Приложение №8 к закупочной документации)
20
Техническое задание
(Приложение №9 к закупочной документации)
26
2
Общие положения
1.1. Общие сведения о процедуре запроса ценовых предложений.
1.1.1. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Ярославская
областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» (далее «Заказчик», «Организатор
размещения заказа»), проводит запрос ценовых предложений, предмет и условия которого указаны в
настоящей документации, в соответствии процедурами, условиями и положениями настоящей
документации по проведению запроса ценовых предложений.
1.1.2. Организатор размещения заказа вправе отменить запрос ценовых предложений на любом этапе
его проведения, при этом Организатор размещения заказа не несет ответственности перед Участниками или
третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса ценовых
предложений.
1.2. Правовой статус процедур и документов.
1.2.1. Процедура запроса ценовых предложений не является конкурсом либо аукционом и ее
проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная процедура запроса ценовых предложений также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким
образом, данная процедура не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств.
1.2.2. Проведение запроса ценовых предложений и подведение итогов осуществляются в порядке,
действующем на дату размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте.
1.2.3. Размещенное в сети Интернет извещение о проведении запроса ценовых предложений (далее
Извещение) является приглашением Участникам делать Предложения.
Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы связанные, с подготовкой и подачей
предложения, Организатор размещения заказа не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед
Участниками размещения заказа, независимо от хода и результатов запроса ценовых предложений.
1.2.4. Победителем запроса ценовых предложений признается участник, предложивший лучшие
условия исполнения договора, и выбранный решением комиссии по закупкам Организатора размещения
заказа. По результатам запроса ценовых предложений Организатор размещения заказа вправе заключить с
победителем договор на условиях, содержащихся в Предложении победителя и соответствующих
требованиям Документации.
1.2.5. Организатор размещения заказа имеет право отказаться от проведения запроса ценовых
предложений в любое время, при этом Организатор размещения заказа не несет ответственности перед
Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения
запроса ценовых предложений.
Информационная карта
запроса ценовых предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по
устройству гидравлического пассажирского лифта в здании Государственного автономного
учреждения культуры Ярославской области «Ярославская областная универсальная научная
библиотека имени Н.А. Некрасова», находящееся по адресу: 150000, Российская Федерация,
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25-В.
Наименование заказчика:
Место нахождения
заказчика
Почтовый адрес заказчика
Телефон, факс заказчика
Предмет договора
Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А.
Некрасова», находящееся по адресу: (ГАУК ЯО «Областная библиотека имени
Н.А. Некрасова»)
150000, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Свердлова, д. 25-В., e-mail: info@rlib.yar.ru, тел./факс: 8(4852) 30-39-96
150000, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Свердлова, д. 25-В.
150000, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Свердлова, д. 25-В.
8(4852) 30-39-96
выполнение работ по устройству гидравлического пассажирского
лифта в здании библиотеки в соответствии с проектно-сметной
документацией, разработанной ЗАО «Ярославгражданпроект»:
Проект шифр №74(14.3) – КР (конструктивные решения);
Проект шифр №74(14.3) – ЭО (электрооборудование);
3
Количество лотов
Источник
финансирования
Размещение закупочной
документации
Язык предложения
Место выполнения работ
Срок выполнения работ
Начальная
(максимальная) цена
договора (руб.) с НДС
Получение информации и
разъяснений по
закупочной документации
и иной информации
Возможность отказа
заказчика от проведения
закупки
Сводный сметный расчет № 141307;
Локальная смета № 141301 – Электрооборудование лифта;
Локальная смета № 141302 – Общестроительные работы;
Локальная смета № 141303 – Монтаж лифта;
Локальная смета № 141304 – Пусконаладочные работы по монтажу лифта;
Локальная смета № 141305 – Полное техосвидетельствование;
Локальная смета № 141306 – Замер шумов;
1 (один)
Бюджет Ярославской области
http://zakupki.gov.ru/,
http://www.rlib.yar.ru/
Русский
150000, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Свердлова, д. 25-В.
Согласно графику выполнения работ.
Начало: не позднее 5 дней с момента подписания договора
Окончание: не позднее 210 (двухсот десяти) дней с момента подписания
договора
3670520 (Три миллиона шестьсот семьдесят тысяч пятьсот двадцать ),00 руб..
По вопросам организации процедуры и получения предложений: Мочалова
Галина Львовона,150000, Российская Федерация, Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Свердлова, д. 25-В.,каб. 115, контактный телефон: 8(4852) 30-7942, e-mail: info@rlib.yar.ru
По техническим вопросам: Кононов Георгий Викторович, 150000, Российская
Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25-В.,
контактный телефон: 8(4852) 72-93-73, e-mail: ahch@rlib.yar.ru
Заказчик вправе объявить процедуру проведения закупки несостоявшейся или
завершить процедуру закупки без заключения договора по ее результатам в
любое время, не возмещая участникам закупок понесенные ими расходы в связи
с участием в процедуре запроса предложений.
1. Требования заказчика к объему и качеству выполнения работ. Требования к сроку
предоставления объемов гарантий качества.
2.1.Требования заказчика к объему и качеству выполняемых работ.
2.1.1. Участник закупки должен выполнить работы по устройству гидравлического пассажирского
лифта в здании ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н.А. Некрасова» в 2013 г. в объеме, сроки и
характеристикам, предусмотренным проектно – сметной документацией и Техническим заданием
(Приложение №9 к закупочной документации), которые будет являться приложением к договору подряда.
2.1.2. Требования к гарантии качества работ и оборудования.
Участник закупки гарантирует качество выполненных работ и смонтированного оборудования - гидравлического
пассажирского лифта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №9 к закупочной документации).
3. Требования к участникам закупки
3.1. К Участникам закупки предъявляются следующие требования:
- отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи ценового
4
предложения.
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения ценовых предложений.
- имущество участника закупок не находится под арестом, наложенным по решению суда, если на
момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
3.2. Заказчик вправе осуществлять мероприятия по проверке соответствия участников закупки
(победителя закупки) требованиям, установленным настоящей закупочной документацией, достоверность
представленных участниками закупки сведений на всех этапах осуществления процедуры закупки, в том
числе на стадии исполнения договора.
Указанные действия могут осуществляться Заказчиком, в том числе путем запроса
соответствующих сведений у третьих лиц, включая органы государственной власти и местного
самоуправления.
3.3. Участник размещения заказа должен состоять в саморегулируемой организации и иметь
свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой
организацией (в соответствии с федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.04 г., приказом
Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства») по видам работ:
- Монтаж лифтов
- Пусконаладочные работы лифтов
- Жилищно-гражданское строительство.
В случае привлечения субподрядных организаций необходимо наличие у таких организаций
свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой
организацией в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009г. по видам работ:
- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
4. Начальная (максимальная) цена договора. Валюта, используемая для формирования цены
договора. Порядок формирования цены договора. Сведения о возможности заказчика по
согласованию с исполнителем изменить объем выполняемых поставок при исполнении договора.
Форма и порядок оплаты поставок.
4.1. Начальная (максимальная) цена договора: 3670520___ (Три миллиона шестьсот семьдесят
тысяч пятьсот двадцать____) рублей __00____ копеек, включая НДС(18%).
В случае если операция по выполнению работ не подлежит налогообложению НДС (освобождается
от налогообложения НДС), либо участник закупки освобождается от исполнения обязанности
налогоплательщика НДС, либо участник закупки не является налогоплательщиком НДС то цена,
предложенная таким участником в Заявке, не должна превышать установленную начальную
(максимальную) цену без НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления Заявок для
целей сравнения ценовые предложения всех участников также учитываются без НДС.
4.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены: цена договора устанавливается в
российских рублях
4.3. Порядок формирования цены договора:
Участник закупки указывает общую стоимость договора с учетом вознаграждения и всех расходов
участника закупки, в том числе расходов на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
5
Цена договора, предлагаемая участником закупки, является твердой и не может изменяться в ходе
исполнения договора.
4.4. Форма, сроки и порядок оплаты поставки:
Оплата выполняемых работ по договору подряда, производится по факту выполнения работ всех
этапов работ, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней (согласно законодательству РФ) с момента
подписания сторонами договора последнего (итогового) акта приемки работ (форма КС-2). Оплата
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании: актов
приемки этапов работ (КС-2), акта о стоимости работ (КС-3), счета и счета-фактуры. Заказчик вправе
производить оплату отдельных этапов выполненных работ по договору на основании акта приемки
выполненных работ (форма КС-2).
Заказчик считается исполнившим денежные обязательства с момента списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика обслуживающим его банком.
В случае если сумма произведенного Заказчиком платежа будет недостаточна для исполнения
денежного обязательства полностью, перечисленная денежная сумма погашает в первую очередь основную
сумму долга, а в оставшейся части издержки Исполнителя по получению исполнения.
5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
предложений на участие в запросе предложений.
5.1. Датой начала срока подачи предложений на участие в запросе ценовых предложений является
день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых
предложений.
Предложения принимаются до 17 часов 00 минут местного времени 14.10. 2013 года.
5.2. Прием предложений на участие в запросе предложений производится по адресу: 150000,
Ярославль, ул. Свердлова, д. 25-В.,каб. 215
5.3. Прием предложений прекращается в 17 часов 00 минут 14.10. 2013 года.
6. Требование к содержанию, составу, форме, оформлению предложения на участие в запросе
предложений.
6.1. Для участия в запросе ценовых предложений участник закупки подает предложение по форме
согласно приложению № 2 к закупочной документации вместе с документами, предусмотренными
настоящей закупочной документацией.
6.2. Участник закупки подает предложение на участие в запросе предложений в письменной форме,
заверенное печатью и подписью руководителя или уполномоченного им лица, в запечатанном конверте.
При этом на конверте указываются: «Закупка ЛИФТ». Участник закупки вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Участник закупки вправе подать предложение электронном виде: Заявка со всеми приложениями
подается участником закупки организатору в электронной форме в срок, указанный в извещении о
проведении запроса предложений. Заявка со всеми приложениями должна быть прислана одним файлом в
формате pdf. Все страницы должны быть читабельны, пронумерованы и идти по порядку. Имя файла
должно быть оформлено следующим образом: «Закупка ЛИФТ»
6.3. Предложение на участие в запросе ценовых предложений должна содержать:
1) опись входящих в ее состав документов по форме, предусмотренной приложением №1 к
закупочной документации.
2) Предложение по форме, предусмотренной приложением №2 к закупочной документации,
содержащей условия исполнения договора.
3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные и сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Указанные сведения предоставляются в
виде Анкеты участника запроса ценовых предложений, предусмотренной приложениями №3 и №3а,
заверенной печатью и подписью руководителя или уполномоченного им лица – для юридического лица;
подписанной лицом подавшем предложение – для физического лица;
б) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки
без доверенности.
6
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения
о проведении закупки выписку единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки, выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;
г) в случае если от имени участника закупки действует иное уполномоченное лицо на основании
доверенности, выданной участником закупки (его руководителем), участником закупки предоставляются:
- для юридических лиц – оригинал доверенности на осуществление действий от имени участника
закупки, подписанную руководителем участника закупки и удостоверенную печатью участника закупки,
либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности, если выданная доверенность была
нотариально удостоверена, а также копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- для физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) – оригинал нотариально
удостоверенной доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, либо нотариально
удостоверенную копию такой доверенности.
Примерная форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления
интересов организации-участника размещения заказа предусмотрена приложением № 7 к закупочной
документации.
д) в случае если от имени участника закупки действует иное уполномоченное лицо на основании
доверенности, выданной в порядке передоверия, участником закупки предоставляются:
- для юридических лиц – оригинал нотариально удостоверенной доверенности на осуществление
действий от имени участника закупки, выданной в порядке передоверия, либо нотариально удостоверенную
копия такой доверенности, а также копия документа, подтверждающего полномочия руководителя,
выдавшего доверенность, по которой совершено передоверие;
- для физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) – оригинал нотариально
удостоверенной доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, выданной в порядке
передоверия, либо нотариально удостоверенную копия такой доверенности, а также нотариально
удостоверенные копии документов, подтверждающих личность физического лица, выдавшего
доверенность, по которой совершено передоверие, и указанной доверенности.
е) в случае если от имени участника закупки (юридического лица) действует иное уполномоченное
лицо, замещающее руководителя
на основании соответствующего приказа (распоряжения, иных
документов), участник закупки должен предоставить копию указанного приказа (распоряжения, иного
документа), наделяющего уполномоченное лицо соответствующими полномочиями в установленном
порядке, а также копию документа, подтверждающего полномочия руководителя если замещение
должности осуществляется на основании приказа (распоряжения, иного документа) руководителя;
ж) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);
з) копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица (о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 г.), либо о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.), а также
свидетельств о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц (Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей);
и) свидетельство или копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
к) решение об одобрении или о совершении сделки в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица;
л) справку или копию справки состояния расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданную
не ранее чем за 4 месяца до момента подачи заявки;
м) копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы
налогообложения заверенную в порядке, предусмотренном настоящей документацией, если участник
применяет упрощенную систему налогообложения;
4) Финансовое предложение (предоставляется по форме, предусмотренной Приложением №5 к
7
закупочной документации).
В составе финансового предложения отражается цена в размере общей стоимости поставки по
договору поставки, которая формируется:
а) с учетом вознаграждения, всех расходов участника закупки, в том числе стоимости работ, самого
оборудования, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, иных расходов, связанных с
исполнением договора. Цена указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет
цена, указанная прописью.
Стоимость работ указывается с выделением налога на добавленную стоимость.
6.4. Обеспечение заявляемого участником закупки предложения не требуется.
7. Полнота предложения
7.1. Предложение должно быть представлено на русском языке.
7.2. Участник закупки вправе подать только одно предложение об участии в запросе предложений.
7.3. Все прилагаемые к предложению копии документов должны быть заверены либо нотариально,
либо участником закупки непосредственно (за исключением, когда нотариально заверенная копия
документа предусмотрена закупочной документацией), если им является физическое лицо, руководителем
организации, если участником закупки является юридическое лицо, либо уполномоченным на
осуществление действий от имени участника закупки лицом.
Заверяющий копию документа делает надпись «Копия верна», указывает свои фамилию, имя,
отчество, должность, дату заверения, подпись. Указанная надпись заверяется печатью участника закупки юридического лица.
7.4. Подпись лица, действующего от имени юридического лица, на документах, входящих в заявку,
заверяется печатью.
7.5.Документы предложения не должны иметь исправлений, межстрочных вставок или надписей
поверх другого текста.
7.6. Предложение об участии в запросе ценовых предложений должно содержать документы,
входящие в предложение. Представленные в составе предложения документы не возвращаются участнику
закупки.
7.7. Все листы предложения, все листы тома предложения должны быть прошиты и пронумерованы.
Предложение об участии в запросе предложений и том предложения должны содержать опись входящих в
их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны
участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.
7.8. Использование факсимильной подписи не допускается.
7.9. Соблюдение участником закупки требований, указанных в разделах 6, 7 настоящей закупочной
документации означает, что все документы и сведения, входящие в состав предложения об участии в
запросе предложений и тома предложения, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе предложения и тома предложения документов и
сведений.
Предоставление документов не в полном объеме или предоставление документов с отступлением от
установленных настоящей закупочной документацией форм и требований является основанием для
принятия решения об отказе в допуске участника закупки к участию в запросе ценовых предложений.
7.10. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более предложений при
условии, что поданные ранее предложения таким участником не отозваны, все предложения такого
участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
7.11. Предложение, поданное в срок, указанный в разделе 5 настоящей закупочной документации
регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему выдается расписка в
получении предложений с указанием даты и времени его получения.
8. Порядок и срок отзыва предложений об участи в запросе предложений и внесение в них изменений.
8.1. Участник закупки вправе подать только одно предложение, внесение изменений в которое не
допускается.
8.2. Участник закупки, подавший предложение, вправе отозвать предложение в любое время до
момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с предложениями в соответствие с разделом 10
настоящей закупочной документации.
8.3. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве предложения, содержащей
информацию о том, что он отзывает свое предложение. При этом в соответствующем уведомлении в
обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование запроса предложений,
8
дата, время и лицо, подавшее предложение. К уведомлению прилагается копия расписки, выданной лицом,
уполномоченным заказчиком на прием конвертов с предложениями, если такая расписка выдавалась
участнику закупки.
Уведомление об отзыве предложения должно быть подписано уполномоченным лицом и
удостоверено печатью участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя (при
наличии у индивидуального предпринимателя печати).
Отозванное предложение не вскрывается и возвращается участнику закупки.
8.4. Участник закупки, отозвавший поданное им предложение, вправе подать новое предложение на
участие в запросе предложений в порядке и сроки, предусмотренные извещением о проведении закупки и
настоящей закупочной документацией.
9. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснения положений
закупочной документации и внесение в нее изменений
9.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений закупочной документации по форме,
предусмотренной приложением № 6 к закупочной документации. В течение двух рабочих дней со дня
поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений закупочной документации, если указанный запрос поступил к заказчику
не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи предложений об участии в запросе предложений.
9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений закупочной документации по
запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений закупочной документации не должно изменять ее суть.
9.3. Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки, вправе
принять решение о внесении изменений в закупочную документацию не позднее чем за пять дней до даты
окончания подачи предложений. Изменение предмета закупки не допускается. В течение одного рабочего
дня, со дня принятия решения о внесении изменений в закупочную документацию, такие изменения
размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи предложений должен быть продлен
так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в закупочную документацию до
даты окончания подачи предложений такой срок составлял не менее чем пять дней.
9.4. С момента получения участником закупки закупочной документации до момента заключения
договора с победителем запроса ценовых предложений или участником запроса предложений, заявке
которого присвоено второе место, какие-либо переговоры заказчика по размещению заказа с участником
закупки по вопросам, связанным с заявкой, а также с целью оказания содействия в запросе предложений за
исключением разъяснения положений закупочной документации не допускаются.
10. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с предложениями
10.1. Вскрытие конвертов с предложениями производится публично на заседании комиссии по
закупкам в 10 часов 00 минут местного времени 15.10.2013 года по адресу: Ярославль, ул. Свердлова, д.
25-В.,каб. 215
Вскрытие конвертов с предложениями осуществляется в один день.
Участники закупки или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с предложениями. Присутствующие участники закупки и их представители регистрируются у
секретаря комиссии.
10.2. В случае, если на момент прекращения срока подачи предложений подано только одно
предложение, а также если по истечении продления срока подачи предложений не поданы дополнительные
предложения конверт с единственно поданным предложением вскрывается и указанное предложение
рассматривается в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящей закупочной документации.
В случае если указанное предложение соответствует требованиям и условиям, предусмотренным
настоящей закупочной документацией, заказчик может заключить договор с единственным участником
закупки.
10.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица,
включая индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт на
участие в запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
закупочной документацией, условия исполнения договора, указанные в таком предложении и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при вскрытии конвертов с
предложениями на участие в запросе предложений и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
9
предложениями об участии в запросе предложений.
10.4. Протокол вскрытия конвертов с предложениями ведется комиссией по закупкам и
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и заказчиком непосредственно
после вскрытия конвертов с предложениями. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня,
следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
10.5. Полученные после окончания срока приема предложений конверты с предложениями
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес отправителя (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для физического лица, включая индивидуального предпринимателя)
участника закупки) и в тот же день такие конверты и предложения возвращаются участникам закупки.
11.Порядок рассмотрения предложений
11.1. Комиссия по закупкам рассматривает предложения на соответствие требованиям,
установленным закупочной документацией, и соответствие участников закупки установленным
требованиям в день вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.
11.2. На основании результатов рассмотрения предложений комиссией по закупкам принимается
решение:
- о допуске к участию в запросе предложений участника закупки и о признании участника закупки,
подавшего предложение, участником запроса предложений;
- об отказе в допуске участника закупки к участию в запросе предложений.
Участнику закупки отказывается в допуске к участию в запроса предложений в случае, если при
рассмотрении предложений комиссией по закупкам выявлено:
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей закупочной
документацией, включая предоставление документов не в полном объеме или предоставление документов с
отступлением от установленных настоящей закупочной документацией форм и требований;
- факт предоставления участника закупки недостоверных сведений, при этом степень вины
участника закупки не учитывается.
11.3. Протокол рассмотрения предложений в день окончания рассмотрения предложений
размещается заказчиком на официальном сайте.
11.4 Участникам закупки, подавшим предложения и признанным участниками запроса предложений,
и участникам закупки, подавшим предложения и не допущенным к участию в запросе предложений,
направляются уведомления о принятых комиссией по закупках решениях не позднее дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
11.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения предложений принято решение об отказе
в допуске к участию в запросе предложений всех участников закупки, подавших предложения, или о
допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного
участника закупки, подавшего предложение, запрос предложений признается несостоявшимся.
В случае, если по результатам рассмотрения предложений только один участник закупок, подавший
предложение, признан участником запроса предложений, и его предложение удовлетворяет потребностям
заказчика, определенным в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса
предложений, заказчик вправе заключить договор с таким участником.
Договор заключается на условиях, предусмотренных закупочной документацией и по цене договора,
которая предусмотрена предложением единственного участника закупки. При этом цена договора не может
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса
предложений.
12. Критерии оценки предложений, их содержание и значимость
12.1. Для определения лучших условий исполнения договора поставки, предложенных в
предложениях, комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет такие заявки по предложенной цене
договора – значимость критерия – 100%
12.2. Порядок оценки предложений.
Оценка предложений производится в соответствии с критериями оценки, приведенными в п. 12.1.
закупочной документации, и указанным в настоящем разделе порядком оценки предложений.
12.3. В соответствии с п.4.1. настоящей документации о закупке, оценка и сопоставление ценовых
предложений участников осуществляется по цене предложения без НДС.
13.Порядок оценки и сопоставления предложений
13.1. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление предложений, поданных
10
участниками закупки, признанными участниками запроса предложений, в двухдневный срок, с момента
размещения заказчиком на официальном сайте протокола о соответствии/ не соответствии участников
запроса ценовых предложений.
Оценка и сопоставление предложений осуществляются комиссией по закупкам в целях выявления
лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями оценки, предусмотренными разделом 12
настоящей закупочной документации.
13.2. Представители участников закупки при оценке предложений не присутствуют.
13.3. На основании результатов оценки и сопоставления предложений комиссией по закупкам
каждому предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения договора присваивается порядковый номер.
Предложению с наименьшей ценой исполнения договора присваивается первый номер. Остальным
предложениям порядковые номера присваиваются по мере увеличения их цены договора.
Если заявки двух или более участников запроса предложений имеют равное ценовое предложение,
меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило ранее других предложений.
13.4. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, предложению
которого присвоен первый номер.
13.5. Комиссия по закупке ведет протокол оценки и сопоставления предложений. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупке и заказчиком в течение дня
проведения оценки и сопоставления предложений. Протокол составляется в двух экземплярах, один из
которых хранится у заказчика.
13.6. Протокол оценки и сопоставления предложений размещается на официальном сайте
заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
14. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений
14.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает либо направляет
почтой победителю запроса предложений один экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса
предложений в предложении, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации. (Приложение
№8 к закупочной документации).
Условия договора, проект которого предусмотрен приложением №8 к закупочной документации,
могут быть изменены, дополнены или уточнены сторонами при его заключении, за исключением условий о
предмете договора, цене, сроках исполнения и условий о гарантии качества работ.
14.2. Участник закупки, заявке которого присвоен первый номер, должен подписать и вернуть один
экземпляр подписанного договора заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения
заказчиком на официальном сайте протокола оценки и сопоставления предложений.
14.3. Если участник закупки, предложению которого присвоен первый номер, не вернул
подписанный договор заказчику в установленный срок, то он считается уклонившимся от заключения
договора.
Участник закупки также считается уклонившимся от заключения договора в случае отказа от
получения проекта договора, передаваемого либо направленного почтой заказчиком, а также при внесении
победителем закупки в текст договора на стадии подписания договора, противоречащим условиям
закупочной документации.
Об уклонении победителя запроса предложений от заключения договора комиссией по закупкам
составляется протокол, который размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола.
14.4. В случае если участник закупки, заявке которого присвоен первый номер, признан
уклонившимся от заключения договора, то заказчик вправе заключить договор с участником запроса
предложений, предложению которого присвоен второй номер.
При отказе от заключения договора участника запроса предложений, предложению которого
присвоен второй номер, запрос предложений считается несостоявшимся.
14.5. Об отказе от заключения договора участника запроса предложений, предложению которого
присвоен второй номер, и, соответственно, запроса предложений несостоявшимся, комиссией по закупкам
составляется протокол, который размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола.
11
15. Расходы на участие в запросе предложений
15.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения,
участием в запросе предложений и заключением договора.
12
Приложение №1
к закупочной документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №1)
ОПИСЬ
представленных документов на участие в запросе ценовых предложений на право заключения договора
подряда на выполнение работ по устройству гидравлического пассажирского лифта в здании библиотеки
___________________________________________________________
(полное наименование юридического, физического лица)
п/п
Наименование документа
1.
Предложение на право заключения договора подряда
на
выполнение
работ
по
устройству
гидравлического пассажирского лифта в здании
библиотеки
Далее перечисляются все прилагаемые к заявке
(документы прилагаемые в копиях указываются
«Копия…(далее указывается документ, копия
которого прилагается)
2.
Количество
листов в
документе
№№ листов
(с № по №)
3.
4.
5.
6.
7.
Руководитель организации
М.П.
*Индивидуальный предприниматель
М.П. (при наличии печати)
*_____________________________
(Ф.И.О. физического лица)
13
___________________
_____________________
(подпись)(Ф.И.О.)
___________________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)
_________________
(подпись)
Приложение №2
к закупочной документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №2)
На бланке организации
(для юридических лиц)
«____»______________2013г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству гидравлического
пассажирского лифта в здании библиотеки
Ознакомившись с извещением о проведении запроса ценовых предложений, изучив закупочную
документацию на право заключения подряда на выполнение работ по устройству гидравлического
пассажирского лифта в здании библиотеки
_________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование участника закупки)
в лице ______________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество для юридического лица)
действующего на основании ___________________________________________________________________,
(наименование, № и дата документа)
согласно выполнить работы по устройству гидравлического пассажирского лифта в здании
библиотеки и направляет настоящее предложение об участии в открытом запросе предложений на
условиях и в соответствии с предложениями, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.
В случае признания нас Победителем запроса ценовых предложений обязуемся подписать
представленный в закупочной документации Заказчика договор на указанных условиях, в срок, указанный в
закупочной документации.
Настоящим предложением подтверждаем, что
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации – участника закупки)
отвечает следующим требованиям, предъявляемым Заказчиком к участникам закупки:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;
- не находится в процессе ликвидации или банкротства;
- деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях;
- отсутствуют неисполненные обязательства по сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности;
- имущество участника закупок не находится под арестом, наложенным по решению суда, если на момент
истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов указанного лица по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.*
* - при наличии указанной задолженности – участник закупки допускается к участию при условии если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководитель организации
___________________
_____________
М.П.
(подпись)
(Ф.И.О.)
*Индивидуальный предприниматель
М.П. (при наличии печати)
*_____________________________
(Ф.И.О. физического лица)
14
___________________
(подпись)
_____________________
(Ф.И.О.)
_________________
(подпись)
Приложение №3
к закупочной документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №3)
На бланке организации
(для юридических лиц)
«____»______________2013 г.
Анкета участника запроса ценовых предложений
на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству гидравлического
пассажирского лифта в здании библиотеки
№
п/п
Наименование
2.
Фирменное наименование (наименование) участника (полное и
сокращенное в соответствии с уставом)
Организационно-правовая форма
3.
ИНН, КПП, ОГРН участника
4.
5.
Наименование, адрес налогового органа, в котором участник состоит
на налоговом учете
Место нахождения (юридический адрес)
6.
Фактическое местонахождение
7.
Почтовый адрес
8.
6.
Ф.И.О., должность руководителя, имеющего право действовать от
имени участника без доверенности, либо фамилия, имя, отчество лица,
действующего по доверенности, с приложением оригинала документа,
подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени участника; контактный телефон
Телефоны участника закупки (с указанием кода города)
7.
8.
Факс участника закупки (с указанием кода города)
Адрес электронной почты участника закупки
1.
Сведения об участнике
закупки
1.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:
___________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2.
___________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Руководитель организации
___________________
_____________________
(подпись)(Ф.И.О.)Главный бухгалтер
________________________________________
(подпись)(Ф.И.О.)
М.П.
15
Приложение №3а
к закупочной документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №3а)
Для физического лица
«____»______________2013г.
(включая индивидуального предпринимателя)
Анкета участника запроса ценовых предложений
на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству гидравлического
пассажирского лифта в здании библиотеки
№
п/п
1.
Фамилия, имя, отчество
2.
Паспортные данные
3.
ИНН, КПП, ОГРН участника
Наименование
10.
Наименование, адрес налогового органа, в котором
участник состоит на налоговом учете
Сведения о месте жительства
11.
Адрес для направления корреспонденции
6.
7.
Телефоны участника закупки (с указанием кода
города)
Факс участника закупки (с указанием кода города)
8.
Адрес электронной почты участника закупки
9.
Сведения об участнике закупки
3.
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:
___________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
4.
___________________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
*______________________
(Ф.И.О. физического лица)
_____________________
(подпись)
*Индивидуальный предприниматель
М.П. (при наличии печати)
16
_______________
(подпись)
____________________ (Ф.И.О.)
Приложение №4
к закупочной документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №4)
На бланке организации
(для юридического лица)
«____»______________2013г.
Заявление
на предоставление закупочной документации
Прошу Вас предоставить закупочную документацию запроса ценовых предложений на право
заключения договора подряда на выполнение работ по устройству гидравлического пассажирского
лифта в здании библиотеки.
Закупочную документацию прошу направить по адресу ____________________________,
или по адресу электронной почты _______________________________________________,
или через представителя _________________________________________________ ФИО.
(наименование организации)
Руководитель организации
М.П.
___________________
(подпись)
*Индивидуальный предприниматель ___________________
М.П. (при наличии печати)
(подпись)
*_____________________________
(Ф.И.О. физического лица)
17
_____________
(Ф.И.О.)
_____________
(Ф.И.О.)
_________________
(подпись)
Приложение №5
к закупочной документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №5)
На бланке организации
(для юридических лиц)
«____»______________2013г.
ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству
гидравлического пассажирского лифта в здании библиотеки
_____________________________________________________________________________________
(полное наименование участника размещения заказа)
Готово выполнить работы по устройству гидравлического пассажирского лифта в здании библиотеки
на условиях, предложенных закупочной документацией, за
_____________________________________________________________________________________________
(предлагаемая стоимость работ цифрами и прописью – указывается стоимость без НДС, размер НДС, стоимость с
учетом НДС)
Настоящая стоимость поставок включает вознаграждение и все расходы участника закупки, расходы на
уплату налогов и других обязательных платежей.
Руководитель организации
М.П.
___________________
(подпись)
*Индивидуальный предприниматель ___________________
М.П. (при наличии печати)
(подпись)
*_____________________________
(Ф.И.О. физического лица)
18
_____________
(Ф.И.О.)
_____________
(Ф.И.О.)
_________________
(подпись)
Приложение №6
к закупочной документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №6)
На бланке организации
(для юридических лиц)
«____»______________2012г.
Запрос о разъяснении положений закупочной документации
Прошу Вас разъяснить следующие положения закупочной документации запроса ценовых
предложений на право заключения договора поставки и установки гидравлического пассажирского
лифта в здании библиотеки
№
Раздел закупочной
Ссылка на пункт закупочной
Содержание запроса на
п/п
документации
документации, положение которого
разъяснение положений
следует разъяснить
закупочной документации
1
2
3
4
Ответ прошу направить по факсу ________________________________________________
Письмо прошу направить по адресу: _____________________________________________
Или по адресу электронной почты __________________________________________
*(указывается нужный способ получения)
Руководитель организации
М.П.
___________________
(подпись)
*Индивидуальный предприниматель ___________________
М.П. (при наличии печати)
(подпись)
*_____________________________
(Ф.И.О. физического лица)
19
_____________
(Ф.И.О.)
_____________
(Ф.И.О.)
_________________
(подпись)
Приложение №7
к закупочной документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №7)
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
_______________________________________________________________________
место выдачи доверенности прописью)
_____________________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник закупки:
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
(сокращенное
наименование
______________________),
местонахождение:
_______________________________, ИНН _____________, ОГРН_______________, в лице директора
_____________________________,
действующего
на
основании
__________________________,
зарегистрированного в ИМНС РФ по г. ___________, в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись «_____»___________ года,
доверяет __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _________________________________ «____» _____________
подписать от имени _______________________________________________________________
(наименование организации)
предложение об участии в открытом запросе предложений на право заключения договора поставки
и установки гидравлического пассажирского лифта в здании библиотеки.; заверить копии, прилагаемые
к конкурсной документации; участвовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Подпись _________________________________
_______________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
*Индивидуальный предприниматель ___________________
М.П. (при наличии печати)
(подпись)
*_____________________________
(Ф.И.О. физического лица)
20
_____________
(Ф.И.О.)
_________________
(подпись)
Приложение №8
к документации по проведению запроса ценовых
предложений (форма №8)
ПРОЕКТ
Договор №_______
на выполнение работ по устройству гидравлического пассажирского лифта в здании
Государственного автономного учреждения культуры Ярославской области «Ярославской областной
универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова»
г. Ярославль
_________________ 2013 года
Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области «Ярославская областная
универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» (сокращенно – ЯОУНБ имени Н.А.Некрасова)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузнецовой Елены Альбертовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего
на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок в соответствии
с условиями договора выполнить работы по устройству гидравлического пассажирского лифта в здании
Государственного автономного учреждения культуры Ярославской области «Ярославской областной
универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова» в соответствии с проектно-сметной
документацией, разработанной ЗАО «Ярославгражданпроект»:
- Проект шифр №74(14.3) – КР (конструктивные решения);
- Проект шифр №74(14.3) – ЭО (электрооборудование);
- Сводный сметный расчет № 141307;
- Локальная смета № 141301 – Электрооборудование лифта;
- Локальная смета № 141302 – Общестроительные работы;
- Локальная смета № 141303 – Монтаж лифта;
- Локальная смета № 141304 – Пусконаладочные работы по монтажу лифта;
- Локальная смета № 141305 – Полное техосвидетельствование;
- Локальная смета № 141306 – Замер шумов.
1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат
выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3 Подрядчик для исполнения настоящего договор должен состоять в саморегулируемой организации и
иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой
организацией (в соответствии с федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.04 г., приказом
Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства») по видам работ:
- Монтаж лифтов
- Пусконаладочные работы лифтов
- Жилищно-гражданское строительство.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании локальных сметных расчетов и
составляет – ____________________(____________) рублей ___ коп., в том числе НДС 18 %
_______________(_____________________) рублей ____ коп.
2.2 Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора: стоимость
оборудования, материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставки на объект, производство работ
согласно локальным сметам, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей.
21
2.3 Оплата по настоящему Договору осуществляется на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения
работ всех этапов работ, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней (согласно законодательству РФ) с
момента подписания сторонами договора последнего (итогового) акта приемки работ (форма КС-2). Оплата
производится Заказчиком на основании: актов приемки этапов работ (КС-2), акта о стоимости работ (КС-3),
счета и счета-фактуры. Заказчик вправе производить оплату отдельных этапов выполненных работ по
договору на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
2.4. Заказчик считается исполнившим обязательства по оплате с момента списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика обслуживающим его банком.
2.5. Подрядчик обязуется самостоятельно нести расходы по оплате технического контроля в сумме,
предусмотренной локальной сметой, по отдельному договору, заключенному Заказчиком с организацией,
осуществляющей технический контроль производства работ.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы выполняются Подрядчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение 9), срок
выполнения работ:
- начало: не позднее 5 дней с момента подписания договора;
- окончание: не позднее 210 (двухсот десяти) дней с момента подписания договора.
3.2 Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1 Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению оборудованием, материалами, изделиями и
конструкциями, необходимыми для выполнения полного объема работ, упомянутых в разделе 1 настоящего
Договора.
4.2 Все используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты
(сертификат качества, пожарный сертификат, гигиенический сертификат) и технические паспорта. Копии
сертификатов и технических паспортов должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения
работ и укладки материалов в дело.
4.3 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования для реализации
Договора до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, а также отвечает за их соответствие
СНиПам, ГОСТам и техническим характеристиками.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Для надлежащего исполнения настоящего договора, Подрядчик обязуется:
5.1. Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора и
приложениями к нему, сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с разделом 8 настоящего
договора. Работы должны выполняться с соблюдением требований действующих СНи П, ГОСТ, ТУ и других
нормативных документов, в том числе:
- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»,
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»,
- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения».
5.2. Представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика,
если такие указания не противоречат условиям договора и не предоставляют собой вмешательства в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.3. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного
срока.
Обеспечить при выполнении работ соблюдение необходимых мероприятий техники безопасности, охраны
окружающей среды, а также проведение противопожарных мероприятий. Подрядчик обязан организовать
Работы и осуществить контроль за безопасным ведением Работ, в том числе ознакомить своих работников и
других лиц, участвующих в выполнении работ с правилами техники безопасности (в том числе с правилами
проведения работ на высоте), и проверить полученные знания, проводя соответствующие инструктажи.
Допуск работников Подрядчика к производству работ на объекте без проведения соответствующего
инструктажа и проверки знаний не допускается. Подрядчик несет обязанность по страхованию лиц,
осуществляющих выполнение работ на объекте согласно п.1.1. настоящего договора, от несчастных случаев
на производстве, согласно действующему законодательству РФ.
В случае привлечения для производства работ иностранной рабочей силы, Подрядчик обязан обеспечить
22
получение всех, установленных законодательством РФ разрешений, согласований и других документов.
5.4. Осуществлять систематическую уборку помещений объекта и вывоз мусора. По завершении работ –
окончательную уборку объекта от остатков материалов, конструкций и отходов произвести до подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.5. Осуществить необходимое для выполнения работ отключение существующих инженерных систем и
подключение к ним после согласования всех действий с представителями Заказчика.
5.6. Информировать Заказчика о привлечении субподрядчиков и представлять заказчику договоры,
свидетельства о допуске и уставные документы субподрядных организаций, привлекаемых для проведения
работ. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами гражданско-правовую и материальную
ответственность за ненадлежащее качество работ, нанесение ущерба, произведенных и совершенных на
Объекте субподрядными организациями.
5.7. Совместно с Заказчиком провести итоговые испытания смонтированного оборудования, с оформлением
соответствующей документации.
5.8. При отсутствии возможности ведения работ, по причинам от него не зависящим, поставить об этом в
известность Заказчика в течении 24 часов с момента возникновения таких причин.
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
Для надлежащего исполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
6.1. Производить приёмку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего
Договора и осуществлять их последующую оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего
Договора.
6.3. Назначить своего уполномоченного представителя, который от имени Заказчика осуществляет
технический надзор и контроль за ходом, объемом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика
выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого
оборудования условиям настоящего Договора.
6.4. При осуществлении надзора и контроля за выполнением работ, не вмешиваться в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Гарантии и качества распространяются на все конструктивные элементы, смонтированное
оборудование и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору.
7.2. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов и исправную и безопасную работу Оборудования в течение
двенадцати (12) месяцев после ввода (приемки) Оборудования в эксплуатацию в соответствии с действующим
законодательством РФ, или в течение восемнадцати (18) месяцев с Даты поставки Оборудования, в зависимости от
того, какой срок наступит ранее, при условии соблюдения требований по эксплуатации Оборудования (Технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и Инструкции завода-изготовителя по эксплуатации).
Гарантия не предоставляется на обычные расходные материалы и части Оборудования, такие как электрические
лампочки, предохранители и т.п. Гарантийный срок на монтажные и пуско-наладочные работы устанавливается с
момента приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком работ и составляет 24 (Двадцать четыре) месяца.
7.3. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование, в период действия которой Подрядчик за свой счет
обязуется осуществить замену или ремонт (по своему выбору) любой неисправной части Оборудования,
предоставляется при условии, что:
- не нарушены пломбы завода - изготовителя;
- монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществлялась Подрядчиком;
- неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством и
не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, не соблюдения инструкции по
эксплуатации (Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» и Инструкции по
эксплуатации), внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.
- Недостатки, выявленные в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев после подписания Акта о приемке
выполненных работ устраняются Подрядчиком собственными силами и за свой счет, если они не явились
следствием;
 умышленной порчи,
 неправильной эксплуатации Оборудования или неправильных инструкций по его эксплуатации,
разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами,
 ненадлежащего ремонта Оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими
лицами.
7.4. При обнаружении недостатков оборудования и выполненных работ сторонами подписывается акт
23
обнаруженных недостатков. Срок возврата Подрядчиком подписанного с его стороны акта обнаруженных
дефектов и недоделок составляет 2 дня с момента его получения. При отказе Подрядчика от составления
или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе
назначить экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их
характере.
7.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора,
ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Заказчик вправе задержать оплату
выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и
потребовать от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов заказчика или третьих лиц на их
устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества
результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ в установленный Заказчиком срок.
8. СДАЧА И ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за 2 рабочих дня о готовности объекта к сдаче.
8.2. Подрядчик передает Заказчику за 2 рабочих дня до начала приемки выполненных работ два экземпляра
Исполнительной документации (Акты о приемке выполненных работ (Формы КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (Форма КС-3)), а также паспорта, сертификаты на поставленное оборудование и
материалы (противопожарные, санитарно-гигиенические и пр.).
8.3. Приемка объекта производится комиссией с участием уполномоченных представителей Заказчика (с
проведением приемо-сдаточных испытаний), в течение двух рабочих дней, при отсутствии замечаний к
качеству выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком
оформляется актом, подписанным обеими сторонами.
8.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, сторонами составляется двусторонний
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
8.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до окончательной сдачи его
Заказчику лежит на Подрядчике.
8.6. Для осуществления взаимодействия с Подрядчиком по вопросам: контроля качества производимых
работ, организации доступа на объект, контроля соблюдения техники безопасности, приемки выполненных
работ, Заказчик определил ответственное лицо:
Заместитель директора Кононов Г.В., тел. 8(4852)72-93-73.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
договора.
При наступлении таких обстоятельств, сторона должна известить об этом другую сторону и
предоставить справку компетентного органа, подтверждающую их наступление.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
10.2. За нарушение установленного срока выполнения обязательства Подрядчик уплачивает Заказчику за
каждый день просрочки исполнения обязательства неустойку в размере 0,5% от суммы Договора. Заказчик
вправе удержать сумму неустойки из причитающихся к оплате Подрядчику денежных средств.
10.3. В случае несоблюдения Подрядчиком какого-либо из условий настоящего договора Заказчик вправе
взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,3% от стоимости выполняемых работ по настоящему договору, за
каждый факт нарушения обязательств Подрядчиком.
Заказчик вправе удержать сумму штрафа из причитающихся к оплате Подрядчику денежных средств.
10.3. Кроме предусмотренных настоящим Договором санкций за неисполнение обязательств по Договору,
Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, а также имуществу
третьих лиц, находящихся на территории Заказчика, возмещает Заказчику и (или) третьему лицу в полном
объеме убытки, выразившиеся в произведенных Заказчиком и (или) третьим лицом расходах, утрате,
повреждении или порче их имущества. Подтверждением причиненного ущерба, упущенной выгоды
является требование Заказчика. Подрядчик производит возмещение ущерба, упущенной выгоды в размере и
срок, указанные Заказчиком.
10.4. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком, вместо возмещения ущерба, за который он несет
24
имущественную ответственность, безвозмездно выполнить работы заново, устранить нанесенный
материальный ущерб своими силами и средствами, восполнить урон за свой счет.
10.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
10.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо
устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением
расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
10.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику
убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю
работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. При расторжении договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком,
Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю
произведенных затрат.
11.2. Спорные вопросы между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их
причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на
экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие
нарушений Подрядчика Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы,
а если она назначена по соглашению сторон - обе стороны в равных частях.
11.3. Настоящим договором предусмотрен обязательный претензионный порядок разрешения споров при
наличии претензий Подрядчика к Заказчику: Подрядчик обязан до направления спора из настоящего договора
для рассмотрения в судебные органы предварительно направить претензию Заказчику со сроком её
рассмотрения Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней. При неполучении Подрядчиком от
Заказчика ответа на претензию в названный срок либо получения им от Заказчика отрицательного ответа на
претензию он вправе обратиться для рассмотрения спора в судебные органы, указанные в настоящем договоре.
11.4. Споры по заключению, исполнению, расторжению договора, в том числе, не урегулированные в
претензионном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Ярославской области.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика,
компенсируются виновной стороной.
12.2. Любое уведомление по данному Договору отправляется получателю в виде заказного письма.
12.3. При выполнении условий настоящего Договора стороны руководствуются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
12.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в части взятых на себя обязательств до
полного их исполнения или до расторжения Договора.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, подписан Сторонами и имеет для них одинаковую
юридическую силу. Подписанием Подрядчиком настоящего договора признается факт получения
Подрядчиком экземпляров проектно-сметной документацией, разработанной ЗАО «Ярославгражданпроект»:
Проект шифр №74(14.3) – КР (конструктивные решения);
Проект шифр №74(14.3) – ЭО (электрооборудование);
Сводный сметный расчет № 141307;
Локальная смета № 141301 – Электрооборудование лифта;
Локальная смета № 141302 – Общестроительные работы;
Локальная смета № 141303 – Монтаж лифта;
Локальная смета № 141304 – Пусконаладочные работы по монтажу лифта;
Локальная смета № 141305 – Полное техосвидетельствование;
Локальная смета № 141306 – Замер шумов;
12.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение №1 Техническое задание
25
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Подрядчик:
ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н.А.
Некрасова»
Юридический адрес: 150040, г. Ярославль, ул.
Свердлова, д. 25-в
ИНН 7604035633, КПП 760401001
Р/сч. 40601810378883000001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ярославской обл.
К/сч. Департамент финансов ЯО (ГАУК ЯО
«Областная библиотека имени Н.А. Некрасова»,
л/счет 902080058),
БИК 047888001
Тел.: Приёмная: 30-39-96
Бухгалтерия: 32-95-01
___________________/Кузнецова Е.А/
М.П.
26
Приложение №9
к документации по проведению запроса ценовых
предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству гидравлического пассажирского лифта в здании Государственного автономного
учреждения культуры Ярославской области «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А.
Некрасова», находящееся по адресу: 150000, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свердлова,
д. 25-В.
Работы по договору производятся Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией,
разработанной ЗАО «Ярославгражданпроект»:
Проект шифр №74(14.3) – КР (конструктивные решения);
Проект шифр №74(14.3) – ЭО (электрооборудование);
Сводный сметный расчет № 141307;
Локальная смета № 141301 – Электрооборудование лифта;
Локальная смета № 141302 – Общестроительные работы;
Локальная смета № 141303 – Монтаж лифта;
Локальная смета № 141304 – Пусконаладочные работы по монтажу лифта;
Локальная смета № 141305 – Полное техосвидетельствование;
Локальная смета № 141306 – Замер шумов;
При выполнении обязательств по установке лифта Подрядчиком осуществляются:
1. Закупка и доставка оборудования (лифт SUPERDOMUS 2Т-S -1, IGVS.p.A, Италия) в здание библиотеки;
2. Сборка, монтаж лифта, пуско-наладка, испытания и ввод его в эксплуатацию согласно техническому
регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)(в ред. решения Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 N 884, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.08.2012 N 140, от 04.12.2012 N
249)и технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
3.Общестроительные работы в соответствии с Проектно-сметной документацией.
4. При выполнении работ Подрядчик не должен нанести повреждений существующим конструкциям и
инженерным коммуникациям.
5. Экспертные услуги:
- оценка соответствия лифта в форме полного технического освидетельствования;
- декларирование смонтированного лифта на соответствие требованиям технического регламента Таможенного
союза «Безопасность лифтов».
- замер уровня шума от лифта
6. Проведение текущего контроля и сервиса в течении гарантийного срока - 24 месяцев.
7. Бесплатная техническая поддержка по телефону, факсу, электронной почте.
8. Проведение теоретического и практического обучения обслуживающего лифт персонала и ответственных
лиц особенностям работы и обслуживания нового лифта и устройства диспетчерского контроля.
9. Предоставление документации по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке.
10. Установленные приёмники электрической энергии на поставляемое оборудование должны соответствовать
уровням электромагнитной совместимости по ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии».
11. Поставляемое и монтируемое оборудование (пассажирский лифт, устройство диспетчерского контроля)
должно отвечать требованиям к безопасности лифтов при проектировании, монтаже, эксплуатации, модернизации и
утилизации, устанавливаемым техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС
011/2011)(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 884, решений Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 23.08.2012 N 140, от 04.12.2012 N 249), Общими требованиям безопасности к устройству и
установке лифтов (ГОСТ Р 53780-2010) и иметь соответствующие сертификаты на лифты и устройства безопасности
лифтов (сертификаты качества производителя серии ISO, CE или декларация изготовителя о соответствии
Европейским нормам на данный вид изделий).
При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности лифтов они должны быть снабжены
соответствующими паспортами.
12. Поставляемое и монтируемое оборудование и применяемые в нём материалы должны быть новыми, не
использованные ранее.
13. Поставляемое и монтируемое оборудование будет эксплуатироваться в нормальных климатических и
производственных условиях, негативных факторов влияющих на его работоспособность нет.
14. Подрядчик для исполнения договора должен состоять в саморегулируемой организации и иметь
свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (в
соответствии с федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.04 г., приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009г.
«Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства») по видам работ:
- Монтаж лифтов
27
- Пусконаладочные работы лифтов
- Жилищно-гражданское строительство.
15. При производстве строительно-монтажных и ремонтных работ подрядчик должен руководствоваться
соответствующими ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПОТ и ПБ с оформлением соответствующих разрешительных документов
(нарядов-допусков, заявок на отключение и т.п.).
16. При выполнении работ подрядчик должен использовать свои средства механизации (грузоподъёмная,
строительная и другая техника).
17. Заказчик обеспечивает необходимые условия для производства работ исполнителем (подготовка рабочего
места, допуск сторонних организаций на объект, подключение электропневмоинструмента и отключение и
подключение электроэнергии по заявке исполнителя работ, указание места складирования металлолома, контроль за
производством работ в соответствии требований режима объекта).
18 Гарантия, устанавливаемая Подрядчиком на смонтированное оборудование и выполненные работы:
- Гарантия на оборудование в соответствии с гарантийным сроком предприятия-изготовителя. Гарантия на
оборудование, выдаваемая подрядчиком -24 месяца с даты оформления итогового акта приемки выполненных работ
(КС-2)
- Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты оформления итогового акта приемки выполненных работ
(КС-2).
19. Подрядчик обязан оформить декларацию о соответствии смонтированного лифтового оборудования
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
20. Подрядчик обязан обеспечить параметры монтируемого оборудования - лифта пассажирского,
гидравлического для транспортирования пассажиров, в т.ч. на инвалидных колясках:
1
2
3
4
5
6
7
Тип лифта
Марка лифта
Производитель
Грузоподъемность
Скорость
Кол-во поездок/час
Тип привода
8
Система управления
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
Высота подъема, нумерация остановок
Количество остановок/выходов
Высота верхнего этажа
Глубина приямка
Внешние габариты шахты (Ш х Г)
Тип кабины
Габариты кабины (Ш х Г х В)
Размеры проема двери кабины (Ш х В)
Размеры проема двери шахты (Ш х В)
Электропитание
Подводимая мощность
Температурный режим
Помещения под шахтой с людьми
22.6
22.7
Зеркало
Дверь кабины
22.8
Пол кабины
22.9
Потолок кабины
23
23.1
Тип
23.2
23.4
Порталы шахтных дверей
Огнестойкость
28
Тип панели приказа
Материал панели приказа
Внутренние стены кабины
Цоколь
Поручень
Пассажирский
SUPERDOMUS 2Т-S -1
IGVS.p.A, Италия
630 кг (8 человек)
0,63 м/с
40 (20+20)
Гидравлический одной секцией с мягким стартом и
плавной остановкой, гидроцилиндр на левой стене
РЕ 2, полная собирательная, режим «пожарная
опасность»
10,20 м
4//1//4 0,1,2.3
3300 мм
200 мм
1800 х 1890 мм
непроходная
1100 х1400 х 2150 мм
900 х 2000 мм
900 х 2000 мм
Трехфазное 380 В/ 50 Гц
11,76 кВт
+5/+40 С
нет
Кабина
Колонна с дисплеем LCDIGVTRICOLOR, кнопки 20.10
Шлифованная нержавеющая сталь 127
Пластифицированная сталь, цвет по каталогу IGV
Шлифованная нержавеющая сталь 127
Круглый, шлифованная нержавеющая сталь 127 на
левой стене
780х1000 мм на левой стене
Автоматическая телескопическая, 2-х створчатая,
пластифицированная сталь, цвет по каталогу IGV
Искусстенное покрытие МАРМОЛЕУМ, цвет по
каталогу
Подвесной.шлифованная нержавеющая сталь с
галогенами
Двери шахты
Автоматические телескопические, 2-х створчатые
FERMATOR, окраска порошковой эмалью RAL 7010,
Окраска порошковой эмалью RAL7010
Е30 Российскиенормы
24
Панель управления в кабине
Индикация положения кабины на дисплее панели
управления
IGV TRICOLOR
Индикация направления движения на дисплее панели
управления
IGV TRICOLOR
24.3
24.4
24.5
24.6
Кнопка открывания дверей
Кнопка закрывания дверей
Интерком
Индикатор перегрузки
есть
есть
есть
есть
25
Вызывной пост на этажах
25.1
Расположение
в портале шахтных дверей
25.2
Отделка
Шлифованная нержавеющая сталь 127, кнопки 20.10
25.3
Индикатор положения кабины
25.4
Индикатор направления движения на этажах
на главном посадочном этаже на дисплее 2
DigitICARO
нет
26
Шкаф управления
26.1
Расположение
На нижней остановке
26.2
Удаление от шахты
5,00 м
26.3
26.4
Габариты шкафа управления
(Ш х Г х В)
Отделка шкафа
950 х 400 х 1850 мм положение шкафа справа от
шахты произвольно
Крашеная сталь
27
Несущая каркасная шахта IGV
Несущий стальной каркас, пояса и стойки – окраска
RAL 7001, без облицовки на полную высоту шахты
13700 мм в комплекте с крышей для использования
внутри здания+ ребра усиления каркаса по задней
стороне шахты с шагом не более 3,5 м.
24.1
24.2
21. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по договору в соответствии с графиком. Подрядчик не вправе в
одностороннем порядке изменять очередность выполнения работ, установленную настоящим графиком выполнения
работ.
Сроки
№№
Наименование работ
1.
2.
29
начало
окончание
Поставка нового лифтового оборудования
Не позднее 5 (пяти) дней с
момента заключения
договора
Общестроительные работы
Работы по монтажу нового оборудования
Пусконаладочные работы
Приемо-сдаточные испытания, оформление
необходимых документов
Регистрация декларации соответствия лифта
Завершение работ, подписание документов
Не позднее 150 (ста
пятидесяти) дней с момента
заключения договора
Не позднее 150 (ста
пятидесяти) дней с
момента заключения
договора
Не позднее 210
(двухсот десяти) дней
с момента заключения
договора